Belvárosi csapadékvíz elvezetés kivitelezés II

Rövid leírás

Szentendre belvárosi csapadékvíz elvezetés II. ütem tervezése és kivitelezése tárgyú vállalkozási szerződés a FIDIC Sárga Könyv szerint
A munka tartalmaz többek között:
- 1. rész: 1026 fm, 2. rész: 1107 fm hosszúságú csapadékvíz szállítására szolgáló csatorna tervezést
- 1. rész: 274 fm, 2.rész: 174 fm DN 500-as vagy azt meghaladó névleges átmérőjű vezetékfektetés építési-kivitelezést
- települési belterületen végzett, összesen 1. rész: 4300 m2, 2. rész: 5400 m2 területű természetes kő burkolat építés vagy helyreállítás építés-kivitelezést
- csapadékvíz szállítására alkalmas átemelő komplett (műtárgy kivitelezés, gépészeti, irányítástechnikai és elektromos szerelési munkák) építés-szerelés kivitelezést, melybe épített szivattyú(k) szállító kapacitása összesen 1. rész: 341 l/s

A beszerzés leírása

Szentendre belvárosi csapadékvíz elvezetés II. ütem tervezése és kivitelezése tárgyú vállalkozási szerződés a FIDIC Sárga Könyv szerint
A munka tartalmaz többek között:
- 1. rész: 1026 fm hosszúságú csapadékvíz szállítására szolgáló csatorna tervezést
- 1. rész: 274 fm DN 500-as vagy azt meghaladó névleges átmérőjű vezetékfektetés építési-kivitelezést
- települési belterületen végzett, összesen 1. rész: 4300 m2 területű természetes kő burkolat építés vagy helyreállítás építés-kivitelezést
- csapadékvíz szállítására alkalmas átemelő komplett (műtárgy kivitelezés, gépészeti, irányítástechnikai és elektromos szerelési munkák) építés-szerelés kivitelezést, melybe épített szivattyú(k) szállító kapacitása összesen 1. rész: 341 l/s
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

Minőségi kritérium (név)

Felhívás III.1.3) M/2.1) pontja szerint bemutatott szakember alkalmassági minimum követelményen felüli többlet tapasztalata hónapokban megadva (0-24 hónap között értékelve)

Minőségi kritérium (név)

Felhívás III.1.3) M/2.2) pontja szerint bemutatott szakember alkalmassági minimum követelményen felüli többlet tapasztalata hónapokban megadva (0-24 hónap között értékelve)

Minőségi kritérium (név)

Felhívás III.1.3) M/2.3) pontja szerint bemutatott szakember alkalmassági minimum követelményen felüli többlet tapasztalata hónapokban megadva (0-24 hónap között értékelve)

További információk

A II.2.5) pont szerinti értékelési szempontra bemutatni kívánt szakemberek nevét az ajánlatban kötelező feltüntetni, annak elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdését alkalmazza.
Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt fog benyújtani, ezért annak az igényelt összegben, a közbeszerzési szerződés megkötését követő 6 hónapon belüli elfogadása a közbeszerzési szerződés hatályba lépésének feltétele.

A beszerzés leírása

Szentendre belvárosi csapadékvíz elvezetés II. ütem tervezése és kivitelezése tárgyú vállalkozási szerződés a FIDIC Sárga Könyv szerint
A munka tartalmaz többek között:
- 2. rész: 1107 fm hosszúságú csapadékvíz szállítására szolgáló csatorna tervezést
- 2.rész: 174 fm DN 500-as vagy azt meghaladó névleges átmérőjű vezetékfektetés építési-kivitelezést
- települési belterületen végzett, összesen 2. rész: 5400 m2 területű természetes kő burkolat építés vagy helyreállítás építés-kivitelezést.
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

További információk

A II.2.5) pont szerinti értékelési szempontra bemutatni kívánt szakemberek nevét az ajánlatban kötelező feltüntetni, annak elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdését alkalmazza.
Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt fog benyújtani, ezért annak az igényelt összegben, a közbeszerzési szerződés megkötését követő 180 napon belüli elfogadása a közbeszerzési szerződés hatályba lépésének feltétele.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Nem lehet ajánlattevő (a továbbiakban: AT), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés a)-b) pontjai alkalmazandók. A kizáró okok fenn nem állását AT, valamint adott esetben a kapacitást biztosító szervezet első körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) kitöltésével köteles igazolni az alábbiak szerint: A Kbt. 67. § (1) bek alapján AT -adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet - köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Kr. II. fejezetében foglaltak szerint. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára. Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás AT-nek erre vonatkozó nyilatkozatát kell csatolnia. Ajánlatkérő (a továbbiakban: AK) Kbt. 69. § (4) bek szerint az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okok és az alkalmassági követelmények 321/2015. (X. 30.) Kr. III. fejezetében foglalt igazolására. Amennyiben a felhívott AT nem, vagy hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat, AK ezen ajánlatot figyelmen kívül hagyja, és az értékelési szempontokra figyelemmel így legkedvezőbbnek tekinthető AT-t hívja fel az igazolások, nyilatkozatok benyújtására. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-okra, így az 1. § (8) bekezdésére is, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 9. és 11. § nem alkalmazandó. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (9) bekezdés szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában, annak benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlata tekintetében fennáll-e az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzési vagy koncessziós szerződés odaítélésére vonatkozó tilalom.
Az alkalmasság igazolása:
SZ/1. AT-nek (közös ajánlattevőnek) - valamint adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek - az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a 321/2015. (X.30.) Kr. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD-ba foglalt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD-ban a Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján az érintett gazdasági szereplőnek (AT, kapacitást biztosító szervezet) csak egyszerű nyilatkozatot kell benyújtani (IV. rész alfa szakasz szerint), hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott AT-nek
a) csatolni kell a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkozatát arról, hogy mely, teljesítésbe bevonni kívánt gazdasági szereplők végeznek tervezői tevékenységet. AK a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés tényét ellenőrzi a Kbt. 69. § (11) bek. alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőkre vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) Kr. 26. § (3) bekezdése az irányadó
b) csatolni kell a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkozatát arról, hogy mely, teljesítésbe bevonni kívánt gazdasági szereplők végeznek építőipari kivitelezési tevékenységet. AK az építőipari kivitelezési névjegyzékben szereplés tényét ellenőrzi a Kbt. 69. § (11) bek. alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország ezen tevékenységre előírt nyilvántartásában való szereplés igazolását, vagy a letelepedés szerinti országban ezen tevékenységre előírt engedély, jogosítvány, vagy szervezeti, kamarai tagság igazolását köteles benyújtani. A Kbt. 69. § (11) bek és (11a) bek. irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelményei:
SZ/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha
a) a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bek. alapján az általa a teljesítésbe bevonni kívánt, tervezői tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország ezen tevékenységre előírt nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban ezen tevékenységre előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal, vagy
b) a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. alapján az általa a teljesítésbe bevonni kívánt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett, építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedés szerinti ország ezen tevékenységre előírt nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban ezen tevékenységre előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

P/1. Ajánlattevőnek, a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek előzetesen a benyújtandó egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész alfa szakaszának kitöltésével kell nyilatkoznia arról, hogy az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel. (Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés). Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további AK által felhívott ajánlattevő(k)nek, a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az
eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdés szerinti felhívását követően a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján AT (közös AT), továbbá a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes és a közbeszerzés tárgyából (víziközmű beruházás tervezés és kivitelezés, vagy víziközmű beruházás kivitelezés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy mikor jött létre illetve, hogy mikor kezdte meg a tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlatkérő a P/1. alkalmassági követelmény igazolása tekintetében felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) és (5) és (7) bekezdésében foglaltakra is.

P/1. Alkalmatlan ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben (amennyiben a működését később kezdte meg, úgy a működés megkezdésének időpontjától számítva) az általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevétele összesen nem érte el az 1. rész: nettó 350 millió forintot, 2. rész: nettó 550 millió forintot, vagy az általános forgalmi adó nélkül számított, közbeszerzés tárgyából (víziközmű beruházás tervezés és kivitelezés, vagy víziközmű beruházás kivitelezés) származó árbevétele összesen nem érte el az 1. rész: nettó 260 millió forintot, 2. rész: nettó 410 millió forintot.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) bekezdésben foglaltak szerint. Az a szervezet, amelynek adatait ajánlattevő a gazdasági és
pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65.§ (6)-(8) bekezdéseinek előírásaira is.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

A Kr 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek (AT) az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§ alapján az alkalmassági követelményeknek. Az alkalmasság előzetes igazolására elfogadott a nyilatkozat az EEKD-ban, a IV. rész alfa szakasz szerint. A Kr. 3. §(3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön EEKD-t nyújt be. A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdés alapján az igazolások benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
M/1. A Kbt. 65. § (4) bek. és a Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján AT-nek csatolnia kell a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített legjelentősebb referenciáinak ismertetését, azaz a referenciák igazolását a Kr. 22. § szerint. Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap), a szerződést kötő másik fél neve és címe, a referencia munkát elvégző gazdasági szereplő neve, címe, közös teljesítés esetén a teljesítés %-os aránya, az építés, illetőleg a tervezés tárgya és mennyisége (az alkalmassági követelménnyel összevethető tartalommal), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben AT a referenciát közösen (konzorciumban) teljesítette, úgy a referencia-igazolásból, nyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie, hogy AT a referencia munka mely részeit teljesítette. AK kizárólag a referencia munkának AT által elvégzett részét/arányát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során. AK felhívja a figyelmet a Kr. 22.§(5) bekezdésére. A teljesítés kezdő és befejező időpontjának is a vizsgált időszakba kell esnie.
M/2. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a megjelölt szakember önéletrajzát általa aláírva, benne a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján az alkalmassági minimum követelmény szerinti jogosultság első megszerzésének napra pontos időpontját, amennyiben ezzel rendelkezik, vagy ha nem rendelkezik, úgy az ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat bemutatását, a szakember végzettségét, illetve képzettségét igazoló dokumentumokat, továbbá ezektől elkülönítve a II.2.5) pont szerint értékelésre kerülő szakmai tapasztalat bemutatását [megjelölve: a projekt neve, a megrendelő neve, címe, a szakember által végzett feladat megnevezése, a szakember feladat ellátásának kezdő és befejező időpontja év, hó pontossággal]. Ajánlatkérő elfogadja a meghatározottal egyenértékű jogosultságot és végzettséget is. Csatolni kell továbbá a szakember tárgyi munkára rendelkezésre állási nyilatkozatát a szakember által aláírva az önéletrajzában, vagy külön dokumentumban.

Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)

Az eljárásban alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
M/1 Nem rendelkezik a jelen ajánlati felhívás feladásától (VI.5) pont szerint) visszafelé számított 8 éven belül megkezdett és 5 éven belül befejezett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített
a) legalább 1 db olyan építési-kivitelezési referenciával, amely tartalmazott legalább 1.rész: 192 fm, 2.rész: 122 fm DN 500-as vagy azt meghaladó névleges átmérőjű vezetékfektetést és
b) összesen legalább 1. rész: 3010 m2, 2. rész: 3780 m2 területű természetes kő és/vagy térkő burkolat építés vagy helyreállítás tárgyú építési-kivitelezési referenciával és
c) legalább 1 db olyan folyékony közeg szállítására alkalmas átemelő komplett építés-szerelés kivitelezése tárgyú referenciával, melybe épített szivattyú(k) szállító kapacitása összesen minimum 1. rész: 239 l/s, 2. rész: az adott részre nincs ebben a körben alkalmassági követelmény és
d) Nem rendelkezik a jelen ajánlati felhívás feladásától (VI.5) pont szerint) visszafelé számított 3 éven belül befejezett, 6 éven belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített tervezési referenciával összesen legalább az alábbiakra vonatkozóan: legalább 1. rész: 718 fm, 2.rész: 775 fm hosszúságú folyadék szállítására szolgáló csatorna.
Egy adott referencia több alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására is felhasználható.
M/2. A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberei között nem rendelkezik legalább
1) 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület, települési víziközmű tervezési részszakterület (VZ-TEL) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez megfelelő szakképzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel és
2) 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgazdálkodási építmények szakterület (MV-VZ) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez megfelelő szakképzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel és
3) 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Közlekedési építmények szakterület (MV-KÉ) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez megfelelő szakképzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel.
A Kbt. 65. § (6), (7) (9), (11), (12) bekezdés is irányadó.

A szerződés teljesítésének feltételei

Irányadó jogszabályok különösen:
a) 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(3) bekezdés, 6:155. § (1) bekezdés, 6:238. §-6:252. §, kivéve: 6:245. § (2) bekezdés, 6:250. §, 6:252. § (2) bekezdés
b) Kbt. 27/A. §, 135. § (5)-(7), 136. § (1)-(2), 138-139. §, 141-143. §,
c) 1997. évi LXXVIII. törvény III. fejezet, IV/B. fejezet
d) 2016. évi IX. törvény
e) 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pont, 169. §
f) 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont
g) 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdés
h) 2012. évi I. törvény 102. § (1) bekezdés
i) 833/2014/EU tanácsi rendelet
j) 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, azzal, hogy építtetői fedezetkezelő nincs
k) 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § (1)-(2). bekezdés, 8. § (2) bekezdés, 10. § (1)-(3) bekezdés, 11. §, 12. §, 14. § (1) bekezdés b) pont, 14. § (4) bekezdés a) pont, 14. § (5) bekezdés, 27. § (1) bekezdés, 29. §, 29/A. §, 30. § (1) bekezdés, 32. § (1), (3), (5)-(7) bekezdései, 32/A. § (1), (3) bekezdés, 34/A. §
l) 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet
m) 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 12-13. §
n) 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdés
o) 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet
p) 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet, amennyiben az annak 1. §-a alkalmazandó
q) 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. §, 2. melléklet
r) 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet
s) 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet
t) Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (I.22.) önkormányzati rendelete Szentendre védett és korlátozott forgalmú övezeteibe történő behajtás rendjéről
u) Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelete a járművel történő várakozás rendjéről és a várakozási díjakról.

Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely)

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001638392022/reszletek
webcímen Elektronikus Közbeszerzési Rendszer a Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet hatályos rendelkezései szerint.

1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (5), (6) bek., 67. § (1)-(4) szerinti nyilatkozatokat.
2. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésében megjelölte.
3. Az ár értékelési szempont esetében az alacsonyabb érték a kedvezőbb, a szakember tapasztalat értékelési szempontok esetében a magasabb érték a kedvezőbb. Pontozás 0-100 pontig történik. Az alkalmazandó pontkiosztás a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szerint: Ár értékelési szempont: fordított arányosítás, képlet: Pvizsgált = Alegjobb/ Avizsgált * 100. A szakember tapasztalat értékelési szempontok: egyenes arányosítás, képlet: Pvizsgált = Avizsgált/Alegjobb * 100. A pontozás során ajánlatkérő két tizedesjegyig kerekít. A szakember tapasztalat értékelési szempontoknál a 24 hónapot meghaladó vállalás is 24 hónapként kerül értékelésre, míg a 0 hónap megajánlás esetén 0 pont kerül kiosztásra. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
4. Ha a közbeszerzési dokumentumok valamely feltételnél nem jelölik meg, hogy mely részre vonatkozik, akkor az mindkét rész esetében irányadó.
5. Az ajánlathoz mellékelni kell az ajánlattevő, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő kapacitást nyújtó szervezet nevében aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját a 2006. évi V. törvény 9. §-nak megfelelően, továbbá folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmét és az annak érkezéséről, a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolatban. Nemleges tartalmú változás bejegyzési nyilatkozatot is kell csatolni. Amennyiben a gazdasági szereplő jogi helyzeténél fogva nem rendelkezik aláírási címpéldánnyal vagy aláírásmintával (pl. egyéni vállalkozó), akkor az ajánlatnak tartalmaznia kell a személyének, és aláírás mintájának azonosítására alkalmas dokumentumot egyszerű másolatban.
6. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevőknek csatolniuk kell a közöttük létrejött együttműködési megállapodást (az egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot, az egymással szembeni felelősségvállalás szabályait, valamint a feladat- és hatáskörök bemutatását is, továbbá az EKR-ben történő képviseletre történő meghatalmazást a Kbt. 35. § (2a) bekezdés szerint), amelyet a közös ajánlattevők mindegyikének cégszerűen alá kell írnia.
7. A kapacitásnyújtó szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell meghatalmazást arra, hogy ajánlattevő a szervezet nevében az EKR-ben eljárhat.
8. AT köteles nyilatkozni arról, hogy van-e folyamatban vele szemben változásbejegyzési eljárás. Amennyiben igen, köteles feltölteni a változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
9. A jelen ajánlati felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére vonatkozó gazdasági és pénzügyi-, valamint műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit, és ennek igazolását, a minősített AT-k jegyzékéhez képest valamennyi feltétel vonatkozásában szigorúbban határozta meg.
10. A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket, a fő finanszírozási és fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező Szerződéses Megállapodás, FIDIC Sárga Könyv általános feltételei és a kapcsolódó különös feltételek, valamint mellékleteik tartalmazzák.
11. Az eljárásban AK oldalon részt vevő FAKSZ: dr. Dóka Zsolt (00271).
12. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
13. A IV.2.6) pont szerinti 2 hónapos ajánlattételi kötöttség alatt Ajánlatkérő 60 napot ért.
14. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattevők számára.
15. Tárgyi eljárás az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendeletben meghatározottak szerint, elektronikusan kerül lefolytatásra.
16. Nyertes ajánlattevő, mint vállalkozó a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. § alapján a szerződés hatálybalépését követő 15 napon belül köteles bemutatni Megrendelőnek az érvényes és hatályos tervezői felelősségbiztosítási szerződését, vagy annak biztosítási kötvényét, mely legalább 1. rész: 20 MFt/kár és legalább 40 MFt/év 2. rész: 30 MFt/kár és legalább 60 MFt/év kifizetési limitösszegű, C.A.R. típusú, összkockázatú és azt Vállalkozó a szerződés hatálya alatt köteles folyamatosan fenntartani. Vállalkozó a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján a szerződés hatálybalépését követő 30 napon belül köteles bemutatni Megrendelőnek az érvényes és hatályos építési-kivitelezési vagyon- és felelősségbiztosítási szerződését, vagy annak biztosítási kötvényét, mely legalább 1. rész: 200 MFt/kár és legalább 380 MFt/év 2. rész: 300 MFt/kár és legalább 600 MFt/év kifizetési limitösszegű, C.A.R. típusú, összkockázatú, az alvállalkozói tevékenységre is kiterjed és azt Vállalkozó a szerződés hatálya alatt köteles folyamatosan fenntartani.
17. A III.1.3) M/2.1)-3). pontban megjelölt szakembereknek legkésőbb a szerződéskötéskor szerepelnie kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint az adott pontnál megjelölt jogosultsággal a kamarai névjegyzékben. A névjegyzékbe-vétel elmaradása az adott rész tekintetében ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel kötheti meg ajánlatkérő a szerződést, amennyiben az összegezésben megjelölésre került.
18. A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdaságiszereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
19. Az EKR-ben csatolandó dokumentumok kért formátuma PDF, vagy JPG, továbbá ahol az útmutató külön megjelöli, ott Excel, illetőleg Word.
20. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdéseit.
21. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 34/A. § (2) bekezdés alapján ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte.

Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)

A Kbt. 148-150.§-a szerint.
VI.3) pont folytatás:
22. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi kötbér, mértéke a Szerződés elfogadott - tartalékkeret nélküli, nettó - végösszegének 1 %-a naponta (HUF), Késedelmi kötbér összegének felső határa a Szerződés elfogadott tartalékkeret nélküli nettó végösszegének 20 %-a (HUF) Meghiúsulási kötbér, mértéke: a Szerződés elfogadott tartalékkeret nélküli nettó végösszegének 30 %-a (HUF) Teljesítési Biztosíték, összege Szerződés elfogadott végösszegének (tartalékkeret és ÁFA nélkül) 5 %-a (HUF) Jóteljesítési Biztosíték, összege Szerződés elfogadott végösszegének (tartalékkeret és ÁFA nélkül) 5 %-a (HUF) Kbt. 135. § (8)-(9) bekezdés alkalmazása esetén előleg biztosíték (FIDIC Sárga Könyv 14.2 Alcikkely szerinti garancia) összege automatikusan a Kbt. 135. § (8)-(9) bekezdés szerinti, vagy az abban hivatkozott jogszabály szerinti lehetséges maximum, jótállás, időtartama 3 év.
23. Az ajánlat elkészítésével, összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség teljes egészében Ajánlattevőt terheli, az semmilyen jogcímen nem hárítható át az ajánlatkérőre.
24. Idegen nyelvű iratok csatolása esetén magyar fordítás csatolása is kötelező, ekkor ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az idegen nyelvű irat a fordítással mindenben megegyezik.
25. Az EKR üzemeltetését és fenntartását az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi https://ujvilag.gov.hu/ekr Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas
26. A Szerződéses Megállapodás hatályba lépésének napja (a FIDIC Sárga Könyv 1.1.3 Alcikkely 1.1.3.2 pont szerinti Kezdési időpont) a tervezői és kivitelezői vállalkozói díjra fedezetet biztosító támogatás odaítéléséről szóló dokumentum Megrendelő által történő kézhezvételétől - melyről Vállalkozót 3 munkanapon belül írásban értesíteni köteles - számított 15. naptári nap. Amennyiben a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Szerződéses Megállapodás felek általi megkötésének időpontjában rendelkezésre áll, úgy a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződéses Megállapodás megkötésének napjával. Amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a Szerződéses Megállapodás megkötését követő 180. napig nem teljesül, akkor a Szerződéses Megállapodás már nem lép hatályba, és felek minden további jogcselekmény nélkül szabadulnak a kötelemből.