Dunaújvárosi Egyetem F épület korszerűsítése

Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány

Dunaújvárosi Egyetem F épület korszerűsítési generálkivitelezési munkái

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2023-02-13. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2022-12-23.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kicsoda?

• Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány

Mi az?

Hol?

• Közép-Dunántúl › Fejér

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2022-12-23	Ajánlati felhívás
2023-02-08	További információk
2023-02-23	További információk
2023-07-19	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2026-05-28	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2022-12-23)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési munkák
Hivatkozási szám: EKR001969492022
Rövid leírás: Dunaújvárosi Egyetem F épület korszerűsítési generálkivitelezési munkái
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építési munkák 📦
További CPV-kód: Építési munkák 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Fejér 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő neve: Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány
Postacím: Táncsics Mihály Utca 1/A
Postai irányítószám: 2400
Postai város: Dunaújváros
Kapcsolat
Internetcím: https://www.uniduna.hu/ 🌏
E-mail: alapitvany@uniduna.hu 📧
Telefon: +36 25551194 📞
Fax: +36 25551194 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001969492022/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001969492022/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-12-23 📅
Benyújtási határidő: 2023-02-13 📅
Közzététel dátuma: 2022-12-28 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 250-732246
HL-S szám: 250
További információk

Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési módszert alkalmazza: az ár esetén a fordított, a minőségi szempontok esetén az egyenes arányosítás, a használt képleteket és részletes leírást az útmutató tartalmazza. A szempontonként kiosztható pontszám 0-10. A II.2.7. pontban megadott időtartam 400 naptári nap a munkaterület átadásától számítva (nem munkanap) A kiviteli tervdokumentáció átadásának határideje: a szerződés hatályba lépését követően 150 naptári nap.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Dunaújvárosi Egyetem F épület korszerűsítésének generálkivitelezési munkái.

A Dunaújvárosi Egyetem épületei között a főépület az egyetlen eredeti "szocreál" épület. Hosszfőfalas szerkezetű, kisméretű falazott tégla teherhordó falakkal, téglabetétes (Bohn) vasbeton födémekkel, faszerkezetű magastetővel. Az épület pince, földszint, két emelet és a beépített tetőtérre tagozódik. A pincében jobbára irattárak, kiegészítő helyiségek és büfé található, a felsőbb szinteken irodák, tárgyalók és oktatási termek helyezkednek el. A tornaterem épülete egy traktusú, hosszfőfalas, vasbeton alul-felül bordás monolit vasbeton födém, fa fedélszerkezettel. A tornateremhez kapcsolódnak az öltözőhelyiségek, amelyek korszerűsítése is jelen közbeszerzés tárgyába tartozik.

Az épület valamennyi helyisége új padlóburkolatot és álmennyezetet kap. Teljesen újra épül a gépészeti- és elektromos rendszer. A vizesblokkok minden szinten teljesen (válaszfalak, burkolatok, szaniter) újraépítendőek. A padlófűtéssel érintett területen a beton aljzat is elbontandó. A pince teljes területén utólagos talajnedvesség elleni szigetelés alakítandó ki, padlón és az oldalfalon a mennyezetig, körben fúrt-injektált falszigeteléssel kombinálva.

Helyi építészeti értékként fő struktúrája megóvandó, lehetőség szerint megtartandó. A Campus épületének teljes körű külső-belső renoválása, modernizálása során építési engedélyhez kötött tevékenység nem szükséges. A külső átalakítással valamennyi homlokzati elem érintett: A tetőszerkezet teljes egészében elbontandó, eredeti formában és méretben épül vissza, korszerű rétegrendi kialakítással, a héjazata cserép lesz. A homlokzati falazat 15 cm vastag ásványgyapot hőszigetelő réteget kap, korszerű vékonyvakolatrendszerrel. Ezáltal az ereszképzés, a tagozatok, ablakkeretezések újraépítendők hőszigetelő habanyagból, "kőpaszta" felülettel, az eredeti formában, csak 15 cm-rel az eredeti sík előtt. A bejárati íves homlokzatszakaszon nem tervezünk hőszigetelést, az eredeti helyen és geometriában újítandóak, pótolandóak a kő-, műkő tagozatok keretezések.

A tetőtérben lévő gépészetet teljes egészében felszámoljuk, helyreállítva az eredeti tetősíkot. A tetősíkablakok új elosztásban, új méretben továbbra is szükségesek a beépített funkciók miatt. A tornaterem tetőtérbe kerülő gépészet szükségszerűen néhány megjelenő elemet eredményez a tetőn, valamint egy áttört zsalus felület kerül még a tornaterem tetejére. Egyebekben ez az épületrész részletképzése, tagozatai, nyílászárói és színezése is a főépülettel azonos módon készül.

A generálkivitelezés tárgyát képezi az épület gyengeáramú hálózatának, vagyonvédelmi és kamerarendszerének kiépítése is, amely önálló szerverterem funkciójú helyiséget is tartalmaz. Az épület korszerűsítésének része a minimum 1500 felhasználót kiszolgálni képes smart control megoldások bevezetése, amelynek részletes megtervezése, kivitelezése, illesztése a közbeszerzés tárgyát képezi. A közbeszerzés tárgya kert- és parképítési munkákra is kiterjed.

A tervezett épület hasznos alapterülete összesen 6 404 m2, amelyből tanterem 469,65 m2, előadóterem 294,1 m2, tornaterem 281 m2

A tantermek, előadótermek összesen 772 fő ülőhellyel rendelkeznek.

Az épület szintjei: alagsor, földszint, 1-2-tetőtér

A tervezett építménymagasság 13,05 m (legmagasabb pont 17,63 m)

Az építmény rendeltetése: oktatási intézmény.

A tervezett építési tevékenységek (nem kimerítő felsorolás):

- homlokzat szigetelés (15 cm ásványgyapot) 2 664 m2

- esztrich 3 509 m2

- álmennyezet építés 4 323 m2

- homlokzati nyílászáró 625 m2

- tetőszerkezet készítés 2 105 m2

- tetősíkablak beépítés 219 m2

- utólagos talajnedvesség elleni szigetelés 1 720 m2

- tornaterem sportpadló 281 m2

- akadálymentes lift (1000 kg/13 fő)

A munka nem építési engedély köteles tevékenység.

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a kivitelezési tervdokumentáció elkészítése is.

A részletes műszaki feltételeket és feladatokat a műszaki leírás tartalmazza.

Időtartam: 400 nap
További információk:

A II.2.7. pontban megadott időtartam 400 naptári nap a munkaterület átadásától számítva (nem munkanap)

A kiviteli tervdokumentáció átadásának határideje: a szerződés hatályba lépését követően 150 naptári nap.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Dunaújvárosi Egyetem, 2400 Dunaújváros Táncsics Mihály utca 1/a. szám alatti F épület, (Dunaújváros belterület 112 hrsz.)

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Kizáró okok:

- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.

- A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Megkövetelt igazolási mód:

A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) KR. 3. § (2) és (3), valamint az (5) bekezdésére.

A kizáró okok előzetes igazolása az EEKD alapján történik, az utólagos igazolásra pedig a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján kerül sor a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 1. - 16.§-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.

A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasságminimumkövetelménye:

Ajánlatkérő az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában a 322/2015. (X.30.) Kr. 21. § (1) bekezdés és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Kr. 8. § (1) bekezdése és Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők tekintetében az Étv. szerinti, az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai, az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzék adatai alapján Ajánlatkérő ellenőrzi az alkalmassági követelménynek való megfelelést.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Az ajánlattevőnek csatolnia kell:

P1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes és a közbeszerzés tárgya (magasépítési kivitelezési tevékenység) szerinti árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.

Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésben foglaltakra.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6) - (8) bekezdésben, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésben foglaltak is irányadók.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmassági követelmények utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint történik.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes árbevétele összesen nem éri el a 4 400 000 000,- HUF-ot, a közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési kivitelezési tevékenység) árbevétele pedig összesen nem éri el a 3 300 000 000,- HUF-ot.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglaltak irányadók.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint a P1) alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen (összesítve) is megfelelhetnek.

Műszaki és szakmai képességek:

Az ajánlattevőnek csatolnia kell:

M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti referenciák ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:

- a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja, év/hó/nap),

- a teljesítés helye

- a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,

- az elvégzett építés beruházás rövid bemutatását olyan részletezettséggel, amelyből az alkalmasság megállapítható,

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (3) bekezdése szerinti referenciaigazolást. A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A fenti adatokat olyan részletességgel kell megadni, amelyből egyértelműen megállapítható az alkalmasság.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) KR. 21. § (2a) bekezdés a) pontja szerint a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (5) bekezdésére.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21/A§-ban foglaltakra.

M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, gyakorlatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakmai önéletrajz részletesen - dátumokkal (év/hó) - térjen ki a szakember által végzett szakmai gyakorlatra.

A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.

Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott. Minden megkezdett hónap egész hónapnak számít.

Ajánlatkérő az előírt jogosultságot a magyar letelepedésű szakember esetében a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építészeti Kamara honlapjáról ellenőrzi, ezért kéri, hogy a szakmai önéletrajzban a szakember tüntesse fel a kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének időpontját.

Amennyiben a bemutatott szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, de a vonatkozó érvényes jogosultsággal bír, az előírt végzettség és szakmai gyakorlat feltételnek való megfelelés igazolásához a jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata nyújtandó be.

Egyéb esetben az előírt végzettség és szakmai gyakorlat feltételnek való megfelelés - az adott jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai gyakorlati idő - ellenőrzése a szakember által aláírt, a szakmai gyakorlati idő megállapíthatóságához szükséges részletezettségű önéletrajz és a végzettséget bizonyító dokumentum alapján történik.

Más tagállamban szerzett jogosultság esetében az érintett országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítását szükséges csatolni.

Az alkalmassági követelmények utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bek szerint történik.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6),(7),(9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbiak szerinti referenciákat, amelyek esetében a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben (96 hónapban) és a műszaki átadás-átvétel időpontja az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven (60 hónapon) belüli időpontra esik:

M1.1) legalább nettó 4 000 m2 hasznos alapterületű épület építés és/vagy meglévő épület felújítás és/vagy bővítés kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére valamint fővállalkozói és/vagy generál kivitelezési feladatára vonatkozó referencia, amely tartalmaz:

- legalább összesen 500 m2 nettó alapterületű, összesen legalább 550 ülőhellyel rendelkező helységet

- akadálymentes (mozgássérültek szállítására is alkalmas) lift kiépítést

- épületgépészeti rendszer kiépítést és/vagy bővítést

- erősáramú épületvillamossági rendszer kiépítést és/vagy bővítést

- gyengeáramú hálózat kiépítést és/vagy bővítést

- kertépítési és/vagy parkosítási munkákat,

M1.2) olyan referencia, amely legalább 1 000 felhasználót kiszolgálni képes smart solution funkciókat megvalósító rendszer kialakítását tartalmazta.

Egy referencia bemutatásával a fent előírt alkalmassági minimumkövetelmények közül több alkalmassági minimum-követelménynek való megfelelés is igazolható amennyiben a bemutatott referencia önmagában kielégíti valamennyi feltételt.

M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel, akik a teljes szerződés időtartamában rendelkezésre állnak:

M2.1) 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakember.

M2.2) 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakember.

M2.3) 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-ÉV kategóriájú felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakember.

Egy szakember több pozícióra is jelölhető.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Kifizetés: a Kbt. 135. § (1), (3) és (5)-(6) bek, a Ptk 6:130§ (1) -(2) bek. alapján, alvállalkozó igénybevétele esetén 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A§ szerint. Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Kr. 32. § (3) bekezdésének megfelelően biztosítja a részszámla benyújtásának lehetőségét. Számlázás pénzügyi ütemterv szerint, mérnök által igazolt teljesítés alapján havi résszámlázással végszámla összege 10%. Előleg elszámolása: teljesítésarányosan részszámlákból és végszámlából kerül levonásra.

Előleg: Kbt. 135. § (7) bek. szerint a nettó vállalkozói díj legfeljebb 30 %-a

Késedelmi kötbér: 0,1 %/ nap, maximális mértéke 10%-nak megfelelő összeg.

Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett Munkára eső nettó Vállalkozói Átalánydíj 10%-a.

Meghiúsulási kötbér: 20 %

Teljesítési és jótállási biztosíték: 2-2 % Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint.

Jótállás: 36 hónap

Tartalékkeret: 2,5 %

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. § és 26. §-a alapján a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül legalább 100 000 000,- Ft/kár és legalább 300 000 000,- Ft/év értéket elérő kivitelezői (építési-szerelési), valamint legalább nettó 80 000 000- HUF/év és legalább nettó 20 000 000- HUF/kár mértékű tervezői felelősségbiztosítási szerződést vagy szerződéseket kötni, vagy a meglévő felelősségbiztosításait kiterjeszteni úgy, hogy az elérje a fenti mértéket és kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra. Ennek elmaradása esetén Megrendelő Vállalkozót póthatáridővel felhívja a szerződésszegés megszüntetésére és Megrendelő megtagadhatja a munkaterület Vállalkozó részére történő átadását. A póthatáridő eredménytelen elteltét követően Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni. Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 34/A. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a szerződés teljesítési feltételeként előírja, hogy a nyertes ajánlattevő biztosítani köteles az Üvegkapu alkalmazását a teljesítés során.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A§-ra.

Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme HUF.

A szerződés teljesítésének részletes feltételei a szerződéstervezetben.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 10:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2023-02-13 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 12:00
Hely: https://ekr.gov.hu
További információk:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr. )15. § szerint.

Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu) A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdés szerint történik.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Az M2.1) alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata (hónap, min.0-max. 60 hó)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): Az M2.2) alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata (hónap, min.0-max. 60 hó)
Az M2.3) alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata (hónap, min.0-max. 60 hó)
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 19306500107
Más típusú ajánlatkérő: vagyonkezelő alapítvány
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Szabó Kitti
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001969492022/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bek alapján a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

2) Csatolni kell az ajánlattevő, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet esetében az ajánlatban cégszerűen aláíró cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldányának másolatát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (3) bekezdésnek megfelelően elkészített, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát. Amennyiben az ajánlatban nem cégjegyzésre jogosult személy ír alá, csatolni kell az ajánlatban aláírására feljogosító meghatalmazását.

3) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében Ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlattevőnek az EKR-ben nyilatkoznia kell, hogy a gazdasági szereplőnél változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban.

4) A Kbt. 66. § (2), (5) és (6) bek. alapján nyilatkozni kell.

5) Ajánlatkérő a felhívásban a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, ill. műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített Ajánlattevői jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III.1.2. - III.1.3) valamennyi követelményét.

6) Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a beszerzés nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. A közbeszerzés tárgyát képező beruházás olyan műszaki-funkcionális egységet képez, melynek - bármilyen szempontból történő - részekre bontása sem műszaki, sem gazdasági szempontból nem lenne ésszerű.

A tárgyi közbeszerzési eljárásban megvalósítani kívánt tervezés és kivitelezés egységet képez, ezért a részekre bontása kizárt. Az épület megvalósítása egymással összefüggő tervezési és kivitelezési munka útján valósul meg, az egyes munkarészek nem választhatóak el egymástól. A megvalósítandó feladatok szakmailag is kapcsolódnak egymáshoz, ill. az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok szoros összehangolást igényelnek.

7) Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját nem alkalmazza.

8) FAKSZ: Kerekes Anita 00181, dr. Budai Zoltán 00783, Buzsáki Attila 00284

9) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.

10) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokra a Kbt. 41/A - C) §-ai vonatkoznak.

11) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.

12) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas.

13) Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.

14) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6. pontban megadott 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.

15) A Kbt. 76. § (3) bek b) szerinti értékeléshez csatolnia kell a szakember által aláírt önéletrajzot, rendelkezésre állási nyilatkozatot az útmutató szerint.

16) Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozni kell az Üvegkapu használatára vonatkozó követelmények megismeréséről.

17) Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2022/576 EU rendelet 1. cikk 23. pontja nyomán életbe lépett, 833/2014/EU rendelet 5k. cikk szerinti tilalom vonatkozásában.

18) A szerződés tárgyát képező szolgáltatás pénzügyi fedezete nem áll rendelkezésre, az eljárás eredményeként létrejövő szerződés finanszírozási forrásaként az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány között 2021. szeptember 28-án létrejött keretmegállapodás alapján nyújtandó egyetemi fejlesztésre fordítandó keretösszeget kívánja igénybe venni, ezért a közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (5) - (6) bekezdés alapján feltételes közbeszerzési eljárásként indul és annak eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépése is feltételhez kötött, a Kbt. 135. § (12) bekezdés alapján.

Ajánlatkérő finanszírozás folyósítására irányuló igényt nyújtott be vagy fog benyújtani, és az ajánlatkérő a finanszírozásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja; továbbá, Megrendelő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, amennyiben valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi határidő lejártát (Kbt. 53. § (1) bekezdésben foglalt határidőt) követően bekövetkezik, azaz amennyiben a finanszírozási forrás a Megrendelő részére nem kerül rendelkezésre bocsátásra.

19) Ajánlatkérő 2023. január 13. 9:00 órakor helyszíni bejárást tart. Találkozás a Főépület földszinti aulájában

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148. § szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2022/S 250-732246 (2022-12-23)

További információk (2023-02-08)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építészeti tervezési szolgáltatások 📦

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-02-08 📅
Benyújtási határidő: 2023-02-28 📅
Közzététel dátuma: 2023-02-13 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 031-091346
Hirdetményre hivatkozik: 2022/S 250-732246
HL-S szám: 31
További információk

Ajánlatkérő módosítja a kiadott szerződés tervezetet és az ajánlattételi határidőt. A módosítás megfelel a Kbt. 55. § (6) bekezdésében foglaltaknak.

Forrás: OJS 2023/S 031-091346 (2023-02-08)

További információk (2023-02-23)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-02-23 📅
Benyújtási határidő: 2023-03-07 📅
Közzététel dátuma: 2023-02-28 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 042-123848
HL-S szám: 42
További információk

Ajánlatkérő módosítja a kiadott árazatlan költségvetést és konszignációs tervlapokat a kiegészítő tájékoztatással összhangban, valamint az ajánlattételi határidőt. A módosítás megfelel a Kbt. 55. § (6) bekezdésében foglaltaknak.

Forrás: OJS 2023/S 042-123848 (2023-02-23)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2023-07-19)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Dunaújvárosi Egyetem F épület korszerűsítésének generálkivitelezési munkái. A Dunaújvárosi Egyetem épületei között a főépület az egyetlen eredeti "szocreál" épület. Hosszfőfalas szerkezetű, kisméretű falazott tégla teherhordó falakkal, téglabetétes (Bohn) vasbeton födémekkel, faszerkezetű magastetővel. Az épület pince, földszint, két emelet és a beépített tetőtérre tagozódik. A pincében jobbára irattárak, kiegészítő helyiségek és büfé található, a felsőbb szinteken irodák, tárgyalók és oktatási termek helyezkednek el. A tornaterem épülete egy traktusú, hosszfőfalas, vasbeton alul-felül bordás monolit vasbeton födém, fa fedélszerkezettel. A tornateremhez kapcsolódnak az öltözőhelyiségek, amelyek korszerűsítése is jelen közbeszerzés tárgyába tartozik. Az épület valamennyi helyisége új padlóburkolatot és álmennyezetet kap. Teljesen újra épül a gépészeti- és elektromos rendszer. A vizesblokkok minden szinten teljesen (válaszfalak, burkolatok, szaniter) újraépítendőek. A padlófűtéssel érintett területen a beton aljzat is elbontandó. A pince teljes területén utólagos talajnedvesség elleni szigetelés alakítandó ki, padlón és az oldalfalon a mennyezetig, körben fúrt-injektált falszigeteléssel kombinálva. Helyi építészeti értékként fő struktúrája megóvandó, lehetőség szerint megtartandó. A Campus épületének teljes körű külső-belső renoválása, modernizálása során építési engedélyhez kötött tevékenység nem szükséges. A külső átalakítással valamennyi homlokzati elem érintett: A tetőszerkezet teljes egészében elbontandó, eredeti formában és méretben épül vissza, korszerű rétegrendi kialakítással, a héjazata cserép lesz. A homlokzati falazat 15 cm vastag ásványgyapot hőszigetelő réteget kap, korszerű vékonyvakolatrendszerrel. Ezáltal az ereszképzés, a tagozatok, ablakkeretezések újraépítendők hőszigetelő habanyagból, "kőpaszta" felülettel, az eredeti formában, csak 15 cm-rel az eredeti sík előtt. A bejárati íves homlokzatszakaszon nem tervezünk hőszigetelést, az eredeti helyen és geometriában újítandóak, pótolandóak a kő-, műkő tagozatok keretezések. A tetőtérben lévő gépészetet teljes egészében felszámoljuk, helyreállítva az eredeti tetősíkot. A tetősíkablakok új elosztásban, új méretben továbbra is szükségesek a beépített funkciók miatt. A tornaterem tetőtérbe kerülő gépészet szükségszerűen néhány megjelenő elemet eredményez a tetőn, valamint egy áttört zsalus felület kerül még a tornaterem tetejére. Egyebekben ez az épületrész részletképzése, tagozatai, nyílászárói és színezése is a főépülettel azonos módon készül. A generálkivitelezés tárgyát képezi az épület gyengeáramú hálózatának, vagyonvédelmi és kamerarendszerének kiépítése is, amely önálló szerverterem funkciójú helyiséget is tartalmaz. Az épület korszerűsítésének része a minimum 1500 felhasználót kiszolgálni képes smart control megoldások bevezetése, amelynek részletes megtervezése, kivitelezése, illesztése a közbeszerzés tárgyát képezi. A közbeszerzés tárgya kert- és parképítési munkákra is kiterjed. A tervezett épület hasznos alapterülete összesen 6 404 m2, amelyből tanterem 469,65 m2, előadóterem 294,1 m2, tornaterem 281 m2. A tantermek, előadótermek összesen 772 fő ülőhellyel rendelkeznek. Az épület szintjei: alagsor, földszint, 1-2-tetőtér A tervezett építménymagasság 13,05 m (legmagasabb pont 17,63 m) Az építmény rendeltetése: oktatási intézmény. A tervezett építési tevékenységek (nem kimerítő felsorolás): - homlokzat szigetelés (15 cm ásványgyapot) 2 664 m2 - esztrich 3 509 m2 - álmennyezet építés 4 323 m2 - homlokzati nyílászáró 625 m2 - tetőszerkezet készítés 2 105 m2 - tetősíkablak beépítés 219 m2 - utólagos talajnedvesség elleni szigetelés 1 720 m2 - tornaterem sportpadló 281 m2 - akadálymentes lift (1000 kg/13 fő) A munka nem építési engedély köteles tevékenység. A nyertes ajánlattevő

Rövid leírás

Dunaújvárosi Egyetem F épület korszerűsítésének generálkivitelezési munkái.

A Dunaújvárosi Egyetem épületei között a főépület az egyetlen eredeti "szocreál" épület. Hosszfőfalas szerkezetű, kisméretű falazott tégla teherhordó falakkal, téglabetétes (Bohn) vasbeton födémekkel, faszerkezetű magastetővel. Az épület pince, földszint, két emelet és a beépített tetőtérre tagozódik. A pincében jobbára irattárak, kiegészítő helyiségek és büfé található, a felsőbb szinteken irodák, tárgyalók és oktatási termek helyezkednek el. A tornaterem épülete egy traktusú, hosszfőfalas, vasbeton alul-felül bordás monolit vasbeton födém, fa fedélszerkezettel. A tornateremhez kapcsolódnak az öltözőhelyiségek, amelyek korszerűsítése is jelen közbeszerzés tárgyába tartozik.

Az épület valamennyi helyisége új padlóburkolatot és álmennyezetet kap. Teljesen újra épül a gépészeti- és elektromos rendszer. A vizesblokkok minden szinten teljesen (válaszfalak, burkolatok, szaniter) újraépítendőek. A padlófűtéssel érintett területen a beton aljzat is elbontandó. A pince teljes területén utólagos talajnedvesség elleni szigetelés alakítandó ki, padlón és az oldalfalon a mennyezetig, körben fúrt-injektált falszigeteléssel kombinálva.

Helyi építészeti értékként fő struktúrája megóvandó, lehetőség szerint megtartandó. A Campus épületének teljes körű külső-belső renoválása, modernizálása során építési engedélyhez kötött tevékenység nem szükséges. A külső átalakítással valamennyi homlokzati elem érintett: A tetőszerkezet teljes egészében elbontandó, eredeti formában és méretben épül vissza, korszerű rétegrendi kialakítással, a héjazata cserép lesz. A homlokzati falazat 15 cm vastag ásványgyapot hőszigetelő réteget kap, korszerű vékonyvakolatrendszerrel. Ezáltal az ereszképzés, a tagozatok, ablakkeretezések újraépítendők hőszigetelő habanyagból, "kőpaszta" felülettel, az eredeti formában, csak 15 cm-rel az eredeti sík előtt. A bejárati íves homlokzatszakaszon nem tervezünk hőszigetelést, az eredeti helyen és geometriában újítandóak, pótolandóak a kő-, műkő tagozatok keretezések.

A tetőtérben lévő gépészetet teljes egészében felszámoljuk, helyreállítva az eredeti tetősíkot. A tetősíkablakok új elosztásban, új méretben továbbra is szükségesek a beépített funkciók miatt. A tornaterem tetőtérbe kerülő gépészet szükségszerűen néhány megjelenő elemet eredményez a tetőn, valamint egy áttört zsalus felület kerül még a tornaterem tetejére. Egyebekben ez az épületrész részletképzése, tagozatai, nyílászárói és színezése is a főépülettel azonos módon készül.

A generálkivitelezés tárgyát képezi az épület gyengeáramú hálózatának, vagyonvédelmi és kamerarendszerének kiépítése is, amely önálló szerverterem funkciójú helyiséget is tartalmaz. Az épület korszerűsítésének része a minimum 1500 felhasználót kiszolgálni képes smart control megoldások bevezetése, amelynek részletes megtervezése, kivitelezése, illesztése a közbeszerzés tárgyát képezi. A közbeszerzés tárgya kert- és parképítési munkákra is kiterjed.

A tervezett épület hasznos alapterülete összesen 6 404 m2, amelyből tanterem 469,65 m2, előadóterem 294,1 m2, tornaterem 281 m2. A tantermek, előadótermek összesen 772 fő ülőhellyel rendelkeznek.

Az épület szintjei: alagsor, földszint, 1-2-tetőtér

A tervezett építménymagasság 13,05 m (legmagasabb pont 17,63 m)

Az építmény rendeltetése: oktatási intézmény.

A tervezett építési tevékenységek (nem kimerítő felsorolás):

- homlokzat szigetelés (15 cm ásványgyapot) 2 664 m2

- esztrich 3 509 m2

- álmennyezet építés 4 323 m2

- homlokzati nyílászáró 625 m2

- tetőszerkezet készítés 2 105 m2

- tetősíkablak beépítés 219 m2

- utólagos talajnedvesség elleni szigetelés 1 720 m2

- tornaterem sportpadló 281 m2

- akadálymentes lift (1000 kg/13 fő)

A munka nem építési engedély köteles tevékenység.

A nyertes ajánlattevő

A beszerzés teljes értéke: 4 693 997 995 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-07-19 📅
Közzététel dátuma: 2023-07-24 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 140-447538
HL-S szám: 140
További információk

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A tervezett épület hasznos alapterülete összesen 6 404 m2, amelyből tanterem 469,65 m2, előadóterem 294,1 m2, tornaterem 281 m2. A tantermek, előadótermek összesen 772 fő ülőhellyel rendelkeznek.

A nyertes ajánlattevő

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2023-07-10 📅
Név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 10738885220
Postacím: Millennium Köz 1.
Postai város: Zalaegerszeg
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 305601912 📞
E-mail: vallalkozas@zaev.hu 📧
Internetcím: http://www.zaev.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 4 693 997 995 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 7

Hivatkozás
További információk

Ajánlattevők:

- Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 6000 Kecskemét, Csongrádi Utca 6. adószám: 23037108203

- ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 8900 Zalaegerszeg, Millennium Köz 1. adószám: 10738885220

- BUILD IT Mérnökiroda Kft., Magyarország 1037 Budapest, Bóbita Utca 2., E lépcsőház, 1. emelet adószám: 11732167241

- Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1112 Budapest, Németvölgyi Út 146. adószám: 11266101244

- 2F-BAU Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1146 Budapest, Szabó József Utca 4. adószám: 13103581242

- Grabarics Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1053 Budapest, Reáltanoda U. 5. adószám: 11106485244

- DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felellősségű Társaság, Magyarország 2100 Gödöllő, Faiskola Tér 13. adószám: 12467006213

Forrás: OJS 2023/S 140-447538 (2023-07-19)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2026-05-28)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Dunaújvárosi Egyetem F épület korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR001969492022
Rövid leírás:

Dunaújvárosi Egyetem F épület korszerűsítésének generálkivitelezési munkái. A Dunaújvárosi Egyetem épületei között a főépület az egyetlen eredeti "szocreál" épület. Hosszfőfalas szerkezetű, kisméretű falazott tégla teherhordó falakkal, téglabetétes (Bohn) vasbeton födémekkel, faszerkezetű magastetővel. Az épület pince, földszint, két emelet és a beépített tetőtérre tagozódik. A pincében jobbára irattárak, kiegészítő helyiségek és büfé található, a felsőbb szinteken irodák, tárgyalók és oktatási termek helyezkednek el. A tornaterem épülete egy traktusú, hosszfőfalas, vasbeton alul-felül bordás monolit vasbeton födém, fa fedélszerkezettel. A tornateremhez kapcsolódnak az öltözőhelyiségek, amelyek korszerűsítése is jelen közbeszerzés tárgyába tartozik. Az épület valamennyi helyisége új padlóburkolatot és álmennyezetet kap. Teljesen újra épül a gépészeti- és elektromos rendszer. A vizesblokkok minden szinten teljesen (válaszfalak, burkolatok, szaniter) újraépítendőek. A padlófűtéssel érintett területen a beton aljzat is elbontandó. A pince teljes területén utólagos talajnedvesség elleni szigetelés alakítandó ki, padlón és az oldalfalon a mennyezetig, körben fúrt-injektált falszigeteléssel kombinálva. Helyi építészeti értékként fő struktúrája megóvandó, lehetőség szerint megtartandó. A Campus épületének teljes körű külső-belső renoválása, modernizálása során építési engedélyhez kötött tevékenység nem szükséges. A külső átalakítással valamennyi homlokzati elem érintett: A tetőszerkezet teljes egészében elbontandó, eredeti formában és méretben épül vissza, korszerű rétegrendi kialakítással, a héjazata cserép lesz. A homlokzati falazat 15 cm vastag ásványgyapot hőszigetelő réteget kap, korszerű vékonyvakolatrendszerrel. Ezáltal az ereszképzés, a tagozatok, ablakkeretezések újraépítendők hőszigetelő habanyagból, "kőpaszta" felülettel, az eredeti formában, csak 15 cm-rel az eredeti sík előtt. A bejárati íves homlokzatszakaszon nem tervezünk hőszigetelést, az eredeti helyen és geometriában újítandóak, pótolandóak a kő-, műkő tagozatok keretezések. A tetőtérben lévő gépészetet teljes egészében felszámoljuk, helyreállítva az eredeti tetősíkot. A tetősíkablakok új elosztásban, új méretben továbbra is szükségesek a beépített funkciók miatt. A tornaterem tetőtérbe kerülő gépészet szükségszerűen néhány megjelenő elemet eredményez a tetőn, valamint egy áttört zsalus felület kerül még a tornaterem tetejére. Egyebekben ez az épületrész részletképzése, tagozatai, nyílászárói és színezése is a főépülettel azonos módon készül. A generálkivitelezés tárgyát képezi az épület gyengeáramú hálózatának, vagyonvédelmi és kamerarendszerének kiépítése is, amely önálló szerverterem funkciójú helyiséget is tartalmaz. Az épület korszerűsítésének része a minimum 1500 felhasználót kiszolgálni képes smart control megoldások bevezetése, amelynek részletes megtervezése, kivitelezése, illesztése a közbeszerzés tárgyát képezi. A közbeszerzés tárgya kert- és parképítési munkákra is kiterjed. A tervezett épület hasznos alapterülete összesen 6 404 m2, amelyből tanterem 469,65 m2, előadóterem 294,1 m2, tornaterem 281 m2. A tantermek, előadótermek összesen 772 fő ülőhellyel rendelkeznek. Az épület szintjei: alagsor, földszint, 1-2-tetőtér A tervezett építménymagasság 13,05 m (legmagasabb pont 17,63 m) Az építmény rendeltetése: oktatási intézmény. A tervezett építési tevékenységek (nem kimerítő felsorolás): • homlokzat szigetelés (15 cm ásványgyapot) 2 664 m2 • esztrich 3 509 m2 • álmennyezet építés 4 323 m2 • homlokzati nyílászáró 625 m2 • tetőszerkezet készítés 2 105 m2 • tetősíkablak beépítés 219 m2 • utólagos talajnedvesség elleni szigetelés 1 720 m2 • tornaterem sportpadló 281 m2 • akadálymentes lift (1000 kg/13 fő) A munka nem építési engedély köteles tevékenység. A nyertes ajánlattevő

Rövid leírás

Dunaújvárosi Egyetem F épület korszerűsítésének generálkivitelezési munkái. A Dunaújvárosi Egyetem épületei között a főépület az egyetlen eredeti "szocreál" épület. Hosszfőfalas szerkezetű, kisméretű falazott tégla teherhordó falakkal, téglabetétes (Bohn) vasbeton födémekkel, faszerkezetű magastetővel. Az épület pince, földszint, két emelet és a beépített tetőtérre tagozódik. A pincében jobbára irattárak, kiegészítő helyiségek és büfé található, a felsőbb szinteken irodák, tárgyalók és oktatási termek helyezkednek el. A tornaterem épülete egy traktusú, hosszfőfalas, vasbeton alul-felül bordás monolit vasbeton födém, fa fedélszerkezettel. A tornateremhez kapcsolódnak az öltözőhelyiségek, amelyek korszerűsítése is jelen közbeszerzés tárgyába tartozik. Az épület valamennyi helyisége új padlóburkolatot és álmennyezetet kap. Teljesen újra épül a gépészeti- és elektromos rendszer. A vizesblokkok minden szinten teljesen (válaszfalak, burkolatok, szaniter) újraépítendőek. A padlófűtéssel érintett területen a beton aljzat is elbontandó. A pince teljes területén utólagos talajnedvesség elleni szigetelés alakítandó ki, padlón és az oldalfalon a mennyezetig, körben fúrt-injektált falszigeteléssel kombinálva. Helyi építészeti értékként fő struktúrája megóvandó, lehetőség szerint megtartandó. A Campus épületének teljes körű külső-belső renoválása, modernizálása során építési engedélyhez kötött tevékenység nem szükséges. A külső átalakítással valamennyi homlokzati elem érintett: A tetőszerkezet teljes egészében elbontandó, eredeti formában és méretben épül vissza, korszerű rétegrendi kialakítással, a héjazata cserép lesz. A homlokzati falazat 15 cm vastag ásványgyapot hőszigetelő réteget kap, korszerű vékonyvakolatrendszerrel. Ezáltal az ereszképzés, a tagozatok, ablakkeretezések újraépítendők hőszigetelő habanyagból, "kőpaszta" felülettel, az eredeti formában, csak 15 cm-rel az eredeti sík előtt. A bejárati íves homlokzatszakaszon nem tervezünk hőszigetelést, az eredeti helyen és geometriában újítandóak, pótolandóak a kő-, műkő tagozatok keretezések. A tetőtérben lévő gépészetet teljes egészében felszámoljuk, helyreállítva az eredeti tetősíkot. A tetősíkablakok új elosztásban, új méretben továbbra is szükségesek a beépített funkciók miatt. A tornaterem tetőtérbe kerülő gépészet szükségszerűen néhány megjelenő elemet eredményez a tetőn, valamint egy áttört zsalus felület kerül még a tornaterem tetejére. Egyebekben ez az épületrész részletképzése, tagozatai, nyílászárói és színezése is a főépülettel azonos módon készül. A generálkivitelezés tárgyát képezi az épület gyengeáramú hálózatának, vagyonvédelmi és kamerarendszerének kiépítése is, amely önálló szerverterem funkciójú helyiséget is tartalmaz. Az épület korszerűsítésének része a minimum 1500 felhasználót kiszolgálni képes smart control megoldások bevezetése, amelynek részletes megtervezése, kivitelezése, illesztése a közbeszerzés tárgyát képezi. A közbeszerzés tárgya kert- és parképítési munkákra is kiterjed. A tervezett épület hasznos alapterülete összesen 6 404 m2, amelyből tanterem 469,65 m2, előadóterem 294,1 m2, tornaterem 281 m2. A tantermek, előadótermek összesen 772 fő ülőhellyel rendelkeznek. Az épület szintjei: alagsor, földszint, 1-2-tetőtér A tervezett építménymagasság 13,05 m (legmagasabb pont 17,63 m) Az építmény rendeltetése: oktatási intézmény. A tervezett építési tevékenységek (nem kimerítő felsorolás): • homlokzat szigetelés (15 cm ásványgyapot) 2 664 m2 • esztrich 3 509 m2 • álmennyezet építés 4 323 m2 • homlokzati nyílászáró 625 m2 • tetőszerkezet készítés 2 105 m2 • tetősíkablak beépítés 219 m2 • utólagos talajnedvesség elleni szigetelés 1 720 m2 • tornaterem sportpadló 281 m2 • akadálymentes lift (1000 kg/13 fő) A munka nem építési engedély köteles tevékenység. A nyertes ajánlattevő

Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 4 693 997 995 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR001969492022/1
A beszerzés leírása:

Dunaújvárosi Egyetem F épület korszerűsítésének generálkivitelezési munkái. A Dunaújvárosi Egyetem épületei között a főépület az egyetlen eredeti "szocreál" épület. Hosszfőfalas szerkezetű, kisméretű falazott tégla teherhordó falakkal, téglabetétes (Bohn) vasbeton födémekkel, faszerkezetű magastetővel. Az épület pince, földszint, két emelet és a beépített tetőtérre tagozódik. A pincében jobbára irattárak, kiegészítő helyiségek és büfé található, a felsőbb szinteken irodák, tárgyalók és oktatási termek helyezkednek el. A tornaterem épülete egy traktusú, hosszfőfalas, vasbeton alul-felül bordás monolit vasbeton födém, fa fedélszerkezettel. A tornateremhez kapcsolódnak az öltözőhelyiségek, amelyek korszerűsítése is jelen közbeszerzés tárgyába tartozik. Az épület valamennyi helyisége új padlóburkolatot és álmennyezetet kap. Teljesen újra épül a gépészeti- és elektromos rendszer. A vizesblokkok minden szinten teljesen (válaszfalak, burkolatok, szaniter) újraépítendőek. A padlófűtéssel érintett területen a beton aljzat is elbontandó. A pince teljes területén utólagos talajnedvesség elleni szigetelés alakítandó ki, padlón és az oldalfalon a mennyezetig, körben fúrt-injektált falszigeteléssel kombinálva. Helyi építészeti értékként fő struktúrája megóvandó, lehetőség szerint megtartandó. A Campus épületének teljes körű külső-belső renoválása, modernizálása során építési engedélyhez kötött tevékenység nem szükséges. A külső átalakítással valamennyi homlokzati elem érintett: A tetőszerkezet teljes egészében elbontandó, eredeti formában és méretben épül vissza, korszerű rétegrendi kialakítással, a héjazata cserép lesz. A homlokzati falazat 15 cm vastag ásványgyapot hőszigetelő réteget kap, korszerű vékonyvakolatrendszerrel. Ezáltal az ereszképzés, a tagozatok, ablakkeretezések újraépítendők hőszigetelő habanyagból, "kőpaszta" felülettel, az eredeti formában, csak 15 cm-rel az eredeti sík előtt. A bejárati íves homlokzatszakaszon nem tervezünk hőszigetelést, az eredeti helyen és geometriában újítandóak, pótolandóak a kő-, műkő tagozatok keretezések. A tetőtérben lévő gépészetet teljes egészében felszámoljuk, helyreállítva az eredeti tetősíkot. A tetősíkablakok új elosztásban, új méretben továbbra is szükségesek a beépített funkciók miatt. A tornaterem tetőtérbe kerülő gépészet szükségszerűen néhány megjelenő elemet eredményez a tetőn, valamint egy áttört zsalus felület kerül még a tornaterem tetejére. Egyebekben ez az épületrész részletképzése, tagozatai, nyílászárói és színezése is a főépülettel azonos módon készül. A generálkivitelezés tárgyát képezi az épület gyengeáramú hálózatának, vagyonvédelmi és kamerarendszerének kiépítése is, amely önálló szerverterem funkciójú helyiséget is tartalmaz. Az épület korszerűsítésének része a minimum 1500 felhasználót kiszolgálni képes smart control megoldások bevezetése, amelynek részletes megtervezése, kivitelezése, illesztése a közbeszerzés tárgyát képezi. A közbeszerzés tárgya kert- és parképítési munkákra is kiterjed. A tervezett épület hasznos alapterülete összesen 6 404 m2, amelyből tanterem 469,65 m2, előadóterem 294,1 m2, tornaterem 281 m2 A tantermek, előadótermek összesen 772 fő ülőhellyel rendelkeznek. Az épület szintjei: alagsor, földszint, 1-2-tetőtér A tervezett építménymagasság 13,05 m (legmagasabb pont 17,63 m) Az építmény rendeltetése: oktatási intézmény. A tervezett építési tevékenységek (nem kimerítő felsorolás): • homlokzat szigetelés (15 cm ásványgyapot) 2 664 m2 • esztrich 3 509 m2 • álmennyezet építés 4 323 m2 • homlokzati nyílászáró 625 m2 • tetőszerkezet készítés 2 105 m2 • tetősíkablak beépítés 219 m2 • utólagos talajnedvesség elleni szigetelés 1 720 m2 • tornaterem sportpadló 281 m2 • akadálymentes lift (1000 kg/13 fő) A munka nem építési engedély köteles tevékenység. A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a kivitelezési tervdokumentáció elkészítése is. A részletes műszaki feltételeket és feladatokat a műszaki leírás tartalmazza.

A beszerzés leírása

Dunaújvárosi Egyetem F épület korszerűsítésének generálkivitelezési munkái. A Dunaújvárosi Egyetem épületei között a főépület az egyetlen eredeti "szocreál" épület. Hosszfőfalas szerkezetű, kisméretű falazott tégla teherhordó falakkal, téglabetétes (Bohn) vasbeton födémekkel, faszerkezetű magastetővel. Az épület pince, földszint, két emelet és a beépített tetőtérre tagozódik. A pincében jobbára irattárak, kiegészítő helyiségek és büfé található, a felsőbb szinteken irodák, tárgyalók és oktatási termek helyezkednek el. A tornaterem épülete egy traktusú, hosszfőfalas, vasbeton alul-felül bordás monolit vasbeton födém, fa fedélszerkezettel. A tornateremhez kapcsolódnak az öltözőhelyiségek, amelyek korszerűsítése is jelen közbeszerzés tárgyába tartozik. Az épület valamennyi helyisége új padlóburkolatot és álmennyezetet kap. Teljesen újra épül a gépészeti- és elektromos rendszer. A vizesblokkok minden szinten teljesen (válaszfalak, burkolatok, szaniter) újraépítendőek. A padlófűtéssel érintett területen a beton aljzat is elbontandó. A pince teljes területén utólagos talajnedvesség elleni szigetelés alakítandó ki, padlón és az oldalfalon a mennyezetig, körben fúrt-injektált falszigeteléssel kombinálva. Helyi építészeti értékként fő struktúrája megóvandó, lehetőség szerint megtartandó. A Campus épületének teljes körű külső-belső renoválása, modernizálása során építési engedélyhez kötött tevékenység nem szükséges. A külső átalakítással valamennyi homlokzati elem érintett: A tetőszerkezet teljes egészében elbontandó, eredeti formában és méretben épül vissza, korszerű rétegrendi kialakítással, a héjazata cserép lesz. A homlokzati falazat 15 cm vastag ásványgyapot hőszigetelő réteget kap, korszerű vékonyvakolatrendszerrel. Ezáltal az ereszképzés, a tagozatok, ablakkeretezések újraépítendők hőszigetelő habanyagból, "kőpaszta" felülettel, az eredeti formában, csak 15 cm-rel az eredeti sík előtt. A bejárati íves homlokzatszakaszon nem tervezünk hőszigetelést, az eredeti helyen és geometriában újítandóak, pótolandóak a kő-, műkő tagozatok keretezések. A tetőtérben lévő gépészetet teljes egészében felszámoljuk, helyreállítva az eredeti tetősíkot. A tetősíkablakok új elosztásban, új méretben továbbra is szükségesek a beépített funkciók miatt. A tornaterem tetőtérbe kerülő gépészet szükségszerűen néhány megjelenő elemet eredményez a tetőn, valamint egy áttört zsalus felület kerül még a tornaterem tetejére. Egyebekben ez az épületrész részletképzése, tagozatai, nyílászárói és színezése is a főépülettel azonos módon készül. A generálkivitelezés tárgyát képezi az épület gyengeáramú hálózatának, vagyonvédelmi és kamerarendszerének kiépítése is, amely önálló szerverterem funkciójú helyiséget is tartalmaz. Az épület korszerűsítésének része a minimum 1500 felhasználót kiszolgálni képes smart control megoldások bevezetése, amelynek részletes megtervezése, kivitelezése, illesztése a közbeszerzés tárgyát képezi. A közbeszerzés tárgya kert- és parképítési munkákra is kiterjed. A tervezett épület hasznos alapterülete összesen 6 404 m2, amelyből tanterem 469,65 m2, előadóterem 294,1 m2, tornaterem 281 m2 A tantermek, előadótermek összesen 772 fő ülőhellyel rendelkeznek. Az épület szintjei: alagsor, földszint, 1-2-tetőtér A tervezett építménymagasság 13,05 m (legmagasabb pont 17,63 m) Az építmény rendeltetése: oktatási intézmény. A tervezett építési tevékenységek (nem kimerítő felsorolás): • homlokzat szigetelés (15 cm ásványgyapot) 2 664 m2 • esztrich 3 509 m2 • álmennyezet építés 4 323 m2 • homlokzati nyílászáró 625 m2 • tetőszerkezet készítés 2 105 m2 • tetősíkablak beépítés 219 m2 • utólagos talajnedvesség elleni szigetelés 1 720 m2 • tornaterem sportpadló 281 m2 • akadálymentes lift (1000 kg/13 fő) A munka nem építési engedély köteles tevékenység. A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a kivitelezési tervdokumentáció elkészítése is. A részletes műszaki feltételeket és feladatokat a műszaki leírás tartalmazza.

További termékek/szolgáltatások:

Iskolaépületek kivitelezése 📦

Magasépítési munka 📦

Építészeti tervezési szolgáltatások 📦

Időtartam: 502 nap
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 3
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2023-07-10 📅
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 4 693 997 995 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR001969492022/3066
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A vállalkozó neve és címe
Név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 10738885220
Postacím: Millennium Köz 1.
Postai irányítószám: 8900
Postai város: Zalaegerszeg
Régió: Zala 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: vallalkozas@zaev.hu 📧
Telefon: +36 305601912 📞
Fax: +36 92504195 📠
URL: https://www.zaev.hu 🌏

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány
Nemzeti nyilvántartási szám: 19306500107
Postacím: Táncsics Mihály Utca 1/A
Postai irányítószám: 2400
Postai város: Dunaújváros
Régió: Fejér 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Szabó Kitti
E-mail: alapitvany@uniduna.hu 📧
Telefon: +36 25551194 📞
Fax: +36 25551194 📠
URL: https://www.uniduna.hu/ 🌏

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_40664534
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): Kbt. 148. § szerint.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

1. A Vállalkozási Szerződés teljesítése során két körülmény vonatkozásában merültek fel olyan munkálatok elvégzésének szükségessége, amelyek eredetileg nem szerepeltek a Vállalkozási Szerződés mellékletét képező műszaki leírásban, költségvetésben és különböző ütemtervekben. 2. Az egyik ilyen munkálat a roncsolásos feltárási munkák során előkerült födémszakaszok bontása és újraépítése (a továbbiakban: „Pótmunka1”). A kivitelezés, így a bontások végzése során olyan új információk merültek fel, amelyek alapvetően megváltoztatták a kivitelezés műszaki tartalmát. A bontások, roncsolásos feltárások során rossz állapotban lévő födémek kerültek elő, amelyek a közbeszerzési dokumentumokból, valamint az előzetes tender tervdokumentációból nem derültek ki, emiatt szükségessé vált az egyes födémszakaszoknak a bontása és újraépítése. 3. A másik ilyen munka a második emeleten hő- és füstelvezerő rendszer kiépítése (a továbbiakban: „Pótmunka2”). A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (a továbbiakban: „Katasztrófavédelem”) hivatalos helyiségében (2400 Dunaújváros, Tűzoltó utca 1.) 2023. november 30-án egyeztetés került lefolytatásra. Az egyeztetésen részt vettek a Katasztrófavédelem, a ZÁÉV Zrt. kivitelező és az ArchiNest Kft. tervező képviselői. Az egyeztetési jegyzőkönyvben előzményként rögzítésre került, hogy 2023. szeptember 26-án helyszíni egyeztetés, míg 2023. október 25-én a Katasztrófavédelem hivatalos helyiségében egyeztetés került lefolytatásra, mert az építőipari kivitelezési tevékenység építési hatósági engedély nélkül végezhető, így engedélyezési eljárás sem került lefolytatásra, így a Katasztrófavédelemnél előzményi ügyirat nem áll rendelkezésre. A 2023. november 30-án kelt jegyzőkönyv 11. pontjában rögzítésre került, hogy a második emeleten szükséges a hő- és füstelvezető rendszer kiépítése annak érdekében, hogy az épület a menekítési előírásoknak megfeleljen. Ez a megoldás a Megrendelő által átadott tenderterveken nem szerepelt. 4. Felek rögzítik azon tényt, hogy Pótmunka1 elvégzése miatt a 400 naptári napos Generálkivitelezési határidőt 102 naptári nappal meghosszabbítani szükséges. A Pótmunka2 megvalósítása a Generálkivitelezési határidőt nem érinti. Felek a Vállalkozási Szerződésben rögzített Generálkivitelezési Díjat és a Generálkivitelezési teljesítési határidőt a Kbt. 141. § (2) – (3) bekezdése alapján módosítják figyelembe véve, hogy a Vállalkozási Szerződés – a Kbt. 141. § (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az alábbi értékek egyikét sem: a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt; b) építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti Szerződés jellegéhez. (3) A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg. Felek az 1. számú Szerződésmódosítás aláírásával kijelentik, hogy: 1. a Vállalkozási Szerződés ellenértékének növekedése nem haladja meg a Vállalkozási Szerződés tárgya vonatkozásában irányadó közösségi értékhatárt (amely értékhatár a Vállalkozási Szerződés esetében nettó 1.883.592.360,- Ft, míg a Pótmunkák – tartalékkeret kimerítését követően – a Generálkivitelezési Díjban eredményezett változása mindösszesen nettó 285.461.777,- Ft); 2. a Vállalkozási Szerződés ellenértékének változása nem haladja meg a szerződéses érték 15 %-át (tekintettel arra, hogy az ellenérték változása az eredeti Szerződéses ellenértékének 6,08 % -a); 3. a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti Szerződés jellegéhez (tekintettel arra, hogy a Pótmunkák tárgya ugyanazon a kivitelezési helyszínen megvalósítandó, továbbá a Pótmunka tárgyát tekintve megegyezik a Vállalkozási Szerződés tárgyát képező munkával); 4. továbbá a generálkivitelezési teljesítési határidő meghosszabbítása a Pótmunka1 megvalósításának időszükségletével összefüggésben van. A szerződés módosításának időpontja: 2024.06.28. A szerződéskötés dátuma: 2023.07.10. A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték: 4 693 997 995 FT + ÁFA A módosítást követő szerződéses érték: 4 979 459 772 Ft + ÁFA

Egyéb kiegészítő információk

A változtatás fő oka: Olyan módosítások, amelyek nem érik el a minimális értéket ("de minimis" szabály).
Új érték
Szöveg:

1. A Vállalkozási Szerződés IV.B.6.2. pontját az alábbiak szerint módosítják: „A teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított 502 naptári nap. Vállalkozó a Munkák teljesítését az adott Munkák elvégzéséhez szükséges Munkaterület átvételét követően 3 munkanapon belül köteles megkezdeni.” 2. A Vállalkozási Szerződés IV.B.12. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: „A Generálkivitelezési feladatok hiánytalan és hibátlan elvégzéséért megállapított Generálkivitelezési Díj összege (átalányár) mindösszesen nettó 4.920.459.772,– Ft, azaz nettó négymilliárd-kilencszázhúszmillió-négyszázötvenkilencezer-hétszázhetvenkettő– Ft. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozói Díjba a tartalékkeret nem tartozik bele. A kifizetés után a hatályos jogszabályok szerinti általános forgalmi adó fizetendő.” 3. A Vállalkozási Szerződés C.VII.1. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: „A jelen Szerződésben meghatározott Munkák hiánytalan és hibátlan elvégzéséért megállapított Vállalkozói Átalánydíj összege (átalányár) mindösszesen nettó 4.979.459.772,– Ft, azaz nettó négymilliárd-kilencszázhetvenkilencmillió-négyszázötvenkilencezerhétszázhetvenkettő – Ft, amelyből - a Tervezési díj: nettó 59.000.000,- Ft, azaz nettó Ötvenkilencmillió– Ft. - a Generálkivitelezési díj: nettó 4.920.459.772.,- Ft, azaz nettó négymilliárd-kilencszázhúszmillió-négyszázötvenkilencezerhétszázhetvenkettő – Ft, Felek rögzítik, hogy a Vállalkozói Átalányíjba a tartalékkeret nem tartozik bele. A kifizetés után a hatályos jogszabályok szerinti általános forgalmi adó fizetendő.” 4. A Vállalkozási Szerződés C.VIII.3.1. pontjának harmadik bekezdését az alábbiak szerint módosítják: „Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó az előleggel a Szerződés dokumentáltan megvalósult értéke szerint, számlánként, teljesítés arányosan számol el. A szerződés C.VIII.2.1. pontjában meghatározott előleg összegéből az 1. számú Szerződésmódosítást megelőzően kiállított részszámlákban el nem számolt összeg elszámolása az 1. számú Szerződésmódosítás hatályba lépését követően kiállításra kerülő részszámlákban az 5. számú mellékletként csatolt pénzügyi ütemtervben rögzítettek szerint kerül elszámolásra, azzal, hogy az 5. számú részszámlától az előleg visszavonás az 5. számú melléklet szerinti pénzügyi ütemterv szerint történik, vagyis az 1. számú szerződésmódosítás hatálybalépésének napjáig el nem számolt előleg összege és az 1. számú szerződésmódosításban rögzített, módosított Generálkivitelezési díj 1. számú szerződésmódosítás hatálybalépésének napjáig el nem számolt Generálkivitelezési díjrészének arányában.” 5. Felek a Vállalkozási Szerződés műszaki leírását közös megegyezéssel kiegészítik és korrigálják az 1. számú Szerződésmódosítás 1. számú mellékletét képező Pótmunkák műszaki leírással. 6. Felek a Vállalkozási Szerződés árazott költségvetését közös megegyezéssel kiegészítik és korrigálják a jelen 1. számú Szerződésmódosítás 2. számú mellékletét képező Pótmunkák árazott költségvetéssel. 7. Vállalkozó csatolni fogja a jelen 1. számú Szerződésmódosítás 4. számú mellékleteként a Vállalkozási Szerződés vonatkozásában rendelkezésre bocsátott teljesítési biztosíték kiegészítésének igazolását. Vállalkozó a jelen pontban foglalt kötelezettségnek a jelen Szerződésmódosítás valamennyi Fél által történő aláírásától és annak Vállalkozó által történő kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles eleget tenni. 8. A Vállalkozó csatolni fogja a jelen 1. számú Szerződésmódosítás 5. számú mellékleteként a megváltozott műszaki tartalomnak megfelelően módosított felelősségbiztosításról szóló kötvényét. Vállalkozó a jelen pontban foglalt kötelezettségnek a jelen Szerződésmódosítás valamennyi Fél által történő aláírásától és annak Vállalkozó által történő kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles eleget tenni. 9. A Felek csatolják a jelen 1. számú Szerződésmódosítás 6. számú mellékleteként a Pótmunkák okán módosított Vállalkozási Szerződés pénzügyi ütemtervét. 10. A Felek csatolják a jelen 1. számú Szerződésmódosítás 7. számú mellékleteként a Pótmunkák okán módosított Vállalkozási Szerződés műszaki ütemtervét.

Szöveg

Forrás: OJS 2026/S 102-370622 (2026-05-28)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (12 új beszerzések)