ÉKC - 27. sz. épület - Kivitelezés
Egészségügyi Infrastruktúra Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Vállalkozási szerződés, Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő kialakítása keretében a 27 sz. épület kivitelezési feladatainak elvégzése
Az épület műemlék, így a teljes felújítás a műemléki hatóság felügyelete és a műemléki szakértő javaslatai mentén kell haladjon, figyelembe véve az orvos-szakmai igényeket, valamint az építészeti-műszaki minőségi elvárásokat.
Pince+Fszt+2 szint+ beépített tetőtér, nettó 5387m2 alapterületű műemléki épület, amelyben 101 ágyas pszichiátriai részleg nyer majd elhelyezést.
Funkcionális elrendezés:
Pinceszint:
Pinceszint belső udvarokban történő bővítésével kerülnek elhelyezésre az általános igényeke szolgáló funkciók (pl. könyvtár, tornaszoba, tankonyha), valamint a meglévő épület pinceszinti felújításával erre szintre kerülnek egyes kiszolgáló funkciók: raktárak, központi öltözők, gépészeti és elektromos terek.
Földszint:
A földszinten 3 osztály funkciói kapnak helyet, melyek mind kertkapcsolattal rendelkeznek a tervezett kialakítással:
- Az Aktív részleg földszinti terei: betegszobák, kiszolgáló funkciók és közösségi terek a keleti szárnyban - saját belső udvarral - 17 ággyal.
- A Nappali kórház terei a keleti udvarbeépítésben és a földszintes szárny tereiben.
- A Pszichoterápiás osztály betegszobái és egyéb szükséges terei a nyugati szárnyban - 15 ággyal.
- A földszint északi szárnyába a járóbeteg-ellátás egyéb terei kerülnek.
I.emelet:
Az első emeleten helyezzük el az
- Aktív részleg második szintjét a keleti szárnyban - 18 + 6 ággyal.
- A Rehabilitációs osztály első szintjét a nyugati oldalszárnyban a szükséges funkciókkal - 9 ággyal,
- illetve a Pszichoterápiás osztály 3 további szobáját 9 ággyal.
- Az északi szárny itt a vezetőség működéséhez szükséges tereket és a kiszolgáló funkciókat tartalmazza.
II. emelet:
Az épület második emeletére került
- az Aktív részleg fölé a Gerontológia osztály - 12 ággyal.
- valamint a Rehabilitációs osztály második szintje a nyugati oldalszárnyban a szükséges funkciókkal - 12 ággyal, a teraszok részleges beépítésével.
- Az északi szárny irodahelyiségeket és a kiszolgáló funkciókat tartalmazza.
Tetőtér:
Az épület tetőterébe kerültek
- az épület gépészeti rendszerei (szellőzőgépke egy része, hűt-fűtő rendszerek gépei
- illetve a meglévő beépítés tereibe az északi lépcsőház mellé két Pszichológusi dolgozószoba kerül kialakításra kb. 50 m2-en.
A munkálatok tartalmaznak továbbá teherhordó fal bontási munkálatait, tetőszerkezet építést és felújítást, szerkezetépítési-, építészeti - szakipari munkákat, hűtés - fűtés - szellőzésre vonatkozó munkákat, erős - és gyengeáramú munkákat, tűzvédelmi rendszer kialakítását, továbbá fa és kőrestaurátori munkálatokat.
Részletesen kifejtésre kerültek a közbeszerzési dokumentumokban.
Az ajánlatok beérkezésének határideje 2022-09-28. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2022-08-25.
SzállítókA következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:
- • "Infó-Szolg" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
- • B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
- • BUILD IT Mérnökiroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- • DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felellősségű Társaság
- • EB Hungary Invest Kft.
- • Euro Campus Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
- • EURO GENERÁL Zrt.
- • F-Építő Generál Zrt.
- • LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- • Pharos 95 Sportpályaépítő Kft.
Beszerzési előzmények
| Dátum | Dokumentum |
|---|---|
| 2022-08-25 | Ajánlati felhívás |
| 2022-09-19 | További információk |
| 2022-10-21 | További információk |
| 2022-12-01 | További információk |
| 2022-12-21 | További információk |
| 2023-02-23 | További információk |
| 2023-04-26 | További információk |
| 2023-06-15 | További információk |
| 2024-08-07 | Tájékoztató az eljárás eredményéről |
Ajánlati felhívás (2022-08-25)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Magasépítési munka
Hivatkozási szám: EKR000650852022
Rövid leírás:
“Vállalkozási szerződés, Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő kialakítása keretében a 27 sz. épület kivitelezési feladatainak...”
Többet mutasson
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Magasépítési munka 📦
További CPV-kód: Magasépítési munka 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️
Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat
Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő neve: Egészségügyi Infrastruktúra Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Postacím: Hold Utca 1
Postai irányítószám: 1054
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: https://eif.gov.hu 🌏
E-mail: titkarsag@ebp.gov.hu 📧
Telefon: +36 17956656 📞
Fax: +36 17849904 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000650852022/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000650852022/reszletek 🌏
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-08-25 📅
Benyújtási határidő: 2022-09-28 📅
Közzététel dátuma: 2022-08-30 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 166-470357
HL-S szám: 166
További információk
“Az ajánlatok bontása a Kbt.68.§ (1b),(1c)bek. alapján az EKR-ben történik,a bontást az EKR végzi el.”
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
“Vállalkozási szerződés, Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő kialakítása keretében a 27 sz. épület kivitelezési feladatainak elvégzése”
Többet mutasson
“Az épület műemlék, így a teljes felújítás a műemléki hatóság felügyelete és a műemléki szakértő javaslatai mentén kell haladjon, figyelembe véve az...”
Többet mutasson
“Pince+Fszt+2 szint+ beépített tetőtér, nettó 5387m2 alapterületű műemléki épület, amelyben 101 ágyas pszichiátriai részleg nyer majd elhelyezést.”
“Funkcionális elrendezés:”
“Pinceszint:”
“Pinceszint belső udvarokban történő bővítésével kerülnek elhelyezésre az általános igényeke szolgáló funkciók (pl. könyvtár, tornaszoba, tankonyha),...”
Többet mutasson
“Földszint:”
“A földszinten 3 osztály funkciói kapnak helyet, melyek mind kertkapcsolattal rendelkeznek a tervezett kialakítással:”
“- Az Aktív részleg földszinti terei: betegszobák, kiszolgáló funkciók és közösségi terek a keleti szárnyban - saját belső udvarral - 17 ággyal.”
“- A Nappali kórház terei a keleti udvarbeépítésben és a földszintes szárny tereiben.”
“- A Pszichoterápiás osztály betegszobái és egyéb szükséges terei a nyugati szárnyban - 15 ággyal.”
“- A földszint északi szárnyába a járóbeteg-ellátás egyéb terei kerülnek.”
“I.emelet:”
“Az első emeleten helyezzük el az”
“- Aktív részleg második szintjét a keleti szárnyban - 18 + 6 ággyal.”
“- A Rehabilitációs osztály első szintjét a nyugati oldalszárnyban a szükséges funkciókkal - 9 ággyal,”
“- illetve a Pszichoterápiás osztály 3 további szobáját 9 ággyal.”
“- Az északi szárny itt a vezetőség működéséhez szükséges tereket és a kiszolgáló funkciókat tartalmazza.”
“II. emelet:”
“Az épület második emeletére került”
“- az Aktív részleg fölé a Gerontológia osztály - 12 ággyal.”
“- valamint a Rehabilitációs osztály második szintje a nyugati oldalszárnyban a szükséges funkciókkal - 12 ággyal, a teraszok részleges beépítésével.”
“- Az északi szárny irodahelyiségeket és a kiszolgáló funkciókat tartalmazza.”
“Tetőtér:”
“Az épület tetőterébe kerültek”
“- az épület gépészeti rendszerei (szellőzőgépke egy része, hűt-fűtő rendszerek gépei”
“- illetve a meglévő beépítés tereibe az északi lépcsőház mellé két Pszichológusi dolgozószoba kerül kialakításra kb. 50 m2-en.”
“A munkálatok tartalmaznak továbbá teherhordó fal bontási munkálatait, tetőszerkezet építést és felújítást, szerkezetépítési-, építészeti - szakipari...”
Többet mutasson
“Részletesen kifejtésre kerültek a közbeszerzési dokumentumokban.”
“Az eljárás elnevezése: ÉKC - Új Szt János Kórház és Szakrendelő 27 sz. épület kivitelezése”
“Földmunka: Az épület déli udvarában épül meg a földszinti és pinceszinti funkciókat kiegészítő beépítés, melyhez kb.500 m2-en kell kiemelni a földet. Az...”
Többet mutasson
“A meglévő épület utólagos vízszigetelése az északi oldalon jár földmunkával a vízszigetelési tervek alapján.”
“Alapozás: Az épület alapozása a határoló homlokzati falak és a közbenső főfalak alatt beton sávalap, változó alapozási síkkal. Mivel a tervezett beépítés...”
Többet mutasson
“Függőleges szerkezetek: Az épület homlokzati falai, belső főfalai, valamint a függőleges közlekedést biztosító lépcsőházi magok határoló falai a felmérések...”
Többet mutasson
“Az új udvarbeépítés pinceszinti szerkezetei monolit vb szerkezetként készülnek, falas szerkezetként a belső térben pillérekkel kiegészítve. A földszinten...”
Többet mutasson
“Vízszintes szerkezetek: A födémek átalakítása, megbontása, kizárólag a szükséges mértékben fog történni (a műszaki dokumentáció rendelkezik a födémek...”
Többet mutasson
“A felújítás során teljesen elbontásra kerül két, az épülethez „hozzáragasztott” toldalék (az egyik a pszichológia helyiséget, a másik raktárt tartalmazó),...”
Többet mutasson
“A felújítás során megmaradó épületrész (az elbontottakon kívül minden más megmarad) belső átalakítása során egy lift aknát és egy füstmentes lépcsőházat...”
Többet mutasson
“Tetőszerkezet: A déli bővítmény tetőszerkezete ferde síkú monolit vasbeton lemez, felette szaruzat közötti hőszigeteléssel és fémlemez fedéssel. A második...”
Többet mutasson
“A meglévő tetőszerkezet kubatúrája megmarad, azonban a szerkezet rekonstrukciója a felújítás része. A tetőszerkezet felújítás során különös figyelemmel kell...”
Többet mutasson
“Főbb mennyiségek:”
“Elbontandó épület: m2 204”
“Épületen belüli bontás és felújítás: m2 3908”
“Felújítással és beépítéssel érintett teraszterületek: m2 675”
“Új bővítés (pince, földszint és liftek): m2 922”
“Új bővítés 2. emeleti teraszokon: m2 350”
“Környezetrendezés, rekultiváció m2 1190”
“Orvostechnológiai infrastruktúra klt 1,00”
“A nyertes ajánlattevő feladata a Közbeszerzési Dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott tervekben, előírásokban, műszaki irányelvekben és a...”
Többet mutasson
“Akadálymentesítési feladatok: akadálymentes rámpa építés, vakvezető sáv kiépítése, felfestése, korlátok felszerelése, táblák kihelyezése Braille írással,...”
Többet mutasson
“Folytatás a II.1.4) pontban.”
“A részletes műszaki leírást, a műszaki irányelveket a közbeszerzési dokumentáció (Közbeszerzési Dokumentumok) tartalmazza.”
“Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.”
“Tekintettel arra, hogy a tárgyi építési beruházás a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az...”
Többet mutasson
“Az épület vonatkozásában: Műemléki törzsszám: 16333, Műemléki azonosító: 18732”
Időtartam: 18 hónap
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: RRF - Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
“Észak-Közép-budai Centrum”
“1125 Budapest, Diós árok 1-3.”
“hrsz.: 10168/2, műemléki védelem: 16333”
Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:
“Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) - (2)...”
Többet mutasson
“A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság...”
Többet mutasson
“Igazolási mód:”
“Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1)-(5) bek., 2.§ (1) és (4) bek., 3.§, 4.§...”
Többet mutasson
“- a Kr. 1. § (1) bek. alapján valamennyi ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai...”
Többet mutasson
“- majd a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti vizsgálat során - az ajánlatkérő felhívására - az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról a Kr. 8. §-a és 10....”
Többet mutasson
“Az EEKD-t a Kr. 3.-7. §-ai szerint kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.”
“A Kbt. 67. § (4) bek. alapján minden ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és...”
Többet mutasson
“Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő...”
Többet mutasson
“- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.”
“Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:”
“SZ.1. A Kbt. 65.§ (1) c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) K.r. 21.§ (1) alapján Ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági...”
Többet mutasson
“A nyilvántartásban szereplés tényét - ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a...”
Többet mutasson
“Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):”
“SZ.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari...”
Többet mutasson
“Öntisztázás: Kbt.64.§.”
Gazdasági és pénzügyi helyzet:
“Ajánlatkérő részéről gazdasági és pénzügyi alkalmassági kritérium nem kerül előírásra.”
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
“Ajánlatkérő részéről gazdasági és pénzügyi alkalmassági kritérium nem kerül előírásra.”
Műszaki és szakmai képességek:
“M/1-M/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bek. és a 5. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell...”
Többet mutasson
“A Kr. 1. §-ának (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások...”
Többet mutasson
“M/1.: A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevőnek az ajánlatkérő felhívására meg kell küldenie a...”
Többet mutasson
“Ajánlatkérő felhívására a Kr. 22. § (3) bekezdésében meghatározott szervezet által írásban kiadott referenciaigazolás másolati”
“példányát kell megküldeni. A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell legalább:”
“- a szerződést kötő másik fél megnevezését és címét,”
“- a szerződés tárgyának rövid leírását is tartalmazó ismertetését, valamint mennyiségét (olyan részletességgel, melyből az”
“alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható)”
“- a teljesítés helyét,”
“- a teljesítés időtartamát (a kezdés és befejezés időpontját év-hónap-nap bontásban),”
“- nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt,”
“- a szerződést kötő másik fél nevében referenciát adó személy nevét, és elérhetőségét.”
“Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 21/A. §-ára és 22. § (5) bekezdésében foglaltakra is.”
“M/2.: A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevőnek az ajánlatkérő felhívására be kell nyújtania...”
Többet mutasson
“- a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereinek megnevezését tartalmazó nyilatkozatát a betölteni kívánt pozíció megjelölésével,”
“- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, olyan tartalommal, melyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen...”
Többet mutasson
“Az önéletrajzban meg kell jelölni a feladat és/vagy tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint - az ajánlattétel időpontjában annak a...”
Többet mutasson
“- a szakemberek végzettségét/képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolatát,”
“- az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés...”
Többet mutasson
“Az M/2.1-M/2.3 pontok: Kamarai névjegyzéki nyilvántartásba vétellel rendelkező szakember esetében a végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok...”
Többet mutasson
“Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban ajánlatkérő hivatkozik továbbá a Kr. 24. § (2) bekezdésében, a Kbt. 65. § (7), (9) és (12)...”
Többet mutasson
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
“M/1. Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának a napjától visszafelé...”
Többet mutasson
“az alábbi felsorolt munkanemek összesen legalább nettó 2 900 m2 alapterületű épület kivitelezésére (felújítás és/vagy bővítés és/vagy új épület építése)...”
Többet mutasson
“- bontási munkálatok, (tetőszerkezet, födém, teherhordó fal);”
“- építészeti szerkezetépítési és szakipari munkák, (tetőszerkezet építés és/vagy felújítás, alapozás, födém);”
“- elektromos hálózat építési munkák (erős, gyengeáram, tűzvédelmi rendszer);”
“- épületgépészeti munkák (hűtés, fűtés, szellőzés)”
“- fa- és kőrestaurátori munkálatokat, amely műemlékvédelem alatt álló épületre irányult”
“- akadálymentesítési munkák”
“- 1 db lift beépítése.”
“A referenciaelőírás maximum 6 db szerződés keretén belül megvalósult teljesítéssel igazolható.”
“Épület alatt az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 10. pontja szerinti fogalom értendő.”
“Műemlék épület alatt a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7. § 15. pontja szerinti fogalomnak megfelelő épület értendő.”
“A nem Magyarországon teljesített építési beruházás esetén műemlék alatt az adott ország jogrendje szerinti műemléki vagy azzal egyenértékű besorolást kell érteni.”
Többet mutasson
“M/2. Alkalmatlan ajánlattevő - adott esetben kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet - a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik”
“M/2.1. legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013 Kormányrendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés 1. rész általános építmények...”
Többet mutasson
“M/2.2. legalább 1 fő műemléki kő - és/vagy kőszobrász restaurátor szakemberrel, aki szerepel a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos...”
Többet mutasson
“M/2.3. legalább 1 fő műemléki fa - és/vagy faszobrász restaurátor szakemberrel, aki szerepel a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos...”
Többet mutasson
“Az M.2.1.) - M.2.3.) pont szerinti szakemberek között átfedést lehetővé teszi.”
A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:
“A számla/számlák benyújtása, az ellenérték kifizetése:”
“Előleg: teljes nettó - tartalékkeret nélküli - vállalkozói díj 30%,”
“Az előleg 10%-on felüli mértékére előleg-visszafizetési biztosíték nyújtandó. Az esetlegesen igénybe vett előleg a részszámlák és a végszámla értékébe...”
Többet mutasson
“Ajánlattevő a szerződés teljesítése során 7 db részszámlát és 1 db végszámlát jogosult kiállítani. A részszámlák benyújtására a kivitelezési munka...”
Többet mutasson
“Tartalékkeret: 5 %”
“Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a teljesítésigazolásnak és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésben, a...”
Többet mutasson
“A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok:”
“- 2017. évi CL. tv;”
“- 2007. évi CXXVII. tv;”
“- 2011. évi CXCV. tv;”
“- 2013. évi V. tv 6:130. § (1)-(2) bekezdései, 6:155. §;”
“- 2015. évi CXLIII. tv. 27/A. §, 135. § (1), (3), (5)-(6) bekezdései;”
“- 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §.”
“A kifizetés során a Kbt. 135. § (1), (3), (5), (6) bekezdései szerint kell eljárni, továbbá a finanszírozás formájától függően a 256/2021. (V. 18.) Korm....”
Többet mutasson
“Késedelmi kötbér: A késedelemmel érintett munkarészek nettó 0,2 %-a/nap, max. 20 %. Alapja: a késedelemmel érintett munkarészek nettó értéke.”
“Hibás teljesítési kötbér: a hibával érintett munkarészre eső nettó tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő összeg.”
“Meghiúsulási kötbér: a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 30 %-a.”
“Jótállás: 36 hónap (a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásától).”
“Teljesítési biztosíték: a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5 %-a.”
“Jólteljesítési biztosíték: a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5 %-a.”
“A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.”
“A Vállalkozó a következő kötbérterhes részhatáridőket köteles betartani:”
“Sorszám Részteljesítés tartalma Határidő”
“1 A kivitelezési munkák elérték a Megrendelő által jóváhagyott árazott költségvetésen alapuló előrehaladás 25%-át. 6 hónap”
“2 A kivitelezési munkák elérték a Megrendelő által jóváhagyott árazott költségvetésen alapuló előrehaladás 60%-át. 9 hónap”
“3 A kivitelezési munkák elérték a Megrendelő által jóváhagyott árazott költségvetésen alapuló előrehaladás 75%-át. 14 hónap”
“4 A kivitelezési munkák elérték a Megrendelő által jóváhagyott árazott költségvetésen alapuló előrehaladás 100%-át. 17 hónap”
“5 Befejezési határidő a Szerződés 1.1 h) pontja szerinti tartalommal. 18 hónap”
“Fizetési ütemezés:”
“FM tartalma (feltételek) Vállalkozói díj aránya”
“1. A kiviteli tervek teljeskörűen Mérnök által jóváhagyásra kerültek. 2,5%”
“2. A Megrendelő által előírt (MK-ban felsorolt) előkészítő munkák teljeskörűen befejeződtek. 2,5%”
“3. A kivitelezési munkák a kiviteli terv alapján elkészített és Megrendelő által jóváhagyott árazott költségvetésen alapuló előrehaladás felmérés szerint...”
Többet mutasson
“4. A kivitelezési munkák a kiviteli terv alapján elkészített és Megrendelő által jóváhagyott árazott költségvetésen alapuló előrehaladás felmérés szerint...”
Többet mutasson
“5. A kivitelezési munkák a kiviteli terv alapján elkészített és Megrendelő által jóváhagyott árazott költségvetésen alapuló előrehaladás felmérés szerint...”
Többet mutasson
“Folytatás: VI.4.3) pontban”
Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 13:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2022-09-28 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 15:00
Hely: https://ekr.gov.hu
(Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.)
További információk:
“Az ajánlatok bontása a Kbt.68.§ (1b),(1c)bek. alapján az EKR-ben történik,a bontást az EKR végzi el.”
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2.) M/2.1) pontra megjelölt szakember kivitelezésben és/vagy felújításában és/vagy átalakításában szerzett szakmai gyakorlati idő (hónap) (min 0, max 60 hónap, egész hónapban megadva)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 3.) M/2.2) pontra megjelölt szakember kivitelezésben és/vagy felújításában és/vagy átalakításában szerzett szakmai tapasztalat (hónap) (min 0, max 60 hónap, egész hónapban megadva)
4.) M/2.3) pontra megjelölt szakember kivitelezésben és/vagy felújításában és/vagy átalakításában szerzett szakmai tapasztalat (hónap) (min 0, max 60 hónap, egész hónapban megadva)
Ár (súlyozás): 70
Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 10476077241
Más típusú ajánlatkérő: állami tulajdonban lévő jogképes szervezet
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Zsók Anikó
A vevő profiljának címe: https://eif.gov.hu 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000650852022/reszletek 🌏
Hivatkozás
További információk
“Az ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel biztosításának lehetőségét és azt nem tartja sem műszakilag, sem jogilag, sem gazdaságilag, sem...”
Többet mutasson
“1) Ajánlatkérő a TED karakterkorlátozására tekintettel az egyéb információkat részletesen a közbeszerzési dokumentumokban (KD) adja meg.”
“2) Jelen közbeszerzés az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül lefolytatásra kerülő eljárás, így az e-Kr. rendelkezései alkalmazandóak. A...”
Többet mutasson
“3) Közös ajánlattétel esetében a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdései irányadók.”
“4) Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71.§-ban meghatározottak szerint biztosítja, azzal, hogy ha a hiánypótlással Ajánlattevő az ajánlatban korábban nem...”
Többet mutasson
“5) Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg valamennyi előírt...”
Többet mutasson
“6) Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte.”
“7) Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. c) pont alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontot alkalmazza. Az ajánlatok értékelési...”
Többet mutasson
“8) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM...”
Többet mutasson
“9) Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték adásához kötött. Mértéke: 20 000 000,- HUF. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) alapján AT választása...”
Többet mutasson
“10) Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.”
“11) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az...”
Többet mutasson
“12) Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdése szerint jár el.”
“13) FAKSZ: dr. Simonfalvi Péter (lajstromszám: 00875).”
“14) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési...”
Többet mutasson
“15) Ajánlattevő köteles nyilatkozni a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában (nemleges tartalommal is meg kell tenni a nyilatkozatot).”
“16. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 500 000 000,- HUF/káresemény és legalább 1 000 000 000 HUF /év limitű, „all...”
Többet mutasson
“17. Ajánlatkérő a IV.2.6 pont alatt 60 napot ért.”
“18. A ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy amennyiben az M/2.1 - M/2.3) alkalmasság körében bemutatott szakember kamarai és/vagy szakmai...”
Többet mutasson
“19. A II.2.5) pont szerinti értékelés során ajánlatkérő többlet szakmai tapasztalatként műemléki és nem műemléki épületen szerzett szakmai tapasztalatot is elfogad.”
Többet mutasson
“20. Szakmai ajánlat: Árazott költségvetés”
“21. Betanításra és felügyeletre vonatkozó feladatok: Speciális szakértést és szaktudást kívánó munkáknál a munkát végző személyzet oktatása, betanítása,...”
Többet mutasson
“22. Nyertes ajánlattevőnek indikatív módon Organizációs terv, Műszaki ütemterv, Pénzügyi ütemtervet kell készítenie a szerződés hatályba lépését követő 5...”
Többet mutasson
“23. A Miniszterelnökség által kiadott, az orosz-ukrán háború miatt a közbeszerzéseket érintő uniós szankciókról szóló közleménye alapján...”
Többet mutasson
“24. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pontjában részletezett eredménytelenségi okot.”
“Folyt: VI.4.3)”
Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:
“Kbt. 148. §-a szerint.”
“VI.3) pont folytatása:”
“25. Tárgyi eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen kerül megindításra, tekintettel arra, hogy AK támogatásra irányuló igényt fog benyújtani....”
Többet mutasson
“III.2.2) pont folytatása:”
“6. A kivitelezési munkák a kiviteli terv alapján elkészített és Megrendelő által jóváhagyott árazott költségvetésen alapuló előrehaladás felmérés szerint...”
Többet mutasson
“7. A kivitelezési munkák a kiviteli terv alapján elkészített és Megrendelő által jóváhagyott árazott költségvetésen alapuló előrehaladás felmérés szerint...”
Többet mutasson
“8. A kivitelezési munkák a Beruházás egésze vonatkozásában befejeződtek, a próbák sikeresen lezárultak, a megvalósulási dokumentációt a Megrendelő...”
Többet mutasson
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
Forrás: OJS 2022/S 166-470357 (2022-08-25)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Magasépítési munka
Hivatkozási szám: EKR000650852022
Rövid leírás:
“Vállalkozási szerződés, Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő kialakítása keretében a 27 sz. épület kivitelezési feladatainak...”
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Magasépítési munka 📦
További CPV-kód: Magasépítési munka 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️
Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat
Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő neve: Egészségügyi Infrastruktúra Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Postacím: Hold Utca 1
Postai irányítószám: 1054
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: https://eif.gov.hu 🌏
E-mail: titkarsag@ebp.gov.hu 📧
Telefon: +36 17956656 📞
Fax: +36 17849904 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000650852022/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000650852022/reszletek 🌏
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-08-25 📅
Benyújtási határidő: 2022-09-28 📅
Közzététel dátuma: 2022-08-30 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 166-470357
HL-S szám: 166
További információk
“Az ajánlatok bontása a Kbt.68.§ (1b),(1c)bek. alapján az EKR-ben történik,a bontást az EKR végzi el.”
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
“Vállalkozási szerződés, Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő kialakítása keretében a 27 sz. épület kivitelezési feladatainak elvégzése”
“Az épület műemlék, így a teljes felújítás a műemléki hatóság felügyelete és a műemléki szakértő javaslatai mentén kell haladjon, figyelembe véve az...”
Többet mutasson (53)
“Pince+Fszt+2 szint+ beépített tetőtér, nettó 5387m2 alapterületű műemléki épület, amelyben 101 ágyas pszichiátriai részleg nyer majd elhelyezést.”
“Funkcionális elrendezés:”
“Pinceszint:”
“Pinceszint belső udvarokban történő bővítésével kerülnek elhelyezésre az általános igényeke szolgáló funkciók (pl. könyvtár, tornaszoba, tankonyha),...”
“Földszint:”
“A földszinten 3 osztály funkciói kapnak helyet, melyek mind kertkapcsolattal rendelkeznek a tervezett kialakítással:”
“- Az Aktív részleg földszinti terei: betegszobák, kiszolgáló funkciók és közösségi terek a keleti szárnyban - saját belső udvarral - 17 ággyal.”
“- A Nappali kórház terei a keleti udvarbeépítésben és a földszintes szárny tereiben.”
“- A Pszichoterápiás osztály betegszobái és egyéb szükséges terei a nyugati szárnyban - 15 ággyal.”
“- A földszint északi szárnyába a járóbeteg-ellátás egyéb terei kerülnek.”
“I.emelet:”
“Az első emeleten helyezzük el az”
“- Aktív részleg második szintjét a keleti szárnyban - 18 + 6 ággyal.”
“- A Rehabilitációs osztály első szintjét a nyugati oldalszárnyban a szükséges funkciókkal - 9 ággyal,”
“- illetve a Pszichoterápiás osztály 3 további szobáját 9 ággyal.”
“- Az északi szárny itt a vezetőség működéséhez szükséges tereket és a kiszolgáló funkciókat tartalmazza.”
“II. emelet:”
“Az épület második emeletére került”
“- az Aktív részleg fölé a Gerontológia osztály - 12 ággyal.”
“- valamint a Rehabilitációs osztály második szintje a nyugati oldalszárnyban a szükséges funkciókkal - 12 ággyal, a teraszok részleges beépítésével.”
“- Az északi szárny irodahelyiségeket és a kiszolgáló funkciókat tartalmazza.”
“Tetőtér:”
“Az épület tetőterébe kerültek”
“- az épület gépészeti rendszerei (szellőzőgépke egy része, hűt-fűtő rendszerek gépei”
“- illetve a meglévő beépítés tereibe az északi lépcsőház mellé két Pszichológusi dolgozószoba kerül kialakításra kb. 50 m2-en.”
“A munkálatok tartalmaznak továbbá teherhordó fal bontási munkálatait, tetőszerkezet építést és felújítást, szerkezetépítési-, építészeti - szakipari...”
“Részletesen kifejtésre kerültek a közbeszerzési dokumentumokban.”
“Az eljárás elnevezése: ÉKC - Új Szt János Kórház és Szakrendelő 27 sz. épület kivitelezése”
“Földmunka: Az épület déli udvarában épül meg a földszinti és pinceszinti funkciókat kiegészítő beépítés, melyhez kb.500 m2-en kell kiemelni a földet. Az...”
“A meglévő épület utólagos vízszigetelése az északi oldalon jár földmunkával a vízszigetelési tervek alapján.”
“Alapozás: Az épület alapozása a határoló homlokzati falak és a közbenső főfalak alatt beton sávalap, változó alapozási síkkal. Mivel a tervezett beépítés...”
“Függőleges szerkezetek: Az épület homlokzati falai, belső főfalai, valamint a függőleges közlekedést biztosító lépcsőházi magok határoló falai a felmérések...”
“Az új udvarbeépítés pinceszinti szerkezetei monolit vb szerkezetként készülnek, falas szerkezetként a belső térben pillérekkel kiegészítve. A földszinten...”
“Vízszintes szerkezetek: A födémek átalakítása, megbontása, kizárólag a szükséges mértékben fog történni (a műszaki dokumentáció rendelkezik a födémek...”
“A felújítás során teljesen elbontásra kerül két, az épülethez „hozzáragasztott” toldalék (az egyik a pszichológia helyiséget, a másik raktárt tartalmazó),...”
“A felújítás során megmaradó épületrész (az elbontottakon kívül minden más megmarad) belső átalakítása során egy lift aknát és egy füstmentes lépcsőházat...”
“Tetőszerkezet: A déli bővítmény tetőszerkezete ferde síkú monolit vasbeton lemez, felette szaruzat közötti hőszigeteléssel és fémlemez fedéssel. A második...”
“A meglévő tetőszerkezet kubatúrája megmarad, azonban a szerkezet rekonstrukciója a felújítás része. A tetőszerkezet felújítás során különös figyelemmel kell...”
“Főbb mennyiségek:”
“Elbontandó épület: m2 204”
“Épületen belüli bontás és felújítás: m2 3908”
“Felújítással és beépítéssel érintett teraszterületek: m2 675”
“Új bővítés (pince, földszint és liftek): m2 922”
“Új bővítés 2. emeleti teraszokon: m2 350”
“Környezetrendezés, rekultiváció m2 1190”
“Orvostechnológiai infrastruktúra klt 1,00”
“A nyertes ajánlattevő feladata a Közbeszerzési Dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott tervekben, előírásokban, műszaki irányelvekben és a...”
“Akadálymentesítési feladatok: akadálymentes rámpa építés, vakvezető sáv kiépítése, felfestése, korlátok felszerelése, táblák kihelyezése Braille írással,...”
“Folytatás a II.1.4) pontban.”
“A részletes műszaki leírást, a műszaki irányelveket a közbeszerzési dokumentáció (Közbeszerzési Dokumentumok) tartalmazza.”
“Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.”
“Tekintettel arra, hogy a tárgyi építési beruházás a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az...”
“Az épület vonatkozásában: Műemléki törzsszám: 16333, Műemléki azonosító: 18732”
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: RRF - Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
“Észak-Közép-budai Centrum”
“1125 Budapest, Diós árok 1-3.”
Többet mutasson (1)
“hrsz.: 10168/2, műemléki védelem: 16333”
Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:
“Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) - (2)...”
“A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság...”
Többet mutasson (14)
“Igazolási mód:”
“Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1)-(5) bek., 2.§ (1) és (4) bek., 3.§, 4.§...”
“- a Kr. 1. § (1) bek. alapján valamennyi ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai...”
“- majd a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti vizsgálat során - az ajánlatkérő felhívására - az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról a Kr. 8. §-a és 10....”
“Az EEKD-t a Kr. 3.-7. §-ai szerint kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.”
“A Kbt. 67. § (4) bek. alapján minden ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és...”
“Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő...”
“- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.”
“Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:”
“SZ.1. A Kbt. 65.§ (1) c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) K.r. 21.§ (1) alapján Ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági...”
“A nyilvántartásban szereplés tényét - ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a...”
“Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):”
“SZ.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari...”
“Öntisztázás: Kbt.64.§.”
“Ajánlatkérő részéről gazdasági és pénzügyi alkalmassági kritérium nem kerül előírásra.”
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
“Ajánlatkérő részéről gazdasági és pénzügyi alkalmassági kritérium nem kerül előírásra.”
Műszaki és szakmai képességek:
“M/1-M/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bek. és a 5. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell...”
“A Kr. 1. §-ának (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások...”
Többet mutasson (19)
“M/1.: A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevőnek az ajánlatkérő felhívására meg kell küldenie a...”
“Ajánlatkérő felhívására a Kr. 22. § (3) bekezdésében meghatározott szervezet által írásban kiadott referenciaigazolás másolati”
“példányát kell megküldeni. A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell legalább:”
“- a szerződést kötő másik fél megnevezését és címét,”
“- a szerződés tárgyának rövid leírását is tartalmazó ismertetését, valamint mennyiségét (olyan részletességgel, melyből az”
“alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható)”
“- a teljesítés helyét,”
“- a teljesítés időtartamát (a kezdés és befejezés időpontját év-hónap-nap bontásban),”
“- nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt,”
“- a szerződést kötő másik fél nevében referenciát adó személy nevét, és elérhetőségét.”
“Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 21/A. §-ára és 22. § (5) bekezdésében foglaltakra is.”
“M/2.: A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevőnek az ajánlatkérő felhívására be kell nyújtania...”
“- a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereinek megnevezését tartalmazó nyilatkozatát a betölteni kívánt pozíció megjelölésével,”
“- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, olyan tartalommal, melyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen...”
“Az önéletrajzban meg kell jelölni a feladat és/vagy tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint - az ajánlattétel időpontjában annak a...”
“- a szakemberek végzettségét/képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolatát,”
“- az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés...”
“Az M/2.1-M/2.3 pontok: Kamarai névjegyzéki nyilvántartásba vétellel rendelkező szakember esetében a végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok...”
“Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban ajánlatkérő hivatkozik továbbá a Kr. 24. § (2) bekezdésében, a Kbt. 65. § (7), (9) és (12)...”
“M/1. Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának a napjától visszafelé...”
“az alábbi felsorolt munkanemek összesen legalább nettó 2 900 m2 alapterületű épület kivitelezésére (felújítás és/vagy bővítés és/vagy új épület építése)...”
Többet mutasson (16)
“- bontási munkálatok, (tetőszerkezet, födém, teherhordó fal);”
“- építészeti szerkezetépítési és szakipari munkák, (tetőszerkezet építés és/vagy felújítás, alapozás, födém);”
“- elektromos hálózat építési munkák (erős, gyengeáram, tűzvédelmi rendszer);”
“- épületgépészeti munkák (hűtés, fűtés, szellőzés)”
“- fa- és kőrestaurátori munkálatokat, amely műemlékvédelem alatt álló épületre irányult”
“- akadálymentesítési munkák”
“- 1 db lift beépítése.”
“A referenciaelőírás maximum 6 db szerződés keretén belül megvalósult teljesítéssel igazolható.”
“Épület alatt az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 10. pontja szerinti fogalom értendő.”
“Műemlék épület alatt a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7. § 15. pontja szerinti fogalomnak megfelelő épület értendő.”
“A nem Magyarországon teljesített építési beruházás esetén műemlék alatt az adott ország jogrendje szerinti műemléki vagy azzal egyenértékű besorolást kell érteni.”
“M/2. Alkalmatlan ajánlattevő - adott esetben kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet - a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik”
“M/2.1. legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013 Kormányrendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés 1. rész általános építmények...”
“M/2.2. legalább 1 fő műemléki kő - és/vagy kőszobrász restaurátor szakemberrel, aki szerepel a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos...”
“M/2.3. legalább 1 fő műemléki fa - és/vagy faszobrász restaurátor szakemberrel, aki szerepel a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos...”
“Az M.2.1.) - M.2.3.) pont szerinti szakemberek között átfedést lehetővé teszi.”
A szerződés teljesítésének feltételei:
“A számla/számlák benyújtása, az ellenérték kifizetése:”
“Előleg: teljes nettó - tartalékkeret nélküli - vállalkozói díj 30%,”
Többet mutasson (34)
“Az előleg 10%-on felüli mértékére előleg-visszafizetési biztosíték nyújtandó. Az esetlegesen igénybe vett előleg a részszámlák és a végszámla értékébe...”
“Ajánlattevő a szerződés teljesítése során 7 db részszámlát és 1 db végszámlát jogosult kiállítani. A részszámlák benyújtására a kivitelezési munka...”
“Tartalékkeret: 5 %”
“Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a teljesítésigazolásnak és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésben, a...”
“A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok:”
“- 2017. évi CL. tv;”
“- 2007. évi CXXVII. tv;”
“- 2011. évi CXCV. tv;”
“- 2013. évi V. tv 6:130. § (1)-(2) bekezdései, 6:155. §;”
“- 2015. évi CXLIII. tv. 27/A. §, 135. § (1), (3), (5)-(6) bekezdései;”
“- 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §.”
“A kifizetés során a Kbt. 135. § (1), (3), (5), (6) bekezdései szerint kell eljárni, továbbá a finanszírozás formájától függően a 256/2021. (V. 18.) Korm....”
“Késedelmi kötbér: A késedelemmel érintett munkarészek nettó 0,2 %-a/nap, max. 20 %. Alapja: a késedelemmel érintett munkarészek nettó értéke.”
“Hibás teljesítési kötbér: a hibával érintett munkarészre eső nettó tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő összeg.”
“Meghiúsulási kötbér: a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 30 %-a.”
“Jótállás: 36 hónap (a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásától).”
“Teljesítési biztosíték: a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5 %-a.”
“Jólteljesítési biztosíték: a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5 %-a.”
“A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.”
“A Vállalkozó a következő kötbérterhes részhatáridőket köteles betartani:”
“Sorszám Részteljesítés tartalma Határidő”
“1 A kivitelezési munkák elérték a Megrendelő által jóváhagyott árazott költségvetésen alapuló előrehaladás 25%-át. 6 hónap”
“2 A kivitelezési munkák elérték a Megrendelő által jóváhagyott árazott költségvetésen alapuló előrehaladás 60%-át. 9 hónap”
“3 A kivitelezési munkák elérték a Megrendelő által jóváhagyott árazott költségvetésen alapuló előrehaladás 75%-át. 14 hónap”
“4 A kivitelezési munkák elérték a Megrendelő által jóváhagyott árazott költségvetésen alapuló előrehaladás 100%-át. 17 hónap”
“5 Befejezési határidő a Szerződés 1.1 h) pontja szerinti tartalommal. 18 hónap”
“Fizetési ütemezés:”
“FM tartalma (feltételek) Vállalkozói díj aránya”
“1. A kiviteli tervek teljeskörűen Mérnök által jóváhagyásra kerültek. 2,5%”
“2. A Megrendelő által előírt (MK-ban felsorolt) előkészítő munkák teljeskörűen befejeződtek. 2,5%”
“3. A kivitelezési munkák a kiviteli terv alapján elkészített és Megrendelő által jóváhagyott árazott költségvetésen alapuló előrehaladás felmérés szerint...”
“4. A kivitelezési munkák a kiviteli terv alapján elkészített és Megrendelő által jóváhagyott árazott költségvetésen alapuló előrehaladás felmérés szerint...”
“5. A kivitelezési munkák a kiviteli terv alapján elkészített és Megrendelő által jóváhagyott árazott költségvetésen alapuló előrehaladás felmérés szerint...”
“Folytatás: VI.4.3) pontban”
Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 13:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2022-09-28 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 15:00
Hely: https://ekr.gov.hu
(Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.)
További információk:
“Az ajánlatok bontása a Kbt.68.§ (1b),(1c)bek. alapján az EKR-ben történik,a bontást az EKR végzi el.”
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2.) M/2.1) pontra megjelölt szakember kivitelezésben és/vagy felújításában és/vagy átalakításában szerzett szakmai gyakorlati idő (hónap) (min 0, max 60 hónap, egész hónapban megadva)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 3.) M/2.2) pontra megjelölt szakember kivitelezésben és/vagy felújításában és/vagy átalakításában szerzett szakmai tapasztalat (hónap) (min 0, max 60 hónap, egész hónapban megadva)
4.) M/2.3) pontra megjelölt szakember kivitelezésben és/vagy felújításában és/vagy átalakításában szerzett szakmai tapasztalat (hónap) (min 0, max 60 hónap, egész hónapban megadva)
Ár (súlyozás): 70
Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 10476077241
Más típusú ajánlatkérő: állami tulajdonban lévő jogképes szervezet
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Zsók Anikó
A vevő profiljának címe: https://eif.gov.hu 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000650852022/reszletek 🌏
Hivatkozás
További információk
“Az ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel biztosításának lehetőségét és azt nem tartja sem műszakilag, sem jogilag, sem gazdaságilag, sem...”
“1) Ajánlatkérő a TED karakterkorlátozására tekintettel az egyéb információkat részletesen a közbeszerzési dokumentumokban (KD) adja meg.”
Többet mutasson (24)
“2) Jelen közbeszerzés az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül lefolytatásra kerülő eljárás, így az e-Kr. rendelkezései alkalmazandóak. A...”
“3) Közös ajánlattétel esetében a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdései irányadók.”
“4) Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71.§-ban meghatározottak szerint biztosítja, azzal, hogy ha a hiánypótlással Ajánlattevő az ajánlatban korábban nem...”
“5) Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg valamennyi előírt...”
“6) Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte.”
“7) Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. c) pont alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontot alkalmazza. Az ajánlatok értékelési...”
“8) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM...”
“9) Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték adásához kötött. Mértéke: 20 000 000,- HUF. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) alapján AT választása...”
“10) Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.”
“11) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az...”
“12) Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdése szerint jár el.”
“13) FAKSZ: dr. Simonfalvi Péter (lajstromszám: 00875).”
“14) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési...”
“15) Ajánlattevő köteles nyilatkozni a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában (nemleges tartalommal is meg kell tenni a nyilatkozatot).”
“16. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 500 000 000,- HUF/káresemény és legalább 1 000 000 000 HUF /év limitű, „all...”
“17. Ajánlatkérő a IV.2.6 pont alatt 60 napot ért.”
“18. A ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy amennyiben az M/2.1 - M/2.3) alkalmasság körében bemutatott szakember kamarai és/vagy szakmai...”
“19. A II.2.5) pont szerinti értékelés során ajánlatkérő többlet szakmai tapasztalatként műemléki és nem műemléki épületen szerzett szakmai tapasztalatot is elfogad.”
“20. Szakmai ajánlat: Árazott költségvetés”
“21. Betanításra és felügyeletre vonatkozó feladatok: Speciális szakértést és szaktudást kívánó munkáknál a munkát végző személyzet oktatása, betanítása,...”
“22. Nyertes ajánlattevőnek indikatív módon Organizációs terv, Műszaki ütemterv, Pénzügyi ütemtervet kell készítenie a szerződés hatályba lépését követő 5...”
“23. A Miniszterelnökség által kiadott, az orosz-ukrán háború miatt a közbeszerzéseket érintő uniós szankciókról szóló közleménye alapján...”
“24. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pontjában részletezett eredménytelenségi okot.”
“Folyt: VI.4.3)”
Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:
“Kbt. 148. §-a szerint.”
“VI.3) pont folytatása:”
Többet mutasson (5)
“25. Tárgyi eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen kerül megindításra, tekintettel arra, hogy AK támogatásra irányuló igényt fog benyújtani....”
“III.2.2) pont folytatása:”
“6. A kivitelezési munkák a kiviteli terv alapján elkészített és Megrendelő által jóváhagyott árazott költségvetésen alapuló előrehaladás felmérés szerint...”
“7. A kivitelezési munkák a kiviteli terv alapján elkészített és Megrendelő által jóváhagyott árazott költségvetésen alapuló előrehaladás felmérés szerint...”
“8. A kivitelezési munkák a Beruházás egésze vonatkozásában befejeződtek, a próbák sikeresen lezárultak, a megvalósulási dokumentációt a Megrendelő...”
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
Forrás: OJS 2022/S 166-470357 (2022-08-25)
További információk (2022-09-19)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Egészségügyi épületek kivitelezése 📦
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-09-19 📅
Benyújtási határidő: 2022-10-25 📅
Közzététel dátuma: 2022-09-23 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 184-517313
Hirdetményre hivatkozik: 2022/S 166-470357
HL-S szám: 184
További információk
“A további módosított közbeszerzési dokumentumok feltöltésre kerültek az EKR-be, amelyek a módosítóhirdetmény megjelenésekor elérhetőek.”
Forrás: OJS 2022/S 184-517313 (2022-09-19)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Egészségügyi épületek kivitelezése 📦
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-09-19 📅
Benyújtási határidő: 2022-10-25 📅
Közzététel dátuma: 2022-09-23 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 184-517313
Hirdetményre hivatkozik: 2022/S 166-470357
HL-S szám: 184
További információk
“A további módosított közbeszerzési dokumentumok feltöltésre kerültek az EKR-be, amelyek a módosítóhirdetmény megjelenésekor elérhetőek.”
Forrás: OJS 2022/S 184-517313 (2022-09-19)
További információk (2022-10-21)
Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
E-mail: titkarsag@eif.gov.hu 📧
Telefon: +36 304337050 📞
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-10-21 📅
Benyújtási határidő: 2022-12-07 📅
Közzététel dátuma: 2022-10-26 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 207-589790
HL-S szám: 207
További információk
“A további közbeszerzési dokumentumok jelen korrigendum keretében nem kerülnek módosításra.”
Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Tomasovszki Tamás
Forrás: OJS 2022/S 207-589790 (2022-10-21)
Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
E-mail: titkarsag@eif.gov.hu 📧
Telefon: +36 304337050 📞
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-10-21 📅
Benyújtási határidő: 2022-12-07 📅
Közzététel dátuma: 2022-10-26 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 207-589790
HL-S szám: 207
További információk
“A további közbeszerzési dokumentumok jelen korrigendum keretében nem kerülnek módosításra.”
Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Tomasovszki Tamás
Forrás: OJS 2022/S 207-589790 (2022-10-21)
További információk (2022-12-01)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-12-01 📅
Benyújtási határidő: 2023-01-20 📅
Közzététel dátuma: 2022-12-06 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 235-676660
HL-S szám: 235
Forrás: OJS 2022/S 235-676660 (2022-12-01)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-12-01 📅
Benyújtási határidő: 2023-01-20 📅
Közzététel dátuma: 2022-12-06 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 235-676660
HL-S szám: 235
Forrás: OJS 2022/S 235-676660 (2022-12-01)
További információk (2022-12-21)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-12-21 📅
Benyújtási határidő: 2023-02-28 📅
Közzététel dátuma: 2022-12-23 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 248-721934
HL-S szám: 248
Forrás: OJS 2022/S 248-721934 (2022-12-21)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-12-21 📅
Benyújtási határidő: 2023-02-28 📅
Közzététel dátuma: 2022-12-23 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 248-721934
HL-S szám: 248
Forrás: OJS 2022/S 248-721934 (2022-12-21)
További információk (2023-02-23)
Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Krisztina Körút 39.
Postai irányítószám: 1013
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-02-23 📅
Benyújtási határidő: 2023-05-31 📅
Közzététel dátuma: 2023-02-28 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 042-122242
HL-S szám: 42
Forrás: OJS 2023/S 042-122242 (2023-02-23)
Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Krisztina Körút 39.
Postai irányítószám: 1013
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-02-23 📅
Benyújtási határidő: 2023-05-31 📅
Közzététel dátuma: 2023-02-28 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 042-122242
HL-S szám: 42
Forrás: OJS 2023/S 042-122242 (2023-02-23)
További információk (2023-04-26)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-04-26 📅
Benyújtási határidő: 2023-06-21 📅
Közzététel dátuma: 2023-04-28 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 084-253974
HL-S szám: 84
További információk
“A közbeszerzési dokumentumok is módosultak.”
Forrás: OJS 2023/S 084-253974 (2023-04-26)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-04-26 📅
Benyújtási határidő: 2023-06-21 📅
Közzététel dátuma: 2023-04-28 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 084-253974
HL-S szám: 84
További információk
“A közbeszerzési dokumentumok is módosultak.”
Forrás: OJS 2023/S 084-253974 (2023-04-26)
További információk (2023-06-15)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-06-15 📅
Benyújtási határidő: 2023-10-31 📅
Közzététel dátuma: 2023-06-20 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 117-367392
HL-S szám: 117
Forrás: OJS 2023/S 117-367392 (2023-06-15)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-06-15 📅
Benyújtási határidő: 2023-10-31 📅
Közzététel dátuma: 2023-06-20 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 117-367392
HL-S szám: 117
Forrás: OJS 2023/S 117-367392 (2023-06-15)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-08-07)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: ÉKC - 27. sz. épület - Kivitelezés
Rövid leírás:
“Vállalkozási szerződés, Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő kialakítása keretében a 27 sz. épület kivitelezési feladatainak...”
Többet mutasson
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Magasépítési munka 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 4 682 490 152 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR000650852022/1
A beszerzés leírása:
“Az eljárás elnevezése: ÉKC - Új Szt János Kórház és Szakrendelő 27 sz. épület kivitelezése Földmunka: Az épület déli udvarában épül meg a földszinti és...”
Többet mutasson
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Magasépítési munka 📦
Postacím: Diós
árok
1-3.
Irányítószám: 1125
Város: Budapest
Ország: Magyarország 🇭🇺
A teljesítés helye: Budapest 🏙️
Időtartam: 18 (MONTH)
Az alábbi időkeret hónapokban van kifejezve.
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2.) M/2.1) pontra megjelölt szakember kivitelezésben és/vagy felújításában és/vagy átalakításában szerzett szakmai gyakorlati idő (hónap) (min 0, max 60 hónap, egész hónapban megadva)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 3.) M/2.2) pontra megjelölt szakember kivitelezésben és/vagy felújításában és/vagy átalakításában szerzett szakmai tapasztalat (hónap) (min 0, max 60 hónap, egész hónapban megadva)
4.) M/2.3) pontra megjelölt szakember kivitelezésben és/vagy felújításában és/vagy átalakításában szerzett szakmai tapasztalat (hónap) (min 0, max 60 hónap, egész hónapban megadva)
Ár ✅
Ár (súlyozás): 70
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Eljárás
Az eljárás típusa
Nyílt eljárás ✅
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
Az eljárás legfontosabb jellemzői:
“Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően, a „legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontrendszer” elve...”
Többet mutasson
Díjazási kritériumok
Súlyozás típusa: Súlyozás (pontok, pontos)
A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel odaítélése ✅
Procedures for review
A panaszosok száma: 4
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2024-08-01 📅
A szerződés címe: https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?eljarasAzon=EKR000650852022 🌏
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 9
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 9
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 6
A nem uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A más uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
Ajánlat azonosítója: EKR000650852022/4913
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A vállalkozó neve és címe
Név: BUILD IT Mérnökiroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 32301960241
Postacím: Bóbita Utca 2. E. lház. 1. em.
Postai irányítószám: 1037
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: vallalkozas@build-it.hu 📧
Telefon: +36 302794805 📞
URL: http://build-it.hu 🌏
Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Egészségügyi Infrastruktúra Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 10476077241
Postacím: Krisztina Körút 39.
Postai irányítószám: 1013
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Tomasovszki Tamás
E-mail: titkarsag@eif.gov.hu 📧
Telefon: +36 304337050 📞
Fax: +36 17849904 📠
URL: https://eif.gov.hu 🌏
Csoportvezető ✅
A vevő profiljának címe: https://eif.gov.hu 🌏
Az ajánlatkérő szerv típusa
Közjogi intézmény
Fő tevékenység
Egészség
Tájékoztatás a közös beszerzésről
A szerződést egy központi beszerző szerv ítéli oda ✅
Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 019161
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Nemzeti nyilvántartási szám: 019161
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):
“Kbt. 148. §-a szerint.”
Forrás: OJS 2024/S 154-479387 (2024-08-07)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: ÉKC - 27. sz. épület - Kivitelezés
Rövid leírás:
“Vállalkozási szerződés, Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő kialakítása keretében a 27 sz. épület kivitelezési feladatainak...”
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Magasépítési munka 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 4 682 490 152 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR000650852022/1
A beszerzés leírása:
“Az eljárás elnevezése: ÉKC - Új Szt János Kórház és Szakrendelő 27 sz. épület kivitelezése Földmunka: Az épület déli udvarában épül meg a földszinti és...”
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Magasépítési munka 📦
Postacím: Diós
árok
1-3.
Irányítószám: 1125
Város: Budapest
Ország: Magyarország 🇭🇺
A teljesítés helye: Budapest 🏙️
Időtartam: 18 (MONTH)
Az alábbi időkeret hónapokban van kifejezve.
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2.) M/2.1) pontra megjelölt szakember kivitelezésben és/vagy felújításában és/vagy átalakításában szerzett szakmai gyakorlati idő (hónap) (min 0, max 60 hónap, egész hónapban megadva)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 3.) M/2.2) pontra megjelölt szakember kivitelezésben és/vagy felújításában és/vagy átalakításában szerzett szakmai tapasztalat (hónap) (min 0, max 60 hónap, egész hónapban megadva)
4.) M/2.3) pontra megjelölt szakember kivitelezésben és/vagy felújításában és/vagy átalakításában szerzett szakmai tapasztalat (hónap) (min 0, max 60 hónap, egész hónapban megadva)
Ár ✅
Ár (súlyozás): 70
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Eljárás
Az eljárás típusa
Nyílt eljárás ✅
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
Az eljárás legfontosabb jellemzői:
“Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően, a „legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontrendszer” elve...”
Díjazási kritériumok
Súlyozás típusa: Súlyozás (pontok, pontos)
A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel odaítélése ✅
Procedures for review
A panaszosok száma: 4
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2024-08-01 📅
A szerződés címe: https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?eljarasAzon=EKR000650852022 🌏
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 9
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 9
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 6
A nem uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A más uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
Ajánlat azonosítója: EKR000650852022/4913
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A vállalkozó neve és címe
Név: BUILD IT Mérnökiroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 32301960241
Postacím: Bóbita Utca 2. E. lház. 1. em.
Postai irányítószám: 1037
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: vallalkozas@build-it.hu 📧
Telefon: +36 302794805 📞
URL: http://build-it.hu 🌏
Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Egészségügyi Infrastruktúra Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 10476077241
Postacím: Krisztina Körút 39.
Postai irányítószám: 1013
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Tomasovszki Tamás
E-mail: titkarsag@eif.gov.hu 📧
Telefon: +36 304337050 📞
Fax: +36 17849904 📠
URL: https://eif.gov.hu 🌏
Csoportvezető ✅
A vevő profiljának címe: https://eif.gov.hu 🌏
Az ajánlatkérő szerv típusa
Közjogi intézmény
Fő tevékenység
Egészség
Tájékoztatás a közös beszerzésről
A szerződést egy központi beszerző szerv ítéli oda ✅
Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 019161
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Nemzeti nyilvántartási szám: 019161
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):
“Kbt. 148. §-a szerint.”
Forrás: OJS 2024/S 154-479387 (2024-08-07)
Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕
- Építési munkák (17 új beszerzések)
- Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (15)
- Magasépítési munka (5)
- Többlakásos épületek és önálló házak kivitelezése (1)
- Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése
- Kereskedelmi épületek, raktárak és ipari épületek, illetve szállítással kapcsolatos épületek kivitelezése (1)
- Oktatással és kutatással kapcsolatos épületek kivitelezése
- Egészségügyi és szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos épületek, krematóriumok és nyilvános illemhelyek építése
- Közrendvédelmi, segélyszolgálati, honvédelmi épületek kivitelezése