Építési munkák keretmegállapodás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Keretmegállapodás vállalkozási szerződésekre, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által támogatásból megvalósítani kívánt útépítési, útfelújítási, műtárgy felújítási és forgalomtechnikai és közmű építési munkák kivitelezésére, a keretmegállapodás 48 hónapos időtartama alatt, Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2023-01-13. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2022-11-28.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda?

• Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mi az?

• Autópálya és közút építése › Gyalogút és egyéb zúzalékos útburkolatok › Gyalogút építése
• Autópálya és közút építése › Gyalogút és egyéb zúzalékos útburkolatok › Kerékpárút építése
• Autópálya és közút építése › Közút építése › Körforgalom építése
• Autópálya és közút építése › Közúton folyó munkák › Közútjavítás
• Hulladék ártalmatlanítása és kezelése › Hulladékszállítási szolgáltatások
• Különféle útburkolatok › Közút burkolása › Útburkolati jelek festése
• Különféle útburkolatok › Közút burkolása › Úttest újraburkolása
• Különféle útburkolatok › Parkolóhely burkolati jeleinek festése
• Különféle útburkolatok › Útjelző tábla szerelése › Közlekedésbiztonsági berendezések szerelése

Hol?

• Dél-Dunántúl › Baranya

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2022-11-28	Ajánlati felhívás
2023-01-09	További információk
2023-05-22	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-05-23	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2025-02-03	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2022-11-28)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Közútjavítás
Hivatkozási szám: EKR001778872022
Rövid leírás:

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Közútjavítás 📦
További CPV-kód: Körforgalom építése 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Baranya 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Ajánlatkérő neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postacím: Széchenyi tér 1.
Postai irányítószám: 7621
Postai város: Pécs
Kapcsolat
Internetcím: http://www.pecs.hu 🌏
E-mail: konig.ferenc@ph.pecs.hu 📧
Telefon: +36 72533890 📞
Fax: +36 72533890 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001778872022/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001778872022/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-11-28 📅
Benyújtási határidő: 2023-01-13 📅
Közzététel dátuma: 2022-12-02 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 233-673145
HL-S szám: 233
További információk

1. A nyertes AT a szerződés aláírásakor, ezt követően pedig a szerződés fennállása alatt az AK felhívására - a 322/2015. §. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján - szerződéskötés időpontjáig köteles az AK felé a biztosítási szerződés vagy kötvény bemutatásával igazolni, hogy rendelkezik legalább a szerződés tárgya szerinti tevékenységre kiterjedő, min. 100 000 000,- HUF/év és káreseményenként min. 25 000 000,- HUF összegre szóló építési építés-szerelési munkára vonatkozó - az alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterjedő építési szerelési biztosítással. A biztosítási szerződés vagy kötvény bemutatás a szerződéskötés feltétele. A felelősségbiztosítást a Vállalkozó a szerződés megszűnéséig köteles fenntartani, ennek elmulasztása a szerződésnek az AK általi azonnali megszüntetését vonhatja maga után. 2. Bírálat során: Árszempont esetén fordított arányosítás; Min. kritérium (MK) 1.-3. ért. egyenes arányosítás, Részl. KD tart. az ért. módszertanát. 0-10 pont között pontoz ajánlatkérő. 3. Az ajánlatok bontása az EKR Rendelet 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. Az bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. 4. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére. 5. Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre nem került sor. 6. Az ajánlatkérő nem más ajánlatkérő nevében folytatja le jelen közbeszerzési eljárást. 7. Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 8. A vonatkozó jogszabályok, így különösen a Kbt. és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek (Állami Számvevőszék, belső ellenőrzési szervezetek stb.) feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését, illetve az ajánlatkérő ellenőrzési tevékenységét rendszeresen ellenőrizhetik, a végső kifizetést követő 10 évig részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. 9. Ajánlattevőnek a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő a dokumentációban tájékoztatást ad azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevéről és címéről (elérhetőségét), amelyektől az Ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat. 10. Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet koordinátor igénybe vételét írja elő: 3. § (2) A kivitelező munkáltató köteles koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni) a kivitelezési munkák alatt. A koordinátor megvalósítja a 8. §-ban meghatározott feladatokat. A koordinátor indokolt javaslatait a felelős műszaki vezető a biztonságért viselt felelőssége keretében érvényesíti. 11. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az írásbeli konzultációk során egy időben teljesítendő szerződés várható nagyságrendje nettó 1 500 000 000 HUF, melynek mennyisége a következőképpen alakul: 35 000 m2 útépítési-és/ vagy útfelújítási adott esetben kapcsolódó térburkolat kivitelezési, műtárgy felújítási, és az ahhoz kapcsolódó mélyépítési munkákra, amely építési munkák a forgalom folyamatos fenntartása mellett, nagyváros közigazgatási területén belül kerültek elvégzésre 12. Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalommal kapcsolatosan. 13. Projektiroda: Az aktuális kivitelezési munkák megkezdése előtt legalább 5 nappal, a nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles - ha nincs pécsi székhelyű irodája, - ideiglenes helyszíni irodát létesíteni. (pl. irodai konténert). Az irodát legalább az adott kivitelezés befejezéséig szükséges fenntartania. Az iroda kialakításának, üzemeltetésének és felszámolásának költségei a Vállalkozót terhelik. 14. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte. Nyertes ajánlattevő biztosítani köteles az Üvegkapu alkalmazását. 15. Az Ajánlatkérő előírja a verseny újranyitása során a Kbt. 104. § (7) bekezdésében foglaltakat. 16. A versenyújranyitások során a keretmegállapodás megkötésére irányuló jelen közbeszerzési eljárás során vizsgált alkalmasságról az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell, mely során meg kell erősíteniük, hogy továbbra is alkalmasak a szerződés teljesítésére és továbbra is fennállnak a keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás során igazolt alkalmassági feltételek. 17. Az ajánlattevők keretszáma: A Kbt. 104. § (5) bekezdés alapján tárgyi eljárásban az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tevők keretszáma 3 darab, amelynek legfeljebb a felső határáig terjedő számú ajánlattevővel köt majd keretmegállapodást az Ajánlatkérő. 18. A Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerint verseny újranyitást követő szerződéskötéssel kerül sor a beszerzés megvalósítására.

További információk

1. A nyertes AT a szerződés aláírásakor, ezt követően pedig a szerződés fennállása alatt az AK felhívására - a 322/2015. §. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján - szerződéskötés időpontjáig köteles az AK felé a biztosítási szerződés vagy kötvény bemutatásával igazolni, hogy rendelkezik legalább a szerződés tárgya szerinti tevékenységre kiterjedő, min. 100 000 000,- HUF/év és káreseményenként min. 25 000 000,- HUF összegre szóló építési építés-szerelési munkára vonatkozó - az alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterjedő építési szerelési biztosítással. A biztosítási szerződés vagy kötvény bemutatás a szerződéskötés feltétele. A felelősségbiztosítást a Vállalkozó a szerződés megszűnéséig köteles fenntartani, ennek elmulasztása a szerződésnek az AK általi azonnali megszüntetését vonhatja maga után.

2. Bírálat során: Árszempont esetén fordított arányosítás; Min. kritérium (MK) 1.-3. ért. egyenes arányosítás, Részl. KD tart. az ért. módszertanát. 0-10 pont között pontoz ajánlatkérő.

3. Az ajánlatok bontása az EKR Rendelet 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. Az bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

4. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.

5. Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre nem került sor.

6. Az ajánlatkérő nem más ajánlatkérő nevében folytatja le jelen közbeszerzési eljárást.

7. Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

8. A vonatkozó jogszabályok, így különösen a Kbt. és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek (Állami Számvevőszék, belső ellenőrzési szervezetek stb.) feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését, illetve az ajánlatkérő ellenőrzési tevékenységét rendszeresen ellenőrizhetik, a végső kifizetést követő 10 évig részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

9. Ajánlattevőnek a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő a dokumentációban tájékoztatást ad azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevéről és címéről (elérhetőségét), amelyektől az Ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.

10. Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet koordinátor igénybe vételét írja elő: 3. § (2) A kivitelező munkáltató köteles koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni) a kivitelezési munkák alatt. A koordinátor megvalósítja a 8. §-ban meghatározott feladatokat. A koordinátor indokolt javaslatait a felelős műszaki vezető a biztonságért viselt felelőssége keretében érvényesíti.

11. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az írásbeli konzultációk során egy időben teljesítendő szerződés várható nagyságrendje nettó 1 500 000 000 HUF, melynek mennyisége a következőképpen alakul:

35 000 m2 útépítési-és/ vagy útfelújítási adott esetben kapcsolódó térburkolat kivitelezési, műtárgy felújítási, és az ahhoz kapcsolódó mélyépítési munkákra, amely építési munkák a forgalom folyamatos fenntartása mellett, nagyváros közigazgatási területén belül kerültek elvégzésre

12. Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalommal kapcsolatosan.

13. Projektiroda: Az aktuális kivitelezési munkák megkezdése előtt legalább 5 nappal, a nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles - ha nincs pécsi székhelyű irodája, - ideiglenes helyszíni irodát létesíteni. (pl. irodai konténert). Az irodát legalább az adott kivitelezés befejezéséig szükséges fenntartania. Az iroda kialakításának, üzemeltetésének és felszámolásának költségei a Vállalkozót terhelik.

14. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte. Nyertes ajánlattevő biztosítani köteles az Üvegkapu alkalmazását.

15. Az Ajánlatkérő előírja a verseny újranyitása során a Kbt. 104. § (7) bekezdésében foglaltakat.

16. A versenyújranyitások során a keretmegállapodás megkötésére irányuló jelen közbeszerzési eljárás során vizsgált alkalmasságról az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell, mely során meg kell erősíteniük, hogy továbbra is alkalmasak a szerződés teljesítésére és továbbra is fennállnak a keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás során igazolt alkalmassági feltételek.

17. Az ajánlattevők keretszáma: A Kbt. 104. § (5) bekezdés alapján tárgyi eljárásban az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tevők keretszáma 3 darab, amelynek legfeljebb a felső határáig terjedő számú ajánlattevővel köt majd keretmegállapodást az Ajánlatkérő.

18. A Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerint verseny újranyitást követő szerződéskötéssel kerül sor a beszerzés megvalósítására.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Becsült összérték: 7 086 600 000 HUF 💰
Rövid leírás:

Az Ajánlatkérő tájékoztatja a t. Ajánlattevőket az alábbiakról:

1) Amennyiben a munkaterületen egyidejűleg több alvállalkozó dolgozik, a nyertes Ajánlattevő feladata a

munkák koordinálása és az általuk igényelt munkaterület biztosítása.

2) A nyertes Ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, az ott dolgozókra és a

munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen.

3) Nyertes Ajánlattevő a munkavégzést az aktuális munkára vonatkozó szerződés hatálybalépését követően, a

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján jogosult megkezdeni.

4) A nyertes Ajánlattevőnek biztosítani kell az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit az építés

minden fázisában és minden munkaműveletnél.

A munkavégzés folyamatának, valamint az elkészült építményeknek ki kell elégíteni a magyar

jogszabályokban és szabványokban előírt munkavédelmi, balesetvédelmi és tűzvédelmi követelményeket.

5) A nyertes Ajánlattevőnek biztosítani kell a környezet védelmét az építés során az alábbiak figyelembe

vételével:

- A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint a

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény előírásait betartva a nyertes Ajánlattevőnek munkálatait úgy

kell végeznie, hogy a környezetet a lehető legkisebb mértékben zavarja, az alkalmazott gépek, berendezések

és technológiák környezetkímélők legyenek.

- A nyertes Ajánlattevő köteles tisztán tartani az építési területek környezetét, valamint azokat a területeket,

amelyeket az építés, illetve anyagszállítás érint. A keletkezett szennyezés nem lépheti túl a magyar

szabványban (MSZ 21454-1:1983) megengedett határértékeket.

- A nyertes Ajánlattevőnek hathatós módszereket kell alkalmaznia a munkaterülethez közel fekvő, vagy az

odavezető közutakon a sár- vagy iszaplerakódás, egyéb szennyeződés elkerülésére, amit a Létesítményekkel

összefüggésben használt járművek, vagy egyéb berendezések okoznak. A nyertes Ajánlattevőnek saját

költségére azonnal és folyamatosan el kell távolítania és szállítania minden, az építési forgalom által a

közutakra rárakódott sarat és szennyeződést. Külön óvintézkedéseket kell foganatosítani a közterület,

valamint a zaj, por vagy egyéb szennyezés megelőzésére. A nyertes Ajánlattevőnek köteles a zaj- és

rezgésártalmaktól az építés és felvonulás, szállítás és egyéb érintett területek környezetében élő lakosságot és

építményeket megvédeni. A keletkezett zaj és rezgés mértéke a

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben előírt határértékeket nem haladhatja meg.

- Az építési munkahelyről, a felvonulási területről és egyéb építéssel érintett területről a felszíni vizeket

megfelelő módon el kell vezetni. A keletkezett szennyvizet ideiglenes fogadótartályokba lehet vezetni,

ahonnan az elszállítható, vagy a meglévő csatornákba (árkok és patakok) vezethető a szükséges ülepítés és

tisztítás után, az illetékes hatóságok engedélyei alapján.

- Lakókörnyezetben végzett építési munkáknál nyertes Ajánlattevő köteles biztosítani a kommunális

szolgáltatások zavartalanságát a tűzoltás, életmentés feltételeit, a hétköznapi életvitel biztonságát.

Amennyiben az akadályoztatás elkerülhetetlen, legalább egy héttel, de minimum 3 nappal előbb köteles

kiértesíteni az érintetteket, és az ezzel kapcsolatos mindenféle költségeket vállalni.

- Az előírtak be nem tartása esetén keletkezett esetleges károkkal és az illetékes hatóságok bírságolásával

kapcsolatos költségek kizárólag a nyertes Ajánlattevőt terhelik.

- Minden olyan munkafolyamat megkezdése előtt, mely várhatóan kárt okozhat a környezet épületeiben,

építményeiben (vibrálás, szállítás stb.), nyertes Ajánlattevő köteles a várható hatásterületet meghatározni

(számítással, kísérlettel vagy egyéb módon). Amennyiben a meghatározott hatásterületen belül meglévő

épületek, építmények vannak, azok állagfelmérését vállalkozónak el kell végezni (végeztetni) és a munkák

során keletkezett károkat az érintett tulajdonosok részére meg kell térítenie.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az írásbeli konzultációk során egy időben teljesítendő szerződés várható nagyságrendje nettó 1 500 000 000 HUF, melynek mennyisége a következőképpen alakul:

35 000 m2 útépítési-és/ vagy útfelújítási munkákhoz kapcsolódó térburkolat kivitelezése, továbbá útépítési-és/ vagy útfelújítási munkák, műtárgy felújítási, jelzőlámpás csomópont(ok) felújítási és/vagy létesítési és az ahhoz kapcsolódó mélyépítési munkákra, amely építési munkák a forgalom folyamatos fenntartása mellett, nagyváros közigazgatási területén belül kerültek elvégzésre

Becsült érték héa nélkül: 7 086 600 000 HUF 💰
Időtartam: 48 hónap
További információk:

2. Bírálat során: Árszempont esetén fordított arányosítás; Min. kritérium (MK) 1.-3. ért. egyenes arányosítás, Részl. KD tart. az ért. módszertanát. 0-10 pont között pontoz ajánlatkérő.

3. Az ajánlatok bontása az EKR Rendelet 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. Az bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

4. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.

5. Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre nem került sor.

6. Az ajánlatkérő nem más ajánlatkérő nevében folytatja le jelen közbeszerzési eljárást.

7. Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

8. A vonatkozó jogszabályok, így különösen a Kbt. és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek (Állami Számvevőszék, belső ellenőrzési szervezetek stb.) feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését, illetve az ajánlatkérő ellenőrzési tevékenységét rendszeresen ellenőrizhetik, a végső kifizetést követő 10 évig részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

9. Ajánlattevőnek a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő a dokumentációban tájékoztatást ad azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevéről és címéről (elérhetőségét), amelyektől az Ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.

10. Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet koordinátor igénybe vételét írja elő: 3. § (2) A kivitelező munkáltató köteles koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni) a kivitelezési munkák alatt. A koordinátor megvalósítja a 8. §-ban meghatározott feladatokat. A koordinátor indokolt javaslatait a felelős műszaki vezető a biztonságért viselt felelőssége keretében érvényesíti.

11. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az írásbeli konzultációk során egy időben teljesítendő szerződés várható nagyságrendje nettó 1 500 000 000 HUF, melynek mennyisége a következőképpen alakul:

35 000 m2 útépítési-és/ vagy útfelújítási adott esetben kapcsolódó térburkolat kivitelezési, műtárgy felújítási, és az ahhoz kapcsolódó mélyépítési munkákra, amely építési munkák a forgalom folyamatos fenntartása mellett, nagyváros közigazgatási területén belül kerültek elvégzésre

12. Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalommal kapcsolatosan.

13. Projektiroda: Az aktuális kivitelezési munkák megkezdése előtt legalább 5 nappal, a nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles - ha nincs pécsi székhelyű irodája, - ideiglenes helyszíni irodát létesíteni. (pl. irodai konténert). Az irodát legalább az adott kivitelezés befejezéséig szükséges fenntartania. Az iroda kialakításának, üzemeltetésének és felszámolásának költségei a Vállalkozót terhelik.

14. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte. Nyertes ajánlattevő biztosítani köteles az Üvegkapu alkalmazását.

15. Az Ajánlatkérő előírja a verseny újranyitása során a Kbt. 104. § (7) bekezdésében foglaltakat.

16. A versenyújranyitások során a keretmegállapodás megkötésére irányuló jelen közbeszerzési eljárás során vizsgált alkalmasságról az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell, mely során meg kell erősíteniük, hogy továbbra is alkalmasak a szerződés teljesítésére és továbbra is fennállnak a keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás során igazolt alkalmassági feltételek.

17. Az ajánlattevők keretszáma: A Kbt. 104. § (5) bekezdés alapján tárgyi eljárásban az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tevők keretszáma 3 darab, amelynek legfeljebb a felső határáig terjedő számú ajánlattevővel köt majd keretmegállapodást az Ajánlatkérő.

18. A Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerint verseny újranyitást követő szerződéskötéssel kerül sor a beszerzés megvalósítására.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területe

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Kizáró okok: Az eljárásban a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő, a közös ajánlattevők, alvállalkozók, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők vonatkozásában. Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt.64.§-a az irányadó.

Igazolási mód: Ajánlattevőnek (az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplő vonatkozásában is) az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-ek hatálya alá.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére külön formanyomtatványt az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő tölti ki és nyújtja be.

Ajánlattevőnek a Kbt.67.§ (4) bek.-re figyelemmel elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 15.§(1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával Ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének, tehát a nyilatkozatot azon alvállalkozók tekintetében kell benyújtani, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek.-re figyelemmel Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában található értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:

- Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha az Ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont).

- Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 62.§(1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá.

- Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8.§ (kivéve ib és gb pont) előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.

- Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 10.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását. A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4. §-ában, a 6-7.§-aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az Ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt.65.§ (1) bek. c) pont]:

Ajánlattevőnek ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az

alábbi alkalmassági követelményeknek:

Sz1) Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplők nem szerepelnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.

Alkalmatlan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, ha az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására nem tudja igazolni, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplők be vannak jegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba. Az előírásnak való megfelelésről szóló igazolást az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására kell benyújtani. Az igazolási módra a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1)-(2) bekezdései irányadóak.

Kamarai nyilvántartásban való szereplés igazolási módja:

SZ1) Az Ajánlatkérő (AK) Kbt. 69. § szerinti felszólítására (közös) Ajánlattevőnek a nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt.69.§(11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szervezet által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak, ill. engedély vagy jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolásának egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az SZ1) pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha ajánlattevő, vagy kapacitás szervezet bevonása esetén a kapacitás nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményt nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész A. pontjában feltüntetni.

Az alkalmasság igazolását ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel kérheti az ajánlattevő(k)től, amennyiben az építőipari kivitelezési nyilvántartásban nem szerepel(nek).

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr.1.§(1)bek. és 2.§(5)bek. megfelelően - Ajánlatkérő (AK) elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő (AT), közös ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bek. alapján. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. (a továbbiakban: EKR rendelet) 13. §-ra.

P/1. Ajánlattevő csatolja 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérleg-fordulónappal lezárt üzlet évre vonatkozó teljes és közbeszerzés tárgya szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az AT nem rendelkezik

a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-re.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8) és a 67. § (3), 69. § (11) bek-ben foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös Ajánlattevőket), ha

P.1./az AF feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti

évben teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a 3 000 000 000,- HUF összeget, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a vizsgált időtartam alatt nem éri el összesen a 1 500 000 000,- HUF összeget. A Kbt. 65. § (6) bek. szerint a P. 1./ pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A közbeszerzés tárgyán Ajánlatkérő az útépítési-és/ vagy útfelújítási és az ahhoz kapcsolódó mélyépítési munkákat. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt mérlegfordulónappal lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.

Műszaki és szakmai képességek:

Előzetes igazolás:

A Kbt. 67. § (1) bek-ben foglaltak alapján AT ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dok-ba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.

AK a 321/2015. (X. 30.) Kr. 2.§ (5) bek. alapján rögzíti, hogy az M1)-M2) pontban foglalt alk-i követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazd-i szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alk-i követelményeknek. Ebben az esetben az alk-i követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C. pontjában feltüntetni. Az alk. igazolását AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) bek-re figyelemmel kérheti AT-ktől.

Utólagos igazolás:

Az alábbiakban előírt igazolásokat kizárólag az AK Kbt. 69. §-a szerinti felhívására szükséges benyújtani a felszólított ATnek.

M1) Az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására ATnek a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) bek a) pontja alapján csatolnia kell a megfelelő szintű verseny biztosítása érdekében az eljárást megindító AF feladásának napjától visszafelé számított 96 hónapban sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, de legfeljebb 132 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerz-nek megfelelően teljesített, a közbesz. tárgya szerinti, (ahol a teljesítés befejező időpontja, azaz a teljesítésigazolás kiállításának időpontja az eljárást megindító AF feladását megelőző 96 hónapon belüli időpontra esik) a 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (3) bek szerint a szerz-t kötő másik fél által adott igazolást/igazolásokat. Az igazolást/ igazolásokat legalább az alábbi tartalommal kell benyújtani:

a) AT (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve, címe,

b) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve, elérhetősége,

c) a referenciamunka rövid ismertetése, a teljesített munka mennyisége (a szerződés tárgya, minimálisan az alkalmassági

minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett műszaki tartalmi és mennyiségi tartalommal),

d) a teljesítés kezdetének és befejezésének (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja (év, hónap, nap részletezettséggel),

e) a teljesítés helye,

f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

g) A Kr. 22. § (5) bek. szerinti esetben, amennyiben a teljesítés közös ATként történt, a szerz. szerinti teljes ellenszolgáltatás összegét (HUF-ban), valamint a saját teljesítésnek a teljes szerz. szerinti ellenszolgáltatáshoz viszonyított százalékos arányát is kéri AK megadni.

A Kr. 21/A. §-ában foglaltakra tekintettel AK a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerz. részteljesítéseként valósult meg.

M/2. Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján "NYILATKOZAT bemutatott szakemberekről" EKR űrlapot kitöltve. Valamennyi szakember tekintetében a becsatolt szakmai önéletrajzból (mely a szakember által saját kezűleg aláírt) valamennyi előírt alkalmassági követelménynek és a szakember rendelkezésre állásának egyértelműen ki kell derülnie. A szakmai gyakorlatot: év, hó dimenzióban kell megadni. M/2.a), M/2.b) és M/2.c) szakemberek tekintetében amennyiben a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy az előírt „ Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelést - a névjegyzékbe vétel ténye által - ajánlatkérő ellenőrzi a nyilvántartásban (ez esetben a szakember képzettségét, szakmai tapasztalatát, igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges), ugyanakkor elvárás a szakmai önéletrajzban olyan adattartalom megadása, mely az ajánlatkérő számára az ellenőrzést lehetővé teszi [ elektronikus elérési útvonal, vagy tagi azonosító megadása] megjelölve a szakember végzettségét, a jogosultság megszerzésének idejét , szakmai gyakorlatot: év, hó dimenzióban kell megadni. Amennyiben a bemutatott szakember érvényes jogosultsággal nem rendelkezik, úgy az önéletrajzokban a szakmai gyakorlati időtartamok év és hónap szerinti meghatározása, valamint a szakmai tapasztalat olyan részletes bemutatása szükséges, amellyel a szakember alátámasztja a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott adott jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatot, továbbá a végzettség a diploma/iskolai oklevél egyszerű másolatának benyújtásával igazolandó.

Valamennyi szakember tekintetében amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem adható össze, vagyis egy évben maximum 12 hónap vehető figyelembe , függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott. Az ismertetés/igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimum-követelményekben megfogalmazásra került. AT az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bek szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét: A Kbt. 69. § (11a) bekezdés rendelkezése alkalmazandó!

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös Ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek):

M.1./ olyan szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciával, amely beruházást az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb 132 hónapon belül megkezdett és legfeljebb 96 hónapon belül szerződésszerűen teljesített és sikeres műszaki átadás - átvétellel lezárult alábbi műszaki tartalommal egy szerződés keretében belül megvalósuló referenciával:

M.1.1./ nagyvárosi környezetben, helyi tömegközlekedéssel érintett, sűrűn beépített területen, a forgalom folyamatos fenntartása mellett végzett, legalább 1db jelzőlámpás csomópont felújítását és/vagy létesítését is magában foglaló, a kivitelezéssel érintett útszakasz teljes felületét érintő útépítési és/vagy útfelújítási munkák kivitelezése, ahol az útépítéssel és/vagy útfelújítással érintett útszakasz felülete elérte a 15 000 m2 nagyságot.

M.1.2./ nagyvárosi környezetben, a forgalom folyamatos fenntartása mellett végzett, útépítési és/vagy útfelújítási munkákhoz kapcsolódó 1 darab műtárgy (felüljáró és/vagy aluljáró) felújítási feladatok elvégzése

M.1.3./ nagyvárosi környezetben, a forgalom folyamatos fenntartása mellett végzett, útépítési és/vagy útfelújítási munkákhoz kapcsolódó térburkolat kivitelezése, ahol a burkolt felület nagysága elérte a 10 000 m2 nagyságot.

M.2./ legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberekkel:

M/2 a) legalább 1 fő, aki a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet [1. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 3. rész] szerinti „MV-VZ” jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (okleveles építőmérnök, építőmérnök, mélyépítés mérnök, közlekedésépítés mérnök, vízellátás mérnök, csatornázás mérnök) vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel továbbá rendelkezik felelős műszaki vezetőként mélyépítés kivitelezés területén legalább 3 éves mélyépítési gyakorlattal;

M/2 b) legalább 1 fő, aki a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet [1. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 3. rész] szerinti „MV-KÉ” jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (okleveles építőmérnök, építőmérnök, mélyépítés mérnök, közlekedésépítés mérnök, vízellátás mérnök, csatornázás mérnök) vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel továbbá rendelkezik felelős műszaki vezetőként a jogosultság megszerzését követően legalább 48 hónap városi környezetben végezett útépítési és/vagy útfelújítási szakmai tapasztalattal;

M/2 c) legalább 1 fő, aki a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet [1. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 3. rész] szerinti „MV-KÉ” jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (okleveles építőmérnök, építőmérnök, mélyépítés mérnök, közlekedésépítés mérnök, vízellátás mérnök, csatornázás mérnök) vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel továbbá rendelkezik felelős műszaki vezetőként a jogosultság megszerzését követően legalább 48 hónap városi környezetben végezett műtárgy (felüljáró és/vagy aluljáró) felújítása során szerzett szakmai tapasztalattal;

Amennyiben a felelős műszaki vezető rendelkezik „MV-VZ” és „MV-KÉ” jogosultsággal is és az előírt feltételekkel, abban az esetben elegendő 1 fő bemutatása.

Az M.2.a./, M.2.b./ és M.2.c./ alpont szerinti alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán megajánlott szakembereknek legkésőbb a keretmegállapodás megkötéséig (ezt követően a keretmegállapodás időtartama alatt) rendelkezniük kell a szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli felelős műszaki vezetői jogosultsággal, és kamarai nyilvántartásba vétellel. A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződés meg nem kötésének minősül. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1./-M.2./pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az AK felhívja az ATk figyelmét arra, hogy a referenciát igazoló szervezetet az adott tevékenységet tartalmazó egyedi szerződés teljesítésébe be kell vonni a Közbeszerzési Hatóság Elnökének a keretmegállapodásokról szóló tájékoztatója (Közbeszerzési Hatóság Keretében Működő Tanács 2021.05.06.-ai) értelmében.

Ajánlatkérő nagyváros fogalma alatt 100 000 főt elérő vagy meghaladó lakosság számmal rendelkező települést ért.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok (szerződéstervezet) tartalmazzák.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
A tervezett résztvevők száma: 3
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 12:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2023-01-13 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 14:00
Hely: Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR)
További információk:

Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. §-a és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKRr.) 15. §-a tartalmazza.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): A jótállás vállalt időtartama a felületi zárás (aszfalt kopóréteg, és/vagy az aszfalt kötőréteg, és/vagy aszfalt alapréteg és/vagy cementstabilizációs réteg) vonatkozásában (min. 1, hónap, max. 12 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): A jótállás vállalt időtartama a felületi zárás alatti további rétegek és/vagy az útépítési munkákhoz kapcsolódó további mélyépítési munkák vonatkozásában (min. 12 hónap, max. 36 hónap)
3. Lakosság zavarásának minimalizálására tett intézkedések (max. 5 db) (db)
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 15735612202
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: König Ferenc
A vevő profiljának címe: http://www.pecs.hu 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001778872022/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1. Az AK a Kbt. 57. § (1) bekezdése szerint közbeszerzési dokumentumot készít a jelen közbeszerzéshez kapcsolódóan. Az AK a Közbeszerzési Dokumentumokat az ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé.

2. A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(5) és (7) bekezdéseiben, valamint a KDban foglaltak az irányadók .

3.Helyszíni bejárás: Az AK helyszíni bejárást vagy konzultációt nem tart, a helyszín közterület, bármikor megtekinthető.

4.Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatoknak az ajánlattételi határidő lejártáig az EKR rendszeren keresztül kell elektronikusan beérkeznie.

5.Az ajánlat formai feltételei: Az ajánlatnak Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésűnek kell lennie. Az elektronikus formában benyújtott Az ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie. Az AT-knek árazott egységárgyűjteményt excel (.xls) formátumban is csatolják. Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatához a Lakosság zavarásának minimalizálására tett intézkedések (db) táblázatot hiánytalanul kitöltve (pdf formátumú fájlként).

6.Közös ajánlattétel: Ha több AT közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell a KD-ban meghatározott tartalommal, figyelemmel a Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásaira. A közös AT-knek a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.

7. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az AT tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési elj, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges. )

8. Ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.

9. Az ajánlatban az EKR Rendelet 11. §-ának (1) bekezdése alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni.

10. Az ajánlati árat forintban (HUF) kell megadni, az nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához.

11. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az ajánlattevő írásbeli képviseletére jogosult személy, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját, vagy Kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni. A meghatalmazást a meghatalmazottnak is alá kell írnia.

12. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

13. Az ajánlattevőknek az EKR Rendelet 20. §-ának (4) bekezdése alapján külön nem kell nyilatkozniuk a Kbt. 66. §-ának (4) bekezdésében foglaltakról.

14. Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot.

15. Az ajánlattételi felhívás közbeszerzés megvalósítására irányul.

16. Amennyiben a felhívás alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irat, igazolás, vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni (pl: bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), az elektronikus okiratként feleljen meg a 2016. évi CXXX. törvény - a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

17. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.

18. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámítása a dokumentációban részletezettek szerint.

19. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az Ajánlattevőt (AT) terheli.

20. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők kötelesek becsatolni azt az összes érintett AT által aláírt megállapodást is a dokumentációban részletezettek szeirnt. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a Kbt. 35. § (2a) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ATvők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben az egyes közös ATvők képviseletében eljárhat.)

21. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. és az EKR Rendelet, vagy a közbeszerzési dokumentumok kötelezően előírnak.

22. Mindennemű, az AK és az AT közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az eljárás során, AK által létrehozásra kerülő és ATvők felé irányuló dokumentumokkal (pl: hiánypótlási felhívás) kapcsolatban, az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.

23. FAKSZ: Szijártó Attila Balázs lajstrsz: 00243

24. Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat, a versenyújranyitások során a Kbt. 105. § (6) bekezdésében foglaltakat.

25. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján újabb hiánypótlást nem rendel el, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

26. Az Ajánlatkérő tárgyi eljárásban nem biztosít részajánlattételi lehetőséget, figyelemmel a megkötendő keretmegállapodás jellegére.

27. A 2 hónapos ajánlati kötöttség 60 napot jelent.

28. Az írásbeli konzultáció során a keretmegállapodás megkötésére irányuló jelen közbeszerzési eljárás során vizsgált alkalmasságról az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, mely során meg kell erősítenie, hogy továbbra is alkalmas a szerződés teljesítésére és továbbra is fennállnak a keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás során igazolt alkalmassági feltételek.

29. Az AK nem írja elő és nem teszi lehetővé a szerződésnek nyertes ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet általi teljesítését.

30. AT nyilatkozata - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (9) bekezdés alapján - az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében meghatározott közbeszerzési vagy koncessziós szerződés odaítélésére vonatkozó tilalom vonatkozásában.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. § szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2022/S 233-673145 (2022-11-28)

További információk (2023-01-09)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-01-09 📅
Benyújtási határidő: 2023-01-24 📅
Közzététel dátuma: 2023-01-13 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 010-023284
Hirdetményre hivatkozik: 2022/S 233-673145
HL-S szám: 10
További információk

Ajánlatkérő módosított a közbeszerzési dokumentációt, műszaki mellékletet és a szerződés-tervezetet .

Forrás: OJS 2023/S 010-023284 (2023-01-09)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2023-05-22)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A beszerzés teljes értéke: 7 086 600 000 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-05-22 📅
Közzététel dátuma: 2023-05-26 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 101-314576
HL-S szám: 101
További információk

Ajánlattevők adatai: 1. STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2., adószáma: 11705053443 2. Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 6060 Tiszakécske, Béke Utca 150., adószáma: 28733232403 3. G-Plan Építő Kft., Magyarország 7754 Bóly, Ipari Park III Utca 12., adószáma: 11732961202

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2023-04-24 📅
Név: STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 11705053443
Postacím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 303163476 📞
E-mail: 109_ekr@strabag.com 📧
Ország: Budapest 🏙️
Internetcím: http://www.strabag.hu 🌏
Név: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 28733232403
Postacím: Béke Utca 150.
Postai város: Tiszakécske
Postai irányítószám: 6060
Telefon: +36 19201204 📞
E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu 📧
Internetcím: http://www.dunaaszfalt.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 7 086 600 000 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 3

Hivatkozás
További információk

Ajánlattevők adatai:

1. STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2., adószáma: 11705053443

2. Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 6060 Tiszakécske, Béke Utca 150., adószáma: 28733232403

3. G-Plan Építő Kft., Magyarország 7754 Bóly, Ipari Park III Utca 12., adószáma: 11732961202

Forrás: OJS 2023/S 101-314576 (2023-05-22)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-05-23)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési munkák keretmegállapodás
Hivatkozási szám: EKR001778872022
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Közútjavítás 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 7 086 600 000 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR001778872022/1
A beszerzés leírása:

Keretmegállapodás vállalkozási szerződésekre, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által támogatásból megvalósítani kívánt útépítési-és/ vagy útfelújítási, adott esetben kapcsolódó térburkolat kivitelezési, műtárgy felújítási és forgalomtechnikai, jelzőlámpás csomóponti, felújítási és/vagy létesítési és közmű építési munkák kivitelezésére, a keretmegállapodás 48 hónapos időtartama alatt, Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén. Az Ajánlatkérő tájékoztatja a t. Ajánlattevőket az alábbiakról: 1) Amennyiben a munkaterületen egyidejűleg több alvállalkozó dolgozik, a nyertes Ajánlattevő feladata a munkák koordinálása és az általuk igényelt munkaterület biztosítása. 2) A nyertes Ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. 3) Nyertes Ajánlattevő a munkavégzést az aktuális munkára vonatkozó szerződés hatálybalépését követően, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján jogosult megkezdeni. 4) A nyertes Ajánlattevőnek biztosítani kell az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit az építés minden fázisában és minden munkaműveletnél. A munkavégzés folyamatának, valamint az elkészült építményeknek ki kell elégíteni a magyar jogszabályokban és szabványokban előírt munkavédelmi, balesetvédelmi és tűzvédelmi követelményeket. 5) A nyertes Ajánlattevőnek biztosítani kell a környezet védelmét az építés során az alábbiak figyelembe vételével: - A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény előírásait betartva a nyertes Ajánlattevőnek munkálatait úgy kell végeznie, hogy a környezetet a lehető legkisebb mértékben zavarja, az alkalmazott gépek, berendezések és technológiák környezetkímélők legyenek. - A nyertes Ajánlattevő köteles tisztán tartani az építési területek környezetét, valamint azokat a területeket, amelyeket az építés, illetve anyagszállítás érint. A keletkezett szennyezés nem lépheti túl a magyar szabványban (MSZ 21454-1:1983) megengedett határértékeket. - A nyertes Ajánlattevőnek hathatós módszereket kell alkalmaznia a munkaterülethez közel fekvő, vagy az odavezető közutakon a sár- vagy iszaplerakódás, egyéb szennyeződés elkerülésére, amit a Létesítményekkel összefüggésben használt járművek, vagy egyéb berendezések okoznak. A nyertes Ajánlattevőnek saját költségére azonnal és folyamatosan el kell távolítania és szállítania minden, az építési forgalom által a közutakra rárakódott sarat és szennyeződést. Külön óvintézkedéseket kell foganatosítani a közterület, valamint a zaj, por vagy egyéb szennyezés megelőzésére. A nyertes Ajánlattevőnek köteles a zaj- és rezgésártalmaktól az építés és felvonulás, szállítás és egyéb érintett területek környezetében élő lakosságot és építményeket megvédeni. A keletkezett zaj és rezgés mértéke a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben előírt határértékeket nem haladhatja meg. - Az építési munkahelyről, a felvonulási területről és egyéb építéssel érintett területről a felszíni vizeket megfelelő módon el kell vezetni. A keletkezett szennyvizet ideiglenes fogadótartályokba lehet vezetni, ahonnan az elszállítható, vagy a meglévő csatornákba (árkok és patakok) vezethető a szükséges ülepítés és tisztítás után, az illetékes hatóságok engedélyei alapján. - Lakókörnyezetben végzett építési munkáknál nyertes Ajánlattevő köteles biztosítani a kommunális szolgáltatások zavartalanságát a tűzoltás, életmentés feltételeit, a hétköznapi életvitel biztonságát. Amennyiben az akadályoztatás elkerülhetetlen, legalább egy héttel, de minimum 3 nappal előbb köteles kiértesíteni az érintetteket, és az ezzel kapcsolatos mindenféle költségeket vállalni. - Az előírtak be nem tartása esetén keletkezett esetleges károkkal és az illetékes hatóságok bírságolásával kapcsolatos költségek kizárólag a nyertes Ajánlattevőt terhelik. - Minden olyan munkafolyamat megkezdése előtt, mely várhatóan kárt okozhat a környezet épületeiben, építményeiben (vibrálás, szállítás stb.), nyertes Ajánlattevő köteles a várható hatásterületet meghatározni (számítással, kísérlettel vagy egyéb módon). Amennyiben a meghatározott hatásterületen belül meglévő épületek, építmények vannak, azok állagfelmérését vállalkozónak el kell végezni (végeztetni) és a munkák során keletkezett károkat az érintett tulajdonosok részére meg kell térítenie. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az írásbeli konzultációk során egy időben teljesítendő szerződés várható nagyságrendje nettó 1.500.000.000 HUF, melynek mennyisége a következőképpen alakul: 35.000 m2 útépítési-és/ vagy útfelújítási munkákhoz kapcsolódó térburkolat kivitelezése, továbbá útépítési-és/ vagy útfelújítási munkák, műtárgy felújítási, jelzőlámpás csomópont(ok) felújítási és/vagy létesítési és az ahhoz kapcsolódó mélyépítési munkákra, amely építési munkák a forgalom folyamatos fenntartása mellett, nagyváros közigazgatási területén belül kerültek elvégzésre

A beszerzés leírása

Keretmegállapodás vállalkozási szerződésekre, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által támogatásból megvalósítani kívánt útépítési-és/ vagy útfelújítási, adott esetben kapcsolódó térburkolat kivitelezési, műtárgy felújítási és forgalomtechnikai, jelzőlámpás csomóponti, felújítási és/vagy létesítési és közmű építési munkák kivitelezésére, a keretmegállapodás 48 hónapos időtartama alatt, Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén.
Az Ajánlatkérő tájékoztatja a t. Ajánlattevőket az alábbiakról:
1) Amennyiben a munkaterületen egyidejűleg több alvállalkozó dolgozik, a nyertes Ajánlattevő feladata a
munkák koordinálása és az általuk igényelt munkaterület biztosítása.
2) A nyertes Ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, az ott dolgozókra és a
munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen.
3) Nyertes Ajánlattevő a munkavégzést az aktuális munkára vonatkozó szerződés hatálybalépését követően, a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján jogosult megkezdeni.
4) A nyertes Ajánlattevőnek biztosítani kell az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit az építés
minden fázisában és minden munkaműveletnél.
A munkavégzés folyamatának, valamint az elkészült építményeknek ki kell elégíteni a magyar
jogszabályokban és szabványokban előírt munkavédelmi, balesetvédelmi és tűzvédelmi követelményeket.
5) A nyertes Ajánlattevőnek biztosítani kell a környezet védelmét az építés során az alábbiak figyelembe
vételével:
- A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény előírásait betartva a nyertes Ajánlattevőnek munkálatait úgy
kell végeznie, hogy a környezetet a lehető legkisebb mértékben zavarja, az alkalmazott gépek, berendezések
és technológiák környezetkímélők legyenek.
- A nyertes Ajánlattevő köteles tisztán tartani az építési területek környezetét, valamint azokat a területeket,
amelyeket az építés, illetve anyagszállítás érint. A keletkezett szennyezés nem lépheti túl a magyar
szabványban (MSZ 21454-1:1983) megengedett határértékeket.
- A nyertes Ajánlattevőnek hathatós módszereket kell alkalmaznia a munkaterülethez közel fekvő, vagy az
odavezető közutakon a sár- vagy iszaplerakódás, egyéb szennyeződés elkerülésére, amit a Létesítményekkel
összefüggésben használt járművek, vagy egyéb berendezések okoznak. A nyertes Ajánlattevőnek saját
költségére azonnal és folyamatosan el kell távolítania és szállítania minden, az építési forgalom által a
közutakra rárakódott sarat és szennyeződést. Külön óvintézkedéseket kell foganatosítani a közterület,
valamint a zaj, por vagy egyéb szennyezés megelőzésére. A nyertes Ajánlattevőnek köteles a zaj- és
rezgésártalmaktól az építés és felvonulás, szállítás és egyéb érintett területek környezetében élő lakosságot és
építményeket megvédeni. A keletkezett zaj és rezgés mértéke a
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben előírt határértékeket nem haladhatja meg.
- Az építési munkahelyről, a felvonulási területről és egyéb építéssel érintett területről a felszíni vizeket
megfelelő módon el kell vezetni. A keletkezett szennyvizet ideiglenes fogadótartályokba lehet vezetni,
ahonnan az elszállítható, vagy a meglévő csatornákba (árkok és patakok) vezethető a szükséges ülepítés és
tisztítás után, az illetékes hatóságok engedélyei alapján.
- Lakókörnyezetben végzett építési munkáknál nyertes Ajánlattevő köteles biztosítani a kommunális
szolgáltatások zavartalanságát a tűzoltás, életmentés feltételeit, a hétköznapi életvitel biztonságát.
Amennyiben az akadályoztatás elkerülhetetlen, legalább egy héttel, de minimum 3 nappal előbb köteles
kiértesíteni az érintetteket, és az ezzel kapcsolatos mindenféle költségeket vállalni.
- Az előírtak be nem tartása esetén keletkezett esetleges károkkal és az illetékes hatóságok bírságolásával
kapcsolatos költségek kizárólag a nyertes Ajánlattevőt terhelik.
- Minden olyan munkafolyamat megkezdése előtt, mely várhatóan kárt okozhat a környezet épületeiben,
építményeiben (vibrálás, szállítás stb.), nyertes Ajánlattevő köteles a várható hatásterületet meghatározni
(számítással, kísérlettel vagy egyéb módon). Amennyiben a meghatározott hatásterületen belül meglévő
épületek, építmények vannak, azok állagfelmérését vállalkozónak el kell végezni (végeztetni) és a munkák
során keletkezett károkat az érintett tulajdonosok részére meg kell térítenie.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az írásbeli konzultációk során egy időben teljesítendő szerződés várható nagyságrendje nettó 1.500.000.000 HUF, melynek mennyisége a következőképpen alakul:
35.000 m2 útépítési-és/ vagy útfelújítási munkákhoz kapcsolódó térburkolat kivitelezése, továbbá útépítési-és/ vagy útfelújítási munkák, műtárgy felújítási, jelzőlámpás csomópont(ok) felújítási és/vagy létesítési és az ahhoz kapcsolódó mélyépítési munkákra, amely építési munkák a forgalom folyamatos fenntartása mellett, nagyváros közigazgatási területén belül kerültek elvégzésre

További termékek/szolgáltatások:

Gyalogút építése 📦

Gyalogút és egyéb zúzalékos útburkolatok 📦

Hulladékszállítási szolgáltatások 📦

+ még 7

Kerékpárút építése 📦

Körforgalom építése 📦

Közlekedésbiztonsági berendezések szerelése 📦

Parkolóhely burkolati jeleinek festése 📦

Útburkolati jelek festése 📦

Útjelző tábla szerelése 📦

Úttest újraburkolása 📦

Fő helyszín vagy teljesítési hely: Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területe
Irányítószám: 7621
Város: Pécs
Ország: Magyarország 🇭🇺
A teljesítés helye: Baranya 🏙️
Időtartam: 48 hónap
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 2023
A szerződés megkötésének időpontja: 2023-04-24 📅
Cím: Vállalkozási szerződés
A szerződés címe: https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodes/622547 🌏
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 79 558 956 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR001778872022/8242
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Leírás:

STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.: Őrzés, Labor, Szállítás, Forgalomtechnika, Marás, Szakfelügyelet; STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.: III.1.3) M.1.3. referncia követelményekhez kapcsolódó munkák és részfeladatok, III.1.3) M. 2 c) szakember munkájához kapcsolódó részfeladatok, geodéziai munkák egyes részfeladatai, ideiglenes forgalomkorlátozási munkák egyes részfeladatai, tervezési feladatok egyes részfeladatai,talajvíz süllyesztés egyes részfeladatai őrzés védelem egyes részfaladatai,szakfelügyeletek egyes részfaladatai,víz-, szennyvíz-, csapadékvíz-, gáz-, elektromos közmű építésének, felújításának, kiváltásának, bevédésének, modernizálásának, bontásának egyes részfeladatai nyílt árok készítésének, burkolásának, felújításának egyes részfeladatai, átereszek bontásának, építésének, felújításának egyes részfeladatai, ellenőrző-, laboratóriumi vizsgálatok egyes részfeladatai fakitermelés, bozót cserje irtás, tuskó kiszedés/marás egyes részfeladatai, földmunka egyes részfeladatai, törmelék, föld szállításának, befogadásának egyes részfeladatai, útépítési, útfelújítási munkák egyes részfeladatai térburkolat kivitelezésének, felújításának egyes részfeladatai, jelzőlámpás csomópontok bontásával, létesítésével, felújításával, átalakításával kapcsolatos egyes részfeladatok, gyalog- és kerékpárút, valamint útvezetőkorlát bontásának, kihelyezésének, javításának egyes részfeladatai közmű aknák bontásával, építésével, felújításával, szintbehelyezésével kapcsolatos egyes részfeladatok, felvonulási terület kialakításával, építésével, bővítésével kapcsolatos egyes részfeladatok,kertészeti feladatok, füvesítés, gyeptéglázás, kaszálás egyes részfeladatai támfal bontás, építés, felújítás egyes részfeladatai üvegkapu létesítése és egyes részfeladatai

Leírás

STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.: Őrzés, Labor, Szállítás, Forgalomtechnika, Marás, Szakfelügyelet;
STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.: III.1.3) M.1.3. referncia követelményekhez kapcsolódó munkák és részfeladatok, III.1.3) M. 2 c) szakember munkájához kapcsolódó részfeladatok, geodéziai munkák egyes részfeladatai, ideiglenes forgalomkorlátozási munkák egyes részfeladatai, tervezési feladatok egyes részfeladatai,talajvíz süllyesztés egyes részfeladatai
őrzés védelem egyes részfaladatai,szakfelügyeletek egyes részfaladatai,víz-, szennyvíz-, csapadékvíz-, gáz-, elektromos közmű építésének, felújításának, kiváltásának, bevédésének, modernizálásának, bontásának egyes részfeladatai
nyílt árok készítésének, burkolásának, felújításának egyes részfeladatai, átereszek bontásának, építésének, felújításának egyes részfeladatai, ellenőrző-, laboratóriumi vizsgálatok egyes részfeladatai
fakitermelés, bozót cserje irtás, tuskó kiszedés/marás egyes részfeladatai, földmunka egyes részfeladatai, törmelék, föld szállításának, befogadásának egyes részfeladatai, útépítési, útfelújítási munkák egyes részfeladatai
térburkolat kivitelezésének, felújításának egyes részfeladatai, jelzőlámpás csomópontok bontásával, létesítésével, felújításával, átalakításával kapcsolatos egyes részfeladatok, gyalog- és kerékpárút, valamint útvezetőkorlát bontásának, kihelyezésének, javításának egyes részfeladatai
közmű aknák bontásával, építésével, felújításával, szintbehelyezésével kapcsolatos egyes részfeladatok, felvonulási terület kialakításával, építésével, bővítésével kapcsolatos egyes részfeladatok,kertészeti feladatok, füvesítés, gyeptéglázás, kaszálás egyes részfeladatai
támfal bontás, építés, felújítás egyes részfeladatai
üvegkapu létesítése és egyes részfeladatai

A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:

A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása

STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.: Őrzés, Labor, Szállítás, Forgalomtechnika, Marás, Szakfelügyelet;
STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.: III.1.3) M.1.3. referncia követelményekhez kapcsolódó munkák és részfeladatok, III.1.3) M. 2 c) szakember munkájához kapcsolódó részfeladatok, geodéziai munkák egyes részfeladatai, ideiglenes forgalomkorlátozási munkák egyes részfeladatai, tervezési feladatok egyes részfeladatai,talajvíz süllyesztés egyes részfeladatai
őrzés védelem egyes részfaladatai,szakfelügyeletek egyes részfaladatai,víz-, szennyvíz-, csapadékvíz-, gáz-, elektromos közmű építésének, felújításának, kiváltásának, bevédésének, modernizálásának, bontásának egyes részfeladatai
nyílt árok készítésének, burkolásának, felújításának egyes részfeladatai, átereszek bontásának, építésének, felújításának egyes részfeladatai, ellenőrző-, laboratóriumi vizsgálatok egyes részfeladatai
fakitermelés, bozót cserje irtás, tuskó kiszedés/marás egyes részfeladatai, földmunka egyes részfeladatai, törmelék, föld szállításának, befogadásának egyes részfeladatai, útépítési, útfelújítási munkák egyes részfeladatai
térburkolat kivitelezésének, felújításának egyes részfeladatai, jelzőlámpás csomópontok bontásával, létesítésével, felújításával, átalakításával kapcsolatos egyes részfeladatok, gyalog- és kerékpárút, valamint útvezetőkorlát bontásának, kihelyezésének, javításának egyes részfeladatai
közmű aknák bontásával, építésével, felújításával, szintbehelyezésével kapcsolatos egyes részfeladatok, felvonulási terület kialakításával, építésével, bővítésével kapcsolatos egyes részfeladatok,kertészeti feladatok, füvesítés, gyeptéglázás, kaszálás egyes részfeladatai
támfal bontás, építés, felújítás egyes részfeladatai
üvegkapu létesítése és egyes részfeladatai

A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 11705053443
Postacím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Postai irányítószám: 1117
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: 109_ekr@strabag.com 📧
Telefon: +36 303163476 📞
URL: https://www.strabag.hu 🌏
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 85 114 739 HUF 💰
Helyezés a nyertesek listáján: 2
Ajánlat azonosítója: EKR001778872022/8290
A vállalkozó neve és címe
Név: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 28733232403
Postacím: Béke Utca 150.
Postai irányítószám: 6060
Postai város: Tiszakécske
Régió: Bács-Kiskun 🏙️
E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu 📧
Telefon: +36 19201204 📞
Fax: +36 19201404 📠
URL: https://www.dunaaszfalt.hu 🌏

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:

A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok (szerződések) tartalmazzák.

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti nyilvántartási szám: 15735612202
Postacím: Széchenyi tér 1.
Postai irányítószám: 7621
Postai város: Pécs
Régió: Baranya 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: König Ferenc
E-mail: konig.ferenc@ph.pecs.hu 📧
Telefon: +36 72533890 📞
Fax: +36 72533890 📠
URL: https://www.pecs.hu 🌏
Csoportvezető ✅

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190-2-41
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148. § szerint.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

1. Vállalkozó olyan műszaki javaslattokkal élt, mely az utak élettartamát, az autóbusz megállóhelyek tartós burkolatát és biztonságos gyalogos megközelítését, valamint a kivitelezés gyorsabb lebonyolítását, a lakosok tájékoztatásának elősegítését eredményezik. Ezen műszaki javaslatokat Megrendelő megvizsgálta, és azok megalapozottságat Megrendelő műszaki ellenőre is alátámasztotta. A helyszínek és a változó műszaki tartalom az alábbi: • Bálicsi út - rossz állapotú szegély bontása és aszfalt szegély építés. Az eredeti kiírás nem tartalmazta, de az egységes közlekedési felület és vízelvezetés biztosítása elengedhetetlenné teszi az utca nyugati oldalán, 355 folyóméteren a meglévő, billegő, töredezett mederlapok bontását és öntött aszfaltos helyreállítását. • Donátusi út – útalap építés technológiaváltás a gyorsabb és tartósabb végeredmény érdekében a hagyományos pályaszerkezet készítést kiváltva egy helyszínen kevert (REMIX) beépítési technológia szavatolja a gyorsabb munkavégzést és a homogén teherbírást, mely így rövidebb idejű közlekedési korlátozással hoz jobb, egységes eredményt. • Fülemüle utca – buszperon felújítása vált szükségszerűvé, mivel az újonnan megépülő burkolaton megálló buszokra a hiányos peronról történő fel és leszállás még inkább balesetveszélyessé vált volna. Az utasok így kulturált körülmények között, biztonságosan közelíthetik meg a járműveket. • Nagy Imre út – buszmegálló burkolat beton kivitelben. Az úton az aszfalt burkolatú autóbuszmegállóhely burkolatának tartóssága megkérdőjelezhető, ugyanis a rugalmas pályaszerkezet gyűrődésre hajlamos, szemben a beton (CP) kivitelű nagy teherbírású társával. A technológia váltásra ezért, a tartóssági szempontokra tekintettel kerül sor. • Vince utca – útalap építés technológia váltás, térkő és vízelvezető elemek építése. A térkőburkolat megbontását követően a pályaszerkezetet ágyazati rétegét szintén REMIX technológiával kell megerősíteni a forgalmi sávban. Az eredetileg tervezett kizárólag forgalmi sávban történő térkő helyreállítástól eltérően faltól-falig, teljes szélességében kell helyreállítani úgy, hogy az utca közepén található vízelvezetést is meg kell tisztítani a vízkőtől és újraépíteni. Az így létrejövő új térkőburkolat és pályaszerkezet időtállóbb, teherviselő burkolatként fog funkcionálni. • Páfrány utca – közvilágítási tételek. A beruházás közvilágítási tételeinek megfeleltetése a keretközbeszerzés szerződött tételeinek csak későbbiekben történt meg, így azok beárazására, szerződésben történő szerepeltetésére most nyílt lehetőség. • Összes helyszín - A projekt megvalósításának előkészítésekor merült fel az igény a lakosság megfelelő tájékoztatására, mely egyedi projekttáblák kihelyezésével valósulna meg. Praktikusan a Vállalkozó helyezi ki és vonja be ezen táblákat, így az ő költségvetésüket terheli azok beszerzése és kezelése is. 2. Megrendelő műszaki ellenőre is megerősítette és alátámasztotta a műszaki tartalom módosulásával járó tételeket. 3. A fenti műszaki tartalom változása kapcsán többletmunkák és elmaradó munkák keletkeznek. Többletmunka: nettó 166 314 459,- Ft. Elmaradó munka: nettó 79 628 101,- Ft értékben. A fentiek alapján (a többlet és az elmaradó munkák összegének egyenlege): nettó 86 686 358,- Ft, azaz bruttó 110 091 675,- Ft összeg, amely alapján szükséges a felek között létrejött szerződés módosítása, a vállalkozói díj és a műszaki tartalom tekintetében. BT-145 V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2023.04.24 BT-720 Megajánlott összeg: 79 558 956,00 HUF A szerződés módosításának időpontja: 2024. május 10. A szerződésmódosítás jogalapja: A Szerződés a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése alapján jogszerűen módosítható. A Szerződés Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése alapján történő módosítását az alábbiak támasztják alá: - A szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (2) bekezdés a) pontjában feltételként meghatározott, az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el, mivel jelen szerződésmódosítással az ellenérték növekedés nettó 86 686 358,- Ft. - A szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja alapján a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el a jelen építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át, mivel jelen módosítás 13%-os emelkedést eredményez, és jelen módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét (építési beruházás jellege nem változik, csupán többletmunkák kerülnek elvégzésre a korábban beárazott tételek alapján) és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

Egyéb kiegészítő információk

1. Vállalkozó olyan műszaki javaslattokkal élt, mely az utak élettartamát, az autóbusz megállóhelyek tartós burkolatát és biztonságos gyalogos megközelítését, valamint a kivitelezés gyorsabb lebonyolítását, a lakosok tájékoztatásának elősegítését eredményezik.
Ezen műszaki javaslatokat Megrendelő megvizsgálta, és azok megalapozottságat Megrendelő műszaki ellenőre is alátámasztotta.
A helyszínek és a változó műszaki tartalom az alábbi:
• Bálicsi út - rossz állapotú szegély bontása és aszfalt szegély építés.
Az eredeti kiírás nem tartalmazta, de az egységes közlekedési felület és vízelvezetés biztosítása elengedhetetlenné teszi az utca nyugati oldalán, 355 folyóméteren a meglévő, billegő, töredezett mederlapok bontását és öntött aszfaltos helyreállítását.
• Donátusi út – útalap építés technológiaváltás a gyorsabb és tartósabb végeredmény érdekében a hagyományos pályaszerkezet készítést kiváltva egy helyszínen kevert (REMIX) beépítési technológia szavatolja a gyorsabb munkavégzést és a homogén teherbírást, mely így rövidebb idejű közlekedési korlátozással hoz jobb, egységes eredményt.
• Fülemüle utca – buszperon felújítása vált szükségszerűvé, mivel az újonnan megépülő burkolaton megálló buszokra a hiányos peronról történő fel és leszállás még inkább balesetveszélyessé vált volna. Az utasok így kulturált körülmények között, biztonságosan közelíthetik meg a járműveket.
• Nagy Imre út – buszmegálló burkolat beton kivitelben. Az úton az aszfalt burkolatú autóbuszmegállóhely burkolatának tartóssága megkérdőjelezhető, ugyanis a rugalmas pályaszerkezet gyűrődésre hajlamos, szemben a beton (CP) kivitelű nagy teherbírású társával. A technológia váltásra ezért, a tartóssági szempontokra tekintettel kerül sor.
• Vince utca – útalap építés technológia váltás, térkő és vízelvezető elemek építése. A térkőburkolat megbontását követően a pályaszerkezetet ágyazati rétegét szintén REMIX technológiával kell megerősíteni a forgalmi sávban. Az eredetileg tervezett kizárólag forgalmi sávban történő térkő helyreállítástól eltérően faltól-falig, teljes szélességében kell helyreállítani úgy, hogy az utca közepén található vízelvezetést is meg kell tisztítani a vízkőtől és újraépíteni. Az így létrejövő új térkőburkolat és pályaszerkezet időtállóbb, teherviselő burkolatként fog funkcionálni.
• Páfrány utca – közvilágítási tételek. A beruházás közvilágítási tételeinek megfeleltetése a keretközbeszerzés szerződött tételeinek csak későbbiekben történt meg, így azok beárazására, szerződésben történő szerepeltetésére most nyílt lehetőség.
• Összes helyszín - A projekt megvalósításának előkészítésekor merült fel az igény a lakosság megfelelő tájékoztatására, mely egyedi projekttáblák kihelyezésével valósulna meg. Praktikusan a Vállalkozó helyezi ki és vonja be ezen táblákat, így az ő költségvetésüket terheli azok beszerzése és kezelése is.

2. Megrendelő műszaki ellenőre is megerősítette és alátámasztotta a műszaki tartalom módosulásával járó tételeket.
3. A fenti műszaki tartalom változása kapcsán többletmunkák és elmaradó munkák keletkeznek.
Többletmunka: nettó 166 314 459,- Ft.
Elmaradó munka: nettó 79 628 101,- Ft értékben.
A fentiek alapján (a többlet és az elmaradó munkák összegének egyenlege): nettó 86 686 358,- Ft, azaz bruttó 110 091 675,- Ft összeg, amely alapján szükséges a felek között létrejött szerződés módosítása, a vállalkozói díj és a műszaki tartalom tekintetében.

BT-145 V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2023.04.24
BT-720 Megajánlott összeg: 79 558 956,00 HUF
A szerződés módosításának időpontja: 2024. május 10.
A szerződésmódosítás jogalapja:
A Szerződés a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése alapján jogszerűen módosítható.
A Szerződés Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése alapján történő módosítását az alábbiak támasztják alá:
- A szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (2) bekezdés a) pontjában feltételként meghatározott, az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el, mivel jelen szerződésmódosítással az ellenérték növekedés nettó 86 686 358,- Ft.
- A szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja alapján a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el a jelen építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át, mivel jelen módosítás 13%-os emelkedést eredményez, és jelen módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét (építési beruházás jellege nem változik, csupán többletmunkák kerülnek elvégzésre a korábban beárazott tételek alapján) és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

A változtatás fő oka: Olyan módosítások, amelyek nem érik el a minimális értéket ("de minimis" szabály).
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:

1. Szerződő felek a Vállalkozási szerződésük VII. pontjának 1. bekezdését a vállalkozói díj tárgyában módosítják. A szerződésben szereplő eredeti rendelkezés: „Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a jelen szerződés II. pontja szerinti feladatok teljes és hibátlan ellátásáért összesen nettó 666 389 272,- HUF azaz Hatszázhatvanhatmillió-háromszáznyolcvankilencezer-kettőszázhetvenkettő forint + ÁFA vállalkozói díj (továbbiakban: vállalkozói díj) illeti meg. A Vállalkozó a vállalkozói díjon kívül a Szerződés teljesítése során kizárólag a Ptk. 6:245. § (1) bekezdésével összhangban jogosult további költséget elszámolni. Megrendelő kijelenti, hogy az eljárásban szereplő helyszínek tekintetében a beruházás nem hatósági enegdélyköteles, erre figyelemmel a számlák kiállítása, valamint az elszámolás során a mindenkori ÁFA törvény szabályaival összhangban járnak el.” Módosított rendelkezés: „Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a jelen szerződés II. pontja szerinti feladatok teljes és hibátlan ellátásáért összesen nettó 753.075.630,- HUF azaz Hétszázötvenhárommillió-hetvenötezer-hatszázharminc forint (nettó 666.389.272, - Ft + 86.686.358, - Ft) vállalkozói díj (továbbiakban: vállalkozói díj) illeti meg. A Vállalkozó a vállalkozói díjon kívül a Szerződés teljesítése során kizárólag a Ptk. 6:245. § (1) bekezdésével összhangban jogosult további költséget elszámolni. Megrendelő kijelenti, hogy az eljárásban szereplő helyszínek tekintetében a beruházás nem hatósági enegdélyköteles, erre figyelemmel a számlák kiállítása, valamint az elszámolás során a mindenkori ÁFA törvény szabályaival összhangban járnak el.” 2. Szerződő felek továbbá módosítják a korábban köztük létrejött szerződésük mellékletét képező műszaki leírásokat, műszaki tartalmat a jelen szerződés módosítás I. mellékletét képező műszaki leírás szerint.

Szöveg

1. Szerződő felek a Vállalkozási szerződésük VII. pontjának 1. bekezdését a vállalkozói díj tárgyában módosítják.

A szerződésben szereplő eredeti rendelkezés:
„Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a jelen szerződés II. pontja szerinti feladatok teljes és hibátlan ellátásáért összesen nettó 666 389 272,- HUF azaz Hatszázhatvanhatmillió-háromszáznyolcvankilencezer-kettőszázhetvenkettő forint + ÁFA vállalkozói díj (továbbiakban: vállalkozói díj) illeti meg.
A Vállalkozó a vállalkozói díjon kívül a Szerződés teljesítése során kizárólag a Ptk. 6:245. § (1) bekezdésével összhangban jogosult további költséget elszámolni.
Megrendelő kijelenti, hogy az eljárásban szereplő helyszínek tekintetében a beruházás nem hatósági enegdélyköteles, erre figyelemmel a számlák kiállítása, valamint az elszámolás során a mindenkori ÁFA törvény szabályaival összhangban járnak el.”

Módosított rendelkezés:
„Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a jelen szerződés II. pontja szerinti feladatok teljes és hibátlan ellátásáért összesen nettó 753.075.630,- HUF azaz Hétszázötvenhárommillió-hetvenötezer-hatszázharminc forint (nettó 666.389.272, - Ft + 86.686.358, - Ft) vállalkozói díj (továbbiakban: vállalkozói díj) illeti meg.
A Vállalkozó a vállalkozói díjon kívül a Szerződés teljesítése során kizárólag a Ptk. 6:245. § (1) bekezdésével összhangban jogosult további költséget elszámolni.
Megrendelő kijelenti, hogy az eljárásban szereplő helyszínek tekintetében a beruházás nem hatósági enegdélyköteles, erre figyelemmel a számlák kiállítása, valamint az elszámolás során a mindenkori ÁFA törvény szabályaival összhangban járnak el.”

2. Szerződő felek továbbá módosítják a korábban köztük létrejött szerződésük mellékletét képező műszaki leírásokat, műszaki tartalmat a jelen szerződés módosítás I. mellékletét képező műszaki leírás szerint.

Forrás: OJS 2024/S 100-306306 (2024-05-23)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2025-02-03)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Feltáró út és parkoló kivitelezése -Keleti I. P. 2
Hivatkozási szám: EKR001875942024
Rövid leírás:

Pécs, Keleti-Ipari park Feltáró út, parkoló, járda és csapadékvíz elvezetés Az út: A tervezett feltáró út 0+58,97 és 0+751,67 szelvénye között útszakasz jellegét tekintve forgalomtól elzárt magánútként kerül kialakításra. Parkoló: A tervezett feltáró út 0+58,97 és 0+366,34 szelvénye között kétoldali vegyes parkoló kerül megvalósításra. Parkolók száma összesen 150 db, melyekből 3 db mozgáskorlátozottaknak fenntartott. Párhuzamos parkolás esetében (42 db) a parkoló jellemző mérete 6,0x2,5 méter, a mozgáskorlátozottaknak fenntartott parkolók esetében 6,5x2,5 méter. Merőleges parkolás esetében (108 db) a parkoló jellemző mérete 4,5x2,5 méter. Járda: járdaburkolat szélesség: - önálló járdaszakasz és parkolóval történő párhuzamos vezetés esetében: 1,5 m - útburkolattal kiemelt szegéllyel történő elválasztás esetében: 2,0 m Autóbuszmegálló peron: 18 méter hosszúságú, 1,5 méter szélességű, 15 cm szegélymagasságú A tervezési feladat útburkolat, parkoló és rövid szakaszon járdaburkolat tervezésére vonatkozott, a csapadékvíz elvezetés megoldásával együtt. Az útburkolat 7 méter szélességűre került felvételre. A magassági kialakítás a meglévő terep függvényében került kialakításra. Az Építtető a tervben szereplő műszaki tartalmat ütemezetten, két ütemben szeretné megvalósítani, lejen kiírásban az I. ütemet megvalósítva, a következők szerint: I. ütem: - „Feltáró út” jelű ág 0+0,0 és 0+368,83 szelvénye közötti szakasz - „Járda1” jelű járda teljes hosszúságban - „Járda2” jelű járda teljes hosszúságban - Buszmegálló peron kialakítása - Az érintett szakaszhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetési létesítmények, a CS-1-0 jelű tervezett gerincvezeték esetében a 0+90,5 szelvényben tervezett aknával bezárólag - M-1 jelű árokkal kapcsolatban a H-4 számú helyszínrajzon előírt feladatok elvégzése

Termékek/szolgáltatások: Útburkolat építése 📦
Leírás
Belső azonosító: EKR001875942024/1
További információk:

A teljes körű kiviteli munka befejezésének kötbérterhes időtartama a munkaterület átadásától számított 300 naptári nap. A munkaterület átadására a szerződés hatálybalépésétől számított 30 napon belül kerül sor.

További termékek/szolgáltatások:

Kerítés, korlát és biztonsági berendezések szerelése 📦

Vízelvezetés 📦

Útburkolati jelek festése 📦

Fő helyszín vagy teljesítési hely: Magyarország_7630_Pécs_Keleti Ipari Park
Irányítószám: 7630
Időtartam: 300 nap
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2. A jótállás vállalt időtartama a felületi zárás (aszfalt kopóréteg, és/vagy a aszfalt kötőréteg, és/vagy aszfalt alapréteg és/vagy cementstabilizációs réteg) vonatkozásában (min. 1, hónap, max. 12 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 3. A jótállás vállalt időtartama a felületi zárás alatti további rétegek és/vagy az útépítési munkákhoz kapcsolódó további mélyépítési munkák vonatkozásában (min. 12 hónap, max. 36 hónap)
4. A Környezetvédelmi károk minimalizálására tett intézkedések (max. 8 db)
Ár ✅
Ár (súlyozás): 70
Annak indoklása, hogy az odaítélési szempontok súlyozását miért nem tüntették fel:

Bírálat során: Árszempont esetén fordított arányosítás; Min. kritérium (MK) 1.-3. ért. egyenes arányosítás, Részl. KD tart. az ért. módszertanát. 0-10 pont között pontoz ajánlatkérő.

Eljárás
Súlyozás típusa: Súlyozás (pontok, pontos)

A szerződés odaítélése
Információk a nem díjazottakról
Nem érkezett be ajánlat vagy részvételi jelentkezés, vagy az összeset elutasították
Annak oka, hogy miért nem választották ki a nyertest: A vevő döntése a nem elegendő finanszírozás miatt
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 2
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 0
A nem uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A más uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 419 043 676 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR001875942024/6685
A vállalkozó neve és címe
Régió: Szabolcs-Szatmár-Bereg 🏙️
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 440 024 140 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR001875942024/6693

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Postacím: Széchenyi tér 1.
Kapcsolattartó pont: Kőnig Ferenc
A vevő profiljának címe: https://www.pecs.hu 🌏
Az ajánlatkérő szerv típusa
Közjogi intézmény
Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

Kiegészítő információk
További információk
Az eredménytelenné nyilvánítás dátuma: 2025.01.23.
Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_40664534_2
URL: https://kozbeszerzes.hu 🌏
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148. §-a szerint.
Forrás: OJS 2025/S 025-079663 (2025-02-03)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (17 új beszerzések)

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (13)

Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés (7)

Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása (5)

Autópálya és közút építése (3)

Közúton folyó munkák