Építési műszaki ellenőri tevékenység 3 évre -2022

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földgáztárolók működtetéséhez szükséges építési beruházásokkal kapcsolatos építési műszaki ellenőri szolgáltatás nyújtása 3 éves időtartamban - 2022
Részek:
1. rész: Hajdúszoboszlói földgáztároló: Építési műszaki ellenőri tevékenység 3 évre
Becsült érték és keretösszeg áfa nélkül: 80 000 000 HUF
2. rész: Pusztaedericsi földgáztároló: Építési műszaki ellenőri tevékenység 3 évre
Becsült érték és keretösszeg áfa nélkül: 40 000 000 HUF
3. rész: Zsanai földgáztároló: Építési műszaki ellenőri tevékenység 3 évre
Becsült érték és keretösszeg áfa nélkül: 80 000 000 HUF
A 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 16. § szerinti építési műszaki ellenőri tevékenység ellátása a hatályos jogszabályok és a Magyar Földgáztároló Zrt. szabályzatainak a figyelembe vételével.
Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását.
Az ellátandó feladat a föld alatti gáztároló területe nagynyomású (63 bar és azt meghaladó nyomású) szénhidrogén bányászat, tárolás, szállítás területéhez tartozó technológiai rendszereken végzett építési beruházásokra vonatkozó építési műszaki ellenőri tevékenység teljeskörű ellátása, szükség szerint párhuzamos munkavégzéssel.
A feladat része a földalatti gáztároló (CH ipar) területén építési beruházás során az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet szerinti Biztonsági és egészségvédelmi koordinátori tevékenységet is tartalmazó EBK-koordinátori/ellenőrzési feladatoknak a beruházás során az EBK-tervnek megfelelő elvégzése megrendelői oldalon.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-nak felhasználására vállal kötelezettséget, a karbantartási munkák előre nem láthatósága miatt pontosabb meghatározás nem adható.
Minden részben összességében min 10 db munka várható.
A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2022-12-30. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2022-11-29.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda?

• Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Mi az?

• Műszaki szolgáltatások › Műszaki ellenőrző szolgáltatások

Hol?

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2022-11-29	Ajánlati felhívás
2023-04-11	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2023-07-11	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-01-10	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-07-18	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-10-28	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2025-01-09	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2025-02-21	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2025-04-09	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2025-07-09	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2022-11-29)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Műszaki ellenőrző szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR001742482022
Rövid leírás:

A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földgáztárolók működtetéséhez szükséges építési beruházásokkal kapcsolatos építési műszaki ellenőri szolgáltatás nyújtása 3 éves időtartamban - 2022 Részek: 1. rész: Hajdúszoboszlói földgáztároló: Építési műszaki ellenőri tevékenység 3 évre Becsült érték és keretösszeg áfa nélkül: 80 000 000 HUF 2. rész: Pusztaedericsi földgáztároló: Építési műszaki ellenőri tevékenység 3 évre Becsült érték és keretösszeg áfa nélkül: 40 000 000 HUF 3. rész: Zsanai földgáztároló: Építési műszaki ellenőri tevékenység 3 évre Becsült érték és keretösszeg áfa nélkül: 80 000 000 HUF A 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 16. § szerinti építési műszaki ellenőri tevékenység ellátása a hatályos jogszabályok és a Magyar Földgáztároló Zrt. szabályzatainak a figyelembe vételével. Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását. Az ellátandó feladat a föld alatti gáztároló területe nagynyomású (63 bar és azt meghaladó nyomású) szénhidrogén bányászat, tárolás, szállítás területéhez tartozó technológiai rendszereken végzett építési beruházásokra vonatkozó építési műszaki ellenőri tevékenység teljeskörű ellátása, szükség szerint párhuzamos munkavégzéssel. A feladat része a földalatti gáztároló (CH ipar) területén építési beruházás során az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet szerinti Biztonsági és egészségvédelmi koordinátori tevékenységet is tartalmazó EBK-koordinátori/ellenőrzési feladatoknak a beruházás során az EBK-tervnek megfelelő elvégzése megrendelői oldalon. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-nak felhasználására vállal kötelezettséget, a karbantartási munkák előre nem láthatósága miatt pontosabb meghatározás nem adható. Minden részben összességében min 10 db munka várható. A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.

Rövid leírás

A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földgáztárolók működtetéséhez szükséges építési beruházásokkal kapcsolatos építési műszaki ellenőri szolgáltatás nyújtása 3 éves időtartamban - 2022

Részek:

1. rész: Hajdúszoboszlói földgáztároló: Építési műszaki ellenőri tevékenység 3 évre

Becsült érték és keretösszeg áfa nélkül: 80 000 000 HUF

2. rész: Pusztaedericsi földgáztároló: Építési műszaki ellenőri tevékenység 3 évre

Becsült érték és keretösszeg áfa nélkül: 40 000 000 HUF

3. rész: Zsanai földgáztároló: Építési műszaki ellenőri tevékenység 3 évre

Becsült érték és keretösszeg áfa nélkül: 80 000 000 HUF

A 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 16. § szerinti építési műszaki ellenőri tevékenység ellátása a hatályos jogszabályok és a Magyar Földgáztároló Zrt. szabályzatainak a figyelembe vételével.

Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását.

Az ellátandó feladat a föld alatti gáztároló területe nagynyomású (63 bar és azt meghaladó nyomású) szénhidrogén bányászat, tárolás, szállítás területéhez tartozó technológiai rendszereken végzett építési beruházásokra vonatkozó építési műszaki ellenőri tevékenység teljeskörű ellátása, szükség szerint párhuzamos munkavégzéssel.

A feladat része a földalatti gáztároló (CH ipar) területén építési beruházás során az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet szerinti Biztonsági és egészségvédelmi koordinátori tevékenységet is tartalmazó EBK-koordinátori/ellenőrzési feladatoknak a beruházás során az EBK-tervnek megfelelő elvégzése megrendelői oldalon.

Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-nak felhasználására vállal kötelezettséget, a karbantartási munkák előre nem láthatósága miatt pontosabb meghatározás nem adható.

Minden részben összességében min 10 db munka várható.

A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Szolgáltatások
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Műszaki ellenőrző szolgáltatások 📦
További CPV-kód: Műszaki ellenőrző szolgáltatások 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Hajdú-Bihar 🏙️
Zala 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Tárgyalásos eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közüzemi szolgáltató
Ajánlatkérő neve: Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postacím: Váci Út 144-150
Postai irányítószám: 1138
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.magyarfoldgaztarolo.hu 🌏
E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu 📧
Telefon: +36 307794151 📞
Fax: +36 13547045 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001742482022/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001742482022/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-11-29 📅
Benyújtási határidő: 2022-12-30 📅
Közzététel dátuma: 2022-12-02 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 233-668248
HL-S szám: 233
További információk

Ajánlatok értékelése: Kbt. 76. § (2) bek. c) pont szerint legjobb ár-érték arány értékelési szempont szerint. Értékelés módszere: Az 1. minőségi kritériumban Ajánlatkérő a részvételi felhívás III.1.3. M2) a) pontban meghatározott szakember(ek) alkalmassági szintet meghaladó és ott nem értékelt összesített bármely munkakörben teljesített CH ipari (nagynyomású (63 bar és azt meghaladó nyomású) technológiai rendszereken szénhidrogén bányászat, tárolás, szállítás) gyakorlatát értékeli. (relatív értékelés, egyenes arányosítással.) A 2. minőségi kritériumban Ajánlatkérő a részvételi felhívás III.1.3. M2) b) pontban meghatározott szakember(ek) alkalmassági szintet meghaladó és ott nem értékelt összesített bármely munkakörben teljesített CH ipari (nagynyomású (63 bar és azt meghaladó nyomású) technológiai rendszereken szénhidrogén bányászat, tárolás, szállítás) gyakorlatát értékeli. (relatív értékelés, egyenes arányosítással.) 3. Ár kritérium: relatív értékelés, fordított arányosítással. Pontszáma alsó és felső határa: 0-100 pont

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Részek:

1. rész: Hajdúszoboszlói földgáztároló: Építési műszaki ellenőri tevékenység 3 évre

Becsült érték és keretösszeg áfa nélkül: 80 000 000 HUF

2. rész: Pusztaedericsi földgáztároló: Építési műszaki ellenőri tevékenység 3 évre

Becsült érték és keretösszeg áfa nélkül: 40 000 000 HUF

3. rész: Zsanai földgáztároló: Építési műszaki ellenőri tevékenység 3 évre

A 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 16. § szerinti építési műszaki ellenőri tevékenység ellátása a hatályos jogszabályok és a Magyar Földgáztároló Zrt. szabályzatainak a figyelembe vételével.

Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását.

Az ellátandó feladat a föld alatti gáztároló területe nagynyomású (63 bar és azt meghaladó nyomású) szénhidrogén bányászat, tárolás, szállítás területéhez tartozó technológiai rendszereken végzett építési beruházásokra vonatkozó építési műszaki ellenőri tevékenység teljeskörű ellátása, szükség szerint párhuzamos munkavégzéssel.

A feladat része a földalatti gáztároló (CH ipar) területén építési beruházás során az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet szerinti Biztonsági és egészségvédelmi koordinátori tevékenységet is tartalmazó EBK-koordinátori/ellenőrzési feladatoknak a beruházás során az EBK-tervnek megfelelő elvégzése megrendelői oldalon.

Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-nak felhasználására vállal kötelezettséget, a karbantartási munkák előre nem láthatósága miatt pontosabb meghatározás nem adható.

Minden részben összességében min 10 db munka várható.

A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.

Becsült összérték: 200 000 000 HUF 💰
A részek maximális száma egy ajánlattevőnként: 3
A rész elnevezése: Hajdúszoboszlói földgáztároló
A rész száma: 1
Rövid leírás:

Hajdúszoboszlói földgáztároló: Építési műszaki ellenőri tevékenység 3 évre

Minden részben összességében min. 10 db munka várható.

Becsült érték héa nélkül: 80 000 000 HUF 💰
Időtartam: 36 hónap
További információk:

Ajánlatok értékelése: Kbt. 76. § (2) bek. c) pont szerint legjobb ár-érték arány értékelési szempont szerint.

Értékelés módszere:

Az 1. minőségi kritériumban Ajánlatkérő a részvételi felhívás III.1.3. M2) a) pontban meghatározott szakember(ek) alkalmassági szintet meghaladó és ott nem értékelt összesített bármely munkakörben teljesített CH ipari (nagynyomású (63 bar és azt meghaladó nyomású) technológiai rendszereken szénhidrogén bányászat, tárolás, szállítás) gyakorlatát értékeli. (relatív értékelés, egyenes arányosítással.)

A 2. minőségi kritériumban Ajánlatkérő a részvételi felhívás III.1.3. M2) b) pontban meghatározott szakember(ek) alkalmassági szintet meghaladó és ott nem értékelt összesített bármely munkakörben teljesített CH ipari (nagynyomású (63 bar és azt meghaladó nyomású) technológiai rendszereken szénhidrogén bányászat, tárolás, szállítás) gyakorlatát értékeli. (relatív értékelés, egyenes arányosítással.)

3. Ár kritérium: relatív értékelés, fordított arányosítással.

Pontszáma alsó és felső határa: 0-100 pont

A rész elnevezése: Pusztaedericsi földgáztároló
A rész száma: 2
Rövid leírás:

Pusztaedericsi földgáztároló: Építési műszaki ellenőri tevékenység 3 évre

Becsült és keretösszeg érték áfa nélkül: 40 000 000 HUF

Becsült érték héa nélkül: 40 000 000 HUF 💰
A rész elnevezése: Zsanai földgáztároló
A rész száma: 3
Rövid leírás: Zsanai földgáztároló: Építési műszaki ellenőri tevékenység 3 évre
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Hajdúszoboszlói föld alatti gáztároló területe

A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Pusztaedericsi föld alatti gáztároló területe

A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Zsanai föld alatti gáztároló területe

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak.

A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 1.§-16. § szerint kell igazolni.

A részvételre jelentkezőnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy vele szemben és a kapacitást biztosító szervezettel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63.§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok.

A részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy

- a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján] A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

- van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a jelentkezésben csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. [321/2015. (X. 30.) Kr. 13. § alapján]

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. Korm (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés alapján az eljárásban nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti illetékes országos szakmai kamarai nyilvántartásban nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében a letelepedés szerinti ország azonos tárgyú nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplésének, valamint a gazdasági szereplő - a mérnöki szolgáltatás nyújtásához szükséges, a letelepedése szerinti országban előírt aktív státuszú - kamarai tagságának tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a Közbeszerzési hatóság vonatkozó útmutatójában megjelölt elektronikus nyilvántartás adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

A részvételre jelentkezőnek a részvételi szakaszban az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Az EEKD-ban ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

P1.) Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a felhívott részvételre jelentkezőnek csatolnia kell nyilatkozatát az elmúlt három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (nagynyomású (63 bar és azt meghaladó nyomású) technológiai rendszereken szénhidrogén bányászat, tárolás, szállítás (továbbiakban együtt: CH ipar) területén a 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 16. § szerinti építési műszaki ellenőri feladatok) tekintetében elért nettó árbevételéről, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

[321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bekezdés c) pont és (3) bekezdés]

P2.) a személyi sérülést, dologi kárt és/vagy pénzügyi veszteséget fedező hatályos felelősségbiztosítási szerződésének, vagy kötvényének másolatát.

[321/2015. (X. 27.) Kr. 19. § (1) bekezdés d) pont]

A nyilatkozatnak olyan részletezettségűnek kell lennie, mely alapján az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható.

Közös részvételre jelentkezés esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Részvételre jelentkezők a Kbt. 65. § (7)-(12) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásaira, és igazolhatják azt.

Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1.) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, valamennyi részben ha nem rendelkezik az elmúlt három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a közbeszerzés tárgya (nagynyomású (63 bar és azt meghaladó nyomású) technológiai rendszereken szénhidrogén bányászat, tárolás, szállítás, feldolgozás (továbbiakban együtt: CH ipar) területén a 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 16. § szerinti építési műszaki ellenőri feladatok) elvégzéséből származó min. nettó 25 000 000 Ft árbevétellel.

Amennyiben a részvételre jelentkező azért nem rendelkezik az e pont szerinti árbevétellel, mert az Ajánlatkérő által előírt időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmatlannak minősül, ha működésének ideje alatt nem rendelkezik legalább a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből származó nettó 25 000 000 Ft árbevétellel.

P2.) nem rendelkezik a személyi sérülést, dologi kárt és/vagy pénzügyi veszteséget fedező hatályos felelősségbiztosítással, melynek a minimális biztosítási összegének eseményenkénti alsó határa 20 000 000 Ft, az éves limit min. 40 000 000 Ft.

Több részre tett részvételre jelentkezés esetén elegendő a P1.) és P2.) szerinti alkalmassági feltételek egyszeri teljesítése.

Műszaki és szakmai képességek:

Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a felhívott részvételre jelentkezőnek csatolnia kell

M1.) a felhívás feladásától visszafelé számított hat év legjelentősebb a CH ipar területén a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § szerinti építési műszaki ellenőri feladatok végzésére vonatkozó szolgáltatásainak ismertetését.

Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

[321/2015. (X. 30.) Kr. 21.§ (3) bek. a) pont, 21.§ (3a) bek. b) pont és 22.§ (1) -(2) bek. szerint.]

M2.) a szakembereknek a megnevezését, végzettségük, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket a szerződés teljesítésébe be kíván vonni. A nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a szakemberek végzettségét igazoló okiratainak, a szükség szerinti hatályos minősítő okiratainak száma, valamint szakmai gyakorlatuk megállapíthatóságához adatok a szakmai gyakorlatukról, valamint nyilatkozni kell arról, hogy mely szakembert mely pozícióra kívánja bevonni. Csatolandó a szakemberek végzettségét igazoló okiratok egyszerű másolati példánya, a szükség szerinti hatályos minősítő okiratok, valamint aláírt szakmai önéletrajzuk. A szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az alkalmasság igazolására megjelölt szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a rendelkezésre állásuk tekintetében.

Az M2) pont esetében a nem Magyarországon letelepedett szakemberek, illetve nem Magyarországi végzettséggel, és/vagy szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberek esetén az egyenértékűség igazolására a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 40. § (4) bekezdésében meghatározott iratokat és a 41.§ (2) bekezdésében meghatározott iratokat kell benyújtani.

[321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bek. b) pont]

M3.) bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított minőségbiztosítási vagy minőségirányítási rendszer (min. ISO 9001, vagy azzal egyenértékű) tanúsítványát, illetve az ezekkel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedés részletes ismertetését.

[321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bek. c)]

A nyilatkozatoknak olyan részletezettségűnek kell lenniük, mely alapján az alkalmassági feltételeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.

Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan a részvételre jelentkező valamennyi részben, ha nem rendelkezik min.

M1.) a felhívás feladásától visszafelé számított hat évben összesen legalább nettó 10 000 000 Ft értékű sikeresen lefolytatott használatbavételi eljárást is tartalmazó CH ipar területén építési beruházásokkal kapcsolatban szerződésszerűen teljesített építési műszaki ellenőri szolgáltatásra vonatkozó referenciával.

Az M1.) alkalmassági követelménynek való megfelelés egy vagy több szerződéssel együttesen is teljesíthető.

Több részre tett részvételre jelentkezés esetén elegendő az M1.) szerinti alkalmassági feltétel egyszeri teljesítése.

M2.) az alábbi szakemberekkel:

legalább 4 fő

a) 2 fő ME-GO a (266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet V./3. rész 8. pontja szerinti feltételeknek megfelelő felsőfokú végzettséggel rendelkező olyan szakemberrel, akik külön - külön legalább 36 hónapos, a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet V./3. rész 8. pontja szerinti építési műszaki ellenőri tevékenység végzésére vonatkozó feltételként szakmai gyakorlattal, tapasztalattal rendelkeznek.

b) 2 fő (ME-EN, vagy EM-EN-VE) a (266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet V./3. rész 9.-10. pontjai szerinti feltételeknek megfelelő felsőfokú végzettséggel rendelkező olyan szakemberrel, akik külön - külön legalább 36 hónapos, a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet V./3. rész 9.-10. pontjai szerinti építési műszaki ellenőri tevékenység végzésére vonatkozó feltételként szakmai gyakorlattal, tapasztalattal rendelkeznek.

Az M2) pont esetében a nem Magyarországon letelepedett szakemberek, illetve nem Magyarországi végzettséggel, és/vagy szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberek esetén az egyenértékűség a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 40. § és 41.§ rendelkezéseinek megfelelően kerül biztosításra.

Egy személy csak egy minőségben vehet részt a közbeszerzési eljárásban

Több részre tett részvételre jelentkezés esetén elvárás az M2.) szerinti alkalmassági feltétel egyszeri teljesítése.

M3.) bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított minőségbiztosítási vagy minőségirányítási rendszerrel (min. ISO 9001, vagy egyenértékű, illetve ezekkel egyenértékű intézkedéssel, tanúsítvánnyal.

Információk egy adott szakmáról: Services
A vonatkozó jogszabályi vagy szabályozási rendelkezésekre való hivatkozás: 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet
A szerződés teljesítése
Kauciók és garanciák:

Hibás teljesítés kötbér: Vállalkozó a szolgáltatás teljesítését nem szerződésszerűen végzi. Mértéke: a hibás teljesítéssel érintett szerződéses mennyiségre eső nettó szerződéses ár 20 %-a.

Meghiúsulás kötbér: olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, a teljesítés meghiúsul. Mértéke: a meghiúsulással érintett szolgáltatásra jutó nettó szerződéses ár 25%-a.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek a közbeszerzési dokumentumban találhatók.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:

A Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben meghatározott feltételek a szerződésnek akkor is részei, ha a Felek erről nem, vagy eltérően állapodtak meg. A teljesítést igazoló okirat a számla mellékletét képezi. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme HUF.

A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéses feltételek tartalmazzák.

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítésére projekttársaság (gazdálkodó szervezet) létrehozatalát.

Eljárás
Jogalap: 32014L0025
A részvételre jelentkezők minimális létszáma: 1
A részvételre jelentkezők maximális létszáma: 99
A korlátozott számú jelölt kiválasztásának objektív kritériumai: Nincs ilyen szempont, a pont kitöltése a közzététel érdekében történt.
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 10:00
A felhívások elküldésének időpontja: 2023-01-13 📅
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 1 hónap
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 1. A III.1.3. M2) a) pontban meghatározott szakemberek alkalmasság körében nem értékelt többlet összesített CH ipari gyakorlata hónapokban (min. 0 hónap - max. 60 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 30
Minőségi kritérium (név): 2. A III.1.3. M2) b) pontban meghatározott szakemberek alkalmasság körében nem értékelt többlet összesített CH ipari gyakorlata hónapokban (min. 0 hónap - max. 60 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 20
Ár (súlyozás): 50

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 12543317244
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Nagy László Gábor
A vevő profiljának címe: http://www.magyarfoldgaztarolo.hu 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001742482022/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk
A további hirdetmények közzétételének tervezett időpontja: 2025. III. negyedév

1) Ajánlatkérő a III.1.2. és III.1.3. pont szerinti alkalmassági feltételeket és igazolási módot a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

2) Ajánlatkérő a 2022. évi hatályos Intézkedési tervében is megfogalmazott, verseny fokozását célzó intézkedésként, részajánlattételi lehetőséget biztosít.

3) Közös részvételi jelentkezés esetében a Kbt. 35. § szerinti előírások az irányadók. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás egy példányát, amely tartalmazza a részvételi jelentkezők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon részvételi jelentkezőt, aki közös részvételi jelentkezőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös részvételi jelentkezők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös részvételi jelentkezők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, továbbá a dokumentumban rögzített egyéb minimum tartalmi követelményeket.

4) A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben cégszerűen nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§ (7) bek. és 66. § (6) bek. szerint a dokumentumban megadott mintának a kitöltésével.

5) Kiegészítő tájékoztatás Kbt. 56. § alapján. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot és a kiegészítő tájékoztatásokat a gazdasági szereplők részére az EKR-ben, a https://ekr.gov.hu elérhetőségen teszi hozzáférhetővé. Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.

6) Hiánypótlás, felvilágosítás a Kbt. 71. § szerint, új gazdasági szereplő bevonása esetén nincs új hiánypótlás.

7) A tárgyalásos eljárástípus jogalapja: a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015.(X.27.) Kr. 2.§ (2) bek. alapján.

8) Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a tárgyalást elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján tartsa meg az ajánlattevők erről szóló egyidejű, előzetes értesítése mellett.

9) Részvételi jelentkezés benyújtásának és felbontásának helye: I.3 pontban megadott címen, kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszer (ekr.gov.hu) keretében, az eljárás erre megadott felületén. Információ: 424/2017. (XII.19.) Korm.rend. 15. §. és a Kbt. 68.§ (1b) és (1c) bek.-i.

10) A részvételi jelentkezésben csatolni kell a részvételi jelentkezést aláíró aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha a jelentkezést nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, a jelentkezésben csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak a jelentkezés aláírására feljogosító meghatalmazását.

11) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenné nyilvánítási lehetőséget nem alkalmazza.

12) A keretmegállapodás megkötésének tervezett időpontja minden részben: 2023.02.28. A keretmegállapodás 307/2015. (X.27.) Kr. 18. § (1) bek. szerinti megkötését követően a keretmegállapodás alapján beszerzések megvalósítására a Kbt. 105. § (1) bek. b) pontja szerint kerül sor. Ajánlatkérő a keretmegállapodás alapján lefolytatandó beszerzések során más értékelési szempontot alkalmazhat.

13) Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A § - 41/C §. rendelkezései és a 424/2017. (XII. 19.) Kr. (e-Kr.) 11-12. §-ai tartalmazzák. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas.

14) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Nagy László Gábor, lajstromszám: 00099

15) A jelentkezés benyújtásával kapcsolatos további információ a közbeszerzési dokumentumban található. Ha a felhívás és a közbeszerzési dokumentum között eltérés van, a felhívás az irányadó.

16) A IV.2.6) pont kitöltése a feladás és a közzététel érdekében történt: 1 hó = 30 naptári nap.

17) Részvételre jelentkező nem lehet az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalom hatálya alá tartozó személy vagy szervezet.

18) Részvételre jelentkező a közbeszerzési eljárásban való nyertessége esetén a szerződés teljesítése során nem vehet igénybe olyan, a szerződéses érték 10 %-át meghaladó, alvállalkozóként, szállítóként, kapacitást biztosító szervezetként megjelölt szervezetet, mely vonatkozásában a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bek. a)-c) pontjában előírt feltételek valamelyike fennáll.

19) Részvételre jelentkezőnek a 17) és 18) pont szerinti tilalom betartásáról a Részvételre jelentkezésben nyilatkoznia kell.

20) Vállalkozó köteles a III.1.2. P2.) pont szerinti feltételeknek megfelelő felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezni a szerződés teljes futamidejére. A biztosítás megléte a szerződéskötés feltétele, az a szerződés melléklete. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő részéről szerződéskötéstől való elállásnak, visszalépésnek tekinti, ha nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés hatálybalépésének időpontjáig az e pont szerinti biztosítás kötvényét, illetve annak másolatát nem bocsátja a rendelkezésre. Az Ajánlatban a biztosítás nyújtásáról nyilatkozni kell.

21) A szerződés teljesítése során Vállalkozónak a helyszíni munkavégzés megkezdése előtt, de legkésőbb a szerződéskötést követő 10 napon belül biztosítania kell, hogy a szerződés helyszíni teljesítésében személyesen közreműködő III.1.3. M2.) pont szerinti szakemberek mindegyike vegyen részt az Ajánlatkérő által a munkavégzés feltételeként a szerződésben meghatározott és térítés nélkül nyújtott EBK oktatáson. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során a technológiai területre való belépést és munkavégzést kizárólag az előző feltételeknek megfelelő szakembereknek a munkaterület besorolásának megfelelő védőruházat és munkavédelmi felszerelések viselése és használata esetén engedélyezi.

22) A beszerzés tárgya az Ajánlatkérő alaptevékenységének ellátásához, üzemszerű működéséhez szükséges.

23) A közbeszerzési eljárás az Ajánlatkérő fokozott veszéllyel járó tevékenységéhez szükséges szolgáltatás beszerzésére irányul, melyekre a releváns előírások alkalmazása a III.1.2) és III.1.3.) pont szerinti alkalmassági feltételek meghatározásánál - II.2.4. pont szerinti műszaki leírással összhangban - tartalommal - alapvető fontosságú.

24)A Keretmegállapodás tervezett időtartama a szerződés tárgya, a választott szerződéses konstrukció, a hozzá kapcsolódó fizetési feltételek figyelembevételével, a közpénzek hatékony elköltésének szem előtt tartásával került meghatározásra. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2022/12/30 12:00

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148.§ rendelkezései szerint
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2022/S 233-668248 (2022-11-29)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2023-04-11)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 200 000 000 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-04-11 📅
Közzététel dátuma: 2023-04-14 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 074-222341
Hirdetményre hivatkozik: 2022/S 233-668248
HL-S szám: 74

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2023-03-31 📅
Név: Chess Energy Mérnöki Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 25863440206
Postacím: Kékfestő 5.
Postai város: Szeged
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 205558537 📞
E-mail: danieltoth@chessenergy.hu 📧
Ország: Csongrád 🏙️
Név: Ogiber Beruházó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 12971509220
Postacím: Táncsics Utca 1
Postai város: Gellénháza
Postai irányítószám: 8981
Telefon: +36 209436897 📞
E-mail: ogiberhgy@gmail.com 📧
Ország: Zala 🏙️
Internetcím: http://www.ogiber.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 80 000 000 HUF 💰
40 000 000 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 1

Hivatkozás
További információk

1) Ajánlatot nyújtott be:

1. rész: Chess Energy Kft. (6726 Szeged, Kékfestő utca 5.; adószám: 25863440206 ) és

OGIBER Kft. (8981 Gellénháza, Táncsics Mihály u. 1.; adószám: 12971509220) Közös Ajánlattevők

Nettó ajánlati ár (HUF):13 687 500 HUF

2. rész: Chess Energy Kft. (6726 Szeged, Kékfestő utca 5.; adószám: 25863440206 ) és

Nettó ajánlati ár (HUF): 13 687 500 HUF

3. rész: Chess Energy Kft. (6726 Szeged, Kékfestő utca 5.; adószám: 25863440206 ) és

2) Érvényes ajánlatot nyújtott be:

3) A közbeszerzési eljárás eredményként minden részben vállalkozási keretmegállapodás kerül megkötésre egy ajánlattevővel, melyben az ellenszolgáltatás az egységárak alapján tételes elszámolással kerül meghatározásra. A vállalkozási keretmegállapodás értéke:

1. rész: nettó 80 000 000 HUF.

2. rész: nettó 40 000 000 HUF.

3. rész: nettó 80 000 000 HUF.

4) A beszerzés tárgyára tekintettel szociális és környezetvédelmi szempontok nem kerültek figyelembe vételre.

5) Ajánlatkérő EKR001617272022 EKR azonosítószámon 2022. október 17-én indított, Előzetes Piaci Konzultációs (EPK) eljárást folyatott le. Az előzetes piaci konzultáció során 0 db részvételi kérelem érkezett. A kérelem, észrevétel hiányára tekintettel Ajánlatkérő nem módosított az előzetes piaci konzultáció alapját képező közbeszerzési dokumentumokon.

Forrás: OJS 2023/S 074-222341 (2023-04-11)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2023-07-11)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A beszerzés teljes értéke: 54 850 000 HUF 💰
A teljesítés helye
NUTS régió: Bács-Kiskun 🏙️

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-07-11 📅
Közzététel dátuma: 2023-07-14 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 134-426636
HL-S szám: 134
További információk

1) Ajánlatot nyújtott be: Chess Energy Kft. (6726 Szeged, Kékfestő utca 5.; adószám: 25863440206 ) és OGIBER Kft. (8981 Gellénháza, Táncsics Mihály u. 1.; adószám: 12971509220) Közös Ajánlattevők 2) Nyertes Ajánlattevők nyújtott be: Chess Energy Kft. (6726 Szeged, Kékfestő utca 5.; adószám: 25863440206 ) - mikrovállalkozás és OGIBER Kft. (8981 Gellénháza, Táncsics Mihály u. 1.; adószám: 12971509220) - mikrovállalkozás Közös Ajánlattevők 3) A korábbi közbeszerzési eljárás eredményként vállalkozási keretmegállapodás került megkötésre egy közös ajánlattevővel. 4) A jelen hirdetmény szerinti szerződéseket (1-4. részek) Ajánlatkérő közvetlen megrendelés útján kötötte meg az Ajánlattevővel.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás: 2023/II.rendszeres tájékoztató a negyedévben kötött szerződésekről
A rész elnevezése: ÉME- HSZ -2023-1 közvetlen megrendelés
Rövid leírás:

ÉME- HSZ -2023-1 közvetlen megrendelés

Építési beruházásokkal kapcsolatos építési műszaki ellenőri szolgáltatás nyújtása

A rész elnevezése: ÉME- PED -2023-1
Rövid leírás: ÉME- PED-2023-1 közvetlen megrendelés
A rész elnevezése: ÉME- ZSN-2023-1
Rövid leírás: ÉME- ZSN-2023-1 közvetlen megrendelés
A rész elnevezése: ÉME- ZSN-2023-2
A rész száma: 4
Rövid leírás: ÉME- HSZ -2023-2 közvetlen megrendelés
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Hajdúszoboszló FGT

Pusztaederics FGT

ZSANA FGT

Eljárás
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 1 1. A III.1.3. M2) a) pontban meghatározott szakemberek alkalmasság körében nem értékelt többlet összesített CH ipari gyakorlata hónapokban (min. 0 hónap - max. 60 hónap)
2 2. A III.1.3. M2) b) pontban meghatározott szakemberek alkalmasság körében nem értékelt többlet összesített CH ipari gyakorlata hónapokban (min. 0 hónap - max. 60 hónap)

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2023-04-27 📅
Postacím: Kékfestő 5.
A beszerzés teljes értéke: 19 500 000 HUF 💰
11 150 000 HUF 💰
A szerződéskötés időpontja: 2023-05-15 📅
A beszerzés teljes értéke: 4 700 000 HUF 💰

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Nagy László Gábor

Hivatkozás
További információk

Chess Energy Kft. (6726 Szeged, Kékfestő utca 5.; adószám: 25863440206 ) és

2) Nyertes Ajánlattevők nyújtott be:

Chess Energy Kft. (6726 Szeged, Kékfestő utca 5.; adószám: 25863440206 ) - mikrovállalkozás és

OGIBER Kft. (8981 Gellénháza, Táncsics Mihály u. 1.; adószám: 12971509220) - mikrovállalkozás Közös Ajánlattevők

3) A korábbi közbeszerzési eljárás eredményként vállalkozási keretmegállapodás került megkötésre egy közös ajánlattevővel.

4) A jelen hirdetmény szerinti szerződéseket (1-4. részek) Ajánlatkérő közvetlen megrendelés útján kötötte meg az Ajánlattevővel.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148 § szerint.
Forrás: OJS 2023/S 134-426636 (2023-07-11)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-01-10)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési műszaki ellenőri tevékenység 3 évre -2022
Hivatkozási szám: EKR001742482022
Rövid leírás:

Szerződés típusa: Szolgáltatások
Termékek/szolgáltatások: Műszaki ellenőrző szolgáltatások 📦
Becsült érték héa nélkül: 20 902 500 HUF 💰
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 20 902 500 HUF 💰
Információk a tételekről
Ez a szerződés tételekre oszlik ✅

1️⃣
Belső azonosító: EKR001742482022/1
Cím: ÉME 2023-3 -Műszaki mérnöki szolgáltatások HSZ
Becsült érték héa nélkül: 7 125 000 HUF 💰
A beszerzés leírása:

ÉME 2023-3 (Műszaki mérnöki szolgáltatások Hajdúszoboszló 2024.01.01.-2024.03.31)

További információk:

Beérkezett részvételi jelentkezések száma:0 A beérkezett ajánlatok száma:1 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:1 Mikrovállalkozásoktól érkezett ajánlatok száma:1 Kisvállalkozásoktól érkezett ajánlatok száma:0 Középvállalkozásoktól érkezett ajánlatok száma:0 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint):1 Az ajánlatkérő országától eltérő EGT-országban bejegyzett ajánlattevők ajánlatai:0 Az EGT-n kívüli országokban bejegyzett ajánlattevők ajánlatai:0 Ellenőrzött és érvénytelen ajánlatok száma:0 Ellenőrzött, de az irreálisan alacsony ár vagy költség miatt érvénytelen ajánlatok száma:0 Nem ellenőrzött ajánlatok száma:0

Postacím: Nagyhegyes
külterület
0159/6
Irányítószám: 4064
Város: Nagyhegyes
Ország: Magyarország 🇭🇺
A teljesítés helye: Hajdú-Bihar 🏙️
Időtartam
Kezdeti időpont: 2023-12-30 📅
Végdátum: 2024-03-31 📅
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): A III.1.3. M2) a) pontban meghatározott szakemberek alkalmasság körében nem értékelt többlet összesített CH ipari gyakorlata hónapokban (min. 0 hónap – max. 60 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 30
Minőségi kritérium (név): A III.1.3. M2) b) pontban meghatározott szakemberek alkalmasság körében nem értékelt többlet összesített CH ipari gyakorlata hónapokban (min. 0 hónap – max. 60 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 20
Ár ✅
Ár (súlyozás): 50
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

2️⃣
Belső azonosító: EKR001742482022/2
Cím: ÉME 2023-3 -Műszaki mérnöki szolgáltatások PED
Becsült érték héa nélkül: 3 787 500 HUF 💰
A beszerzés leírása:

ÉME 2023-3 (Műszaki mérnöki szolgáltatások Pusztaederics 2024.01.01.-2024.03.31)

Postacím: 0134/6.
Irányítószám: 8946
Város: Baktüttös
A teljesítés helye: Zala 🏙️
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0002

3️⃣
Belső azonosító: EKR001742482022/3
Cím: ÉME 2023-3 -Műszaki mérnöki szolgáltatások ZSN
Becsült érték héa nélkül: 9 990 000 HUF 💰
A beszerzés leírása: ÉME 2023-3 (Műszaki mérnöki szolgáltatások Zsana 2024.01.01.-2024.03.31)
Postacím: 086/20
Irányítószám: 6411
Város: Zsana
A teljesítés helye: Bács-Kiskun 🏙️
Időtartam
Végdátum: 2024-03-30 📅
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0003

Eljárás
Az eljárás típusa
Tárgyalásos eljárás előzetes pályázati felhívással ✅
Jogalap: 2014/25/EU irányelv
Az eljárás legfontosabb jellemzői:

Díjazási kritériumok
Súlyozás típusa: Súlyozás (pontok, pontos)

A szerződés odaítélése

1️⃣
A szerződés/tétel odaítélése ✅
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 4000673510
A szerződés megkötésének időpontja: 2023-12-30 📅
Cím: ÉME 2023-3 (Műszaki mérnöki szolgáltatások Hajdúszoboszló 2024.01.01.-2024.03.31)
A szerződés címe: https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?eljarasAzon=EKR001742482022 🌏
Tájékoztatás a pályázatokról
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 1
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 1
A nem uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A más uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 7 125 000 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR002385282023/0101
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
Az áru vagy a szolgáltatás származási országa: Magyarország 🇭🇺
A vállalkozó neve és címe
Név: Chess Energy Mérnöki Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 25863440206
Postacím: Kékfestő 5.
Postai irányítószám: 6726
Postai város: Szeged
Régió: Csongrád 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: danieltoth@chessenergy.hu 📧
Telefon: +36 205558537 📞
A gazdasági szereplő mérete: Mikrovállalkozás
Ajánlat azonosítója: EKR002385282023/0102
Név: Ogiber Beruházó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 12971509220
Postacím: Táncsics Utca 1
Postai irányítószám: 8981
Postai város: Gellénháza
Régió: Zala 🏙️
E-mail: ogiberhgy@gmail.com 📧
Telefon: +36 209436897 📞

2️⃣
Tétel azonosító száma: LOT-0002
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 3 787 500 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR002385422023/0103
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0002
Ajánlat azonosítója: EKR002385422023/0104

3️⃣
Tétel azonosító száma: LOT-0003
A szerződés/tétel teljes értéke: 9 990 000 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR002385662023/0105
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0003
Ajánlat azonosítója: EKR002385662023/0106

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 12543317244
Postacím: Váci Út 144-150
Postai irányítószám: 1138
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Nagy László Gábor
E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu 📧
Telefon: +36 307794151 📞
URL: http://www.magyarfoldgaztarolo.hu 🌏
Csoportvezető ✅
Az ajánlatkérő szerv típusa
Közjogi intézmény
Fő tevékenység
Gáz- és hőtermelés, -szállítás és -elosztás

Kiegészítő információk
További információk

1) Ajánlatot nyújtott be: Chess Energy Kft. (6726 Szeged, Kékfestő utca 5.; adószám: 25863440206 ) és OGIBER Kft. (8981 Gellénháza, Táncsics Mihály u. 1.; adószám: 12971509220) Közös Ajánlattevők 2) Nyertes Ajánlattevők nyújtott be: Chess Energy Kft. (6726 Szeged, Kékfestő utca 5.; adószám: 25863440206 ) - mikrovállalkozás és OGIBER Kft. (8981 Gellénháza, Táncsics Mihály u. 1.; adószám: 12971509220) - mikrovállalkozás Közös Ajánlattevők 3) A korábbi közbeszerzési eljárás eredményként vállalkozási keretmegállapodás került megkötésre egy közös ajánlattevővel. 4) A jelen hirdetmény szerinti szerződéseket (1-3. részek) Ajánlatkérő közvetlen megrendelés útján kötötte meg az Ajánlattevővel.

Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190-2-41
Régió: Budapest 🏙️
Fax: +36 18828592 📠
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
: https://kozbeszerzes.hu 🌏
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148 § szerint
Forrás: OJS 2024/S 009-022989 (2024-01-10)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-07-18)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 60 154 000 HUF 💰
Leírás
Cím: ÉME-HSZ-2024-01
A beszerzés leírása: ÉME-HSZ-2024-01 közvetlen megrendelés
További információk:

Fő helyszín vagy teljesítési hely:

A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Hajdúszoboszlói földalatti gáztároló területe

Postacím: 0159/6.
Időtartam
Kezdeti időpont: 2024-04-18 📅
Végdátum: 2024-12-31 📅
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Leírás: A III.1.3. M2) b) pontban meghatározott szakemberek alkalmasság körében nem értékelt többlet összesített CH ipari gyakorlata hónapokban (min. 0 hónap – max. 60 hónap)
Leírás
Cím: ÉME-ZSN-2024-01
A beszerzés leírása: ÉME-ZSN-2024-01 közvetlen megrendelés
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Zsanai földalatti gáztároló területe

Postacím: Zsana
Cím: ÉME-ZSN-2024-02
A beszerzés leírása: ÉME-ZSN-2024-02 közvetlen megrendelés
Időtartam
Kezdeti időpont: 2024-05-05 📅
Végdátum: 2025-03-31 📅

4️⃣
Belső azonosító: EKR001742482022/4
Cím: ÉME-ZSN-2024-03
A beszerzés leírása: ÉME-ZSN-2024-03 közvetlen megrendelés
Időtartam
Kezdeti időpont: 2024-05-27 📅
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0004

5️⃣
Belső azonosító: EKR001742482022/5
Cím: ÉME-PED-2024-02
A beszerzés leírása: ÉME-PED-2024-02 közvetlen megrendelés
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Pusztaedericsi földalatti gáztároló területe

Postacím: Pusztaederics
0134/6
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0005

A szerződés odaítélése
Szerződés száma: 4000693685
A szerződés megkötésének időpontja: 2024-04-18 📅
A szerződés odaítélésére keretmegállapodáson belül kerül sor ✅
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 10 068 000 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR000658032024/0001
EKR000658032024/0002
A szerződés/tétel teljes értéke: 12 191 200 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR000658272024/0003
EKR000658272024/0004
A szerződés/tétel teljes értéke: 24 694 000 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR000808372024/0005
EKR000808372024/0006

4️⃣
Tétel azonosító száma: LOT-0004
A szerződés/tétel teljes értéke: 5 008 000 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR000829872024/0007
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0004
Ajánlat azonosítója: EKR000829872024/0008

5️⃣
Tétel azonosító száma: LOT-0005
A szerződés/tétel teljes értéke: 8 192 800 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR000657622024/0009
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0005
Ajánlat azonosítója: EKR000657622024/0010

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
URL: https://www.mfgt.hu 🌏

Kiegészítő információk
További információk

1) Ajánlatot nyújtott be: Chess Energy Kft. (6726 Szeged, Kékfestő utca 5.; adószám: 25863440206 ) és OGIBER Kft. (8981 Gellénháza, Táncsics Mihály u. 1.; adószám: 12971509220) Közös Ajánlattevők 2) Nyertes Ajánlattevők nyújtott be: Chess Energy Kft. (6726 Szeged, Kékfestő utca 5.; adószám: 25863440206 ) - mikrovállalkozás és OGIBER Kft. (8981 Gellénháza, Táncsics Mihály u. 1.; adószám: 12971509220) - mikrovállalkozás Közös Ajánlattevők 3) A korábbi közbeszerzési eljárás eredményként vállalkozási keretmegállapodások kerültek megkötésre egy közös ajánlattevővel. 4) A jelen hirdetmény szerinti szerződéseket (1-5. részek) Ajánlatkérő közvetlen megrendelés útján kötötte meg az Ajánlattevővel.

Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148 § szerint.
Forrás: OJS 2024/S 140-433638 (2024-07-18)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-10-28)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Becsült érték héa nélkül: 3 903 200 HUF 💰
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 3 903 200 HUF 💰
Leírás
Cím: 2024/04 (ZSN) közvetlen megrendelés Zsana FGT
Becsült érték héa nélkül: 3 903 200 HUF 💰
A beszerzés leírása: 2024/04 (ZSN) közvetlen megrendelés Zsana FGT - műszaki ellenőri tevékenység
Időtartam
Kezdeti időpont: 2024-07-31 📅

A szerződés odaítélése
Szerződés száma: 4000712935
A szerződés megkötésének időpontja: 2024-07-31 📅
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 1 951 600 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR001449352024/0001
EKR001449352024/0002

Kiegészítő információk
További információk

1) Ajánlatot nyújtott be: Chess Energy Kft. (6726 Szeged, Kékfestő utca 5.; adószám: 25863440206 ) és OGIBER Kft. (8981 Gellénháza, Táncsics Mihály u. 1.; adószám: 12971509220) Közös Ajánlattevők 2) Nyertes Ajánlattevők nyújtott be: Chess Energy Kft. (6726 Szeged, Kékfestő utca 5.; adószám: 25863440206 ) - mikrovállalkozás és OGIBER Kft. (8981 Gellénháza, Táncsics Mihály u. 1.; adószám: 12971509220) - mikrovállalkozás Közös Ajánlattevők 3) A korábbi közbeszerzési eljárás eredményként vállalkozási keretmegállapodások kerültek megkötésre egy közös ajánlattevővel. 4) A jelen hirdetmény szerinti szerződést (1. rész) Ajánlatkérő közvetlen megrendelés útján kötötte meg az Ajánlattevővel. 5) Szerződés összértéke: 3 903 200 HUF, közös Ajánlattevők 50-50% arányban részesülnek a teljesítési arányok alapján, 1 951 600 HUF-1 951 600HUF.

Felülvizsgálati testület
URL: https://kozbeszerzes.hu 🌏
Forrás: OJS 2024/S 211-656546 (2024-10-28)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2025-01-09)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Becsült érték héa nélkül: 5 619 600 HUF 💰
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 5 619 600 HUF 💰
Leírás
Cím: „ÉME PED 2024-03” tárgyú közvetlen megrendelés
Becsült érték héa nélkül: 2 884 800 HUF 💰
A beszerzés leírása: „ÉME PED 2024-03” tárgyú közvetlen megrendelés
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földalatti gáztárolók és kapcsolódó létesítményeik területe A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Pusztaedericsi földalatti gáztároló területe

Időtartam
Kezdeti időpont: 2024-12-17 📅
Leírás
Cím: „ÉME HSZ 2024-02” tárgyú közvetlen megrendelés
Becsült érték héa nélkül: 2 734 800 HUF 💰
A beszerzés leírása: „ÉME HSZ 2024-02” tárgyú közvetlen megrendelés
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földalatti gáztárolók és kapcsolódó létesítményeik területe A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Hajdúszoboszlói földalatti gáztároló területe

Eljárás
Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
Keretmegállapodás több üzemeltetővel ✅

A szerződés odaítélése
Szerződés száma: 4000738844
A szerződés megkötésének időpontja: 2024-12-17 📅
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 1 442 400 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR002473752024/0001
EKR002473752024/0002
A szerződés/tétel teljes értéke: 1 367 400 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR002473442024/0003
EKR002473442024/0004

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
URL: https://mfgt.mvm.hu/ 🌏
A vevő profiljának címe: https://mfgt.mvm.hu/ 🌏
Fő tevékenység
Gazdasági és pénzügyek

Kiegészítő információk
További információk

1) Ajánlatot nyújtott be: Chess Energy Kft. (6726 Szeged, Kékfestő utca 5.; adószám: 25863440206 ) és OGIBER Kft. (8981 Gellénháza, Táncsics Mihály u. 1.; adószám: 12971509220) Közös Ajánlattevők 2) Nyertes Ajánlattevők nyújtott be: Chess Energy Kft. (6726 Szeged, Kékfestő utca 5.; adószám: 25863440206 ) - mikrovállalkozás és OGIBER Kft. (8981 Gellénháza, Táncsics Mihály u. 1.; adószám: 12971509220) - mikrovállalkozás Közös Ajánlattevők 3) A korábbi közbeszerzési eljárás eredményként vállalkozási keretmegállapodások kerültek megkötésre egy közös ajánlattevővel. 4) A jelen hirdetmény szerinti szerződést (1-2. rész) Ajánlatkérő közvetlen megrendelés útján kötötte meg az Ajánlattevővel. 5) közös Ajánlattevők 50-50% arányban részesülnek a teljesítésből.

Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_40664534_2
Forrás: OJS 2025/S 007-017416 (2025-01-09)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2025-02-21)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földgáztárolók működtetéséhez szükséges építési beruházásokkal kapcsolatos építési műszaki ellenőri szolgáltatás nyújtása 3 éves időtartamban - 2022 Részek: 1. rész: Hajdúszoboszlói földgáztároló: Építési műszaki ellenőri tevékenység 3 évre Becsült érték és keretösszeg áfa nélkül: 80 000 000 HUF 2. rész: Pusztaedericsi földgáztároló: Építési műszaki ellenőri tevékenység 3 évre Becsült érték és keretösszeg áfa nélkül: 40 000 000 HUF 3. rész: Zsanai földgáztároló: Építési műszaki ellenőri tevékenység 3 évre Becsült érték és keretösszeg áfa nélkül: 80 000 000 HUF A 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 16. § szerinti építési műszaki ellenőri tevékenység ellátása a hatályos jogszabályok és a Magyar Földgáztároló Zrt. szabályzatainak a figyelembe vételével. Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását. Az ellátandó feladat a föld alatti gáztároló területe nagynyomású (63 bar és azt meghaladó nyomású) szénhidrogén bányászat, tárolás, szállítás területéhez tartozó technológiai rendszereken végzett építési beruházásokra vonatkozó építési műszaki ellenőri tevékenység teljeskörű ellátása, szükség szerint párhuzamos munkavégzéssel. A feladat része a földalatti gáztároló (CH ipar) területén építési beruházás során az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet szerinti Biztonsági és egészségvédelmi koordinátori tevékenységet is tartalmazó EBK-koordinátori/ellenőrzési feladatoknak a beruházás során az EBK-tervnek megfelelő elvégzése megrendelői oldalon. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-nak felhasználására vállal kötelezettséget, a karbantartási munkák előre nem láthatósága miatt pontosabb meghatározás nem adható. Minden részben összességében min 10 db munka várható. A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.

Rövid leírás

A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földgáztárolók működtetéséhez szükséges építési beruházásokkal kapcsolatos építési műszaki ellenőri szolgáltatás nyújtása 3 éves időtartamban - 2022 Részek: 1. rész: Hajdúszoboszlói földgáztároló: Építési műszaki ellenőri tevékenység 3 évre Becsült érték és keretösszeg áfa nélkül: 80 000 000 HUF 2. rész: Pusztaedericsi földgáztároló: Építési műszaki ellenőri tevékenység 3 évre Becsült érték és keretösszeg áfa nélkül: 40 000 000 HUF 3. rész: Zsanai földgáztároló: Építési műszaki ellenőri tevékenység 3 évre Becsült érték és keretösszeg áfa nélkül: 80 000 000 HUF A 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 16. § szerinti építési műszaki ellenőri tevékenység ellátása a hatályos jogszabályok és a Magyar Földgáztároló Zrt. szabályzatainak a figyelembe vételével. Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását. Az ellátandó feladat a föld alatti gáztároló területe nagynyomású (63 bar és azt meghaladó nyomású) szénhidrogén bányászat, tárolás, szállítás területéhez tartozó technológiai rendszereken végzett építési beruházásokra vonatkozó építési műszaki ellenőri tevékenység teljeskörű ellátása, szükség szerint párhuzamos munkavégzéssel. A feladat része a földalatti gáztároló (CH ipar) területén építési beruházás során az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet szerinti Biztonsági és egészségvédelmi koordinátori tevékenységet is tartalmazó EBK-koordinátori/ellenőrzési feladatoknak a beruházás során az EBK-tervnek megfelelő elvégzése megrendelői oldalon. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-nak felhasználására vállal kötelezettséget, a karbantartási munkák előre nem láthatósága miatt pontosabb meghatározás nem adható. Minden részben összességében min 10 db munka várható. A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.

A keretmegállapodások maximális értéke ebben a hirdetményben: 200 000 000 HUF 💰
Leírás
Cím: Zsanai földgáztároló
A beszerzés leírása:

A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földgáztárolók működtetéséhez szükséges építési beruházásokkal kapcsolatos építési műszaki ellenőri szolgáltatás nyújtása 3 éves időtartamban – 2022 Zsanai földgáztároló: Építési műszaki ellenőri tevékenység 3 évre Becsült érték és keretösszeg áfa nélkül: 80 000 000 HUF A 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 16. § szerinti építési műszaki ellenőri tevékenység ellátása a hatályos jogszabályok és a Magyar Földgáztároló Zrt. szabályzatainak a figyelembe vételével. Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását. Az ellátandó feladat a föld alatti gáztároló területe nagynyomású (63 bar és azt meghaladó nyomású) szénhidrogén bányászat, tárolás, szállítás területéhez tartozó technológiai rendszereken végzett építési beruházásokra vonatkozó építési műszaki ellenőri tevékenység teljeskörű ellátása, szükség szerint párhuzamos munkavégzéssel. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-nak felhasználására vállal kötelezettséget, a karbantartási munkák előre nem láthatósága miatt pontosabb meghatározás nem adható. Minden részben összességében min. 10 db munka várható. A feladat része a földalatti gáztároló (CH ipar) területén építési beruházás során az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet szerinti Biztonsági és egészségvédelmi koordinátori tevékenységet is tartalmazó EBK-koordinátori/ellenőrzési feladatoknak a beruházás során az EBK-tervnek megfelelő elvégzése megrendelői oldalon. A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.

További információk:

Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földalatti gáztárolók és kapcsolódó létesítményeik területe A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Zsanai földalatti gáztároló területe

Időtartam: 36 hónap
A megújítások maximális száma: 0

Eljárás
A közbeszerzési eljárás feltételei
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának valamilyen jogi formát kell öltenie ✅
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus rendelés lesz használatos ✅
Elektronikus fizetést használnak ✅
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

A szerződés odaítélése
Szerződés száma: MFGT/017/2022; MFGT-03151;3000025750
A szerződés megkötésének időpontja: 2023-03-31 📅
Cím: Építési műszaki ellenőri tevékenység 3 évre -2022 Zsana Földgáztároló
A szerződés címe: https://www.magyarfoldgaztarolo.hu 🌏
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 80 000 000 HUF 💰
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR000551722023/0371
Tájékoztatás a pályázatokról
A szerződést egy gazdasági szereplőkből álló csoportnak ítélték oda ✅
A vállalkozó neve és címe
URL: https://www.ogiber.hu 🌏

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítésére projekttársaság (gazdálkodó szervezet) létrehozatalát.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:

A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlában szereplő ellenértéket ajánlatkérő átutalással egyenlíti ki, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre. A Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben meghatározott feltételek a szerződésnek akkor is részei, ha a Felek erről nem, vagy eltérően állapodtak meg. A teljesítést igazoló okirat a számla mellékletét képezi. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme HUF. A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéses feltételek tartalmazzák.

A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:

Késedelmi kötbér: olyan okból, amelyért felelős, a Vállalkozó a szolgáltatás teljesítésével késedelembe esik. Mértéke: a késedelemmel érintett szerződéses mennyiségre eső nettó szerződéses ár 1%-a/nap, max. 20%. Hibás teljesítés kötbér: Vállalkozó a szolgáltatás teljesítését nem szerződésszerűen végzi. Mértéke: a hibás teljesítéssel érintett szerződéses mennyiségre eső nettó szerződéses ár 20 %-a. Meghiúsulás kötbér: olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, a teljesítés meghiúsul. Mértéke: a meghiúsulással érintett szolgáltatásra jutó nettó szerződéses ár 25%-a. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek a közbeszerzési dokumentumban találhatók.

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Fax: +36 13547045 📠
URL: https://www.magyarfoldgaztarolo.hu 🌏

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190241
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148.§ rendelkezései szerint
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

A szerződésmódosítás jogalapja: Kbt. 141. § (2) bekezdés. De minimis módosítás, az eredeti szerződés értékének 10%-át el nem érő keretemelés. Az üzemeltetés során újonnan felmerült kompresszor telepítési építési beruházás ellenőrzési kötelezettségével megnövekedett a szolgáltatás előre látható mennyisége, melynek ellátására nagyobb óraszámban kell a vállalkozónak az ellenőrzési tevékenységet végeznie. A módosítás a szerződés időbeli hatálya alatt ellátandó többlet szolgáltatás fedezetét biztosítja. A szerződés módosítás időpontja: 2024. augusztus 30.

A változtatás fő oka: Olyan módosítások, amelyek nem érik el a minimális értéket ("de minimis" szabály).
Új érték
Szöveg:

Eredeti: 2.11. A jelen Keretmegállapodás hatálya alatt az összesen kifizethető Díj összege nem haladhatja meg a nettó 80.000.000 Ft + ÁFA, azaz nyolcvanmillió forint + általános forgalmi adó összeget, mint keretösszeget. Módosulás: 1.A Keretmegállapodás 2.11. pont első mondata az alábbiak szerint módosul: 2.11. A jelen Keretmegállapodás hatálya alatt az összesen kifizethető Díj összege nem haladhatja meg a nettó 87.999.000 Ft + ÁFA, azaz nyolcvanhétmillió-kilencszázkilencvenkilencezer forint + általános forgalmi adó összeget, mint keretösszeget.

Forrás: OJS 2025/S 038-122625 (2025-02-21)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2025-04-09)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Becsült érték héa nélkül: 5 660 000 HUF 💰
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 5 660 000 HUF 💰
Leírás
Cím: ÉME-ZSN-2024-05
A beszerzés leírása: ÉME-ZSN-2024-05 közvetlen megrendelés
Időtartam
Kezdeti időpont: 2025-02-24 📅

A szerződés odaítélése
Szerződés száma: 4000738845
A szerződés megkötésének időpontja: 2025-02-24 📅
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 2 830 000 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR002473992024/0001
EKR002473992024/0002

Kiegészítő információk
További információk

1) Ajánlatot nyújtott be: Chess Energy Kft. (6726 Szeged, Kékfestő utca 5.; adószám: 25863440206 ) és OGIBER Kft. (8981 Gellénháza, Táncsics Mihály u. 1.; adószám: 12971509220) Közös Ajánlattevők 2) Nyertes Ajánlattevők nyújtott be: Chess Energy Kft. (6726 Szeged, Kékfestő utca 5.; adószám: 25863440206 ) - mikrovállalkozás és OGIBER Kft. (8981 Gellénháza, Táncsics Mihály u. 1.; adószám: 12971509220) - mikrovállalkozás Közös Ajánlattevők 3) A korábbi közbeszerzési eljárás eredményként vállalkozási keretmegállapodások kerültek megkötésre egy közös ajánlattevővel. 4) A jelen hirdetmény szerinti szerződést (1. rész) Ajánlatkérő közvetlen megrendelés útján kötötte meg az Ajánlattevővel. 5) közös Ajánlattevők 50-50% arányban részesülnek a teljesítésből.

Forrás: OJS 2025/S 072-237054 (2025-04-09)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2025-07-09)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Becsült érték héa nélkül: 20 436 000 HUF 💰
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 20 436 000 HUF 💰
Leírás
Cím: ÉME HSZ-2025-01 közvetlen megrendelés
Becsült érték héa nélkül: 13 224 000 HUF 💰
A beszerzés leírása: ÉME HSZ-2025-01 közvetlen megrendelés
Időtartam
Kezdeti időpont: 2025-04-01 📅
Végdátum: 2025-12-31 📅
Leírás
Cím: ÉME PED-2025-01 közvetlen megrendelés
Becsült érték héa nélkül: 7 212 000 HUF 💰
A beszerzés leírása: ÉME PED-2025-01 közvetlen megrendelés
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földalatti gáztárolók és kapcsolódó létesítményeik területe A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Pusztedericsi földalatti gáztároló területe

A teljesítés helye:

Hajdú-Bihar 🏙️

Zala 🏙️

A szerződés odaítélése
Szerződés száma: 4000757269
A szerződés megkötésének időpontja: 2025-04-01 📅
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 6 612 000 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR000541882025/0001
A vállalkozó neve és címe
A tulajdonos állampolgársága: Magyarország 🇭🇺
Ajánlat azonosítója: EKR000541882025/0002
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 3 606 000 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR000541952025/0003
EKR000541952025/0004
Forrás: OJS 2025/S 131-454432 (2025-07-09)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások (>20 új beszerzések)

Mérnöki szolgáltatások (15)

Gépészettel kapcsolatos tudományos és műszaki szolgáltatások (1)

Műszaki szolgáltatások (1)