„Fehérvár Tüdeje - Zöld Város II. ütem kivitelezés

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

a TOP-6.3.2-16-SF1-2018-00002 azonosító számú, „Fehérvár Tüdeje - Zöld Város TOP II. ütem” tárgyú projekt keretében belül lefolytatandó, „Fehérvár Tüdeje - Zöld Város TOP II. ütem kivitelezési munkái”

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2022-03-02. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2022-01-27.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Kicsoda?

• Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mi az?

• Különféle különleges szakipari munkák › Burkolómunkák

Hol?

• Közép-Dunántúl › Fejér

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2022-01-27	Ajánlati felhívás
2022-03-01	További információk
2022-03-11	További információk
2022-03-21	További információk
2022-08-31	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2023-07-27	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2023-10-24	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Ajánlati felhívás (2022-01-27)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Burkolómunkák
Hivatkozási szám: EKR001141892021
Rövid leírás:

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Burkolómunkák 📦
További CPV-kód: Burkolómunkák 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Fejér 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postacím: Városház Tér 1.
Postai irányítószám: 8000
Postai város: Székesfehérvár
Kapcsolat
Internetcím: http://www.szekesfehervar.hu 🌏
E-mail: bardos.katalin@pmhiv.szekesfehervar.hu 📧
Telefon: +36 22537295 📞
Fax: +36 22537160 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001141892021/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001141892021/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-01-27 📅
Benyújtási határidő: 2022-03-02 📅
Közzététel dátuma: 2022-02-01 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 022-053692
HL-S szám: 22
További információk

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10 A módszer(ek) meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül: A részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással (1.,2.,3.,4. egyenes; 5. fordított) kerül kiszámításra (2 tizedes jegyig). A legjobb ajánlat a max.10 pontot kapja. Bővebb információt a Közbeszerzési dokumentáció tartalmaz. Ajánlatkérő a beszerzés teljesítési határidejét a munkaterület átadás-átvételének megtörténtétől kezdődően határozza meg, a munkaterület átadás-átvételére a szerződéskötést követő 15 napon belül kerül sor, erre tekintettel a II.2.7. pontban feltüntetett időtartam ezen dátumtól kezdődően számítandó. A felhívás II.2.5) Értékelési szempontok pontjában meghatározott Nettó ajánlati ár tartalékkeret nélkül (HUF) értékelési szempontnál a tartalékkeret nélküli nettó ajánlati ár kerül értékelésre, továbbá a felolvasólapon is a tartalékkeret nélkül számított nettó ajánlati árat szükséges megadni.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Szabadtérépítészet - a teljes érintett terület 30 ha

(Amely magában foglalja az előkészítő munkákat, rézsűképzést, burkolatépítést, átereszek építését, növénytelepítést, erdősítést, valamint a típus- és egyedi bútorozást)

- 12017 m3 alkalmatlan fedőréteg, talaj eltávolítása/szállítás/lerakás

- 900 m2 térkő burkolat építése

- 11830 m2 szórt zúzottkő burkolat építése

- 11000 m2 földút kialakítása

- 645 m2 stabilizált zúzottkő burkolat építése

- 52 m K-szegély építése

- 8611 m kerti szegély építése

- 868 db faiskolai fa telepítése talajcserével, tápanyagpótlással, öntözőzsákkal, támasztókaróval, favédelemmel

- 6426 m2 intenzív gyepesítés

- 75000 m2 extenzív gyepesítés

- 37 m2 zöldtető kialakítása

- 15 ha erdő telepítése

- 8223 m erdőszegély létesítése

- 162 db típusbútor

- 51 db egyedi bútor

- 84 db napelemes kandeláber lámpatesttel, akumlátorral

Fogadóépület, nyilvános vizesblokk 203,91 m2

- Közlekedő 2,25 m2

- Tároló - Öltöző 7,70 m2

- WC 1,84 m2

- Közlekedő 5,64 m2

- Takarítószer tároló 1,96 m2

- Raktár 3,56 m2

- Büfé-kiszolgáló tér 9,02 m2

- Büfé-fogyasztó tér 22,97 m2

- Közlekedő 14,91 m2

- Takarítószer tároló 7,29 m2

- Ffi WC 19,37 m2

- Akadálymentes WC 5,63 m2

- Női WC 24,38 m2

- Földszinti fogadótér 77,39 m2

- Tetőterasz 103,29 m2 + 25,36 m2

Elektromos energia ellátás, közvilágítás

- D40-es védőcső 300 m

- D63-as védőcső 350 m

- D160-as védőcső 470 m

- NAYY 0,6/1 kV 4x6 mm2 földkábel 330 m

- NAYY 0,6/1 kV 4x25 mm2 földkábel 375 m

- NAYY 0,6/1 kV 4x150 mm2 földkábel 480 m

- 1 m magas sétányt világító lámpatest 16 db

- 4 m magas talpas acél lámpaoszlop 27 db + 27 db lámpatest

Útépítés (50 férőhelyes parkoló építés)

- 1095 m3 alkalmatlan fedőréteg eltávolítása/szállítás/lerakás

- térkő burkolat 2005 m2

- aszfalt burkolat: 172 m2

- süllyesztett szegély/futósor 172 m

- kiemelt szegély 595 m

- közúti jelző és útbaigazító tábla 8 db

- útburkolati jelek 22 m2

Ideiglenes útépítés

- murvás út 820 m2

- padkarendezés 262 m2

- rézsűképzés 532 m2

- tereprendezés jellegű földművek létesítése 1599 m3

- sárrázó 76 m2

- közúti jelző és útbaigazító tábla 3 db

Út-, parkoló építés csapadékvíz elvezetés

- DN150 dréncső 292 m

- DN200 dréncső 65 m

- geotextília 2680 m2

- DN400 műanyag tisztítóakna 6 db

- 50x50 cm víznyelő akna 2db

- DN80/60 tisztítóakna 2 db

Vízellátás, szennyvízelvezetés

Vízellátás tervezett létesítmények:

- D 110 PE 100 SDR 11 nyomócső 190,80 m,

- D 63 PE 100 SDR 11 nyomócső 49,70 m,

- D 40 PE 100 SDR 11 nyomócső 6 m,

- D 32 PE 100 SDR 11 nyomócső 26,30 m,

- D 25 PE 100 SDR 11 nyomócső 34,60 m,

- föld feletti tűzcsap 1 db

- kerti locsolócsap 1 db

- Ivókút 1 db

- kutya ivókút 1 db

- 150x110 cm vb. vízóra akna fedlappal 1 db

- 100/62,5/135 vízóra akna fedlappal 1 db

- NA 80/20 kombinált vízmérőhely 1 db

- NA 30 vízmérőhely 1 db

Szennyvízelvezetés tervezett létesítmények:

- DN 200 KG-PVC csatornacső 362,50 m

- DN 150 KG-PVC csatornacső 18,10 m

- DN 110 KG-PVC csatornacső 46,00 m

- betonakna fedlappal 13 db

- víznyelő akna víznyelőráccsal 2-2 db

Időtartam: 12 hónap
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: TOP-6.3.2-16-SF1-2018-00002
További információk:

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10

A módszer(ek) meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül: A részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással (1.,2.,3.,4. egyenes; 5. fordított) kerül kiszámításra (2 tizedes jegyig). A legjobb ajánlat a max.10 pontot kapja.

Bővebb információt a Közbeszerzési dokumentáció tartalmaz.

Ajánlatkérő a beszerzés teljesítési határidejét a munkaterület átadás-átvételének megtörténtétől kezdődően határozza meg, a munkaterület átadás-átvételére a szerződéskötést követő 15 napon belül kerül sor, erre tekintettel a II.2.7. pontban feltüntetett időtartam ezen dátumtól kezdődően számítandó.

A felhívás II.2.5) Értékelési szempontok pontjában meghatározott Nettó ajánlati ár tartalékkeret nélkül (HUF) értékelési szempontnál a tartalékkeret nélküli nettó ajánlati ár kerül értékelésre, továbbá a felolvasólapon is a tartalékkeret nélkül számított nettó ajánlati árat szükséges megadni.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár 14355; 14359; 14360 helyrajzi számok

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az ajánlatkérő felhívja

Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére. Igazolási mód: Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 1. § (1)-(5) és (7) bekezdése, 2.§ (1) és (4) bekezdése, 3.§, 4.§ (1), (3)-(4) bekezdése, 6-8. §-ai és 10. §-a, valamint a 12-16.§ és 18.§-ai szerint kell igazolnia, ennek során: - a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján valamennyi ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, - majd a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során - az ajánlatkérő felhívására - az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 8. §-a és 10. §-a szerint kell nyilatkozatokat, illetve igazolásokat benyújtania.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (5)-(7) és (9)-(11), (11a), (13)-(14) bekezdésében. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 3-7. §-ai szerint kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (5) bek. alapján. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján minden ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya aláeső alvállalkozót. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés].

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása:

A Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § alapján alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben:

ha valamely építőipari kivitelezési tevékenységet végző, magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, a nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő nincs bejegyezve az Irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban. A szakmai tevékenységre vonatkozó alkalmassági követelmény kizárólag az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában előírt.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 26. § (2) bekezdésében meghatározott mód (a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani).

Műszaki és szakmai képességek:

A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdése és 5. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is az M/1 és M/2 számú műszaki-szakmai alkalmassági

követelmény előzetes igazolására. A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) -(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek, az alábbiak szerint:

M1: Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, szakképzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó dokumentumok: a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, továbbá az ajánlattétel időpontjában annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll; a szakember szakmai gyakorlata és adott esetben műszaki vezetői jogosultsága; - a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat; a szakember - szakmai tapasztalatot ismertető - saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése; - végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok - egyszerű másolata, amennyiben a szakember nem rendelkezik az előírt műszaki vezetői jogosultsággal. Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházás ismertetését, adott szakember által ellátott feladat és/vagy tevékenység ismertetését, a feladat és/vagy a tevékenység kezdő és befejező idejét (év,hónap), és az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni az ajánlattevő által megjelölt pozícióban.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az alkalmassági követelménynek történő megfelelés igazolásakor. Ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy nyertessége esetén a szerződéskötésig az adott szakember által betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultság kamarai regisztrációjáról és aktív státuszáról gondoskodik. Ajánlatkérő az elvárt szakmai gyakorlat meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ha az M/1 tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai névjegyzékben az ajánlattétel időpontjában szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséget és tapasztalatot az érvényes jogosultság igazolja, ebben az esetben csak a saját kezűleg aláírt önéletrajzot kell csatolni. Ajánlatkérő elfogadja az egyenértékű végzettséget, azzal, hogy az egyenértékű szakképzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett szakképzettség igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65.§ (7) és (9) bek.-re, továbbá 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 24. § (1) bek.-re.

Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az ajánlat nem tartalmazza a többlettapasztalat értékelési szempontokra bemutatni kívánt szakemberek nevét, akkor ezen dokumentumok hiánypótlására nincs lehetőség és az ajánlat érvénytelen (tekintettel a Kbt. 71. § (8) bekezdésében és a (9) bekezdés a) pontjában rögzített

rendelkezéseiben foglaltakra)! Egy szakember több jogosultsággal is rendelkezhet.

M2.: Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 8 (nyolc) évben - az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően - teljesített, de legfeljebb 11 (tizenegy) éven belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak tartalmaznia kell legalább: a szerződést kötő másik fél megnevezését (név és cím), kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét, - a szerződés tárgyának rövid leírását olyan részletességgel, melyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható, az alkalmassági minimumkövetelményben megjelölt mennyiségi adatot, a teljesítés (részteljesítés) idejét (kezdő és befejezésének időpontja év, hónap, nap megadásával) és helyét, a teljesítés mennyiségét, nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a), 21. § (2a) bek. b), 21/A. §, 22. § (5) bek.] Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9), (11)-(12) bekezdésben, Kbt. 140. § (9) bekezdésben és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdésben foglaltak is irányadók.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha:

M1/1.: ha nem áll rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakember:

legalább 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet VI. alpont 3. rész 2. pontja szerinti Közlekedési építmények szakterületre vonatkozó "MV-KÉ" (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel (vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel. Az előírt végzettséggel egyenértékű szakképzettség esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell. A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt szakképzettség megszerzésének időpontjától számít.

M1/2.: ha nem áll rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakember:

legalább 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet VI. alpont 1. rész 2. pontja szerinti Építési szakterületre vonatkozó "MV-É" (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel (vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel. Az előírt végzettséggel egyenértékű szakképzettség esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell. A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt szakképzettség megszerzésének időpontjától számít.

M1/3.: ha nem áll rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakember:

legalább 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet VI. alpont 2. rész 5. pontja szerinti Építményvillamossági szakterületre vonatkozó "MV-ÉV" (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel (vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel. Az előírt végzettséggel egyenértékű szakképzettség esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell. A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt szakképzettség megszerzésének időpontjától számít.

M1/4.: ha nem áll rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakember:

legalább 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet VI. alpont 3. rész 10. pontja szerinti Vízgazdálkodási építmények szakterületre vonatkozó "MV-VZ" (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel (vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel. Az előírt végzettséggel egyenértékű szakképzettség esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell. A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt szakképzettség megszerzésének időpontjától számít.

Egy szakember több jogosultsággal is rendelkezhet.

M/2.: nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 11 éven belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciát:

1. - legalább 2000 m2 útépítés és/vagy útfelújítás vagy ezzel műszakilag egyenértékű kivitelezésére vonatkozó referenciát;

2. - legalább 30 m2 alapterületű, vizesblokk és/vagy nyilvános vizesblokk vagy ezzel műszakilag egyenértékű kivitelezésére vonatkozó referenciát.

3. - legalább 10 hektár alapterületű park és/vagy zöldfelület-létesítésre és/vagy erdőtelepítésre, vagy ezzel műszakilag egyenértékű referenciát

Mindhárom referenciakövetelmény külön-külön, több szerződés által is teljesíthető (korlátozás nélkül a szerződések számát tekintve). Ajánlatkérő a szerződés megfelelő teljesítése alatt a következőt érti: a megrendelő fél által teljesítés igazolással elfogadott teljesítés. Egy referenciával az M2) alkalmassági minimum követelmények körében több is igazolható. Referenciaigazolás kötelező tartalma karakterkorlátra tekintettel: a 321/2015. X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése alapján a referenciaigazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét vagy az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciaigazolást a szerződést kötő másik fél által kell igazolni. A felhívásban a referenciakövetelményeknek való megfelelés több referencia bemutatásának lehetőségével is biztosított, erre való tekintettel számos, kisebb volumenű referencia is összességében alkalmasságot biztosít.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF) és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja biztosíték megkövetelése nélkül.

Az előlegszámla a végszámlából kerül elszámolásra a vállalkozási szerződéstervezetben foglaltak szerint. Az előleget Ajánlatkérő az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés rendelkezései szerint fizeti meg.

Ajánlatkérő 1 (egy) db előlegszámla, 7 (hét) db részszámla és 1 (egy) db végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja. A műszaki előrehaladáshoz és a szerződés dokumentáltan megvalósult teljesítéséhez igazodóan, a 322/2015. Kormányrendelet 32. § rendelkezései szerint nyújthatóak be a részszámlák (7 db) és a végszámla (legfeljebb a Vállalkozási díj 20%-ról). A részszámla (végszámla) összegét a szerződés szerinti kötelezettségteljesítés megvalósulásának mértéke alapján kell meghatározni, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés dokumentáltan megvalósult értékét nem haladhatja meg.Ajánlatkérő 5% tartalékkeretet köt ki a beruházás megvalósítására irányuló szerződésben. Számlák kiegyenlítése : AK a számlák ellenértékét a Ptk. 6: 130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt szabályok szerint egyenlíti ki alvállalkozó igénybevétele nélküli esetben. Ellenszolgáltatás teljesítése alvállalkozók igénybe vétele esetén: amennyiben AT a szerződés teljesítéséhez Alvállalkozót vesz igénybe a számlák ellenértékének kifizetési szabályait az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322 /2015. (X.30.) számú Korm. rendelet 32/A. § -ában foglaltak rendezik. AK a szerződés teljesítésében részt vevők vonatkozásában felhívja Tisztelt ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § rendelkezéseire. AK felhívja a Tisztelt AT figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltakra a kifizetéseket illetően. Ezen felül irányadó jogszabályok: - Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletesszabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet. - A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése irányadó. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében AK kötelezett a Vállalkozási díj ÁFA tartalmának megfizetésére. A részletes fizetési feltételeket az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

A szerződés teljesítésének feltételei

A finanszírozás módja: TOP-6.3.2-16-SF1-2018-00002 azonosítószámú, európai uniós támogatásból. A támogatás intenzitása: 100%-ban finanszírozott, a támogatás nem visszatérítendő. A finanszírozás módja: utófinanszírozás.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 09:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2022-03-02 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 11:00
Hely: Ajánlatok kizárólag az EKR rendszeren keresztül nyújthatók be.
További információk:

Bontási eljárásra a Kbt. 68. § (3)-(4), (6) bekezdésében és az EKR rendeletben (15-17. §) foglaltak irányadók, a bontást az EKR

határidő lejártát követően , kettő órával később kezdi meg.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Az M1/1 pont szerinti szakembernek a szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata (min.0 hó-max. 36 hó) hónapban
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): Az M1/2 pont szerinti szakembernek a szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata (min.0 hó-max. 36 hó) hónapban
Az M1/3 pont szerinti szakembernek a szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata (min.0 hó-max. 36 hó) hónapban
Minőségi kritérium (súlyozás): 5
Minőségi kritérium (név): Az M1/4 pont szerinti szakembernek a szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata (min.0 hó-max. 36 hó) hónapban
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 15726999207
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Bárdos Katalin
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001141892021/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

Részajánlattétel kizárásának indoka: A kivitelezés műszaki, funkcionális egység megvalósítására irányul. Generálkivitelező esetén összehangoltabb, gördülékenyebb munkavégzés várható el, mivel egy személyben felel az egész munkáért, az esetleges munkaszervezési problémák kezelése is hatékonyabban végrehajtható, a garanciális, jótállási jogok érvényesítése is egyértelműbb. Fentiekre tekintettel a gazdasági észszerűség és a technikai megvalósíthatóság az egy részre történő ajánlattételt indokolja. A nem generálkivitelező gazdasági szereplők egyes feladatokra történő ajánlattételének lehetőségét a közös ajánlattétel vagy az alvállalkozói részvétel biztosítja.

1. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 3. § 5a. pontja szerinti elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Erre figyelemmel az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani. Az ajánlatkérő a dokumentációban adja meg azt a fájl formátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani.

2. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKRr. 6. §-ának (1) és (6a) bekezdései].

3. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatukat az EKR azok benyújtására szolgáló funkció alkalmazásával kell ajánlatként benyújtaniuk. Az egyéb módon benyújtott dokumentum nem minősül ajánlatnak [EKRr. 11. § (9) bekezdése].

4. Az ajánlattal együtt benyújtandó dokumentumok, nyilatkozatok jegyzékét az ajánlati dokumentáció tartalmazza különösen a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti - megfelelően kitöltött - felolvasólapot, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat, Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozat (folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról), Alvállalkozókra vonatkozó információt a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni.

5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlati felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más

dokumentumokat, melyeket a dokumentáció, illetve melyeket a Kbt. kötelezően előír.

6. A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi eset alkalmazva.

7. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 53. § (4) bek., a Kbt. 131. § (9) bek, a Kbt. 141. § foglaltakra.

8. Jelen hird. a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 30. § (4) bek. szerint szigorúbb alkalmasságokat (M1. M2.) tartalmaz az alk.feltételek vonatkozásában. Egyéb előírások a dokumentációban találhatóak.

9. Kbt. 71. § (9a) bekezdése szerinti tájékoztatásul: tekintettel arra, hogy az Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint

meghatározta a szakemberek többlettapasztalatának legkedvezőbb szintjét (36 hónap értékekkel), és amennyiben egy ajánlatban ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a (9) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó.

10. Ajánlatkérő konzultáció keretében tervismertetőt nem kíván tartani.

11. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve, lajstromszáma: Dr. Bárdos Katalin 00330

12. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség Ajánlattevőket terheli (kivéve a Kbt. 177. § (2) bek. foglaltak).

13. Ajánlattevőnek, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet(ek)nek csatolnia kell az Összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozatát (Kbt. 25. § (3)-(4) bek. tekintetében).

14. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.

15. Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára, továbbá ajánlatkérő nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.

16. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza.

17. Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben - a teljesítés időtartamára és a jótállás időtartamára (60 hónap) - az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köti ki, amelyek pontos leírását a szerződéstervezet tartalmazza: teljesítési-, jótállási biztosíték melyek mértéke a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított Vállalkozási díj 5-5%-a; késedelmi kötbér melynek mértéke a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított Vállalkozási díj 0,5%-a/nap, maximum 20%; meghiúsulási kötbér melynek mértéke a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított Vállalkozási díj30 %-a.

18. A felelősségbiztosításra vonatkozó rendelkezéseket a szerződéstervezet tartalmazza az alábbiak szerint: "Vállalkozó nyilatkozik, miszerint a szerződés megkötésének időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötött vagy meglévő felelősségbiztosítási szerződését kiterjesztette. Az építési felelősségbiztosítás kártérítési limitértéke minimum 5 millió Ft/káresemény és minimum 100 millió Ft/kárév. Az építési felelősségbiztosítás építési és szerelési munkákra, a Megrendelőnek és 3. személynek okozott károkra terjed ki. Az építési felelősségbiztosítás megkötését igazoló ajánlatot a szerződéskötéskor be kell mutatni, majd a szerződéskötést követő 10 munkanapon belül a nyertes Vállalkozó köteles a felelősségbiztosítási kötvényt vagy meglévő felelősségbiztosításának kiterjesztését benyújtani Megrendelő részére. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a felelősségbiztosítást a szerződés hatálya alatt fenntartja, a biztosítás hatályát valamennyi, jelen szerződés alapján kiállított számlájának a Megrendelő felé történő benyújtásával egyidejűleg a Megrendelő felé igazolja."

19. A felhívás IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama pontja (2 hónap) napban meghatározva: 60 nap.

20. Ajánlattevő köteles a teljesítés során - összhangban a közbeszerzési dokumentációban előírtakkal - igénybe venni: - 1 fő Kertész szakembert; - 1 fő Erdész szakembert, akik a szerződés teljesítése során folyamatosan rendelkezésre állnak.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148. § szerint.
Forrás: OJS 2022/S 022-053692 (2022-01-27)

További információk (2022-03-01)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-03-01 📅
Benyújtási határidő: 2022-03-16 📅
Közzététel dátuma: 2022-03-04 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 045-113727
Hirdetményre hivatkozik: 2022/S 022-053692
HL-S szám: 45
További információk

A korrigendumban foglalt módosítások a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki dokumentációban átvezetésre kerültek, az így módosított dokumentumok az EKR-be feltöltésre kerültek. A Kbt. 52. § (4) bek. b) pontja és a Kbt. 52. § (5) bek. rendelkezései alapján az ajánlatételi határidő meghosszabbítása vált szükségessé. 4.) A Kbt. 57. § (1) bek. szerinti közbeszerzési dokumentumokban szükséges változtatások nem eredményezik a beszerzés tárgyára vagy a szerződéses feltételekre vonatkozó feltételek Kbt. 55.§ (6) bekezdése alapján meg nem engedett mértékű módosítását.

Forrás: OJS 2022/S 045-113727 (2022-03-01)

További információk (2022-03-11)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-03-11 📅
Benyújtási határidő: 2022-03-22 📅
Közzététel dátuma: 2022-03-16 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 053-136973
HL-S szám: 53
Forrás: OJS 2022/S 053-136973 (2022-03-11)

További információk (2022-03-21)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-03-21 📅
Benyújtási határidő: 2022-04-07 📅
Közzététel dátuma: 2022-03-25 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 060-154333
HL-S szám: 60
További információk

A Kbt. 52. § (4) bek. b) pontja és a Kbt. 52. § (5) bek. rendelkezései alapján az ajánlatételi határidő meghosszabbítása vált szükségessé. A Kbt. 57. § (1) bek. szerinti közbeszerzési dokumentumokban szükséges változtatások nem eredményezik a beszerzés tárgyára vagy a szerződéses feltételekre vonatkozó feltételek Kbt. 55.§ (6) bekezdése alapján meg nem engedett mértékű módosítását.

Forrás: OJS 2022/S 060-154333 (2022-03-21)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2022-08-31)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 1 494 304 500 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-08-31 📅
Közzététel dátuma: 2022-09-05 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 170-480743
HL-S szám: 170

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2022-08-19 📅
Név: AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 10459340203
Postacím: Kossuth Utca 21.
Postai város: Hajós
Postai irányítószám: 6344
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 78548044 📞
E-mail: elokeszites@aktivkft.co.hu 📧
Ország: Bács-Kiskun 🏙️
Internetcím: http://www.aktivkft.co.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 1 494 304 500 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 7

Hivatkozás
További információk

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10

Bővebb információt a Közbeszerzési dokumentáció tartalmaz.

A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. §-a alapján, az ajánlattevők neve, címe, adószáma:

Ajánlattevő neve: KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.

Székhelye: 6722 Szeged Gutenberg Utca 25-27.

Adószáma: 12614277206

Ajánlattevő neve: STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.

Adószáma: 11705053444

Ajánlattevő neve: ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 8000 Székesfehérvár Takarodó út 9

Adószáma: 12813696207

Ajánlattevő neve: ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.

Székhelye: 8000 Székesfehérvár Szlovák Utca 6

Adószáma: 24105099207

Ajánlattevő neve: SHS-ÉPÍTŐ Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 8000 Székesfehérvár Széchenyi Utca 152.

Adószáma: 12727489207

Ajánlattevő neve: A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1138 Budapest Karikás Frigyes Utca 20.

Adószáma: 24857538244

Forrás: OJS 2022/S 170-480743 (2022-08-31)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2023-07-27)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 1 494 304 500 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-07-27 📅
Közzététel dátuma: 2023-08-01 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 146-467984
Hirdetményre hivatkozik: 2022/S 170-480743
HL-S szám: 146
További információk

Szerződés módosításának dátuma: 2023.07.18. VII.2.1) A módosítások ismertetése folytatás: 7. A Szerződés VI/3. pontja az alábbiak szerint módosul: „A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként Vállalkozó a szerződés szerinti, Tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozási díj 5 (öt) %-ának megfelelő 74 926 132, - Ft, azaz Hetvennégymillió-kilencszázhuszonhatezer-százharminckettő forint jótállási biztosítékot köteles Megrendelő részére biztosítani a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjától, amely a Kivitelezés maradéktalan teljesítését igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárását követő naptári nap 0:00 órája. A jótállási biztosítékot Vállalkozó 60 (hatvan) hónapig köteles biztosítani. A jótállási biztosítékot Vállalkozó választása szerint óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12023008-00153647-00100001 számú HUF fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel teljesítheti.” 8. A Szerződés IV.7.c). pontja az alábbiak szerint módosul: „a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét Megrendelő a számla kézhezvételét követő tizenöt napon belül átutalja Vállalkozónak;”

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: „Fehérvár Tüdeje - Zöld Város II. ütem kivitelezés

Hivatkozás
További információk

Szerződés módosításának dátuma: 2023.07.18.

VII.2.1) A módosítások ismertetése folytatás:

7. A Szerződés VI/3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként Vállalkozó a szerződés szerinti, Tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozási díj 5 (öt) %-ának megfelelő 74 926 132, - Ft, azaz Hetvennégymillió-kilencszázhuszonhatezer-százharminckettő forint jótállási biztosítékot köteles Megrendelő részére biztosítani a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjától, amely a Kivitelezés maradéktalan teljesítését igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárását követő naptári nap 0:00 órája. A jótállási biztosítékot Vállalkozó 60 (hatvan) hónapig köteles biztosítani. A jótállási biztosítékot Vállalkozó választása szerint óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12023008-00153647-00100001 számú HUF fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel teljesítheti.”

8. A Szerződés IV.7.c). pontja az alábbiak szerint módosul:

„a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét Megrendelő a számla kézhezvételét követő tizenöt napon belül átutalja Vállalkozónak;”

Forrás: OJS 2023/S 146-467984 (2023-07-27)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2023-10-24)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 1 494 304 500 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-10-24 📅
Közzététel dátuma: 2023-10-27 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 208-653926
HL-S szám: 208
További információk
Szerződés módosításának dátuma: 2023.10.10.
Forrás: OJS 2023/S 208-653926 (2023-10-24)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (15 új beszerzések)

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (13)

Tetőfedés és egyéb különleges szakipari munkák

Különleges szakipari munkák a tetőfedésen kívül

Különféle különleges szakipari munkák