Fiatalokért Központ-Tervezés

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

Fiatalokért Központ teljes körű, minden szakágra kiterjedő tervezése a „Döntéselőkészítő tanulmányterv” megállapításai alapján, mint alapterv paramétereivel.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2022-07-18. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2022-06-17.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• qoob Korlátolt Felelősségű Társaság

Kicsoda?

• BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

Mi az?

Hol?

• Budapest › Budapest

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2022-06-17	Ajánlati felhívás
2022-11-24	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-10-29	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2022-06-17)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építészeti tervezési szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR000708762022
Rövid leírás:

Fiatalokért Központ teljes körű, minden szakágra kiterjedő tervezése a „Döntéselőkészítő tanulmányterv” megállapításai alapján, mint alapterv paramétereivel.

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Szolgáltatások
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építészeti tervezési szolgáltatások 📦
További CPV-kód: Építészeti tervezési szolgáltatások 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Postacím: Istvánmezei Út 1-3
Postai irányítószám: 1146
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.bmsk.hu 🌏
E-mail: ekr@bmsk.hu 📧
Telefon: +36 303529235 📞
Fax: +36 14714120 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000708762022/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000708762022/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-06-17 📅
Benyújtási határidő: 2022-07-18 📅
Közzététel dátuma: 2022-06-22 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 119-335699
HL-S szám: 119
További információk

II.2.14) További információ: 1. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel. 2. A II.2.7. pontban megjelölt időtartam teljesítésének szakaszait és azok teljesítési határidejét a szerződéstervezet tartalmazza. A teljesítési határidőt naptári napban kell érteni. 3. A közbeszerzés tárgyát képező feladatok ellátása olyan műszaki-funkcionális egységet képez, melynek - bármilyen szempontból történő - részekre bontása sem műszaki, sem gazdasági szempontból nem lenne ésszerű, figyelemmel arra, hogy a beszerzés tárgya egy épületkomplexum és az ahhoz szorosan kapcsolódó területek komplex tervezése, amelyek egymástól nem választhatók el, az alábbiak okán: a létesítmények engedélyezési tervének tervezésével és a hatástanulmány egységes elkészítésével biztosítható ajánlatkérő számára, hogy a szabályozási terv módosítása eredményesen megtörténhessen, ezt meghaladóan az üzemeltetés és a kivitelezés gazdaságossága növelhető, továbbá az egyes szakági tervezések sem választhatók szét, figyelemmel arra, hogy azok egymásra épülnek, szétválasztásuk esetén az egyes tervezési munkák között átfedést eredményeznének, amelyek többletkiadásokkal is járnának. 4. A 2-5. értékelési részszemponttal kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bek. b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. Ajánlatkérő a 2-3. és 5. értékelési részszempontok esetében csak a szükséges jogosultság megszerzését (az alkalmassági követelményeknél előírtakon felül) követően szerzett szakmai gyakorlatot (db) értékeli. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint a 2-5. értékelési részszempontok esetében 10 darabban határozza meg az ajánlati elemek legkedvezőbb szintjét. A Kbt. 71.§ (9a) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlatban ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a Kbt. 71. § (9) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó. A II. 2. 5. pontban meghatározott közhasználatú építmény megfogalmazás alatt az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény I. Fejezet 2 § 9. pontjában meghatározott közhasználatú építményt érti. 5. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Jakabfy Attila (00465), 1146 Budapest, Hermina út 49.

További információk

II.2.14) További információ:

1. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

2. A II.2.7. pontban megjelölt időtartam teljesítésének szakaszait és azok teljesítési határidejét a szerződéstervezet tartalmazza. A teljesítési határidőt naptári napban kell érteni.

3. A közbeszerzés tárgyát képező feladatok ellátása olyan műszaki-funkcionális egységet képez, melynek - bármilyen szempontból történő - részekre bontása sem műszaki, sem gazdasági szempontból nem lenne ésszerű, figyelemmel arra, hogy a beszerzés tárgya egy épületkomplexum és az ahhoz szorosan kapcsolódó területek komplex tervezése, amelyek egymástól nem választhatók el, az alábbiak okán: a létesítmények engedélyezési tervének tervezésével és a hatástanulmány egységes elkészítésével biztosítható ajánlatkérő számára, hogy a szabályozási terv módosítása eredményesen megtörténhessen, ezt meghaladóan az üzemeltetés és a kivitelezés gazdaságossága növelhető, továbbá az egyes szakági tervezések sem választhatók szét, figyelemmel arra, hogy azok egymásra épülnek, szétválasztásuk esetén az egyes tervezési munkák között átfedést eredményeznének, amelyek többletkiadásokkal is járnának.

4. A 2-5. értékelési részszemponttal kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bek. b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.

Ajánlatkérő a 2-3. és 5. értékelési részszempontok esetében csak a szükséges jogosultság megszerzését (az alkalmassági követelményeknél előírtakon felül) követően szerzett szakmai gyakorlatot (db) értékeli.

Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint a 2-5. értékelési részszempontok esetében 10 darabban határozza meg az ajánlati elemek legkedvezőbb szintjét. A Kbt. 71.§ (9a) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlatban ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a Kbt. 71. § (9) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó.

A II. 2. 5. pontban meghatározott közhasználatú építmény megfogalmazás alatt az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény I. Fejezet 2 § 9. pontjában meghatározott közhasználatú építményt érti.

5. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Jakabfy Attila (00465), 1146 Budapest, Hermina út 49.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

- A területen összesen 120 mobilház (ebből 110 szállásépület, 10 kiegészítő, támogató épület) telepítése, ezek középpontjában egy multifunkciós központi csarnok kialakítása.

Szálláshelyek:

- A mobilházak teljes kapacitása 600 fő, négy évszakos kivitelben

Multifunkcionális csarnoképület:

- A csarnoképület egy pontalapokon nyugvó vasbeton vázszerkezettel létesítendő 1300m2-es közösségi tér minimálisan 6m belmagassággal

- Héjazata szendvicspanel

- Az épület tetején napkollektoros rendszer telepítése

- Konferencia funkció, mely mobilfalas megoldással választható le a csarnok teréből:

o 1 plenáris 400 fő ültetett vendég részére

o min 8 szekció terem 30-50 fő ültetésére alkalmas

Rendezvény tér 2500-3000 fő befogadására alkalmas kiürítés számítás szerint

- Iroda funkció min 2 helység 6 fő irodai személyzet elhelyezésére

- Raktár, tároló helység berendezésnek, székeknek stb. min 50nm

- WC 1000 fő kapacitásra

- Melegítő konyha

- Hűtés-fűtés, légkezelés biztosítása normál és rendezvény üzemre

- Épületfelügyeleti rendszerek tervezése

- Épület akusztika megtervezése

A terület belső infrastrukturális fejlesztése:

- A mobilházak és a központi épület között úthálózati kapcsolat létesítése

- A terület belső egységét megadó víz- szennyvíz, villamos hálózat és úthálózat tervezése

- a vonatkozó jogszabály által előírt számú gépjármű parkoló tervezése. A parkolóhelyek előírásoknak megfelelő tisztító-szűrő rendszerekkel történő megtervezése

- Sportpályák, játszótér, fitneszpark tervezése

- útcsatlakozás (kapubehajtó) tervezése kiviteli terv szinten, engedélyeztetéssel együtt.

- tervezési feladat részét képezi továbbá a meglévő külső tüzivíz - ellátottság felülvizsgálata, szükség szerinti bővítésének tervezése.

A tervezés során elkészítendő tervek:

- Megvalósíthatósági tanulmány

- Fenntartási és üzemeltetési modell kidolgozása

- Geodéziai felmérés és talajmechanikai vizsgálat:

- Országkép- és településképvédelmi szempontú előzetes véleményezés:

- Településrendezési eszközök elkészítése:

- Előzetes Régészeti Dokumentáció:

- Környezetvédelmi hatástanulmány:

- Építési engedélyezési dokumentáció elkészítése:

Látványterv, energetikai számítás

- Tervezői költségbecslés és időkalkuláció készítése.

- Építési engedélyeztetés:

Tervező feladata az engedélyezési dokumentáció a Megrendelő által történő jóváhagyását követően az ÉTDR felületen történő feltöltése, valamint az építési engedély megszerzése.

- Kiviteli tervdokumentáció elkészítése:

A kivitelezési tervdokumentációnak minden, a kivitelezéshez szükséges szakági munkarészt tartalmaznia kell. A Tervező feladata minden szakágra kiterjedően a tervek összhangjának, egységességének megteremtése.

Ingatlan területe: 80 222 m2, kivett feltöltött terület

Multicsarnok tervezett nettó alapterülete: 1300 m2

Mobilházak száma: 120 db, egyenként 4-6 fő elhelyezésére alkalmas.

A tervek mennyiségét és formátumát a szerződés tervezet VII. pont 3. alpontja tartalmazza. A tervezési feladat részletes bemutatását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Időtartam: 210 nap
További információk:

II.2.14) További információ:

1. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

2. A II.2.7. pontban megjelölt időtartam teljesítésének szakaszait és azok teljesítési határidejét a szerződéstervezet tartalmazza. A teljesítési határidőt naptári napban kell érteni.

3. A közbeszerzés tárgyát képező feladatok ellátása olyan műszaki-funkcionális egységet képez, melynek - bármilyen szempontból történő - részekre bontása sem műszaki, sem gazdasági szempontból nem lenne ésszerű, figyelemmel arra, hogy a beszerzés tárgya egy épületkomplexum és az ahhoz szorosan kapcsolódó területek komplex tervezése, amelyek egymástól nem választhatók el, az alábbiak okán: a létesítmények engedélyezési tervének tervezésével és a hatástanulmány egységes elkészítésével biztosítható ajánlatkérő számára, hogy a szabályozási terv módosítása eredményesen megtörténhessen, ezt meghaladóan az üzemeltetés és a kivitelezés gazdaságossága növelhető, továbbá az egyes szakági tervezések sem választhatók szét, figyelemmel arra, hogy azok egymásra épülnek, szétválasztásuk esetén az egyes tervezési munkák között átfedést eredményeznének, amelyek többletkiadásokkal is járnának.

4. A 2-5. értékelési részszemponttal kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bek. b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.

Ajánlatkérő a 2-3. és 5. értékelési részszempontok esetében csak a szükséges jogosultság megszerzését (az alkalmassági követelményeknél előírtakon felül) követően szerzett szakmai gyakorlatot (db) értékeli.

Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint a 2-5. értékelési részszempontok esetében 10 darabban határozza meg az ajánlati elemek legkedvezőbb szintjét. A Kbt. 71.§ (9a) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlatban ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a Kbt. 71. § (9) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó.

A II. 2. 5. pontban meghatározott közhasználatú építmény megfogalmazás alatt az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény I. Fejezet 2 § 9. pontjában meghatározott közhasználatú építményt érti.

5. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Jakabfy Attila (00465), 1146 Budapest, Hermina út 49.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 1146 Budapest, Hermina u. 49.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

A) Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bek. alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére. A véglegessé vált határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) egyidejűleg köteles benyújtani.

Előzetes igazolás:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.). 1. § (1) bekezdése alapján a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. fejezetének megfelelően, és az Európai Bizottság 2016/7 (5.1 2016.), az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványának meghatározásáról szóló végrehajtási rendeletében foglalt kitöltési útmutató alapján az EKR-ben kitöltött és a végrehajtási rendelet részét képező Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum(ok) (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy sem az ajánlattevő (közös ajánlattevők), sem pedig az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá.

Az ajánlattevő amennyiben az alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67.§ (3) bek alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be. Ajánlattevőnek a Kbt.67.§ (4) bek.-re figyelemmel elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 15.§(1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával Ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének, tehát a nyilatkozatot azon alvállalkozók tekintetében kell benyújtani, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában.

Igazolás:

A Kr. 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 8; 10; 12-16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kr. 1. § (4) bekezdése alapján a III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. A Kr. 1. § (5) bekezdése alapján a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően jogosult ellenőrizni.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy az kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatok, igazolások keltezésére a Kr. 1. § (7) bekezdése az irányadó, valamint felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésben foglaltakra. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő, az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmét és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (Kr. 13. §) Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, nemleges nyilatkozat is csatolandó az ajánlatban.

B) Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bek. c)]:

Kamarai nyilvántartásban való szereplés követelménye:

SZ.1) Alkalmatlan AT, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái vagy Magyar Építész Kamara, illetve területi kamarái) névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal, nem rendelkezik.

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően - AK elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.

AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. Amennyiben a nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód, a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

A 322/2015 Kr. 8. § (2) bek. alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara névjegyzékében. E kötelezettség elmulasztása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján.

AK továbbá felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére is.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9) (11) bekezdései is irányadóak.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Előzetes igazolás:

Kr. 1. § (1) bek. alapján az AT-nek a II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával. A Kr. 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása tekintetében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. Rész „α” pont). Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban bekell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD foglalt nyilatkozatát. Irányadó továbbá Kr.3.§ (3) bek. Kr.3.§(5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön EEKDt nyújt be-

Igazolás:

Kr.1.§(2)bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokbenyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 19.§-ának megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:

P1.

A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítési tervezési szolgáltatás) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát (üzleti évenkénti bontásban), attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha Ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bekezdésére.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8), (11)-(12) bekezdése, 67. § (3) bekezdése, 69. § (11), (11a) bekezdése, Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési tervezési szolgáltatás) általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem éri el a nettó 120 000 000 HUF összeget.

Műszaki és szakmai képességek:

Előzetes igazolás:

A Kr. 1. § (1) bek. alapján AT-nek az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő (AK) e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV. rész „α az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem.

AK felhívja a figyelmet a Kr. 3. § (3) bekezdésére, mely szerint ha egy AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a kitöltött EEKD-kat AT nyújtja be. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az AT igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. (Kr. 3. § (5) bek.)

Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján.:

M.1. Az AT-nek a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján be kell nyújtania a Kr. 22. § (1)-(2) és (5) bek. alapján igazolva az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három éven (36 hónapon) belül befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését, legalább az alábbi tartalommal:

- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe;

- információt nyújtó személy neve, elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím);

- a szolgáltatás tárgya, valamint mennyisége (olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek valómegfelelés megállapítható legyen);

- a teljesítés ideje (kezdés-befejezés időpontja év, hónap, nap pontossággal);

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).

Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös AT-ként végezte, és a referencia igazolás kiállítható az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével, az igazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Ha a nyertes közös AT-k teljesített szolgáltatásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével, úgy az igazolásban az alábbiaknak is szerepelnie kell: - nyilatkozat arról, hogy a referencia igazolás nem állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével, továbbá - az igazolást benyújtó által végzett teljesítés aránya, annak megfelelően amilyen arányban az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

M2) AT-nek a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján be kell nyújtania nyilatkozatát az M2) alkalmassági pontban megjelölt feltételeknek megfelelő szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A) Az AT-i nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat:

a) az adott M.2.1 - M.2.3) pontok szerinti szakemberek nevét,

b) a felhívás alkalmassági minimumkövetelményt előíró pontjának a számát, illetve az alkalmassági követelmény megnevezését, melyet az adott szakemberrel igazolni kíván,

c) az adott szakemberrel jogviszonyban álló szervezet megnevezését,

d) az adott szakember jelenlegi jogviszonya a megjelölt szervezettel, azaz, hogy a szakember munkaviszony, vagy milyen más milyen jogviszony keretében (pl. megbízási, vállalkozási) alapján kerül a teljesítésbe bevonásra,

B) AT és/vagy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozatát, amely tartalmazza:

a) a szakember nevét,

b) az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági feltételekre való megfelelés részletes bemutatását, az alábbi tartalommal:

ba) az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény számának megjelölését;

bb) a megajánlott szakember

- amennyiben az adott szakirányú jogosultsággal…

… még nem rendelkezik, úgy az ajánlattételi határidőig szerzett minimumkövetelménynek megfelelő szakmai gyakorlatának időtartamát (hónap), valamint a képzettségét vagy

… már rendelkezik, úgy a kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének időpontját,

A szakmai tapasztalat/gyakorlat alátámasztására az ajánlatban csatolni kell a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen [különösen: a) a releváns szakmai tapasztalat megszerzésének időtartama (kezdete és vége év, hónapban megadva), b) a szakmai tapasztalat rövid leírása c) szakember munkahelyének megnevezése].

Az AK a szakmai tapasztalatot a szakmai önéletrajzban év/hónap szerinti bontásban kéri feltüntetni. A megjelölt hónapot AK egész hónapnak tekinti. Minden megkezdett hónap egész hónapnak számít. A figyelembe vehető szakmai tapasztalatok között időbeli átfedés nem megengedett. Azaz ugyanazon időpontban csak egy szakmai tapasztalat vehető figyelembe a tapasztalati idő kiszámítása és megadása során.

A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az AT nyertessége esetében, a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni. [Kr. 21.§ (3) bek. b) pont]

Amennyiben az adott szakember a szakirányú jogosultsággal még nem rendelkezik, úgy:

- a szükséges képzettség/végzettség az azt igazoló dokumentumok (bizonyítvány, oklevél) benyújtása.

- csatolandó továbbá ajánlattevői nyilatkozat arról, hogy a megajánlott szakember a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti kamarainyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, valamint arról, hogy a nyilvántartásba vétel (regisztráció) elmaradása az AT szerződéskötéstől valóvisszalépésének minősül a Kbt.131.§ (4) bek. alapján.

Amennyiben az M.2.1-M.2.3. pontok szerinti alk.min.követelményeire bemutatott szakember az adott szakirányú jogosultsággal már az ajánlattételkor rendelkezik, úgy az ajánlatban megjelölt szakemberek jogosultságát a Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara elektronikus névjegyzéke alapján ellenőrzi.

AT-nek a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§, 67.§ és 69.§, valamint a Kr. 21-22.§§-ai szerint kell eljárnia. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bek.-re. A bírálat során AK a Kbt. 69.§ alapján jár el. Minősített AT-k tekintetében a Korm. rend. 19. § (7) bek. szerint jár el AK.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban szerződésszerűen teljesített, de legfeljebb 72 hónapban megkezdett, generáltervezési feladat ellátására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referencia munkával, amely

M1.1) legalább nettó 900 m2 alapterületű, új építésű sportlétesítmény generáltervezésére vonatkozott, és amely tartalmazott engedélyezési és/vagy kiviteli tervezési fázist is,

M1.2) legalább 70db mobilház generáltervezésére vonatkozott, és amely tartalmazott engedélyezési és/vagy kiviteli tervezési fázist is,

Az M1) pont szerinti elvárásnak teljeskörűen, alszempontonként legfeljebb két szerződéssel (referenciával) lehet megfelelni.

Egy referencia több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelőség igazolására is felhasználható.

Generáltervezés: A Magyar Építész Kamara „A kiviteli tervek szakmai és formai követelményei” című hatályos szabályzatában foglaltak szerint: „Generáltervezőnek” azt a tervezőt tekinthetjük, aki a teljes - szakági tervekre is kiterjedő - engedélyezési, kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére (struktúra terv, vázlatterv, engedélyezési terv, kiviteli terv, árazott és árazatlan költségvetés) és az építtető részére történő átadására köt szerződést, melynek elvégzésére, a Ptk. általános szabályai szerint, közreműködőnek minősülő, megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező szakági tervezőket von be, akik közötti egyeztetések koordinálásáért, terveik összehangolásáért felel.

M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket:

M2.1) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. szakma - Építészeti műszaki tervezés rész 2. sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű É jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.

M2.2) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. szakma - Építészeti műszaki tervezés rész 32. sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű G jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.

M2.3) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. szakma - Építészeti műszaki tervezés rész 30. sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű T jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.

Ugyanazon szakember csak egy alkalmassági feltételnek való megfelelés érdekében mutatható be!

A 2. értékelési részszempontra és az M2.1) alkalmassági követelményre megjelölt szakember között az átfedés megengedett, azaz az

M2.1) alkalmassági követelményre a 2. értékelési részszempontra megjelölt szakember bemutatható.

A 3. értékelési részszempontra és az M2.2) alkalmassági követelményre megjelölt szakember között az átfedés megengedett, azaz az

M2.2) alkalmassági követelményre a 3. értékelési részszempontra megjelölt szakember bemutatható.

Az 5. értékelési részszempontra és az M2.3) alkalmassági követelményre megjelölt szakember között az átfedés megengedett, azaz az

M2.3) alkalmassági követelményre az 5. értékelési részszempontra megjelölt szakember bemutatható.

Információk egy adott szakmáról: Services
A vonatkozó jogszabályi vagy szabályozási rendelkezésekre való hivatkozás:

266/2013.(VII.11.) Kr. Korm. rendelet - az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Ajánlatkérő az eljárást Kbt. 53.§ (6) bek. alapján indítja (feltételes közbeszerzés):

Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt nyújt be és Ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Ajánlatkérő a Kbt.135.§ (12) bek. alapján felhívja a figyelmet arra, hogy a fentieket a megkötendő szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltételeként is előírta, melyet a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmaz.

Fizetési feltételek: Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).

Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

Nyertes ajánlattevő 1 (egy) darab részszámla és 1 (egy) darab végszámla benyújtására jogosult. Ajánlatérő a Kbt. 27/A. § szerinti elektronikusan benyújtott számlákat elfogadja.

A kifizetés a Kbt. 135.§ (5)-(6) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint átutalással a szerződéstervezetben részletesen meghatározottak szerint történik.

Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt. 136. § (1) bekezdés szerinti rendelkezést is.

A részletes fizetési feltételeket az Közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott szerződéstervezet tartalmazza.

3. Szerződés megerősítése:

Szerződést megerősítő biztosítékok: teljesítési biztosíték a nettó Vállalkozói Díj 5%-a (öt százaléka), jólteljesítési biztosíték a nettó Vállalkozói Díj 5%-a (öt százaléka).

A késedelmi kötbér mértéke a teljes nettó Vállalkozói díj 1%-a/nap, maximum a teljes nettó vállalkozói díj 15%-a), szerződésszegési kötbér mértéke (felek által elismert 200 000,- Ft /szerződésszegés), a kötbér maximuma 10 500 000,- Ft. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó Vállalkozói Díj 10 (tíz) százaléka.

Jótállás: 24 hónap.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 11:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 1 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2022-07-18 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 13:00
Hely: Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR)
További információk:

Az ajánlatok felbontása elektronikusan a Kbt. 68.§, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezései szerint történik.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2. É jogosultsággal rendelkező szakember közhasználatú építmény (engedélyezési terv és/vagy kivitelezési fázis) tervezésében tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 10 db)
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Minőségi kritérium (név): 3. G jogosultsággal rendelkező szakember közhasználatú építmény (engedélyezési terv és/vagy kivitelezési fázis) tervezésében tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 10 db)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 4. V jogosultsággal rendelkező szakember közhasználatú építmény (engedélyezési terv és/vagy kivitelezési fázis) tervezésében tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 10 db)
5. T jogosultsággal rendelkező szakember közhasználatú építmény (engedélyezési terv és/vagy kivitelezési fázis) tervezésében tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 10 db)
Ár (súlyozás): 50

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 12464780242
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Farkas Csilla
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000708762022/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1. A közbeszerzési dokumentumok letöltéséhez regisztráció szükséges az EKR (https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap), regisztrációt követően van lehetőség a dokumentumok elektronikus és közvetlen elérésére.

2. Ajánlatkérő helyszíni bejárást, vagy konzultációt nem tart.

3. AK IV.2.6. pont esetében 1 hónap alatt 30 naptári napot ért a Kbt. 81. § (11) bek. alapján.

4. A benyújtott ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bek. alapján Felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyben feltüntetésre kerülnek a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti adatok.

5. A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá AT nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bek. alapján. Az ajánlattal kapcsolatos további tartalmi és a formai követelmények, valamint az informatikai előírások a Közbeszerzési dokumentumokban találhatóak.

6. Az ajánlathoz csatolni kell nyilatkozatot a kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában a Kbt. 65.§ (7) bekezdésére tekintettel. A nyilatkozatot nemleges tartalommal is csatolni szükséges.

7. Az ajánlathoz elektronikus űrlap formájában csatolni kell folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is). Változásbejegyzés esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát (Kr. 13. §).

8. Az ajánlathoz csatolni kell az AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányának, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintájának illetve a kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintájának egyszerű másolatát. Amennyiben az ajánlatot, az ajánlatban benyújtott egyéb nyilatkozatot az arra jogosult által adott meghat. alapján a cégkivonatban szereplő személytől eltérő személy jegyzi, abban az esetben kérjük, hogy a teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást igazoló dokumentumot is szíveskedjenek mellékelni.

9. Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban valamely dokumentum nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítást elfogadja.

10. AK a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához, továbbá a szerződés teljesítése érdekében kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevői megállapodást az ajánlatba csatolni kell.

11. AK a Kbt. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján nyújt nemzeti elbánást.

12. AK a Kbt. 76. § (2) bekezdésének c) pontja szerint, a legjobb ár-érték arány szempontja alapján bírálja el az ajánlatokat. Az értékelési szempontok tekintetében adható pontszám alsó-felső határa: 0-100 pont. AK az 1. értékelési szempont tekintetében a fordított arányosítás; a 2. értékelési szempont tekintetében pontkiosztás módszerét alkalmazza.

13. A műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

14. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját azaz: eredménytelen az eljárás, ha nem nyújtotta be legalább 2 ajánlatot.

15. AK a hiánypótlásra a Kbt.71. § szerint biztosít lehetőséget. AK nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

16. AK GDPR rendelet alapján tájékoztatja az AT-ket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából kezeli.

17. Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a 321/2015. Korm. rendelet (Kr.) és a 322/2015. Korm. rendelet valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban EKR rendelet) rendelkezései irányadók.

18. Felelősségbiztosítás: az AT köteles − a szerződés hatálybalépését követően legkésőbb a szerződésben rögzített időpontig- a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-ával összhangban a Szerződés teljesítéséhez szükséges, érvényes, az alvállalkozók (altervezők, közreműködők) szolgáltatásaira is kiterjedő tervezői szolgáltatásra vonatkozó felelősségbiztosítás kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a következő mértékre: 10 000 000 HUF/káreseményenként és 50 000 000 HUF/év.

19. Jelen ajánlati felhívásban nem megjeleníthető egyéb információkat a további Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

20. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2022/576 EU rendelet 1. cikk 23. pontja nyomán életbe lépett, 833/2014/EU rendelet 5k. cikk szerinti tilalom vonatkozásában.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2022/S 119-335699 (2022-06-17)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2022-11-24)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 149 000 000 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-11-24 📅
Közzététel dátuma: 2022-11-29 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 230-664124
Hirdetményre hivatkozik: 2022/S 119-335699
HL-S szám: 230

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2022-10-25 📅
Név: qoob Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 14413663243
Postacím: Bánk bán Utca 9. 3. em. 3.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 306780687 📞
E-mail: cuboda@gmail.com 📧
Ország: Budapest 🏙️
A beszerzés teljes értéke: 149 000 000 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 5

Hivatkozás
További információk

Ajánlatot benyújtó Ajánlattevők:

1) Studio A4 Iroda Tervező és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság; Székhely: 1138 Budapest, Révész utca 25. Fsz. 1. ajtó; Adószám: 14269969-2-41

2) qoob Korlátolt Felelősségű Társaság; Székhely: 1115 Budapest, Bánk bán utca 9. III. em. 3. ajtó; adószám: 14413663-2-43

3) MAGYAR ENERGIA CENTRUM Projektfejlesztő és Koordinációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság; Székhely: 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. 1. em. 2. ajtó; Adószám: 22743831-2-43

4)Perfektum Építész Korlátolt Felelősségű Társaság; Székhely: 1031 Budapest, Monostori út 34.; Adószám:26295464-2-41

5) Design Plan Zártkörűen Működő Részvénytársaság; Székhelye: 9027 Győr, Nagysándor József utca 31., Adószám: 28743341-2-08.

Forrás: OJS 2022/S 230-664124 (2022-11-24)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-10-29)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Fiatalokért Központ-Tervezés
Hivatkozási szám: EKR000708762022
Szerződés típusa: Szolgáltatások
Termékek/szolgáltatások: Építészeti tervezési szolgáltatások 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 149 000 000 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR000708762022/1
A beszerzés leírása:

Fiatalokért Központ teljes körű, minden szakágra kiterjedő tervezése a „Döntéselőkészítő tanulmányterv” megállapításai alapján, mint alapterv paramétereivel, így különösen, de nem kizárólagosan, az alábbiakkal: - A területen összesen 120 mobilház (ebből 110 szállásépület, 10 kiegészítő, támogató épület) telepítése, ezek középpontjában egy multifunkciós központi csarnok kialakítása. Szálláshelyek: - A mobilházak teljes kapacitása 600 fő, négy évszakos kivitelben Multifunkcionális csarnoképület: - A csarnoképület egy pontalapokon nyugvó vasbeton vázszerkezettel létesítendő 1300m2-es közösségi tér minimálisan 6m belmagassággal - Héjazata szendvicspanel - Az épület tetején napkollektoros rendszer telepítése - Konferencia funkció, mely mobilfalas megoldással választható le a csarnok teréből: o 1 plenáris 400 fő ültetett vendég részére o min 8 szekció terem 30-50 fő ültetésére alkalmas Rendezvény tér 2500-3000 fő befogadására alkalmas kiürítés számítás szerint - Iroda funkció min 2 helység 6 fő irodai személyzet elhelyezésére - Raktár, tároló helység berendezésnek, székeknek stb. min 50nm - WC 1000 fő kapacitásra - Melegítő konyha - Hűtés-fűtés, légkezelés biztosítása normál és rendezvény üzemre - Épületfelügyeleti rendszerek tervezése - Épület akusztika megtervezése A terület belső infrastrukturális fejlesztése: - A mobilházak és a központi épület között úthálózati kapcsolat létesítése - A terület belső egységét megadó víz- szennyvíz, villamos hálózat és úthálózat tervezése - a vonatkozó jogszabály által előírt számú gépjármű parkoló tervezése. A parkolóhelyek előírásoknak megfelelő tisztító-szűrő rendszerekkel történő megtervezése - Sportpályák, játszótér, fitneszpark tervezése - útcsatlakozás (kapubehajtó) tervezése kiviteli terv szinten, engedélyeztetéssel együtt. - tervezési feladat részét képezi továbbá a meglévő külső tüzivíz – ellátottság felülvizsgálata, szükség szerinti bővítésének tervezése. A tervezés során elkészítendő tervek: - Megvalósíthatósági tanulmány - Fenntartási és üzemeltetési modell kidolgozása - Geodéziai felmérés és talajmechanikai vizsgálat: - Országkép- és településképvédelmi szempontú előzetes véleményezés: - Településrendezési eszközök elkészítése: - Előzetes Régészeti Dokumentáció: - Környezetvédelmi hatástanulmány: - Építési engedélyezési dokumentáció elkészítése: Látványterv, energetikai számítás - Tervezői költségbecslés és időkalkuláció készítése. - Építési engedélyeztetés: Tervező feladata az engedélyezési dokumentáció a Megrendelő által történő jóváhagyását követően az ÉTDR felületen történő feltöltése, valamint az építési engedély megszerzése. - Kiviteli tervdokumentáció elkészítése: A kivitelezési tervdokumentációnak minden, a kivitelezéshez szükséges szakági munkarészt tartalmaznia kell. A Tervező feladata minden szakágra kiterjedően a tervek összhangjának, egységességének megteremtése. Ingatlan területe: 80 222 m2, kivett feltöltött terület Multicsarnok tervezett nettó alapterülete: 1300 m2 Mobilházak száma: 120 db, egyenként 4-6 fő elhelyezésére alkalmas. A tervek mennyiségét és formátumát a szerződés tervezet VII. pont 3. alpontja tartalmazza. A tervezési feladat részletes bemutatását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A beszerzés leírása

Fiatalokért Központ teljes körű, minden szakágra kiterjedő tervezése a „Döntéselőkészítő tanulmányterv” megállapításai alapján, mint alapterv paramétereivel, így különösen, de nem kizárólagosan, az alábbiakkal:
- A területen összesen 120 mobilház (ebből 110 szállásépület, 10 kiegészítő, támogató épület) telepítése, ezek középpontjában egy multifunkciós központi csarnok kialakítása.
Szálláshelyek:
- A mobilházak teljes kapacitása 600 fő, négy évszakos kivitelben
Multifunkcionális csarnoképület:
- A csarnoképület egy pontalapokon nyugvó vasbeton vázszerkezettel létesítendő 1300m2-es közösségi tér minimálisan 6m belmagassággal
- Héjazata szendvicspanel
- Az épület tetején napkollektoros rendszer telepítése
- Konferencia funkció, mely mobilfalas megoldással választható le a csarnok teréből:
o 1 plenáris 400 fő ültetett vendég részére
o min 8 szekció terem 30-50 fő ültetésére alkalmas
Rendezvény tér 2500-3000 fő befogadására alkalmas kiürítés számítás szerint
- Iroda funkció min 2 helység 6 fő irodai személyzet elhelyezésére
- Raktár, tároló helység berendezésnek, székeknek stb. min 50nm
- WC 1000 fő kapacitásra
- Melegítő konyha
- Hűtés-fűtés, légkezelés biztosítása normál és rendezvény üzemre
- Épületfelügyeleti rendszerek tervezése
- Épület akusztika megtervezése

A terület belső infrastrukturális fejlesztése:
- A mobilházak és a központi épület között úthálózati kapcsolat létesítése
- A terület belső egységét megadó víz- szennyvíz, villamos hálózat és úthálózat tervezése
- a vonatkozó jogszabály által előírt számú gépjármű parkoló tervezése. A parkolóhelyek előírásoknak megfelelő tisztító-szűrő rendszerekkel történő megtervezése
- Sportpályák, játszótér, fitneszpark tervezése
- útcsatlakozás (kapubehajtó) tervezése kiviteli terv szinten, engedélyeztetéssel együtt.
- tervezési feladat részét képezi továbbá a meglévő külső tüzivíz – ellátottság felülvizsgálata, szükség szerinti bővítésének tervezése.
A tervezés során elkészítendő tervek:
- Megvalósíthatósági tanulmány
- Fenntartási és üzemeltetési modell kidolgozása
- Geodéziai felmérés és talajmechanikai vizsgálat:
- Országkép- és településképvédelmi szempontú előzetes véleményezés:
- Településrendezési eszközök elkészítése:
- Előzetes Régészeti Dokumentáció:
- Környezetvédelmi hatástanulmány:
- Építési engedélyezési dokumentáció elkészítése:
Látványterv, energetikai számítás
- Tervezői költségbecslés és időkalkuláció készítése.
- Építési engedélyeztetés:
Tervező feladata az engedélyezési dokumentáció a Megrendelő által történő jóváhagyását követően az ÉTDR felületen történő feltöltése, valamint az építési engedély megszerzése.
- Kiviteli tervdokumentáció elkészítése:
A kivitelezési tervdokumentációnak minden, a kivitelezéshez szükséges szakági munkarészt tartalmaznia kell. A Tervező feladata minden szakágra kiterjedően a tervek összhangjának, egységességének megteremtése.

Ingatlan területe: 80 222 m2, kivett feltöltött terület
Multicsarnok tervezett nettó alapterülete: 1300 m2
Mobilházak száma: 120 db, egyenként 4-6 fő elhelyezésére alkalmas.
A tervek mennyiségét és formátumát a szerződés tervezet VII. pont 3. alpontja tartalmazza. A tervezési feladat részletes bemutatását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

További információk: Az alapszerződés aláírásának napja: 2022. 10. 25.
További termékek/szolgáltatások: Mérnöki tervezési szolgáltatások 📦
Postacím: Hermina
út
49.
Irányítószám: 1146
Város: Budapest
Ország: Magyarország 🇭🇺
Időtartam
Kezdeti időpont: 2022-10-25 📅
Végdátum: 2024-11-30 📅
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
Type of alleged irregularity: Az alkalmassági követelményeket vagy a műszaki leírásokat az ajánlatok felbontása után módosították, vagy azokat nem megfelelően alkalmazták: 1
A panaszosok száma: 1
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2022-10-25 📅
Cím: Fiatalokért Központ-Tervezés
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 149 000 000 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR000708762022/4143
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Leírás:

Sportlétesítmény és mobilház generáltervezésére vonatkozó referencia biztosítása, É jogosultsággal rendelkező szakember biztosítása, építész tervezés részfeladatok, G jogosultsággal rendelkező szakember biztosítása, gépészeti tervezési munkák, V jogosultsággal rendelkező szakember biztosítása, Építményvillamosság tervezés, AF III.1.3.) Műszaki illetve szakmai alkalmasság M1.1 és M1.2 és M2.1 pontja, AF III. 1.3) Műszaki illetve szakmai alkalmasság M2.2. pontja, AF III.1.3) Műszaki illetve szakmai alkalmasság M2.3.pontjára

A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:

A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: qoob Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 14413663243
Postacím: Bánk bán Utca 9. 3. em. 3.
Postai irányítószám: 1115
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: cuboda@gmail.com 📧
Telefon: +36 306780687 📞

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:

A kifizetés a Kbt. 135.§ (5)-(6) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint átutalással a szerződéstervezetben részletesen meghatározottak szerint történik. Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt. 136. § (1) bekezdés szerinti rendelkezést is. A részletes fizetési feltételeket az Közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott szerződéstervezet tartalmazza. 3. Szerződés megerősítése: Szerződést megerősítő biztosítékok: teljesítési biztosíték a nettó Vállalkozói Díj 5%-a (öt százaléka), jólteljesítési biztosíték a nettó Vállalkozói Díj 5%-a (öt százaléka). A késedelmi kötbér mértéke a teljes nettó Vállalkozói díj 1%-a/nap, maximum a teljes nettó vállalkozói díj 15%-a), szerződésszegési kötbér mértéke (felek által elismert 200.000,- Ft /szerződésszegés), a kötbér maximuma 10.500.000,- Ft. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó Vállalkozói Díj 10 (tíz) százaléka. Jótállás: 24 hónap.

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Építési és Közlekedési Minisztérium
Nemzeti nyilvántartási szám: 15847397241
Postacím: Alkotmány Utca 5
Postai irányítószám: 1054
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Szabó Anett
E-mail: anett.szabo@ebm.gov.hu 📧
Telefon: +36 204230688 📞
URL: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium 🌏
Csoportvezető ✅

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190241
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

A mértékadó teljesítményigény a korábban megvalósított események tapasztalatai alapján az EFOTT fesztivál kapcsán jelentkezik, így a tervező által meghatározott összesen 1799 kVA teljesítmény ennek adatait figyelembe véve került meghatározásra. Az engedélyezési tervben szereplő (1367 kVA), a tapasztalati teljesítményhez képest alacsonyabb érték, azonban egyrészt a 20% tartalék rendelkezésre állása, másrészt a létesítmény létrejöttével kialakuló szaniter kapacitás, kemping kapacitás, fedett rendezvénytér kapacitás, EFOTT fesztivál alatti bevonása által lehetővé tett kiváltás miatt elegendő. Ugyanakkor az EFOTT Ker. és Szolg. Kft. mint Üzemeltető (a továbbiakban: Üzemeltető) oldalán újonnan jelentkező, az eredeti Szerződésben nem szereplő többlet áramkapacitás igénye miatt – az E.ON által kiadott Műszaki gazdasági tájékoztató alapján – a tervezési területen nem egy, hanem három transzformátorra van szükség, valamint a fenntartható üzemeltetés érdekében a meglévő csatlakozási pontot/transzformátort is szükséges áthelyezni. Ez alapján az engedélyezési terven 3 db transzformátor kerül elhelyezésre: - 1 db a főépület mellett, mely ennek energia ellátásáért felelne – 022/8 helyrajzi számú tervezési terület - 1 db a telek keleti sarkban, mely a szállásépületek ellátásáért felelne – 022/8 helyrajzi számú tervezési terület - 1 db a telek déli határában, mely a terület energia ellátásáért (közvilágítás, sportpályák, kemping), időszakos rendezvényekért és a később kiépülő szabad strand ellátásáért felelne – 022/8 helyrajzi számú tervezési terület, valamint a Korm. határozatban kijelölt helyrajzi számú területek. A terület magas kialakítási költsége miatt is indokolt a terület ellátásáért felelős állandó transzformátorok kialakítása, elkerülve ezzel az évente jelentkező problémát, amit az EFOTT fesztiválból adódó időszakos kábelezés jelent. Az EFOTT rendezvény kiépítése során a primer oldali kábelek, amelyek az ideiglenes transzformátorokat (2023-ban 4 db trafó került kialakításra) látják el, életvédelmi és biztonságtechnika okokból beásásra kerülnek, a földmunkával roncsolva a térburkolatot. Transzformátorok további tervezéséhez a kiviteli tervekben való változtatás mellett az engedélyes tervek módosítása is szükséges, amely tervezés tartalma: új nyomvonalterv, kettő új trafó tervezése és a meglévő bővítése. A tervezési díj ugyan tartalmazza az engedélyezéshez szükséges díjakat, alaptérképek díját, földhivatali záradékolás díját, azonban a tervezési díj nem terjed ki az Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály (MMBO) részére fizetendő engedélyezési díjakat. Az Üzemeltető oldalán újonnan jelentkező igénye és műszaki szükségszerűségből elvégzendő pótmunkák értéke nettó 9.000.000,- Ft + ÁFA. Tekintettel arra, hogy a pótmunkák megrendelése és elvégzése a szerződéses ellenérték de minimis értékhatár alatti változásával jár, Szerződő Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján módosítják. A Szerződés értéke a módosítást követően nettó 158.000.000,- Ft-ra módosul.

Egyéb kiegészítő információk

A mértékadó teljesítményigény a korábban megvalósított események tapasztalatai alapján az EFOTT fesztivál kapcsán jelentkezik, így a tervező által meghatározott összesen 1799 kVA teljesítmény ennek adatait figyelembe véve került meghatározásra. Az engedélyezési tervben szereplő (1367 kVA), a tapasztalati teljesítményhez képest alacsonyabb érték, azonban egyrészt a 20% tartalék rendelkezésre állása, másrészt a létesítmény létrejöttével kialakuló szaniter kapacitás, kemping kapacitás, fedett rendezvénytér kapacitás, EFOTT fesztivál alatti bevonása által lehetővé tett kiváltás miatt elegendő.
Ugyanakkor az EFOTT Ker. és Szolg. Kft. mint Üzemeltető (a továbbiakban: Üzemeltető) oldalán újonnan jelentkező, az eredeti Szerződésben nem szereplő többlet áramkapacitás igénye miatt – az E.ON által kiadott Műszaki gazdasági tájékoztató alapján – a tervezési területen nem egy, hanem három transzformátorra van szükség, valamint a fenntartható üzemeltetés érdekében a meglévő csatlakozási pontot/transzformátort is szükséges áthelyezni.
Ez alapján az engedélyezési terven 3 db transzformátor kerül elhelyezésre:
- 1 db a főépület mellett, mely ennek energia ellátásáért felelne – 022/8 helyrajzi számú tervezési terület
- 1 db a telek keleti sarkban, mely a szállásépületek ellátásáért felelne – 022/8 helyrajzi számú tervezési terület
- 1 db a telek déli határában, mely a terület energia ellátásáért (közvilágítás, sportpályák, kemping), időszakos rendezvényekért és a később kiépülő szabad strand ellátásáért felelne – 022/8 helyrajzi számú tervezési terület, valamint a Korm. határozatban kijelölt helyrajzi számú területek.

A terület magas kialakítási költsége miatt is indokolt a terület ellátásáért felelős állandó transzformátorok kialakítása, elkerülve ezzel az évente jelentkező problémát, amit az EFOTT fesztiválból adódó időszakos kábelezés jelent.

Az EFOTT rendezvény kiépítése során a primer oldali kábelek, amelyek az ideiglenes transzformátorokat (2023-ban 4 db trafó került kialakításra) látják el, életvédelmi és biztonságtechnika okokból beásásra kerülnek, a földmunkával roncsolva a térburkolatot.
Transzformátorok további tervezéséhez a kiviteli tervekben való változtatás mellett az engedélyes tervek módosítása is szükséges, amely tervezés tartalma: új nyomvonalterv, kettő új trafó tervezése és a meglévő bővítése. A tervezési díj ugyan tartalmazza az engedélyezéshez szükséges díjakat, alaptérképek díját, földhivatali záradékolás díját, azonban a tervezési díj nem terjed ki az Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály (MMBO) részére fizetendő engedélyezési díjakat.

Az Üzemeltető oldalán újonnan jelentkező igénye és műszaki szükségszerűségből elvégzendő pótmunkák értéke nettó 9.000.000,- Ft + ÁFA. Tekintettel arra, hogy a pótmunkák megrendelése és elvégzése a szerződéses ellenérték de minimis értékhatár alatti változásával jár, Szerződő Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján módosítják.
A Szerződés értéke a módosítást követően nettó 158.000.000,- Ft-ra módosul.

A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:

A Szerződés megkötését megelőzően a Beruházási Ügynökség a Miniszterelnöki Biztostól azt a tájékoztatást kapta, hogy a Miniszterelnöki Biztos és a Tanács, a közút- és közműfejlesztés előkészítésére megtette a kezdeti lépéseket, de a Helyi építési szabályzat módosítása – az orosz-ukrán háború okozta gazdasági körülmények miatt – pénzügyi forrás hiányában nem történt meg, de várhatóan 2022. december 31-ig sor kerül rá. A szerződés rendelkezései szerint az engedélyezési tervek ÉTDR-be történő feltöltésének a határideje 2023. február 22. napja. Tervező a Sukorói Önkormányzat felé benyújtotta a szabályzatmódosítás-igénylés dokumentumait, hogy a szerződésben rögzített építési engedélyt megszerezhesse. Az Önkormányzat a közmű- és szabadstrand fejlesztésének elmaradása miatt, a 2022. december 14. napján megtartott nyílt testületi ülésén nem támogatta a Sukoró Építési Szabályzata (a továbbiakban: „SÉSZ”) módosítását mert a „beruházás megvalósítását nem látja biztosítottnak.” Az Önkormányzat 2022. december 14. napján megtartott nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvére hivatkozva Tervező akadályt közölt, a kialakult helyzetben a Szerződés XVII.7. pontjában foglaltakra tekintettel, miszerint „A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a hatályos magyar jogszabályok, különösen … a helyi építési szabályzat rendelkezései irányadóak.”, a szabályoknak megfelelő terveket nem tudja előállítani. Tervező az akadályoztatás tényétől függetlenül az engedélyezési terveket elkészítette és a szerződéses határidőben, 2023. február 22. napján felajánlotta elfogadásra. Ezzel egyidejűleg kérte Megrendelő hozzájárulását az ÉTDR-be való feltöltéshez. A Megrendelő Tervellenőri Osztálya a dokumentációt feltételesen – a SÉSZ módosításának feltételével – jóváhagyta. Fentiek alapján Megrendelő 2023. június 29. napján kelt levelében Tervező akadályközlését elfogadta azzal, hogy kezdeményezi a Szerződés módosítását az új teljesítési véghatáridő meghatározása érdekében. Továbbá kérte Tervezőt a tervek ÉTDR-be való feltöltésére, és a SÉSZ módosítás megtörténtéig kezdeményezte az engedélyezési hatósági eljárás azonnali felfüggesztését. A Miniszterelnöki Biztos és a Tanács feladatát képező szabályozási terv módosítása 2023. december 31. napjáig sem történt meg. A Szerződés módosításának érdekében Megrendelő megkereséssel élt a Miniszterelnöki Biztos felé az elmaradt fejlesztésekhez szükséges források rendelkezésre állásának tekintetében. A Miniszterelnöki Biztos 2024. június 20. napján tájékoztatást küldött Megrendelő felé, hogy az eddig elmaradt fejlesztésekhez szükséges források hiányában a megvalósítás és a SÉSZ módosítása nem történt meg, de előreláthatólag legkésőbb 2024. december 31. napjáig sor fog kerülni rá. A kiviteli tervek elkészültének – a Második Mérföldkő teljesítésének – feltétele az építési engedély megléte. A Második Mérföldkő a SÉSZ módosítás megtörténte után, a jogerős építési engedély birtokában lehetséges. A szabályozási terv módosítása a Miniszterelnöki Biztos és a Tanács feladatát képezte, mely a határozatban megjelölt határidőre nem valósult meg. A szabályozási terv módosításának lefolytatását, a Fiatalokért Központ felelős generáltervező, a projekt sikere érdekében a projektköltség terhére kezdeményezi, a határozatban kijelölt teljes terület integrált kezelésére. Határidőhosszabbítás a SÉSZ módosításának elmaradása okán Tervező által bejelentett akadályközlés Megrendelő általi elfogadása miatt szükséges. A határidő meghosszabbítását olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre és a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, valamint e körben az ellenérték sem változik. Erre tekintettel a határidő meghosszabbítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint történik. Az alapszerződés aláírásának napja: 2022. 10. 25., teljesítési véghatárideje: 2024. 04. 30. A szerződésmódosítás aláírásának napja: 2024. 10. 07., módosított teljesítési véghatárideje: 2024. 11. 30. A véghatáridő módosítása a ténylegesen indokolt határidőhöz igazítva történt meg azzal, hogy a véghatáridő 1 hónappal rövidebb az indokoltnál tekintettel arra, hogy a Miniszterelnöki Biztos által 2024. június 20. napján megküldött tájékoztatása szerint az eddig elmaradt fejlesztésekhez szükséges források hiányában a megvalósítás és a SÉSZ módosítása nem történt meg, de előreláthatólag legkésőbb 2024. december 31. napjáig sor fog kerülni rá

Szöveg

A Szerződés megkötését megelőzően a Beruházási Ügynökség a Miniszterelnöki Biztostól azt a tájékoztatást kapta, hogy a Miniszterelnöki Biztos és a Tanács, a közút- és közműfejlesztés előkészítésére megtette a kezdeti lépéseket, de a Helyi építési szabályzat módosítása – az orosz-ukrán háború okozta gazdasági körülmények miatt – pénzügyi forrás hiányában nem történt meg, de várhatóan 2022. december 31-ig sor kerül rá. A szerződés rendelkezései szerint az engedélyezési tervek ÉTDR-be történő feltöltésének a határideje 2023. február 22. napja.

Tervező a Sukorói Önkormányzat felé benyújtotta a szabályzatmódosítás-igénylés dokumentumait, hogy a szerződésben rögzített építési engedélyt megszerezhesse. Az Önkormányzat a közmű- és szabadstrand fejlesztésének elmaradása miatt, a 2022. december 14. napján megtartott nyílt testületi ülésén nem támogatta a Sukoró Építési Szabályzata (a továbbiakban: „SÉSZ”) módosítását mert a „beruházás megvalósítását nem látja biztosítottnak.”

Az Önkormányzat 2022. december 14. napján megtartott nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvére hivatkozva Tervező akadályt közölt, a kialakult helyzetben a Szerződés XVII.7. pontjában foglaltakra tekintettel, miszerint „A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a hatályos magyar jogszabályok, különösen … a helyi építési szabályzat rendelkezései irányadóak.”, a szabályoknak megfelelő terveket nem tudja előállítani.

Tervező az akadályoztatás tényétől függetlenül az engedélyezési terveket elkészítette és a szerződéses határidőben, 2023. február 22. napján felajánlotta elfogadásra. Ezzel egyidejűleg kérte Megrendelő hozzájárulását az ÉTDR-be való feltöltéshez. A Megrendelő Tervellenőri Osztálya a dokumentációt feltételesen – a SÉSZ módosításának feltételével – jóváhagyta.

Fentiek alapján Megrendelő 2023. június 29. napján kelt levelében Tervező akadályközlését elfogadta azzal, hogy kezdeményezi a Szerződés módosítását az új teljesítési véghatáridő meghatározása érdekében. Továbbá kérte Tervezőt a tervek ÉTDR-be való feltöltésére, és a SÉSZ módosítás megtörténtéig kezdeményezte az engedélyezési hatósági eljárás azonnali felfüggesztését.

A Miniszterelnöki Biztos és a Tanács feladatát képező szabályozási terv módosítása 2023. december 31. napjáig sem történt meg. A Szerződés módosításának érdekében Megrendelő megkereséssel élt a Miniszterelnöki Biztos felé az elmaradt fejlesztésekhez szükséges források rendelkezésre állásának tekintetében.

A Miniszterelnöki Biztos 2024. június 20. napján tájékoztatást küldött Megrendelő felé, hogy az eddig elmaradt fejlesztésekhez szükséges források hiányában a megvalósítás és a SÉSZ módosítása nem történt meg, de előreláthatólag legkésőbb 2024. december 31. napjáig sor fog kerülni rá.

A kiviteli tervek elkészültének – a Második Mérföldkő teljesítésének – feltétele az építési engedély megléte. A Második Mérföldkő a SÉSZ módosítás megtörténte után, a jogerős építési engedély birtokában lehetséges. A szabályozási terv módosítása a Miniszterelnöki Biztos és a Tanács feladatát képezte, mely a határozatban megjelölt határidőre nem valósult meg. A szabályozási terv módosításának lefolytatását, a Fiatalokért Központ felelős generáltervező, a projekt sikere érdekében a projektköltség terhére kezdeményezi, a határozatban kijelölt teljes terület integrált kezelésére. Határidőhosszabbítás a SÉSZ módosításának elmaradása okán Tervező által bejelentett akadályközlés Megrendelő általi elfogadása miatt szükséges.
A határidő meghosszabbítását olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre és a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, valamint e körben az ellenérték sem változik. Erre tekintettel a határidő meghosszabbítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint történik.

Az alapszerződés aláírásának napja: 2022. 10. 25., teljesítési véghatárideje: 2024. 04. 30.
A szerződésmódosítás aláírásának napja: 2024. 10. 07., módosított teljesítési véghatárideje: 2024. 11. 30.
A véghatáridő módosítása a ténylegesen indokolt határidőhöz igazítva történt meg azzal, hogy a véghatáridő 1 hónappal rövidebb az indokoltnál tekintettel arra, hogy a Miniszterelnöki Biztos által 2024. június 20. napján megküldött tájékoztatása szerint az eddig elmaradt fejlesztésekhez szükséges források hiányában a megvalósítás és a SÉSZ módosítása nem történt meg, de előreláthatólag legkésőbb 2024. december 31. napjáig sor fog kerülni rá

Forrás: OJS 2024/S 213-663288 (2024-10-29)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások (>20 új beszerzések)

Építészeti és ezzel kapcsolatos szolgáltatások (8)

Építészeti tervezési szolgáltatások (2)