FT1 gépcsoport rekonstrukciója-ME

Rövid leírás

A Tatabánya Erőmű Kft. Ajánlatkérő telephelyén létesített FT1 helyszámú fűtőturbina gépegység (turbina: LÁNG Gépgyár, 30 bar, 415 C°, 14,6 MWe, 3000 1/min) és a csatlakozó gépészeti segédberendezések javítása, karbantartása és az FT1 hőcserélők karbantartása, hatósági vizsgálatra felkészítése.

A beszerzés leírása

Turbina (LÁNG Gépgyár, 30 bar, 415 C°, 14,6 MWe, 3000 1/min) javítása.
Meglévő, meghibásodott gépészeti berendezés alkatrészeinek javítása, összeszerelése, üzemi próbák elvégzése és üzembe helyezése. (Főbb műszaki paraméterek: 1 db turbina forgórész, 1 db turbinaház, 1 készlet szabályozó szelep, 1 készlet elzáró szerelvény, 1 db kiegyenlítő dugattyúház és tömszelence, 2 db állólapát tartó, 2 db forgórész tömszelence, 1 db regulátor, 1 készlet csapágy és csapágyház).
Gépészeti segédberendezések karbantartása:
Meglévő, több éve nem üzemelő gépészeti segédberendezések szétszerelése, tisztítása, ellenőrzése, karbantartása, szükség szerinti javítása, összeszerelése, működési próbák elvégzése, majd üzembe helyezése. (Főbb műszaki paraméterek: 1 készlet főgőz vezeték, 1 készlet szerelvény a főgőz vezetéken és elosztó kamrán, 1 db kiömlő vezeték, 1 készlet víztelenítő vezeték, 1 készlet impulzusvezeték, 1 db olajtartály, 1 készlet szerelvény az olajtartályon, 1 db páraventilátor, 1 készlet szerelvvény a páraventilátorhoz, 1 db turbo olajszivattyú, 1 db csapágyolaj szűrő, 1 db olajhűtő és 1 készlet szerelvény az olajhűtőhöz, 1 db AKKO hőmérséklet szabályozó, 2 db alaphőcserélő első szerelvényein kívüli vízszint szabályozók, vezetékek és szerelvénykészlet, 1 db utóhűtő első szerelvényeink kívüli vezetékek és szerelvénykészlet, 1 tömszelencegőz vezetékkészlet és szerelvénykészlet, 1 tömszelencegőz kondenzátor vezetékkészlet és szerelvénykészlet, 1 tömszelence befecskendezés vezetékkészlet és szerelvénykészlet, 2 db csapadékvíz szivattyú, vezetékek és szerelvénykészlet, 1 db Munters szárító, vezetékek és szerelvénykészlet, 1 készlet körléghűtő hőcserélő, vízvezetékek és szerelvénykészlet.).
Hőcserélők karbantartása, hatósági vizsgálatra felkészítéssel.
A több éve üzemen kívül lévő AH11, AH12 tervjelű alaphőcserélők és UH1 utóhűtő, csatlakozó kigőzölögtető, csővezetékek, szerelvények tisztítása, karbantartása, szükség szerinti javítása és hőcserélők hatósági vizsgálatra történő felkészítése, vizsgálaton történő közreműködéssel.
(2 db alaphőcserélő (6900 l, 17 bar), vezetékkészlet, szerelvénykészlet, 1 db utóhűtő (2150 l, 20 bar), vezetékkészlet, szerelvénykészlet, 1 db kigőzölögtető (435 l, 5 bar) vezetékkészlet, szerelvénykészlet).
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) részeként rendelkezésre bocsátott Műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Rendelet) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal „egyenértékű” -t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.

A lehetőségek leírása

Ajánlatkérő az előre nem látható többletmunkák költségének és a pótmunkák díjának elszámolására az egyösszegű nettó átalányár 10 %-ának megfelelő keretösszeget biztosít.
A keretösszeg elszámolásának részletes szabályait a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

További információk

A II.2.7) pontban megadott teljesítési határidő 160 naptári nap, az alábbi kötbérterhes részhatáridők figyelembevételével:
I. Teljesítési mérföldkő: a sikeres hidegpróbák és melegpróbák elvégzésének, egyben a próbaüzem megkezdésének kötbérterhes határideje: szerződéskötéstől számított 110. naptári nap, vagy a nyertes ajánlattevő által vállalt korábbi határidő.
A Műszaki leírás C pontja - „Hőcserélők karbantartása hatósági vizsgálatra felkészítéssel - teljesítési határideje az I. Teljesítési mérföldkő teljesítési határidejét megelőző 10. naptári nap (azaz legfeljebb a szerződéskötéstől számított 100. naptári nap) annak érdekében, hogy a használatbavételi engedély a próbaüzem megkezdésének időpontjára rendelkezésre álljon.
II. Teljesítési mérföldkő: turbina 30 naptári napos próbaüzeme befejezésének kötbérterhes határideje: az I. teljesítési mérföldkő teljesítésétől számított 30. naptári nap.
A próbaüzem időtartama fixen 30 naptári nap, a próbaüzemet az I. teljesítési mérföldkő befejezésekor meg kell kezdeni.
III. Teljesítési mérföldkő: záró dokumentáció elkészítése és műszaki átadás-átvétel, kötbérterhes határideje a II. teljesítési mérföldkő teljesítésétől számított 20. naptári nap.
II.2.5) ponthoz kiegészítés: Az ajánlati ár alszempontjai
- Egyösszegű átalányár (nettó EUR) - súlyszám: 78
- Javítási rezsióradíj (nettó EUR/fő/óra) - súlyszám: 2
A 3. értékelési részszempont esetén ajánlattevő előteljesítésre vonatkozó megajánlást az I. teljesítési mérföldkő vonatkozásában tehet.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontjai irányadók.
Kizáró okok igazolása:
A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015.(X.30.) Korm.r. (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire.
Azon AV-k vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap).
AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr. 8-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7), (9) bek. rendelkezéseire.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

M.1) Az alkalmasságot a Kr. 21.§ (3) bekezdés a) pontja alapján szükséges igazolni, a Kr. 22. § rendelkezéseire is figyelemmel az igazolásnak tartalmaznia kell legalább:
- szerződést kötő másik fél neve, címe; kapcsolattartó neve és elérhetősége,
- teljesítés ideje: kezdő és befejező időpont (év, hónap, nap);
- a szolgáltatás tárgya és mennyisége (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelőség megállapítható legyen),
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M.2.) A Kr. 21.§ (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket AT be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandók:
a) AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről (EKR nyilatkozatminta kitöltésével), a betölteni kívánt pozíció (alkalmassági követelmény) megjelölésével, valamint a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll;
b) szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával, amelyből az alkalmassági követelményben előírt végzettsége, szakmai gyakorlata egyértelműen kiderül év/hónap pontossággal (a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembevételre), valamint a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll); továbbá tartalmaznia kell a szakember rendelkezésre állásról és adatkezelésről szóló nyilatkozatát;
c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dok.-ok egyszerű másolata amennyiben releváns;
Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy AK a végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi, ebben az esetben kérjük a jogosultság megszerzésének első időpontjának feltüntetését és a nyilvántartási szám megadását az önéletrajzban, valamint a c) pont szerinti iratokat nem kell csatolni. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható. A honlapon történő ellenőrzés elősegítése érdekében AT csatolhatja a jogosultság elérési útvonalát.
Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges. Amennyiben egyenértékű végzettség / képzettség kerül bemutatásra, úgy az egyenértékűség igazolása Ajánlattevő feladata és felelőssége. AT-nek nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakemberek a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fognak. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5), 65. § (7), (9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. (11)-(11a) bek., és a Kr. 1. § (7)-(9) bek-ben, a 21. § (3a) bekezdése, a 21/A. §, valamint a 22. § (1), (4) - (5) bekezdéseiben foglaltakra.

Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)

M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben nem rendelkezik legalább egy db, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, fűtőturbina és segédberendezéseinek javítására és/vagy karbantartására vonatkozó referenciával, mely magában foglalta a hőcserélők karbantartását is .
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt (az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év) befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
M.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M.2.1) egy fő tervező szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. szerinti „EN-HŐ” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú hőenergetikai építmények tervezése jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M.2.2) egy fő szerelésvezető szakember, aki gépészmérnök vagy gépésztechnikus vagy ezzel egyenértékű végzettséggel rendelkezik.
A szakemberek között az átfedés nem megengedett, legalább 2 fő szakember bemutatása szükséges.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alk.-i köv.-nek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

Kauciók és garanciák

Késedelmi kötbér (kötbérterhes részhatáridők esetén is): Alapja a nettó Vállalkozói Díj 1 %-a naponta, max. 15 %.
Meghiúsulási kötbér: A nettó Vállalkozói Díj 30 %-a
Jótállás: 12 hónap (a többlet jótállás vállalása értékelési részszempont)
Teljesítési biztosíték: teljes nettó vállalkozói díj 5 %-a.
Jótállási biztosíték: teljes nettó vállalkozói díj 5 %-a.
A teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor, a jótállási biztosítékot a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően kell Nyertes Ajánlattevőnek rendelkezésre bocsátania és a szerződéstervezetben rögíztettek szerint kell hatályba tartania. A biztosítékok teljesíthetők a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában felsorolt módok bármelyike szerint.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre

Megrendelő előteljesítést elfogad, mely egyben értékelési részszempont is.
Megrendelő egy előlegszámla, három részszámla és egy végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja a szerződéstervezetben rögzítettek szerint.
Az igényelhető előleg mértéke: 25 %
Nyertes ajánlattevő az előleg összegével a végszámlában köteles elszámolni.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó Kbt. 135.§ (3) és (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek.
Az ajánlattétel, a szerződés és az elszámolás kifizetések pénzneme: EUR. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)

Az EKRr. 15. § (2) bek. és a Kbt. 68. § alapján. Az EKR a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően 2 órával később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4) bek. szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve az AT-k részére elérhetővé teszi.

1.) Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani az erre szolgáló „Ajánlat összeállítása” cselekménnyel, az EKR használatához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges. Mindennemű, az AK és a gazdasági szereplők közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az AK által létrehozott dokumentumokkal kapcsolatban az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.
2.) AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek, Kbt. 35. § (2a) bek., Kbt. 65. § (12) bek. alapján vizsgálja.
3.) Értékelés: adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetén 0,00-10,00 pont, módszere: 1. ár: fordított arányosítás; 2-3.: egyenes arányosítás. A KD tartalmazza az értékelés módszerének részletes leírását.
4.) Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az AT AV-t kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat.
5.) AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.1) és III.1.3) pont vonatkozásában a Kr. 28. § (3) bek.-hez képest szigorúbban állapította meg.
6.) AK a IV.2.6) pont esetében 1 hónap alatt 30 napot ért.
7.) Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban valamely dokumentum nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítást elfogadja.
8.) AT-nek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell tevékenységre vonatkozó, az alvállalkozókra, valamint a nem Magyarország területén történő tevékenységére is kiterjedő kombinált felelősségbiztosítási szerződést kötni és fenntartani az alábbi tartalommal:
- általános felelősségbiztosítás,
- szolgáltatás felelősségbiztosítás, kiterjesztve a szolgáltatás tárgyára is,
- bővített (az összeépítés kockázatát is tartalmazó) termékfelelősségbiztosítás.
Kombinált kártérítési limit: min. 795 000 EUR/kár/év
Szublimitek az általános és a szolgáltatás felelősségbiztosításra (a kiegészítő fedezetekkel) legalább 265 000 EUR/kár/év
Továbbá nyertes ajánlattevőnek a szállítások időtartamára rendelkeznie kell a le- és felrakodásra is kiterjedő szállítmánybiztosítással az alábbiak szerint:
Biztosítási összeg: 1 315 000 EUR
Fedezet típusa: all-risk + TPND kiterjesztés, fel- és lerakodással
E kötelezettségek elmulasztása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján.
9.) AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
10.) Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71. §-ának rendelkezései szerint biztosítja.
11) AK helyszíni bejárását lehetőségét biztosítja az ajánlati felhívás feladását követő 7. munkanapon 10:00 órától. A találkozás helye: Tatabánya Erőmű Kft., főporta épülete.
12) Ajánlatkérő köteles az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítani, ha ajánlattevő az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet alapján a tilalom hatálya alá tartozik. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (9) bekezdés]
13) Az eljárás a Kbt. 81. § (10) bek. alapján gyorsított eljárás.
A gyorsított eljárás indoka: Ajánlatkérő 2022/S 104-292270 azonosító számon közzétett hirdetménnyel azonos tárgyú eljárása eredménytelen lett. A megismételt eljárás rövid határidőn belül történő, sürgős lefolytatásához AK-nak kivételes érdeke fűződik, miszerint Tatabánya Megyei Jogú Város távhőtermelőjeként a város biztonságos hőellátása, annak ellátásbiztonsága AK kiemelt feladata, amelyre tekintettel már nem áll módjában a Kbt. 81. § (7) bekezdéseben meghatározott határidőket alkalmazni, mert az az erőmű működését, ezzel a távhő-szolgáltatást veszélyeztetné. A beszerzés tárgya olyan üzembiztonsági tartalékot képez, amely, ha az FT2 helyszámú 50 éves berendezés meghibásodik, a távhő kiadására a szolgáltató irányába az erőmű műszakilag képtelenné válik.
14) Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára, majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkeznie kell MSZ EN ISO 9001 szabvány szerinti tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más tagállamából származó előbbiekkel egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival. E kötelezettség elmulasztása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján.
15) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Takács Éva (00526) és dr. Kabai Ildikó (01263)
16) Részajánlattétel kizárásának indoka: A beszerzés tárgya egymásra épülő munkafolyamatokból épül fel, azok műszaki megbontása a gazdasági észszerűséggel összeegyeztethetetlen. A több ajánlattevő által történő teljesítés a garanciális kötelezettségek azonosítását és érvényesítését lehetetlenné tenné. A beruházás olyan gazdasági és műszaki egységet képez, amely biztonságtechnikai, gazdasági és költséghatékonysági szempontból észszerűen nem megbontható.

1.sz. szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2023. július 10.
Szerződésmódosítás jogalapja: Kbt. 141.§ (2)-(3) bekezdés, valamint a Kbt. 141.§ (6) bekezdés.
A VII.2.2) A módosítás okai pont folytatása (karakterkorlát miatt):
Szerződésmódosítás indokai(folytatás):
2) Fentiekre tekintettel Felek a fenti 1.) pontban rögzített feladatok ellátása érdekében a műszaki leírást módosítják (1. sz. melléklet) és ehhez kapcsolódóan a szerződéses ellenszolgáltatás összegét megemelik nettó 35 614 EUR-val, azaz harmincötezer-hatszáztizennégy euróval.
A fenti 1.) pontban rögzített további pótmunka igény, azaz új Dummies gyűrű gyártásának és cseréjének felmerülése kapcsán a teljesítési határidő módosítása is szükségessé vált az alábbiakra figyelemmel:
a) a Dummies gyűrű gyártásának és cseréjének időtartama,
b) figyelemmel arra, hogy az a) pontban jelölt alkatrész gyártásának és az új alkatrész beépítésének a Szerződés 2.1. pontjában rögzített I. teljesítési mérföldkő teljesülését megelőzően kell megvalósulnia, az I. ütem teljesítési határidejének módosítása szükséges.
A Dummies gyűrű gyártásának és cseréjének időtartamán túl szükséges a határidő meghosszabbítása figyelemmel arra, hogy az I. teljesítési mérföldkő végén lefolytatandó próbaüzemhez gőz biztosítása szükséges a Vállalkozó részére. Ugyanakkor Megrendelő üzemmenetéből adódóan erre a nyári időszakban nincs lehetőség. Előbbiekre tekintettel a Felek közös megegyezéssel az I. teljesítési mérföldkő teljesítési határidejét 2023. augusztus 26. napjára módosítják, a Szerződés 2.2., valamint 2.3. pontjaiban rögzített II. és III. teljesítési mérföldkő határidejének változatlanul hagyása mellett.
3) A fenti 1.) pontban rögzített további pótmunka igény felmerülésére figyelemmel az ellenszolgáltatás teljesítése kapcsán az elkészült munka átvétele, szerződés ellenértékének megfizetésére vonatkozó előírások módosítása is szükségessé vált a szerződés 6.1.3. pontjában rögzített 2. részszámla tekintetében.
Szerződésmódosítás jogalapja:
1) A közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződés módosítására a Kbt. 141. § rendelkezései alkalmazandók. A Kbt. 141. § (2) - (3) bekezdései a szerződésmódosítás lehetőségét az alábbiak szerint biztosítják:
„A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése- vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem.
a) az uniós értékhatárt elérő értékű szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10 %-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15 %-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.”
2) A módosítás mértéke - nettó 35 614 EUR - nem éri el az uniós értékhatárt (nettó 75 245 700,- Ft), nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 10 %-át figyelemmel arra, hogy a szerződéses ellenszolgáltatás 3,49 %-os mértékkel kerül emelésre. Továbbá a módosítás a szerződés általános jellegét sem változtatja meg, a módosításban szereplő feladatok szervesen illeszkednek a Szerződés alapján ellátandó feladatokhoz, azok ellátásával a Vállalkozó által ellátandó javítási feladatok kiegészülnek.
Fentiek alapján a jelen szerződésmódosítás mindenben megfelel a Kbt. 141. § (2) - (3) bekezdés rendelkezéseinek.
3) A Szerződés 11.1 pontja vonatkozásában a szerződésmódosítás jogalapja a Kbt. 141. § (6) bekezdése az alábbiak szerint:
„A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.”
A „Napló bejegyzésre jogosultak” adatainak változása az ajánlattételt nem befolyásolja, a szerződés gazdasági egyensúlyát, valamint az ajánlattevői kötelezettséget nem érinti.
Fentiek alapján a jelen szerződésmódosítás ezen pontja mindenben megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdés rendelkezéseinek.