Hungaroring - Irodaépület kivitelezése

A beszerzés leírása

Kivitelező feladata a Hungaroring Sport Zrt. számára egy új ikonikus bejárati épület építése, melyben kávézó- shop, porta-MOK, irodaépület kerül kialakításra. Az épület tömörfalas rendszerű, magas akusztikai védelemmel. A legkisebb energiafelhasználás érdekében az épület hűtés-fűtését megújuló energiaforrást használó levegő-levegő hőszivattyúval biztosítjuk. Cölöpalapozás készül, az épület tartószerkezetét monolit vasbeton falak, födémek alkotják. Ahol nem tartószerkezeti fal készül ott 12,5 illetve 15 cm-es gipszkarton válaszfalak kerülnek kiépítésre, a vasbeton falak előtt előtétfalak lesznek, gépészeti- és elektromos vezetékek eltakarására. Az irodaház feletti lapostetőn extenzív zöldtető illetve járható terasztető készül. Kávézó fogyasztóterében műgyanta, vizes helyiségekben és a földszinti közlekedőn kerámia, tárgyalókban és az irodák többségében moduláris padlószőnyeg burkolat, az emeleti közlekedőben, felsővezetői irodában és a MOK területén vinyl burkolat lesz. A vizes helyiségekben rugalmas cement-műanyag bázisú 2 komponensű, használati víz elleni bevonat-szigetelés készül.
Az új fogadó épület az alábbi helyiségeket tartalmazza:
földszinten: előcsarnok, tárgyaló, iroda, középvezetői iroda, open office, IT iroda, ügyeleti szoba/monitor terem, teakonyha, tárgyaló, porta, teakonyha, közlekedő, mosdó, szem. ölt., ffi. WC, mosdó, női WC, szerver, szerver, elektromos helyiség, közlekedő, közlekedő, előtér, öltöző, mosdó, WC, előtér, öltöző, mosdó, WC, akm. Wc, tároló, takarító szertár, gardrób, előtér, női wc, előtér, ffi. Wc, műszak raktár, lépcsőház, kávézó-Shop, női mosdó, ffi mosdó, AKM, TSZ, raktár, szem. öltöző, mosdó, fedett-nyitott átjáró,
I. emeleten: közlekedő, HR iroda, könyvelői iroda, pénzügy kontrolling iroda, vezetői iroda, tárgyaló, középvezetői iroda, rendezvény iroda, marketing iroda, vendég iroda, vendég iroda, teakonyha, irattár, irattár, előtér, női wc, előtér, ffi. Wc, takszer., lépcsőház, terasz,
II. emeleten: közlekedő, recepció, váró, felsővezetői iroda, mosdó, tárgyaló, iroda, felsővezetői iroda, beszerzés iroda, vendég iroda, teakonyha, gardrób, irattár, raktár, irattár, előtér, női wc, előtér, ffi. Wc, takszer., lépcsőház,
III. emeleten: közlekedő, gépészet, teakonyha, előtér, női mosdó, ffi mosdó, takszer., lépcsőház, tetőterasz, gépészeti udvar.
Konyhatechnológia: 116 m2-es nettó alapterületű fogyasztótérrel kialakított Kávézó-Shop helyiségben 24 fős ülőhely biztosított. A kávézó pulton történő átadással (önkiszolgáló jelleggel) kerül kialakításra. Az üzlettér mellett az előírások szerinti személyzeti öltöző, mosdó, wc, raktár , takszer tároló biztosított a tervezett 3-4 fő dolgozói létszámhoz. A vendégtér női-férfi vizesblokk mellett AK mentesített mozgássérült vizesblokkot is tartalmaz.
A kávézóban az alábbi tervezett kínálathoz szükséges gépek-berendezések és a kínáló pultok is beépítésre kerülnek:
o kávéféleségek,
o hűtött üdítők,
o palackozott italok,
o meleg italok,
o frissen facsart mixek,
o cukrász termékek,
o pékségi termékek
o előcsomagolt hideg-meleg egyszerű szendvicsek.
Teljes épület hasznos alapterülete: 1874,55 m2
A létesítendő L1 jelű felvonó főbb paraméterei:
Felvonó típusa: személyfelvonó
Teherbírás : 630 kg /8 személ
Főbb mennyiségek:
510 légm3 épületbontás
1370 m3 munkagödör kiemelés
650 fm cölöpalapozás
324 t betonacél szerelés
1466 m3 betonozás (statika)
4020 m2 vb. fal
1539 m2 álmennyezet
2235 m2 gk. válaszfal
1391 m2 préselt laminált gres (Kerlite) átszellőztetett homlokzatburkolat
387 m2 SCHÜCO függönyfal
417 m2 egyhéjú terasztető
652 m2 lapostető
1106 m2 csapadékvíz elleni szigetelés
1195 m2 térkőburkolat
4211 db növényültetés
1540 m2 padlóburkolás
6944 m2 festés
7351 m2 zsaluzás
105 férőhelyes parkoló
1124 m2 zöldfelület kialakítása
közműépítés:
235 fm KPE vezeték építése
286 fm KG-PVC cső fektetése
23 db betonakna építése
111 fm földkábel fektetése
A beruházás építési engedéllyel rendelkezik.
A kivitelezési tevékenység opciós tervezett mennyiségei:
Oltóvíz tározó előregyártott vasbeton tartályból szívóaknával, szívócsonkkal: 3 db
2023-as Formula 1 Magyar Nagydíj ideje előtt, alatt, illetve után (mindösszesen legfeljebb 14 naptári napra) kivitelező visszaadja a Hungaroring főbejáratához vezető utat az ajánlatkérőnek és biztosítja a Főbejáraton való akadálymentes személy- és gépjármű átközlekedést. Ezalatt ajánlatkérő biztonsági szolgálattal biztosítja az átlhaladó forgalom ellenőrzését. Ezen időszakon belül, a Formula 1 Magyar Nagydíj hétvégéjén és az előtte lévő 2 naptári napon, összesen 4 napig a munkavégzés a nemzetközi biztonsági követelményekre tekintettel nem engedélyezett, a Hungaroring Sport Zrt. területére belépni nem lehetséges. A Formula 1 Magyar Nagydíj megrendezéséhez a jelzett 4 nap időtartamra a kivitelező Vállalkozó a Főbejárati úton kívül a Megrendelőnek visszaadja a Főbejárat melletti „Médiabejárathoz” vezető utat, járdát és a Volán buszmegállót, valamint a két bejárati utat összekötő útszakaszt, továbbá lehetővé teszi ezen útszakaszokon való tiszta, és akadálymentes személy- és gépjármű forgalmat A 2023-as Formula 1 Magyar Nagydíj időszaka a teljesítési (18 hónapos) időszakba beleszámít.
Jelen pontban meghatározott mennyiségek tájékoztató jellegűek, további információkat a Közbeszerzési Dokumentumok, műszaki leírás, valamint a további műszaki dokumentáció tartalmaz. A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.
Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.

A lehetőségek leírása

Oltóvíz tározó Hydrostella HY-R307 (vagy azzal egyenértékű) előregyártott vasbeton tartályból szívóaknával, szívócsonkkal: 3 db
Ajánlatkérő az 1. értékelési szempont vonatkozásában az opciós tétel nélküli megajánlott árat fogja értékelni. Ajánlatkérő a jelölt opciós tevékenységek vonatkozásában nem vállal kötelezettséget azok lehívására, további részletek a szerződéstervezetben. Az opciós tevékenységek megrendelésének határideje legkésőbb a munkaterület átadását követő 420. naptári nap.

További információk

A II.2.7) pont: A teljesítés végső határideje (a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárására, kötbérterhes határidő): a munkaterület átadását követő 18 hónap, a Vállalkozó műszaki ütemtervének megfelelően.
II.2.5. ponthoz: Értékelési szempont a legjobb ár-érték arány (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont). Módszer: ár szempont: fordított arányosítás; minőségi szempont (többlettapasztalat): egyenes arányosítás. Építéstechnológiai terv és Munkaerőterv: pontkiosztás módszere.
Pontszám: 0-100, részletesen a KD-ban.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (ALK IG), akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. AK a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t, vagy az ALK IG részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bek meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.
Az AT-nek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/ személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr1.) 1. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az EKR által űrlapon generált és a Kr. 4-7. §-ában foglaltak szerint kitöltött Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) kitöltésével és benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben előírt kizáró okok hatálya alá.
Az AT (közös ajánlattétel esetén külön-külön) nyilatkozni köteles továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső olyan AV-t, amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában (EKR űrlapon, a Kbt. 67. § (4) bek. alapján).
A Kr1. 15. § (1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok fenn nem állásának igazolására. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Az AK által a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr1. 1. § (2)-(5) és (7) bekezdései, valamint a Kr1. 8. §-a, 10. §-a (nem Magyarországon letelepedett AT esetén), 12-16. §-ai is megfelelően alkalmazandók.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges). Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani EKR űrlapon.
A Kr1. 1. § (7) bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Öntisztázás a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján. A jogerős vagy véglegessé vált határozatot az EEKD-val egyidejűleg kell az EKR-ben benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
SZ.1. A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Kr. (továbbiakban: Kr2) 21. § (1) bek. alapján AK előírja, hogy:
Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő nem szerepel az 1997.évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország kivitelezői nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban a kivitelezési tevékenység vonatkozásában előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Igazolási mód:
Előzetes vizsgálat EEKD alapján a Kr1. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. szerint. AK nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását, de kéri az EEKD IV. rész alfa pontjának kitöltését.
AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7), (9) bekezdése, a 69. § (11)-(11a) bekezdése és Kr1. 1. § (7) bekezdése is irányadó.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a) bekezdésére, a 41/A.§ (4)-(5) bekezdéseire, a 65. § (12) bekezdésre és a 69. § (11a) bekezdésére.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

P.1. Ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a Kr1. 19. § (1) bekezdés c) pontja szerint csatolja az ajánlattételi felhívás feladását megelőző két, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítési tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló - adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt - nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr1. 19. § (2)-(3) és (5)-(7) bekezdéseiben foglalt lehetőségekre.
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kr1. 1. § (1) bekezdésének és II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek azzal, hogy az Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát, az alkalmassági követelmények előzetes igazolása kapcsán, azaz a IV. Rész „alfa” szakasz (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) kitöltését.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására vonatkozó dokumentumok bekérése az ajánlatkérő felhívása alapján a Kr1. 1. § (2) bekezdésének és 19. § foglaltaknak megfelelően.
Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása tekintetében Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.
Az előírt igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) és (11) bekezdése szerint kerül sor utólagosan, az erre felkért ajánlattevők részéről.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, azonban az igazolásokat ajánlattevő nyújtja be az EKR-en keresztül.

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 2 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (azaz magasépítési tevékenység) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el a nettó 1 500 000 000,- Ft összeget.
A később létrejött gazdasági szereplők vonatkozásában az ajánlatkérő nem határoz meg a fentitől eltérő árbevételi követelményt. Amennyiben ajánlattevő az előírt időszak kezdete után kezdte meg működését alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működési ideje alatt nem érte el az előírt összeget a meghatározott tárgyban (magasépítési tevékenység).
A P.1. alkalmassági követelményeknek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

A Kr1. 1.§ (1) alapján az érintett GSZ-nek ajánlatában az EEKD EKR-ben történő benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján előírt alábbi alkalmassági követelményeknek. AK a Kr1. 2. § (5) bek. alapján az alk köv-ek előzetes igazolására elfogadja az érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban (IV. rész alfa pont ’Igen’ válasszal való kitöltését).
Az alkalmasság igazolását AK a Kbt. 69. §-ra figyelemmel kérheti Ajánlattevőktől. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a) bek., 41/A. § (4) és (5) bek., 65. § (6)-(9), (11)-(12) bek., 69. § (11) (11a) bekezdésre, a Kr1. 1. § (7) és 24. § (1)-(2) bekezdéseire.
M.1. A Kr1. 21. § (2) bek. a) pontja és (2a) bekezdésének a) pontja alapján a felhívás feladástól visszafelé számított öt évben (60 hónapban) befejezett, de legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése. A referenciát a Kr1. 22. § (3), (5) bek. szerint, a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.
Az igazolásnak tartalmaznia kell:
- szerződést kötő másik fél neve, székhelye, kapcsolattartó elérhetősége
- építési beruházás tárgya és mennyisége (oly módon, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés megállapítható legyen),
- teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező (sikeres műszaki átadás-átvétel lezárása) időpont) és helye;
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Közös AT teljesítés esetén a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie, az AT által végzett munkáknak (saját teljesítés arányának). Irányadó a Kr. 22. § (5) bek. is.
Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140. § (9) bek. szerint kell igazolnia az alk. feltételnek való megfelelést. Ha AT az eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja alk-át igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is.
M.2. A Kr1. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján AT adja meg azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, ismertesse képzettségüket, szakmai tapasztalatukat, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal már rendelkezik az ajánlattételkor csatolandó:
a) AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét /végzettségét, kamarai nyilvántartási számát, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;
b) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat,
c) szakmai gyakorlatot, valamint szakmai többlettapasztalatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a a szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata is megállapíthatóadott esetben), A szakmai önéletrajzban fel kell tüntetni az jogosultság első megszerzésének dátumát év-hó-nap pontossággal, ill. az elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető.
AK a jogosultság meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi.
Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattételkor úgy csatolandó:
a) AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét / végzettségét, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;
b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül, a szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata is megállapítható adott esetben) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
c) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
AK a szakember(ek) szakmai tapasztalatainak időtartamát (az adott tapasztalat kezdetét és befejezését is) az önéletrajzban év, hónap pontossággal kéri. Az időben párhuzamos szakmai tapasztalatokat AK csak egyszer veszi figyelembe.
Egyenértékű végzettség, képzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget, képzettséget igazoló intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát.

Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)

M.1. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciát:
M.1.1. Legalább 1000 m2 nettó alapterületű, többszintes monolit vasbeton épület építése, amely során cölöpalapozás és legalább 900 m2 szerelt és/vagy átszellőztetett homlokzatépítés készült
M.1.2. Új épület építése és/vagy meglévő épület felújítása során:
- legalább 5000 m2 festés,
- legalább 5000 m2 zsaluzás,
- legalább 1000 m3 betonozás.
- legalább 60 férőhelyes parkoló kialakítása,
- konyhatechnológia
- közműépítés.
Ajánlatkérő az M.1.1. referencia tekintetében többszintes épületen ért minden épületet, amely a földszinten kívül további egy szinttel rendelkezik felfelé vagy lefelé.
Az M.1.1. referencia egy szerződésből teljesíthető.
Az M.1.2. referencia követelmény elemeit nem kötelező egy szerződésből teljesíteni, de legfeljebb 4 szerződésből igazolható a megfelelés és a referenciaelemek (pl. zsaluzás) nem adódhatnak össze több szerződésből.
M.2. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be:
M.2.1. egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel, vagy képzettség (vagy azzal egyenértékű végzettséggel, vagy képzettség) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M.2.2. egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. sor „Építménygépészeti szakterület „MV-ÉG” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel, vagy képzettség (vagy azzal egyenértékű végzettséggel, vagy képzettség) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M.2.3. egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. sor „Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel, vagy képzettség (vagy azzal egyenértékű végzettséggel, vagy képzettség) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Egy szakember legfeljebb egy pozícióra jelölhető (tehát ugyanaz a személy nem mutatható be egyszerre pl. MV-É és MV-ÉG jogosultságra is, kizárólag csak az egyikre).
Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.

A szerződés teljesítésének feltételei

Késedelmi kötbér: nettó Vállalkozói Díj 0,5 %-a késedelmes naptári naponként, max. 20 %.
Eseti Kötbér: 100 000 Ft/ alkalom,max: nettó Vállalkozói Díj 20 %
Meghiúsulási kötbér: nettó Vállalkozói Díj 30 %-a.
Jótállási kötelezettség: Sikeres átadás-átvételt követő naptól min. 36 hónap (kötelező jótállás). A jótállási időtartam a kijavított rész vonatkozásában, a kijavítás időpontjától újra kezdődik.
Igényelhető előleg mértéke: 30 % (két részletben). Előleg-visszafizetési biztosíték a szerződéstervezet szerint.
Jótállási és teljesítési biztosíték: a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 2-2%-a.
Nyertes AT az előleget arányosan a benyújtásra kerülő részszámlákban köteles elszámolni.
Szerződés finanszírozás 100% hazai forrásaiból történik, formája utófinanszírozás. Támogatási intenzitás mértéke 100 %, amely módosulhat.
Kifizetésekre utólag, a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. 10 db részszámla (10-10% és 1 db7%),1db végszámla (3%). Irányadó Kbt.135.§ (1), (3) és (5)-(6) bek, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek. és a 6:155. §-a, AV igénybevétele esetén a Kr2.32/A. §-a, a 2016. évi IX. tv., 322/2015.(X.31.) Korm. r., Áfa tv.
Ajánlattétel, szerződés, kifizetés pénzneme: HUF.
Tartalékkeret: a nettó szerződéses ellenszolgáltatás 4%-a.
A részletes fizetési feltételeket az SZT tartalmazza.

Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)

Az ajánlatok felbontása: a Kbt. 68. §-a és a 424/2017. Korm. rendelet szerint.
Az EKR r. 15. § (2) bek. alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

1) AK felhívja a figyelmet, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKR r. 6. § (1) bek.].
2) AK az előírt alkalmassági követelményeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
3) Ajánlatban az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell csatolni EEKD-t (a felolvasólapot, Kbt. 66. § (2) bek. szerinti; Kbt.66. § (6) bek a) és b) szerinti nyilatkozatot (nemleges nyilatkozatot is) és a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot (nemleges tartalom esetén is) és egyéb előírt nyilatkozatokat (részletesen kifejtve: KD)
4) AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell a nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát vagy a 2006.évi V. törvény 9. § (1) bek. szerinti aláírásmintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.
5) Üzleti titok: irányadó a Kbt.44. § (1)-(4) bek. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bek. szerinti meghatalmazást.
6) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén legkésőbb a szerződés szerinti munkaterület átadás- átvétel időpontjától a szerződés teljesítésének befejezéséig legalább 300 millió HUF/év, valamint 100 millió HUF/kár összegű, CAR-rendszerű (összkockázati), az alvállalkozók keresztfelelősségét is magában foglaló építési-szerelési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. AT köteles nyertessége esetén azt a munkaterület átadás - átvétel megkezdéséig megkötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum hiteles másolati példányát az AK részére benyújtani. A biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum benyújtásának elmaradása AT szerződésszegésnek minősül. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös AT-k egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással.
7) AK és az AT-k közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik.
8) AT szakmai ajánlata részeként köteles csatolni: az árazatlan költségvetés(ek)et teljeskörűen beárazva, azaz minden költségsort kitöltve (pdf formátumban cégszerűen aláírva ÉS szerkeszthető xls (excel) formátumban is) és a 3.1 és 3.2. értékelési szempont vonatkozásában benyújtott ajánlatát, továbbá nyilatkozata a 2. értékelési szempont tekintetében bemutatni kívánt szakemberről.
9) AK alkalmazza a Kbt.75. § (2) bek. e) pontját és a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
10) Hiánypótlási a Kbt. 71.§-ban foglaltak szerint azzal, hogy a Kbt.71.§ (6) bek. szerinti korlátozást alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén.
11) AK a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
12) Irányadó a Kbt. 69. § (7) bek. utolsó fordulata.
13) Tárgyi eljárást a BMSK Zrt. a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság nevében eljárva folytatja le, aki a közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezési szerződést, mint megrendelő köti meg.
14) Az eljárásban eljáró FAKSZ: Fazekas-Hodos Anett (lajstromszáma: 01226).
15) AK a felhívás IV.2.6) pontja szerinti időtartam alatt 60 naptári napot ért.
16) Az ajánlati biztosíték mértéke: nettó 25 000 000 Ft amely teljesíthető -az AT választása szerint- átutalással az AK 10300002-20208073-00003285sz. bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v. biztosító által vállalt garancia v. készfizető kezesség biztosításával, v. biztosítási szerződés alapján kiállított -készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Utalás esetén fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.
17. Helyszíni bejárás időpontja: eljárást megindító hirdetmény (TED) megjelenését követő 5. munkanap 10:00 óra Találkozási pont: főbejárat
18. Az ajánlattétel, az igazolások benyújtása és a teljesítés nyelve: magyar. Az idegen nyelvű iratok, nyilatkozatok azok magyar nyelvű fordításának eredeti vagy másolati példányával együtt nyújtandók be.
19. Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a Kbt. 136. § (2) bek. szerinti meghatalmazást biztosítani.
20. AK jelzi, hogy nyertes AT-vel a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 28. § (1) bek. alapján a szerződéskötést követően egyeztetést folytathat, mely során a beépítésre kerülő egyes tételek véglegesíthetők. Irányadó továbbá a rendelet 28. § (2) és (3) bek-e is.
21. Részajánlattétel kizárásának indoka: Az elvégzendő feladatok, az építési beruházás jellege, a műszaki egység, valamint a gazdasági ész-szerűség a kivitelezés során nem teszi lehetővé az eljárás részekre bontását. A jelen közbeszerzési eljárás esetén, figyelemmel annak műszaki tartalmára a részekre történő ajánlattétel biztosítása azt jelentené, hogy a szakági munkákra lehetne külön-külön ajánlatot tenni. Ez azt is jelenti, hogy Megrendelőnek (ajánlatérőnek) kellene a generálkivitelezői, vagyis a teljes építési folyamat meg-szervezésének feladatait ellátnia, amely kizárt, tekintettel arra, hogy annak jogszabályi feltételei (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet) ajánlatkérő esetében hiányoznak.
22. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a hazai forrás biztosítása érdekében előterjesztés alapján kormányzati döntési eljárás van folyamatban. A hazai forrás rendelkezésre bocsátására irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben, vagy nem a jelen felhívás szerinti teljesítési határidőnek megfelelő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Fentiek értelmében AK a Kbt. 53.§ (5)-(6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján felhívja az AT-k figyelmét, hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét, teljesítési határidőnek megfelelő fizikai befejezési határidőt biztosító TSZ nem kerül megkötésre vagy a hazai forrás nem kerül biztosításra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. AK a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki.
23. Ajánlatkérő szerződés hatálybalépését követően a munkaterületet legkorábban 2022.08.08. napján (a 2022-as Formula 1 Magyar Nagydíj befejezését követően) adja a vállalkozó birtokába.
Folytatás karakterkorlátozás okán a VI.4) pontban.

Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)

A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.3) További információk (folytatás):
24. Nyertes ajánlattevő köteles MSZ ISO 45001 munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányításrendszert a szerződés hatálya alatt fenntartani, és a teljesítést annak hatálya alatt végezni, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerint a fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő irányítási intézkedések leírását alkalmazni. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles előbbiekről.
25. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr2. V/A. fejezetében és a 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendeletben foglaltakra. A szerződés teljesítése során a nyertes AT-ként szerződő fél köteles az Üvegkapu alkalmazására. A közbesz. eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítési feltétele az Üvegkapu alkalmazásának nyertes AT általi biztosítása.
26. Ajánlattevőnek ajánlata részeként AK által biztosított EKR nyilatkozatminta kitöltésével nyilatkoznia szükséges arról, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte.

Nyertes Ajánlattevő (F-W Hungaroring Konzorcium)
Név: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zrt.
székhely: 8086 Felcsút, Fő utca 217
adószám: 25308673-2-07
Név: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Kft.
székhely: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.
adószám: 11469830-2-44
vállalkozó díj mértéke, összetétele:
Nettó vállalkozói díj: 3 176 953 739,- Ft
Tartalékkeret (4%) 127 078 150,- Ft
nettó összesen: 3 304 031 889 ,- Ft
Az opciós tétel ellenértéke, annak megrendelése és teljesítése esetén: Nettó vállalkozói díj: 28 514 625,- Ft
További ajánlattevő:
BUILD IT Mérnökiroda Kft.
1037 Budapest, Bóbita utca 2. E.lház. 1. em.
Adószám: 11732167-2-41.