Hungaroring - Irodaépület kivitelezése

Hungaroring Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kivitelező feladata a Hungaroring Sport Zrt. számára egy új ikonikus bejárati épület építése, melyben kávézó- shop, porta-MOK, irodaépület kerül kialakításra.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2022-04-19. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2022-03-11.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda?

• Hungaroring Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Mi az?

Hol?

• Pest › Pest

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2022-03-11	Ajánlati felhívás
2022-04-14	További információk
2023-01-10	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-04-05	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2022-03-11)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési munkák
Hivatkozási szám: EKR000036182022
Rövid leírás:

Kivitelező feladata a Hungaroring Sport Zrt. számára egy új ikonikus bejárati épület építése, melyben kávézó- shop, porta-MOK, irodaépület kerül kialakításra.

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építési munkák 📦
További CPV-kód: Épületbontás és bontási munka, földmunka 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Pest 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő neve: HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postacím: Hungaroring Út 10
Postai irányítószám: 2146
Postai város: Mogyoród
Kapcsolat
Internetcím: http://www.hungaroring.hu 🌏
E-mail: office@hungaroring.hu 📧
Telefon: +36 28444444 📞
Fax: +36 28441860 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000036182022/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000036182022/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-03-11 📅
Benyújtási határidő: 2022-04-19 📅
Közzététel dátuma: 2022-03-16 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 053-136796
HL-S szám: 53
További információk

A II.2.7) pont: A teljesítés végső határideje (a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárására, kötbérterhes határidő): a munkaterület átadását követő 18 hónap, a Vállalkozó műszaki ütemtervének megfelelően. II.2.5. ponthoz: Értékelési szempont a legjobb ár-érték arány (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont). Módszer: ár szempont: fordított arányosítás; minőségi szempont (többlettapasztalat): egyenes arányosítás. Építéstechnológiai terv és Munkaerőterv: pontkiosztás módszere. Pontszám: 0-100, részletesen a KD-ban.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Az új fogadó épület az alábbi helyiségeket tartalmazza:

földszinten: előcsarnok, tárgyaló, iroda, középvezetői iroda, open office, IT iroda, ügyeleti szoba/monitor terem, teakonyha, tárgyaló, porta, teakonyha, közlekedő, mosdó, szem. ölt., ffi. WC, mosdó, női WC, szerver, szerver, elektromos helyiség, közlekedő, közlekedő, előtér, öltöző, mosdó, WC, előtér, öltöző, mosdó, WC, akm. Wc, tároló, takarító szertár, gardrób, előtér, női wc, előtér, ffi. Wc, műszak raktár, lépcsőház, kávézó-Shop, női mosdó, ffi mosdó, AKM, TSZ, raktár, szem. öltöző, mosdó, fedett-nyitott átjáró,

I. emeleten: közlekedő, HR iroda, könyvelői iroda, pénzügy kontrolling iroda, vezetői iroda, tárgyaló, középvezetői iroda, rendezvény iroda, marketing iroda, vendég iroda, vendég iroda, teakonyha, irattár, irattár, előtér, női wc, előtér, ffi. Wc, takszer., lépcsőház, terasz,

II. emeleten: közlekedő, recepció, váró, felsővezetői iroda, mosdó, tárgyaló, iroda, felsővezetői iroda, beszerzés iroda, vendég iroda, teakonyha, gardrób, irattár, raktár, irattár, előtér, női wc, előtér, ffi. Wc, takszer., lépcsőház,

III. emeleten: közlekedő, gépészet, teakonyha, előtér, női mosdó, ffi mosdó, takszer., lépcsőház, tetőterasz, gépészeti udvar.

Konyhatechnológia: 116 m2-es nettó alapterületű fogyasztótérrel kialakított Kávézó-Shop helyiségben 24 fős ülőhely biztosított. A kávézó pulton történő átadással (önkiszolgáló jelleggel) kerül kialakításra. Az üzlettér mellett az előírások szerinti személyzeti öltöző, mosdó, wc, raktár , takszer tároló biztosított a tervezett 3-4 fő dolgozói létszámhoz. A vendégtér női-férfi vizesblokk mellett AK mentesített mozgássérült vizesblokkot is tartalmaz.

A kávézóban az alábbi tervezett kínálathoz szükséges gépek-berendezések és a kínáló pultok is beépítésre kerülnek:

o kávéféleségek,

o hűtött üdítők,

o palackozott italok,

o meleg italok,

o frissen facsart mixek,

o cukrász termékek,

o pékségi termékek

o előcsomagolt hideg-meleg egyszerű szendvicsek.

Teljes épület hasznos alapterülete: 1874,55 m2

A létesítendő L1 jelű felvonó főbb paraméterei:

Felvonó típusa: személyfelvonó

Teherbírás : 630 kg /8 személ

Főbb mennyiségek:

510 légm3 épületbontás

1370 m3 munkagödör kiemelés

650 fm cölöpalapozás

324 t betonacél szerelés

1466 m3 betonozás (statika)

4020 m2 vb. fal

1539 m2 álmennyezet

2235 m2 gk. válaszfal

1391 m2 préselt laminált gres (Kerlite) átszellőztetett homlokzatburkolat

387 m2 SCHÜCO függönyfal

417 m2 egyhéjú terasztető

652 m2 lapostető

1106 m2 csapadékvíz elleni szigetelés

1195 m2 térkőburkolat

4211 db növényültetés

1540 m2 padlóburkolás

6944 m2 festés

7351 m2 zsaluzás

105 férőhelyes parkoló

1124 m2 zöldfelület kialakítása

közműépítés:

235 fm KPE vezeték építése

286 fm KG-PVC cső fektetése

23 db betonakna építése

111 fm földkábel fektetése

A beruházás építési engedéllyel rendelkezik.

A kivitelezési tevékenység opciós tervezett mennyiségei:

Oltóvíz tározó előregyártott vasbeton tartályból szívóaknával, szívócsonkkal: 3 db

2023-as Formula 1 Magyar Nagydíj ideje előtt, alatt, illetve után (mindösszesen legfeljebb 14 naptári napra) kivitelező visszaadja a Hungaroring főbejáratához vezető utat az ajánlatkérőnek és biztosítja a Főbejáraton való akadálymentes személy- és gépjármű átközlekedést. Ezalatt ajánlatkérő biztonsági szolgálattal biztosítja az átlhaladó forgalom ellenőrzését. Ezen időszakon belül, a Formula 1 Magyar Nagydíj hétvégéjén és az előtte lévő 2 naptári napon, összesen 4 napig a munkavégzés a nemzetközi biztonsági követelményekre tekintettel nem engedélyezett, a Hungaroring Sport Zrt. területére belépni nem lehetséges. A Formula 1 Magyar Nagydíj megrendezéséhez a jelzett 4 nap időtartamra a kivitelező Vállalkozó a Főbejárati úton kívül a Megrendelőnek visszaadja a Főbejárat melletti „Médiabejárathoz” vezető utat, járdát és a Volán buszmegállót, valamint a két bejárati utat összekötő útszakaszt, továbbá lehetővé teszi ezen útszakaszokon való tiszta, és akadálymentes személy- és gépjármű forgalmat A 2023-as Formula 1 Magyar Nagydíj időszaka a teljesítési (18 hónapos) időszakba beleszámít.

Jelen pontban meghatározott mennyiségek tájékoztató jellegűek, további információkat a Közbeszerzési Dokumentumok, műszaki leírás, valamint a további műszaki dokumentáció tartalmaz. A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.

Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.

Időtartam: 18 hónap
A lehetőségek leírása:

Oltóvíz tározó Hydrostella HY-R307 (vagy azzal egyenértékű) előregyártott vasbeton tartályból szívóaknával, szívócsonkkal: 3 db

Ajánlatkérő az 1. értékelési szempont vonatkozásában az opciós tétel nélküli megajánlott árat fogja értékelni. Ajánlatkérő a jelölt opciós tevékenységek vonatkozásában nem vállal kötelezettséget azok lehívására, további részletek a szerződéstervezetben. Az opciós tevékenységek megrendelésének határideje legkésőbb a munkaterület átadását követő 420. naptári nap.

További információk:

II.2.5. ponthoz: Értékelési szempont a legjobb ár-érték arány (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont). Módszer: ár szempont: fordított arányosítás; minőségi szempont (többlettapasztalat): egyenes arányosítás. Építéstechnológiai terv és Munkaerőterv: pontkiosztás módszere.

Pontszám: 0-100, részletesen a KD-ban.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Mogyoród 0242/25, 2146 Mogyoród, Hungaroring u. 10.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (ALK IG), akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. AK a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t, vagy az ALK IG részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bek meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.

Az AT-nek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/ személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr1.) 1. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az EKR által űrlapon generált és a Kr. 4-7. §-ában foglaltak szerint kitöltött Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) kitöltésével és benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben előírt kizáró okok hatálya alá.

Az AT (közös ajánlattétel esetén külön-külön) nyilatkozni köteles továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső olyan AV-t, amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában (EKR űrlapon, a Kbt. 67. § (4) bek. alapján).

A Kr1. 15. § (1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok fenn nem állásának igazolására. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

Az AK által a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr1. 1. § (2)-(5) és (7) bekezdései, valamint a Kr1. 8. §-a, 10. §-a (nem Magyarországon letelepedett AT esetén), 12-16. §-ai is megfelelően alkalmazandók.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges). Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani EKR űrlapon.

A Kr1. 1. § (7) bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Öntisztázás a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján. A jogerős vagy véglegessé vált határozatot az EEKD-val egyidejűleg kell az EKR-ben benyújtani.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

SZ.1. A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Kr. (továbbiakban: Kr2) 21. § (1) bek. alapján AK előírja, hogy:

Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő nem szerepel az 1997.évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország kivitelezői nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban a kivitelezési tevékenység vonatkozásában előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Igazolási mód:

Előzetes vizsgálat EEKD alapján a Kr1. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. szerint. AK nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását, de kéri az EEKD IV. rész alfa pontjának kitöltését.

AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7), (9) bekezdése, a 69. § (11)-(11a) bekezdése és Kr1. 1. § (7) bekezdése is irányadó.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a) bekezdésére, a 41/A.§ (4)-(5) bekezdéseire, a 65. § (12) bekezdésre és a 69. § (11a) bekezdésére.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

P.1. Ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a Kr1. 19. § (1) bekezdés c) pontja szerint csatolja az ajánlattételi felhívás feladását megelőző két, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítési tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló - adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt - nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr1. 19. § (2)-(3) és (5)-(7) bekezdéseiben foglalt lehetőségekre.

Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kr1. 1. § (1) bekezdésének és II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek azzal, hogy az Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát, az alkalmassági követelmények előzetes igazolása kapcsán, azaz a IV. Rész „alfa” szakasz (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) kitöltését.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására vonatkozó dokumentumok bekérése az ajánlatkérő felhívása alapján a Kr1. 1. § (2) bekezdésének és 19. § foglaltaknak megfelelően.

Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása tekintetében Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.

Az előírt igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) és (11) bekezdése szerint kerül sor utólagosan, az erre felkért ajánlattevők részéről.

A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, azonban az igazolásokat ajánlattevő nyújtja be az EKR-en keresztül.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 2 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (azaz magasépítési tevékenység) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el a nettó 1 500 000 000,- Ft összeget.

A később létrejött gazdasági szereplők vonatkozásában az ajánlatkérő nem határoz meg a fentitől eltérő árbevételi követelményt. Amennyiben ajánlattevő az előírt időszak kezdete után kezdte meg működését alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működési ideje alatt nem érte el az előírt összeget a meghatározott tárgyban (magasépítési tevékenység).

A P.1. alkalmassági követelményeknek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel.

Műszaki és szakmai képességek:

A Kr1. 1.§ (1) alapján az érintett GSZ-nek ajánlatában az EEKD EKR-ben történő benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján előírt alábbi alkalmassági követelményeknek. AK a Kr1. 2. § (5) bek. alapján az alk köv-ek előzetes igazolására elfogadja az érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban (IV. rész alfa pont ’Igen’ válasszal való kitöltését).

Az alkalmasság igazolását AK a Kbt. 69. §-ra figyelemmel kérheti Ajánlattevőktől. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a) bek., 41/A. § (4) és (5) bek., 65. § (6)-(9), (11)-(12) bek., 69. § (11) (11a) bekezdésre, a Kr1. 1. § (7) és 24. § (1)-(2) bekezdéseire.

M.1. A Kr1. 21. § (2) bek. a) pontja és (2a) bekezdésének a) pontja alapján a felhívás feladástól visszafelé számított öt évben (60 hónapban) befejezett, de legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése. A referenciát a Kr1. 22. § (3), (5) bek. szerint, a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.

Az igazolásnak tartalmaznia kell:

- szerződést kötő másik fél neve, székhelye, kapcsolattartó elérhetősége

- építési beruházás tárgya és mennyisége (oly módon, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés megállapítható legyen),

- teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező (sikeres műszaki átadás-átvétel lezárása) időpont) és helye;

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Közös AT teljesítés esetén a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie, az AT által végzett munkáknak (saját teljesítés arányának). Irányadó a Kr. 22. § (5) bek. is.

Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140. § (9) bek. szerint kell igazolnia az alk. feltételnek való megfelelést. Ha AT az eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja alk-át igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is.

M.2. A Kr1. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján AT adja meg azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, ismertesse képzettségüket, szakmai tapasztalatukat, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal már rendelkezik az ajánlattételkor csatolandó:

a) AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét /végzettségét, kamarai nyilvántartási számát, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;

b) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat,

c) szakmai gyakorlatot, valamint szakmai többlettapasztalatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a a szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata is megállapíthatóadott esetben), A szakmai önéletrajzban fel kell tüntetni az jogosultság első megszerzésének dátumát év-hó-nap pontossággal, ill. az elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető.

AK a jogosultság meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi.

Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattételkor úgy csatolandó:

a) AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét / végzettségét, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;

b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül, a szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata is megállapítható adott esetben) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;

c) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.

AK a szakember(ek) szakmai tapasztalatainak időtartamát (az adott tapasztalat kezdetét és befejezését is) az önéletrajzban év, hónap pontossággal kéri. Az időben párhuzamos szakmai tapasztalatokat AK csak egyszer veszi figyelembe.

Egyenértékű végzettség, képzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget, képzettséget igazoló intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciát:

M.1.1. Legalább 1000 m2 nettó alapterületű, többszintes monolit vasbeton épület építése, amely során cölöpalapozás és legalább 900 m2 szerelt és/vagy átszellőztetett homlokzatépítés készült

M.1.2. Új épület építése és/vagy meglévő épület felújítása során:

- legalább 5000 m2 festés,

- legalább 5000 m2 zsaluzás,

- legalább 1000 m3 betonozás.

- legalább 60 férőhelyes parkoló kialakítása,

- konyhatechnológia

- közműépítés.

Ajánlatkérő az M.1.1. referencia tekintetében többszintes épületen ért minden épületet, amely a földszinten kívül további egy szinttel rendelkezik felfelé vagy lefelé.

Az M.1.1. referencia egy szerződésből teljesíthető.

Az M.1.2. referencia követelmény elemeit nem kötelező egy szerződésből teljesíteni, de legfeljebb 4 szerződésből igazolható a megfelelés és a referenciaelemek (pl. zsaluzás) nem adódhatnak össze több szerződésből.

M.2. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be:

M.2.1. egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel, vagy képzettség (vagy azzal egyenértékű végzettséggel, vagy képzettség) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M.2.2. egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. sor „Építménygépészeti szakterület „MV-ÉG” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel, vagy képzettség (vagy azzal egyenértékű végzettséggel, vagy képzettség) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M.2.3. egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. sor „Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel, vagy képzettség (vagy azzal egyenértékű végzettséggel, vagy képzettség) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Egy szakember legfeljebb egy pozícióra jelölhető (tehát ugyanaz a személy nem mutatható be egyszerre pl. MV-É és MV-ÉG jogosultságra is, kizárólag csak az egyikre).

Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Késedelmi kötbér: nettó Vállalkozói Díj 0,5 %-a késedelmes naptári naponként, max. 20 %.

Eseti Kötbér: 100 000 Ft/ alkalom,max: nettó Vállalkozói Díj 20 %

Meghiúsulási kötbér: nettó Vállalkozói Díj 30 %-a.

Jótállási kötelezettség: Sikeres átadás-átvételt követő naptól min. 36 hónap (kötelező jótállás). A jótállási időtartam a kijavított rész vonatkozásában, a kijavítás időpontjától újra kezdődik.

Igényelhető előleg mértéke: 30 % (két részletben). Előleg-visszafizetési biztosíték a szerződéstervezet szerint.

Jótállási és teljesítési biztosíték: a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 2-2%-a.

Nyertes AT az előleget arányosan a benyújtásra kerülő részszámlákban köteles elszámolni.

Szerződés finanszírozás 100% hazai forrásaiból történik, formája utófinanszírozás. Támogatási intenzitás mértéke 100 %, amely módosulhat.

Kifizetésekre utólag, a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. 10 db részszámla (10-10% és 1 db7%),1db végszámla (3%). Irányadó Kbt.135.§ (1), (3) és (5)-(6) bek, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek. és a 6:155. §-a, AV igénybevétele esetén a Kr2.32/A. §-a, a 2016. évi IX. tv., 322/2015.(X.31.) Korm. r., Áfa tv.

Ajánlattétel, szerződés, kifizetés pénzneme: HUF.

Tartalékkeret: a nettó szerződéses ellenszolgáltatás 4%-a.

A részletes fizetési feltételeket az SZT tartalmazza.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 12:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2022-04-19 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 14:00
Hely: Az ajánlatok felbontása: a Kbt. 68. §-a és a 424/2017. Korm. rendelet szerint.
További információk:

Az ajánlatok felbontása: a Kbt. 68. §-a és a 424/2017. Korm. rendelet szerint.

Az EKR r. 15. § (2) bek. alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2. Az M.2.1) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 - max. 36)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 3.1 Építéstechnológiai és organizációs terv
3.2 Munkaerőterv
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 10603226244
Más típusú ajánlatkérő: Gazdasági társaság
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Gazsi Júlia
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000036182022/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1) AK felhívja a figyelmet, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKR r. 6. § (1) bek.].

2) AK az előírt alkalmassági követelményeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

3) Ajánlatban az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell csatolni EEKD-t (a felolvasólapot, Kbt. 66. § (2) bek. szerinti; Kbt.66. § (6) bek a) és b) szerinti nyilatkozatot (nemleges nyilatkozatot is) és a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot (nemleges tartalom esetén is) és egyéb előírt nyilatkozatokat (részletesen kifejtve: KD)

4) AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell a nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát vagy a 2006.évi V. törvény 9. § (1) bek. szerinti aláírásmintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

5) Üzleti titok: irányadó a Kbt.44. § (1)-(4) bek. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bek. szerinti meghatalmazást.

6) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén legkésőbb a szerződés szerinti munkaterület átadás- átvétel időpontjától a szerződés teljesítésének befejezéséig legalább 300 millió HUF/év, valamint 100 millió HUF/kár összegű, CAR-rendszerű (összkockázati), az alvállalkozók keresztfelelősségét is magában foglaló építési-szerelési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. AT köteles nyertessége esetén azt a munkaterület átadás - átvétel megkezdéséig megkötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum hiteles másolati példányát az AK részére benyújtani. A biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum benyújtásának elmaradása AT szerződésszegésnek minősül. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös AT-k egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással.

7) AK és az AT-k közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik.

8) AT szakmai ajánlata részeként köteles csatolni: az árazatlan költségvetés(ek)et teljeskörűen beárazva, azaz minden költségsort kitöltve (pdf formátumban cégszerűen aláírva ÉS szerkeszthető xls (excel) formátumban is) és a 3.1 és 3.2. értékelési szempont vonatkozásában benyújtott ajánlatát, továbbá nyilatkozata a 2. értékelési szempont tekintetében bemutatni kívánt szakemberről.

9) AK alkalmazza a Kbt.75. § (2) bek. e) pontját és a Kbt. 81. § (5) bekezdését.

10) Hiánypótlási a Kbt. 71.§-ban foglaltak szerint azzal, hogy a Kbt.71.§ (6) bek. szerinti korlátozást alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén.

11) AK a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

12) Irányadó a Kbt. 69. § (7) bek. utolsó fordulata.

13) Tárgyi eljárást a BMSK Zrt. a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság nevében eljárva folytatja le, aki a közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezési szerződést, mint megrendelő köti meg.

14) Az eljárásban eljáró FAKSZ: Fazekas-Hodos Anett (lajstromszáma: 01226).

15) AK a felhívás IV.2.6) pontja szerinti időtartam alatt 60 naptári napot ért.

16) Az ajánlati biztosíték mértéke: nettó 25 000 000 Ft amely teljesíthető -az AT választása szerint- átutalással az AK 10300002-20208073-00003285sz. bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v. biztosító által vállalt garancia v. készfizető kezesség biztosításával, v. biztosítási szerződés alapján kiállított -készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Utalás esetén fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

17. Helyszíni bejárás időpontja: eljárást megindító hirdetmény (TED) megjelenését követő 5. munkanap 10:00 óra Találkozási pont: főbejárat

18. Az ajánlattétel, az igazolások benyújtása és a teljesítés nyelve: magyar. Az idegen nyelvű iratok, nyilatkozatok azok magyar nyelvű fordításának eredeti vagy másolati példányával együtt nyújtandók be.

19. Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a Kbt. 136. § (2) bek. szerinti meghatalmazást biztosítani.

20. AK jelzi, hogy nyertes AT-vel a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 28. § (1) bek. alapján a szerződéskötést követően egyeztetést folytathat, mely során a beépítésre kerülő egyes tételek véglegesíthetők. Irányadó továbbá a rendelet 28. § (2) és (3) bek-e is.

21. Részajánlattétel kizárásának indoka: Az elvégzendő feladatok, az építési beruházás jellege, a műszaki egység, valamint a gazdasági ész-szerűség a kivitelezés során nem teszi lehetővé az eljárás részekre bontását. A jelen közbeszerzési eljárás esetén, figyelemmel annak műszaki tartalmára a részekre történő ajánlattétel biztosítása azt jelentené, hogy a szakági munkákra lehetne külön-külön ajánlatot tenni. Ez azt is jelenti, hogy Megrendelőnek (ajánlatérőnek) kellene a generálkivitelezői, vagyis a teljes építési folyamat meg-szervezésének feladatait ellátnia, amely kizárt, tekintettel arra, hogy annak jogszabályi feltételei (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet) ajánlatkérő esetében hiányoznak.

22. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a hazai forrás biztosítása érdekében előterjesztés alapján kormányzati döntési eljárás van folyamatban. A hazai forrás rendelkezésre bocsátására irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben, vagy nem a jelen felhívás szerinti teljesítési határidőnek megfelelő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Fentiek értelmében AK a Kbt. 53.§ (5)-(6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján felhívja az AT-k figyelmét, hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét, teljesítési határidőnek megfelelő fizikai befejezési határidőt biztosító TSZ nem kerül megkötésre vagy a hazai forrás nem kerül biztosításra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. AK a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki.

23. Ajánlatkérő szerződés hatálybalépését követően a munkaterületet legkorábban 2022.08.08. napján (a 2022-as Formula 1 Magyar Nagydíj befejezését követően) adja a vállalkozó birtokába.

Folytatás karakterkorlátozás okán a VI.4) pontban.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.3) További információk (folytatás):

24. Nyertes ajánlattevő köteles MSZ ISO 45001 munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányításrendszert a szerződés hatálya alatt fenntartani, és a teljesítést annak hatálya alatt végezni, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerint a fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő irányítási intézkedések leírását alkalmazni. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles előbbiekről.

25. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr2. V/A. fejezetében és a 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendeletben foglaltakra. A szerződés teljesítése során a nyertes AT-ként szerződő fél köteles az Üvegkapu alkalmazására. A közbesz. eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítési feltétele az Üvegkapu alkalmazásának nyertes AT általi biztosítása.

26. Ajánlattevőnek ajánlata részeként AK által biztosított EKR nyilatkozatminta kitöltésével nyilatkoznia szükséges arról, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte.

Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2022/S 053-136796 (2022-03-11)

További információk (2022-04-14)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-04-14 📅
Benyújtási határidő: 2022-04-29 📅
Közzététel dátuma: 2022-04-19 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 076-206670
Hirdetményre hivatkozik: 2022/S 053-136796
HL-S szám: 76
Forrás: OJS 2022/S 076-206670 (2022-04-14)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2023-01-10)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 3 176 953 739 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-01-10 📅
Közzététel dátuma: 2023-01-13 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 010-022573
HL-S szám: 10

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2022-12-20 📅
Név: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 25308673207
Postacím: Fő utca 217
Postai város: Felcsút
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 309406529 📞
E-mail: info@fejerbalzrt.com 📧
Ország: Fejér 🏙️
Név: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 11469830244
Postacím: Vendel Park Huber Utca 1
Postai város: Biatorbágy
Postai irányítószám: 2051
Telefon: +36 96511350 📞
E-mail: vallalkozas@whb.hu 📧
Ország: Pest 🏙️
Internetcím: http://www.whb.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 3 176 953 739 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 2

Hivatkozás
További információk

Nyertes Ajánlattevő (F-W Hungaroring Konzorcium)

Név: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zrt.

székhely: 8086 Felcsút, Fő utca 217

adószám: 25308673-2-07

Név: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Kft.

székhely: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.

adószám: 11469830-2-44

vállalkozó díj mértéke, összetétele:

Nettó vállalkozói díj: 3 176 953 739,- Ft

Tartalékkeret (4%) 127 078 150,- Ft

nettó összesen: 3 304 031 889 ,- Ft

Az opciós tétel ellenértéke, annak megrendelése és teljesítése esetén: Nettó vállalkozói díj: 28 514 625,- Ft

További ajánlattevő:

BUILD IT Mérnökiroda Kft.

1037 Budapest, Bóbita utca 2. E.lház. 1. em.

Adószám: 11732167-2-41.

Forrás: OJS 2023/S 010-022573 (2023-01-10)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-04-05)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Hungaroring - Irodaépület kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000036182022
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 3 176 953 739 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR000036182022/1
A beszerzés leírása:

Kivitelező feladata a Hungaroring Sport Zrt. számára egy új ikonikus bejárati épület építése, melyben kávézó- shop, porta-MOK, irodaépület kerül kialakításra. Az épület tömörfalas rendszerű, magas akusztikai védelemmel. A legkisebb energiafelhasználás érdekében az épület hűtés-fűtését megújuló energiaforrást használó levegő-levegő hőszivattyúval biztosítjuk. Cölöpalapozás készül, az épület tartószerkezetét monolit vasbeton falak, födémek alkotják. Ahol nem tartószerkezeti fal készül ott 12,5 illetve 15 cm-es gipszkarton válaszfalak kerülnek kiépítésre, a vasbeton falak előtt előtétfalak lesznek, gépészeti- és elektromos vezetékek eltakarására. Az irodaház feletti lapostetőn extenzív zöldtető illetve járható terasztető készül. Kávézó fogyasztóterében műgyanta, vizes helyiségekben és a földszinti közlekedőn kerámia, tárgyalókban és az irodák többségében moduláris padlószőnyeg burkolat, az emeleti közlekedőben, felsővezetői irodában és a MOK területén vinyl burkolat lesz. A vizes helyiségekben rugalmas cement-műanyag bázisú 2 komponensű, használati víz elleni bevonat-szigetelés készül. Az új fogadó épület az alábbi helyiségeket tartalmazza: földszinten: előcsarnok, tárgyaló, iroda, középvezetői iroda, open office, IT iroda, ügyeleti szoba/monitor terem, teakonyha, tárgyaló, porta, teakonyha, közlekedő, mosdó, szem. ölt., ffi. WC, mosdó, női WC, szerver, szerver, elektromos helyiség, közlekedő, közlekedő, előtér, öltöző, mosdó, WC, előtér, öltöző, mosdó, WC, akm. Wc, tároló, takarító szertár, gardrób, előtér, női wc, előtér, ffi. Wc, műszak raktár, lépcsőház, kávézó-Shop, női mosdó, ffi mosdó, AKM, TSZ, raktár, szem. öltöző, mosdó, fedett-nyitott átjáró, I. emeleten: közlekedő, HR iroda, könyvelői iroda, pénzügy kontrolling iroda, vezetői iroda, tárgyaló, középvezetői iroda, rendezvény iroda, marketing iroda, vendég iroda, vendég iroda, teakonyha, irattár, irattár, előtér, női wc, előtér, ffi. Wc, takszer., lépcsőház, terasz, II. emeleten: közlekedő, recepció, váró, felsővezetői iroda, mosdó, tárgyaló, iroda, felsővezetői iroda, beszerzés iroda, vendég iroda, teakonyha, gardrób, irattár, raktár, irattár, előtér, női wc, előtér, ffi. Wc, takszer., lépcsőház, III. emeleten: közlekedő, gépészet, teakonyha, előtér, női mosdó, ffi mosdó, takszer., lépcsőház, tetőterasz, gépészeti udvar. Konyhatechnológia: 116 m2-es nettó alapterületű fogyasztótérrel kialakított Kávézó-Shop helyiségben 24 fős ülőhely biztosított. A kávézó pulton történő átadással (önkiszolgáló jelleggel) kerül kialakításra. Az üzlettér mellett az előírások szerinti személyzeti öltöző, mosdó, wc, raktár , takszer tároló biztosított a tervezett 3-4 fő dolgozói létszámhoz. A vendégtér női-férfi vizesblokk mellett AK mentesített mozgássérült vizesblokkot is tartalmaz. A kávézóban az alábbi tervezett kínálathoz szükséges gépek-berendezések és a kínáló pultok is beépítésre kerülnek: o kávéféleségek, o hűtött üdítők, o palackozott italok, o meleg italok, o frissen facsart mixek, o cukrász termékek, o pékségi termékek o előcsomagolt hideg-meleg egyszerű szendvicsek. Teljes épület hasznos alapterülete: 1874,55 m2 A létesítendő L1 jelű felvonó főbb paraméterei: Felvonó típusa: személyfelvonó Teherbírás : 630 kg /8 személ Főbb mennyiségek: 510 légm3 épületbontás 1370 m3 munkagödör kiemelés 650 fm cölöpalapozás 324 t betonacél szerelés 1466 m3 betonozás (statika) 4020 m2 vb. fal 1539 m2 álmennyezet 2235 m2 gk. válaszfal 1391 m2 préselt laminált gres (Kerlite) átszellőztetett homlokzatburkolat 387 m2 SCHÜCO függönyfal 417 m2 egyhéjú terasztető 652 m2 lapostető 1106 m2 csapadékvíz elleni szigetelés 1195 m2 térkőburkolat 4211 db növényültetés 1540 m2 padlóburkolás 6944 m2 festés 7351 m2 zsaluzás 105 férőhelyes parkoló 1124 m2 zöldfelület kialakítása közműépítés: 235 fm KPE vezeték építése 286 fm KG-PVC cső fektetése 23 db betonakna építése 111 fm földkábel fektetése A beruházás építési engedéllyel rendelkezik. A kivitelezési tevékenység opciós tervezett mennyiségei: Oltóvíz tározó előregyártott vasbeton tartályból szívóaknával, szívócsonkkal: 3 db 2023-as Formula 1 Magyar Nagydíj ideje előtt, alatt, illetve után (mindösszesen legfeljebb 14 naptári napra) kivitelező visszaadja a Hungaroring főbejáratához vezető utat az ajánlatkérőnek és biztosítja a Főbejáraton való akadálymentes személy- és gépjármű átközlekedést. Ezalatt ajánlatkérő biztonsági szolgálattal biztosítja az átlhaladó forgalom ellenőrzését. Ezen időszakon belül, a Formula 1 Magyar Nagydíj hétvégéjén és az előtte lévő 2 naptári napon, összesen 4 napig a munkavégzés a nemzetközi biztonsági követelményekre tekintettel nem engedélyezett, a Hungaroring Sport Zrt. területére belépni nem lehetséges. A Formula 1 Magyar Nagydíj megrendezéséhez a jelzett 4 nap időtartamra a kivitelező Vállalkozó a Főbejárati úton kívül a Megrendelőnek visszaadja a Főbejárat melletti „Médiabejárathoz” vezető utat, járdát és a Volán buszmegállót, valamint a két bejárati utat összekötő útszakaszt, továbbá lehetővé teszi ezen útszakaszokon való tiszta, és akadálymentes személy- és gépjármű forgalmat A 2023-as Formula 1 Magyar Nagydíj időszaka a teljesítési (18 hónapos) időszakba beleszámít. Jelen pontban meghatározott mennyiségek tájékoztató jellegűek, további információkat a Közbeszerzési Dokumentumok, műszaki leírás, valamint a további műszaki dokumentáció tartalmaz. A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők. Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.

A beszerzés leírása

Kivitelező feladata a Hungaroring Sport Zrt. számára egy új ikonikus bejárati épület építése, melyben kávézó- shop, porta-MOK, irodaépület kerül kialakításra. Az épület tömörfalas rendszerű, magas akusztikai védelemmel. A legkisebb energiafelhasználás érdekében az épület hűtés-fűtését megújuló energiaforrást használó levegő-levegő hőszivattyúval biztosítjuk. Cölöpalapozás készül, az épület tartószerkezetét monolit vasbeton falak, födémek alkotják. Ahol nem tartószerkezeti fal készül ott 12,5 illetve 15 cm-es gipszkarton válaszfalak kerülnek kiépítésre, a vasbeton falak előtt előtétfalak lesznek, gépészeti- és elektromos vezetékek eltakarására. Az irodaház feletti lapostetőn extenzív zöldtető illetve járható terasztető készül. Kávézó fogyasztóterében műgyanta, vizes helyiségekben és a földszinti közlekedőn kerámia, tárgyalókban és az irodák többségében moduláris padlószőnyeg burkolat, az emeleti közlekedőben, felsővezetői irodában és a MOK területén vinyl burkolat lesz. A vizes helyiségekben rugalmas cement-műanyag bázisú 2 komponensű, használati víz elleni bevonat-szigetelés készül.
Az új fogadó épület az alábbi helyiségeket tartalmazza:
földszinten: előcsarnok, tárgyaló, iroda, középvezetői iroda, open office, IT iroda, ügyeleti szoba/monitor terem, teakonyha, tárgyaló, porta, teakonyha, közlekedő, mosdó, szem. ölt., ffi. WC, mosdó, női WC, szerver, szerver, elektromos helyiség, közlekedő, közlekedő, előtér, öltöző, mosdó, WC, előtér, öltöző, mosdó, WC, akm. Wc, tároló, takarító szertár, gardrób, előtér, női wc, előtér, ffi. Wc, műszak raktár, lépcsőház, kávézó-Shop, női mosdó, ffi mosdó, AKM, TSZ, raktár, szem. öltöző, mosdó, fedett-nyitott átjáró,
I. emeleten: közlekedő, HR iroda, könyvelői iroda, pénzügy kontrolling iroda, vezetői iroda, tárgyaló, középvezetői iroda, rendezvény iroda, marketing iroda, vendég iroda, vendég iroda, teakonyha, irattár, irattár, előtér, női wc, előtér, ffi. Wc, takszer., lépcsőház, terasz,
II. emeleten: közlekedő, recepció, váró, felsővezetői iroda, mosdó, tárgyaló, iroda, felsővezetői iroda, beszerzés iroda, vendég iroda, teakonyha, gardrób, irattár, raktár, irattár, előtér, női wc, előtér, ffi. Wc, takszer., lépcsőház,
III. emeleten: közlekedő, gépészet, teakonyha, előtér, női mosdó, ffi mosdó, takszer., lépcsőház, tetőterasz, gépészeti udvar.
Konyhatechnológia: 116 m2-es nettó alapterületű fogyasztótérrel kialakított Kávézó-Shop helyiségben 24 fős ülőhely biztosított. A kávézó pulton történő átadással (önkiszolgáló jelleggel) kerül kialakításra. Az üzlettér mellett az előírások szerinti személyzeti öltöző, mosdó, wc, raktár , takszer tároló biztosított a tervezett 3-4 fő dolgozói létszámhoz. A vendégtér női-férfi vizesblokk mellett AK mentesített mozgássérült vizesblokkot is tartalmaz.
A kávézóban az alábbi tervezett kínálathoz szükséges gépek-berendezések és a kínáló pultok is beépítésre kerülnek:
o kávéféleségek,
o hűtött üdítők,
o palackozott italok,
o meleg italok,
o frissen facsart mixek,
o cukrász termékek,
o pékségi termékek
o előcsomagolt hideg-meleg egyszerű szendvicsek.
Teljes épület hasznos alapterülete: 1874,55 m2

A létesítendő L1 jelű felvonó főbb paraméterei:
Felvonó típusa: személyfelvonó
Teherbírás : 630 kg /8 személ
Főbb mennyiségek:
510 légm3 épületbontás
1370 m3 munkagödör kiemelés
650 fm cölöpalapozás
324 t betonacél szerelés
1466 m3 betonozás (statika)
4020 m2 vb. fal
1539 m2 álmennyezet
2235 m2 gk. válaszfal
1391 m2 préselt laminált gres (Kerlite) átszellőztetett homlokzatburkolat
387 m2 SCHÜCO függönyfal
417 m2 egyhéjú terasztető
652 m2 lapostető
1106 m2 csapadékvíz elleni szigetelés
1195 m2 térkőburkolat
4211 db növényültetés
1540 m2 padlóburkolás
6944 m2 festés
7351 m2 zsaluzás
105 férőhelyes parkoló
1124 m2 zöldfelület kialakítása

közműépítés:
235 fm KPE vezeték építése
286 fm KG-PVC cső fektetése
23 db betonakna építése
111 fm földkábel fektetése

A beruházás építési engedéllyel rendelkezik.
A kivitelezési tevékenység opciós tervezett mennyiségei:
Oltóvíz tározó előregyártott vasbeton tartályból szívóaknával, szívócsonkkal: 3 db

2023-as Formula 1 Magyar Nagydíj ideje előtt, alatt, illetve után (mindösszesen legfeljebb 14 naptári napra) kivitelező visszaadja a Hungaroring főbejáratához vezető utat az ajánlatkérőnek és biztosítja a Főbejáraton való akadálymentes személy- és gépjármű átközlekedést. Ezalatt ajánlatkérő biztonsági szolgálattal biztosítja az átlhaladó forgalom ellenőrzését. Ezen időszakon belül, a Formula 1 Magyar Nagydíj hétvégéjén és az előtte lévő 2 naptári napon, összesen 4 napig a munkavégzés a nemzetközi biztonsági követelményekre tekintettel nem engedélyezett, a Hungaroring Sport Zrt. területére belépni nem lehetséges. A Formula 1 Magyar Nagydíj megrendezéséhez a jelzett 4 nap időtartamra a kivitelező Vállalkozó a Főbejárati úton kívül a Megrendelőnek visszaadja a Főbejárat melletti „Médiabejárathoz” vezető utat, járdát és a Volán buszmegállót, valamint a két bejárati utat összekötő útszakaszt, továbbá lehetővé teszi ezen útszakaszokon való tiszta, és akadálymentes személy- és gépjármű forgalmat A 2023-as Formula 1 Magyar Nagydíj időszaka a teljesítési (18 hónapos) időszakba beleszámít.
Jelen pontban meghatározott mennyiségek tájékoztató jellegűek, további információkat a Közbeszerzési Dokumentumok, műszaki leírás, valamint a további műszaki dokumentáció tartalmaz. A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.
Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.

További információk:

További termékek/szolgáltatások:

Szigetelési munkák 📦

Tetőfedés és tetőfestés 📦

Vakolás 📦

+ még 3

Villamos gépészeti szerelési munkák 📦

Víz-, gázvezeték-szerelési és szaniterszerelési munka 📦

Épületbontás és bontási munka, földmunka 📦

Postacím: Hungaroring
utca
10.
Irányítószám: 2146
Város: Mogyoród
Ország: Magyarország 🇭🇺
Időtartam: 20 hónap
Információk a lehetőségekről
Opciók ✅
A lehetőségek leírása:

Oltóvíz tározó Hydrostella HY-R307 (vagy azzal egyenértékű) előregyártott vasbeton tartályból szívóaknával, szívócsonkkal: 3 db Ajánlatkérő az 1. értékelési szempont vonatkozásában az opciós tétel nélküli megajánlott árat fogja értékelni. Ajánlatkérő a jelölt opciós tevékenységek vonatkozásában nem vállal kötelezettséget azok lehívására, további részletek a szerződéstervezetben. Az opciós tevékenységek megrendelésének határideje legkésőbb a munkaterület átadását követő 420. naptári nap.

Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2022-12-20 📅
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 3 176 953 739 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR000036182022/6807
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
Tájékoztatás a pályázatokról
A szerződést egy gazdasági szereplőkből álló csoportnak ítélték oda ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 25308673207
Postacím: Fő utca 217
Postai irányítószám: 8086
Postai város: Felcsút
Régió: Fejér 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: info@fejerbalzrt.com 📧
Telefon: +36 309406529 📞
Név: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 11469830244
Postacím: Vendel Park Huber Utca 1
Postai irányítószám: 2051
Postai város: Biatorbágy
Régió: Pest 🏙️
E-mail: vallalkozas@whb.hu 📧
Telefon: +36 96511350 📞
Fax: +36 96511434 📠
URL: https://www.whb.hu 🌏

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 10603226244
Postacím: Hungaroring Út 10
Postai irányítószám: 2146
Postai város: Mogyoród
Régió: Pest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Gazsi Júlia
E-mail: office@hungaroring.hu 📧
Telefon: +36 28444444 📞
Fax: +36 28441860 📠
URL: https://www.hungaroring.hu 🌏
Csoportvezető ✅

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190-2-41
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148. §-a szerint.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

II. Módosítás indokai A munkaterület 2023. március 16-ai átadását követően, a földmunkák elvégzése érdekében szükséges volt az építési terület összes erős- és gyengeáramú közmű-aknájának és nyomvonalának beazonosítása. A nyomvonal beazonosítása, tekintettel arra, hogy a korábbi tervek egyáltalán nem álltak rendelkezésre, a tervezettnél több időt vett igénybe. A feltárások során olyan földalatti vezetékek és egyéb műtárgyak kerültek elő, amelyek létezéséről a korábbi tervek hiánya miatt Megrendelőnek nem volt tudomása. A feltárásokat követően volt szükséges az átkötéseket elvégezni, amely munkákat a Létesítmény területén lévő hálózatok vonatkozásában kizárólagos joggal rendelkező szolgáltatók (Invitech, Antenna Hungária) végezhették. A szolgáltatóknak, figyelemmel az NMHH hatósági szabályozásra, 15 (tizenöt) naptári nappal megelőzően értesíteniük kellett valamennyi érintett fogyasztót, a munkák megkezdése ezt követően történhetett. A munka elvégzésére ezt követően került sor, azt a Szolgáltatók 2023. május 26-án fejezték be. A Vállalkozó a fentiek szerint a meglévő portaépület bontási munkáit és a portaépület átköltöztetését 2023. május 26. napján, az eredeti ütemtervében meghatározott időponthoz képest 24 (huszonnégy) naptári nappal később tudta megkezdeni, ami a teljes projekt építés-kivitelezési tevékenységének "kritikus útját" képező, technológiailag egymásra épülő és szorosan összefüggő munkafolyamatok késedelmét okozta. A fentiek alapján – olyan okból, amelyét vállalkozó nem felelős – a teljesítés során 24 nap késedelem volt megállapítható (részteljesítési és véghatáridő). Az átkötések elvégzése okán előállt késedelem azt jelentette, hogy a látványterveket a FOM (Formula One Management Limited) részére kizárólag a terület rendezését követően lehetett megküldeni. Erre tekintettel a 2023. évi Formula 1 versenyfutam – Irodaház, Főbejárat kivitelezését is érintő - környezeti feltételeinek megteremtése érdekében a FOM (Formula One Management Limited) a 2023. június 27-ei tájékoztatását követően azt fogadta el, hogy a munkavégzés 2023. július 6. napján leáll, a Vállalkozó a területet rendezi, a munkaterület visszavételére 2023. július 10. napján, Vállalkozó részére visszaadására a futamhoz szükséges dekorációk bontását követően, 2023. július 31. napján kerül sor. Felek megállapítják továbbá, hogy a nemzetközi biztonsági követelményekre tekintettel a Szerződés 4.2.2. pontja - a Formula 1 Magyar Nagydíj időszakára - 4 (négy) naptári nap munkavégzési tilalmat rögzített. Mindez azt jelenti, hogy a Szerződés 4.2.2. pontjában rögzített 4 (négy) napos munkavégzési korláton felül további 21 (huszonegy) naptári nap késedelmet okozott a teljesítésben. 3) A fentiek alapján a Felek a teljesítési határidőt módosítják. A Szerződés műszaki tartalma és az ellenérték nem változik. 4) A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben a következő feltételek együttes teljesülése esetén: ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését. A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a teljesítési határidő módosítására okot adó körülményt a Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás előkészítése során kellő gondossággal eljárva nem láthatta előre. A II. fejezet szerinti módosítási okok tekintetében megállapítható, hogy a részletes közműtérkép, korábbi megvalósulási dokumentáció hiányából, és a korábbi, következetességet nélkülöző építésekből adódó késedelem a feleken kívül álló körülmény. A létesítmény megépítése óta eltelt időben a változtatások kezelése – megfelelő szabályozás hiányában – nem megfelelően történt, az eltakart részek feltárására a létesítmény működése során nem volt lehetőség. Mindez azt is jelentette, hogy a terület rendezését követően volt képes Megrendelő a nemzetközi szervezet irányába a kötelezettségeit teljesíteni, és a látványterveket szolgáltatni. A pontosított látványtervek elfogadásának ideje szintén olyan körülmény volt, amelyet kellő gondosság mellett sem láthatott előre Megrendelő. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, mivel az továbbra tevékenységgel elérhető eredmény létrehozására irányul (kivitelezési szerződés). Az ellenérték növekedés az eredeti szerződéses érték 50%-os mértéket nem haladja meg, mivel az ellenérték nem változik. A fentiek alapján felek a módosítás jogalapját a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában jelölik meg a felek. Eredeti szerződéses érték: nettó 3 176 953 739 HUF Szerződés megkötésének dátuma2022.12.20. Szerződésmódosítás aláírása: 2024.03.22.

Egyéb kiegészítő információk

II. Módosítás indokai

A munkaterület 2023. március 16-ai átadását követően, a földmunkák elvégzése érdekében szükséges volt az építési terület összes erős- és gyengeáramú közmű-aknájának és nyomvonalának beazonosítása. A nyomvonal beazonosítása, tekintettel arra, hogy a korábbi tervek egyáltalán nem álltak rendelkezésre, a tervezettnél több időt vett igénybe. A feltárások során olyan földalatti vezetékek és egyéb műtárgyak kerültek elő, amelyek létezéséről a korábbi tervek hiánya miatt Megrendelőnek nem volt tudomása.
A feltárásokat követően volt szükséges az átkötéseket elvégezni, amely munkákat a Létesítmény területén lévő hálózatok vonatkozásában kizárólagos joggal rendelkező szolgáltatók (Invitech, Antenna Hungária) végezhették.
A szolgáltatóknak, figyelemmel az NMHH hatósági szabályozásra, 15 (tizenöt) naptári nappal megelőzően értesíteniük kellett valamennyi érintett fogyasztót, a munkák megkezdése ezt követően történhetett. A munka elvégzésére ezt követően került sor, azt a Szolgáltatók 2023. május 26-án fejezték be.
A Vállalkozó a fentiek szerint a meglévő portaépület bontási munkáit és a portaépület átköltöztetését 2023. május 26. napján, az eredeti ütemtervében meghatározott időponthoz képest 24 (huszonnégy) naptári nappal később tudta megkezdeni, ami a teljes projekt építés-kivitelezési tevékenységének "kritikus útját" képező, technológiailag egymásra épülő és szorosan összefüggő munkafolyamatok késedelmét okozta.
A fentiek alapján – olyan okból, amelyét vállalkozó nem felelős – a teljesítés során 24 nap késedelem volt megállapítható (részteljesítési és véghatáridő).
Az átkötések elvégzése okán előállt késedelem azt jelentette, hogy a látványterveket a FOM (Formula One Management Limited) részére kizárólag a terület rendezését követően lehetett megküldeni.
Erre tekintettel a 2023. évi Formula 1 versenyfutam – Irodaház, Főbejárat kivitelezését is érintő - környezeti feltételeinek megteremtése érdekében a FOM (Formula One Management Limited) a 2023. június 27-ei tájékoztatását követően azt fogadta el, hogy a munkavégzés 2023. július 6. napján leáll, a Vállalkozó a területet rendezi, a munkaterület visszavételére 2023. július 10. napján, Vállalkozó részére visszaadására a futamhoz szükséges dekorációk bontását követően, 2023. július 31. napján kerül sor.
Felek megállapítják továbbá, hogy a nemzetközi biztonsági követelményekre tekintettel a Szerződés 4.2.2. pontja - a Formula 1 Magyar Nagydíj időszakára - 4 (négy) naptári nap munkavégzési tilalmat rögzített. Mindez azt jelenti, hogy a Szerződés 4.2.2. pontjában rögzített 4 (négy) napos munkavégzési korláton felül további 21 (huszonegy) naptári nap késedelmet okozott a teljesítésben.
3) A fentiek alapján a Felek a teljesítési határidőt módosítják. A Szerződés műszaki tartalma és az ellenérték nem változik.
4) A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.
A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a teljesítési határidő módosítására okot adó körülményt a Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás előkészítése során kellő gondossággal eljárva nem láthatta előre.
A II. fejezet szerinti módosítási okok tekintetében megállapítható, hogy a részletes közműtérkép, korábbi megvalósulási dokumentáció hiányából, és a korábbi, következetességet nélkülöző építésekből adódó késedelem a feleken kívül álló körülmény. A létesítmény megépítése óta eltelt időben a változtatások kezelése – megfelelő szabályozás hiányában – nem megfelelően történt, az eltakart részek feltárására a létesítmény működése során nem volt lehetőség.
Mindez azt is jelentette, hogy a terület rendezését követően volt képes Megrendelő a nemzetközi szervezet irányába a kötelezettségeit teljesíteni, és a látványterveket szolgáltatni. A pontosított látványtervek elfogadásának ideje szintén olyan körülmény volt, amelyet kellő gondosság mellett sem láthatott előre Megrendelő.
A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, mivel az továbbra tevékenységgel elérhető eredmény létrehozására irányul (kivitelezési szerződés).
Az ellenérték növekedés az eredeti szerződéses érték 50%-os mértéket nem haladja meg, mivel az ellenérték nem változik.
A fentiek alapján felek a módosítás jogalapját a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában jelölik meg a felek.
Eredeti szerződéses érték: nettó 3 176 953 739 HUF
Szerződés megkötésének dátuma2022.12.20.
Szerződésmódosítás aláírása: 2024.03.22.

A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:

IV. Módosított rendelkezések, szerződéses akarat 5) A teljesítési határidő módosítása Felek megállapodnak, hogy a szerződés 4.2.2. pontjának első bekezdését az alábbiak szerint módosítják: A teljesítés végső határideje (a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárására, kötbérterhes határidő): a munkaterület átadását követő 18 (tizennyolc) hónap és 45 (negyvenöt) naptári nap, a Vállalkozó műszaki ütemtervének megfelelően, Felek megállapodnak, hogy a szerződés 4.2.2. pontjának harmadik bekezdését az alábbiak szerint módosítják: Részteljesítési határidő a beruházás 50 %-os műszaki készültségének elérésére, a Vállalkozó műszaki ütemterve szerint (kötbérterhes határidő): a munkaterület átadás-átvételétől számított 322+45= 367. (háromszázhatvanhetedik) naptári nap V. Záró rendelkezések 6) A Szerződés – és annak mellékletei - jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan formában hatályban maradnak. 7) Felek rögzítik, hogy Vállalkozó köteles a Szerződés 6.7.1. pontja szerint már szolgáltatott Teljesítési Biztosíték, valamint a Szerződés 3.2.10. pontja szerint már szolgáltatott biztosítás hatályát a jelen szerződésmódosítás hatályba lépésétől, de legkésőbb a mindhárom fél által aláírt szerződés Vállalkozó által kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül a módosított teljesítési véghatáridőre tekintettel módosítani és Megrendelő rendelkezésére bocsátani.

Forrás: OJS 2024/S 069-203060 (2024-04-05)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (17 új beszerzések)