Hungaroring közműfejlesztése

Hungaroring Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Hungaroring teljes terület közműfejlesztése (víz, szennyvíz, tüzivíz, erősáram és gyengeáramú alépítmény)

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2022-05-16. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2022-04-11.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda?

• Hungaroring Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Mi az?

Hol?

• Pest › Pest

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2022-04-11	Ajánlati felhívás
2022-05-13	További információk
2022-05-26	További információk
2022-06-08	További információk
2022-06-20	További információk
2022-12-21	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2023-07-17	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2023-11-08	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2022-04-11)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési munkák
Hivatkozási szám: EKR000451732022
Rövid leírás:

Hungaroring teljes terület közműfejlesztése (víz, szennyvíz, tüzivíz, erősáram és gyengeáramú alépítmény)

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építési munkák 📦
További CPV-kód: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Pest 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő neve: HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postacím: Hungaroring Út 10
Postai irányítószám: 2146
Postai város: Mogyoród
Kapcsolat
Internetcím: http://www.hungaroring.hu 🌏
E-mail: office@hungaroring.hu 📧
Telefon: +36 28444444 📞
Fax: +36 28441860 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000451732022/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000451732022/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-04-11 📅
Benyújtási határidő: 2022-05-16 📅
Közzététel dátuma: 2022-04-15 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 075-197385
HL-S szám: 75
További információk

A II.2.7) pontban rögzített teljesítési határidő (műszaki átadás-átvétel sikeres lezárására) legfeljebb 10 hónap, a munkaterület Ptk. 6:241. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő átadásától számítódik. II.2.5. ponthoz: Értékelési szempont a legjobb ár-érték arány (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont). Módszer: ár szempont: fordított arányosítás; minőségi szempont (többlettapasztalat): egyenes arányosítás. Építéstechnológiai terv és Munkaerőterv: pontkiosztás módszere. Pontszám: 0-100, részletesen a KD-ban.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A közműépítés műszaki tartalma a következő:

- a Versenypálya teljes területén belüli ivóvíz-, és tűzivíz hálózat kiépítése a bekötési vízaknától; a Paddock épület, a Lelátórész és rendezvénytér, valamint az új Paddock épület területén kívül fekvő területeken a betáplálási ponttól új víz körvezeték és célvezeték kialakítása;

- a Versenypálya teljes belső területén gravitációs- és nyomott szennyvízhálózat kiépítése, aknákkal, tárolókkal, szennyvízátemelő telepekkel;

- a Versenypálya belső területén a külső kétirányú középfeszültségű kapacitásbővítés fogadásával 20 KV-os középfeszültségű elektromos hálózat kiépítése transzformátor állomásokkal, 0,4 KV-os elektromos elosztóállomásokkal, elektromos csatlakozásokkal a meglévő hálózatokhoz, valamint

- gyengeáramú alépítményi hálózat kiépítése az új Paddock épület, új Lelátórész, Depó és Rendezvénytér építési ütemében készülő gyengeáramú hálózatok és versenyirányítás részére.

Főbb mennyiségek:

1. Víz-szennyvízelvezetés

- 41 829 m2 munkaárok dúcolás (víz és szennyvíz)

- 23 090 m3 földkiemelés (víz és szennyvíz)

- 9 205 m víz és szennyvíz nyomóvezeték kiépítése

- 742 m gravitációs szennyvízcsatorna kiépítése

2. KÖF erősáram

- 4 504 m kábelárok ásás

- 7 080 m elektromos földkábel fektetése

- 6 db 1000 kVA BHTR állomás telepítése.

- 2 db KÖF fogadó és mérőállomás telepítése.

3. KIF erősáram

- 6 db UF3072 betonház 8 mezős 0,4 kV KIF elosztóval + gyengeáramú RAC-kel

- 19 db új terepi elosztó telepítése

- 14 db meglévő/megmaradó terepi elosztó átkötése az új elektromos hálózatra

4. Gyengeáramú alépítményi hálózat építése

- 18 253 m3 földkiemelés

- 5 500 m 14x D110 PE védőcső építése.

- 161 db N2 hírközlési akna telepítése

- 4 235 m elektromos földkábel fektetése.

Ajánlatkérő - tekintettel a rendezvényekre- ütemezetten tud munkaterületet biztosítani nyertes ajánlattevőnek az átadott Közmű munkaterületek ütemezett helyszínrajzán jelölt területeken az alábbi időintervallumokban:

I. ütem: a szerződés hatálybalépését és munkaterület átadását követően legkorábban a befejezésig, kivéve a (k 2022.07.18-2022.08.08. időszakot, mely alatt kiemelt rendezvény miatt munkavégzés nem lehetséges (kiegészítő információ: 2022.07.13-án áramszünet lesz)

II. ütem: legkorábban 2022.08.08-tól a befejezésig

III. ütem: legkorábban 2022.09.28-tól a befejezésig

Amennyiben a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt a Vállalkozási Szerződés hatálybalépésére 2022.07.18-ig nem kerül sor, abban az esetben az I. Ütemben átadásra tervezett munkaterület csak a II. Ütem munkaterületével együttesen adhatóvehető át legkorábban.

A nyertes ajánlattevő a KÖF3 mérőhely helyszíni kiépítését telepítését a munkaterület átadását követő + 90 naptári napon belül köteles elvégezni.

Jelen pontban meghatározott mennyiségek tájékoztató jellegűek, további információkat a Közbeszerzési Dokumentumok, műszaki leírás, valamint a további műszaki dokumentáció tartalmaz. A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.

Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.

Időtartam: 10 hónap
A lehetőségek leírása:

Ajánlatkérő az 1. értékelési szempont vonatkozásában az opciós tétel nélküli megajánlott árat fogja értékelni. Ajánlatkérő a jelölt opciós tevékenységek vonatkozásában nem vállal kötelezettséget azok lehívására, további részletek a szerződéstervezetben. Az opciós tevékenységek megrendelésének határideje legkésőbb a munkaterület átadását követő 180. naptári nap. Teljesítési határidő: Megrendelő által történő megrendeléstől számított 45 naptári nap.

A kivitelezési tevékenység opciós tervezett mennyiségei:

Ideiglenes mart aszfalt útépítés: 3000 m2

Ideiglenes aszfalt útépítés :2000 m2

További információk:

II.2.5. ponthoz: Értékelési szempont a legjobb ár-érték arány (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont). Módszer: ár szempont: fordított arányosítás; minőségi szempont (többlettapasztalat): egyenes arányosítás. Építéstechnológiai terv és Munkaerőterv: pontkiosztás módszere.

Pontszám: 0-100, részletesen a KD-ban.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Mogyoród 0222/3, 0222/9, 0222/14, 2146 Mogyoród, Hungaroring u. 10.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (ALK IG), akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. AK a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t, vagy az ALK IG részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bek meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.

Az AT-nek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/ személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr1.) 1. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az EKR által űrlapon generált és a Kr. 4-7. §-ában foglaltak szerint kitöltött Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) kitöltésével és benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben előírt kizáró okok hatálya alá.

Az AT (közös ajánlattétel esetén külön-külön) nyilatkozni köteles továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső olyan AV-t, amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában (EKR űrlapon, a Kbt. 67. § (4) bek. alapján).

A Kr1. 15. § (1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok fenn nem állásának igazolására. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

Az AK által a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr1. 1. § (2)-(5) és (7) bekezdései, valamint a Kr1. 8. §-a, 10. §-a (nem Magyarországon letelepedett AT esetén), 12-16. §-ai is megfelelően alkalmazandók.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges). Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani EKR űrlapon.

A Kr1. 1. § (7) bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Öntisztázás a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján. A jogerős vagy véglegessé vált határozatot az EEKD-val egyidejűleg kell az EKR-ben benyújtani.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

SZ.1. A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Kr. (továbbiakban: Kr2) 21. § (1) bek. alapján AK előírja, hogy:

Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő nem szerepel az 1997.évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország kivitelezői nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban a kivitelezési tevékenység vonatkozásában előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Igazolási mód:

Előzetes vizsgálat EEKD alapján a Kr1. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. szerint. AK nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását, de kéri az EEKD IV. rész alfa pontjának kitöltését.

AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7), (9) bekezdése, a 69. § (11)-(11a) bekezdése és Kr1. 1. § (7) bekezdése is irányadó.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a) bekezdésére, a 41/A.§ (4)-(5) bekezdéseire, a 65. § (12) bekezdésre és a 69. § (11a) bekezdésére.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

P.1. Ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a Kr1. 19. § (1) bekezdés c) pontja szerint csatolja az ajánlattételi felhívás feladását megelőző két, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítési tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló - adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt - nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr1. 19. § (2)-(3) és (5)-(7) bekezdéseiben foglalt lehetőségekre.

Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kr1. 1. § (1) bekezdésének és II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek azzal, hogy az Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát, az alkalmassági követelmények előzetes igazolása kapcsán, azaz a IV. Rész „alfa” szakasz (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) kitöltését.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására vonatkozó dokumentumok bekérése az ajánlatkérő felhívása alapján a Kr1. 1. § (2) bekezdésének és 19. § foglaltaknak megfelelően.

Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása tekintetében Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.

Az előírt igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) és (11) bekezdése szerint kerül sor utólagosan, az erre felkért ajánlattevők részéről.

A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, azonban az igazolásokat ajánlattevő nyújtja be az EKR-en keresztül.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 2 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (mélyépítési tevékenység) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el a nettó 1 000 000 000,- Ft összeget.

A később létrejött gazdasági szereplők vonatkozásában az ajánlatkérő nem határoz meg a fentitől eltérő árbevételi követelményt. Amennyiben ajánlattevő az előírt időszak kezdete után kezdte meg működését alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működési ideje alatt nem érte el az előírt összeget a meghatározott tárgyban (magasépítési tevékenység).

A P.1. alkalmassági követelményeknek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel.

Műszaki és szakmai képességek:

A Kr1. 1.§ (1) alapján az érintett GSZ-nek ajánlatában az EEKD EKR-ben történő benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján előírt alábbi alkalmassági követelményeknek. AK a Kr1. 2. § (5) bek. alapján az alk köv-ek előzetes igazolására elfogadja az érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban (IV. rész alfa pont ’Igen’ válasszal való kitöltését).

Az alkalmasság igazolását AK a Kbt. 69. §-ra figyelemmel kérheti Ajánlattevőktől. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a) bek., 41/A. § (4) és (5) bek., 65. § (6)-(9), (11)-(12) bek., 69. § (11) (11a) bekezdésre, a Kr1. 1. § (7) és 24. § (1)-(2) bekezdéseire.

M.1. A Kr1. 21. § (2) bek. a) pontja és (2a) bekezdésének a) pontja alapján a felhívás feladástól visszafelé számított öt évben (60 hónapban) befejezett, de legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése. A referenciát a Kr1. 22. § (3), (5) bek. szerint, a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.

Az igazolásnak tartalmaznia kell:

- szerződést kötő másik fél neve, székhelye,

- építési beruházás tárgya és mennyisége (oly módon, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés megállapítható legyen),

- teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező (sikeres műszaki átadás-átvétel lezárása) időpont) és helye;

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Közös AT teljesítés esetén a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie, az AT által végzett munkáknak (saját teljesítés arányának). Irányadó a Kr. 22. § (5) bek. is.

Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140. § (9) bek. szerint kell igazolnia az alk. feltételnek való megfelelést. Ha AT az eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja alk-át igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is.

M.2. A Kr1. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján AT adja meg azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, ismertesse képzettségüket, szakmai tapasztalatukat, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal már rendelkezik az ajánlattételkor csatolandó:

a) AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét /végzettségét, kamarai nyilvántartási számát, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;

b) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat,

c) szakmai gyakorlatot, valamint szakmai többlettapasztalatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül; illetve melyből a szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata is megállapítható), A szakmai önéletrajzban fel kell tüntetni az jogosultság megszerzésének dátumát év-hó-nap pontossággal, ill. az elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető.

AK a jogosultság meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi.

Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattételkor úgy csatolandó:

a) AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét / végzettségét, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;

b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;

c) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.

AK a szakember(ek) szakmai tapasztalatainak időtartamát (az adott tapasztalat kezdetét és befejezését is) az önéletrajzban év, hónap pontossággal kéri. Az időben párhuzamos szakmai tapasztalatokat AK csak egyszer veszi figyelembe.

Egyenértékű végzettség, képzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget, képzettséget igazoló intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciát:

M.1.1. legalább 5000 m vízvezeték és/vagy szennyvíz nyomóvezeték kivitelezésére, és/vagy felújítására és/vagy bővítésére vonatkozó referenciával;

M.1.2. legalább 5000 m kis- és/vagy középfeszültségű elektromos földkábel kivitelezésére, és/vagy felújítására és/vagy bővítésére vonatkozó referenciával;

Az M/1.1.-M/1.2. pontokban foglalt minimumkövetelményeket összesen legfeljebb 4 különböző referenciából lehet teljesíteni.

AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe az M.1. pontban foglalt alkalmasság vizsgálata során.

M.2. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be:

M.2.1. egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 1. sor „Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület „MV-M” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M.2.2. egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 10. sor „Vízgazdálkodási szakterület szakterület „MV-VZ” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M.2.3. egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. sor „Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Egy szakember legfeljebb egy pozícióra jelölhető (tehát ugyanaz a személy nem mutatható be egyszerre.

Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Késedelmi kötbér: nettó Vállalkozói Díj 0,5 %-a késedelmes naptári naponként, max. 20 %.

Meghiúsulási kötbér: nettó Vállalkozói Díj 30 %-a.

Jótállási kötelezettség: Sikeres átadás-átvételt követő naptól min. 36 hónap (kötelező jótállás). A jótállási időtartam a kijavított rész vonatkozásában, a kijavítás időpontjától újra kezdődik.

Igényelhető előleg mértéke: 30 % (projektenként). Előleg-visszafizetési biztosíték a szerződéstervezet szerint.

Jótállási és teljesítési biztosíték: a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 2-2%-a.

Nyertes AT az előleget a benyújtásra kerülő arányosan 1-3. részszámlák/projekt összegéből vonhatja le az előleg elszámolásakor addig, ameddig az előleg teljes mértékben elszámolásra nem kerül. Nyertes AT köteles legkésőbb a végszámlában a teljes előleg összeggel elszámolni.

Szerződés finanszírozás 100%-ban 2 különböző hazai forrásaiból (projektből) történik

Kifizetésekre utólag, a teljesítésekkel értékarányosan projektenként kerül sor. 10 db számla (15%, 35%,65%,85%,100% készültségi foknál,5 számlázai ütem: 5-5 db / forrás). Irányadó Kbt.135.§ (1), (3) és (5)-(6) bek, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek. és a 6:155. §-a, AV igénybevétele esetén a Kr2.32/A. §-a, a 2016. évi IX. tv., 322/2015.(X.31.) Korm. r., Áfa tv.

Ajánlattétel, szerződés, kifizetés pénzneme: HUF. Tartalékkeret: a nettó100 000 000,-Ft.

A részletes fizetési feltételeket az SZT tartalmazza.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 12:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2022-05-16 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 14:00
Hely: Az ajánlatok felbontása: a Kbt. 68. §-a és a 424/2017. Korm. rendelet szerint.
Az EKR r. 15. § (2) bek. alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
További információk:

Az ajánlatok felbontása: a Kbt. 68. §-a és a 424/2017. Korm. rendelet szerint.

Az EKR r. 15. § (2) bek. alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2.1 Az M.2.1) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 - max. 36)
Minőségi kritérium (súlyozás): 4
Minőségi kritérium (név): 2. 2 Az M.2.2) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 - max. 36)
Minőségi kritérium (súlyozás): 3
Minőségi kritérium (név): 2.3 Az M.2.3) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 - max. 36)
3.1 Építéstechnológiai és organizációs terv
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 3.2 Munkaerőterv
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 10603226244
Más típusú ajánlatkérő: Gazdasági társaság
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Gazsi Júlia
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000451732022/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

) AK felhívja a figyelmet, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKR r. 6. § (1) bek.].

2) AK az előírt alkalmassági követelményeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

3) Ajánlatban az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell csatolni (részletesen kifejtve: KD) a felolvasólapot, Kbt. 66. § (2) bek. szerinti; Kbt.66. § (6) bek a) és b) szerinti nyilatkozatot (nemleges nyilatkozatot is) és a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot (nemleges tartalom esetén is).

4) AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell a nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát vagy a 2006.évi V. törvény 9. § (1) bek. szerinti aláírásmintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

5) Üzleti titok: irányadó a Kbt.44. § (1)-(4) bek. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bek. szerinti meghatalmazást.

6) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén -feltételes közbeszerzés lévén a szerződés hatálybalépését követően - legkésőbb a szerződés szerinti munkaterület átadás- átvétel időpontjától a szerződés teljesítésének befejezéséig legalább 300 millió HUF/év, valamint 100 millió HUF/kár összegű, CAR-rendszerű (összkockázati), az alvállalkozók keresztfelelősségét is magában foglaló építési-szerelési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. AT köteles nyertessége esetén azt a munkaterület átadás - átvétel megkezdéséig megkötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum hiteles másolati példányát az AK részére benyújtani. A biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum benyújtásának elmaradása AT szerződésszegésnek minősül. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös AT-k egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással.

7) AK és az AT-k közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik.

8) AT szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetés(ek)et teljeskörűen beárazva, azaz minden költségsort kitöltve (pdf formátumban cégszerűen aláírva ÉS szerkeszthető xls (excel) formátumban is).

9) AK alkalmazza a Kbt.75. § (2) bek. e) pontját és a Kbt. 81. § (5) bekezdését.

10) Hiánypótlási a Kbt. 71.§-ban foglaltak szerint azzal, hogy a Kbt.71.§ (6) bek. szerinti korlátozást alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén.

11) AK a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

12) Irányadó a Kbt. 69. § (7) bek. utolsó fordulata.

13) Tárgyi eljárást a BMSK Zrt. a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság nevében eljárva folytatja le, aki a közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezési szerződést, mint megrendelő köti meg.

14) Az eljárásban eljáró FAKSZ: Fazekas-Hodos Anett (Lajstromszáma: 01226)__

15) AK a felhívás IV.2.6) pontja szerinti időtartam alatt 60 naptári napot ért.

16) Az ajánlati biztosíték mértéke: nettó 25 000 000 Ft amely teljesíthető -az AT választása szerint- átutalással az AK 10300002-20208073-00003285 sz. bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v. biztosító által vállalt garancia v. készfizető kezesség biztosításával, v. biztosítási szerződés alapján kiállított -készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Utalás esetén fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

17. Helyszíni bejárás időpontja: eljárást megindító hirdetmény (TED) megjelenését követő 5. munkanap 10:00 óra Találkozási pont: főbejárat

18. Az ajánlattétel, az igazolások benyújtása és a teljesítés nyelve: magyar. Az idegen nyelvű iratok, nyilatkozatok azok magyar nyelvű fordításának eredeti vagy másolati példányával együtt nyújtandók be.

19. Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a Kbt. 136. § (2) bek. szerinti meghatalmazást biztosítani.

20. AK jelzi, hogy nyertes AT-vel a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 28. § (1) bek. alapján a szerződéskötést követően egyeztetést folytathat, mely során a beépítésre kerülő egyes tételek véglegesíthetők. Irányadó továbbá a rendelet 28. § (2) és (3) bek-e is.

21. Részajánlattétel kizárásának indoka: Az elvégzendő feladatok, az építési beruházás jellege, a műszaki egység, a pályacsík mellett párhuzamosan vezetett nyomvonalak, valamint a gazdasági ész-szerűség a kivitelezés során nem teszi lehetővé az eljárás részekre bontását. A jelen közbeszerzési eljárás esetén, figyelemmel annak műszaki tartalmára a részekre történő ajánlattétel biztosítása azt jelentené, hogy a szakági munkákra lehetne külön-külön ajánlatot tenni. A közmű nyomvonalak, berendezések, építmények kivitelezéséhez átadandó munkaterületen a kivitelező folyamatosan, több területen dolgozik. A részajánlattétel az organizációt ellehetetlenítené. Ez azt is jelenti, hogy Megrendelőnek (ajánlatérőnek) kellene a generálkivitelezői, vagyis a teljes építési folyamat megszervezésének feladatait ellátnia, amely kizárt, tekintettel arra, hogy annak jogszabályi feltételei (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet) ajánlatkérő esetében hiányoznak.

22. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a hazai forrás biztosítása érdekében előterjesztés alapján kormányzati döntési eljárás van folyamatban. A hazai forrás rendelkezésre bocsátására irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben, vagy nem a jelen felhívás szerinti teljesítési határidőnek megfelelő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Fentiek értelmében AK a Kbt. 53.§ (5)-(6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján felhívja az AT-k figyelmét, hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét, teljesítési határidőnek megfelelő fizikai befejezési határidőt biztosító TSZ nem kerül megkötésre vagy a hazai forrás nem kerül biztosításra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. AK a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki.

Folytatás a VI.4) pontban

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI. 3) Kiegészítő információk:

23. Nyertes ajánlattevő köteles MSZ ISO 45001 munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányításrendszert a szerződés hatálya alatt fenntartani, és a teljesítést annak hatálya alatt végezni, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerint a fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő irányítási intézkedések leírását alkalmazni. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles előbbiekről.

25. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr2. V/A. fejezetében és a 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendeletben foglaltakra. A szerződés teljesítése során a nyertes AT-ként szerződő fél köteles az Üvegkapu alkalmazására. A közbesz. eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítési feltétele az Üvegkapu alkalmazásának nyertes AT általi biztosítása.

26. Ajánlattevőnek ajánlata részeként AK által biztosított EKR nyilatkozatminta kitöltésével nyilatkoznia szükséges arról, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte.

Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2022/S 075-197385 (2022-04-11)

További információk (2022-05-13)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Víz- és szennyvízvezetékek építése 📦

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-05-13 📅
Benyújtási határidő: 2022-05-26 📅
Közzététel dátuma: 2022-05-18 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 096-264328
Hirdetményre hivatkozik: 2022/S 075-197385
HL-S szám: 96
További információk

Ajánlatkérő módosította a közbeszerzési dokumentumok 4. kötetét (nyilatkozatminták).

Forrás: OJS 2022/S 096-264328 (2022-05-13)

További információk (2022-05-26)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-05-26 📅
Benyújtási határidő: 2022-06-09 📅
Közzététel dátuma: 2022-05-31 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 104-290947
HL-S szám: 104
További információk

Ajánlatkérő jelen korrigendummal kizárólag az eljárás megindító felhívás IV.2.2. és Iv.2.7. pontját módosítja. Közbeszerzési dokumentumokat nem módosítja.

Forrás: OJS 2022/S 104-290947 (2022-05-26)

További információk (2022-06-08)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-06-08 📅
Benyújtási határidő: 2022-06-23 📅
Közzététel dátuma: 2022-06-13 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 112-314465
HL-S szám: 112
Forrás: OJS 2022/S 112-314465 (2022-06-08)

További információk (2022-06-20)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-06-20 📅
Benyújtási határidő: 2022-06-30 📅
Közzététel dátuma: 2022-06-24 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 120-337614
HL-S szám: 120
További információk

Ajánlatkérő jelen korrigendummal kizárólag az eljárás megindító felhívás IV.2.2. és Iv.2.7. pontját módosítja. Közbeszerzési dokumentumokat nem módosítja.

Forrás: OJS 2022/S 120-337614 (2022-06-20)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2022-12-21)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 5 692 954 379 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-12-21 📅
Közzététel dátuma: 2022-12-23 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 248-716741
HL-S szám: 248

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás: - 10501 m víz és szennyvíz nyomóvezeték kiépítése

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2022-12-19 📅
Név: Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 13961149244
Postacím: Bocskai Út 73.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18831440 📞
E-mail: alterra@colas.hu 📧
Internetcím: http://www.colas.hu 🌏
Név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 14904134244
Telefon: +36 18831700 📞
E-mail: vallalkozas.ut@colas.hu 📧
A beszerzés teljes értéke: 5 692 954 379 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 2

Hivatkozás
További információk

1.RING CC Konzorcium (nyertes közös ajánlattevők):

Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 73.

adószám: 13961149-2-44

Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

adószám: 14904134-2-44

Nettó vállalkozói díj: nettó 5 692 954 379,- Ft + ÁFA

Tartalékkeret nettó 100 000 000,- Ft + ÁFA

összesen: nettó 5 792 954 379,- Ft + ÁFA

2.sz. ajánlattevő

A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 1138 Budapest Karikás Frigyes Utca 20.

Adószám:24857538-2-44.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

27. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell nyilatkozatát a TANÁCS (EU) 2022/576 RENDELETE (2022. április 8.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet vonatkozásában

Forrás: OJS 2022/S 248-716741 (2022-12-21)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2023-07-17)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 5 692 954 379 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-07-17 📅
Közzététel dátuma: 2023-07-21 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 139-440719
Hirdetményre hivatkozik: 2022/S 248-716741
HL-S szám: 139
További információk
Szerződésmódosítás dátuma: 2022.07.04.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Hungaroring közműfejlesztése
Forrás: OJS 2023/S 139-440719 (2023-07-17)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2023-11-08)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Hungaroring közműfejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000451732022
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 5 692 954 379 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR000451732022/1
Mennyiség: 1 méter
A beszerzés leírása:

A Fejlesztési Program keretében a Hungaroring területén belüli fejlesztések megvalósításához és létrejövő új építmények jövőbeni működtetéséhez mindenképpen szükséges és elengedhetetlen a Versenypálya közműhálózatának fejlesztése. A közműépítés műszaki tartalma a következő: • a Versenypálya teljes területén belüli ivóvíz-, és tűzivíz hálózat kiépítése a bekötési vízaknától; a Paddock épület, a Lelátórész és rendezvénytér, valamint az új Paddock épület területén kívül fekvő területeken a betáplálási ponttól új víz körvezeték és célvezeték kialakítása; • a Versenypálya teljes belső területén gravitációs- és nyomott szennyvízhálózat kiépítése, aknákkal, tárolókkal, szennyvízátemelő telepekkel; • a Versenypálya belső területén a külső kétirányú középfeszültségű kapacitásbővítés fogadásával 20 KV-os középfeszültségű elektromos hálózat kiépítése transzformátor állomásokkal, 0,4 KV-os elektromos elosztóállomásokkal, elektromos csatlakozásokkal a meglévő hálózatokhoz, valamint • gyengeáramú alépítményi hálózat kiépítése az új Paddock épület, új Lelátórész, Depó és Rendezvénytér építési ütemében készülő gyengeáramú hálózatok és versenyirányítás részére. Főbb mennyiségek: 1. Víz-szennyvízelvezetés - 41.829 m2 munkaárok dúcolás (víz és szennyvíz) - 23.090 m3 földkiemelés (víz és szennyvíz) - 10501 m víz és szennyvíz nyomóvezeték kiépítése - 742 m gravitációs szennyvízcsatorna kiépítése 2. KÖF erősáram - 4.504 m kábelárok ásás - 7.080 m elektromos földkábel fektetése - 6 db 1000 kVA BHTR állomás telepítése. - 2 db KÖF fogadó és mérőállomás telepítése. 3. KIF erősáram - 6 db UF3072 betonház 8 mezős 0,4 kV KIF elosztóval + gyengeáramú RAC-kel - 19 db új terepi elosztó telepítése - 14 db meglévő/megmaradó terepi elosztó átkötése az új elektromos hálózatra 4. Gyengeáramú alépítményi hálózat építése - 18.253 m3 földkiemelés - 5.500 m 14x D110 PE védőcső építése. - 161 db N2 hírközlési akna telepítése - 4.235 m elektromos földkábel fektetése. Ajánlatkérő - tekintettel a rendezvényekre- ütemezetten tud munkaterületet biztosítani nyertes ajánlattevőnek az átadott Közmű munkaterületek ütemezett helyszínrajzán jelölt területeken az alábbi időintervallumokban: I. ütem: a szerződés hatálybalépését és munkaterület átadását követően legkorábban a befejezésig, kivéve a (k 2022.07.18-2022.08.08. időszakot, mely alatt kiemelt rendezvény miatt munkavégzés nem lehetséges (kiegészítő információ: 2022.07.13-án áramszünet lesz) II. ütem: legkorábban 2022.08.08-tól a befejezésig III. ütem: legkorábban 2022.09.28-tól a befejezésig Amennyiben a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt a Vállalkozási Szerződés hatálybalépésére 2022.07.18-ig nem kerül sor, abban az esetben az I. Ütemben átadásra tervezett munkaterület csak a II. Ütem munkaterületével együttesen adhatóvehető át legkorábban. A nyertes ajánlattevő a KÖF3 mérőhely helyszíni kiépítését telepítését a munkaterület átadását követő + 90 naptári napon belül köteles elvégezni. Jelen pontban meghatározott mennyiségek tájékoztató jellegűek, további információkat a Közbeszerzési Dokumentumok, műszaki leírás, valamint a további műszaki dokumentáció tartalmaz. A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők. Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.

A beszerzés leírása

A Fejlesztési Program keretében a Hungaroring területén belüli fejlesztések megvalósításához és létrejövő új építmények jövőbeni működtetéséhez mindenképpen szükséges és elengedhetetlen a Versenypálya közműhálózatának fejlesztése.
A közműépítés műszaki tartalma a következő:
• a Versenypálya teljes területén belüli ivóvíz-, és tűzivíz hálózat kiépítése a bekötési vízaknától; a Paddock épület, a Lelátórész és rendezvénytér, valamint az új Paddock épület területén kívül fekvő területeken a betáplálási ponttól új víz körvezeték és célvezeték kialakítása;
• a Versenypálya teljes belső területén gravitációs- és nyomott szennyvízhálózat kiépítése, aknákkal, tárolókkal, szennyvízátemelő telepekkel;
• a Versenypálya belső területén a külső kétirányú középfeszültségű kapacitásbővítés fogadásával 20 KV-os középfeszültségű elektromos hálózat kiépítése transzformátor állomásokkal, 0,4 KV-os elektromos elosztóállomásokkal, elektromos csatlakozásokkal a meglévő hálózatokhoz, valamint
• gyengeáramú alépítményi hálózat kiépítése az új Paddock épület, új Lelátórész, Depó és Rendezvénytér építési ütemében készülő gyengeáramú hálózatok és versenyirányítás részére.
Főbb mennyiségek:
1. Víz-szennyvízelvezetés
- 41.829 m2 munkaárok dúcolás (víz és szennyvíz)
- 23.090 m3 földkiemelés (víz és szennyvíz)
- 10501 m víz és szennyvíz nyomóvezeték kiépítése
- 742 m gravitációs szennyvízcsatorna kiépítése
2. KÖF erősáram
- 4.504 m kábelárok ásás
- 7.080 m elektromos földkábel fektetése
- 6 db 1000 kVA BHTR állomás telepítése.
- 2 db KÖF fogadó és mérőállomás telepítése.
3. KIF erősáram
- 6 db UF3072 betonház 8 mezős 0,4 kV KIF elosztóval + gyengeáramú RAC-kel
- 19 db új terepi elosztó telepítése
- 14 db meglévő/megmaradó terepi elosztó átkötése az új elektromos hálózatra
4. Gyengeáramú alépítményi hálózat építése
- 18.253 m3 földkiemelés
- 5.500 m 14x D110 PE védőcső építése.
- 161 db N2 hírközlési akna telepítése
- 4.235 m elektromos földkábel fektetése.
Ajánlatkérő - tekintettel a rendezvényekre- ütemezetten tud munkaterületet biztosítani nyertes ajánlattevőnek az átadott Közmű munkaterületek ütemezett helyszínrajzán jelölt területeken az alábbi időintervallumokban:
I. ütem: a szerződés hatálybalépését és munkaterület átadását követően legkorábban a befejezésig, kivéve a (k 2022.07.18-2022.08.08. időszakot, mely alatt kiemelt rendezvény miatt munkavégzés nem lehetséges (kiegészítő információ: 2022.07.13-án áramszünet lesz)
II. ütem: legkorábban 2022.08.08-tól a befejezésig
III. ütem: legkorábban 2022.09.28-tól a befejezésig
Amennyiben a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt a Vállalkozási Szerződés hatálybalépésére 2022.07.18-ig nem kerül sor, abban az esetben az I. Ütemben átadásra tervezett munkaterület csak a II. Ütem munkaterületével együttesen adhatóvehető át legkorábban.
A nyertes ajánlattevő a KÖF3 mérőhely helyszíni kiépítését telepítését a munkaterület átadását követő + 90 naptári napon belül köteles elvégezni.
Jelen pontban meghatározott mennyiségek tájékoztató jellegűek, további információkat a Közbeszerzési Dokumentumok, műszaki leírás, valamint a további műszaki dokumentáció tartalmaz. A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.
Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.

További információk:

További termékek/szolgáltatások:

Csatornahálózat építése 📦

Erősáramú vezeték építése 📦

Szennyvízcsatorna építése 📦

+ még 3

Szennyvízcsővezeték építése 📦

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 📦

Víz- és szennyvízvezetékek építése 📦

Időtartam: 10 hónap
Információk a lehetőségekről
Opciók ✅
A lehetőségek leírása:

Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus rendelés lesz használatos ✅
Elektronikus fizetést használnak ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2022-12-19 📅
Cím: Hungaroring közműfejlesztése
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 5 692 954 379 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR000451732022/0459
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
Tájékoztatás a pályázatokról
A szerződést egy gazdasági szereplőkből álló csoportnak ítélték oda ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 13961149244
Postacím: Bocskai Út 73.
Postai irányítószám: 1113
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: alterra@colas.hu 📧
Telefon: +36 18831440 📞
Fax: +36 18831599 📠
URL: https://www.colas.hu 🌏
Név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 14904134244
E-mail: vallalkozas.ut@colas.hu 📧
Telefon: +36 18831700 📞
Fax: +36 18831799 📠

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 10603226244
Postacím: Hungaroring Út 10
Postai irányítószám: 2146
Postai város: Mogyoród
Régió: Pest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Gazsi Júlia
E-mail: office@hungaroring.hu 📧
Telefon: +36 28444444 📞
Fax: +36 28441860 📠
URL: https://www.hungaroring.hu 🌏
Csoportvezető ✅
Tájékoztatás a közös beszerzésről
A szerződés közös beszerzést foglal magában ✅

Kiegészítő információk
További információk
SZerződésmódosítás aláírása:2023.10.25.
Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_40664534
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):

A Kbt. 148. §-a szerint. VI. 3) Kiegészítő információk: 23. Nyertes ajánlattevő köteles MSZ ISO 45001 munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányításrendszert a szerződés hatálya alatt fenntartani, és a teljesítést annak hatálya alatt végezni, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerint a fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő irányítási intézkedések leírását alkalmazni. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles előbbiekről. 25. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr2. V/A. fejezetében és a 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendeletben foglaltakra. A szerződés teljesítése során a nyertes AT-ként szerződő fél köteles az Üvegkapu alkalmazására. A közbesz. eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítési feltétele az Üvegkapu alkalmazásának nyertes AT általi biztosítása. 26. Ajánlattevőnek ajánlata részeként AK által biztosított EKR nyilatkozatminta kitöltésével nyilatkoznia szükséges arról, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte. 27. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell nyilatkozatát a TANÁCS (EU) 2022/576 RENDELETE (2022. április 8.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet vonatkozásában

Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

3. Módosítás körülményei 3.1 A Hungaroring közműépítés - FGSZ Zrt. előírása szerinti fedvénytervek miatti módosított műszaki tartalom kivitelezésének indokai (1. számú pótmunka): A Vállalkozó a szakhatósági előírásoknak megfelelően a kivitelezés során megrendelte az FGSZ Földgázszállító Zrt-től (FGSZ Zrt.) a tárgyi beruházás területén üzemeltetett gázipari létesítményekhez, azok biztonsági övezetében történő tevékenységhez kapcsolódó szakfelügyelet ellátását. Az FGSZ Zrt. 2023. március 2. napján írásban arról tájékoztatta a Vállalkozót és a Megrendelőt, hogy a tervezett közmű nyomvonalon nyomvonal módosításra és a 2. számú szennyvíz átemelő helyének módosításra van szükség. A levélben rögzítették, hogy a földgáz szállítóvezetékekre és bányaüzemi hírközlő kábel keresztezésekre vonatkozólag jogszabályváltozás történt, - a közmű tervezés 2021. december havi lezárásakor hatályban lévő - 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet helyett az 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtására kiadott, 20/2022. (l.31.) SZTFH rendelet előírásait kell alkalmazni. A módosításhoz szükséges fedvényterveket az FGSZ Zrt. jóváhagyta, a kivitelezés a módosított nyomvonalon folytatódhat. Fentiekre tekintettel pótmunka megrendelésére került sor, melynek ellenértéke nettó 63.215.316 ,- Ft + ÁFA. A feladat ellenértékével a szerződés eredeti ellenértéke nem került növelésre, mert felek azt a tartalékkeret terhére számolják el. A pótmunka elvégzése többletidőt nem igényel, mert annak ellátása az eredetileg megállapított határidőn belül elvégezhető. 3.2 A Hungaroring közműépítés I. és II. ütem – 0 ütem határ és Főlelátó-Rendezvénytér közötti szakasz víz és szennyvíz vezeték kiépítésének, ill. a KIF és KÖF rendszerekhez kapcsolódóan a tervtől eltérő helyen feltárt meglévő, megmaradó elektromos nyomvonal módosításokból adódó kiegészítő elektromos munkáinak (kiegészítő közműépítési munkák) kivitelezésének indokai (2. számú pótmunka): A Megrendelő 255/2017. (IX. 5.) Korm. rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított Stratégai Fejlesztési Programjának tervezési időszakában Megrendelő – a Paddock épület és kapcsolódó épületrészek beruházás (SFP2) építési engedélyére is tekintettel - három egymásra épülő közműfejlesztési, tervezési ütemmel számolt az alábbiak szerint: „0” ütem – Közműépítés (jelen vállalkozási szerződés tárgya) „I” ütem - Főbejárat-Irodaház (párhuzamosan folyamatban lévő, SFP1 építési beruházás) „II” ütem – Főlelátó, Rendezvénytér, Paddock, Depo (2024. januári kezdéssel tervezett építési beruházás, SFP2, építési engedély szerinti megnevezés) Időközben a 2023. július 20. napján aláírt Formula1 nemzetközi versenypromóciós szerződésben a Formula One Word Championship Limited rögzítette az általa elvárt műszaki feltételrendszerét, amely szerint a korábban tervezettel szemben (futamok időbeli eltolása) az új Paddock épület és kapcsolódó lelátórészek 2024-2025 és 2025-2026. évi futamok közötti felépítése a nemzetközi elvárás. A fentiekre tekintettel szükséges a közmű és az SFP2 (Főlelátó, Padock, Depo) kivitelezés műszaki határainak módosítása. Ebből adódóan a jelenleg zajló közmű építés során el kell végezni azon pótmunkák kivitelezését, amelyek biztosítják 2024-ben is a Formula 1 Magyar Nagydíj megrendezését oly módon, hogy az új közmű infrastruktúra biztosítani tudja a meglévő épületek (Főlelátó, Paddock, Depo, ill. Rendezvénytér) működését. Az eredeti ütemezés mellett a közmű építési munkák tervezett megvalósulásának meg kellett volna előznie a Főbejárat-Irodaház kivitelezését, de a tényleges időbeni megvalósulására tekintettel a két beruházás közmű kapcsolatait csak módosított fedvénytervek alapján lehet megvalósítani. Fentiekre tekintettel pótmunka megrendelésére került sor, melynek ellenértéke nettó 196.776.207,- Ft + ÁFA. A feladat ellenértékével a szerződés eredeti ellenértéke növelésre kerül. A pótmunka elvégzése többletidőt igényel, az alábbiak szerint: Kivitelező az eredeti szerződés szerinti műszaki tartalmat és a jelen szerződésmódosítás szerinti 1. és 2. számú pótmunkák szakipari munkáit elvégzi az eredeti szerződés szerinti 10 hónapos határidő végéig, kivéve a 2. számú pótmunkához kapcsolódó burkolathelyreállítási (aszfaltozás) technológiai munkafolyamatait, mely munkafolyamatnál az irányadó szabványok szerint és a technológiai előírásokra tekintettel az ütemezés során figyelembe kell venni a burkolatépítésre alkalmatlan téli napok számát, valamint az aszfaltkeverők téli időszakban történő technológiai leállását (2023.12.01. – 2024.02.28.). A fentiekre tekintettel a burkolathelyreállítás és -építés 2024. március 01. napjáig nem végezhető, ezt követően a szilárd burkolatépítési, valamint burkolathelyreállítási munkák elvégzésére 35 naptári nap szükséges Vállalkozó részére. A 2. számú pótmunkához kapcsolódó burkolathelyreállítás, aszfaltozás technológiai munkafolyamatait figyelembe vevő, műszaki ellenőr és Megrendelő által is elfogadott módosított ütemezés tartalmazza a teljesítés végső határidejét (a sikeres műszaki átadás-átvétel befejezése). 3.1. Felek megállapodnak, hogy a vállalkozási szerződésben foglalt ellenérték változást a Kbt. 141. § (2) - (3) bekezdésében meghatározott jogalapra alapozzák. A szerződésben rögzített eredeti vállalkozói díj nettó 5.692.954.379,- Ft ÁFA volt. Az 1. számú szerződésmódosító okirat szerinti pótmunkálatok a szerződéses ellenérték tekintetében nettó 52.802.568 Ft növekedést eredményezett, mely az ellenérték növekedés 1% alatti (0,92%-os) változása volt. A 2. számú szerződésmódosító okirat szerinti 2. számú pótmunka a szerződéses ellenérték tekintetében nettó 196.776.207,- Ft növekedést eredményezett, mely az ellenérték növekedés 3,46% változása. Összességében megállapítható tehát, hogy az 1. és 2. számú szerződésmódosító okiratban rögzített ellenérték módosítás eredményeként az eredeti ellenérték növekedése 4,38%, amely nem haladja meg az eredeti szerződéses ellenérték 15%-át.

Egyéb kiegészítő információk

3. Módosítás körülményei
3.1 A Hungaroring közműépítés - FGSZ Zrt. előírása szerinti fedvénytervek miatti módosított műszaki tartalom kivitelezésének indokai (1. számú pótmunka):
A Vállalkozó a szakhatósági előírásoknak megfelelően a kivitelezés során megrendelte az FGSZ Földgázszállító Zrt-től (FGSZ Zrt.) a tárgyi beruházás területén üzemeltetett gázipari létesítményekhez, azok biztonsági övezetében történő tevékenységhez kapcsolódó szakfelügyelet ellátását. Az FGSZ Zrt. 2023. március 2. napján írásban arról tájékoztatta a Vállalkozót és a Megrendelőt, hogy a tervezett közmű nyomvonalon nyomvonal módosításra és a 2. számú szennyvíz átemelő helyének módosításra van szükség. A levélben rögzítették, hogy a földgáz szállítóvezetékekre és bányaüzemi hírközlő kábel keresztezésekre vonatkozólag jogszabályváltozás történt, - a közmű tervezés 2021. december havi lezárásakor hatályban lévő - 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet helyett az 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtására kiadott, 20/2022. (l.31.) SZTFH rendelet előírásait kell alkalmazni.
A módosításhoz szükséges fedvényterveket az FGSZ Zrt. jóváhagyta, a kivitelezés a módosított nyomvonalon folytatódhat.
Fentiekre tekintettel pótmunka megrendelésére került sor, melynek ellenértéke nettó 63.215.316 ,- Ft + ÁFA. A feladat ellenértékével a szerződés eredeti ellenértéke nem került növelésre, mert felek azt a tartalékkeret terhére számolják el.
A pótmunka elvégzése többletidőt nem igényel, mert annak ellátása az eredetileg megállapított határidőn belül elvégezhető.
3.2 A Hungaroring közműépítés I. és II. ütem – 0 ütem határ és Főlelátó-Rendezvénytér közötti szakasz víz és szennyvíz vezeték kiépítésének, ill. a KIF és KÖF rendszerekhez kapcsolódóan a tervtől eltérő helyen feltárt meglévő, megmaradó elektromos nyomvonal módosításokból adódó kiegészítő elektromos munkáinak (kiegészítő közműépítési munkák) kivitelezésének indokai (2. számú pótmunka):
A Megrendelő 255/2017. (IX. 5.) Korm. rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított Stratégai Fejlesztési Programjának tervezési időszakában Megrendelő – a Paddock épület és kapcsolódó épületrészek beruházás (SFP2) építési engedélyére is tekintettel - három egymásra épülő közműfejlesztési, tervezési ütemmel számolt az alábbiak szerint:
„0” ütem – Közműépítés (jelen vállalkozási szerződés tárgya)
„I” ütem - Főbejárat-Irodaház (párhuzamosan folyamatban lévő, SFP1 építési beruházás)
„II” ütem – Főlelátó, Rendezvénytér, Paddock, Depo (2024. januári kezdéssel tervezett építési beruházás, SFP2, építési engedély szerinti megnevezés)
Időközben a 2023. július 20. napján aláírt Formula1 nemzetközi versenypromóciós szerződésben a Formula One Word Championship Limited rögzítette az általa elvárt műszaki feltételrendszerét, amely szerint a korábban tervezettel szemben (futamok időbeli eltolása) az új Paddock épület és kapcsolódó lelátórészek 2024-2025 és 2025-2026. évi futamok közötti felépítése a nemzetközi elvárás. A fentiekre tekintettel szükséges a közmű és az SFP2 (Főlelátó, Padock, Depo) kivitelezés műszaki határainak módosítása. Ebből adódóan a jelenleg zajló közmű építés során el kell végezni azon pótmunkák kivitelezését, amelyek biztosítják 2024-ben is a Formula 1 Magyar Nagydíj megrendezését oly módon, hogy az új közmű infrastruktúra biztosítani tudja a meglévő épületek (Főlelátó, Paddock, Depo, ill. Rendezvénytér) működését.
Az eredeti ütemezés mellett a közmű építési munkák tervezett megvalósulásának meg kellett volna előznie a Főbejárat-Irodaház kivitelezését, de a tényleges időbeni megvalósulására tekintettel a két beruházás közmű kapcsolatait csak módosított fedvénytervek alapján lehet megvalósítani.
Fentiekre tekintettel pótmunka megrendelésére került sor, melynek ellenértéke nettó 196.776.207,- Ft + ÁFA. A feladat ellenértékével a szerződés eredeti ellenértéke növelésre kerül.
A pótmunka elvégzése többletidőt igényel, az alábbiak szerint:
Kivitelező az eredeti szerződés szerinti műszaki tartalmat és a jelen szerződésmódosítás szerinti 1. és 2. számú pótmunkák szakipari munkáit elvégzi az eredeti szerződés szerinti 10 hónapos határidő végéig, kivéve a 2. számú pótmunkához kapcsolódó burkolathelyreállítási (aszfaltozás) technológiai munkafolyamatait, mely munkafolyamatnál az irányadó szabványok szerint és a technológiai előírásokra tekintettel az ütemezés során figyelembe kell venni a burkolatépítésre alkalmatlan téli napok számát, valamint az aszfaltkeverők téli időszakban történő technológiai leállását (2023.12.01. – 2024.02.28.). A fentiekre tekintettel a burkolathelyreállítás és -építés 2024. március 01. napjáig nem végezhető, ezt követően a szilárd burkolatépítési, valamint burkolathelyreállítási munkák elvégzésére 35 naptári nap szükséges Vállalkozó részére. A 2. számú pótmunkához kapcsolódó burkolathelyreállítás, aszfaltozás technológiai munkafolyamatait figyelembe vevő, műszaki ellenőr és Megrendelő által is elfogadott módosított ütemezés tartalmazza a teljesítés végső határidejét (a sikeres műszaki átadás-átvétel befejezése).
3.1. Felek megállapodnak, hogy a vállalkozási szerződésben foglalt ellenérték változást a Kbt. 141. § (2) - (3) bekezdésében meghatározott jogalapra alapozzák.
A szerződésben rögzített eredeti vállalkozói díj nettó 5.692.954.379,- Ft ÁFA volt.
Az 1. számú szerződésmódosító okirat szerinti pótmunkálatok a szerződéses ellenérték tekintetében nettó 52.802.568 Ft növekedést eredményezett, mely az ellenérték növekedés 1% alatti (0,92%-os) változása volt.
A 2. számú szerződésmódosító okirat szerinti 2. számú pótmunka a szerződéses ellenérték tekintetében nettó 196.776.207,- Ft növekedést eredményezett, mely az ellenérték növekedés 3,46% változása.
Összességében megállapítható tehát, hogy az 1. és 2. számú szerződésmódosító okiratban rögzített ellenérték módosítás eredményeként az eredeti ellenérték növekedése 4,38%, amely nem haladja meg az eredeti szerződéses ellenérték 15%-át.

A változtatás fő oka: Az eredeti vállalkozó által nyújtott további építési beruházásra, árukra vagy szolgáltatásokra van szükség.
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:

A 2. számú szerződésmódosító okirattal elrendelt pótmunka, melynek részleteit a 2. számú szerződésmódosító okirat 1. melléklete tartalmazza: • 1. számú pótmunka: Hungaroring közműépítés - FGSZ Zrt. előírása szerinti fedvény tervek miatti módosított műszaki tartalom kivitelezése, valamint • 2. számú pótmunka: Hungaroring közműépítés I. és II. ütem – 0 ütem határ és Főlelátó-Rendezvénytér közötti szakasz víz és szennyvíz vezeték kiépítésének, ill. a KIF és KÖF rendszerekhez kapcsolódóan a tervtől eltérő helyen feltárt meglévő, megmaradó elektromos nyomvonal módosításokból adódó kiegészítő elektromos munkáinak (kiegészítő közműépítési munkák) kivitelezése. 5.VÁLLALKOZÓI DÍJ ÉS ANNAK MEGFIZETÉSE, FIZETÉSI FELTÉTELEK: A 2. számú szerződésmódosítás alapján megrendelt munkálatok ellenértéke: Az 1. számú pótmunka összege: nettó 63.215.316 Ft,- + ÁFA, mely összeget felek a tartalékkeret terhére számolnak el, így ennek ellenértéke a szerződés teljes ellenértékét nem növeli. A 2. számú pótmunka összege nettó 196.776.207,- Ft. + ÁFA A Szerződés – 1. számú szerződésmódosítást és 2. számú szerződésmódosítást figyelembe vevő – megnövekedett ellenértéke összesen: nettó 6 042 533 154,- Ft + ÁFA (tartalékkerettel), azaz hatmilliárd-negyvenkétmillió-ötszázharmincháromezer-százötvennégy forint plusz áfa. Határidők: határidő): Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó teljesítési végső határideje a munkaterület átadását követő 10 (tíz) hónap azzal, hogy az 1. számú szerződésmódosító okiratban rögzített pótmunkákat Vállalkozó az 1. számú szerződésmódosító okirat aláírását követő 30 naptári napon belül köteles elvégezni, a 2. számú szerződésmódosító okiratban rögzített pótmunkák szakipari munkáit Vállalkozó az eredeti feladatok határidejében köteles elvégezni, a fennmaradó pótmunkákra Vállalkozó részére Megrendelő további 35 naptári napot biztosít a Vállalkozó 2. számú módosító okirat 2. melléklete szerinti módosított műszaki ütemtervének megfelelően az alábbiak szerint: Vállalkozó az eredeti szerződés szerinti műszaki tartalmat és az 1. és 2. számú pótmunkák szakipari munkáit elvégzi az eredeti szerződés szerinti 10 hónapos határidő végéig, kivéve a 2. számú pótmunkához kapcsolódó burkolathelyreállítási (aszfaltozás) technológiai munkafolyamatait. A módosult tervek és a mellékelt burkolathelyreállítási ütemterv szerinti szilárd burkolatépítési, valamint burkolathelyreállítási munkák elvégzésére a műszaki átadás-átvétel idejével együtt legalább 35 naptári nap szükséges Vállalkozó részére, határidő az irányadó szabványok és a technológiai előírásokra is tekintettel, a 2. melléklet szerinti ütemezés során került meghatározásra.

Szöveg

A 2. számú szerződésmódosító okirattal elrendelt pótmunka, melynek részleteit a 2. számú szerződésmódosító okirat 1. melléklete tartalmazza:
• 1. számú pótmunka: Hungaroring közműépítés - FGSZ Zrt. előírása szerinti fedvény tervek miatti módosított műszaki tartalom kivitelezése, valamint
• 2. számú pótmunka: Hungaroring közműépítés I. és II. ütem – 0 ütem határ és Főlelátó-Rendezvénytér közötti szakasz víz és szennyvíz vezeték kiépítésének, ill. a KIF és KÖF rendszerekhez kapcsolódóan a tervtől eltérő helyen feltárt meglévő, megmaradó elektromos nyomvonal módosításokból adódó kiegészítő elektromos munkáinak (kiegészítő közműépítési munkák) kivitelezése.
5.VÁLLALKOZÓI DÍJ ÉS ANNAK MEGFIZETÉSE, FIZETÉSI FELTÉTELEK:
A 2. számú szerződésmódosítás alapján megrendelt munkálatok ellenértéke:
Az 1. számú pótmunka összege: nettó 63.215.316 Ft,- + ÁFA, mely összeget felek a tartalékkeret terhére számolnak el, így ennek ellenértéke a szerződés teljes ellenértékét nem növeli.
A 2. számú pótmunka összege nettó 196.776.207,- Ft. + ÁFA
A Szerződés – 1. számú szerződésmódosítást és 2. számú szerződésmódosítást figyelembe vevő – megnövekedett ellenértéke összesen: nettó 6 042 533 154,- Ft + ÁFA (tartalékkerettel), azaz hatmilliárd-negyvenkétmillió-ötszázharmincháromezer-százötvennégy forint plusz áfa.
Határidők:
határidő):
Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó teljesítési végső határideje a munkaterület átadását követő 10 (tíz) hónap azzal, hogy az 1. számú szerződésmódosító okiratban rögzített pótmunkákat Vállalkozó az 1. számú szerződésmódosító okirat aláírását követő 30 naptári napon belül köteles elvégezni, a 2. számú szerződésmódosító okiratban rögzített pótmunkák szakipari munkáit Vállalkozó az eredeti feladatok határidejében köteles elvégezni, a fennmaradó pótmunkákra Vállalkozó részére Megrendelő további 35 naptári napot biztosít a Vállalkozó 2. számú módosító okirat 2. melléklete szerinti módosított műszaki ütemtervének megfelelően az alábbiak szerint:
Vállalkozó az eredeti szerződés szerinti műszaki tartalmat és az 1. és 2. számú pótmunkák szakipari munkáit elvégzi az eredeti szerződés szerinti 10 hónapos határidő végéig, kivéve a 2. számú pótmunkához kapcsolódó burkolathelyreállítási (aszfaltozás) technológiai munkafolyamatait.
A módosult tervek és a mellékelt burkolathelyreállítási ütemterv szerinti szilárd burkolatépítési, valamint burkolathelyreállítási munkák elvégzésére a műszaki átadás-átvétel idejével együtt legalább 35 naptári nap szükséges Vállalkozó részére, határidő az irányadó szabványok és a technológiai előírásokra is tekintettel, a 2. melléklet szerinti ütemezés során került meghatározásra.

Forrás: OJS 2023/S 217-684884 (2023-11-08)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (17 új beszerzések)