Iparterületek fejlesztése Mezőkövesden 3. ütem

Rövid leírás

"Ipar Területek fejlesztése Mezőkövesden 3.ütem" tárgyú TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00015 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló mélyépítési munkálatok. További információkat karakterkorlát miatt lsd. a közbeszerzési dokumentumokban

A beszerzés leírása

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Asztalos út felújítása:
Mezőkövesd 7353; 5998/3; 6000/1helyrajzi számokkal rendelkező területek érintettek az infrastrukturális fejlesztéssel.
Az Asztalos utca felújítása 249.10 méter érintett. A kialakítandó út szilárd burkolattal betonkő burkolat kerül megépítésre.
A forgalmi terhelési osztály szerint az út „D” Nehéz kategóriába sorolható.
A 0+000 km szelvény a tervezési szakasz eleje 33111 j. út 1+777 km sz. j.o. burkolatszéle szilárd burkolatához csatlakozik.
A felújítandó útszakasz mintegy 249.10 méter hosszon, 10 cm vtg betonkő burkolattal kerül kialakításra.
A tervezett útszakasz a meglévő betontáblákhoz igazodva 12.00 méter burkolatszélességgel készül mindkét oldalon süllyesztett szegéllyel határolva.
Pályaszerkezet: 10cm térkőburkolat + 3cm ágyazati zúzalék
Kertész utca felújítása:
Mezőkövesd 5974/1, 5975/5 helyrajzi számokkal rendelkező területek érintettek az infrastrukturális fejlesztéssel.
Kertész utca felújítása (218,76 méter) érintett a kialakítandó út szilárd burkolattal, mely aszfalt.
A forgalmi terhelési osztály szerint az út „D” Nehéz kategóriába sorolható.
A 0+000 km szelvény a tervezési szakasz eleje az Eper utca szilárd burkolatához csatlakozik.
A felújítandó útszakasz mintegy 218.76 méter hosszon, aszfaltburkolati kopóréteggel kerül kialakításra.
A tervezett útszakasz 5.00 méter burkolatszélességgel és kétoldal 1.0 m padkával határolt. A szelvényezés szerinti mindkét oldalon vízelvezető árkok találhatóak, melyek tisztítása elvégzendő
Új pályaszerkezet:
út: 5cm AC 11 kopó (mF) jelű aszfalt kopóréteg
padka: 15cm nemesített padka
Kertész-Asztalos utcák összekötő szakaszának kialakítása:
Mezőkövesd 5975/5; 0284/12; 0284/13; 0284/14; 0284/15; 0284/16; 0284/17; 5998/3; 7353 helyrajzi számokkal rendelkező területek érintett az infrastrukturális fejlesztéssel.
Kertész - Asztalos összekötő szakasz kiépítése 310 méter új szilárd burkolatú út kiépítése. A kialakítandó út szilárd burkolattal, mely aszfalt vagy betonkő burkolat.
A forgalmi terhelési osztály szerint az út „D” Nehéz kategóriába sorolható.
A 0+000 km szelvény a tervezési szakasz eleje a Kertész utca szilárd burkolatához csatlakozik, a burkolatfelújítással érintett magasság figyelembevételével.
A tervezett útszakasz gyakorlatilag így az Iparterületen belül összeköttetést biztosít a Kertész utca és az Asztalos utca között, mintegy 316.27 méter hosszon, ebből adódóan egyértelmű, hogy a végszelvény a 0+316.27 km szelvényben található. A 0+316.27 km szelvény a tervezési szakasz vége az Asztalos utca szilárd burkolatához csatlakozik, a burkolatfelújítással érintett magasság figyelembevételével.
A tervezett útszakasz 7.00 méter burkolatszélességgel és kétoldali 1.50 m padkával határolt.
Pályaszerkezet:
4cm AC 11 kopó (mF) jelű aszfalt kopóréteg
7cm AC 22 kötő (F) jelű aszfalt kötőréteg
7 cm AC 22 alap (F) jelű aszfalt alapréteg
20cm Ckt alapréteg
30cm homokos kavics fagyvédő réteg
0-110cm min. M2 minőségű töltés anyag
1 rtg. geotextília
40cm meszes talajstabilizáció
Reptér területe 20 ha terület:
Mezőkövesd 0220/2; 0220/3 helyrajzi számokkal rendelkező területek érintett az infrastrukturális fejlesztéssel.
A 20 ha-os területen (A terület, v. I. terület) új út szakaszok kiépítése tervezett szilárd burkolattal mintegy 780 m hosszon.
A forgalmi terhelési osztály szerint az út az „D” Nehéz kategóriába sorolható.
A 0+000 km szelvény a tervezési szakasz eleje az Egri Közműtervező és Kivitelező Kft. által készített tervében ábrázolt útszakasz végszelvényéhez csatlakozik.
A tervezett útszakasz gyakorlatilag így az Iparterületen belül az elkezdett út folytatásaként ill. a jelenlegi ismereteknek megfelelően a tervezett csarnokhoz történő megközelítő útként valósul meg. Továbbá a későbbi távlati fejlesztésekre is lehetőséget biztosít. A T1 tengely ennek megfelelően tehát az előzőekben említett tengely folytatásaként egyenes vonalban haladva a 0+000 km szelvénytől a 0+200 km szelvényig tart. Ugyanezen pontban csatlakozik a T3 tengely a saját 0+000 km szelvényben és ugyancsak egyenes vonalban folytatódik a 0+020 km szelvényig. A T1 tengely 0+190.33 km sz. bal oldali burkolatszélén csatlakozik a T2 tengely, mely a területen két bal ívet követően visszacsatlakozik az említett korábban elkészült terven lévő útszakasz 0+050 körüli szelvényében. A T2 tengely hossza a területen ily módon átvezetve mintegy 560 m.
A tervezett útszakasz 7.00 méter burkolatszélességgel és kétoldali 1,5 és 2,0 m padkával határolt. A szelvényezés szerinti mindkét oldalon vízelvezető árok kerül kialakításra.
Pályaszerkezet:
1)
4cm AC 11 kopó (mF) jelű aszfalt kopóréteg
7cm AC 22 kötő (F) jelű aszfalt kötőréteg
7 cm AC 22 alap (F) jelű aszfalt alapréteg
20cm Ckt alapréteg
30cm HK fagyvédő-javító réteg
1 rtg. geotextília
40cm meszes talajstabilizáció
2)
4cm AC 11 kopó (mF) jelű aszfalt kopóréteg
7cm AC 22 kötő (F) jelű aszfalt kötőréteg
7 cm AC 22 alap (F) jelű aszfalt alapréteg
20cm Ckt alapréteg
30cm homokos kavics fagyvédő réteg
60cm min. M2 minőségű töltés anyag
1 rtg. geotextília
40cm meszes talajstabilizáció
Volt laktanya területe 10 ha terület:
Mezőkövesd 300/6 helyrajzi számmal rendelkező terület érintett az infrastrukturális fejlesztéssel.
A 10 ha-os területen (B terület, v. II. terület) új útszakasz kiépítése tervezett szilárd burkolattal mintegy 370 m hosszon.
A forgalmi terhelési osztály szerint az út az „D” Nehéz kategóriába sorolható.
A 0+000 km szelvény a tervezési szakasz eleje az Egri Közműtervező és Kivitelező Kft. által készített tervében ábrázolt útszakasz végszelvényéhez csatlakozik.
A tervezett útszakasz gyakorlatilag így az Iparterületen belül az elkezdett út folytatásaként valósul meg. Továbbá a későbbi távlati fejlesztésekre is lehetőséget biztosít. A tervezési tengely ennek megfelelően tehát az előzőekben említett tengely folytatásaként egyenes vonalban haladva a 0+000 km szelvénytől a 0+150 km szelvényig tart, majd jobb ívben folytatódva ismét egyenes vonalban halad tovább a 0+370 km szelvényig. A tervezett útszakasz 7.00 méter burkolatszélességgel és kétoldali 1,5 m padkával határolt.
Pályaszerkezet:
1)
5cm AC 11 kopó (mF) jelű aszfalt kopóréteg
9cm AC 22 kötő (F) jelű aszfalt kötőréteg
20cm M63 mechanikus stabilizáció
2)
4cm AC 11 kopó (mF) jelű aszfalt kopóréteg
7cm AC 22 kötő (F) jelű aszfalt kötőréteg
7 cm AC 22 alap (F) jelű aszfalt alapréteg
20cm Ckt burkolatalap
30cm HK fagyvédő-javító réteg
1 rtg. geotextília
40cm meszes talajstabilizáció
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
Nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles építési-szerelési (CAR típusú) felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő biztosítását a szerződés tárgyára kiterjeszteni. A biztosítás mértéke:500 000 000,- Ft/év és 200 000 000,- Ft/káresemény. A feltétel elfogadásáról AT-nek nyilatkoznia kell.

Minőségi kritérium (név)

Az M/2.1. alkalmassági feltételre megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata (0-12 hónap között kerül értékelésre)

Minőségi kritérium (név)

Az M/2.2. alkalmassági feltételre megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata (0-12 hónap között kerül értékelésre)

Minőségi kritérium (név)

Az M/2.3. alkalmassági feltételre megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata (0-12 hónap között kerül értékelésre)

További információk

Jelen eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján kerül megindításra. Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be mely Támogatási Szerződés aláírásra is került. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a Támogatási Szerződésben szereplő támogatási összeg megemelése vonatkozásában Ajánlatkérőnek szerződésmódosításra irányuló igényt kell benyújtania (költségnövekmény iránti kérelem). A Kbt. 53 § (6) bekezdése alapján a költségnövekmény iránti kérelem el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása esetében az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. A feltételesen megkötött szerződés hatálybalépésének feltétele a költségnövekmény iránti kérelem elfogadása, vagy ajánlatkérő döntése, hogy a költségnövekmény pozitív elbírálásáig átmenetileg saját erőből biztosítja a szükséges többletet.
A finanszírozás formája: utófinanszírozás. Szállítói finanszírozás alkalmazására nem kerül sor. A II.2.7. pontban foglalt teljesítési határidő a sikeres munkaterület átadás-átvételtől értendő.
Finanszírozási feltételek:
A teljesítés során 6 db számla (az esetleges előlegszámlát nem számítva, de ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint:
- 1. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő összegről az áfa nélküli teljes nettó vállalkozói díj 15 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén.
- 2. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről az áfa nélküli teljes nettó vállalkozói díj 40 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén.
- 3. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegről az áfa nélküli teljes nettó vállalkozói díj 60 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén.
- 4. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő összegről az áfa nélküli teljes nettó vállalkozói díj 70%-át elérő megvalósult teljesítés esetén.
- 5. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő összegről az áfa nélküli teljes nettó vállalkozói díj 80 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén.
- végszámla benyújtása: a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegről, a kivitelezési munkálatok 100%-os készültségi fokának leigazolt elérésekor sikeres műszaki átadás-átvételt követően. A végszámla benyújtásának feltétele sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének szolgáltatása, a munkaterület rendeltetés szerinti használatra alkalmas állapotban ajánlatkérőnek történő birtokba adása, és ennek a teljesítésigazolásban való elismerése.
Ajánlatkérő a részszámlák tekintetében (ide nem értve természetesen a végszámlát) nem határoz meg részteljesítési határidőt.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
Az eljárásban nem lehet AT, AV, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. AK kizárja azon AT -t, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bek. b) pont). Öntisztázás: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bek.-ben előírtakra. A kizáró okok igazolásának módja: A kizáró okok fenn nem állásáról AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § szerint az AK által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4.§, ill. 6.§. szerint kitöltött formanyomtatványt köteles benyújtani (előzetes igazolás), továbbá a Kbt. 69. § (4)-(7) bek-nek AT-vel szemben alkalmazása esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (az i) pont ib) alpont kivételével) és 10. § (a g) pont gb) alpont kivételével), a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja szerint köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását. AK köteles elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti formanyomtatványt is. A kizáró okokra a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Előzetes igazolás: AT-nek a jelentkezés benyújtásakor a Kr. 2-7. §-ának (kivéve a Kr. 4. § (2) bek.) megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okokhatálya alá. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) vagy személy(ek) mindegyike által kitöltött és aláírt - külön EEKD benyújtásával előzetesen igazolják, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben előírt kizáró okok hatálya alá (Kr. 3. § (2) bek.). Az AT-nek az alkalmasságának igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtania a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében (Kbt. 67. § (4) bek., Kr. 15. § (1) bek.). Az AT-nek azon alvállalkozók tekintetében, akik nem vesznek részt A AT alkalmasságának igazolásában a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtania a kizáró okok tekintetében (Kr. 15. § (2) bek.) A Kr. 8. §, 10. § és 12-16. §-ban feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte. A Kr. 8. §, 10. § és 12-16. §-ban feltüntetett ig. módok a Kr. V.Fej-nek megfelelően kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. Utólagos igazolás: Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt. 69. § (4) bek szerint AT-nek az ajánlatkérő erről szóló felhívásától számított megfelelő határidő tűzésével a Kr. 8. 12-16. §-ai szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok. Ha az elbírálás során AK-nek kétsége merül fel valamely nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bek.-nek megfelelően bármikor 5 munkanapos határidő kitűzésével kérheti az igazolás benyújtását. AK felhívja a figyelmet a közbeszerzési dokumentumban az EEKD form. nyomtnak kitöltésére vonatkozó útmutatóra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
SZ/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az építési kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végsők névjegyzékében, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nincs bejegyezve az Irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
SZ/1.1. A 322/2015.(X.30.) K.r. 21.§ és 8. § alapján a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani, figyelemmel a Kr 1.§ (2)-(5) bekezdésére is.
Továbbá felhívjuk a figyelmet a Kr. 24. § (1)-(2) és (5) bekezdésére, a Kbt. 69. § (11) bekezdésére is.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására Ajánlattevőnek az alábbiakat kell csatolnia:
P1) A Kbt. 65. § (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján Ajánlattevőnek be kell nyújtania a cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító AF feladását megelőző három mérleg-fordulónappal lezárt üzlet évre vonatkozó teljes általános forgalmi adó nélkül számított nettó árbevételről akként, hogy az tartalmazza az eljárást megindító AF feladását megelőző három mérleg-fordulónappal lezárt üzlet évre vonatkozó teljes általános forgalmi adó nélkül számított, a közbeszerzés tárgya (mélyépítés) szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételt is, attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az Ajánlattevő nem rendelkezik az AF feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazandó.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése irányadó.
A Kr. 19. § (7) bek. alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.
A Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő e szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65.§ (8) bekezdése alapján a szervezet, amelynek adatait az Ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy
hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Az alkalmasság igazolására a Kr. 19. § (6) bekezdése is megfelelően irányadó.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P1) alkalmassági minimumkövetelménynek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P1) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha ajánlattevő, vagy kapacitás szervezet bevonása esetén a kapacitás nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész B. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az Ajánlattevőtől.

P1) Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító AF feladásának napját megelőző 3 mérleg-fordulónappal lezárt üzleti évben (amennyiben a működését később kezdte meg, úgy a működés megkezdésének időpontjától számítva) teljes általános forgalmi adó nélkül számított nettó 500 000 000,- HUF árbevétellel, amelyből legalább nettó 300 000 000- Ft a közbeszerzés tárgyából (mélyépítés) származó árbevételnek minősül.
AF VI.3. pont folytatása:
13. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes, mérlegadatok tekintetében a mérleg fordulónapján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által a részvételi felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Átszámítás esetén az Ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot.
14. Irányadó idő: Az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
15. Irányadó jog: A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
16. Az ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével.
17. Az eljárás nyertese: az az ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
18. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját, azaz a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítja, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.
19. Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §).
20. Abban az esetben, ha az eljárás során, Ajánlattevő a szakemberek, és a referencia vonatkozásában igénybe veszi más szervezet kapacitásait, csatolandó ezen szervezet kötelezettség vállalása, melyből egyértelműen megállapítható, hogy ezen feladatok elvégzéséhez a megjelőlt kapacitást nyújtó kerül bevonásra a teljesítéshez szükséges mértékben
21. AT az ajánlat részeként köteles az M.2.1-M.2.3. alkalmassági követelmény tekintetében megszerzett többlettapasztalat vonatkozásában a bevonni kívánt szakembert megnevezni. A bemutatott szakembereknek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendeletben meghatározott, vagy azzal egyenértékű jogosultságokkal kell szerepelnie a kamarai névjegyzékben. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa - az ajánlati felhívás III.1.3) M.2.1. - M.2.3) pontban meghatározott műszaki-szakmai alkalmasság alapján - bemutatott szakember közül a fenti pozíciókra melyet kívánja megajánlani, másfelől arról, hogy azon megajánlott szakember, akinél a fentiek szerint szakmagyakorlási jogosultság került megjelölésre a kamarai névjegyzékbe vétellel a szerződés megkötéséig, illetve a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog. A névjegyzékbe-vétel elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel kötheti meg Ajánlatkérő a szerződést.
22. Jelen eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: dr. Demeter István 00286, dr. Gergely Beáta (01290)
Lebonyolító szervezet: Demeter Ügyvédi Iroda (3526 Miskolc, Arany János tér 1. F. III/9.), Telefon: +36 46572188, Fax: +36 46 572189
E-mail: info@demeterugyved.hu
23. Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltakra az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a pénzügyi, gazdasági, műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a P1, M1 és M2 feltételek vonatkozásában.
24. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza.
25. A felhívás IV.2.6. pontjában meghatározott 2 hónap ajánlati kötöttség alatt Ajánlatkérő 60 napot ért.
26.Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell az ajánlati árat alátámasztó árazott költségvetést. Az ajánlati árat a közbeszerzési dokumentumok részét képező tervek és a műszaki leírás alapján, a tervekben szereplő műszaki tartalomra és a műszaki leírásokban előírt műszaki követelményeknek megfelelően kell elkészíteni.
A fenti előírásokat nem teljesítő ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja az Ajánlatkérő!
27.Ajánlattevőnek az ajánlata részeként - az ajánlata benyújtásával egyidejűleg ajánlati biztosítékot kell benyújtania, amelynek összege: 10 000 000,- Ft
Az ajánlati biztosítékot ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig, azaz az ajánlattételi határidőig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.
Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bekezdés szerint, az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az alábbi módokon:
- az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével a 11734107-15350071-10430006 számú bankszámlájára
- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával,
- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét (a közlemény rovatban kérjük feltüntetni az eljárás EKR azonosítóját). Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.
További részletes információ a Közbeszerzési dokumentációban.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
M.1. A 321/2015. (X.30.) [Kr.] 21. § (2) bek. a) pontja alapján a közbeszerzési eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 (nyolc) éven belül megkezdett és 5 (öt) éven belül szerződésszerűen teljesített legjelentősebb építési beruházásainak (mélyépítési munkák: útépítés) bemutatása a szerződést kötő másik fél által kiállított referenciaigazolással. [A Kr.23.§-ában, valamint a 22. § (3) bek.ében foglaltaknak megfelelően.]
Ajánlatkérő [Ak] a Kr. 21.§ (2) bek. (2a) pontja alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
A referenciaigazolásnak legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél neve, székhelye,
- az építési beruházás tárgya, mennyisége (olyan tartalommal, amelyből az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való teljesülés megállapítható)
- a szerződésszerű teljesítés kezdő és befejező időpontja (ÉV/HÓ/NAP) szerinti bontásban
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ha a bemutatott referenciát az AT közösen teljesítette, úgy referenciaként kizárólag az AT saját teljesítésének aránya számolható el. Ebben az esetben rögzíteni kell az AT saját teljesítésének százalékos arányát.
Ak felhívja a figyelmet a Kr. 22.§ (5) bekezdésére.
Ha az AT a felhívás M.1 pontban előírtak vonatkozásában más szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni, úgy a Kbt. 65. § (7) bek megfelelően alkalmazandó.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bek.ében foglaltakra.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelőség ellenőrzése két lépcsőben történik:
I. Előzetes igazolási mód:
A Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
II. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához: Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésében foglaltak szerint külön hívja fel a gazdasági szereplőt azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ak. felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 69. § (7) bek. alapján Ajánlatkérő már az ajánlatok bírálata keretében felhívja az ajánlattevőet az érintett alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások benyújtására, vagy az ajánlat részeként mind az alkalmassági, mind az értékelési szempontra tett megajánlás teljeskörő alátámasztása szükséges az önéletrajzban.
M.2. A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján azon szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz, amely tartalmazza:
- A szakember neve;
- A szakember - az ajánlattétel időpontja szerinti munkahelye;
- A szakember kamarai nyilvántartási számát, és jogosultság kódja, a kamarai nyilvántartás fellelhetőségének Internet címe (amennyiben az adott szakember már az ajánlattétel időpontjában rendelkezik az előírt jogosultsággal);
Amennyiben a megajánlott szakember nem rendelkezik a fenti - szerződéskötési feltételként - meghatározott jogosultsággal, úgy csatolni szükséges továbbá:
- A bemutatott szakember azon végzettségét képzettségét igazoló iratainak egyszerű másolatát, melyek a szakmagyakorlási jogosultság megszerzéséhez szükségesek, továbbá
- jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idő meglétét igazoló, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát.
A szakember tekintetében ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltakat.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdésében foglaltakra is.
Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő köteles csatolni ajánlatában a bemutatni kívánt szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot is.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 3. § 10. pontja, a 65. § (6)-(7); (9) és (11) bekezdései, 114. § (2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1), illetve a 22. § (1)-(2)23.§. Az ajánlattevőnek az ajánlatban Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint elegendő nyilatkozatot benyújtania arról, hogy az előírt alkalmassági követelmény teljesül, az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével hívja fel az előírt igazolások benyújtására.

Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
M.1. Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik M.1. legalább 1 db, a közbeszerzési eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 éven belül megkezdett és 5 éven belül szerződésszerűen teljesített mélyépítési munka elvégzésével, amely legalább összesen 600 m hosszúságú út került kialakításra.
A minimumkövetelményeknek való megfelelés egy vagy több szerződésszerűen teljesített referencia bemutatásával igazolható. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra is.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki és szakmai alkalmasság megállapítására. Az ajánlatban a Kbt. 65. § (7) bekezdés második fordulata alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó - joghatás kiváltására alkalmas formában kiállított - okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (11) és (12) bekezdéseiben foglaltakra.
Az M.1. pontban rögzített alkalmassági minimumkövetelményt a Kbt. 65.§ (5) bekezdés alapján határozta meg ajánlatkérő.
M.2.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem von be a teljesítésbe legalább 1 fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
M.2.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem von be a teljesítésbe legalább 1 fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-VZ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-VZ” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
M.2.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem von be a teljesítésbe legalább 1 fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-M” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-M” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
Az M.2.1-M.2.3 alkalmassági követelmények esetében egy adott szakember csak egy pozícióra jelölhető, amennyiben a megjelölt szakember rendelkezik a meghatározott felelős műszaki vezetői névjegyzékbe vétellel, abban az esetben nem szükséges az ennek megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot igazolni, elegendő csak a névjegyzékbe vétel tényét és annak időpontját igazolni. . Ajánlatkérő az előírt végzettséggel egyenértékű végzettséget is elfogad, az egyenértékűséget Ajánlattevőnek kell igazolnia.
Az alkalmassági feltételeknek való megfelelés tekintetében ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (7) és (8) bekezdéseiben foglaltakra. Közös ajánlattevők az alkalmassági követelményeknek együttesen is megfelelhetnek.

A szerződés teljesítésének feltételei

A késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 1 %-a naptári naponta, minden megkezdett naptári napra, de maximum a nettó vállalási díj 20 %-a. A 20 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán Vállalkozó a meghiúsulási kötbérfizetésre is kötelezett lesz.
Meghiúsulási kötbér mértéke: nettó vállalkozói díj 25%-a
A Megrendelő az esetleges kötbér igényét írásbeli felszólítás útján érvényesíti, melynek a Vállalkozó köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Vállalkozó a fenti irat kézhezvételét követő 3 munkanapon belül magát érdemi indokolással és azt alátámasztó bizonyítékokkal nem menti ki, akkor a kötbér elismertnek tekintendő. A Kbt-ben (135.§ (6) bek.) foglalt beszámítási feltételek teljesülésekor a kötbér a vállalkozói számlába beszámítható. Ez esetben a Vállalkozó a számlát/számlákat kötbérrel terhelt teljesítése esetén is a szerződés IV/4. pontban meghatározott vállalkozói díjról köteles benyújtani, ekkor Megrendelő a Műszaki Átadás-átvételi jegyzőkönyvben meghatározott kötbér összegével csökkentett vállalkozói díjat fizeti meg a Vállalkozó részére.
Jótállás: a sikeres átadás-átvételtől számított 36 hónap
Teljesítési biztosíték mértéke: nettó vállalkozói díj 5 %-a
Jótállási biztosíték mértéke: nettó vállalkozói díj 5%-a
Biztosíték nyújtásának szabályai: A Kbt. 136. § (6) bekezdés a) pontja alapján
További részletes információk a szerződéstervezetben

Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)

A Kbt. 68. § (4)-(6) bekezdéseinek megfelelően.
Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától
kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé
teszi.
A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az EKR rendelet 15.-17. §

Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja jelen eljárás során tekintettel arra, hogy jelen építési beruházás, olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely gazdasági műszaki szempontból költséghatékonyabban megoldható az építés részegységekre való szétbontása nélkül, egységes koordinációval. Ajánlatkérő szempontjából továbbá fontos és egységesen kezelendő az érvényesíthető és esetlegesen érvényesítendő jótállási és szavatossági igénye. Így a munkálatok összehangolása egyszerűbb, a javítás és a karbantartás pedig olcsóbb, így költséghatékonyabb a beszerzés. Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, mivel az Iparterület fejlesztésének jelen eljárásban meghatározott munkái egymással szoros, egymásra épülő és összekapcsolódó műszaki egységet képeznek, egymás nélkül, vagy eltérő feltételek szerint történő megvalósításuk esetén az Iparterület használhatósága csökkenne és műszaki funkciója korlátozódna. A lehetséges befektetők számára a szerződés ilyen módon történő teljesítése jelentősen kedvezőtlenebb műszaki tartalmat biztosítana, ezáltal Ajánlatkérő számszerűsíthető gazdasági haszontól esne el.
Műszaki okok tételesen: Csapadékvíz elvezetés és útépítés munkarészek egymásra utaltsága, Egységes, gördülékeny műszaki
ellenőrzés és koordináció érvényesítése ezáltal magasabb minőségű munka, Környezetvédelmi szempontok egységes érvényesíthetősége; szükséges egyeztetések, utazások és környezetterhelés csökkentése, határidők egységes koordinációja Gazdasági
okok tételesen: Ajánlatkérői megtakarítások érvényesítése a jótállási igények egységes kezelésével, Kedvezőbb környezet a lehetséges
befektetők számára, kedvező befektetői környezet által nyújtott gazdasági haszon. Az infrastruktúra kiépítése egymással összefügg,
sem térben, sem időben nem elválasztható. Megállapítható, hogy az építési helyszínek egymást átfedik, a kivitelezés ütemezése
egymástól nem függetleníthető.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a közbeszerzési eljárást, mint feltételes közbeszerzési eljárást folytatja le a Kbt. 53.§ (6) bekezdése szerint, tekintettel Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be mely Támogatási Szerződés aláírásra is került. Ajánlatkérőnek a Támogatási Szerződésben szereplő támogatási összeg megemelése vonatkozásában költségátcsoportosításra vonatkozó szerződésmódosításra irányuló igényt kell benyújtania (költségnövekmény iránti kérelem).
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy amennyiben a vállalkozási szerződéstervet XIII.18. pontjában meghatározott hatályba léptető feltételek nem következnek bea szerződés aláírását követő 180 napon belül , úgy a szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik, a felek szabadulnak a kötelemből.
1. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére és a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjára az EKR rendszerben létrehozott formanyomtatvány alkalmazásával.
3. A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet olyan határidőn belül kell előterjesztenie a gazdasági szereplőnek, hogy az Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal megadhassa. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a fenti válaszadási határidő lejártát megelőző negyedik napnál később nyújtották be, Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (3) bekezdése szerint jár el. Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (4) bekezdése alapján a Kbt. 52. § (4) és (5) bekezdése szerint az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, ha a kiegészítő tájékoztatást legkésőbb a fenti válaszadási határidő lejártát megelőző negyedik napon kérték, az Ajánlatkérő azonban nem tudja a tájékoztatást határidőben megadni. Ajánlatkérő a határidő meghosszabbítása során a Kbt. 55. §-ában foglaltak szerint jár el.
4. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint.
5. Az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nevében aláíró cégjegyzésre nem jogosult képviselő tekintetében csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az ajánlat aláírásra és/vagy nyilatkozattételre kiterjedő meghatalmazást, amely tartalmazza a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását.
6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait, illetve a fenti meghatalmazásoka az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nevében meghatalmazás nélkül aláíró képviselő tekintetében a képviseleti jogosultságot alátámasztó bármely dokumentumot. Az ajánlathoz mind ajánlattevő, mind alvállalkozó, és alkalmasság igazolásához igénybe vett (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő vonatkozásában csatolni kell továbbá a cégszerűen aláíró személy(ek) hiteles aláírási címpéldányát (közjegyző által hitelesített címpéldány) vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját egyszerű másolatban [2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdés]. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá cégszerűen, úgy az aláírási címpéldány avagy minta mellett csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is.
7. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők az ajánlat részét képező dokumentumokat pdf. formátumú fájlban készítsék el.
8. Ajánlatkérő helyszíni bejárást jelen eljárásban nem tart.
9. Ajánlatkérő konzultációt jelen eljárásban nem tart.
10. A Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan nyilatkozni kell.
11. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell az ajánlati árat alátámasztó árazott költségvetést .xls és .pdf formátumban.
12. Értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont. Módszere: Egyösszegű nettó ajánlati ár esetén fordított arányosítás;2.1., 2.2. és 2.3. értékelési szempont esetén: egyenes arányosítás. A részletes szabályokat teljeskörűen a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
Folytatás AF III.1.2 pontjában