Iváncsa vasúti infrastruktúra fejlesztés

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

Az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő vasúti infrastruktúra fejlesztésének tervezése és kivitelezése (PST: V042.01.77)

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2023-01-12. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2022-11-28.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda?

• NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

Mi az?

• Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése › Erősáramú vezeték építése
• Hídépítés › Hidak építési munkái › Vasúti híd építése
• Mérnöki szolgáltatások › Mérnöki tervezési szolgáltatások
• Szállítással kapcsolatos épületek › Vasúti szállítással kapcsolatos épületek kivitelezése › Vasútállomás építése
• Vasútépítés › Felsővezeték építése
• Vasútépítés › Helyközi (intercity) vasút építése › Pályaépítés
• Vasútépítés › Helyközi (intercity) vasút építése › Vasúti jelzések szerelése
• Villamos szerelési munka › Távközlési berendezések szerelése

Hol?

• Közép-Dunántúl › Fejér

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2022-11-28	Ajánlati felhívás
2022-12-23	További információk
2023-01-24	További információk
2023-02-22	További információk
2023-02-28	További információk
2023-03-16	További információk
2024-02-02	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2026-04-02	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2026-04-21	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2022-11-28)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Vasútépítés
Hivatkozási szám: EKR001794252022
Rövid leírás:

Az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő vasúti infrastruktúra fejlesztésének tervezése és kivitelezése (PST: V042.01.77)

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Vasútépítés 📦
További CPV-kód: Vasútállomás építése 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Fejér 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Postacím: Váci út 45.
Postai irányítószám: 1134
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: https://nif.hu/ 🌏
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu 📧
Telefon: +36 14368468 📞
Fax: +36 14368560 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001794252022/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001794252022/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-11-28 📅
Benyújtási határidő: 2023-01-12 📅
Közzététel dátuma: 2022-12-02 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 233-669661
HL-S szám: 233
További információk

Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárásban a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési részszempontok szerint értékeli. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az 1. (ár) értékelési részszempont tekintetében Ajánlatkérő a tartalékkeret nélkül számított egyösszegű nettó ajánlati árat értékeli, a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25. napján, a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában megjelent Útmutató szerinti fordított arányosítással, a 2-5. értékelési részszempontok (szakemberek többlet tapasztalata) esetében Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25. napján, a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában megjelent Útmutató szerinti egyenes arányosítással kerülnek elbírálásra a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. A részajánlattétel kizárásának indoka: A tárgyi közbeszerzési eljárás tárgyát képező beruházási projekt önmagában egy oszthatatlan egységet képez, ezért a beruházás során is egy rendszerként, komplexen kell vizsgálni a projektet. Tekintettel erre, a feladat elvégzéséhez a közbeszerzési eljárás tárgyában jelzett kapcsolódó tervezési projekt átfogó ismerete és folyamatos, naprakész nyomon követése elengedhetetlen. Részajánlat-tétel biztosítása esetén a különböző részekre vonatkozó elvégzendő feladat teljesítéséhez szükséges vizsgálatok átfedésben lennének, ezáltal a közpénzek hatékony felhasználása, az azokkal való felelős gazdálkodás elve sérülne (Kbt. 2. § (4) bekezdés). Részekre bontás esetén a határfelületek kialakítása miatt többlet kommunikáció, adatközlés és koordináció jelentkezne, ami akár egyeztetési nehézségekhez és vitákhoz is vezethetne az egyes felek között. Ennek következtében a beszerzés ellenértékének jelentős növekedése is várható, vagy a szolgáltatás minőségére, a szerződés teljesítésének más körülményeire is kedvezőtlen hatással lehet. A kivitelezés egyes szakágai egymáshoz szorosan kapcsolódnak, megvalósításuk egymásra épül, valamint szükségszerűen időben és térben egymással átfedésben kerülnek megvalósításra, melyre tekintettel a folyamatok összeegyeztetése, folyamatos koordinálása és ellenőrzése műszaki és gazdasági szempontból is indokolttá teszi a tárgyi építési beruházás egy vállalkozó részéről történő teljes körű megvalósítását. A forgalomba helyezés egységes műszaki követelményrendszere miatt együttesen kezelendők. Karakterkorlátra tekintettel folytatás a felhívás VI.3) pontjához: 15. Valamennyi alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb. 16. Ajánlattevőként szerződő fél köteles a szerződés hatálybalépésének időpontjáról történő megrendelői tájékoztatástól számított 30 napon belül 150 000 000,- Ft/káresemény és 300 000 000,- Ft/év tervezői felelősségbiztosítási szerződést kötni, valamint összkockázatú kombinált építési és szerelési (dologi- és felelősség) felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő összkockázatú kombinált építési és szerelési felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább 300 000 000,- Ft/káresemény és legalább 1 000 000 000,- Ft/év mértékű felelősségbiztosításra. 17. A 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 21. § (10) bek. szerinti adat:, lajstromszám: dr. Misurák Ervin, lajstromszám: 01304 18. A jelen eljárás becsült értéke alapján a tárgyi építési beruházás a 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, így az Ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte, továbbá a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés teljesítése során köteles az Üvegkapu alkalmazására. 19. Ajánlattevő a Tanács (EU) 2022/576 rendelete (2022. április 08.) alapján ajánlatában köteles nyilatkozatot benyújtani arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő az ajánlattételkor ismert, a szerződésértékének 10%- át meghaladó értékben igénybe vett alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet tekintetében nem áll fenn a rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalmat megalapozó körülmény. A III.1.3) pont folytatása: Amennyiben a megajánlott eszköz a gazdasági szereplő saját tulajdonában van, kizárólag a fenti dokumentumok csatolása szükséges a fenti tartalommal. Amennyiben tartós bérleti, vagy keretszerződés szerinti bérleti jogviszony alapján áll a nevezett eszköz a gazdasági szereplő rendelkezésére, akkor a cégszerű nyilatkozaton felül a bérleti jogviszony, illetve lízing jogviszony fennállását igazoló dokumentum(ok) csatolása szükséges. Ajánlattevők előszerződés keretében is biztosíthatják a tárgyi alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott eszközök rendelkezésre állását (Kbt. 65. § (7) bek.). Ajánlatkérő rendelkezésre álló eszköznek elfogadja a saját tulajdonban álló, bérleti, vagy tartós bérleti, valamint lízing jogviszony alapján rendelkezésre álló eszközöket is. A Kbt. 65. § (6) bek.-ben foglaltak szerint az M.1. pontban meghatározott követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bek. alapján. A Kbt. 65. § (11) bek. szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (11a) bek. alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4), (6), illetve (7) bek. szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Folytatás a VI.4.3) pontban

További információk

Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárásban a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési részszempontok szerint értékeli. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az 1. (ár) értékelési részszempont tekintetében Ajánlatkérő a tartalékkeret nélkül számított egyösszegű nettó ajánlati árat értékeli, a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25. napján, a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában megjelent Útmutató szerinti fordított arányosítással, a 2-5. értékelési részszempontok (szakemberek többlet tapasztalata) esetében Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25. napján, a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában megjelent Útmutató szerinti egyenes arányosítással kerülnek elbírálásra a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

A részajánlattétel kizárásának indoka: A tárgyi közbeszerzési eljárás tárgyát képező beruházási projekt önmagában egy oszthatatlan egységet képez, ezért a beruházás során is egy rendszerként, komplexen kell vizsgálni a projektet. Tekintettel erre, a feladat elvégzéséhez a közbeszerzési eljárás tárgyában jelzett kapcsolódó tervezési projekt átfogó ismerete és folyamatos, naprakész nyomon követése elengedhetetlen. Részajánlat-tétel biztosítása esetén a különböző részekre vonatkozó elvégzendő feladat teljesítéséhez szükséges vizsgálatok átfedésben lennének, ezáltal a közpénzek hatékony felhasználása, az azokkal való felelős gazdálkodás elve sérülne (Kbt. 2. § (4) bekezdés). Részekre bontás esetén a határfelületek kialakítása miatt többlet kommunikáció, adatközlés és koordináció jelentkezne, ami akár egyeztetési nehézségekhez és vitákhoz is vezethetne az egyes felek között. Ennek következtében a beszerzés ellenértékének jelentős növekedése is várható, vagy a szolgáltatás minőségére, a szerződés teljesítésének más körülményeire is kedvezőtlen hatással lehet. A kivitelezés egyes szakágai egymáshoz szorosan kapcsolódnak, megvalósításuk egymásra épül, valamint szükségszerűen időben és térben egymással átfedésben kerülnek megvalósításra, melyre tekintettel a folyamatok összeegyeztetése, folyamatos koordinálása és ellenőrzése műszaki és gazdasági szempontból is indokolttá teszi a tárgyi építési beruházás egy vállalkozó részéről történő teljes körű megvalósítását. A forgalomba helyezés egységes műszaki követelményrendszere miatt együttesen kezelendők.

Karakterkorlátra tekintettel folytatás a felhívás VI.3) pontjához:

15. Valamennyi alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.

16. Ajánlattevőként szerződő fél köteles a szerződés hatálybalépésének időpontjáról történő megrendelői tájékoztatástól számított 30 napon belül 150 000 000,- Ft/káresemény és 300 000 000,- Ft/év tervezői felelősségbiztosítási szerződést kötni, valamint összkockázatú kombinált építési és szerelési (dologi- és felelősség) felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő összkockázatú kombinált építési és szerelési felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább 300 000 000,- Ft/káresemény és legalább 1 000 000 000,- Ft/év mértékű felelősségbiztosításra.

17. A 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 21. § (10) bek. szerinti adat:, lajstromszám: dr. Misurák Ervin, lajstromszám: 01304

18. A jelen eljárás becsült értéke alapján a tárgyi építési beruházás a 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, így az Ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte, továbbá a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés teljesítése során köteles az Üvegkapu alkalmazására.

19. Ajánlattevő a Tanács (EU) 2022/576 rendelete (2022. április 08.) alapján ajánlatában köteles nyilatkozatot benyújtani arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő az ajánlattételkor ismert, a szerződésértékének 10%- át meghaladó értékben igénybe vett alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet tekintetében nem áll fenn a rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalmat megalapozó körülmény.

A III.1.3) pont folytatása:

Amennyiben a megajánlott eszköz a gazdasági szereplő saját tulajdonában van, kizárólag a fenti dokumentumok csatolása szükséges a fenti tartalommal. Amennyiben tartós bérleti, vagy keretszerződés szerinti bérleti jogviszony alapján áll a nevezett eszköz a gazdasági szereplő rendelkezésére, akkor a cégszerű nyilatkozaton felül a bérleti jogviszony, illetve lízing jogviszony fennállását igazoló dokumentum(ok) csatolása szükséges. Ajánlattevők előszerződés keretében is biztosíthatják a tárgyi alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott eszközök rendelkezésre állását (Kbt. 65. § (7) bek.).

Ajánlatkérő rendelkezésre álló eszköznek elfogadja a saját tulajdonban álló, bérleti, vagy tartós bérleti, valamint lízing jogviszony alapján rendelkezésre álló eszközöket is.

A Kbt. 65. § (6) bek.-ben foglaltak szerint az M.1. pontban meghatározott követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bek. alapján.

A Kbt. 65. § (11) bek. szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (11a) bek. alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4), (6), illetve (7) bek. szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

Folytatás a VI.4.3) pontban

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Mennyiség:

Döntéselőkészítési Tanulmány szerinti II. nyomvonal változat-, valamint Adony vasútállomás V04 verzió szerinti vágánykép kialakítás szerinti műszaki tartalom:

- új építésű, zöldmezős nyíltvonali normál nyomtávú vasúti vágány 5052 m, al- és felépítményekkel együtt, amely az országos vasúti pályahálózat (OVP) részévé fog válni.A vasúti zöldmezős beruházásoknak olyan vonalas létesítmény telepítést nevezünk, amit korábban mezőgazdasági művelés alatt álló területeken létesítenek, és teljes egészében, építészeti vagy üzemi előzmények nélkül újonnan létesítenek. A zöldmezős beruházások keretein belül építtetett létesítmények teljesen új beruházások, új infrastruktúra és új létesítmények létrehozásával valósul meg.

- új építésű országos vasúti pályahálózat (OVP) részét képező állomási normál nyomtávú vágány 1053 m, al- és felépítményekkel együtt

- átépítéssel, korszerűsítéssel érintett vágányok (Adony állomás I. vágány 740 m, illetve az állomás páratlan oldalán Adony-Dunapart szolgálati helyre vezető nyíltvonali vágány bejárati íve 347 m) 1087 m

- normál nyomtávú nyomtávolság 1435 mm

- nyíltvonali vontatóvágány tengely terhelése 225 kN, tervezési sebessége V= 40 km/h, UIC 54 E1 vagy azzal egyenértékű sínrendszer hézagnélküli kivitelben;

- állomási vágányok tengely terhelése 225 kN, változó tervezési sebességgel, UIC 54 E1 vagy azzal egyenértékű sínrendszer hézagnélküli kivitelben

- állomási körzetben 3 csoport kitérő bontása, 1 csoport kitérő áthelyezése, 6 csoport új kitérő építése

- vontatóvágányon 3 csoport új kitérő építése

- bazaltbetonos rakodóterület építése ~20 000 m2

- térvilágítás, energiaellátás kiépítése

- zöld védelmi zóna (vasúti rakodó és a Csibavölgyi út között) tervezése és engedélyezése

- zajvédelmi elemek kiépítése

- közműkeresztezések kiváltása, védelembe helyezése

- Adony állomás felsővezeték hálózatának átalakítása

- jelfogó-függéses biztosítóberendezési átalakítások és bővítések állomási és nyíltvonali szakaszon; meglévő biztosítóberendezés átalakítása fázisonként vasúti üzem alatt; új nyíltvonali biztosítóberendezések telepítése, vasúti útátjárók biztosítása

- peronépítés és bontás

- 4 db új vasúti híd műtárgy építése

o tartóbetétes vasbeton lemezhíd (Adony 5.sz. belvízcsatorna)

o tartóbetétes vasbeton lemezhíd (6207. jelű összekötő út)

o tartóbetétes vasbeton lemezhíd (Adonyi-Északi övcsatorna (Cikolai-víz)), megközelítőleg 20 m támaszközzel

- 3 db előregyártott vasbeton keret építése

o előregyártott vasbeton keret (Adony levezető árok, Vetus-Salina-csatorna)

o előregyártott vasbeton keret (Temető utcai árok)

- Adony vasútállomáson található 2 db 2,00 X 2,00 m és 1 db 1,00 X 1,00 m keresztmetszetű meglévő vasbeton kerethíd műtárgy műszaki állapotának ellenőrzése, a teherbírás biztosítása érdekében szükséges beavatkozások elvégzése;

- 3 db szintbeni útátjáró építése

o M6 gyorsforgalmi út szervízútja

o mezőgazdasági feltáró és gáztelepre vezető út

o Kilencedi utcai keresztezés

- A rakodó területén a vasútüzem számára iroda és szociális helyiségek biztosítása

- a beruházás keretében termőföldek kisajátításával és művelés alóli kivonással 33 db ingatlan érintett (kb. 50 290 m2, melyből 45 510 m2 kivonással érintett)

A nyertes Ajánlattevő feladata a szükséges teljes körű engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése amely tartalmazza a vasútépítési (al- és felépítményekre), útépítési-, híd és műtárgyépítési-, vízépítési-, közművezeték építési-, növénytelepítési és környezetvédelmi-, felsővezeték hálózatra és vasúti jelző és biztosítóberendezésre vonatkozó és egyéb kiegészítő szakági terveket is a fenti műszaki tartalom szerint, szakági tervdokumentációk közötti összhang megteremtése, azok véglegesítése, a szükséges jóváhagyások és engedélyek megszerzése és a kivitelezési munkák elvégzése.

Az engedélyezési terv készítése az engedélyezési eljárásban való részvételt is jelenti, azaz olyan részvételt, mely magába foglalja a Hatóság és egyéb közreműködő szakhatóságok által előírt és az engedély megszerzéséhez szükséges dokumentumok elkészítését, a szükséges építési és/vagy létesítési engedélyek megszerzése érdekében.

A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok…

… tartalmazzák. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevőt terheli.

… tartalmazzák.

Időtartam: 24 hónap
További információk:

A részajánlattétel kizárásának indoka: A tárgyi közbeszerzési eljárás tárgyát képező beruházási projekt önmagában egy oszthatatlan egységet képez, ezért a beruházás során is egy rendszerként, komplexen kell vizsgálni a projektet. Tekintettel erre, a feladat elvégzéséhez a közbeszerzési eljárás tárgyában jelzett kapcsolódó tervezési projekt átfogó ismerete és folyamatos, naprakész nyomon követése elengedhetetlen. Részajánlat-tétel biztosítása esetén a különböző részekre vonatkozó elvégzendő feladat teljesítéséhez szükséges vizsgálatok átfedésben lennének, ezáltal a közpénzek hatékony felhasználása, az azokkal való felelős gazdálkodás elve sérülne (Kbt. 2. § (4) bekezdés). Részekre bontás esetén a határfelületek kialakítása miatt többlet kommunikáció, adatközlés és koordináció jelentkezne, ami akár egyeztetési nehézségekhez és vitákhoz is vezethetne az egyes felek között. Ennek következtében a beszerzés ellenértékének jelentős növekedése is várható, vagy a szolgáltatás minőségére, a szerződés teljesítésének más körülményeire is kedvezőtlen hatással lehet. A kivitelezés egyes szakágai egymáshoz szorosan kapcsolódnak, megvalósításuk egymásra épül, valamint szükségszerűen időben és térben egymással átfedésben kerülnek megvalósításra, melyre tekintettel a folyamatok összeegyeztetése, folyamatos koordinálása és ellenőrzése műszaki és gazdasági szempontból is indokolttá teszi a tárgyi építési beruházás egy vállalkozó részéről történő teljes körű megvalósítását. A forgalomba helyezés egységes műszaki követelményrendszere miatt együttesen kezelendők.

Karakterkorlátra tekintettel folytatás a felhívás VI.3) pontjához:

15. Valamennyi alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.

16. Ajánlattevőként szerződő fél köteles a szerződés hatálybalépésének időpontjáról történő megrendelői tájékoztatástól számított 30 napon belül 150 000 000,- Ft/káresemény és 300 000 000,- Ft/év tervezői felelősségbiztosítási szerződést kötni, valamint összkockázatú kombinált építési és szerelési (dologi- és felelősség) felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő összkockázatú kombinált építési és szerelési felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább 300 000 000,- Ft/káresemény és legalább 1 000 000 000,- Ft/év mértékű felelősségbiztosításra.

17. A 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 21. § (10) bek. szerinti adat:, lajstromszám: dr. Misurák Ervin, lajstromszám: 01304

18. A jelen eljárás becsült értéke alapján a tárgyi építési beruházás a 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, így az Ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte, továbbá a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés teljesítése során köteles az Üvegkapu alkalmazására.

19. Ajánlattevő a Tanács (EU) 2022/576 rendelete (2022. április 08.) alapján ajánlatában köteles nyilatkozatot benyújtani arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő az ajánlattételkor ismert, a szerződésértékének 10%- át meghaladó értékben igénybe vett alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet tekintetében nem áll fenn a rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalmat megalapozó körülmény.

A III.1.3) pont folytatása:

Amennyiben a megajánlott eszköz a gazdasági szereplő saját tulajdonában van, kizárólag a fenti dokumentumok csatolása szükséges a fenti tartalommal. Amennyiben tartós bérleti, vagy keretszerződés szerinti bérleti jogviszony alapján áll a nevezett eszköz a gazdasági szereplő rendelkezésére, akkor a cégszerű nyilatkozaton felül a bérleti jogviszony, illetve lízing jogviszony fennállását igazoló dokumentum(ok) csatolása szükséges. Ajánlattevők előszerződés keretében is biztosíthatják a tárgyi alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott eszközök rendelkezésre állását (Kbt. 65. § (7) bek.).

Ajánlatkérő rendelkezésre álló eszköznek elfogadja a saját tulajdonban álló, bérleti, vagy tartós bérleti, valamint lízing jogviszony alapján rendelkezésre álló eszközöket is.

A Kbt. 65. § (6) bek.-ben foglaltak szerint az M.1. pontban meghatározott követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bek. alapján.

A Kbt. 65. § (11) bek. szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (11a) bek. alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4), (6), illetve (7) bek. szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

Folytatás a VI.4.3) pontban

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Magyarország, 42. számú vasútvonalról újonnan kiágazó, Adony állomás (bez.) - Iváncsa ipari-innovációs terület (bez.) és közötti vasúti infrastruktúra fejlesztési terület.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

A megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőnek, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek, személynek az ajánlatában a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kr. (továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Kr.) II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. hatálya alá. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (3) bek. alapján, ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében az egységes európai közbeszerzési dokumentumot az ajánlattevő nyújtja be. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot nyújt be.

Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4), (6), illetve (7) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Kr. 8. §, 10. §, 12. §, 14. § és 16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § (1) bek. alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Ajánlattevő élhet a Kbt. 69. § (11a) bek.-ben biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4), (6), illetve (7) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

A kizáró okok vonatkozásában Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet az öntisztázás lehetőségére a Kbt. 64. §-ban foglaltak szerint.

A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, illetve a megkövetelt igazolási mód:

SZ.1/ Ajánlatkérő az Európai Unió bármely tagállamában működő, - az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett - ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül ellenőrzi, hogy ajánlattevő szerepel-e az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékben. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén Ajánlatkérő kérheti a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. Amennyiben az igazolás vagy információ nem érhető el közvetlenül, ingyenes elektronikus adatbázisba belépve, úgy ajánlattevő köteles csatolni az alkalmassági követelménynek való megfelelést igazoló jogosítvány, illetve engedély másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást.

SZ.2/ A 321/2015. (X. 30.) Kr. 26. § (2) bek.-re tekintettel a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot köteles ajánlattevő igazolásként benyújtani.

A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZ.1/ A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Kr. 8. § (1) bek. alapján alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékben, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Kr. 8. § (2) bek. alapján előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

SZ.2/ Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.

A Kbt. 65. § (9) bek.-re tekintettel a SZ.1-2/ alkalmassági követelmények igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Ajánlattevő (kapacitást biztosító szervezet) a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-ben, valamint a Kr. 1. § (1) bek.-ben foglaltak alapján az EEKD-ban foglalt előzetes nyilatkozatát köteles benyújtani az alkalmassági követelményeknek való megfelelést illetően. AK az EEKD IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α kitöltése.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján felhívott ajánlattevő(k) az alkalmasságukat az alábbiak szerint köteles(ek) igazolni:

P1)

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell - a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján - cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (vasútépítés és/vagy vasút átépítés és/vagy tervezést is magában foglaló vasútépítés és/vagy tervezést is magában foglaló vasútátépítés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A P1) alkalmassági követelmény esetében alkalmazandó a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3); (6)-(7) és (10) bekezdése, a Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11)-(12) bekezdései, valamint a 69. § (11a) bek is irányadó.

A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alk köv-nek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk. követelményt, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bek. alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alk-i feltételnek történő megfelelést.

Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

A Kbt. 65. § (8) bek alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazd. és pénzügyi alk. igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Ajánlattevő élhet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (4) bekezdésére.

A minősített ajánlattevők esetében a gazd és pénzügyi alk követelmények teljesítését az ajánlatkérő a Kr. 19. § (7) bek-re figyelemmel is vizsgálja.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1)

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó (vasútépítés és/vagy vasút átépítés és/vagy tervezést is magában foglaló vasútépítés és/vagy tervezést is magában foglaló vasútátépítés) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a 16 000 000 000,- Ft értéket.

Ajánlatkérő a vasútépítési és/vagy vasút átépítési munkák alatt olyan munkákat ért, amelyek során új vasúti pálya vagy annak egy szakasza megépítésére és/vagy meglévő vasúti pálya vagy annak egy szakasza felújítására és/vagy bővítésére és/vagy részleges vagy teljes elbontására és helyette részben vagy teljes egészében új vasúti pályaszakasz építésére kerül sor.

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján a P1) pontban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen, az árbevételeik összeadásával is megfelelhetnek. A P1) pont szerinti alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel, így elegendő, ha csak az egyik csatolja be a P1) pont szerinti igazolást.

Műszaki és szakmai képességek:

Ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, tehát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban nem kéri az alkalmassági követelmény tekintetében részletes információk megadását. Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági követelménynek történő megfelelést. Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Kr. 5-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani. Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4), (6), illetve (7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

M.1/ A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőző öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (3) bekezdés alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.

Az igazolásban meg kell adni

- a szerződést kötő másik fél nevét és székhelyét;

- az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, az igazolást benyújtó gazdasági szereplő által megvalósított műszaki tartalom ismertetését olyan részletességgel, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható;

- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap pontossággal);

- a műszaki átadás-átvétel befejezésének időpontját (év/hónap/nap pontossággal); -

a teljesítés helyét;

- az igazolás kiállítójának igazolását arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Kr. 21. § (2a) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt éven belül befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

Az igazolásnak tartalmaznia kell minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.

Amennyiben az igazolást benyújtó gazdasági szereplő a szerződést közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból egyértelműen ki kell derülnie annak, hogy a szerződés mely részeit (elvégzett munkarész(ek) megjelölésével) teljesítette. Amennyiben a közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás olyan arányában köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

M.2/ A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek megnevezése, végzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetése ajánlattevő nyilatkozatával, a releváns végzettséget igazoló iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, valamint a teljesítésbe bevonni kívánt szakember releváns szakmai tapasztalatát, valamint - adott esetben - a releváns jogosultság tekintetében a kamarai nyilvántartási számot és a jogosultság legelső megszerzésének időpontját igazoló, saját kezűleg aláírt önéletrajzával és rendelkezésre állási nyilatkozatával.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati/tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati/tapasztalati idejébe, azzal, hogy az adott jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat és a „speciális szakmai tapasztalat” között az átfedés megengedett.

Amennyiben a megajánlott szakember(ek) a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint a felhívásban ajánlatkérő által meghatározott jogosultsággal rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettség/végzettség és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat igazolása tekintetében egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja. A fentiekre tekintettel szükséges az igazolásban feltüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető.

A releváns gyakorlati/tapasztalati időt év/hónap bontásban szükséges bemutatni.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárásban olyan értékelési szempontot alkalmaz, ahol az ajánlatban foglalt megajánlás ellenőrzése feltételezi valamely alkalmassági követelménynek történő megfelelés egyidejű ellenőrzését, így az M.2.1.-M.2.4. alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt. 69. § (7) bek. alapján már az ajánlatok a Kbt. 69. § (2) bekezdés szerinti bírálata keretében felhívja az ajánlattevőket az érintett alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások benyújtására, tehát azokat ajánlattevőnek már az ajánlat részeként be kell nyújtania!

M.3/ A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) bekezdésének h) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, valamint műszaki felszereltség leírását tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozat, amely tartalmazza legalább a releváns eszközök, berendezések, valamint műszaki felszerelés gyártóját, típusát, teljesítményét, a rendelkezésre állás jogcímét és az alkalmassági követelményben előírt feltételeknek való megfelelést igazoló valamennyi szükséges adatot.

Folytatás a II.2.14) pontban

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (hatvan hónapban) befejezett, műszaki átadás-átvétellel lezárt, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított nyolc évben (kilencvenhat hónapban) megkezdett, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával vagy referenciákkal az alábbiak szerint:

M.1.1. összességében legalább 4,5 vágány km nyíltvonal és/vagy állomási országos vasúti pályahálózaton (OVP) vágány építése és/vagy átépítése al- és felépítményekkel együtt,

M.1.2. legalább egy darab vasúti állomás építése és/vagy átalakítása, amely magában foglalta legalább négy csoport kitérő cseréjét és/vagy beépítését OVP-n,

M.1.3. legalább egy darab üzemelés alatt álló állomási, jelfogó-függéses biztosítóberendezés átalakítása és/vagy építése, továbbá

M.1.4. min. egy darab legalább 15 m támaszközű vízfolyás feletti vasúti híd építése és/vagy híd (szerkezet) átépítése, valamint

M.1.5. összességében 4,5 vágány km vasúti pályahálózathoz tartozó vasúti pálya nyíltvonali és/vagy állomási vágányainak építésére és/vagy átépítésére vonatkozó teljes körű engedélyezési terv készítése, amely magába foglalta az engedélyezési eljárásban való részvételt (azaz olyan részvételt, mely magába foglalta a Hatóság és egyéb közreműködő szakhatóságok által előírt és az engedély megszerzéséhez szükséges dokumentumok elkészítését) és/vagy teljes körű kiviteli terv és/vagy teljes körű egyesített engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, mely tartalmazta az al- és felépítményekre, felsővezeték hálózatra és biztosítóberendezésre vonatkozó szakági terveket is.

Az M/1.1., M/1.2., M/1.3, M/1.4. és az M/1.5. szerinti alkalmassági követelmények igazolására bemutatható ugyanazon szerződés is, vagy külön-külön az egyes alkalmassági követelmények tekintetében legfeljebb egy szerződés.

Állomás alatt ajánlatkérő a legalább négy vonat fogadásra kijelölt vágányt tartalmazó állomásokat érti.

Ajánlatkérő az OVP fogalma alatt a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 2. § 2.16. pontja szerinti fogalmat érti.

Ajánlatkérő támaszköz alatt a 2 egymással szomszédos támasz középvonala (vagy tengelye) között az úttengelyben mért vízszintes vetületi távolságot érti.

Teljeskörű engedélyezési terv alatt az építési engedély megszerzéséhez szükséges, valamennyi tervdokumentációt tartalmazó engedélyezési tervet érti, figyelembe véve a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt rendelkezéseket.

Teljeskörű kiviteli terv alatt az építésiengedély-határozat alapján készített, az építmények megvalósítására is alkalmas, a műszaki kialakításokat és megoldásokat részletesen tartalmazó tervet érti.

A vágányhossz tekintetében 1 m kétvágányú referencia egyenértékű 2 m egyvágányú referenciával, illetve több vágány esetén a hosszak többszörözhetőek.

A referenciák között az átfedés megengedett, amennyiben azok teljesítik az alkalmassági minimumfeltételeknek való megfelelést.

M.2.

- alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a teljesítésbe bevonandó alábbi szakemberek mindegyikével:

M.2.1. legalább egy fő projektvezető szakemberrel, aki rendelkezik

a) az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet) szerinti MV-KÉ kategóriájú (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a Korm. rendelet 1. melléklet VI. szakma 3. rész D pontjában megjelölt (vagy azzal egyenértékű) képesítéssel, illetve szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal, valamint

b) legalább 36 hónap OVP-n végzett vasútépítési és/vagy vasút átépítési területen teljesített projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai tapasztalattal;

M.2.2. legalább egy fő vasútépítési munkák kivitelezésével foglalkozó szakemberrel, aki rendelkezik

a) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ kategóriájú (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a Korm. rendelet 1. melléklet VI. szakma 3. rész D pontjában megjelölt (vagy azzal egyenértékű) képesítéssel, illetve szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal, valamint

b) legalább 24 hónap vasútépítési és/vagy vasút átépítési területen szerzett szakmai tapasztalat, ahol a bemutatott beruházások közül legalább egy tartalmazott zöld mezős vasútépítési feladatokat;

M.2.3. legalább egy fő biztosítóberendezések létesítésével foglalkozó szakemberrel, aki rendelkezik

a) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-VV kategóriájú (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a Korm. rendelet 1. melléklet VI. szakma 4. rész D pontjában megjelölt (vagy azzal egyenértékű) képesítéssel, illetve szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal, valamint

b) legalább 24 hónap vasúti állomási biztosítóberendezések építésében vagy átalakításában szerzett szakmai tapasztalat;

M.2.4. legalább egy fő vasúttervező szakemberrel, aki rendelkezik

a) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-VA (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a Korm. rendelet 1. melléklet II. Szakma 6. rész E pontjában megjelölt (vagy azzal egyenértékű) képesítéssel, illetve szakképzettséggel szakmai gyakorlattal, valamint

b) a képesítés/szakképzettség megszerzését követően legalább 24 hónap vasúti pályahálózathoz tartozó vasúti pálya tervezése területén szerzett vasútépítési szakági tervezői szakmai gyakorlattal.

Az M.2.1.-M.2.4. alkalmassági követelmények tekintetében egy szakember csak egy követelmény tekintetében mutatható be, tehát a szakemberek között az átfedés nem megengedett.

M.3/ Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az alábbi követelményeknek megfelelő eszközök, berendezések, illetve műszaki felszerelések mindegyikével:

M.3.1/ legalább egy darab kisgépes vágányfektetési munkák végzéséhez alkalmas sínenjáró kotrógép.

M.3.2/ legalább egy darab mobil, villamos ellenállás hegesztésre alkalmas sínhegesztő gép.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Teljesítési-, jótállási biztosíték; Kötbérek vetítési alapja: tartalékkeret nélkül számított egyösszegű nettó vállalkozói díj. Késedelmi kötbér: 0,5%/késedelmes naptári nap, legfeljebb a vetítési alap 15%-áig. Hibás teljesítési kötbér: 15%. Meghiúsulási kötbér: 20%. A részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet (szerződéses feltételek) tartalmazza.

Jótállás: 36 hónap, kezdete: sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontja.

A nyertes ajánlattevőként szerződő havonta műszaki előrehaladáson alapuló elszámolás alapján jogosult részszámla kiállítására és benyújtására a teljesítés Ajánlatkérő által igazolt mértéke tekintetében.

A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Ajánlatkérő a nettó szerződéses ellenérték 2,5%-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet foglal a szerződésbe, a tartalékkeret felhasználásának részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Előleg:

Hazai költségvetési forrásból történő finanszírozás esetében a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján Ajánlatkérő biztosítja a Szerződés szerinti Vállalkozói Díj Támogatási Szerződés és/vagy Támogatói Okirat terhére elszámolható összege legfeljebb 5%-ának megfelelő mértékű, de legfeljebb kétszázötvenmillió forint Előleg igénylésének lehetőségét.

Az igénybe vett előleg összege az egyes részszámlákban arányosan kerül elszámolásra.

A kifizetés egyebekben a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32.§-32/A. §-a, a Kbt. 135. § (l), (3) és (5)-(7), (8), (10), (12) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (l)-(2) bekezdései, a 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően történik.

Finanszírozás módja: tervezetten utófinanszírozás.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 13:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2023-01-12 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 15:00
Hely: Ekr
További információk:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése, valamint a Kbt. 68. § (1), (1b), (1c), (4), (6) bekezdései irányadók.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2. Az ajánlati felhívás III.1.3) M.2.1. pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 - max. 24 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 3. Az ajánlati felhívás III.1.3) M.2.2. pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 - max. 24 hónap)
4. Az ajánlati felhívás III.1.3) M.2.3. pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 - max. 24 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 5
Minőségi kritérium (név): 5. Az ajánlati felhívás III.1.3) M.2.4. pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 - max. 24 hónap)
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 11906522241
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Közbeszerzési Osztály
A vevő profiljának címe: https://nif.hu/ 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001794252022/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1. Ajánlatkérő (továbbiakban AK) a közbeszerzési eljárást a Kbt.40.§ (1) bek alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le. AK felhívja az Ajánlattevők (továbbiakban AT) figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Kr. 6. § (1) bek alapján az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges.

2. Ajánlatot a jelen felhívásban megadott címre az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig elektronikusan, jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető pdf formátumban kell benyújtani.

3. Az ajánlatnak a Kbt.66. § (5) bek szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amin fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bek szerinti összes adatot. AT a 424/2017. (XII.19.) Kr. 11. § (1) bek alapján az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap formájában köteles a felolvasólapot az ajánlat részeként kitölteni.

4. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2a) bek alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. A Kbt. 41/A. § (3) bek alapján amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban, és az AT eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat fordításának kell tekinteni. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (1),(4)-(5), valamint a 424/2017. (XII.19.) Kr. 11. § (4) bek-re.

5. AK a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.

6. AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek szerinti korlátozással.

7. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bek-re.

8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bek-re vonatkozóan. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A Kbt. 65. § (7) bek rendelkezései alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (12) bek értelmében az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bek szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a Kbt. 65. § (8) bek szerinti szervezet esetében az ajánlatnak- tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

9. AK ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, amelynek mértéke 30 000 000,- Ft. Teljesíthető - az AT választása szerint - átutalással, az előírt pénzösszegnek az Építési és Közlekedési Minisztérium számlájára történő befizetésével a 10032000-00003582-06010016 (IBAN: HU26 1003 2000 0000 3582 0601 0016, SWIFT: HUSTHUHB) számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára, illetve amennyiben az előírt pénzösszeg 2022. december 30. napjáig kerül befizetésre, úgy az teljesíthető a NIF Zrt. fizetési számlájára történő befizetésével a 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU58 10300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB) számú bankszámlájára történő befizetéssel, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentumot az ajánlathoz csatolni kell.

10. AK nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bek szerinti információk megadását.

11. AK a tárgyi közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen folytatja le. AK a Kbt. 135. § (12) bek alapján a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként kiköti a szerződés pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés(ek)/támogatói okirat(ok) hatályba lépését. Ennek megfelelően a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződések az azok pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés(ek)/támogatói okirat(ok) hatályba lépését követő 15. napon, illetve amennyiben ez előbb következne be, úgy a teljesítési biztosíték nyertes ajánlattevőként szerződő fél részéről történő szerződésszerű rendelkezésre bocsátásának napján lépnek hatályba. Amennyiben a szerződések hatályba lépését felfüggesztő fenti feltétel a szerződések aláírását követő 6 hónapon belül nem következik be, úgy a szerződések minden további jogcselekmény nélkül megszűnnek.

12. AK az AT által beárazott és cégszerűen aláírt mintaköltségvetést (Felolvasólap A melléklete) szakmai ajánlatnak tekinti. AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatuk részeként kizárólag a közbeszerzési dokumentumok IV. számú kötetében rendelkezésre bocsátott mennyiségi kimutatás „Főösszesítő” és „Általános tételek” munkalapját kötelesek beárazva benyújtani, illetve AK kizárólag azt vizsgálja. A további munkalapokon szereplő becsült mennyiség-kimutatásokat Ajánlatkérő tájékoztatásul bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére, így azok a benyújtandó ajánlatnak nem képezik részét.

AK a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről szóló, cégszerűen aláírt ajánlattevői nyilatkozat (Felolvasólap B melléklete) kapcsán felhívja AT figyelmét, hogy amennyiben az ajánlat részeként a Felolvasólap B melléklete nem kerül benyújtásra, illetve olyan tartalommal kerül benyújtása, mely nem alkalmas arra, hogy AK a Felolvasólapon tett megajánlást (hónap) az adott megajánláshoz tartozó szakemberrel kétséget kizáróan össze tudja rendelni - hiányzik a szakember neve - és az adott értékelési részszempont tekintetében megajánlott szakember személye az ajánlatban benyújtott iratok alapján sem állapítható meg egyértelműen, úgy ezen hiányosság pótlása a Kbt. 71. § (8) bek a) pontja szerinti hiánypótlási korlátokba ütközik - a Kbt. 2. § (1)-(3) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével járna - és hiánypótlás kibocsátása nélkül az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után!

13. AK a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.

14. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

Karakterkorlátra tekintettel folytatás a hirdetmény II.2.14) pontjában.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

A Kbt. 148. § rendelkezése szerint.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az Építési és Beruházási Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről és a társaságok megszüntetéséről, az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet 1. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.; cégjegyzékszám: 01-10-044180; adószáma: 11906522-2-41; főtevékenysége: út, autópálya építése) 2023. január 1. napjával megszűnik és az általa ellátott állami feladatokat az Építési és Beruházási Minisztérium részére kell átadni ugyanezen a napon, azzal, hogy a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2022. évi XLIII. törvény és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 467/2022. (XI. 21.) Korm. rendelet 2022. december 1-jén hatályba lépő 14. §-a értelmében „Az Építési és Közlekedési Minisztérium a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény szerinti Építési és Beruházási Minisztérium átnevezésével működik tovább.”.

A II.2.14)-es pont folytatása, karakterkorlátra tekintettel folytatás az ajánlati felhívás III.1.3.) pontjához:

Ajánlatkérő vasúti pályahálózaton, vasúti pályán, vasúti al- és felépítményen, illetve vasúti műtárgyon a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvényben meghatározott fogalmakat érti.

„Projektvezető” alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet szakmailag irányítja, koordinálja a Vállalkozó, a szakági építésvezetők vagy műszaki vezetők munkáját, kapcsolatot tartja a Megrendelővel, konzorciumi tagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.

„Projektvezető-helyettes” alatt Ajánlatkérő azt a szakembert érti, aki egy adott építési beruházáson a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a projektvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.

A „híd” fogalma alatt a következőt érti: A híd olyan létesítmény, amely terhet visel, szabad nyílást hidal át, természetes és mesterséges akadályok felett vezet.

AK a „híd építése” fogalom alatt olyan kivitelezési munkálatok elvégzését érti, amelyek új híd építésére irányulnak.

AK a „híd (szerkezet) átépítése” a teherhordó szerkezet teljes vagy főtartószerkezet egyes elemeinek cseréjével járó beavatkozást érti.

Az M.2. pont szerinti alkalmassági követelmények tekintetében bemutatott…

… szakemberek szakképzettsége tekintetében az egyenértékűséget ajánlattevőnek ajánlatában igazolnia kell.

… szakembereknek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezniük kell az adott alkalmassági követelményben meghatározott kategóriájú, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti bejegyzett/nyilvántartásba vett jogosultsággal, melyre vonatkozóan ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - adott esetben - a következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést.

Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2022/S 233-669661 (2022-11-28)

További információk (2022-12-23)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Felsővezeték építése 📦

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-12-23 📅
Benyújtási határidő: 2023-01-26 📅
Közzététel dátuma: 2022-12-28 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 250-730313
Hirdetményre hivatkozik: 2022/S 233-669661
HL-S szám: 250
További információk

Jelen hirdetmény célja a felhívás és a dokumentáció módosítása. A felhívás az ajánlattételi határidő tekintetében módosul.

Forrás: OJS 2022/S 250-730313 (2022-12-23)

További információk (2023-01-24)
Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ajánlatkérő neve: Építési és Közlekedési Minisztérium
Postacím: Alkotmány Utca 5
Postai irányítószám: 1054
Kapcsolat
Internetcím: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium 🌏
E-mail: kozbeszerzes@ekm.gov.hu 📧

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-01-24 📅
Benyújtási határidő: 2023-02-09 📅
Közzététel dátuma: 2023-01-27 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 020-053703
HL-S szám: 20
További információk

Ajánlatkérő az ajánlati felhívás módosítására irányuló korrigendum közzétételével egyidejűleg az ajánlatkérési dokumentációt is módosítani kívánja, amely a jelen korrigendum kozzétételével hozzáférhetővé válik. Módosított ajánlatkérési dokumentáció: - Ajánlatkérési dokumentáció I. kötet - Ajánlatkérési dokumentáció II. kötet - Ajánlatkérési dokumentáció III. kötet - Ajánlatkérési Dokumentáció V. kötet

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 15847397241
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Közbeszerzési Főosztály
A vevő profiljának címe: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium 🌏
Forrás: OJS 2023/S 020-053703 (2023-01-24)

További információk (2023-02-22)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-02-22 📅
Benyújtási határidő: 2023-03-09 📅
Közzététel dátuma: 2023-02-27 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 041-120772
HL-S szám: 41
További információk

Jelen hirdetmény célja a felhívás módosítása. A felhívás az ajánlattételi határidő tekintetében módosul.

Forrás: OJS 2023/S 041-120772 (2023-02-22)

További információk (2023-02-28)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-02-28 📅
Benyújtási határidő: 2023-03-16 📅
Közzététel dátuma: 2023-03-07 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 047-138867
HL-S szám: 47
További információk

Ajánlatkérő az ajánlati felhívás módosítására irányuló korrigendum közzétételével egyidejűleg az ajánlatkérési dokumentáció V. kötetét is módosítani kívánja, amely a jelen korrigendum kozzétételével hozzáférhetővé válik.

Forrás: OJS 2023/S 047-138867 (2023-02-28)

További információk (2023-03-16)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-03-16 📅
Benyújtási határidő: 2023-04-06 📅
Közzététel dátuma: 2023-03-21 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 057-168400
HL-S szám: 57
További információk
A felhívás az ajánlattételi határidő tekintetében módosul.
Forrás: OJS 2023/S 057-168400 (2023-03-16)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-02-02)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Iváncsa vasúti infrastruktúra fejlesztés
Hivatkozási szám: EKR001794252022
Rövid leírás:

Az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő vasúti infrastruktúra fejlesztésének tervezése és kivitelezése (PST: V042.01.77) Mennyiség: Döntéselőkészítési Tanulmány szerinti II. nyomvonal változat-, valamint Adony vasútállomás V04 verzió szerinti vágánykép kialakítás szerinti műszaki tartalom: - új építésű, zöldmezős nyíltvonali normál nyomtávú vasúti vágány 5052 m, al- és felépítményekkel együtt, amely az országos vasúti pályahálózat (OVP) részévé fog válni.A vasúti zöldmezős beruházásoknak olyan vonalas létesítmény telepítést nevezünk, amit korábban mezőgazdasági művelés alatt álló területeken létesítenek, és teljes egészében, építészeti vagy üzemi előzmények nélkül újonnan létesítenek. A zöldmezős beruházások keretein belül építtetett létesítmények teljesen új beruházások, új infrastruktúra és új létesítmények létrehozásával valósul meg. - új építésű országos vasúti pályahálózat (OVP) részét képező állomási normál nyomtávú vágány 1053 m, al- és felépítményekkel együtt - átépítéssel, korszerűsítéssel érintett vágányok (Adony állomás I. vágány 740 m, illetve az állomás páratlan oldalán Adony-Dunapart szolgálati helyre vezető nyíltvonali vágány bejárati íve 347 m) 1087 m - normál nyomtávú nyomtávolság 1435 mm - nyíltvonali vontatóvágány tengely terhelése 225 kN, tervezési sebessége V= 40 km/h, UIC 54 E1 vagy azzal egyenértékű sínrendszer hézagnélküli kivitelben; - állomási vágányok tengely terhelése 225 kN, változó tervezési sebességgel, UIC 54 E1 vagy azzal egyenértékű sínrendszer hézagnélküli kivitelben - állomási körzetben 3 csoport kitérő bontása, 1 csoport kitérő áthelyezése, 6 csoport új kitérő építése - vontatóvágányon 3 csoport új kitérő építése - bazaltbetonos rakodóterület építése ~20 000 m2 - térvilágítás, energiaellátás kiépítése - zöld védelmi zóna (vasúti rakodó és a Csibavölgyi út között) tervezése és engedélyezése - zajvédelmi elemek kiépítése - közműkeresztezések kiváltása, védelembe helyezése - Adony állomás felsővezeték hálózatának átalakítása - jelfogó-függéses biztosítóberendezési átalakítások és bővítések állomási és nyíltvonali szakaszon; meglévő biztosítóberendezés átalakítása fázisonként vasúti üzem alatt; új nyíltvonali biztosítóberendezések telepítése, vasúti útátjárók biztosítása - peronépítés és bontás - 4 db új vasúti híd műtárgy építése o tartóbetétes vasbeton lemezhíd (Adony 5.sz. belvízcsatorna) o tartóbetétes vasbeton lemezhíd (Adony 5.sz. belvízcsatorna) o tartóbetétes vasbeton lemezhíd (6207. jelű összekötő út) o tartóbetétes vasbeton lemezhíd (Adonyi-Északi övcsatorna (Cikolai-víz)), megközelítőleg 20 m támaszközzel - 3 db előregyártott vasbeton keret építése o előregyártott vasbeton keret (Adony levezető árok, Vetus-Salina-csatorna) o előregyártott vasbeton keret (Temető utcai árok) o előregyártott vasbeton keret (Temető utcai árok) - Adony vasútállomáson található 2 db 2,00 X 2,00 m és 1 db 1,00 X 1,00 m keresztmetszetű meglévő vasbeton kerethíd műtárgy műszaki állapotának ellenőrzése, a teherbírás biztosítása érdekében szükséges beavatkozások elvégzése; - 3 db szintbeni útátjáró építése o M6 gyorsforgalmi út szervízútja o mezőgazdasági feltáró és gáztelepre vezető út o Kilencedi utcai keresztezés - A rakodó területén a vasútüzem számára iroda és szociális helyiségek biztosítása - a beruházás keretében termőföldek kisajátításával és művelés alóli kivonással 33 db ingatlan érintett (kb. 50 290 m2, melyből 45 510 m2 kivonással érintett) A nyertes Ajánlattevő feladata a szükséges teljes körű engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése amely tartalmazza a vasútépítési (al- és felépítményekre), útépítési-, híd és műtárgyépítési-, vízépítési-, közművezeték építési-, növénytelepítési és környezetvédelmi-, felsővezeték hálózatra és vasúti jelző és biztosítóberendezésre vonatkozó és egyéb kiegészítő szakági terveket is a fenti műszaki tartalom szerint, szakági tervdokumentációk közötti összhang megteremtése, azok véglegesítése, a szükséges jóváhagyások és engedélyek megszerzése és a kivitelezési munkák elvégzése. Az engedélyezési terv készítése az engedélyezési eljárásban való részvételt is jelenti, azaz olyan részvételt, mely magába foglalja a Hatóság és egyéb közreműködő szakhatóságok által előírt és az engedély megszerzéséhez szükséges dokumentumok elkészítését, a szükséges építési és/vagy létesítési engedélyek megszerzése érdekében. A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevőt terheli. A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Rövid leírás

Az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő vasúti infrastruktúra fejlesztésének tervezése és kivitelezése (PST: V042.01.77)

Mennyiség:
Döntéselőkészítési Tanulmány szerinti II. nyomvonal változat-, valamint Adony vasútállomás V04 verzió szerinti vágánykép kialakítás szerinti műszaki tartalom:
- új építésű, zöldmezős nyíltvonali normál nyomtávú vasúti vágány 5052 m, al- és felépítményekkel együtt, amely az országos vasúti pályahálózat (OVP) részévé fog válni.A vasúti zöldmezős beruházásoknak olyan vonalas létesítmény telepítést nevezünk, amit korábban mezőgazdasági művelés alatt álló területeken létesítenek, és teljes egészében, építészeti vagy üzemi előzmények nélkül újonnan létesítenek. A zöldmezős beruházások keretein belül építtetett létesítmények teljesen új beruházások, új infrastruktúra és új létesítmények létrehozásával valósul meg.
- új építésű országos vasúti pályahálózat (OVP) részét képező állomási normál nyomtávú vágány 1053 m, al- és felépítményekkel együtt
- átépítéssel, korszerűsítéssel érintett vágányok (Adony állomás I. vágány 740 m, illetve az állomás páratlan oldalán Adony-Dunapart szolgálati helyre vezető nyíltvonali vágány bejárati íve 347 m) 1087 m
- normál nyomtávú nyomtávolság 1435 mm
- nyíltvonali vontatóvágány tengely terhelése 225 kN, tervezési sebessége V= 40 km/h, UIC 54 E1 vagy azzal egyenértékű sínrendszer hézagnélküli kivitelben;
- állomási vágányok tengely terhelése 225 kN, változó tervezési sebességgel, UIC 54 E1 vagy azzal egyenértékű sínrendszer hézagnélküli kivitelben
- állomási körzetben 3 csoport kitérő bontása, 1 csoport kitérő áthelyezése, 6 csoport új kitérő építése
- vontatóvágányon 3 csoport új kitérő építése
- bazaltbetonos rakodóterület építése ~20 000 m2
- térvilágítás, energiaellátás kiépítése
- zöld védelmi zóna (vasúti rakodó és a Csibavölgyi út között) tervezése és engedélyezése
- zajvédelmi elemek kiépítése
- közműkeresztezések kiváltása, védelembe helyezése
- Adony állomás felsővezeték hálózatának átalakítása
- jelfogó-függéses biztosítóberendezési átalakítások és bővítések állomási és nyíltvonali szakaszon; meglévő biztosítóberendezés átalakítása fázisonként vasúti üzem alatt; új nyíltvonali biztosítóberendezések telepítése, vasúti útátjárók biztosítása
- peronépítés és bontás
- 4 db új vasúti híd műtárgy építése
o tartóbetétes vasbeton lemezhíd (Adony 5.sz. belvízcsatorna)
o tartóbetétes vasbeton lemezhíd (Adony 5.sz. belvízcsatorna)
o tartóbetétes vasbeton lemezhíd (6207. jelű összekötő út)
o tartóbetétes vasbeton lemezhíd (Adonyi-Északi övcsatorna (Cikolai-víz)), megközelítőleg 20 m támaszközzel
- 3 db előregyártott vasbeton keret építése
o előregyártott vasbeton keret (Adony levezető árok, Vetus-Salina-csatorna)
o előregyártott vasbeton keret (Temető utcai árok)
o előregyártott vasbeton keret (Temető utcai árok)
- Adony vasútállomáson található 2 db 2,00 X 2,00 m és 1 db 1,00 X 1,00 m keresztmetszetű meglévő vasbeton kerethíd műtárgy műszaki állapotának ellenőrzése, a teherbírás biztosítása érdekében szükséges beavatkozások elvégzése;
- 3 db szintbeni útátjáró építése
o M6 gyorsforgalmi út szervízútja
o mezőgazdasági feltáró és gáztelepre vezető út
o Kilencedi utcai keresztezés
- A rakodó területén a vasútüzem számára iroda és szociális helyiségek biztosítása
- a beruházás keretében termőföldek kisajátításával és művelés alóli kivonással 33 db ingatlan érintett (kb. 50 290 m2, melyből 45 510 m2 kivonással érintett)
A nyertes Ajánlattevő feladata a szükséges teljes körű engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése amely tartalmazza a vasútépítési (al- és felépítményekre), útépítési-, híd és műtárgyépítési-, vízépítési-, közművezeték építési-, növénytelepítési és környezetvédelmi-, felsővezeték hálózatra és vasúti jelző és biztosítóberendezésre vonatkozó és egyéb kiegészítő szakági terveket is a fenti műszaki tartalom szerint, szakági tervdokumentációk közötti összhang megteremtése, azok véglegesítése, a szükséges jóváhagyások és engedélyek megszerzése és a kivitelezési munkák elvégzése.
Az engedélyezési terv készítése az engedélyezési eljárásban való részvételt is jelenti, azaz olyan részvételt, mely magába foglalja a Hatóság és egyéb közreműködő szakhatóságok által előírt és az engedély megszerzéséhez szükséges dokumentumok elkészítését, a szükséges építési és/vagy létesítési engedélyek megszerzése érdekében.
A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevőt terheli.

A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Vasútépítés 📦
Becsült érték héa nélkül: 22 503 406 250 HUF 💰
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 20 205 729 484 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR001794252022/1
Mennyiség: 5052 méter
A beszerzés leírása:

A beszerzés leírása

Az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő vasúti infrastruktúra fejlesztésének tervezése és kivitelezése (PST: V042.01.77)
Mennyiség:
Döntéselőkészítési Tanulmány szerinti II. nyomvonal változat-, valamint Adony vasútállomás V04 verzió szerinti vágánykép kialakítás szerinti műszaki tartalom:
- új építésű, zöldmezős nyíltvonali normál nyomtávú vasúti vágány 5052 m, al- és felépítményekkel együtt, amely az országos vasúti pályahálózat (OVP) részévé fog válni.A vasúti zöldmezős beruházásoknak olyan vonalas létesítmény telepítést nevezünk, amit korábban mezőgazdasági művelés alatt álló területeken létesítenek, és teljes egészében, építészeti vagy üzemi előzmények nélkül újonnan létesítenek. A zöldmezős beruházások keretein belül építtetett létesítmények teljesen új beruházások, új infrastruktúra és új létesítmények létrehozásával valósul meg.
- új építésű országos vasúti pályahálózat (OVP) részét képező állomási normál nyomtávú vágány 1053 m, al- és felépítményekkel együtt
- átépítéssel, korszerűsítéssel érintett vágányok (Adony állomás I. vágány 740 m, illetve az állomás páratlan oldalán Adony-Dunapart szolgálati helyre vezető nyíltvonali vágány bejárati íve 347 m) 1087 m
- normál nyomtávú nyomtávolság 1435 mm
- nyíltvonali vontatóvágány tengely terhelése 225 kN, tervezési sebessége V= 40 km/h, UIC 54 E1 vagy azzal egyenértékű sínrendszer hézagnélküli kivitelben;
- állomási vágányok tengely terhelése 225 kN, változó tervezési sebességgel, UIC 54 E1 vagy azzal egyenértékű sínrendszer hézagnélküli kivitelben
- állomási körzetben 3 csoport kitérő bontása, 1 csoport kitérő áthelyezése, 6 csoport új kitérő építése
- vontatóvágányon 3 csoport új kitérő építése
- bazaltbetonos rakodóterület építése ~20 000 m2
- térvilágítás, energiaellátás kiépítése
- zöld védelmi zóna (vasúti rakodó és a Csibavölgyi út között) tervezése és engedélyezése
- zajvédelmi elemek kiépítése
- közműkeresztezések kiváltása, védelembe helyezése
- Adony állomás felsővezeték hálózatának átalakítása
- jelfogó-függéses biztosítóberendezési átalakítások és bővítések állomási és nyíltvonali szakaszon; meglévő biztosítóberendezés átalakítása fázisonként vasúti üzem alatt; új nyíltvonali biztosítóberendezések telepítése, vasúti útátjárók biztosítása
- peronépítés és bontás
- 4 db új vasúti híd műtárgy építése
o tartóbetétes vasbeton lemezhíd (Adony 5.sz. belvízcsatorna)
o tartóbetétes vasbeton lemezhíd (Adony 5.sz. belvízcsatorna)
o tartóbetétes vasbeton lemezhíd (6207. jelű összekötő út)
o tartóbetétes vasbeton lemezhíd (Adonyi-Északi övcsatorna (Cikolai-víz)), megközelítőleg 20 m támaszközzel
- 3 db előregyártott vasbeton keret építése
o előregyártott vasbeton keret (Adony levezető árok, Vetus-Salina-csatorna)
o előregyártott vasbeton keret (Temető utcai árok)
o előregyártott vasbeton keret (Temető utcai árok)
- Adony vasútállomáson található 2 db 2,00 X 2,00 m és 1 db 1,00 X 1,00 m keresztmetszetű meglévő vasbeton kerethíd műtárgy műszaki állapotának ellenőrzése, a teherbírás biztosítása érdekében szükséges beavatkozások elvégzése;
- 3 db szintbeni útátjáró építése
o M6 gyorsforgalmi út szervízútja
o mezőgazdasági feltáró és gáztelepre vezető út
o Kilencedi utcai keresztezés
- A rakodó területén a vasútüzem számára iroda és szociális helyiségek biztosítása
- a beruházás keretében termőföldek kisajátításával és művelés alóli kivonással 33 db ingatlan érintett (kb. 50 290 m2, melyből 45 510 m2 kivonással érintett)

A nyertes Ajánlattevő feladata a szükséges teljes körű engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése amely tartalmazza a vasútépítési (al- és felépítményekre), útépítési-, híd és műtárgyépítési-, vízépítési-, közművezeték építési-, növénytelepítési és környezetvédelmi-, felsővezeték hálózatra és vasúti jelző és biztosítóberendezésre vonatkozó és egyéb kiegészítő szakági terveket is a fenti műszaki tartalom szerint, szakági tervdokumentációk közötti összhang megteremtése, azok véglegesítése, a szükséges jóváhagyások és engedélyek megszerzése és a kivitelezési munkák elvégzése.
Az engedélyezési terv készítése az engedélyezési eljárásban való részvételt is jelenti, azaz olyan részvételt, mely magába foglalja a Hatóság és egyéb közreműködő szakhatóságok által előírt és az engedély megszerzéséhez szükséges dokumentumok elkészítését, a szükséges építési és/vagy létesítési engedélyek megszerzése érdekében.
A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevőt terheli.

A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Termékek/szolgáltatások: Vasútállomás építése 📦
További termékek/szolgáltatások:

Erősáramú vezeték építése 📦

Felsővezeték építése 📦

Mérnöki tervezési szolgáltatások 📦

+ még 4

Pályaépítés 📦

Távközlési berendezések szerelése 📦

Vasúti híd építése 📦

Vasúti jelzések szerelése 📦

Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Magyarország, 42. számú vasútvonalról újonnan kiágazó, Adony állomás (bez.) - Iváncsa ipari-innovációs terület (bez.) és közötti vasúti infrastruktúra fejlesztési terület

Ország: Magyarország 🇭🇺
A teljesítés helye: Fejér 🏙️
Időtartam: 24 hónap
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): . Az ajánlati felhívás III.1.3) M.2.1. pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 - max. 24 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 3. Az ajánlati felhívás III.1.3) M.2.2. pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 - max. 24 hónap)
4. Az ajánlati felhívás III.1.3) M.2.3. pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 - max. 24 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 5
Minőségi kritérium (név): . Az ajánlati felhívás III.1.3) M.2.4. pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 - max. 24 hónap)
Ár ✅
Ár (súlyozás): 70
Annak indoklása, hogy az odaítélési szempontok súlyozását miért nem tüntették fel:

Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Nyílt eljárás ✅
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
Az eljárás legfontosabb jellemzői:

Díjazási kritériumok
Súlyozás típusa: Súlyozás (pontok, pontos)

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel odaítélése ✅
Jogorvoslati eljárások
Type of alleged irregularity: Egyéb: 2
A panaszosok száma: 2
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2023-12-22 📅
Cím: Vállalkozási Szerződéses Megállapodás
A szerződés címe: https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?eljarasAzon=EKR001794252022 🌏
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 4
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 1
A nem uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A más uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
Ajánlat azonosítója: EKR001794252022/8829
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A vállalkozó neve és címe
Név: Homlok Fővállalkozó Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 32197671218
Postacím: Puskás Tivadar Utca 1. B.ép.
Postai irányítószám: 9700
Postai város: Szombathely
Régió: Vas 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: vallalkozas@homlokkft.hu 📧
Telefon: +36 308939775 📞
Ajánlat azonosítója: EKR001794252022/8949
Név: STRABAG Vasútépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 24154505443
Postacím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Postai irányítószám: 1117
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
E-mail: 135_ekr@strabag.com 📧
Telefon: +36 303163476 📞
URL: https://www.strabag.hu 🌏
Ajánlat azonosítója: EKR001794252022/8973
Név: Swietelsky Vasúttechnika Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 14564477218
Postacím: Nagy Sándor Tér 14
Postai irányítószám: 9500
Postai város: Celldömölk
E-mail: vallalkozas@vasuttechnika.hu 📧
Telefon: +36 46507198 📞
Fax: +36 46507199 📠
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 20 205 729 484 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR001794252022/8997
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: V-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 25302990244
Postacím: Hermina Út 17.
Postai irányítószám: 1146
Postai város: Budapest
E-mail: ekr@vhid.hu 📧
Telefon: +36 204789606 📞
A tulajdonos állampolgársága: Magyarország 🇭🇺
A gazdasági szereplő mérete: Nagyvállalkozás

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Építési és Közlekedési Minisztérium
Nemzeti nyilvántartási szám: 15847397241
Postacím: Alkotmány Utca 5
Postai irányítószám: 1054
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Közbeszerzési Főosztály
E-mail: kozbeszerzes@ekm.gov.hu 📧
Telefon: +36 14368468 📞
Fax: +36 14368560 📠
URL: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium 🌏
Csoportvezető ✅
A vevő profiljának címe: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium 🌏
Az ajánlatkérő szerv típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság
Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190-2-41
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):

A Kbt. 148. § rendelkezése szerint. *** Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az Építési és Beruházási Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről és a társaságok megszüntetéséről, az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet 1. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.; cégjegyzékszám: 01-10-044180; adószáma: 11906522-2-41; főtevékenysége: út, autópálya építése) 2023. január 1. napjával megszűnik és az általa ellátott állami feladatokat az Építési és Beruházási Minisztérium részére kell átadni ugyanezen a napon, azzal, hogy a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2022. évi XLIII. törvény és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 467/2022. (XI. 21.) Korm. rendelet 2022. december 1-jén hatályba lépő 14. §-a értelmében „Az Építési és Közlekedési Minisztérium a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény szerinti Építési és Beruházási Minisztérium átnevezésével működik tovább.”.

Forrás: OJS 2024/S 025-073574 (2024-02-02)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2026-04-02)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Rövid leírás

A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 20 205 729 484 HUF 💰
Időtartam
Kezdeti időpont: 2023-12-22 📅
Végdátum: 2026-06-17 📅

Eljárás
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅

A szerződés odaítélése
Szerződés száma: PAT/25705/2023/VASHÁT
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 20 205 729 484 HUF 💰

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Kapcsolattartó pont: Közbeszerzési Főosztály

Kiegészítő információk
További információk

o váltófűtés tervezése - vasúti pálya magassági vonalvezetés alapján: o alépítményi rétegrend meghatározása o állomási vízelvezetés tervezése o útátjáró magassági vonalvezetésének tervezése o szükség szerint műtárgy hosszabbításának/átépítésének tervezése - fenti szakági adatszolgok alapján: o kábelalépítmény nyomvonal helybiztosításának meghatározása o közművek vizsgálata, beavatkozások meghatározása, közműgenplan összeállítása - szakági érintettségek felülvizsgálata, szakágak közötti összhang megteremtése - tervdokumentációk véglegesítése A szakági adatszolgok előállításának időszükségletét, a szakági tervek egymásra épülését figyelembe véve, az egyes szakági tervek közötti összhang biztása mellett a teljkörű bírálati eng tervek elkészítésének átfutási ideje 48 nap. Váll a Bírálati eng terveket elkészítette és 2024. júl 2. napján leszállította. - Bírálati eng terv bírálata 2024. júl 03.–2024. júl 30. (27 nap) A „V0” projekt figyelembevételével kialakított eng tervek bírálatának lefolytatása szükséges. A tervbírálat során Üzemeltetőnek lehetősége van a terveket részleteiben megvizsgálni, véleményezni, mely folyamat elősegíti a végl eng tervek üzemeltetői jóváhagyását. Üzemeltetőnek tervbírálatra 30 napos időtart áll rendelkre. Bírálati eng terv bírálata 2024. júl 30. napján lezárult. A „V0” projekt figyelembevételével felmerülő akadályoztatás a bírálati eng tervek üzemeltetői bírálatával elhárult és mindössz 137 napig állt fenn, Váll ekkor került abba a helyzetbe, h megkezdhette az 1. sz. mérföldkő teljét. 3. Az 1. sz. mérföldkő telj az akadályoztatás megszűnését követően Az 1. sz. mérföldkő műszaki tart a vasúthatósági engedély, vmint minden egyéb szükséges engedély, jóváhagyás, ill a vasúti létesítmények megvalósításával érintett területek megszerzéséhez szükséges rajzi munkarészekre vonatkozó jóváhagyások és záradékok megszerzését tartalmazta. Váll az akadályoztatás elhárultát követően az 1. sz. mérföldkő teljéhez szükséges összes engedélyt és jóváhagyást 2024. dec 16. napjával bezárólag szerezte meg az alábbiak szerint: - Végleges eng tervek elkészítése és leszállítása 2024. júl 31.–2024. aug 15. (16 nap) Az üzemeltetői észrevételek alapján bírálati eng tervek véglse szükséges. Amennyiben az üzemeltetői észrevételek ezt indokolják, vagy Üzemeltető, esetleg Megrend igényt tart rá, ebben az időszakban van lehetőség tervzsűri megtartására. Váll a végl eng terveket 2024. aug 15. napján leszállította. - Üzemeltetői jóváhagyás időtart 2024. aug 15.–2024. szept 17. (32 nap) Üzemeltető a terveket 2024. szept 17. napján jóváhagyta. - Eng tervek tanúsítása 2024. szept 19.–2024. okt 18. (29 nap) Az üzemeltető által jóváhagyott eng tervek nyújthatóak be a tanúsító szervezet részére tanúsításra, akinek 30 nap áll rendelkezésre a tanúsítás kiadására és ezt követően nyújthatóak be a tervek a Mérnök és Megrend felé jóváhagyásra. A tanúsítás 2024. okt 18. napján zárult le. - Megrend és Mérnök jóváhagyásának időtartama 2024. szept 23.–2024. okt 22. (30 nap) A VSZF 4.2.1.19. pontja alapján a Váll által elkészített eng tervdokumentáció a Megrend elfogadása, jóváhagyása nélkül nem nyújtható be az illetékes Hatósághoz az építési eng megszerzése érdekében, azzal, h a VSZF 4.2.2.1. pontja alapján a Mérnök és a Megrend eljsa nem haladhatja meg össz a 30 mnapot, Mérnök 2024. okt 7. napján Megrend 2024. okt 22. napján hagyta jóvá az eng terveket. - Hatósági engedélyek kiadása, az 1. sz. mérföldkő teljesítése 2024. okt 25.–2024. dec 16. (52 nap) 1. Fejér Vármegyei Kormhivatal – Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály – Adony, Vasút utcai átjáró – biztosítási mód Határozat (2024. nov 13.) 2. Fejér Vármegyei Kormhivatal – Közl, Műszaki Eng, Mérésügyi és Fogyvédelmi Főoszt Útügyi Oszt – Adonyi átjáró földutak - építési eng Határozat (2024. dec 16.) 3. ÉKM Vasúti Hatósági Főosztály – Határozat (2024. dec 12.) 4. Bp Főv Kormhiv Orsz Közúti és Hajózási Hatósági Főo, Gyorsforgalmi Útügyi Oszt – K1 j. földút, K2 j. földút, K3 j. földút, 6210 j. út – biztosítási mód Határozat (2024. dec 12.) A fentiekben részletezett tervezési ütemezés alapján a „V0” projekt figyelembevételével Adony állomás tekintetében kialakított vágánykép véglegesítésére és Megrend, Mérnök, Üzemeltető általi elfogadására 2024. máj 15. napján került sor, 2024. júl 2. napján készültek el a bírálati eng tervek, amelyeket 2024. júl 30. napján fogadott el az Üzemeltető, ami alapján az eng tervek véglegesítése és jóváhagyási, tanúsítási folyamata megkezdődött, majd az eng elj 2024. okt 25. napján megindult. Az előbbiek alapján a „V0” projekt figyelembevétele miatt bekövetkező akadályozó körülmény 2024. júl 3. napjára hárult el, azaz ezen időpontra álltak rendelkezésre a véglegesített tartalmú, Üzemeltető által elfogadott bírálati eng tervek, amelyek alapján az engtervek elkészítése és az eng elj lebonyolítása megkezdhetővé vált. Váll tehát 2024. júl 2. napját követően kezdhette meg az 1. sz. mérföldkő teljéhez szükséges tervezési, eng feladatok ellátását. Vállnak az 1. sz. mérföldkő teljére a szerz alapján eredetileg 6 hónap (183 nap) állt rendelkezésére. Tekintettel a tervezési feladatok ellátásának lehetőség szerinti gyorsítására és az időközben elvégzett tervezési feladatokra az 1. sz. mérföldkő teljre az akadály elhárultát követően 177 nap alatt került sor. A fent leírtak alapján a Megvalósítás Időtartamának meghosszítása mindössz 177 nappal indokolt, mely alapján az új Kötbérterh Részhatidő (1. sz. Mérföldkő) hatideje 2024. dec 16. napjában, míg a Bef Hatidő (3. sz. Mérföldkő) 2026. jún 17. napjában hatható meg. Mérnökszervezet 2024. nov 29. napján adta ki támogató tartalmú véleményét Váll Vált kérelme tekintetében. A „V0” Projekt keretében elkészítésre került megvalósíthatósági tanulmányban foglalt, Adony állomást érintő változtatásokból keletkező többlet tervezési feladatok elvégzéséből adódóan Megrend a Váll Kérelmét - az árszakértője és a Mérnök javaslatát figyelembe véve – nettó 99.919.000,- Ft összeggel fogadja el. Arra való tekintettel, h a II.1. pontban rögzített műszaki tart vált a szerzes érték de minimis értékhatár alatti váltával jár, Szerz Felek a Szerz szerinti Váll Díjat és azzal összefüggésben a Telj hatidőt a Kbt. 141.§(2)-(3) bekben foglaltakra tekintettel kívánják módani. A Kbt. 141.§(2)-(3) bek szerint a szerz – a (4) v (6) bekben foglalt feltek vizsg nélkül ... A Kbt. 141.§(2) bekben szereplő mértékig tehát egyéb körülmény vizsgálata nélkül módható a szerz feltéve, ha a mód nem vált meg a szerz ált jellegét és illeszkedik az eredeti szerz jellegéhez. A fent bemutatott Változtatások következtében 20.205.729.484,- Ft+ÁFA Váll díj összege, a váltok értékének összegével, azaz nettó 99.919.000,- Ft-tal növre kerül, ezáltal a Váll díj 20.305.648.484,- Ft+ÁFA összegre vmint a Kötbérterh Részhatidő (1. sz. Mérföldkő) hatideje 2024. dec 16. napjára, míg a Bef Hatidő (3. sz. Mérföldkő) 2026. jún 17. napjára módosul. Szerz Felek rögzítik, h jelen 1. sz szerzmód kapcsán a Vállót megillető ellenérték a fenti pontokban rögzített feladatokhoz kapcsolódóan mindössz nettó 99.919.000,- Ft összeggel emelkedik, mellyel az ellenérték növ az er szerzes érték 0,49%-a, tehát nem éri el a jszabályban meghat 15%-ot, vmint az uniós értékhatárt (2.120.223.300,- Ft) sem. A mód nem vált meg a Szerz ált jellegét, az tov is Váll Szerz marad és illeszkedik az eredeti szerz jellegéhez, így a tárgyi vált megfelel a Kbt. 141.§(2)-(3) bek szerinti szerzmódi jogcím alkalmazhatóságának. A szerzkötést megelőző közbesz eljt Megrend uniós eljrendben indította meg, így a szerzmódot követő érték nem befolyásolja a becs érték alapján meghat eljrendet. Közbesz Hatóság állásfoglban (Közbesz Szemle 2018/5. 10.kérdés) rögzítésre került, h a tartkeret célja az építési beruh teljéhez, a rendeltetéssz és biztons használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolhatósága. A Kbt. szerzmódra vonatk rendelk alapján a váll díj a Kbt. 141.§-ában rögzítetteknek megfelelően növelhető. Nincs akadálya tehát annak, h az ajánlatkérő, mint Megrend a Kbt. 141.§-ában foglaltakkal összhangban módosítsa a szerzben rögzített váll díjat és ennek fedezetét a tartkeret csökkentése útján, pügyi-technikai megoldásként biztosítsa. A fenti változtatások pügyi fedezetét a tartkeretben rendelkezésre álló, onnan átcsopra kerülő forrból kívánják biztani. Felek hangsúlyozzák, h a tárgyi mód során pügyi-technikai megoldásként alkalmazott tartkeret átcsop nem jelenti az építési beruh, vmint az építési beruházásokhoz kapcs tervezői és mérnöki szolgok közbeszének részl szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm.rendben foglalt tartkeret felhasználást. Felek rögz, h a Szerz 4.1. pontja szerinti nettó Váll Díjat mindössz nettó 99.919.000,- Ft összeggel növelik (20.305.648.484,- Ft), ezzel egyidejűleg a Tartkeret összegét pedig úgy módják, h az átcsop következtében 405.224.237, - Ft összegre csökkentik. II.2. A Projekt finanszírozására vonatk rendek módsa Kbt. 141. § (6) bekben foglaltakra hivatkozással A feladat forrását a Mo. 2025. évi kpi ktsgvetéséről szóló 2024. évi XC. tv (Kvtv.) 1. mell XLV. Áll beruhok fej, 2. Közl beruhok cím, 1. Közl célú kpi kezelésű előirányzatok alcím, 1. Áll vasútfejl beruhok (ÁHT: 401095) jogcímcsop belül a Kvtv. 10.§-a alapján létrehozott, az adott beruh finanszírozását szolgáló jogcímcsopra átcsopott előirányzat biztja. (PST: V042.01) A Kbt.141.§ (6) bekben rögzített szerzmód feltek fentiek vonatkozásában az alábbiak szerint teljesülnek: „(6) A (2) és (4) bekben ... A fentiek nem hatnak meg olyan felteket amelyek ha szerepeltek vna a szerzkötést megelőző közbesz eljban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A móddal a Szerz gazdi egyensúlya nem vált meg a Váll javára és annak tárgya sem kerül kiterjesztésre az eredeti szerzben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre.

További információk

Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):

Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

II.1. A Vállalkozói díj és a Teljesítési Határidő meghosszabbítása a Kbt. 141. § (2)–(3) bekben foglaltakra tekintettel. Váll és Megrend között 2023. dec 22. napján létrejött és hatályba lépett a Szerz, amely alapján Váll feladata, hogy 2024. jún 24. napjáig teljesítse az 1. sz. mérföldkő tartalmát képező tervezési feladatokat és az alapján a szükséges engedélyeket megszerezze. Váll a Szerz telj érdekében szükséges feladatok ellátását megkezdte. Váll feladata volt a tender szerinti vágánykép felülvizsgálata és tovább tervezése, mely alapján Váll változatokat készített a hatályos műszaki előírásoknak és szabványoknak megfelelően. Ezen váltok közül a 4. vált vágányképet találta Üzemeltető, Mérnök, Megrend tovább tervezésre alkalmasnak, ennek megfelelően Váll az általa 2024. febr 2. napján benyújtott 4. sz. tervezési váltot tekintette irányadónak. A Szerz alapjául szolgáló közbesz elj megkezdését követően vált ismertté, hogy a „V0 Bpet délről elkerülő teherforgalmi vasútvonal fejlesztése” projekt (tov: „V0” projekt) a HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület megrendelésében kerül teljre. A V0 projekt keretében a megvalósíthatósági tanulmány 2023. szept 29-én készült el. Az iváncsai vasúti projekt kapcsán az ajánlatok bontására 2023. ápr 06. napján került sor, ennek megfelelően a Szerz alapjául szolgáló közbesz elj során nem lehetett figyelembe venni a „V0” projektet kapcsolódó projektként. Megrend a 2024. márc 14. napján kelt levelében kérte Vállót (továbbiakban: Megrendelői utasítás), h tekintettel a kapcsolódó projektek között fennálló együttműködési kötelezettségre, a Projekt keretében a tervek olyan módon kerüljenek elkészítésre, hogy a kapcsolódó „V0” projekt jelenleg megismerhető műszaki tartalma figyelembe vételre kerüljön és a Projekt keretében megtervezésre és megvalósításra kerülő műszaki tartalom a későbbiekben megvalósuló „V0” projekt megvalósítását ne akadályozza. Váll Megrend és Mérnök részvétele mellett egyeztetést kezdeményezett a „V0” projektben rendelkezésre álló tervek tervezőjével (TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft., és FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.), amely egyeztetésre 2024. márc 27. napján került sor. Az egyeztetés célja a tervek összehangolása és az ehhez szükséges, elengedhetetlen adatok és elvárások megállapítása volt. Az egyeztetés eredményeképpen megállapításra került, h Adony állomás vágányképét a „V0” projekt alapul vételével, ill az ipari park kiszolgálását is lehetővé tevő módon szükséges kialakítani, tov az is megállapításra került, hogy a Váll által így elkészített és Megrend által elfogadott terv alapján majd szükségessé válik azon műszaki tartalomnak, létesítmények körének lehatárolása, amelyet a jelen Projekt Vállakozójának a jelen Szerz keretei között szükséges megvalósítania. A „V0” projekt kapcsán rendelkezésre álló és figyelembe veendő műszaki tartalomra tekintettel Adony állomás vonatkozásában új, módosított műszaki tartalmú vágánykép és ennek megfelelő bírálati engedélyezési terv készítése és annak üzemeltető általi elfogadása vált szükségessé, amelynek rendelkezésre állásáig az engedélyezési tervek elkészítése, azaz az 1. sz. mérföldkő teljesítése nem indulhatott meg. Váll 2024. okt 24. napján kelt kiegészített egységes szerkezetű Változtatási Kérelmében (tov: Kérelem) az Adony állomást érintő változtatásokból keletkező többlet tervezési feladatok elvégzéséből adódó díjigényét nettó 99.919.000,- Ft összegben határozta meg, vmint kérte ezzel összefüggésben a Szerz szerinti 1. sz. mérföldkő 2024. dec 16. napjára, vmint a Telj hatidő 2026. jún 17. napjára történő módosítását (azaz 177 nappal történő meghosszt) az alábbi indokok alapján. 1. Az akadályoztatás miatt felmerült és szükséges tevékenységek a bírálati engedélyezési tervek elkészítésének megkezdéséig – összesen 62 nap (43 + 19 nap) - „V0” projektet figyelembe vevő új vágánykép kialakítása A figyelembe veendő műszaki tart megismerését követően 2024. márc 28. napja és 2024. ápr 26. napja között a 2024. márc 27. napján megtartásra került egyezetetésen kapott infok és a 2024. ápr 08. napján írásban megküldött adatszolg alapján a „V0” projekt hatásainak részletesebb felmérése, vmint a V0 projektben meghat műszaki paraméterek és a Projektben megvalósuló új vasúti létesítmények igényeinek összedolgozására került sor. Az Adony állomás tekintetében javasolt új vágánykép véglegesítésére 2024. ápr 26. napján került sor, amely a 43 napos időtartot jelent az akadályozó körülmény felmerülését (a Megrendelői utasítás kiadása, azaz 2024. márc 14. napját) követően. - Új vágánykép elfogadása A javasolt vágánykép (1:1000 helyszínrajz) megküldésre került véleményezésre a Megrend, Mérnök, Üzemeltető részére 2024. ápr 26. napján. Üzemeltető részéről az új vágánykép véleményezése 2024. máj 15. napján történt meg. Tekintettel arra, h Mérnök, Megrend, vmint Üzemeltető nem tett olyan észrevételt, mely a megküldött vágánykép módosítását indokolta volna, nem vált szükségessé a helyszínrajz átdolgozása és ismételt megküldése, így 2024. máj 15. napjával a vágánykép továbbtervezésre alkalmasnak tekinthető. A véleményezés időigénye tehát 19 napban határozható meg. 2. Bírálati engedélyezési tervek elkészítése, leszállítása és bírálata - összesen 78 nap (48 + 30 nap) - Bírálati engedélyezési tervek elkészítése, leszállítása 2024. máj 16. – 2024. júl 02. (48 nap) A vágánykép elfogadását követően kezdődhetett meg a bírálati engedélyezési tervek elkészítése minden szakágra kiterjedően, tekintettel arra, h az állomási vágánygeometria és a forgalmi-üzemi technológia az alapja minden további szakági tervezési munkának. A főbb szakági adatszolgáltatások egymásra épülése az alábbi: - végleges vágánygeometria alapján o magassági vonalvezetés kidolgozása o útátjáró helyszínrajzi kialakításának tervezése o állomási és nyíltvonali jelzők, sorompók, egyéb biztosítóberendezési objektumok helyének meghatározása o felsővezetéki oszlopkiosztás elkészítése o térvilágítási objektumok helyének kijelölése Folyt. BT-300 (VI.3.)

Egyéb kiegészítő információk

A változtatás fő oka: Olyan módosítások, amelyek nem érik el a minimális értéket ("de minimis" szabály).
Új érték
Szöveg:

Szerződő Felek az előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás következő pontjai kerülnek módosításra az alábbi tartalommal: 2.4. Mérföldkövek: Megnevezés/Határidő 1. A 2.2.1.2. pontban felsorolt vasúti létesítmények teljes körű engedélyezési terveinek elkészítése, szakági tervdokumentációk közötti összhang megteremtése, azok véglegesítése, a szükséges jóváhagyások és engedélyek megszerzése. A vasúti létesítmények megvalósításával érintett területek megszerzéséhez szükséges rajzi munkarészek elkészítése, szükséges jóváhagyások és záradékok megszerzése. 2024. december 16. 2. „Zöld védelmi zóna” (vasúti rakodó, valamint az ipari terület és a Csibavölgyi út között) tervezése, az Iváncsa külterület, 096/99, 096/100, 096/101, 096/102 hrsz. területeken, a szükséges jóváhagyások és engedélyek megszerzése. Szerződés hatályba lépésétől számított 6 hónap (teljesült). 3. A megvalósult létesítmények teljes körű műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárása, teljes körű dokumentáció átadása, a szerződés szerinti valamennyi feladat teljesítése. 2026. június 17. 4.1. A Vállalkozói díj A Vállalkozót a Szerződés teljesítése esetén megillető Vállalkozói Díj: 20.305.648.484, azaz húszmilliárd – háromszázötmillió – hatszáznegyvennyolcezer - négyszáznyolcvannégy forint. 4.2. Tartalékkeret A Tartalékkeret összege: nettó 405.224.237,-Ft, azaz négyszázötmillió-kettőszázhuszonnégyezer-kettőszázharminchét forint. A Projekt fedezete, finanszírozás módja A feladat forrását a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (Kvtv.) 1. melléklet XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 1. Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok alcím, 1. Állami vasútfejlesztési beruházások (ÁHT: 401095) jogcímcsoporton belül a Kvtv. 10. §-a alapján létrehozott, az adott beruházás finanszírozását szolgáló jogcímcsoportra átcsoportosított előirányzat biztosítja. (PST: V042.01) 8.1.1. A Teljesítési Biztosíték mértéke a – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – nettó Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, vagyis 1.015.282.424,- Ft, azaz egymilliárd-tizenötmillió-kettőszáznyolcvankettőezer-négyszázhuszonnégy forint. 8.2.1. A Jótállási Biztosíték mértéke a – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – nettó Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, vagyis 1.015.282.424,- Ft, azaz egymilliárd-tizenötmillió-kettőszáznyolcvankettőezer-négyszázhuszonnégy forint, illetve amennyiben a Szerződés szerint Rész Műszaki Átadás-átvétel kerül rögzítésre, abban az esetben a Jótállási Biztosíték alapja mindig a Megrendelő által átvett munkarészre eső nettó Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a. 9.1. A Vállalkozó által készítendő tervekre vonatkozó Kötbérterhes Határidők: Tervezési feladat/Mérföldkő Kötbérterhes Határidő: év, hónap, nap 1. A 2.2.1.2. pontban felsorolt vasúti létesítmények teljes körű engedélyezési terveinek elkészítése, szakági tervdokumentációk közötti összhang megteremtése, azok véglegesítése, a szükséges jóváhagyások és engedélyek megszerzése. A vasúti létesítmények megvalósításával érintett területek megszerzéséhez szükséges rajzi munkarészek elkészítése, szükséges jóváhagyások és záradékok megszerzése. 2024. december 16. 2. „Zöld védelmi zóna” (vasúti rakodó, valamint az ipari terület és a Csibavölgyi út között) tervezése, az Iváncsa külterület, 096/99, 096/100, 096/101, 096/102 hrsz. területeken, a szükséges jóváhagyások és engedélyek megszerzése. Szerződés hatályba lépésétől számított 6 hónap (teljesült) 9.2. Kötbérterhes kivitelezési teljesítési Részhatáridők, azaz a Rész Műszaki Átadás-átvételi Eljárás(ok) sikeres befejezésének határideje: Építési Szakasz/Mérföldkő Kötbérterhes Részhatáridő: év, hónap, nap 1. I., II., III. Építési Szakasz 2026. június 17. 9.3. Kivitelezésre vonatkozó Kötbérterhes Határidők: Kivitelezési feladat/Építési Szakasz/ Mérföldkő Kötbérterhes Határidő: év, hónap, nap 1. A megvalósult létesítmények teljes körű műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárása, teljes körű dokumentáció átadása, a szerződés szerinti valamennyi feladat teljesítése. 2026. június 17. 9.4. Kötbérterhes Befejezési Határidő: 2026. június 17. napja. Az 1. számú szerződésmódosítás aláírásának napja: 2025.06.04.

Szöveg

Forrás: OJS 2026/S 067-234405 (2026-04-02)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2026-04-21)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 20 205 729 484 HUF 💰

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 20 205 729 484 HUF 💰

Kiegészítő információk
További információk

(3) A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg. A Kbt. 141. § (2) bekezdésében szereplő mértékig tehát egyéb körülmény vizsgálata nélkül módosítható a szerződés, feltéve, ha a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. A fent bemutatott Változtatások következtében a 20.305.648.484,- Ft + ÁFA Vállalkozói díj összege, a változtatások értékének összegével, azaz nettó 99.980.972,- Ft-tal növelésre kerül, ezáltal a Vállalkozói díj 20.405.629.456,-Ft + ÁFA összegre módosul. A Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen 2. számú szerződésmódosítás kapcsán a Vállalkozót megillető ellenérték a fenti pontokban rögzített feladatokhoz kapcsolódóan mindösszesen nettó 99.980.972,- Ft összeggel emelkedik, mellyel az ellenérték növekedés az eredeti szerződéses érték 0,49 %-a, tehát nem éri el a jogszabályban meghatározott 15%-ot, valamint az uniós értékhatárt (2.120.223.300,- Ft) sem. A módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, az továbbra is Vállalkozási Szerződés marad és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, így a tárgyi változtatás megfelel a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdés szerinti szerződésmódosítási jogcím alkalmazhatóságának. A szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást Megrendelő uniós eljárásrendben indította meg, így a szerződésmódosítást követő érték nem befolyásolja a becsült érték alapján meghatározott eljárásrendet. A Közbeszerzési Hatóság állásfoglalásában (Közbeszerzési Szemle 2018/5. 10. kérdés) rögzítésre került, hogy a tartalékkeret célja az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolhatósága. A Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezései alapján a vállalkozói díj a Kbt. 141. §-ában rögzítetteknek megfelelően növelhető. Nincsen akadálya tehát annak, hogy az ajánlatkérő, mint Megrendelő a Kbt. 141. §-ában foglaltakkal összhangban módosítsa a szerződésben rögzített vállalkozói díjat, és ennek fedezetét a tartalékkeret csökkentése útján, pénzügyi-technikai megoldásként biztosítsa. A fenti változtatások pénzügyi fedezetét a tartalékkeretben rendelkezésre álló, onnan átcsoportosításra kerülő forrásból kívánják biztosítani. Felek hangsúlyozzák, hogy a tárgyi módosítás során pénzügyi-technikai megoldásként alkalmazott tartalékkeret átcsoportosítás nem jelenti az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben foglalt tartalékkeret felhasználást. Felek rögzítik, hogy a Szerződés 4.1. pontja szerinti nettó Vállalkozói Díjat mindösszesen nettó 99.980.972,- Ft, összeggel növelik (20.405.629.456,-Ft), ezzel egyidejűleg a Tartalékkeret összegét pedig úgy módosítják, hogy az átcsoportosítás következtében 305.243.265, - Ft összegre csökkentik. II.2. A Projekt finanszírozására vonatkozó rendelkezések módosítása Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltakra hivatkozással Felek rögzítik, hogy a feladat forrását a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény (Kvtv.) XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 1. Állami vasútfejlesztési beruházások alcímen belül, az Iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület vasút finanszírozását szolgáló előirányzat fogja biztosítani. (PST: V042-01). A Kbt. 141. § (6) bekezdésében rögzített szerződésmódosítási feltételek fentiek vonatkozásában az alábbiak szerint teljesülnek: „(6) A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részleteire jelentkezők) részleteiét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetőié tették volna; b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.” A fentiek nem határoznak meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A módosítással a Szerződés gazdasági egyensúlya nem változik meg a Vállalkozó javára és annak tárgya sem kerül kiterjesztésre az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre. *a szerződésmódosítás aláírásának dátuma helyesen került megadásra, a szerződésmódosítás aláíráshoz képest későbbi hirdetményezés indoka, hogy az 1. számú módosítás hirdetményezése elmaradt annak aláírásához képes öt napon belül. Az 1. számú hirdetmény megjelenéséhez képest öt napon belül került a jelen hirdetmény feladásának megkezdése.

További információk

Változások
Egyéb kiegészítő információk

II.1. A Vállalkozói díj módosítása a Kbt. 141. § (2)–(3) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel. A Szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárás megkezdését követően vált ismertté, hogy a „V0 Budapestet délről elkerülő teherforgalmi vasútvonal fejlesztése” projekt (a továbbiakban: „V0” projekt) a HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület megrendelésében kerül teljesítésre. A „V0” projekt keretében a megvalósíthatósági tanulmány 2023. szeptember 29-én készült el. Az iváncsai vasúti projekt kapcsán az ajánlatok bontására 2023. április 06. napján került sor, ennek megfelelően a Szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárás során nem lehetett figyelembe venni a „V0” projektet kapcsolódó projektként. Megrendelő a 2024. március 14. napján kelt PAT/4356/2024/VASHÁT iktatószámú levelében kérte Vállalkozót (továbbiakban: Megrendelői utasítás), hogy tekintettel a kapcsolódó projektek között fennálló együttműködési kötelezettségre, a Projekt keretében a tervek olyan módon kerüljenek elkészítésre, hogy a kapcsolódó „V0” projekt jelenleg megismerhető műszaki tartalma figyelembe vételre kerüljön és a Projekt keretében megtervezésre és megvalósításra kerülő műszaki tartalom a későbbiekben megvalósuló „V0” projekt megvalósítását ne akadályozza. Vállalkozó a 2024. március 25. napján kelt levelével változtatási kérelmet nyújtott be a Megrendelő részére, amelyet később kiegészített és 2024. október 24. napján egységes szerkezetben is benyújtott, tekintettel arra, hogy a V0” projekt figyelembevételéből fakadóan olyan, Adony állomást érintő változások merültek fel, amelyek a Szerződés teljesítésében a Közbeszerzési dokumentumoktól eltérő műszaki tartalom tervezését és későbbi kivitelezését jelentik, amellyel kapcsolatos feladatok megvalósítása a Szerződésben nem szerepel. A távlati „V0” projekt érinti Adony állomást, annak vágányhálózatát, így a 2024.03.14-i Megrendelői utasítás értelmében Vállalkozónak olyan műszaki tartalmat kellett megterveznie és megvalósítania, mely lehetővé teszi, hogy az alkalmassá váljon a V0 projekt megvalósítása során a kétvágányú V0 vasúti teherforgalmi folyosó részét képező, adott paramétereknek megfelelő állomási vágányhálózat kialakítására, a megépített alépítményi szerkezetek felhasználásával. 2025. június 4. napján a fentiekre tekintettel a Felek között szerződésmódosítás került aláírásra, amely a „V0” projekt figyelembevételével felmerült, az engedélyezési tervek elkészítéséhez kapcsolódó tervezési pótmunkával és a szerződéses határidő meghosszabbításával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazta. A szerződésmódosítás IV.3. pontja szerint: „A Felek egybehangzóan nyilatkoznak, hogy 2024. március 14. napján kelt PAT/4356/2024/VASHÁT iktatószámú Megrendelői utasítással elrendelt műszaki tartalomváltozással felmerülő kivitelezési munkák műszaki tartalma és összegszerűsége jelenleg nem meghatározható, arra vonatkozóan Vállalkozó jogfenntartással kíván élni, azonban a Felek egyúttal rögzítik, hogy a „V0” projekt figyelembevétele miatt felmerült tervezési és jelen jogfenntartással érintett kivitelezési munkák együttes díjigénye nem haladhatja meg a jogszabályban meghatározott eredeti szerződéses érték 15%-át, valamint az uniós értékhatárt sem.” Az 1. számú módosítás fenti rendelkezésére tekintettel a Vállalkozó a kivitelezéssel kapcsolatos részletes információk birtokában, a kiviteli tervek jóváhagyása után, 2025. szeptember 30-án benyújtotta Változtatási Kérelmét. A kivitelezéshez kapcsolódó pótmunka műszaki tartalma az alábbiak szerint került meghatározásra: Adony állomás V0 figyelembevétele miatti többlet mennyiségek Megnevezés Egység Mennyiség Egységár Összeg 912 022 Cementes talajstabilizálás m3 318 11 103 3 530 754 Ft 912 035 SZK1 jelű védőréteg beépítése m3 491 30 831 15 138 021 Ft 921 010 Alsó ágyazat készítése ttm3 316 40 391 12 763 556 Ft 921 020 Felső ágyazat készítése ttm3 167 35 845 5 986 115 Ft 921 090 Kisgépes vágányépítés 54-es rendszerű vfm 168,00 186 790 31 380 720 Ft 921 170 Nagygépes vágányszabályozás vfm 168 34 324 5 766 432 Ft 921 190 Sínek hegesztése mozgó ellenállás hegesztő géppel db 2 501 534 1 003 068 Ft 921 210 Semleges hőmérséklet, munkahőmérséklet kialakítása sfm 168 3 622 608 496 Ft 924 010 Sín csiszolása vfm 168 4 287 720 216 Ft 942 030 Különféle acéloszlop állítása db 2 3 376 250 6 752 500 Ft 942 050 Portálgerenda elhelyezése m 78 209 373 16 331 094 Ft 99 980 972 Ft Mérnök a 2025. október 13. napján kelt, BIG-0960/13744/2025 iktatószámú levelében a Vállalkozó Kérelmét elfogadásra javasolta mind a műszaki tartalom, mind az összegszerűség tekintetében, összesen 99.980.972,-Ft összeggel. A Megrendelő árszakértője az összegre vonatkozó véleményét 2025. október 27-én megadta és elfogadásra javasolta a Megrendelőnek. Arra való tekintettel, hogy a II.1. pontban rögzített műszaki tartalom változás a szerződésesérték de minimis értékhatár alatti változásával jár, Szerződő Felek a Szerződés szerinti Vállalkozó Díjat a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra tekintettel kívánják módosítani. A Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése szerint a szerződés – a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az alábbi értékek egyikét sem a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt; b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. *Folytatás VI.3. további információk között.

Egyéb kiegészítő információk

A változtatás fő oka: Olyan módosítások, amelyek nem érik el a minimális értéket ("de minimis" szabály).
Új érték
Szöveg:

Szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2026. február 25. III.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 4.1 pont szerinti Vállalkozói Díj összegét az alábbiak szerint módosítják: „A Vállalkozót a Szerződés teljesítése esetén megillető Vállalkozói Díj: 20.405.629.456,-Ft azaz húszmilliárd – négyszázötmillió – hatszázhuszonkilencezer - négyszázötvenhat forint.” III.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 4.2.1 pont szerinti Tartalékkeret összegét az alábbiak szerint módosítják: „A Tartalékkeret összege: nettó 305.243.265,-Ft, azaz háromszázötmillió-kettőszáznegyvenháromezer-kettőszázhatvanöt forint.” III.3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 4.3.1 pontjában szereplő, a Szerződés pénzügyi forrására vonatkozó rendelkezést az alábbiak szerint módosítják: A 2024. év tekintetében a Szerződés pénzügyi fedezetét a Magyarország központi költségvetés XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 1. Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok alcím, 1. Állami vasútfejlesztési beruházások jogcímcsoport (ÁHT: 401095) biztosította. (PST: V042-01) A 2025. év vonatkozásában a Szerződés pénzügyi fedezetét a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 1. melléklet - XLV. Állami beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 1. Közlekedési célú központi kezelésű előirányzatok alcím, 1. Állami vasútfejlesztési beruházások jogcímcsoport, 3. jogcím, Az Iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület vasút ÁHT-T azonosító 405673 biztosította. (PST: V042-01) A 2026. év vonatkozásában a Szerződés pénzügyi fedezetét a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 1. melléklet XLV. Állami Beruházások fejezet, 2. Közlekedési beruházások cím, 1. Állami vasútfejlesztési beruházások alcímen belül, az Iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület vasút finanszírozását szolgáló előirányzat fogja biztosítani. (PST: V042-01) III.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 8.1.1. pont szerinti Teljesítési Biztosíték összegét az alábbiak szerint módosítják: A Teljesítési Biztosíték mértéke a – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – nettó Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, vagyis 1.020.281.472,-Ft, azaz egymilliárd-húszmillió-kettőszáznyolcvanegyezer-négyszázhetvenkét forint. III.5. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 8.2.1. pont szerinti Jótállási Biztosíték összegét az alábbiak szerint módosítják: A Jótállási Biztosíték mértéke a – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – nettó Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, vagyis 1.020.281.472,-Ft, azaz egymilliárd-húszmillió-kettőszáznyolcvanegyezer-négyszázhetvenkét forint, illetve amennyiben a Szerződés szerint Rész Műszaki Átadás-átvétel kerül rögzítésre, abban az esetben a Jótállási Biztosíték alapja mindig a Megrendelő által átvett munkarészre eső nettó Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a.

Szöveg

Forrás: OJS 2026/S 079-279429 (2026-04-21)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (17 új beszerzések)

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (13)

Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés (7)

Vasút és drótköteles szállítóeszköz építése (2)

Vasútépítés (2)