K2253 Távhővezetéki aknák szakipari munkái

Rövid leírás

A távhővezetékrendszer aknáinak alapvető funkciója a hőszolgáltatási vezetékek karbantarthatóságának és ellenőrizhetőségének biztosítása. Helyet biztosítanak a vezetékbe épített szerelvényeknek, amelyek a távhővezetékek kiszakaszolását, kizárását, a gerincvezetékről történő leágazását biztosítják.
Az aknák közúton, gyalogosforgalom által érintett területen, illetve egyéb közterületen helyezkednek el. Szerkezetük minden esetben vasbeton falazatból, aljzatból és födémből áll. A födém lehet előregyártott vagy monolit, az előregyártott födém elemei egyben, vagy részeire bontva eltávolíthatóak annak érdekében, hogy a nagyobb szerelvények, csőszakaszok cseréje megoldható legyen.
A távvezetéki aknák életkora átlagosan 35-40 év, némely akna állapota erősen leromlott, a talajvíz, illetve a korrozív közeg hatására.
A korrózió által károsodott fém és vasbeton szerkezetek növelik a meghibásodások (pl. kompenzátor kibicsaklás, cső elmozdulás, stb.) előfordulásának valószínűségét.
Az aknák födémszerkezetének betonkorróziója már olyan mértékű, hogy azok teherbírása lényegesen csökkent. Az elmúlt években megkezdtük a födémek, vasbeton elemek javítását, valamint az aknák utólagos víz elleni szigetelését. Mivel az aknák gyakran nagy forgalommal terhelt útpályában helyezkednek el, így jelenlegi állapotuk miatt előfordulhat, hogy a födém részlegesen beszakad a rajta parkoló vagy áthaladó gépjárművek alatt.

A beszerzés leírása

A távhővezetékrendszer aknáinak alapvető funkciója a hőszolgáltatási vezetékek karbantarthatóságának és ellenőrizhetőségének biztosítása. Helyet biztosítanak a vezetékbe épített szerelvényeknek, amelyek a távhővezetékek kiszakaszolását, kizárását, a gerincvezetékről történő leágazását biztosítják.
Az aknák közúton, gyalogosforgalom által érintett területen, illetve egyéb közterületen helyezkednek el. Szerkezetük minden esetben vasbeton falazatból, aljzatból és födémből áll. A födém lehet előregyártott vagy monolit, az előregyártott födém elemei egyben, vagy részeire bontva eltávolíthatóak annak érdekében, hogy a nagyobb szerelvények, csőszakaszok cseréje megoldható legyen.
A távvezetéki aknák életkora átlagosan 35-40 év, némely akna állapota erősen leromlott, a talajvíz, illetve a korrozív közeg hatására.
A korrózió által károsodott fém és vasbeton szerkezetek növelik a meghibásodások (pl. kompenzátor kibicsaklás, cső elmozdulás, stb.) előfordulásának valószínűségét.
Az aknák födémszerkezetének betonkorróziója már olyan mértékű, hogy azok teherbírása lényegesen csökkent. Az elmúlt években megkezdtük a födémek, vasbeton elemek javítását, valamint az aknák utólagos víz elleni szigetelését. Mivel az aknák gyakran nagy forgalommal terhelt útpályában helyezkednek el, így jelenlegi állapotuk miatt előfordulhat, hogy a födém részlegesen beszakad a rajta parkoló vagy áthaladó gépjárművek alatt.
Elvégzendő feladatok:
# Födémcsere
# Vizsgálat, statikai vizsgálat
# Tervezés
# Kivitelezés (engedélyek beszerzése, forgalomtechnika, helyreállítás)
# Szellőző kialakítása tervezéssel
# Fali fix pont javítása, cseréje tervezéssel
# Szerelőnyílás javítása, cseréje tervezéssel
# Aknaszakipari munkák
# Kőműves munkák, betonjavítás
# Víz elleni szigetelés
# Acélszerkezetek javítása, cseréje lakatosipari munkák (podeszt, létra, alátámasztás, zsomprács)
# Beton alátámasztások javítása, kialakítása
# Zsomp javítása, kialakítása
# FŐTÁV akna azonosítószám felfestése
# Munkavégzés után akna takarítása
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy - összhangban a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 46. § (3) bekezdésével - a közbeszerzési dokumentumokban, kiemelten a műszaki leírásban és az ártáblázatban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű vagy típusú dologra, személyre, tevékenységre vagy eljárásra, illetve szabadalomra vagy védjegyre történő hivatkozás csak a termékek pontos és közérthető meghatározása érdekében történt, ilyen hivatkozás mellett a "vagy azzal egyenértékű" kifejezést is érteni kell.
Ajánlatkérőnek nagyságrendileg 4 500 db távhővezetéki akna üzembiztonságáról kell gondoskodnia, amelyből mintegy 1 000 db esetében kell szakipari munkát elvégezni.
Ajánlatkérő a közbeszerzés mennyiségét a rendelkezésre álló keretösszeg megadásával határozza meg, a keretösszeg: nettó 180 000 000 HUF. Ajánlatkérő a teljes keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget.
A tervezés és kivitelezés együttes előírásának indokolása:
Jelen keretszerződés megkötését a BKM Nonprofit Zrt. távhővezetéki aknáinak javítási, felújítási és azokhoz kapcsolódó tervezési feladatai indokolják. A távhővezetéki aknákban kerültek telepítésre a távhőszolgáltatás technológiai szerelvényei, melyek folyamatos karbantartása a távhőszolgáltatás üzembiztos működésének egyik alapja.
A közbeszerzés tárgya szerinti munkák elvégzése egyes esetekben kiviteli tervek elkészítéséhez és engedélyeztetéséhez kötött. A tervezőnek az esetek döntő többségében olyan speciális igényeket is kell figyelembe vennie, mint pl: távhővezeték átmérő, speciális igényeknek megfelelő szerelvények és gépészeti berendezések elhelyezése.

Minőségi kritérium (név)

AF III.1.3) M/2.1 pontban bevont szakember esetében előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalaton felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap - max. 36 hónap)

Minőségi kritérium (név)

AF III.1.3) M/2.2 pontban bevont szakember esetében előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalaton felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap - max. 36 hónap)

Minőségi kritérium (név)

AF III.1.3) M/2.3 pontban bevont szakember esetében előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalaton felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap - max. 36 hónap)

További információk

Ajánlatkérő a keretszerződés terhére eseti megrendeléseket kíván megrendelni Nyertes Ajánlattevőtől.
Az adott akná(k)hoz kapcsolódó Nyertes Ajánlattevő által elvégzendő feladatokat az eseti megrendelés fogja tartalmazni. Az eseti megrendelések részletes szabályait a Szerződéstervezet tartalmazza.
Tárgyi közbeszerzési eljárás kapcsán Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontot alkalmazza.
Az értékelés módszere az ár tekintetében a fordított arányosítás a minőségi kritériumok egyenes arányosítás. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
Az ár az alábbi értékelési részszempontokat tartalmazza:
1.1 Gépészeti rezsióradíj HUF/óra - súlyszám: 25
1.2 Szakipari rezsióradíj HUF/óra - súlyszám: 25
1.3 Anyagár szorzó %-ban kifejezve a KönyvCalc-professional/TERC anyagáraihoz képest a szerződéstervezetben leírtak szerint - súlyszám: 10
1.4 Tervezési díj szorzó %-ban kifejezve a Magyar Mérnöki Kamara díjszabásához képest - súlyszám: 10
Minőségi kritériumok:
2. AF III.1.3) M/2.1 pontban bevont szakember esetében előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalaton felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap - max. 36 hónap) - súlyszám: 10
3. AF III.1.3) M/2.2 pontban bevont szakember esetében előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalaton felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap - max. 36 hónap) - súlyszám: 10
4. AF III.1.3) M/2.3 pontban bevont szakember esetében előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalaton felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap - max. 36 hónap) - súlyszám: 10
Az értékelési módszerek részletes ismertetését a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1) bekezdés]
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) bekezdése szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD vagy ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kr. 3. § (3) bekezdése szerint kell az EEKD-t benyújtani.
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (2) bekezdésnek megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X.30.) Kr. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X.30.) Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybe vételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdés]
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (7) bekezdésére.
A Kbt. 64. §-a alapján élhet gazdasági szereplő az öntisztázás jogintézményével. Közös ajánlattevőknek külön-külön kell nyilatkozniuk a kizáró okokkal kapcsolatban és a szükséges igazolásokat is külön-külön kell csatolniuk.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Kr. 8. § (1) bekezdése, valamint a 21. § (1) bekezdése alapján előírja az 1997. évi LXXVII. tv. (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők és az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében való szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szükséges szerepelniük.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Az előírt követelmény tekintetében az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani. Az ajánlatkérő az előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési vagy mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. Ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek - az ajánlatba benyújtandó EEKD-ben foglalt nyilatkozatával kell igazolnia, hogy az előírt Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági minimum követelménynek megfelel. Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV. Rész „α:”(alfa) szakaszát kell kitöltenie, a további részeket nem.
Alkalmasság igazolására - az ajánlatok Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdés szerinti bírálata során - Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások: Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők és az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara névjegyzékének adatait ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból [321/2015. (X.30.) Kr. 26. § (2) bek.]. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.
Szakmai alkalmasság:
SZ/1. Alkalmas az Ajánlattevő, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepel, vagy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal rendelkezik.
SZ/2. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) alapján ajánlatkérő az alkalmasság vizsgálata körében a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékben szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén szerepellés. vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

Az alkalmassági feltételnek való megfelelés ellenőrzését AK 2 körben végzi:
1. körben előzetes igazolás az EEKD alapján.
2. körben a KR. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat keretében kerül sor. AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a KR. 5. § (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával igazolja előzetesen az alkalmassági feltételeknek való megfelelést. AK a KR. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására elfogadja gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát azzal, hogy gazdasági szereplőnek elegendő az EEKD IV. részének „α” (alfa) szakaszát kitölteni. Felhívjuk a figyelmet a KR. 3. §-ában foglaltakra.
P.1) a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy jogelődje utolsó 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját, ha gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltakra.

P.1/ Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben a jelen felhívás feladását megelőző három, lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatás részéből megállapítható, hogy az adózás utáni eredménye legalább egy évben pozitív volt.
Amennyiben ajánlattevő azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban beszámolóval, mert a vizsgált időszak kezdete után kezdte meg működését, a működési ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (vasbeton szerkezetű műtárgy építése és/vagy felújítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 42 000 000 Ft-ot.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmassági feltételnek való megfelelés ellenőrzését AK 2 körben végzi:
1. körben előzetes igazolás az EEKD alapján.
2. körben a KR. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat keretében kerül sor. AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a KR. 5. § (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával igazolja előzetesen az alkalmassági feltételeknek való megfelelést. AK a KR. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására elfogadja gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát azzal, hogy gazdasági szereplőnek elegendő az EEKD IV. részének „α” (alfa) szakaszát kitölteni. Felhívjuk a figyelmet a KR. 3. §-ában foglaltakra.
M/1. Az ajánlattevő - figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja és 22. § (3) bekezdés alapján ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben (96 hónapban) teljesített közbeszerzés tárgyából az alkalmasság M/1. pontja szerinti minimumkövetelményben meghatározott referenciák ismertetéséről szóló, a szerződést kötő másik fél által adott igazolást (321/2015. (X. 30.) 22. § (3) bekezdés szerint) legalább a következő tartalommal:
- az építési beruházás tárgya, valamint mennyisége (olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen)
- szerződést kötő másik fél,
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont - év, hónap, nap pontossággal) és helye, továbbá
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés b) pontjára, amely szerint Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb tizenegy éven belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe.
M/2. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján csatolnia kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint nyilatkozni szükséges, hogy milyen pozícióra kívánja igénybe venni a megnevezett szakembert (szervezetet).
A szakemberek bemutatása során csatolandók:
-Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevéről és hogy melyik alkalmassági követelményre kívánja bemutatni őket;
-szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (Az önéletrajzból az előírt szakmai tapasztalatnak egyértelműen ki kell derülnie. Amennyiben a felhívás III.1.3) M/2.1; M/2.2.; M/2.3 pont szerinti szakember rendelkezik a szakmai jogosultsággal, elegendő a megszerzésének kezdő időpontját és a kamarai nyilvántartási számát megadni. A szakmai tapasztalatot az önéletrajzban év/hónap bontásban szükséges megadni. A 2., 3. és 4. értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzése érdekében az M/2.1; M/2.2.; M/2.3.;) szakember tekintetében a szakember önéletrajzát teljes körűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) már az ajánlatban szükséges benyújtani. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az alkalmassági követelménynek történő megfelelés és az értékelési szempontra tett megajánlás alátámasztásának igazolásakor. Fel kell tüntetni a szakember munkáltatóját (ajánlattételi határidő időpontjában), vagy annak a személynek a megjelölésével akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában, amennyiben releváns);
-a szakemberek végzettségét / képzettségét igazoló dokumentumok/bizonyítványok egyszerű másolata;
-a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat.
Az alkalmasság igazolása során a fentebb megjelölt jogszabályhelyeken túl figyelemmel kell lenni a Kbt. 65. §-ában foglaltakra.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 21/A.§, 22. § (5) bek., a 24. § (1)-(2),(5) bek. és a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11)-(12) bek., a 67. § (3) bek., a 69. § (11)-(11a) bek és a 140. § (9) bekezdés alkalmazására.

Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)

Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ha rendelkezik
M/1. az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben befejezett (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc belül éven megkezdett), a közbeszerzés tárgya - vasbeton szerkezetű műtárgy építése és/vagy felújítása - szerinti, legalább 20 db vasbeton szerkezetű műtárgy építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával vagy referenciákkal.
Az előírt követelmény egy vagy több referenciával is igazolható.
M/2. az alábbi szakemberekkel:
M/2.1 legalább 1 fő szakemberrel, aki bír a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-TH (vagy azzal egyenértékű vagy a hatályos átsorolás előtti) jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű felsőfokú végzettséggel, és gyakorlattal. A nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplőknek nyertességük esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjában kell rendelkezniük ilyen jogosultsággal és tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
M/2.2 legalább 1 fő szakemberrel, aki bír a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti T (vagy azzal egyenértékű vagy a hatályos átsorolás előtti) jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű felsőfokú végzettséggel, és gyakorlattal. A nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplőknek nyertességük esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjában kell rendelkezniük ilyen jogosultsággal és tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
M/2.3 legalább 1 fő szakemberrel, aki bír a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti G (vagy azzal egyenértékű vagy a hatályos átsorolás előtti) jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű felsőfokú végzettséggel, és gyakorlattal. A nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplőknek nyertességük esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjában kell rendelkezniük ilyen jogosultsággal és tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
Ajánlatkérő a rögzített jogosultságokkal egyenértékű jogosultságokat is elfogadja. Ajánlatkérő továbbá elfogadja a fenti jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel egyenértékű szakképzettséget is, mely egyenértékűséget az Ajánlattevőnek igazolnia kell.
Szakemberek között átfedés lehetséges.

Kauciók és garanciák

Késedelmi kötbér:
Mértéke: 1 % de maximum 10%.
Alapja: Az eseti megrendelés teljes nettó értéke.
Egyéb: Három (3) 10 naptári napot meghaladó késedelem esetén elállás illetve felmondás.
Hibás teljesítési kötbér:
Mértéke 2% de maximum 10 %
Alapja: A hibás teljesítéshez kapcsolódó ellenszolgáltatás nettó értéke.
Egyéb: Abban az esetben, ha a Megrendelő jótállási igénye esetén a Vállalkozó kijavítja, vagy kicseréli (újra elkészíti) a hibás szolgáltatást, a kötbér mértéke a fentiek szerint számítható hibás teljesítési kötbér felére csökken. Három (3) hibás teljesítés esetén elállás vagy felmondás.
Meghiúsulási kötbér:
Mértéke 20 %
Alapja: Eseti megrendelés esetén, az eseti megrendelés teljes nettó ellenértéke. A Szerződés Nyertes Ajánlattevő felelősségi körében bekövetkezett meghiúsulása esetén a Szerződés keretösszeg meghiúsulással érintett része.
Egyéb: Három (3) eseti meghiúsulás esetében elállás vagy felmondás.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletszabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben határozta meg.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre

Fizetési feltételek: Ajánlatkérő a szerződéstervezet 3.2. pontjában foglaltak szerint biztosít előleget.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF.
A részszámlázás lehetősége, illetve annak feltételei az egyedi megrendelések során kerülnek meghatározásra.
A szerződés pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja.
Az egyedi megrendelések alapján benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1) bekezdései szerint kiadott teljesítési igazolást követően 30 napos fizetési határidő mellett, a Kbt. 135. § (3), (5), (6) bek. és 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32.§, amennyiben nyertes ajánlattevő alvállalkozót nem veszigénybe a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., alvállalkozó igénybevétele esetén a számla kiegyenlítésére a 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint, valamint a szerződéstervezetben foglaltak szerint történik. Megrendelő alkalmazza a Kbt. 27/A. § rendelkezését.
A kifizetés részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni

Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös Ajánlattevők tekintetében.

Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)

A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdése és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet) 15. § (1)-(3) bekezdései az irányadók. Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján az ajánlatokat tartalmazó irat felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően 2 órával később kezdi meg.

1. Ajánlatkérő teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
2. Ajánlattevőnek a jogszabályokban, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. (5) bek szerinti felolvasólapot (EKR űrlap), Kbt. 66. § (2) bek (EKR űrlap), a Kbt. 67. § (4) bek. (EKR űrlap), valamint az ESPD dokumentumot, továbbá a Kbt. 65. § (7), 66. § (6) bek. (EKR űrlap) szerinti nyilatkozatokat (nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges).
3. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg a III.1.2) és III.1.3) alkalmasság feltételeit és azok igazolását.
4. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 81. § (4)-(5) bek. foglaltakat az eljárás során alkalmazza.
5. Irányadó jogszabályok: Kbt., Ptk., 307/2015. (X.27.) Korm.r., 321/2015. (X.30.) Korm.r., 424/2017. (XII.19.) Korm.r.
6. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell az ajánlattételi szándékra, meg kell nevezni a közös ajánlattevőket, illetve a Kbt. 35. § (2) bek nyomán ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, az eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni és a közös ajánlattevők képviseletére meghatalmazni. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult ajánlattevő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevő képviseletében eljárhat.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2a) bekezdésétől eltérően előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
8. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
9. Ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a Ctv. 9. §-a szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírási mintát. Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását/szignómintáját is.
10. Ajánlatkérő az eljárást Kbt. 40. § (1) bek. alapján elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel a Kbt. 40. § (1) bek. második mondatában foglaltakra. AK az alábbiakban megadja azt a fájlformátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani: olvasható és nem szerkeszthető pdf formátum. (Kbt. 41/B. § (2) bekezdés).
11. Az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKRr.) 6. §-ának (1) bek].
12. Ajánlatkérő a IV.2.6. pontban meghatározott 2 hónap alatt 60 napot ért.
13. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Berei Norbert - lajstromszám: 01202.
14. Nyertes Ajánlattevőnek a szerződés hatályba lépésének időpontjától kezdve rendelkeznie kell a szerződés teljes időtartamára vonatkozó tervezői felelősségbiztosítással és összkockázatú (All Risk) építési-szerelési biztosítással (CAR).
A tervezői felelősségbiztosítás, mindhárom rész tekintetében akkor megfelelő, ha kártérítési felső határa (limit) eléri, vagy meghaladja az 1 000 000,- Ft, azaz egymillió forint / káresemény és 10 000 000,- Ft, azaz tízmillió forint/év összeget.
A CAR biztosítás akkor megfelelő, ha magában foglalja legalább az I. fejezetet (All Risk dologi károk) és a II. fejezetet (általános felelősségbiztosítások).
A vagyonbiztosítás (C.A.R. I. fejezet) elvárt limitje évente 40 000 000,- azaz negyvenmillió forint/év, és 20 000 000- Ft/kár, azaz húszmillió forint/kár.
Az általános felelősségbiztosítás (C.A.R. II. fejezet) tekintetében elvárás, hogy a kártérítési felső határa (limit) eléri, vagy meghaladja az 5 000 000,- Ft, azaz ötmillió forint / káresemény és 50 000 000,- Ft, azaz ötvenmillió forint/év összeget.
A vagyonbiztosításnak (C.A.R. I. fejezet) a jótállási, szavatossági időben a munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező károk tekintetében - az egyes eseti megrendelések szerinti bruttó vállalkozói díj erejéig - érvényben kell maradnia legalább az adott eseti megrendelés szerződésszerű teljesítése Megrendelő általi elismerése - a Teljesítésigazolás kiállítása - napjától számított 24 (huszonnégy) hónapig.
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a felelősség biztosításokkal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.
15. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 46.§ (3) bekezdésben foglaltakra.
16. Az ajánlatban Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges tartalmú nyilatkozat is csatolandó.
17. Ajánlatkérő nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához az eljárásban való részvételt.
18. AK felhívja a figyelmet az üzleti titokkal kapcsolatban a Kbt. 44.§-ában foglaltakra.
19. AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárás nyelve kizárólag a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja.
20. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem biztosit.