Keretmegállapodás III

Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társaság

Keretmegállapodás a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges építési munkák kivitelezésére III.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2023-01-31. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2022-12-13.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda? Mi az? Hol?
Beszerzési előzmények
Dátum Dokumentum
2022-12-13 Ajánlati felhívás
2023-01-26 További információk
2023-02-16 További információk
2023-03-03 További információk
2023-04-27 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2023-11-07 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2025-12-22 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2026-01-14 Tájékoztató az eljárás eredményéről
Ajánlati felhívás (2022-12-13)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása
Hivatkozási szám: EKR001928592022
Rövid leírás:
Keretmegállapodás a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges építési munkák kivitelezésére III.
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása 📦
További CPV-kód: Aljnövényzet/bozót eltávolítási munka 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Zala 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő neve: Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társaság
Postacím: Honvéd Utca 13-15.
Postai irányítószám: 1055
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.apz.hu 🌏
E-mail: gabor.csicsely@zalazone.hu 📧
Telefon: +36 17849913 📞
Fax: +36 17840069 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001928592022/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001928592022/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-12-13 📅
Benyújtási határidő: 2023-01-31 📅
Közzététel dátuma: 2022-12-16 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 243-701221
HL-S szám: 243
További információk
Amennyiben nyertes ajánlattevőként szerződő fél a Kbt. 104. § (3) bekezdése szerinti ajánlattételi, illetve szerződéskötési kötelezettségének olyan okból nem tesz eleget, melyért felelős, ajánlattételi kötbér megfizetésére köteles az egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
Jelen közbeszerzés tárgyát a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges építési munkák kivitelezésérére irányuló keretmegállapodás képezi, mely alapján Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti eljárásokat folytat le az egyes egyedi szerződések megkötése céljából.
Többet mutasson
Az egyes kivitelezési munkák konkrét műszaki tartalma az egyedi szerződésekben kerül meghatározásra a jelen eljárás közbeszerzési dokumentumait képező műszaki dokumentáció, illetve a nyertes ajánlattevő által beárazott mintaköltségvetés tételei alapján a keretmegállapodásban foglaltak szerint.
Többet mutasson
Az egyedi szerződések lehetséges tárgyait az alábbi főbb építési munkanemek szerinti kivitelezési feladatok ellátása képezi:
- közművezetékek építése,
- köz- és térvilágítás bővítése
- előkészítő- és földmunkák,
- útépítés és egyéb pályaszerkezet építés (ideértve a belső úthálózat bővítését, parkolók építését),
- vízépítés,
- híd- és műtárgyépítés,
- vasút és kötöttpályás vonal építés,
- növénytelepítés,
- szerkezetépítés,
- belátásgátló építmények telepítése.
Ajánlatkérő a keretmegállapodás időtartama alatt legfeljebb a keretösszeg felső határáig jogosult egyedi szerződés megkötésére, melynek mértéke: nettó 15 950 000 000 forint.
A keretmegállapodás alapján kiírandó írásbeli konzultációk során Ajánlatkérő az alábbi beruházási elemeket (vagy azok részeit, a finanszírozási lehetőségek függvényében) kívánja megvalósítani:
- nagysebességű oválpálya építése,
- offroad pályaelemek építése,
- nagysebességű kezelhetőségi pálya biztonsági rendszereinek továbbfejlesztése,
- egyéb belső utak.
Az egy időben teljesítendő szerződések tervezett műszaki tartalma és mennyisége (a megadott mennyiségek hozzávetőleges adatok, melyek a tervezés előrehaladásával kerülnek pontosításra, így nem jelentenek lehívási kötelezettséget):
- 4,5 km, új nyomvonalon épített, egy forgalmi irányban 1x4 forgalmi sávos nagysebességű oválpálya építése gyorsító- és lassító sávokkal, parkolóöböllel, legalább 1 db új csomópont építésével
- legalább 20 000 m3 bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti (aszfalt) réteg építése, ebből legalább 3 500 m3 bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti (aszfalt) kopóréteg építése esetén az UT-02 berendezéssel mért felületi egyenletesség vizsgálata során a megengedett legnagyobb elmozdulás osztályköz 0-2 mm
Többet mutasson
- útépítéshez kapcsolódó csapadékvíz elvezetés kiépítése csapadékcsatornával, vagy nyílt árokkal,
- terület előkészítés, előkészítő földmunka a létesítendő beruházási elemek mintegy 100 000 m2 területén,
Az egy időben teljesítendő szerződések várható becsült értéke: nettó 13 000 000 000,- forint.
A jelen beszerzés tárgyának leírását részletesen az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Időtartam: 48 hónap
További információk:
Amennyiben nyertes ajánlattevőként szerződő fél a Kbt. 104. § (3) bekezdése szerinti ajánlattételi, illetve szerződéskötési kötelezettségének olyan okból nem tesz eleget, melyért felelős, ajánlattételi kötbér megfizetésére köteles az egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
Többet mutasson
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 8900 Zalaegerszeg 0779/19. helyrajzi számon nyilvántartott terület

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Többet mutasson
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő csak a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtására köteles.
Többet mutasson
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (3) bekezdése alapján, ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
Többet mutasson
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Kr. 4-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
Ajánlattevő a felhívásban előírt kizáró okok fenn nem állását az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni a 321/2015. (X. 30.) Kr. 8. §, 10. § és 12-16. § szakaszaiban foglaltaknak megfelelően.
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, illetve a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek/az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő ennek során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Többet mutasson
Ajánlattevő/alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
SZ.1/ A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Többet mutasson
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság minimumkövetelménye(i):
SZ.1/ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
Többet mutasson
Gazdasági és pénzügyi helyzet:
A gazdasági és pénzügyi alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, illetve a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Többet mutasson
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Többet mutasson
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az…
… egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
… Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
P.1/ A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya (mélyépítés körébe tartozó építmények építési és/vagy felújítási munkái) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Többet mutasson
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta elért közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.
Többet mutasson
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (7) bekezdésében foglaltakra.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Többet mutasson
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Többet mutasson
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P.1/Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a közbeszerzés tárgya (mélyépítés körébe tartozó építmények építési és/vagy felújítási munkái) szerinti árbevétele a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év összességében nem éri el a 8 000 000 000 forintot.
Többet mutasson
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Többet mutasson
Műszaki és szakmai képességek:
A műszaki és szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, illetve a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Többet mutasson
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Többet mutasson
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
Többet mutasson
M.1/A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőző öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a 321/2015. (X. 30.) rendelet 22. § (3) bekezdés alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.
Többet mutasson
M.2/ A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek megnevezése, végzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetése az alkalmassági követelményt igazoló gazdasági szereplő cégszerűen aláírt nyilatkozatával, az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, valamint a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzával és rendelkezésre állási nyilatkozatával.
Többet mutasson
Az előírt műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés igazolására vonatkozó részletes előírásokat az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1/Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző öt évben (60 hónapban) a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, út építésére vonatkozó (vagy azt is magában foglaló) olyan referenciával vagy referenciákkal, mely tartalmazta:
Többet mutasson
- összesen legalább 1 000 m3 olyan bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti (aszfalt) réteg építését, ahol a bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti (aszfalt) kopóréteg UT-02 berendezéssel mért felületi egyenletesség vizsgálata során a megengedett legnagyobb elmozdulás osztályköz 0-4 mm,
Többet mutasson
- összesen legalább 3 000 m hosszúságú, legalább 1x4 vagy legalább 2x2 forgalmi sávval rendelkező, új nyomvonalon létesített gyorsforgalmi út építését, mely tartalmazta legalább egy új csomópont létesítését.
Egy francia bekezdésben szereplő követelmény legfeljebb 2 db fentiek szerinti referencia (szerződés) bemutatásával igazolható. Az első bekezdésben rögzített követelménynek való megfelelés igazolására út felújítására vonatkozó (vagy azt is magában foglaló) referencia is bemutatható.
Többet mutasson
M.2/Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
M.2.1/legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-M” (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
Többet mutasson
M.2.2/legalább 1 fő olyan projektvezető szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
Többet mutasson
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján kizárja közreműködő igénybevételét a projektvezetői feladatok tekintetében, így a jelen felhívás fenti pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében ajánlattevő nem veheti igénybe más szervezet kapacitásait.
Többet mutasson
M.2.3/legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki műszaki felsőfokú szakirányú vegyészmérnöki és/vagy építőmérnöki és/vagy üzemmérnöki és/vagy közlekedésmérnöki vagy ezekkel egyenértékű végzettséggel rendelkezik, és aszfaltkeverék bedolgozási technológiák minőségbiztosításában és/vagy minőségirányításában a szakirányú végzettsége megszerzésétől számítva legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik.
Többet mutasson
Egy azon szakember több M.2/ pont szerinti alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés érdekében is bemutatható.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján kizárja közreműködő igénybevételét a projektvezetői feladatok tekintetében, így az M.2.2/ pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében ajánlattevő nem veheti igénybe más szervezet kapacitásait.
Többet mutasson
Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek a Kbt. 65.§ (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:
A vállalkozási díj megfizetése a Vállalkozó általi teljesítést, és a Megrendelő által ennek elismeréseként kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően kiállított számla ellenében a Vállalkozó - az egyedi szerződésekben meghatározott- bankszámlájára utalással történik, a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdésében és a keretmegállapodás alapján megkötött egyedi szerződés(ek)ben részletesen meghatározottak szerint. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. A kifizetés során a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdései, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A. §-ai irányadók.
Többet mutasson
A fizetési feltételekre és a szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó előírásokat részletesen a keretmegállapodás-tervezet tartalmazza.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek, a szerződés biztosítékai:
- ajánlattételi kötbér; mértéke az adott szerződés - igazolt - Kbt. 16. § (1) bekezdése szerinti becsült értékének 1%-a/alkalom. Maximális mérték: 3 alkalom.
Ajánlatkérő az alábbi biztosítékokat írhatja elő az egyedi szerződés(ek)ben);
- késedelmi kötbér; mértéke a nettó vállalkozási díjának legfeljebb 1 %-a/késedelmes naptári nap, de ennek teljes összege legfeljebb az adott megrendelés (az egyedi szerződés) nettó vállalkozási díjának 25 %-a.
- hibás teljesítési kötbér; mértéke legfeljebb a hibás teljesítéssel érintett munkarész nettó vállalkozási díjának 25 %-a.
- meghiúsulási kötbér; mértéke legfeljebb az egyedi szerződés szerinti nettó ellenérték 25 %-a.
- teljesítési biztosíték; mértéke legfeljebb az egyedi szerződés nettó értékének 5 %-a,
- jólteljesítési biztosíték; mértéke legfeljebb az egyedi szerződés nettó értékének 5 %-a,
- előleg biztosítása esetén előleg-visszafizetési biztosíték a jogszabályoknak megfelelő mértékben, a keretmegállapodásos eljárás 2. részében meghatározott módon figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltakra,
- jótállás; mértéke 12-36 hónap.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 14:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2023-01-31 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 16:00
Hely: Az elektronikus ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
További információk:
A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdéseiben, illetve az 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak szerint történik.
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2. A felhívás III.1.3) M.2. pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében bemutatott szakemberek többlet szakmai tapasztalatának mértéke
Minőségi kritérium (súlyozás): 30
Minőségi kritérium (név): 2.1 A felhívás III.1.3) M.2.1 pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalatának mértéke
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 2.2 A felhívás III.1.3) M.2.2 pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalatának mértéke
2.3 A felhívás III.1.3) M.2.3 pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalatának mértéke
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 25775341241
Más típusú ajánlatkérő: Magyar Állam tulajdonában álló gazdasági társaság
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Csicsely Gábor
A vevő profiljának címe: http://www.apz.hu 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001928592022/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk
1) Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolnia nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdése, illetve cégszerűen aláírt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdése vonatkozásában.
2) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást alkalmazza.
3) A jelen felhívásban előírt alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
4) Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az 1. (ár) értékelési részszempont tekintetében az ajánlatok a Közbeszerzési Hatóság 2019. november 26. napján, a Közbeszerzési Értesítő 2019. évi 227. számában megjelent Útmutató szerinti fordított arányosítással, a 2. értékelési részszempont (szakemberek többlet tapasztalata) esetében a fenti útmutató szerinti pontozással kerülnek elbírálásra az ajánlattételi információkban foglaltak szerint.
Többet mutasson
5) Ajánlattevő szakmai ajánlat(ok) benyújtására köteles a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
6) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
7) Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Miski György (00020); dr. Varga Krisztián (00087).
8) Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzés vonatkozásában a részajánlattétel lehetőségét kizárja tekintettel az alábbiakra:
- a keretmegállapodás tárgyát képező, jelen felhívás II.2.4) pontja szerinti…
… beruházási elemek egymással szoros műszaki kapcsolatban állnak figyelemmel arra, hogy ezek a tesztpálya elemek egymásra épülnek így azok kizárólag együttesen alkalmasak funkciójuk betöltésére, valamint
… munakenemek egymáshoz szükségszerűen kapcsolódnak (pl. az útépítés feltételezi az ahhoz szükséges földmunkák elvégzését), így azok szétválasztása műszaki és gazdasági szempontból is ésszerűtlen lenne.
9) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját alkalmazza.
10) Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevővel (adott esetben a kapacitást biztosító szervezettel) szemben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy a gazdasági szereplő erre vonatkozó nyilatkozatát köteles az ajánlathoz csatolni.
Többet mutasson
11) A jelen felhívás III.1.1) pontjában előírt szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés (előzetes) igazolására vonatkozó részletes előírásokat az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
12) A IV.2.6) pont szerinti 2 hónap alatt a Kbt. 81. § (11) bekezdése szerinti 60 napos ajánlati kötöttség értendő.
13) Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolnia a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (9) bekezdése szerinti nyilatkozatát az egyéb közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. § előírásai szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2022/S 243-701221 (2022-12-13)
További információk (2023-01-26)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Öntözőrendszerek építése 📦

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-01-26 📅
Benyújtási határidő: 2023-02-20 📅
Közzététel dátuma: 2023-01-31 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 022-062454
Hirdetményre hivatkozik: 2022/S 243-701221
HL-S szám: 22
További információk
Az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról szóló hirdetményt Ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen közvetlenül, elektronikusan elérhetővé teszi (EKR). A közbeszerzési dokumentumok egyéb pontjai változatlan formában hatályban maradnak, Ajánlatkérő az egyéb közbeszerzési dokumentumokat nem módosítja.
Többet mutasson
Forrás: OJS 2023/S 022-062454 (2023-01-26)
További információk (2023-02-16)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-02-16 📅
Benyújtási határidő: 2023-03-06 📅
Közzététel dátuma: 2023-02-21 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 037-108390
HL-S szám: 37
További információk
Az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról szóló hirdetményt Ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen közvetlenül, elektronikusan elérhetővé teszi (EKR). Továbbá a közbeszerzési dokumentumok egyéb pontjaiban is módosításra került a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó személye, ezért Ajánlatkérő az egyéb közbeszerzési dokumentumokat is módosítja és az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen közvetlenül, elektronikusan elérhetővé teszi (EKR).
Többet mutasson
Forrás: OJS 2023/S 037-108390 (2023-02-16)
További információk (2023-03-03)
Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: ZalaZONE Tér 1.
Postai irányítószám: 8900
Postai város: Zalaegerszeg
Kapcsolat
E-mail: bernadett.fucsko@zalazone.hu 📧
Telefon: +36 709499856 📞

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-03-03 📅
Benyújtási határidő: 2023-03-08 📅
Közzététel dátuma: 2023-03-08 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 048-141810
HL-S szám: 48
További információk
Ajánlatkérő nem írta elő a felhívásban a Kbt. 63. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok fenn nem állásának igazolási kötelezettségét, azonban az EEKD-ban tévesen kérte az arra vonatkozó nyilatkozatok megtételét. Az EEKD módosításra került, ezzel együtt ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt is módosítja figyelemmel a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontjára. Az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról szóló hirdetményt Ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen közvetlenül, elektronikusan elérhetővé teszi (EKR). A közbeszerzési dokumentumok egyéb pontjai változatlan formában hatályban maradnak, Ajánlatkérő az egyéb közbeszerzési dokumentumokat nem módosítja.
Többet mutasson

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 25775341220
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Fucskó Bernadett
Forrás: OJS 2023/S 048-141810 (2023-03-03)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2023-04-27)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 15 950 000 000 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-04-27 📅
Közzététel dátuma: 2023-05-02 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 085-260609
HL-S szám: 85

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2023-04-21 📅
Név: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 28733232403
Postacím: Béke Utca 150.
Postai város: Tiszakécske
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 19201204 📞
E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu 📧
Internetcím: http://www.dunaaszfalt.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 15 950 000 000 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 2

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Más típusú ajánlatkérő: Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott jogi személy

Hivatkozás
További információk
Ajánlattevők: (neve, címe, adószáma)
Belfry PE Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1116 Budapest, Gyapot utca 4. adószáma: 14703988-2-43
Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 6060 Tiszakécske, Béke utca 150. adószáma: 28733232403
Forrás: OJS 2023/S 085-260609 (2023-04-27)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2023-11-07)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: 1. KONZULTÁCIÓ KMIII./1. ütem
Hivatkozási szám: EKR001607952023
Rövid leírás:
1. konzultáció a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges építési munkák kivitelezésére megkötött keretmegállapodás III. terhére (III./1. Ütem). A jelen beszerzés tárgyát az alábbi pályaelemekkel kapcsolatos építési munkák elvégzése képezi: • Általános tételek • HSO-OVA_Egyenes út • HSO-OVA_Egyenes forgalomtechnika • HSO-OVA_Egyenes vízépítés • HSO-OVA_Íves út • HSO-OVA_Íves forgalomtechnika • HSO-OVA_Íves vízépítés • HSO_Közmű • HSO_SLR • HSO_LBY • RR-CRH • HSO-ER1_ER2 • HSO-ASW • HSO-ASE • HSO-ANE • HSO-ANW • BP Keleti árok • BP-MWY árok • SR-PRO • Szürkezóna D út • Szürkezóna árokkorrekció • Szürkezóna elektromos védelembehelyezés • Szürkezóna víz-szennyvíz • Technikai épület körüli Linakron A beszerzés tárgya az egyéb közbeszerzési dokumentumokban részletesebben meghatározásra kerül.
Többet mutasson
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása 📦
Becsült érték héa nélkül: 13 940 000 000 HUF 💰
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 13 837 144 730 HUF 💰
A keretmegállapodások maximális értéke ebben a hirdetményben: 15 950 000 000 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR001607952023/1
Cím: Konzultáció III.1. – KM III. terhére
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák 📦
Postacím: 0779/19
Irányítószám: 8900
Város: Zalaegerszeg
Ország: Magyarország 🇭🇺
A teljesítés helye: Zala 🏙️
Időtartam: 20 hónap
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): A felhívás III.1.3) M.2. pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében bemutatott szakemberek többlet szakmai tapasztalatának mértéke
Minőségi kritérium (súlyozás): 30
Minőségi kritérium (név): A felhívás III.1.3) M.2.1 pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalatának mértéke
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): A felhívás III.1.3) M.2.2 pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalatának mértéke
A felhívás III.1.3) M.2.3 pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalatának mértéke
Ár ✅
Ár (súlyozás): 70
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
Az eljárás legfontosabb jellemzői:
A konzultáció a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerint került lefolytatásra. A konzultáció során alkalmazott értékelési szempontok megegyeztek a keretmegállapodásos eljárás első részében alkalmazott értékelés módszerével.
Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
Keretmegállapodás egyetlen üzemeltetővel ✅
Díjazási kritériumok
Súlyozás típusa: Súlyozás (pontok, pontos)

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel odaítélése ✅
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: SZ-B-2023/8
A szerződés megkötésének időpontja: 2023-10-17 📅
Cím: Vállalkozási szerződés a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges építési munkák kivitelezésére (III/1. ütem)
A szerződés címe: https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?eljarasAzon=EKR001607952023 🌏
A szerződés odaítélésére keretmegállapodáson belül kerül sor ✅
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 1
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 0
A nem uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A más uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A keretmegállapodás maximális értéke: 15 950 000 000 HUF 💰
A keretmegállapodás újrabecsült értéke: 15 950 000 000 HUF 💰
A szerződés/tétel teljes értéke: 13 837 144 730 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR001607952023/9941
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Leírás:
- tervezési és tervezői művezetési feladatok egyes részfeladatai, szakfelügyeletek egyes részfeladatai, geodéziai pontokhoz kapcsolódó egyes részfeladatok, fémmentesítési munkák egyes részfeladatai, régészethez kapcsolódó munkák egyes részfeladatai, zajmérési munka egyes részfeladatai, lőszermentesítés egyes részfeladatai - természeti területek védelmének egyes részfeladatai, védőcsövek elhelyezésének egyes részfeladatai, optikai hálózat építésének egyes részfeladatai, elektromos hálózat építésének, bontásának, bevédésének, szabványosításának egyes részfeladatai, útközvilágítás,térvilágítás építésének, bontásának, bevédésének, szabványosításának egyes részfeladatai - víz-, és csatornavezeték építésének bontásának, bevédésének, sajtolásának, irányított fúrásának egyes részfeladatai, gázvezeték építésének egyes részfeladatai, pályairányítási rendszer (alépítmény, berendezés, jelző lámpák és jelző táblák) építésének, bontásának, bevédésének, sajtolásának, irányított fúrásának egyes részfeladatai - hírközlő hálózat építésének, bontásának, bevédésének, szabványosításának egyes részfeladatai, irtási terület előkészítési munkák egyes részfeladatai, beléptető rendszer építésének (alépítmény, berendezés), bontásának, bevédésének, sajtolásának, irányított fúrásának egyes részfeladatai - földmunkák egyes részfeladatai, bontási munkák egyes részfeladatai, útépítési munkák egyes részfeladatai, ideiglenes-, végleges forgalomtechnikai munkák egyes részfeladatai, vízépítési létesítmények bontási, építési munkák egyes részfeladatai - tisztító műtárgyak építésének egyes részfeladatai, átereszek építési munkák egyes részfeladatai, árok, folyóka építés egyes részfeladatai, kútlétesítés egyes részfeladatai, vízelvezetési szegélyekhez kapcsolatos munkák egyes részfeladatai - szivárgók, kereszt- és hosszcsatornák építési munkáihoz kapcsolódó egyes részfeladatok, burkolt elválasztó sáv építés egyes részfeladatai, kereszt-, hossz csatornák egyes részfeladatai, speciális aknák építés egyes részfeladatai, burkolt és földmedrű árok építés részfeladatai - tározó építés egyes részfeladatai, híd és műtárgyépítés egyes részfeladatai síkalapozás egyes részfeladatai, mélyalapozás egyes részfeladatai, pillérek, oszlopok, hídfők, szárnyfalak, gerendák egyes részfeladatai - monolit és előregyártott vasbeton szerkezetek egyes részfeladatai acélszerkezetek gyártása, szerelése, beépítése korrózióvédeleme egyes részfeladatai szigetelési munkák egyes részfeladatai, dilatációs szerkezetek egyes részfeladatai, - rézsűburkolatok egyes részfeladatai betonfelület védelmi rendszerének egyes részfeladatai, felületképzés egyes részfeladatai, támfalépítés egyes részfeladatai, városi kötöttpályás vonal kialakításának egyes részfeladatai, környezetvédelmi feladatok egyes részfeladatai, - kerítésépítés egyes részfeladatai, közúti vasútépítési, bontási munkák egyes részfeladatai, pályanedvesítő rendszer építés egyes részfeladatai, energiaellátás, irányítástechnikai munkák egyes részfeladatai, növénytelepítés egyes részfeladatai - kertépítészet egyes részfeladatai, magasépítési munkálatok egyes részfeladatai, anyagok beszállítása, minőségbiztosítás egyes részfeladatai, tömörségvizsgálat geodézia munkák egyes részfeladatai, mobil illemhelyek bérlése, információs anyagok beszerzése, pénzügyi szolgáltatás igénybe vétele megvalósulási dokumentációk elkészítése - műtárgyak építészeti, gépészeti munkái lakatosmunkák egyes részfeladatai, daruzási feladatok egyes részfeladatai, irányított fúrás, csősajtolás egyes részfeladatai, kőburkolat építés egyes részfeladatai, HSO pálya építésének egyes részfeladatai
Többet mutasson
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:
- tervezési és tervezői művezetési feladatok egyes részfeladatai, szakfelügyeletek egyes részfeladatai, geodéziai pontokhoz kapcsolódó egyes részfeladatok, fémmentesítési munkák egyes részfeladatai, régészethez kapcsolódó munkák egyes részfeladatai, zajmérési munka egyes részfeladatai, lőszermentesítés egyes részfeladatai - természeti területek védelmének egyes részfeladatai, védőcsövek elhelyezésének egyes részfeladatai, optikai hálózat építésének egyes részfeladatai, elektromos hálózat építésének, bontásának, bevédésének, szabványosításának egyes részfeladatai, útközvilágítás,térvilágítás építésének, bontásának, bevédésének, szabványosításának egyes részfeladatai - víz-, és csatornavezeték építésének bontásának, bevédésének, sajtolásának, irányított fúrásának egyes részfeladatai, gázvezeték építésének egyes részfeladatai, pályairányítási rendszer (alépítmény, berendezés, jelző lámpák és jelző táblák) építésének, bontásának, bevédésének, sajtolásának, irányított fúrásának egyes részfeladatai - hírközlő hálózat építésének, bontásának, bevédésének, szabványosításának egyes részfeladatai, irtási terület előkészítési munkák egyes részfeladatai, beléptető rendszer építésének (alépítmény, berendezés), bontásának, bevédésének, sajtolásának, irányított fúrásának egyes részfeladatai - földmunkák egyes részfeladatai, bontási munkák egyes részfeladatai, útépítési munkák egyes részfeladatai, ideiglenes-, végleges forgalomtechnikai munkák egyes részfeladatai, vízépítési létesítmények bontási, építési munkák egyes részfeladatai - tisztító műtárgyak építésének egyes részfeladatai, átereszek építési munkák egyes részfeladatai, árok, folyóka építés egyes részfeladatai, kútlétesítés egyes részfeladatai, vízelvezetési szegélyekhez kapcsolatos munkák egyes részfeladatai - szivárgók, kereszt- és hosszcsatornák építési munkáihoz kapcsolódó egyes részfeladatok, burkolt elválasztó sáv építés egyes részfeladatai, kereszt-, hossz csatornák egyes részfeladatai, speciális aknák építés egyes részfeladatai, burkolt és földmedrű árok építés részfeladatai - tározó építés egyes részfeladatai, híd és műtárgyépítés egyes részfeladatai síkalapozás egyes részfeladatai, mélyalapozás egyes részfeladatai, pillérek, oszlopok, hídfők, szárnyfalak, gerendák egyes részfeladatai - monolit és előregyártott vasbeton szerkezetek egyes részfeladatai acélszerkezetek gyártása, szerelése, beépítése korrózióvédeleme egyes részfeladatai szigetelési munkák egyes részfeladatai, dilatációs szerkezetek egyes részfeladatai, - rézsűburkolatok egyes részfeladatai betonfelület védelmi rendszerének egyes részfeladatai, felületképzés egyes részfeladatai, támfalépítés egyes részfeladatai, városi kötöttpályás vonal kialakításának egyes részfeladatai, környezetvédelmi feladatok egyes részfeladatai, - kerítésépítés egyes részfeladatai, közúti vasútépítési, bontási munkák egyes részfeladatai, pályanedvesítő rendszer építés egyes részfeladatai, energiaellátás, irányítástechnikai munkák egyes részfeladatai, növénytelepítés egyes részfeladatai - kertépítészet egyes részfeladatai, magasépítési munkálatok egyes részfeladatai, anyagok beszállítása, minőségbiztosítás egyes részfeladatai, tömörségvizsgálat geodézia munkák egyes részfeladatai, mobil illemhelyek bérlése, információs anyagok beszerzése, pénzügyi szolgáltatás igénybe vétele megvalósulási dokumentációk elkészítése - műtárgyak építészeti, gépészeti munkái lakatosmunkák egyes részfeladatai, daruzási feladatok egyes részfeladatai, irányított fúrás, csősajtolás egyes részfeladatai, kőburkolat építés egyes részfeladatai, HSO pálya építésének egyes részfeladatai
Többet mutasson
A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 28733232403
Postacím: Béke Utca 150.
Postai irányítószám: 6060
Postai város: Tiszakécske
Régió: Bács-Kiskun 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu 📧
Telefon: +36 19201204 📞
Fax: +36 19201404 📠
URL: https://www.dunaaszfalt.hu 🌏
A tulajdonos állampolgársága: Magyarország 🇭🇺
A gazdasági szereplő mérete: Nagyvállalkozás

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 25775341220
Postacím: ZalaZONE Tér 1.
Postai irányítószám: 8900
Postai város: Zalaegerszeg
Régió: Zala 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Fucskó Bernadett
E-mail: bernadett.fucsko@zalazone.hu 📧
Telefon: +36 709499856 📞
Fax: +36 92900118 📠
URL: https://www.zalazone.hu 🌏
Csoportvezető ✅
Az ajánlatkérő szerv típusa
Közjogi intézmény
Fő tevékenység
Gazdasági és pénzügyek

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190-2-41
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):
A kérelem a közbeszerzési eljárást lezáró döntés vonatkozásában a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül - azaz 2023. szeptember 9. napjáig nyújtható be.
Forrás: OJS 2023/S 215-679006 (2023-11-07)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2025-12-22)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
1. konzultáció a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges építési munkák kivitelezésére megkötött keretmegállapodás III. terhére (III./1. Ütem). A jelen beszerzés tárgyát az alábbi pályaelemekkel kapcsolatos építési munkák elvégzése képezi: • Általános tételek • HSO-OVA_Egyenes út • HSO-OVA_Egyenes forgalomtechnika • HSO-OVA_Egyenes vízépítés • HSO-OVA_Íves út • HSO-OVA_Íves forgalomtechnika • HSO-OVA_Íves vízépítés • HSO_Közmű • HSO_SLR • HSO_LBY • RR-CRH • HSO-ER1_ER2 • HSO-ASW • HSO-ASE • HSO-ANE • HSO-ANW • BP Keleti árok • BP-MWY árok • SR-PRO • Szürkezóna D út • Szürkezóna árokkorrekció • Szürkezóna elektromos védelembehelyezés • Szürkezóna víz-szennyvíz • Technikai épület körüli Linakron A beszerzés tárgya az egyéb közbeszerzési dokumentumokban részletesebben meghatározásra kerül.
Többet mutasson
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 13 837 144 730 HUF 💰

Eljárás
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A keretmegállapodás maximális értéke: 15 950 000 000 HUF 💰
A keretmegállapodás újrabecsült értéke: 15 950 000 000 HUF 💰
A szerződés/tétel teljes értéke: 13 837 144 730 HUF 💰

Kiegészítő információk
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk
Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a Szerződés szerint elvégzendő, Vállalkozónak fel nem róható okból a Munkák műszaki tartalmának változtatása a jelen Szerződés módosítását teszi szükségessé. a) A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő változtatási igényeinek eredményeképpen az 1/A. mellékletben rögzített kivitelezési munkák elmaradnak. Az 1/A. mellékletben rögzített elmaradó kivitelezési munkák ellenértékét a Felek nettó 17.048.542, - Ft, azaz nettó tizenhétmillió-negyvennyolcezer-ötszáznegyvenkettő forintban állapították meg, mely összeggel a Vállalkozói Díj csökken. b) A fentiekkel egyidejűleg, a Megrendelő változtatási igényei miatt az 1/B. mellékletben meghatározott kivitelezési munkák váltak szükségessé, amelyek pótmunkának minősülnek. Az 1/B. mellékletben rögzített kivitelezési munkák ellenértékét a Felek nettó 4.181.400, - Ft.-ban, azaz nettó négymillió-egyszáznyolcvanegyezer-négyszáz forintban állapították meg, amely összeggel a Vállalkozói Díj növekszik. A Megrendelő változtatási igényei - mely műszaki tartalom módosulását is eredményezi – miatt a Felek közti Szerződésben meghatározott Vállalkozói Díj módosítása, csökkentése vált szükségessé. Felek megállapítják, hogy a Kbt. 141.§ (2) és (3) bekezdése értelmében a jelen Módosítás új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, tekintettel arra, hogy az I./4. pontban meghatározott változtatások, illetve ezzel összefüggésben a Vállalkozói Díj módosítása, csökkenése nem éri el az uniós értékhatárt, illetve az eredeti szerződéses érték 15%-át sem. A Felek e körben rögzítik, hogy a Vállalkozói Díj módosulása az az eredeti szerződéses érték 0,09%-a, tehát az nem haladja meg a törvényben meghatározott értéket, azaz a szerződéses érték 15%-át. A fentieken túl, a Felek rögzíti, hogy a jelen Módosítás a köztük hatályban lévő Vállalkozási Szerződés általános jellegét nem érinti. A felek utalnak arra, hogy a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács 2023. május 25. napján kiadott, a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló útmutatója alapján a módosítás a Kbt. 141. § (2) bekezdése b) pontjának megfelel akkor is, ha a módosítás következtében az ellenszolgáltatás értéke nem növekszik, hanem csökken.
Többet mutasson
A változtatás fő oka: Olyan módosítások, amelyek nem érik el a minimális értéket ("de minimis" szabály).
Új érték
Szöveg:
Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a Szerződés szerint elvégzendő, Vállalkozónak fel nem róható okból a Munkák műszaki tartalmának változtatása a jelen Szerződés módosítását teszi szükségessé. a) A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő változtatási igényeinek eredményeképpen az 1/A. mellékletben rögzített kivitelezési munkák elmaradnak. Az 1/A. mellékletben rögzített elmaradó kivitelezési munkák ellenértékét a Felek nettó 17.048.542, - Ft, azaz nettó tizenhétmillió-negyvennyolcezer-ötszáznegyvenkettő forintban állapították meg, mely összeggel a Vállalkozói Díj csökken. b) A fentiekkel egyidejűleg, a Megrendelő változtatási igényei miatt az 1/B. mellékletben meghatározott kivitelezési munkák váltak szükségessé, amelyek pótmunkának minősülnek. Az 1/B. mellékletben rögzített kivitelezési munkák ellenértékét a Felek nettó 4.181.400, - Ft.-ban, azaz nettó négymillió-egyszáznyolcvanegyezer-négyszáz forintban állapították meg, amely összeggel a Vállalkozói Díj növekszik. A Megrendelő változtatási igényei - mely műszaki tartalom módosulását is eredményezi – miatt a Felek közti Szerződésben meghatározott Vállalkozói Díj módosítása, csökkentése vált szükségessé. A Felek rögzítik, hogy az 1/A. mellékletben meghatározott, elmaradó kivitelezési munkák ellenértéke nettó 17.048.542 Ft,-, míg az 1/B. mellékletben szereplő pótmunkák ellenértéke nettó 4.181.400 Ft. A Felek megállapodnak abban, hogy a változtatási igénnyel összefüggésben felmerült ellenértékeket – elmaradó munkák, pótmunkák - akként kívánják elszámolni, hogy a Vállalkozói Díj nettó 12.867.142 Ft-tal, azaz nettó tizenkettőmillió-nyolcszázhatvanhétezer-egyszáznegyvenkettő forinttal csökken. 1./ A Módosított Műszaki Tartalomra vonatkozó műszaki dokumentációkat, indoklásokat, a Felek a jelen Módosítás 1. számú mellékleteként csatolják. 2./ Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Módosítás hatálybalépésével a Szerződés III./1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A Szerződés II. pontjában meghatározott tevékenységek elvégzéséért, illetve teljesítéséért a Megrendelő összesen nettó 13.824.277.588,- Ft, azaz nettó tizenhárommilliárd-nyolcszázhuszonnégymillió-kétszázhetvenhétezer-ötszáznyolcvannyolc forint vállalkozói díjat fizet a Vállalkozó részére.” Szerződés módosítás dátuma: 2025.06.20.
Többet mutasson
Forrás: OJS 2025/S 247-858469 (2025-12-22)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2026-01-14)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Konzultáció III./2. – KM III. terhére
Hivatkozási szám: EKR001959792025
Rövid leírás:
2. konzultáció a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges építési munkák kivitelezésére megkötött keretmegállapodás III. terhére (III./2. Ütem). A jelen beszerzés tárgyát az alábbi pályaelemekkel kapcsolatos építési munkák elvégzése képezi: Nyertes Ajánlattevő feladata az alábbi építmények megvalósítása: • Általános tételek • SR III ÚTÉPÍTÉS (0+600 - 2+300) • SR dél vízépítés (0+600 - 1+360) • SR dél-kelet és 4/5 vízkivezetés • Prototípus út közvilágítás • Kamionparkoló • Pálya vízmenedzsment fejlesztés • 2 sz porta épület közművek • Zajmérő konténer telepítése • Debris fence • HSO sorompó tápellátás A beszerzés tárgyát képező műszaki leírást részletesen a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad
Többet mutasson
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák 📦
Becsült érték héa nélkül: 520 000 000 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR001959792025/1
További információk: Eredménytelenné nyilvánításról szóló döntés: 2025. december 19.
Postacím: ZalaZONE
tér
1
Időtartam: 6 hónap
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2. A felhívás III.1.3) M.2. pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében bemutatott szakemberek többlet szakmai tapasztalatának mértéke
2.1 A felhívás III.1.3) M.2.1 pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalatának mértéke
2.2 A felhívás III.1.3) M.2.2 pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalatának mértéke
2.3 A felhívás III.1.3) M.2.3 pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalatának mértéke

Eljárás
Az eljárás típusa
Nyílt eljárás ✅
Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
Keretmegállapodás több üzemeltetővel ✅

A szerződés odaítélése
Információk a nem díjazottakról
Nem érkezett be ajánlat vagy részvételi jelentkezés, vagy az összeset elutasították
Annak oka, hogy miért nem választották ki a nyertest: A vevő döntése a nem elegendő finanszírozás miatt
Ajánlat azonosítója: EKR001959792025/2417
A vállalkozó neve és címe
Régió: Zala 🏙️

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
URL: https://www.apz.hu 🌏

Kiegészítő információk
További információk
Eredménytelenné nyilvánításról szóló döntés: 2025. december 19.
Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_40664534_2
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):
A kérelem a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be.
Forrás: OJS 2026/S 011-033751 (2026-01-14)
Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕
Kapcsolódó keresések 🔍
Régió:
Magyarország Közép-Magyarország Budapest Budapest Dunántúl Nyugat-Dunántúl Zala
Termékek/szolgáltatások:
Építési munkák Terep-előkészítő munkák Épületbontás és bontási munka, földmunka Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka Terep-előkészítési és eltakarítási munka Aljnövényzet/bozót eltávolítási munka Talajstabilizálási munka Talajvíz-elvezetési munka Közmű-előkészítési munka Terepkialakítási munka