Kollégiumok kiviteli terveinek beszerzése

A beszerzés leírása

A 3515 Miskolc, Egyetemváros területén található, E/2, E/3, E/4, E/5 és E/6 számú többszintes kollégiumi épületek teljeskörű felújítása kapcsán a komplett, valamennyi, a rendeltetésszerű használathoz és a kivitelezéshez szükséges szakágra kiterjedő kivitelezési tervdokumentáció, továbbá árazott és árazatlan, minden szakágra kiterjedő tervezői költségvetés elkészítése. A jelenlegi szobák száma: E/2 - 73 szoba; E/3 - 88 szoba; E/4 - 70 szoba; E/5 - 88 szoba; E/6 - 114 szoba. A tervezés keretében többnyire kétszemélyes szobákat kell kialakítani, fürdő/WC helyiséggel és minikonyhával, épületenként 1 db magasabb felszereltségű hallgatók által használt sütő szobát alapszintű konyhatechnológiai ellátottsággal is ki kell alakítani, épületenként tanulószoba, mosószoba, és számítógépszoba, valamint minden épületben reprezentatív bejárati előtér kialakítása szükséges. Az épületekben és a földszintes oldalszárnyakban eltérő funkciókkal működő szervezeti egységek (például kollégiumi adminisztráció, egészségügyi részleg) működnek, amelyeket a tervezés során figyelembe kell venni. A részletes megrendelői elvárásokat a tervezési program tartalmazza.
A kivitelezési tervdokumentációt az építési engedély szintű tervdokumentáció és a tervezési program alapján kell kidolgozni a tervezési terület határáig. A kivitelezés nem építési engedélyhez kötött. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő rendelkezésére bocsátja az építési engedély szintű tervdokumentációt dwg/pla formátumban.
A terveknek a 191/2009. (IX. 15.) KR 1. mell-ben és a 322/2015. (X.30.) KR-ben előírtakat teljeskörűen kell tartalmazniuk. A költségvetésnek mindenben koherensnek kell lennie az átadott tervdokumentációval. AT feladata az organizációs tervek készítése (felvonulási épületek, ideiglenes utak és forgalomterelések, ideiglenes víz és villamos áramellátások, emelési tervek).
AT feladata a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás során a tervdokumentációra illetve az árazatlan költségvetésre vonatkozó kiegészítő tájékoztatáskérések megválaszolása, majd a bíráló bizottság tagjaként részvétel az ajánlatok bírálatában, valamint tervezői művezetés biztosítása a kivitelezés során, továbbá a megvalósulási tervdokumentáció elkészítése a szerződéstervezetben meghatározottak szerint.
A közbeszerzés részét képezi a terveken és költségvetéseken, mint szerzői jogvédelem alá eső alkotásokon a Megrendelő részére területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jog átadása. Megrendelő továbbá jogot szerez a tervek, valamint a költségvetés esetleges átdolgozására is.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján előírja, hogy az építész tervezési feladatokat mint alapvető fontosságú feladatokat magának a nyertes ajánlattevőnek vagy közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők egyikének kell saját teljesítésével elvégeznie. Tehát az e feladatokra vonatkozó alkalmassági feltételek igazolásához (szakember bevonása) nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.
Ajánlatkérő előírja, hogy a teljesítés során előbb az E/5. és az E/6. kollégiumok tervezését kell elvégezni és átadni, az előteljesítés kizárólag ezen épületek vonatkozásában megengedett, ezen feladatok ajánlatkérő általi elfogadása esetén kezdhető meg és teljesíthető az E/2-E/3-E/4. épületek tervezése.

Minőségi kritérium (név)

Az M/2/1 alkalmassági feltételre megjelölt építész szakember elkészítette már egy legalább 100 szobás szálláshely céljára szolgáló épület építészeti kiviteli terveit (igen/nem)

Minőségi kritérium (név)

Az M/2/2 alkalmassági feltételre megjelölt gépész szakember elkészítette már egy legalább 100 szobás szálláshely céljára szolgáló épület gépészeti kiviteli terveit (igen/nem)

Minőségi kritérium (név)

Az M/2 alkalmassági feltételre megjelölt szakembereken kívül bevonásra kerül-e belsőépítész szakember, aki rendelkezik a 266/2013. KR szerinti BÉ kategóriás jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal (igen/nem)

További információk

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10 pont.
Az értékelés módszerei: minőségi szempontok: pontkiosztással, ár szempont: fordított arányosítással.
Az ajánlattevőknek EKR űrlapon nyilatkoznia kell a teljesítésbe bevonni kívánt M/2/1 és M/2/2 alkalmassági feltételre megjelölt építész tervező illetve gépész tervező szakemberről, továbbá az adott értékelési szemponthoz megajánlott, az M/2 alkalmassági feltételre megjelölt szakembereken kívül bevonásra kerülő belsőépítész tervező szakemberről, amely körében meg kell jelölni a bevonni kívánt szakemberek nevét és végzettségét, azt, hogy az építész illetve a gépész tervező szakember a szerződés teljesítésébe milyen jogviszony keretében kerül bevonásra (munkaviszony, vagy alvállalkozói jogviszony vagy tagi jogviszony), továbbá arról, hogy a megajánlott építész tervező illetve gépész tervező szakember illetve a belsőépítész tervező szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig, valamint a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.
Az ajánlatban csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt fenti szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat: - a szakember neve, - a szakember végzettsége, - az építész tervező illetve gépész tervező szakember nyilatkozata arról, hogy a szerződés teljesítésébe milyen jogviszony keretében kerül bevonásra (munkaviszony, vagy alvállalkozói jogviszony vagy tagi jogviszony), - az építész tervező illetve a gépész tervező szakember és a belsőépítész szakember az előírt építészeti-műszaki tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idejének kezdő és befejező időpontja év és hónap megjelöléssel (csak a dátumokat kell megadni év-hónap megjelöléssel, az egyes projektek felsorolása nem követelmény), - az építész tervező illetve a gépész tervező szakember nyilatkozata a személyes referenciájáról, - a szakember kifejezett nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését akadályozná, a szakember nyilatkozata arról, hogy amennyiben nem szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, akkor a nyilvántartásba vétellel legkésőbb a tervezési szerződés megkötéséig és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, a szakember nyilatkozata arról, hogy az adatkezelési tájékoztatót megismerte és megértette.
Amennyiben a bevonni kívánt építész tervező illetve gépész tervező illetve belsőépítész szakember az ajánlattételkor szerepel az illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében az előírt építészeti-műszaki tervezési jogosultsággal és e tevékenység végzésére a jogosultsága legalább 2022.12.31. napjáig érvényes, úgy ajánlatkérő a végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Ehhez ezen szakembernek a fenti önéletrajzában fel kell tüntetni a nyilvántartó kamara nevét és a kamarai nyilvántartási számát. (Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a 2022-es évre vonatkozó igazolással is igazolható. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum és magyar nyelvű fordításának benyújtása is szükséges.) Amennyiben a bevonni kívánt szakember az ajánlattételkor nem szerepel az illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében az előírt építészeti-műszaki tervezési jogosultsággal, úgy csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember végzettségét igazoló okiratot.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében vagy a 63. § (1) bekezdés c) pontjában rögzített kizáró okok bármelyike fennáll. Igazolás módja: a) Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (tov: Kr.) 1. § (1) bek. alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az ESPD formanyomtatványát a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A Kbt. 63. § (1) bek. c) pontja tekintetében Kr. 9. § b) illetve 11. § b) pont szerint jár el Ajánlatkérő. b) A Kr. 3. § (5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. c) Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a Kr. 15. § (1) bek. alapján az ajánlatban az ESPD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a Kr. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon. d) Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ESPD-t a Kr. 4. §-ban és a 6-7. §- ban foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani. e) Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük az ESPD megfelelő részeiben, azon adatbázisok elérhetőségeinek kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a Kr. előírja. f) Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. g) Ajánlattevő a felhívásban előírt kizáró okok fenn nem állását az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni a Kr. 8. §, 10. § és 12-16. § szakaszaiban foglaltaknak megfelelően. h) Ajánlattevőnek változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz kell csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [Kr. 13. §]. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erről szóló nyilatkozatot kell benyújtani. i) A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolás benyújtható (felhasználható) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. j) A III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha a gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek (Kr. 1. § (4) bek.). A kizáró okok igazolásának ellenőrzését ajánlatkérő két körben végzi: Az 1. körben ajánlatkérő az ESPD alapján vizsgálja a kizáró okok fennállását, majd az ellenőrzés 2. körében a Kbt. 69. § (4) szerint a Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok vizsgálatára kerül sor. Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. A jogerős határozatot az ESPD-vel egyidejűleg kell benyújtani. A Kr. 2-7.§-a irányadó. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében illetve a 63. § (1) bek. c) pontjában meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.
Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont szerinti alkalmasság:
Sz1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése szerinti) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési vagy mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
Sz1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az ajánlattevő nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékben (MÉK - Cégnyilvántartás), illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik. A követelmény teljesülését Ajánlatkérő az ajánlattevő szervezetre nézve vizsgálja.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Sz1) Az ajánlattevőnek az ajánlatában az ESPD IV. részének (alfa) szakaszának kitöltésével nyilatkoznia kell az alkalmassági követelménynek való megfelelésről (Kbt. 67.§). Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján nem kéri a részletes információk megadását az ESPD IV. részében, elfogadja az érintett gazdasági szereplő ESPD-ben foglalt egyszerű nyilatkozatát.
A 321/2015. (XI. 30.) Kr 26. § (3) bekezdés alapján, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Kr 8. § (1) bekezdésében foglaltakra az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására csatolni kell az országos szakmai kamarai névjegyzékében való szereplésre vonatkozó igazolást. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplést, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentumot kell csatolni.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

I. a) Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a Kr. 1. § (1) bekezdése alapján az ESPD benyújtásával előzetesen (a Kr. 5-7. § szerinti szakaszban) kell igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. b) A Kr. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, arról, hogy megfelel az alkalmassági minimumkövetelményeknek, tehát az ESPD-ben nem kell a részletes adatokat megadni. c) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. d) Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az ESPD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a Kr. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
AJÁNLATKÉRŐ A KBT. 65. § (10) BEKEZDÉSE ALAPJÁN ELŐÍRJA, HOGY AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZÉSI FELADATOKAT MINT ALAPVETŐ FONTOSSÁGÚ FELADATOKAT MAGÁNAK A NYERTES AJÁNLATTEVŐNEK VAGY KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL ESETÉN A KÖZÖS AJÁNLATTEVŐK EGYIKÉNEK KELL SAJÁT TELJESÍTÉSÉVEL ELVÉGEZNIE. TEHÁT AZ E FELADATOKRA VONATKOZÓ ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK IGAZOLÁSÁHOZ (SZAKEMBER BEVONÁSA) NEM TÁMASZKODHAT AZ AJÁNLATTEVŐ MÁS SZERVEZET KAPACITÁSÁRA, ÉS A TELJESÍTÉS SORÁN E FELADATOKAT NEM VÉGEZHETI ALVÁLLALKOZÓ.
II. AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő AK Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására az alábbiak szerint köteles igazolni, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
M1) A legjelentősebb tervezési szolgáltatásainak ismertetése a Kr. 22. § (1) bekezdés alapján: - ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással; - ha a szerződést kötő másik fél a fenti a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával. b) A Kr. 22. § (2) pontja szerint az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a szerződést kötő másik fél neve, teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap megadásával), a szolgáltatás tárgya és mennyisége az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti részletességgel, továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. c) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 24. § (1) bekezdésében foglaltakra. d) Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. e) Az ajánlattevők a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. f) A Kr. 21/A. § értelmében az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A referenciamunkák közös ajánlattevőként történő teljesítése esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevő saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy a referenciaigazolásban a közös ajánlattevő tagok egyetemleges kötelezettségvállalására kell hivatkozni, megjelölve, hogy a teljesített mennyiségi adatokból mennyi volt a saját teljesítés aránya, tekintettel a Kr. 22. § (5) bekezdésében foglaltakra.
Irányadó a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja.
M2) A Kr. 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azon szakemberek ismertetése, akiket be kívánnak vonni a teljesítésbe. Ennek során
a) AT-nek nyilatkozni kell a teljesítésbe bevonni kívánt M/2 szakemberekről, amelyben meg kell jelölni a bevonni kívánt szakemberek nevét, végzettségét, azt, hogy az adott szakember a szerződés teljesítésébe milyen jogviszony keretében kerül bevonásra (munkaviszony, vagy alvállalkozói jogviszony vagy tagi jogviszony), továbbá arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig, valamint a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.
b) csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat: - a szakember neve, - a szakember végzettsége, - a szakember nyilatkozata arról, hogy a szerződés teljesítésébe milyen jogviszony keretében kerül bevonásra (munkaviszony, vagy alvállalkozói jogviszony vagy tagi jogviszony), - a szakember az előírt építészeti-műszaki tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idejének kezdő és befejező időpontja év és hónap megjelöléssel (csak a dátumokat kell megadni év-hónap megjelöléssel, az egyes projektek felsorolása nem követelmény), - a szakember nyilatkozata az esetleges személyes referenciájáról, - a szakember kifejezett nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését akadályozná, a szakember nyilatkozata arról, hogy az adatkezelési tájékoztatót megismerte és megértette. (Ajánlatkérő a b) pont szerinti igazolási kötelezettség körében elfogadja az építész tervező és a gépész tervező szakember vonatkozásában az értékeléshez becsatolt - megfelelő tartalmú - önéletrajzot.)

Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)

M1)
Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az AF feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával, amely egy legalább 70 szobás szálláshely céljára szolgáló épület építése, vagy legalább 70 szobás szálláshely teljeskörű felújítása, vagy szálláshely legalább 70 szobás bővítése komplett, minden szakágra kiterjedő kivitelezési tervdokumentációjának elkészítésére vonatkozik.
M2) Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem mutatja be az alábbi szakembereket
M2.1) legalább 1 fő építész szakembert, aki rendelkezik a 266/2013. Korm. rend. szerinti É kategóriás jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal. Ajánlatkérő e körben ismét utal a Kbt. 65. § (10) bek. előírására (ajánlattevő által maga teljesítendő feladat).
M2.2) legalább 1 fő gépész tervező szakembert, aki rendelkezik a 266/2013. Korm. rend. szerinti G kategóriás jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
M2.3) legalább 1 fő villamossági tervező szakembert, aki rendelkezik a 266/2013. Korm. rend. szerinti V kategóriás jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
Ugyanazon szakember több pozícióra is jelölhető.
Kiegészítés a III.1.3. pont "A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése" rovathoz:
A bevonni kívánt szakember vonatkozásában:
c1) amennyiben a bevonni kívánt szakember az ajánlattételkor szerepel az illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében az előírt építészeti-műszaki tervezési jogosultsággal és e tevékenység végzésére a jogosultsága legalább 2022.11.30. napjáig érvényes, úgy ajánlatkérő a végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Ehhez ezen szakembernek a fenti b) pont szerinti önéletrajzában fel kell tüntetni a nyilvántartó kamara nevét és a kamarai nyilvántartási számát. (Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a 2022-es évre vonatkozó igazolással is igazolható. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum és magyar nyelvű fordításának benyújtása is szükséges.)
c2) amennyiben a bevonni kívánt szakember az ajánlattételkor nem szerepel az illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében az előírt építészeti-műszaki tervezési jogosultsággal, úgy csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember végzettségét igazoló okiratot. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. (A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.)
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9), (11), (12) bekezdése is. A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján közös ajánlattevők az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek együttesen is megfelelhetnek.

A szerződés teljesítésének feltételei

AK rögzíti: a teljesítés során először az E/5. és az E/6. kollégiumok tervezését kell elvégezni és átadni, az előteljesítés kizárólag ezen épületek vonatkozásában megengedett, ezen feladatok ajánlatkérő általi elfogadása esetén kezdhető meg az E/2 - E/3 - E/4. épületek tervezése.
AK előleget nem biztosít. Részszámlázás a szerződéstervezetekben pontosan megadott feladatok és százalékos arányok szerint. AK az ellenszolgáltatást a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint 30 napos fizetési határidővel fizeti meg. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás pénzneme HUF.
A projekt adott esetben az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF), illetve a Magyar Állam finanszírozása alapján valósulhat meg.
Ajánlattevő késedelmi és meghiúsulási és hibás teljesítési kötbér vállalására köteles. A kötbér alapja a késedelmesen, vagy nem teljesített, vagy hibásan teljesített szerződés nettó díja. Késedelmi kötbér mértéke napi 0,4 %. A késedelmi kötbér maximális mértéke 16 %, amelynek elérése elállási, illetve rendkívüli felmondási jogot biztosít az AK részére. Meghiúsulási kötbér mértéke 20 %. Meghiúsulás esetén ajánlatkérőt elállási, illetve rendkívüli felmondási jog illeti meg.
Amennyiben a tervdokumentáció és a költségvetés között ellentmondás áll fenn és ez a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása napjáig nem kerül korrigálásra, Tervező hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a teljes tervezési díj 0,5 %-a, tételenként.
Amennyiben a tervdokumentáció és a költségvetés között olyan szintű ellentmondás/eltérés/hiány áll fenn, amely a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során a közbeszerzési dokumentumok olyan módosításához vezet, amely az ajánlattételi határidő módosítását igényli, a hibás teljesítési kötbér a teljes nettó tervezési díj 3%-a.
A kötbérek a Ptk. 6:186. § (1) bek. szerint abban az esetben érvényesíthetőek, ha a nyertes AT olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést. AK jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a díjból visszatartani a Kbt. szabályainak betartásával. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.
Jótállás: 3 év a szerződéstervezet szerint.

Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bek. szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok a felolvasólapon szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. A bontási eljárás a Kbt. 68. § szerint és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 15-17. §-nak megfelelően történik.

1. Ajánlatkérő (AK) a II.2.7. pontban megadott 9 hónap alatt az alábbiakat érti: a szerződéstervezetben leírtak szerint a teljesítést két épület vonatkozásában 4 hónap alatt, a további három épület vonatkozásában további 5 hónap alatt kell elvégezni. Ezt követően kell elvégezni a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó feladatokat majd a kivitelezés során a tervezői művezetést a kivitelezéshez szükséges időtartamban. A hirdetményfeladó rendszer sajátossága miatt ezen időszakok megjelölése technikailag külön nem lehetséges. AK a szerződéstervezetben előírja a feladatok teljesítésének sorrendiségét, eltérés nem engedélyezett. 2. Csatolni kell az ajánlattevő (AT) képviseletében az ajánlatot, illetve nyilatkozatokat aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd, illetve kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Nem Magyarországon letelepedett azon AT esetében, amelynek személyes joga nem ismeri az aláírási címpéldányt, az AT nevében aláírásra jogosult személy erről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozatát kell benyújtani. 3. Az ajánlatban nem kell megjelölni sem a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe venni, sem a már ismert alvállalkozókat. 4. Csak magyar nyelven lehet ajánlatot tenni. Az ajánlatban minden előírt igazolást és előírt dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. AK az előírt, nem magyar nyelven benyújtott dokumentum AT általi fordítását is elfogadja. 5. Közös ajánlattétel a Kbt. 35. § szerint. AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. 6. Kieg. táj. Kbt. 56. § szerint. AK helyszíni bejárást nem tart. A tervezési helyszín közforgalom számára szabadon körüljárható. 7. AK a Kbt. 81. § (5) bek. alapján az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, erre tekintettel csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. 8. AK a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást alkalmazza. 9. A III.1.3 pont szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. A Kr. 30. § (4) bek. megfelelően alkalmazandó. 10. AK a IV.2.6) pontban megadott 1 hónap alatt 30 naptári napot ért. 11. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. 12. A magyar jog az irányadó. 13. A határidőkre UTC+1 az irányadó. 14. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke: 2 500 000-HUF. Az ajánlati biztosíték teljesíthető - az AT választása szerint - az AK MKB Bank Nyrt-nél vezetett 10102718-51382100-01005004 számú számlájára történő átutalással, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje: az ajánlat benyújtásának határideje. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni: Kollégium tervezés közbeszerzés ajánlati biztosítéka. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot, illetve a garanciát, v készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényt az ajánlathoz csatolni kell. 15. Nem kerül sor keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer, elektronikus árlejtés alkalmazására. 16. Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyek az eljárás iránti érdeklődésüket az ajánlattételi határidő lejártáig jelezték az EKR rendszerben. 17. FAKSZ: Dr. Guba Zoltán, ljstrszám: 00631. 18. Felelősségbiztosítás: A nyertes AT legkésőbb a szerződés hatálybalépéséről szóló megrendelői tájékoztatást követő ötödik munkanapig felelősségbiztosítást köteles kötni vagy a meglévő fb-t köteles kiterjeszteni a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződésre, amely adott feladatra vonatkozó fedezeti értéke eléri vagy meghaladja az 15 millió HUF/káresemény, illetve állandó fb esetében évente, egy adott időszakra kötött fb esetében a biztosítás tartamára együttesen 50 millió HUF mértéket. AT erről a vállalásáról ajánlatában nyilatkozni köteles. 19. Feltételes közbeszerzés a Kbt. 53. § (6) bek. alapján: AK támogatás iránti igényt nyújtott be a „Felsőoktatási intézmények infrastrukturális, szervezeti és oktatásfejlesztési reformja” felhíváshoz kapcsolódóan, „A megújuló Miskolci Egyetem komplex intézményfejlesztési terve - Green and Smart Campus” címmel (kérelem). Akár a kérelem, akár az egyes részprojekt(ek) elfogadásának hiányát olyan körülménynek tekinti ajánlatkérő, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Ajánlatkérő valószínűsíti, hogy az eljárás eredményhirdetési szakaszáig a döntés a kérelemről nem fog megszületni, így ajánlatkérő támogató döntés hiányában is eredményessé nyilváníthatja az eljárást. Erre az esetre AK előírja és felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés hatálybalépésének feltétele az, hogy a kérelem elfogadásra és a támogatás odaítélésre kerül legalább a nyertes ajánlat ellenértéke mértékéig, vagy AK más forrásból biztosítani tudja a szükséges fedezetet. A támogatás iránti igény el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása esetén az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. 20. AK a Kbt. 53. § (5) bek. alapján előírja, hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a fenti kérelem során hozott támogatói intézkedés/döntés alapján a projekt egyes részei nem, vagy nem úgy, vagy nem az előírt költségkerettel fognak megvalósulni, vagy ha a legkedvezőbb ajánlatban az ár szempontra adott megajánlása meghaladja a kérelemben az adott részprojektre kért támogatás összegét. 21. A költségkeret a támogató döntésének megfelelően módosulhat. A beszerzés esetlegesen az RRF - „Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz” terhére kerül majd elszámolásra. 22. A II.1.5. és a II.2.6. pontban szereplő összeg - mely nem a becsült érték - megadására kizárólag a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt került sor! 23. AK ugyan öt különálló épület felújításának kivitelezési tervdokumentációját kívánja beszerezni, ugyanakkor az öt épület közel azonos építészeti-fizikai jellemzőkkel bír, azonos funkciókkal rendelkezik, így a tervezés során közel azonos feladatokat kell ellátni. Így gazdaságossági szempontból ésszerű, ha egyetlen AT végzi a tervezést az öt épület vonatkozásában. Ezen túl az öt épület a campus egy adott területén található, egymás mellett állnak, azonos külső építészeti jegyekkel rendelkeznek, amely összhangot és egységességet AK a jövőben is biztosítani kívánja, amely azonban különböző tervezők esetén nem lehetséges az elvárt mértékben. Nem indokolt a részekre bontás.

A beszerzés leírása

A 3515 Miskolc, Egyetemváros területén található, E/2, E/3, E/4, E/5 és E/6 számú többszintes kollégiumi épületek teljeskörű felújítása kapcsán a komplett, valamennyi, a rendeltetésszerű használathoz és a kivitelezéshez szükséges szakágra kiterjedő kivitelezési tervdokumentáció, továbbá árazott és árazatlan, minden szakágra kiterjedő tervezői költségvetés elkészítése. A jelenlegi szobák száma: E/2 - 73 szoba; E/3 - 88 szoba; E/4 - 70 szoba; E/5 - 88 szoba; E/6 - 114 szoba. A tervezés keretében többnyire kétszemélyes szobákat kell kialakítani, fürdő/WC helyiséggel és minikonyhával, épületenként 1 db magasabb felszereltségű hallgatók által használt sütő szobát alapszintű konyhatechnológiai ellátottsággal is ki kell alakítani, épületenként tanulószoba, mosószoba, és számítógépszoba, valamint minden épületben reprezentatív bejárati előtér kialakítása szükséges. Az épületekben és a földszintes oldalszárnyakban eltérő funkciókkal működő szervezeti egységek (például kollégiumi adminisztráció, egészségügyi részleg) működnek, amelyeket a tervezés során figyelembe kell venni. A részletes megrendelői elvárásokat a tervezési program tartalmazza.
A kivitelezési tervdokumentációt az építési engedély szintű tervdokumentáció és a tervezési program alapján kell kidolgozni a tervezési terület határáig. A kivitelezés nem építési engedélyhez kötött. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő rendelkezésére bocsátja az építési engedély szintű tervdokumentációt dwg/pla formátumban.
A terveknek a 191/2009. (IX. 15.) KR 1. mell-ben és a 322/2015. (X.30.) KR-ben előírtakat teljeskörűen kell tartalmazniuk. A költségvetésnek mindenben koherensnek kell lennie az átadott tervdokumentációval. AT feladata az organizációs tervek készítése (felvonulási épületek, ideiglenes utak és forgalomterelések, ideiglenes víz és villamos áramellátások, emelési tervek).
AT feladata a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás során a tervdokumentációra illetve az árazatlan költségvetésre vonatkozó kiegészítő tájékoztatáskérések megválaszolása, majd a bíráló bizottság tagjaként részvétel az ajánlatok bírálatában, valamint tervezői művezetés biztosítása a kivitelezés során, továbbá a megvalósulási tervdokumentáció elkészítése a szerződéstervezetben meghatározottak szerint.
A közbeszerzés részét képezi a terveken és költségvetéseken, mint szerzői jogvédelem alá eső alkotásokon a Megrendelő részére területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jog átadása. Megrendelő továbbá jogot szerez a tervek, valamint a költségvetés esetleges átdolgozására is.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján előírja, hogy az építész tervezési feladatokat mint alapvető fontosságú feladatokat magának a nyertes ajánlattevőnek vagy közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők egyikének kell saját teljesítésével elvégeznie. Tehát az e feladatokra vonatkozó alkalmassági feltételek igazolásához (szakember bevonása) nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.
Ajánlatkérő előírja, hogy a teljesítés során előbb az E/5. és az E/6. kollégiumok tervezését kell elvégezni és átadni, az előteljesítés kizárólag ezen épületek vonatkozásában megengedett, ezen feladatok ajánlatkérő általi elfogadása esetén kezdhető meg és teljesíthető az E/2-E/3-E/4. épületek tervezése.

További információk

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10 pont.
Az értékelés módszerei: minőségi szempontok: pontkiosztással, ár szempont: fordított arányosítással.
Az ajánlattevőknek EKR űrlapon nyilatkoznia kell a teljesítésbe bevonni kívánt M/2/1 és M/2/2 alkalmassági feltételre megjelölt
építész tervező illetve gépész tervező szakemberről, továbbá az adott értékelési szemponthoz megajánlott, az M/2 alkalmassági
feltételre megjelölt szakembereken kívül bevonásra kerülő belsőépítész tervező szakemberről, amely körében meg kell jelölni a
bevonni kívánt szakemberek nevét és végzettségét, azt, hogy az építész illetve a gépész tervező szakember a szerződés teljesítésébe
milyen jogviszony keretében kerül bevonásra (munkaviszony, vagy alvállalkozói jogviszony vagy tagi jogviszony), továbbá arról, hogy a
megajánlott építész tervező illetve gépész tervező szakember illetve a belsőépítész tervező szakember a kamarai nyilvántartásba
vétellel a szerződéskötésig, valamint a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.
Az ajánlatban csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt fenti szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, melynek
tartalmaznia kell az alábbiakat: - a szakember neve, - a szakember végzettsége, - az építész tervező illetve gépész tervező szakember
nyilatkozata arról, hogy a szerződés teljesítésébe milyen jogviszony keretében kerül bevonásra (munkaviszony, vagy alvállalkozói
jogviszony vagy tagi jogviszony), - az építész tervező illetve a gépész tervező szakember és a belsőépítész szakember az előírt
építészeti-műszaki tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idejének kezdő és befejező időpontja év és
hónap megjelöléssel (csak a dátumokat kell megadni év-hónap megjelöléssel, az egyes projektek felsorolása nem követelmény), - az
építész tervező illetve a gépész tervező szakember nyilatkozata a személyes referenciájáról, - a szakember kifejezett nyilatkozata
arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben és nincs más olyan kötelezettsége a
teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését akadályozná, a szakember nyilatkozata arról, hogy
amennyiben nem szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, akkor a nyilvántartásba vétellel legkésőbb
a tervezési szerződés megkötéséig és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, a szakember nyilatkozata arról, hogy az
adatkezelési tájékoztatót megismerte és megértette.
Amennyiben a bevonni kívánt építész tervező illetve gépész tervező illetve belsőépítész szakember az ajánlattételkor szerepel az
illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében az előírt építészeti-műszaki tervezési jogosultsággal és e tevékenység végzésére a
jogosultsága legalább 2022.12.31. napjáig érvényes, úgy ajánlatkérő a végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus
nyilvántartásban ellenőrzi. Ehhez ezen szakembernek a fenti önéletrajzában fel kell tüntetni a nyilvántartó kamara nevét és a kamarai
nyilvántartási számát. (Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel,
úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a 2022-es évre vonatkozó igazolással is igazolható. Más
tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum és magyar nyelvű
fordításának benyújtása is szükséges.) Amennyiben a bevonni kívánt szakember az ajánlattételkor nem szerepel az illetékes országos
szakmai kamara névjegyzékében az előírt építészeti-műszaki tervezési jogosultsággal, úgy csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt
szakember végzettségét igazoló okiratot.

A szerződés teljesítésének feltételei

AK rögzíti: a teljesítés során először az E/5. és az E/6. kollégiumok tervezését kell elvégezni és átadni, az előteljesítés kizárólag ezen
épületek vonatkozásában megengedett, ezen feladatok ajánlatkérő általi elfogadása esetén kezdhető meg az E/2 - E/3 - E/4. épületek
tervezése.
AK előleget nem biztosít. Részszámlázás a szerződéstervezetekben pontosan megadott feladatok és százalékos arányok szerint.
AK az ellenszolgáltatást a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint 30 napos fizetési határidővel fizeti meg. A részletes fizetési feltételeket a
szerződéstervezet tartalmazza. Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás pénzneme HUF.
A projekt adott esetben az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF), illetve a Magyar Állam finanszírozása
alapján valósulhat meg.

A leírás folytatása a "BT-300 - VI.3) További információk" rovatban.

A II.2.) Meghatározás rovat BT-25 (Mennyiség) és BT-625 (Mértékegység) mezókódjai kitöltésére az EKR sajátosságai, és a továbblépés érdekében kizárólag technikai okokból került sor, az ott meghatározott tartalom (1 méter) nem irányadó jelen közbeszerzési eljárás tekintetében.

***

"BT-70 OPT-060 - III.4.7) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek" folytatása:

Ajánlattevő késedelmi és meghiúsulási és hibás teljesítési kötbér vállalására köteles. A kötbér alapja a késedelmesen, vagy nem
teljesített, vagy hibásan teljesített szerződés nettó díja. Késedelmi kötbér mértéke napi 0,4 %. A késedelmi kötbér maximális mértéke
16 %, amelynek elérése elállási, illetve rendkívüli felmondási jogot biztosít az AK részére. Meghiúsulási kötbér mértéke 20 %.
Meghiúsulás esetén ajánlatkérőt elállási, illetve rendkívüli felmondási jog illeti meg.
Amennyiben a tervdokumentáció és a költségvetés között ellentmondás áll fenn és ez a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás
megindítása napjáig nem kerül korrigálásra, Tervező hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a teljes tervezési díj 0,5
%-a, tételenként.
Amennyiben a tervdokumentáció és a költségvetés között olyan szintű ellentmondás/eltérés/hiány áll fenn, amely a kivitelező
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során a közbeszerzési dokumentumok olyan módosításához vezet, amely az ajánlattételi
határidő módosítását igényli, a hibás teljesítési kötbér a teljes nettó tervezési díj 3%-a.
A kötbérek a Ptk. 6:186. § (1) bek. szerint abban az esetben érvényesíthetőek, ha a nyertes AT olyan okból, amelyért felelős megszegi
a szerződést. AK jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a díjból visszatartani a Kbt. szabályainak betartásával. A kötbérigények
érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.
Jótállás: 3 év a szerződéstervezet szerint.

Szöveg

I.

A Szerződés 20. pontjának szövege a módosítás előtt:

„20. Tervező az E/2 és E/3 és E/4 kollégiumok vonatkozásában a komplett, minden szakágra kiterjedő kivitelezési tervdokumentációt és költségvetést a 19. pont szerinti teljesítéstől (tervek végleges átadásától) számított 5 hónapon belül köteles átadni."

A Szerződés 20. pontja helyébe a módosítással az alábbi rendelkezés lép:

„20. Tervező az E/2 és E/3 és E/4 kollégiumok vonatkozásában a komplett, minden szakágra kiterjedő kivitelezési tervdokumentációt és költségvetést a 19. pont szerinti teljesítéstől (tervek végleges átadásától) számított 7 hónap+10 napon belül köteles átadni.”


II.

A Szerződés 43. pontjának szövege a módosítás előtt:

„43. A tervezési díj összege, mely tartalmazza az elkészített tervekkel kapcsolatos korlátlan és kizárólagos felhasználási jogok átengedésének ellenértékét is nettó 118.000.000,- Ft + ÁFA."

A Szerződés 43. pontja helyébe a módosítással az alábbi rendelkezés lép:

„43. A tervezési díj összege, mely tartalmazza az elkészített tervekkel kapcsolatos korlátlan és kizárólagos felhasználási jogok átengedésének ellenértékét is nettó 129.200.000,- Ft + ÁFA.”

A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2023.10.31.

A szerződés időtartama nem változik, korlátlannak minősül, mivel lejártának ideje dátum szerint nem meghatározható, tekintettel arra, hogy Tervezőnek a tervei alapján megvalósítandó kivitelezések során tervezői művezetést is kell biztosítani, mely kivitelezések még nem kezdődtek el.