Középiskolai Campus II. ütem kivitelezése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló területeken található Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium és a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ épületegyüttesének felújítása.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2022-08-05. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2022-06-28.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda?

• Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mi az?

Hol?

• Közép-Dunántúl › Fejér

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2022-06-28	Ajánlati felhívás
2022-07-26	További információk
2022-08-11	További információk
2022-08-23	További információk
2022-12-27	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2023-07-14	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2024-01-26	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2022-06-28)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési munkák
Hivatkozási szám: EKR000575832022
Rövid leírás:

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építési munkák 📦
További CPV-kód: Bádogozás és ereszcsatorna-készítés 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Fejér 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postacím: Városház Tér 1.
Postai irányítószám: 8000
Postai város: Székesfehérvár
Kapcsolat
Internetcím: http://www.szekesfehervar.hu 🌏
E-mail: bardos.katalin@pmhiv.szekesfehervar.hu 📧
Telefon: +36 22537295 📞
Fax: +36 22537160 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000575832022/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000575832022/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-06-28 📅
Benyújtási határidő: 2022-08-05 📅
Közzététel dátuma: 2022-07-01 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 125-351661
HL-S szám: 125
További információk

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10 A módszer(ek) meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül: A részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással (minőségi szempontok esetében egyenes arányosítás; az ár szempont esetében fordított arányosítás) kerül kiszámításra (2 tizedes jegyig). A legjobb ajánlat a max.10 pontot kapja. Bővebb információt a Közbeszerzési dokumentáció tartalmaz. Ajánlatkérő a beszerzés teljesítési határidejét a munkaterület átadás-átvételének megtörténtétől kezdődően határozza meg, a munkaterület átadás-átvételére a szerződéskötést követő 15 napon belül kerül sor, erre tekintettel a II.2.7. pontban feltüntetett időtartam ezen dátumtól kezdődően számítandó. A kivitelezés építési hatósági engedélyhez, építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz, egyszerű bejelentéshez nem kötött. Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdésére figyelemmel megvizsgálta, hogy jelen közbeszerzés tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel biztosítását. A vizsgálat eredményeképpen megállapításra került, hogy rész-ajánlattétel nem lehetséges, melynek indoka: A kivitelezés műszaki, funkcionális egység megvalósítására irányul. Generálkivitelező esetén összehangoltabb, gördülékenyebb munkavégzés várható el, mivel egy személyben felel az egész munkáért. Tekintettel arra, hogy a tervezett kivitelezés oktatási intézményt érint, a napi munkafolyamatok hatékony és rugalmas operatív irányítása kiemelt ajánlatkérői érdek. Az esetleges munkaszervezési problémák kezelése is hatékonyabban végrehajtható, a jótállási jogok érvényesítése is egyértelműbb. Több vállalkozó együttes munkájából adódó konfliktusok és ebből eredő kivitelezési hibák kiküszöbölése érdekében kizárólag generál kivitelező kiválasztása szükséges. Fentiekre tekintettel a gazdasági észszerűség és a technikai megvalósíthatóság az egy részre történő ajánlattételt indokolja. A nem generálkivitelező gazdasági szereplők egyes feladatokra történő ajánlattételének lehetőségét a közös ajánlattétel vagy az alvállalkozói részvétel biztosítja.

További információk

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10

A módszer(ek) meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül: A részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással (minőségi szempontok esetében egyenes arányosítás; az ár szempont esetében fordított arányosítás) kerül kiszámításra (2 tizedes jegyig). A legjobb ajánlat a max.10 pontot kapja.

Bővebb információt a Közbeszerzési dokumentáció tartalmaz.

Ajánlatkérő a beszerzés teljesítési határidejét a munkaterület átadás-átvételének megtörténtétől kezdődően határozza meg, a munkaterület átadás-átvételére a szerződéskötést követő 15 napon belül kerül sor, erre tekintettel a II.2.7. pontban feltüntetett időtartam ezen dátumtól kezdődően számítandó.

A kivitelezés építési hatósági engedélyhez, építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz, egyszerű bejelentéshez nem kötött.

Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdésére figyelemmel megvizsgálta, hogy jelen közbeszerzés tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel biztosítását. A vizsgálat eredményeképpen megállapításra került, hogy rész-ajánlattétel nem lehetséges, melynek indoka:

A kivitelezés műszaki, funkcionális egység megvalósítására irányul. Generálkivitelező esetén összehangoltabb, gördülékenyebb munkavégzés várható el, mivel egy személyben felel az egész munkáért. Tekintettel arra, hogy a tervezett kivitelezés oktatási intézményt érint, a napi munkafolyamatok hatékony és rugalmas operatív irányítása kiemelt ajánlatkérői érdek. Az esetleges munkaszervezési problémák kezelése is hatékonyabban végrehajtható, a jótállási jogok érvényesítése is egyértelműbb. Több vállalkozó együttes munkájából adódó konfliktusok és ebből eredő kivitelezési hibák kiküszöbölése érdekében kizárólag generál kivitelező kiválasztása szükséges. Fentiekre tekintettel a gazdasági észszerűség és a technikai megvalósíthatóság az egy részre történő ajánlattételt indokolja. A nem generálkivitelező gazdasági szereplők egyes feladatokra történő ajánlattételének lehetőségét a közös ajánlattétel vagy az alvállalkozói részvétel biztosítja.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A gimnáziumi épületrész teljes belső felújítása, fűtésrendszer felújítása, víz- és szennyvízhálózat cseréje, villamos hálózat felújítása. Parkosítás, sportpálya felújítása.

Főbb mennyiségek:

Építészet:

Földkiemelés, visszatöltés 451 m3,

Talajjavító réteg 153 m3,

Beton felületek javítása 220 m2,

Homlokzati vakolat 2880 m2,

Ablakpárkányok bontása és alumínium párkány készítése 847 m,

Nyílászárók bontása 1869 m2,

Homlokzati műanyag nyílászárók beépítése 908 db,

Homlokzati fém nyílászárók 48 db,

Homlokzati hőszigetelés 3392 m2,

Utólagos talajnedvesség elleni szigetelés 264 ker.m2,

Térburkolat készítése 752 m2,

Vakolás kb 1000 m2,

Bádogozás kb 1400 m,

Korlát elhelyezés kb 150 m,

Felülvilágító ablak 56 db,

Homlokzati falszigetelés kb 1000 m2,

Lapostető szigetelések kb 5000 m2,

Teraszburkolat kb 1600 m2,

Gipszkarton válaszfal kb 350 m2,

Álmennyezet készítése kb 2500 m2,

Falburkolat kb 1500m2,

Padlóburkolat kb 1600 m2,

Linóleum kb 2100 m2,

Beltéri nyílászárók bontás és beépítés kb 750 m2,

Belső festések kb 14000 m2,

Belső szekrények beépítése kb 120 db, stb.

Gépészet:

Fűtés-hűtéstechnika: lapradiátor kb 220 db,

Vízellátás: csaptelepek kb 60 db,

Szellőzés: büfé, konditerem, aula, I-II. emelet, tornatermi vizesblokk, tornaterem,

Gázhálózat bontása

Elektromos:

Erősáram: lámpatestek kb 1000 db,

Hangosítás: hangfal 46 db,

Kamera: kültéri kamera 17 db

Strukturált: optikai kábel kb 900 m, UTP kábel kb 16800 m,

Tűzjelző: érzékelők kb 280 db,

Vagyonvédelem: behatolás jelző rendszer kiépítése.

Villámvédelem 1 klt,

Ebből opciós feladatok az SzKKK épületrészre vonatkozó tetőszerkezet felújítási munkái az alábbi főbb mennyiségekkel:

Vakolás kb 270 m2,

Bádogozás kb 400 m,

Korlát elhelyezés kb 70 m,

Homlokzati falszigetelés kb 270 m2,

Lapostető szigetelések kb 1000 m2,

Teraszburkolat kb 940 m2,

A közbeszerzési mennyiségnél ismertetett opciós tételek akkor fogják képezni a kivitelezés tárgyát, amennyiben a nyertes ár fedezete biztosított a szerződéskötés idejére.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján valamennyi, az ajánlati felhívásban és dokumentációban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy

védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

Részletek a műszaki dokumentációban.

Időtartam: 15 hónap
A lehetőségek leírása:

A közbeszerzési mennyiségnél ismertetett alábbi tételek akkor fogják képezni a kivitelezés tárgyát, amennyiben a nyertes ár fedezete biztosított a szerződéskötés idejére:

Az opciós tételek:

SzKKK épületrészre vonatkozó tetőszerkezet felújítási munkái az alábbi főbb mennyiségekkel:

Vakolás kb 270 m2,

Bádogozás kb 400 m,

Korlát elhelyezés kb 70 m,

Homlokzati falszigetelés kb 270 m2,

Lapostető szigetelések kb 1000 m2,

Teraszburkolat kb 940 m2,

Az opció lehívására a szerződéskötés aláírásával kerül sor, az opció teljesítésének határideje a szerződés teljesítésének határidejével megegyezik.

Az opciós tételek arra való tekintettel kerültek meghatározásra a felhívás, egyéb dokumentumok (szerződéstervezet, költségvetés) szerint, hogy jelenleg Ajánlatkérő számára egy meghatározott összegű támogatási forrás áll rendelkezésre a szerződés megvalósítására. Amennyiben kedvező árak érkeznek, Ajánlatkérő a fedezeten belül képes lesz az egyebekben nem meghatározó mértékű opciós tételek megvalósítására is a támogatási forrásból. Az opciós tételek értéke a tervezői költségbecslés alapján nem éri el a 30 %-ot. Ezekre való tekintettel az opciós tételek nem sértik a Kbt. 2. § (1)-(3) és 50. § (4) bekezdéseinek rendelkezéseit.

További információ a dokumentációban.

További információk:

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10

A módszer(ek) meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül: A részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással (minőségi szempontok esetében egyenes arányosítás; az ár szempont esetében fordított arányosítás) kerül kiszámításra (2 tizedes jegyig). A legjobb ajánlat a max.10 pontot kapja.

Bővebb információt a Közbeszerzési dokumentáció tartalmaz.

Ajánlatkérő a beszerzés teljesítési határidejét a munkaterület átadás-átvételének megtörténtétől kezdődően határozza meg, a munkaterület átadás-átvételére a szerződéskötést követő 15 napon belül kerül sor, erre tekintettel a II.2.7. pontban feltüntetett időtartam ezen dátumtól kezdődően számítandó.

A kivitelezés építési hatósági engedélyhez, építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz, egyszerű bejelentéshez nem kötött.

Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdésére figyelemmel megvizsgálta, hogy jelen közbeszerzés tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel biztosítását. A vizsgálat eredményeképpen megállapításra került, hogy rész-ajánlattétel nem lehetséges, melynek indoka:

A kivitelezés műszaki, funkcionális egység megvalósítására irányul. Generálkivitelező esetén összehangoltabb, gördülékenyebb munkavégzés várható el, mivel egy személyben felel az egész munkáért. Tekintettel arra, hogy a tervezett kivitelezés oktatási intézményt érint, a napi munkafolyamatok hatékony és rugalmas operatív irányítása kiemelt ajánlatkérői érdek. Az esetleges munkaszervezési problémák kezelése is hatékonyabban végrehajtható, a jótállási jogok érvényesítése is egyértelműbb. Több vállalkozó együttes munkájából adódó konfliktusok és ebből eredő kivitelezési hibák kiküszöbölése érdekében kizárólag generál kivitelező kiválasztása szükséges. Fentiekre tekintettel a gazdasági észszerűség és a technikai megvalósíthatóság az egy részre történő ajánlattételt indokolja. A nem generálkivitelező gazdasági szereplők egyes feladatokra történő ajánlattételének lehetőségét a közös ajánlattétel vagy az alvállalkozói részvétel biztosítja.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 3., hrsz 4390/1.

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 5., hrsz 4390/2.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére. Igazolási mód: Az ajánlattevőnek a kizáró

okok fenn nem állását a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 1. § (1)-(5) és (7) bekezdése, 2.§ (1) és (4) bekezdése, 3.§, 4.§ (1), (3)-(4) bekezdése, 6-8. §-ai és 10. §-a, valamint a 12-16.§ és 18.§-ai szerint kell igazolnia, ennek során: - a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján valamennyi ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, - majd a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során - az ajánlatkérő felhívására - az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 8. §-a és 10. §-a szerint kell nyilatkozatokat, illetve igazolásokat benyújtania.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (5)-(7) és (9)-(11), (11a), (13)-(14) bekezdéseiben foglaltakra. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 3-7. §-ai szerint kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (5) bek. alapján. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján minden ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya aláeső alvállalkozót. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés].

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása:

A Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § alapján alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben: ha valamely építőipari kivitelezési tevékenységet végző, magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, a nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő nincs bejegyezve az Irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban. A szakmai tevékenységre vonatkozó alkalmassági követelmény kizárólag az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában előírt.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 26. § (2) bekezdésében meghatározott mód (a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani).

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is a P/1. számú gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelmény előzetes igazolására.

A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:

P/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyának megfelelő tevékenységből származó (épület, építmény felújítása, építése) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatával igazolhatja attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11)-(12) bekezdéseiben, a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 3. § (2) bekezdésében és 6. §-ban foglaltak.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, e szervezetnek - az általa igazolt alkalmassági követelmények tekintetében - az ajánlattevő tekintetében előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést [Kbt. 67. § (3) bekezdés].

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1.: Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyának megfelelő tevékenységből (épület, építmény felújítása, építése) származó, összesen minimum nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) 1 500 000 000,- Ft, egymilliárd-ötszázmillió forint árbevétellel.

Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65 § (7) bekezdése szerint más szervezetre/személyre is támaszkodhat. Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11)-(12) bekezdése is.

A P/1. gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek - figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra - közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel.

Műszaki és szakmai képességek:

A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdése és 5. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is az M/1 és M/2 számú műszaki-szakmai alkalmassági

követelmény előzetes igazolására. A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) -(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek, az alábbiak szerint:

M1: a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, szakképzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a

teljesítésbe. Csatolandó dokumentumok: a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, továbbá az ajánlattétel időpontjában annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll; a szakember szakmai gyakorlata és adott esetben műszaki vezetői jogosultsága; - a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat; a szakember - szakmai tapasztalatot ismertető - saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése; - végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok - egyszerű másolata, amennyiben a szakember nem rendelkezik az előírt műszaki vezetői jogosultsággal. Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházás ismertetését, adott szakember által ellátott feladat és/vagy tevékenység ismertetését, a feladat és/vagy a tevékenység kezdő és befejező idejét (év,hónap), és az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni az ajánlattevő által megjelölt pozícióban.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az alkalmassági követelménynek történő megfelelés igazolásakor. Ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy nyertessége esetén a szerződéskötésig az adott szakember által betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultság kamarai regisztrációjáról és aktív státuszáról gondoskodik. Ajánlatkérő az elvárt szakmai gyakorlat meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ha az M/1 tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai névjegyzékben az ajánlattétel időpontjában szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséget és tapasztalatot az érvényes jogosultság igazolja, ebben az esetben csak a saját kezűleg aláírt önéletrajzot kell csatolni. Ajánlatkérő elfogadja az egyenértékű végzettséget, azzal, hogy az egyenértékű szakképzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett szakképzettség igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65.§ (7) és (9) bek.-re, továbbá 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 24. § (1) bek.-re.

Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az ajánlat nem tartalmazza a többlettapasztalat értékelési szempontokra bemutatni kívánt szakemberek nevét, akkor ezen dokumentumok hiánypótlására nincs lehetőség és az ajánlat érvénytelen (tekintettel a Kbt. 71. § (8) bekezdésében és a (9) bekezdés a) pontjában rögzített

rendelkezéseiben foglaltakra)! Ajánlatkérő rögzíti, hogy egy szakember több jogosultsággal is rendelkezhet.

M2.: Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 8 (nyolc) évben - az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően - teljesített, de legfeljebb 11 (tizenegy) éven belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését cégszerűen aláírt nyilatkozattal és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak tartalmaznia kell legalább: a szerződést kötő másik fél megnevezését (név és cím), kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét, - a szerződés tárgyának rövid leírását olyan részletességgel, melyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható, az alkalmassági minimumkövetelményben megjelölt mennyiségi adatot, a teljesítés (részteljesítés) idejét (kezdő és befejezésének időpontja év, hónap, nap megadásával) és helyét, a teljesítés mennyiségét, nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a), 21. § (2a) bek. b), 21/A. §, 22. § (5) bek.] Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9), (11)-(12) bekezdésben, Kbt. 140. § (9) bekezdésben és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdésben foglaltak is irányadók. A felhívásban a referenciakövetelményeknek való megfelelés több referencia bemutatásának lehetőségével is biztosított.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha:

- M1/1.: ha nem áll rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakember:

legalább 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet VI. alpont 1. rész 2. pontja szerinti Építési szakterületre vonatkozó "MV-É" (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel (vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel. Az előírt végzettséggel egyenértékű szakképzettség esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell. A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt szakképzettség megszerzésének időpontjától számít.

- M1/2.: ha nem áll rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakember:

legalább 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet VI. alpont 2. rész 3. pontja szerinti Építménygépészeti szakterületre vonatkozó "MV-ÉG" (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel (vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel. Az előírt végzettséggel egyenértékű szakképzettség esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell. A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt szakképzettség megszerzésének időpontjától számít.

M1/3.: ha nem áll rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakember:

legalább 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet VI. alpont 2. rész 5. pontja szerinti Építményvillamossági szakterületre vonatkozó "MV-ÉV" (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel (vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel. Az előírt végzettséggel egyenértékű szakképzettség esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell. A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt szakképzettség megszerzésének időpontjától számít.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy egy szakember több jogosultsággal is rendelkezhet.

M/2.: nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 8 éven belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciát, mely magában foglal legalább: legalább 4000 m2 hasznos (nettó) alapterületű épület vagy épületek teljeskörű (külső és belső) felújítási munkák elvégzésére vonatkozó referenciát;

A felhívásban a referenciakövetelményeknek való megfelelés több referencia bemutatásának lehetőségével is biztosított.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF) és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján kétszázötvenmillió forint előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja biztosíték megkövetelése nélkül. Az előlegszámla a végszámlából kerül elszámolásra a vállalkozási szerződéstervezetben foglaltak szerint. Az előleget Ajánlatkérő az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés rendelkezései szerint fizeti meg.

Ajánlatkérő 1 (egy) db előlegszámla, 7 (hét) db részszámla és 1 (egy) db végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja. A műszaki előrehaladáshoz és a szerződés dokumentáltan megvalósult teljesítéséhez igazodóan, a 322/2015. Kormányrendelet 32. § rendelkezései szerint nyújthatóak be a részszámlák (5 db) és a végszámla (legfeljebb a Vállalkozási díj 20%-ról). A részszámla (végszámla) összegét a szerződés szerinti kötelezettségteljesítés megvalósulásának mértéke alapján kell meghatározni, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés dokumentáltan megvalósult értékét nem haladhatja meg. Ajánlatkérő 5% tartalékkeretet köt ki a beruházás megvalósítására irányuló szerződésben.

Számlák kiegyenlítése : AK a számlák ellenértékét a Ptk. 6: 130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt szabályok szerint egyenlíti ki alvállalkozó igénybevétele nélküli esetben. Ellenszolgáltatás teljesítése alvállalkozók igénybe vétele esetén: amennyiben AT a szerződés teljesítéséhez Alvállalkozót vesz igénybe a számlák ellenértékének kifizetési szabályait az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322 /2015. (X.30.) számú Korm. rendelet 32/A. § -ában foglaltak rendezik. AK a szerződés teljesítésében részt vevők vonatkozásában felhívja Tisztelt ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § rendelkezéseire. AK felhívja a Tisztelt AT figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltakra a kifizetéseket illetően. Ezen felül irányadó jogszabályok: - Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletesszabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet. - A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése irányadó. Tárgyi eljárás keretében beszerezni kívánt kivitelezési tevékenység építési hatósági engedélyhez, építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz, egyszerű bejelentéshez nem kötött. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény szerint Vállalkozó kötelezett a Vállalkozási díj ÁFA tartalmának megfizetésére. A részletes fizetési feltételeket az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 09:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2022-08-05 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 11:00
Hely: Ajánlatok kizárólag az EKR rendszeren keresztül nyújthatók be.
További információk:

Bontási eljárásra a Kbt. 68. § (3)-(4), (6) bekezdésében és az EKR rendeletben (15-17. §) foglaltak irányadók, a bontást az EKR

határidő lejártát követően , kettő órával később kezdi meg.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Az M1/1 pont szerinti követelmény igazolására bemutatott MV-É szakember M1/1 pontban meghatározott többlet tapasztalata (min.0 hó-max. 36 hó) hónapban
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): Az M1/2 pont szerinti követelmény igazolására bemutatott MV-ÉG szakember M1/2 pontban meghatározott többlet tapasztalata (min.0 hó-max. 36 hó) hónapban
Az M1/3 pont szerinti követelmény igazolására bemutatott MV-ÉV szakember M1/3 pontban meghatározott többlet tapasztalata (min.0 hó-max. 36 hó) hónapban
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 15726999207
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Bárdos Katalin
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000575832022/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 3. § 5a. pontja szerinti elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Erre figyelemmel az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani. Az ajánlatkérő a dokumentációban adja meg azt a fájl formátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani.

2. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKRr. 6. §-ának (1) és (6a) bekezdései].

3. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatukat az EKR azok benyújtására szolgáló funkció alkalmazásával kell ajánlatként benyújtaniuk. Az egyéb módon benyújtott dokumentum nem minősül ajánlatnak [EKRr. 11. § (9) bekezdése].

4. Az ajánlattal együtt benyújtandó dokumentumok, nyilatkozatok jegyzékét az ajánlati dokumentáció tartalmazza különösen a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti - megfelelően kitöltött - felolvasólapot, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat, Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozat (folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról), Alvállalkozókra vonatkozó információt a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni.

5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlati felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más

dokumentumokat, melyeket a dokumentáció, illetve melyeket a Kbt. kötelezően előír.

6. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi esetet.

7. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 53. § (4) bek., a Kbt. 131. § (9) bek, a Kbt. 141. § foglaltakra.

8. Jelen hird. a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 30. § (4) bek. szerint szigorúbb előírásokat (M1. M2.P1.) tartalmaz az alkalmassági feltételek vonatkozásában. Egyéb előírások a dokumentációban találhatóak.

9. Kbt. 71. § (9a) bekezdése szerinti tájékoztatásul: tekintettel arra, hogy az Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint

meghatározta a szakemberek többlettapasztalatának legkedvezőbb szintjét (36 hónap értékekkel), amennyiben egy ajánlatban ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a (9) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó.

10. Ajánlatkérő 2022. július 11. napján 13:30 órakor (amennyiben korrigendum kerül feladásra és az módosítja a bejárás időpontját, az lesz az irányadó) helyszíni bejárással egybekötött tervismertetést, konzultációt biztosít, találkozási hely: Székesfehérvár, Fürdő sor 5. A helyszíni bejáráson kifejezetten a helyszíni bejárással kapcsolatos kérdéseiket a Tisztelt Gazdasági szereplők legkésőbb 2022. július 12. napja 15:00 óráig szíveskedjenek megküldeni az EKR rendszeren keresztül - legalább szerkeszthető word formátumban - tekintettel arra, hogy a konzultációval kapcsolatos kérdésekre adott hivatalos Ajánlatkérői válasz, jegyzőkönyv az EKR útján kerülhet megküldésre 2022. július 14. napján!

11. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve, lajstromszáma: Dr. Bárdos Katalin 00330

12. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség Ajánlattevőket terheli (kivéve a Kbt. 177. § (2) bek. foglaltak).

13. Ajánlattevőnek, alvállalkozó(k)nak és az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet(ek)nek csatolnia kell az

Összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozatát (Kbt. 25. § (3)-(4) bek. tekintetében).

14. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.

15. Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára, továbbá ajánlatkérő nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.

16. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza.

17. Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben - a teljesítés időtartamára és a jótállás időtartamára - az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köti ki, amelyek pontos leírását a szerződéstervezet tartalmazza: teljesítési-, jótállási biztosíték melyek mértéke a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított Vállalkozási díj 5-5%-a; késedelmi kötbér melynek mértéke a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított Vállalkozási díj 0,4%-a/nap; meghiúsulási kötbér melynek mértéke a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított Vállalkozási díj 20%-a.

18. A felelősségbiztosításra vonatkozó rendelkezéseket a szerződéstervezet tartalmazza az alábbiak szerint: "Vállalkozó nyilatkozik, miszerint a szerződés megkötésének időpontjára a Kivitelezésre vonatkozóan építési felelősségbiztosítási szerződést kötött vagy meglévő építési felelősségbiztosítási szerződését kiterjesztette. Az építési felelősségbiztosítás kártérítési limitértéke minimum 30 millió Ft/káresemény és minimum 100 millió Ft/kárév. Az építési felelősségbiztosítás építési és szerelési munkákra, a Megrendelőnek és 3. személynek okozott károkra terjed ki. Az építési felelősségbiztosítás megkötését igazoló ajánlatot a szerződés megkötésekor be kell mutatni, majd a megkötést követő 10 (tíz) munkanapon belül a Vállalkozó köteles az építési felelősségbiztosítási kötvényt vagy meglévő építési felelősségbiztosításának kiterjesztését benyújtani Megrendelő részére. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az építési felelősségbiztosítást a szerződés hatálya alatt fenntartja, a biztosítás hatályát valamennyi, jelen szerződés alapján kiállított számlájának a Megrendelő felé történő benyújtásával egyidejűleg a Megrendelő felé igazolja."

19. A felhívás IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama pontja (2 hónap) napban meghatározva: 60 nap.

20. Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy a munkálatok elvégzése működő oktatási intézményben történik.

21. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 34/A. §-ára tekintettel a nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles az Üvegkapu alkalmazására a 700 millió forintot elérő vagy meghaladó becsült értékű építési beruházással összefüggő építőipari kivitelezési tevékenység - ideértve a kapcsolódó tevékenységet is - esetén.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148. § szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2022/S 125-351661 (2022-06-28)

További információk (2022-07-26)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Festés 📦

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-07-26 📅
Benyújtási határidő: 2022-08-16 📅
Közzététel dátuma: 2022-07-29 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 145-411645
Hirdetményre hivatkozik: 2022/S 125-351661
HL-S szám: 145
További információk

Az ajánlattételi határidő módosítására a Kbt. 56. § (4) bekezdésére (költségvetések módosítása, műszaki dokumentumok kiegészítése) tekintettel kerül sor, figyelemmel a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdéseire is. A módosítások nem ütköznek a Kbt. 55. § (6) bekezdésében foglalt korlátokba.

Forrás: OJS 2022/S 145-411645 (2022-07-26)

További információk (2022-08-11)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-08-11 📅
Benyújtási határidő: 2022-08-23 📅
Közzététel dátuma: 2022-08-16 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 156-446706
HL-S szám: 156
További információk

Figyelemmel a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdéseire az ajánlattételi határidő módosításra került. Az ajánlati felhívás III.1.3) pontjában az M/2 alkalmassági követelményhez rendelt információk összhangjának megteremtése történt (adminisztrációs hiba). Az egyéb közbeszerzési dokumentumok nem módosulnak. Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (2) bekezdése szerint a a módosító hirdetmény feladásáról - az eredeti ajánlattételi vagy részvételi határidő lejárta előtt - a gazdasági szereplőket, akik az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték egyidejűleg tájékoztatta. Az ajánlattételi határidő meghosszabbításának mértéke arányban áll a változtatás jelentőségével.

Forrás: OJS 2022/S 156-446706 (2022-08-11)

További információk (2022-08-23)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-08-23 📅
Benyújtási határidő: 2022-08-30 📅
Közzététel dátuma: 2022-08-26 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 164-463266
HL-S szám: 164
További információk

Figyelemmel a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdéseire az ajánlattételi határidő módosításra került. Módosításra került továbbá az árazatlan költségvetések közül a 4., 6. és 8. költségvetés: 4. Tóparti Belső felújítás 0818; 6. Tóparti Gépészet 0818; 8. Tóparti SZKKK homlokzat 0818. Egyéb közbeszerzési dokumentum nem módosult. Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (2) bekezdése szerint a a módosító hirdetmény feladásáról - az eredeti ajánlattételi vagy részvételi határidő lejárta előtt - a gazdasági szereplőket, akik az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték egyidejűleg tájékoztatta. Az ajánlattételi határidő meghosszabbításának mértéke arányban áll a változtatás jelentőségével. A Kbt. 55. § (6) bekezdése szerint a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok módosítása nem eredményezi a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire vonatkozó feltételek olyan jelentőségű módosítását, ahol az új feltételek ismerete alapvetően befolyásolhatta volna az érdekelt gazdasági szereplők arra vonatkozó döntését, hogy a közbeszerzési eljárásban tudnak-e részvételre jelentkezni vagy ajánlatot tenni, vagy a változást figyelembe véve az ajánlatkérőnek az alkalmassági követelményeket úgy kellett volna meghatároznia, hogy az eljárásban több gazdasági szereplő is részt vehetett volna.

Forrás: OJS 2022/S 164-463266 (2022-08-23)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2022-12-27)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 2 452 392 576 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-12-27 📅
Közzététel dátuma: 2022-12-30 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 252-735046
HL-S szám: 252

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A gimnáziumi épületrész teljes belső felújítása, fűtésrendszer felújítása, víz- és szennyvízhálózat cseréje, villamos hálózat felújítása.

Homlokzati műanyag nyílászárók beépítése 893 db,

Beltéri nyílászárók bontás és beépítés kb 760 m2,

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2022-12-21 📅
Név: BUILD IT Mérnökiroda Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 11732167241
Postacím: Bóbita Utca 2., E lépcsőház, 1. emelet
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 302451290 📞
E-mail: palyazat@build-it.hu 📧
Ország: Budapest 🏙️
Internetcím: http://build-it.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 2 452 392 576 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 6

Hivatkozás
További információk

Ajánlattevők ismertetése:

Böröcz Generál Építő és Szolgáltató Kft. (vezető ajánlattevő)

(Ajánlattevő székhelye: 8000 Székesfehérvár, Királysor 30.) adószám: 26246185207

MOVE INVEST Kft. (közös ajánlattevő)

(Ajánlattevő székhelye: 1042 Budapest, József Attila Utca 86.) adószám: 24674364241

BUILD IT Mérnökiroda Kft.

(Ajánlattevő székhelye: 1037 Budapest, Bóbita utca 2., E lépcsőház, 1. emelet) adószám: 11732167241

NBU Építőipari Kft.

(Ajánlattevő székhelye: 8000 Székesfehérvár, Oravicai utca 17.) adószám: 12594870207

SHS-ÉPÍTŐ Tervező és Kivitelező Kft.

(Ajánlattevő székhelye: 8000 Székesfehérvár, Széchenyi utca 152.) adószám: 12727489207

IMOCENT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

(Ajánlattevő székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Cserháti Sándor utca 5.) adószám: 11129857208

FEHÉR ABLAK Ablakgyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

(Ajánlattevő székhelye: 1016 Budapest, Hegyalja út 23.) adószám: 11114578241

Forrás: OJS 2022/S 252-735046 (2022-12-27)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2023-07-14)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 2 452 392 576 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-07-14 📅
Közzététel dátuma: 2023-07-19 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 137-438635
Hirdetményre hivatkozik: 2022/S 252-735046
HL-S szám: 137
További információk

Jelen szerződésmódosítás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény - továbbiakban: Kbt. - 141. § - ban foglaltakat nem sérti. A szerződésmódosítás jogalapja az alábbi 1-6. pontok esetében a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdései: 1. Tornaterem melletti folyosó burkolatának módosítása 2. Zuhanytálcák módosítása, padlóösszefolyók beépítése 3. Pánikzár szerkezetek elhagyása 4. Homlokzati ajtó kialakítása 5. Informatikaterem átalakítása 6. Légkezelő műszaki tartalmának csökkentése A szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, mert a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az uniós értékhatárt; valamint az eredeti szerződés értékének 15%-át; továbbá a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez: a szerződésmódosításban foglaltakra tekintettel a vállalkozási díj nettó 8 260 161, - Ft + ÁFA, összesen bruttó 10 490 405, - Ft összeggel csökken. A módosítás a szerződés értékének változásával jár, a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értéket figyelembe véve határozta volna meg. A szerződésmódosítás jogalapja az alábbi 7. pont esetében a Kbt. 141. § (6) bekezdése: 7. Elektronikus számla (a műszaki tartalom és a vállalkozási díj módosításával egyidejűleg az elektronikus számla benyújtására vonatkozó rendelkezések is pontosításra kerültek.) A szerződésmódosítás jogalapja a Kbt. 141. § (6) bekezdése. Az elektronikus számla benyújtására vonatkozó rendelkezések pontosítása nem minősül lényeges változásának, mert nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg; a szerződés tárgyát nem érinti. Felek a szerződésmódosítást 2023. július 7. napján írták alá.

További információk

Jelen szerződésmódosítás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény - továbbiakban: Kbt. - 141. § - ban foglaltakat nem sérti. A szerződésmódosítás jogalapja az alábbi 1-6. pontok esetében a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdései:

1. Tornaterem melletti folyosó burkolatának módosítása

2. Zuhanytálcák módosítása, padlóösszefolyók beépítése

3. Pánikzár szerkezetek elhagyása

4. Homlokzati ajtó kialakítása

5. Informatikaterem átalakítása

6. Légkezelő műszaki tartalmának csökkentése

A szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, mert a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az uniós értékhatárt; valamint az eredeti szerződés értékének 15%-át; továbbá a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez: a szerződésmódosításban foglaltakra tekintettel a vállalkozási díj nettó 8 260 161, - Ft + ÁFA, összesen bruttó 10 490 405, - Ft összeggel csökken.

A módosítás a szerződés értékének változásával jár, a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értéket figyelembe véve határozta volna meg.

A szerződésmódosítás jogalapja az alábbi 7. pont esetében a Kbt. 141. § (6) bekezdése:

7. Elektronikus számla (a műszaki tartalom és a vállalkozási díj módosításával egyidejűleg az elektronikus számla benyújtására vonatkozó rendelkezések is pontosításra kerültek.)

A szerződésmódosítás jogalapja a Kbt. 141. § (6) bekezdése. Az elektronikus számla benyújtására vonatkozó rendelkezések pontosítása nem minősül lényeges változásának, mert nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg; a szerződés tárgyát nem érinti.

Felek a szerződésmódosítást 2023. július 7. napján írták alá.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Középiskolai Campus II. ütem kivitelezése

Hivatkozás
További információk

1. Tornaterem melletti folyosó burkolatának módosítása

2. Zuhanytálcák módosítása, padlóösszefolyók beépítése

3. Pánikzár szerkezetek elhagyása

4. Homlokzati ajtó kialakítása

5. Informatikaterem átalakítása

6. Légkezelő műszaki tartalmának csökkentése

A szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, mert a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az uniós értékhatárt; valamint az eredeti szerződés értékének 15%-át; továbbá a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez: a szerződésmódosításban foglaltakra tekintettel a vállalkozási díj nettó 8 260 161, - Ft + ÁFA, összesen bruttó 10 490 405, - Ft összeggel csökken.

A módosítás a szerződés értékének változásával jár, a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értéket figyelembe véve határozta volna meg.

A szerződésmódosítás jogalapja az alábbi 7. pont esetében a Kbt. 141. § (6) bekezdése:

7. Elektronikus számla (a műszaki tartalom és a vállalkozási díj módosításával egyidejűleg az elektronikus számla benyújtására vonatkozó rendelkezések is pontosításra kerültek.)

A szerződésmódosítás jogalapja a Kbt. 141. § (6) bekezdése. Az elektronikus számla benyújtására vonatkozó rendelkezések pontosítása nem minősül lényeges változásának, mert nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg; a szerződés tárgyát nem érinti.

Felek a szerződésmódosítást 2023. július 7. napján írták alá.

Forrás: OJS 2023/S 137-438635 (2023-07-14)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-01-26)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Középiskolai Campus II. ütem kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000575832022
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 2 452 392 576 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR000575832022/1
Mennyiség: 8500 négyzetméter
A beszerzés leírása:

A 8500 m2 összes hasznos alapterületű épületegyüttes külső tető- és terasz felújítása, homlokzati nyílászárók cseréje, falak utólagos talajnedvesség elleni védelme, homlokzatszigetelés. A gimnáziumi épületrész teljes belső felújítása, fűtésrendszer felújítása, víz- és szennyvízhálózat cseréje, villamos hálózat felújítása. Főbb mennyiségek: Építészet: Földkiemelés, visszatöltés 451 m3, Talajjavító réteg 153 m3, Beton felületek javítása 220 m2, Homlokzati vakolat 2880 m2, Ablakpárkányok bontása és alumínium párkány készítése 847 m, Nyílászárók bontása 1869 m2, Homlokzati műanyag nyílászárók beépítése 893 db, Homlokzati fém nyílászárók 48 db, Homlokzati hőszigetelés 3392 m2, Utólagos talajnedvesség elleni szigetelés 264 ker.m2, Térburkolat készítése 752 m2, Vakolás kb 1000 m2, Bádogozás kb 1400 m, Korlát elhelyezés kb 150 m, Felülvilágító ablak 56 db, Homlokzati falszigetelés kb 1000 m2, Lapostető szigetelések kb 5000 m2, Teraszburkolat kb 1600 m2, Gipszkarton válaszfal kb 350 m2, Álmennyezet készítése kb 2500 m2, Falburkolat kb 1500m2, Padlóburkolat kb 1600 m2, Linóleum kb 2100 m2, Beltéri nyílászárók bontás és beépítés kb 760 m2, Belső festések kb 14000 m2, Belső szekrények beépítése kb 120 db, stb. Gépészet: Fűtés-hűtéstechnika: lapradiátor kb 220 db, Vízellátás: csaptelepek kb 60 db, Szellőzés: büfé, konditerem, aula, I-II. emelet, tornatermi vizesblokk, tornaterem, Gázhálózat bontása Elektromos: Erősáram: lámpatestek kb 1000 db, Hangosítás: hangfal 46 db, Kamera: kültéri kamera 17 db Strukturált: optikai kábel kb 900 m, UTP kábel kb 16800 m, Tűzjelző: érzékelők kb 280 db, Vagyonvédelem: behatolás jelző rendszer kiépítése. Villámvédelem 1 klt, Ebből opciós feladatok az SzKKK épületrészre vonatkozó tetőszerkezet felújítási munkái az alábbi főbb mennyiségekkel: Vakolás kb 270 m2, Bádogozás kb 400 m, Korlát elhelyezés kb 70 m, Homlokzati falszigetelés kb 270 m2, Lapostető szigetelések kb 1000 m2, Teraszburkolat kb 940 m2, A közbeszerzési mennyiségnél ismertetett opciós tételek akkor fogják képezni a kivitelezés tárgyát, amennyiben a nyertes ár fedezete biztosított a szerződéskötés idejére. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján valamennyi, az ajánlati felhívásban és dokumentációban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. Részletek a műszaki dokumentációban.

A beszerzés leírása

A 8500 m2 összes hasznos alapterületű épületegyüttes külső tető- és terasz felújítása, homlokzati nyílászárók cseréje, falak utólagos talajnedvesség elleni védelme, homlokzatszigetelés.
A gimnáziumi épületrész teljes belső felújítása, fűtésrendszer felújítása, víz- és szennyvízhálózat cseréje, villamos hálózat felújítása.

Főbb mennyiségek:
Építészet:
Földkiemelés, visszatöltés 451 m3,
Talajjavító réteg 153 m3,
Beton felületek javítása 220 m2,
Homlokzati vakolat 2880 m2,
Ablakpárkányok bontása és alumínium párkány készítése 847 m,
Nyílászárók bontása 1869 m2,
Homlokzati műanyag nyílászárók beépítése 893 db,
Homlokzati fém nyílászárók 48 db,
Homlokzati hőszigetelés 3392 m2,
Utólagos talajnedvesség elleni szigetelés 264 ker.m2,
Térburkolat készítése 752 m2,
Vakolás kb 1000 m2,
Bádogozás kb 1400 m,
Korlát elhelyezés kb 150 m,
Felülvilágító ablak 56 db,
Homlokzati falszigetelés kb 1000 m2,
Lapostető szigetelések kb 5000 m2,
Teraszburkolat kb 1600 m2,
Gipszkarton válaszfal kb 350 m2,
Álmennyezet készítése kb 2500 m2,
Falburkolat kb 1500m2,
Padlóburkolat kb 1600 m2,
Linóleum kb 2100 m2,
Beltéri nyílászárók bontás és beépítés kb 760 m2,
Belső festések kb 14000 m2,
Belső szekrények beépítése kb 120 db, stb.
Gépészet:
Fűtés-hűtéstechnika: lapradiátor kb 220 db,
Vízellátás: csaptelepek kb 60 db,
Szellőzés: büfé, konditerem, aula, I-II. emelet, tornatermi vizesblokk, tornaterem,
Gázhálózat bontása
Elektromos:
Erősáram: lámpatestek kb 1000 db,
Hangosítás: hangfal 46 db,
Kamera: kültéri kamera 17 db
Strukturált: optikai kábel kb 900 m, UTP kábel kb 16800 m,
Tűzjelző: érzékelők kb 280 db,
Vagyonvédelem: behatolás jelző rendszer kiépítése.
Villámvédelem 1 klt,

Ebből opciós feladatok az SzKKK épületrészre vonatkozó tetőszerkezet felújítási munkái az alábbi főbb mennyiségekkel:
Vakolás kb 270 m2,
Bádogozás kb 400 m,
Korlát elhelyezés kb 70 m,
Homlokzati falszigetelés kb 270 m2,
Lapostető szigetelések kb 1000 m2,
Teraszburkolat kb 940 m2,

A közbeszerzési mennyiségnél ismertetett opciós tételek akkor fogják képezni a kivitelezés tárgyát, amennyiben a nyertes ár fedezete biztosított a szerződéskötés idejére.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján valamennyi, az ajánlati felhívásban és dokumentációban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy
védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Részletek a műszaki dokumentációban.

További információk:

További információk

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
A módszer(ek) meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül: A részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással (minőségi szempontok esetében egyenes arányosítás; az ár szempont esetében fordított arányosítás) kerül kiszámításra (2 tizedes jegyig). A legjobb ajánlat a max.10 pontot kapja.
Bővebb információt a Közbeszerzési dokumentáció tartalmaz.
Ajánlatkérő a beszerzés teljesítési határidejét a munkaterület átadás-átvételének megtörténtétől kezdődően határozza meg, a munkaterület átadás-átvételére a szerződéskötést követő 15 napon belül kerül sor, erre tekintettel a II.2.7. pontban feltüntetett időtartam ezen dátumtól kezdődően számítandó.

A kivitelezés építési hatósági engedélyhez, építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz, egyszerű bejelentéshez nem kötött.

Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdésére figyelemmel megvizsgálta, hogy jelen közbeszerzés tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel biztosítását. A vizsgálat eredményeképpen megállapításra került, hogy rész-ajánlattétel nem lehetséges, melynek indoka:

A kivitelezés műszaki, funkcionális egység megvalósítására irányul. Generálkivitelező esetén összehangoltabb, gördülékenyebb munkavégzés várható el, mivel egy személyben felel az egész munkáért. Tekintettel arra, hogy a tervezett kivitelezés oktatási intézményt érint, a napi munkafolyamatok hatékony és rugalmas operatív irányítása kiemelt ajánlatkérői érdek. Az esetleges munkaszervezési problémák kezelése is hatékonyabban végrehajtható, a jótállási jogok érvényesítése is egyértelműbb. Több vállalkozó együttes munkájából adódó konfliktusok és ebből eredő kivitelezési hibák kiküszöbölése érdekében kizárólag generál kivitelező kiválasztása szükséges. Fentiekre tekintettel a gazdasági észszerűség és a technikai megvalósíthatóság az egy részre történő ajánlattételt indokolja. A nem generálkivitelező gazdasági szereplők egyes feladatokra történő ajánlattételének lehetőségét a közös ajánlattétel vagy az alvállalkozói részvétel biztosítja.

További termékek/szolgáltatások:

Ajtó és ablak beszerelése 📦

Bádogozás és ereszcsatorna-készítés 📦

Festés 📦

+ még 5

Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése 📦

Hőszigetelési munka 📦

Vakolás 📦

Villamos szerelési munka 📦

Villámvédelmi munkák 📦

Postacím: Fürdő
sor
3
Irányítószám: 8000
Város: Székesfehérvár
Postacím: 5
Ország: Magyarország 🇭🇺
A teljesítés helye: Fejér 🏙️
Időtartam: 15 hónap
Információk a lehetőségekről
Opciók ✅
A lehetőségek leírása:

A közbeszerzési mennyiségnél ismertetett alábbi tételek akkor fogják képezni a kivitelezés tárgyát, amennyiben a nyertes ár fedezete biztosított a szerződéskötés idejére: Az opciós tételek: SzKKK épületrészre vonatkozó tetőszerkezet felújítási munkái az alábbi főbb mennyiségekkel: Vakolás kb 270 m2, Bádogozás kb 400 m, Korlát elhelyezés kb 70 m, Homlokzati falszigetelés kb 270 m2, Lapostető szigetelések kb 1000 m2, Teraszburkolat kb 940 m2, Az opció lehívására a szerződéskötés aláírásával kerül sor, az opció teljesítésének határideje a szerződés teljesítésének határidejével megegyezik. Az opciós tételek arra való tekintettel kerültek meghatározásra a felhívás, egyéb dokumentumok (szerződéstervezet, költségvetés) szerint, hogy jelenleg Ajánlatkérő számára egy meghatározott összegű támogatási forrás áll rendelkezésre a szerződés megvalósítására. Amennyiben kedvező árak érkeznek, Ajánlatkérő a fedezeten belül képes lesz az egyebekben nem meghatározó mértékű opciós tételek megvalósítására is a támogatási forrásból. Az opciós tételek értéke a tervezői költségbecslés alapján nem éri el a 30 %-ot. Ezekre való tekintettel az opciós tételek nem sértik a Kbt. 2. § (1)-(3) és 50. § (4) bekezdéseinek rendelkezéseit. További információ a dokumentációban.

Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának valamilyen jogi formát kell öltenie ✅
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
Type of alleged irregularity: Egyéb: 1
A panaszosok száma: 1
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2022-12-21 📅
Cím: Középiskolai Campus II. ütem kivitelezése
A szerződés címe: https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodes/647302 🌏
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 2 452 392 576 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR000575832022/4733
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Az alvállalkozásba adott szerződésrész értéke ismert ✅
Leírás:

Ismert alvállalkozó által megvalósított rész: MV-ÉV felelős műszaki vezetői feladatok ellátása (Az alvállalkozói teljesítés várható aránya: 0,02 %) A közbeszerzés tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel (tevékenységeivel) összefüggésben tervezetten alvállalkozó kerül bevonásra a nyertes ajánlattevő által tett nyilatkozat (Kbt. 66. § (6) bekezdés) alapján: szakipari munkák egy része épületgépészeti munkák egy része épületvillamossági munkák egy része

A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
Valószínűleg harmadik félnek alvállalkozásba adandó, hozzáadottérték-adó nélküli érték: 500 000 HUF 💰
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:

A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: BUILD IT Mérnökiroda Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 11732167241
Postacím: Bóbita Utca 2., E lépcsőház, 1. emelet
Postai irányítószám: 1037
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: palyazat@build-it.hu 📧
Telefon: +36 302451290 📞
URL: http://build-it.hu 🌏

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:

Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:

A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:

"Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre" pont BT-77 mezőjének folytatása: Ajánlatkérő 5% tartalékkeretet köt ki a beruházás megvalósítására irányuló szerződésben. Számlák kiegyenlítése : AK a számlák ellenértékét a Ptk. 6: 130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt szabályok szerint egyenlíti ki alvállalkozó igénybevétele nélküli esetben. Ellenszolgáltatás teljesítése alvállalkozók igénybe vétele esetén: amennyiben AT a szerződés teljesítéséhez Alvállalkozót vesz igénybe a számlák ellenértékének kifizetési szabályait a 322 /2015. (X. 30.) számú Korm. rendelet 32/A. § -ában foglaltak rendezik. AK a szerződés teljesítésében részt vevők vonatkozásában felhívja T.Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § rendelkezéseire, valamint a Kbt. 136. § (1) bek. a)-b) pontjaiban foglaltakra a kifizetéseket illetően. A részletes fizetési feltételeket az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti nyilvántartási szám: 15726999207
Postacím: Városház Tér 1.
Postai irányítószám: 8000
Postai város: Székesfehérvár
Régió: Fejér 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Bárdos Katalin
E-mail: bardos.katalin@pmhiv.szekesfehervar.hu 📧
Telefon: +36 22537295 📞
Fax: +36 22537160 📠
URL: https://www.szekesfehervar.hu 🌏
Csoportvezető ✅

Kiegészítő információk
További információk

Ajánlattevők ismertetése: Böröcz Generál Építő és Szolgáltató Kft. (vezető ajánlattevő) (Ajánlattevő székhelye: 8000 Székesfehérvár, Királysor 30.) adószám: 26246185207 MOVE INVEST Kft. (közös ajánlattevő) (Ajánlattevő székhelye: 1042 Budapest, József Attila Utca 86.) adószám: 24674364241 BUILD IT Mérnökiroda Kft. (Ajánlattevő székhelye: 1037 Budapest, Bóbita utca 2., E lépcsőház, 1. emelet) adószám: 11732167241 NBU Építőipari Kft. (Ajánlattevő székhelye: 8000 Székesfehérvár, Oravicai utca 17.) adószám: 12594870207 SHS-ÉPÍTŐ Tervező és Kivitelező Kft. (Ajánlattevő székhelye: 8000 Székesfehérvár, Széchenyi utca 152.) adószám: 12727489207 IMOCENT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Ajánlattevő székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Cserháti Sándor utca 5.) adószám: 11129857208 FEHÉR ABLAK Ablakgyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Ajánlattevő székhelye: 1016 Budapest, Hegyalja út 23.) adószám: 11114578241 A vállalkozási díj változása az egyes szerződésmódosítások során (BT-202 mezőhöz tájékoztatásul): - jelen (2. számú) módosítást megelőző aktualizált vállalkozási díj: 2.444.132.415,- HUF; - módosítást követő vállalkozási díj: 2.505.763.252,-HUF; - alapszerződés szerinti díjak ismertetése: nettó 2.452.392.576,-HUF, melyből az alap vállalkozási díj nettó 2.324.073.951,-HUF, az opció nettó128.318.625,-HUF. A szerződésben meghatározott tartalék összege nettó 122.619.629,-HUF.

További információk

Ajánlattevők ismertetése:
Böröcz Generál Építő és Szolgáltató Kft. (vezető ajánlattevő)
(Ajánlattevő székhelye: 8000 Székesfehérvár, Királysor 30.) adószám: 26246185207
MOVE INVEST Kft. (közös ajánlattevő)
(Ajánlattevő székhelye: 1042 Budapest, József Attila Utca 86.) adószám: 24674364241
BUILD IT Mérnökiroda Kft.
(Ajánlattevő székhelye: 1037 Budapest, Bóbita utca 2., E lépcsőház, 1. emelet) adószám: 11732167241
NBU Építőipari Kft.
(Ajánlattevő székhelye: 8000 Székesfehérvár, Oravicai utca 17.) adószám: 12594870207
SHS-ÉPÍTŐ Tervező és Kivitelező Kft.
(Ajánlattevő székhelye: 8000 Székesfehérvár, Széchenyi utca 152.) adószám: 12727489207
IMOCENT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(Ajánlattevő székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Cserháti Sándor utca 5.) adószám: 11129857208
FEHÉR ABLAK Ablakgyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
(Ajánlattevő székhelye: 1016 Budapest, Hegyalja út 23.) adószám: 11114578241

A vállalkozási díj változása az egyes szerződésmódosítások során (BT-202 mezőhöz tájékoztatásul):

- jelen (2. számú) módosítást megelőző aktualizált vállalkozási díj: 2.444.132.415,- HUF;
- módosítást követő vállalkozási díj: 2.505.763.252,-HUF;
- alapszerződés szerinti díjak ismertetése: nettó 2.452.392.576,-HUF, melyből az alap vállalkozási díj nettó 2.324.073.951,-HUF, az opció nettó128.318.625,-HUF.
A szerződésben meghatározott tartalék összege nettó 122.619.629,-HUF.

Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190-2-41
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): Kbt. 148. § szerint.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

A 2. számú szerződésmódosítás dátuma: 2024. január 15. A Szerződés módosítását szükségessé tevő körülmények: 1. Természettudományi és kerámia tantermek átalakítása, álmennyezet építése, többletdugaljak elhelyezése a) A Székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium vezetője - a helyiségek optimálisabb kihasználása érdekében - javaslatot tett a kémia-biológiai előadó, a szertár, a labor, a fizika előadó tantermek és a teakonyha helyiség átalakítására, amelyre tekintettel a Vállalkozó által 2023. november 20. napján benyújtott 2.5. számú költségvetésben foglalt munkálatok elvégzése szükséges. b) A Vállalkozó jelezte, hogy az igazgatási rész irodáiban, a tanáriban, a könyvtárban és a közlekedő kupolái közötti részen az álmennyezet kiépítése, a kupolák belső gipszkarton burkolatának kialakítása és a gépészeti vezetékek gipszkarton dobozolása szükséges a Vállalkozó által 2023. november 20. napján benyújtott 2.5. számú költségvetésben foglaltaknak megfelelően. c) A Székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium vezetője jelezte továbbá, hogy a tanulóknak biztosított laptopok épületen belüli töltésének biztosításához 150 db dugalj beépítése szükséges a Vállalkozó által 2023. november 20. napján benyújtott 2.5. számú költségvetésben foglaltaknak megfelelően. d) A Vállalkozó által 2023. november 20. napján benyújtott 2.5. számú költségvetésben foglaltakra tekintettel:  az elvégzendő munkák értéke nettó 57.912.546, - Ft + ÁFA, összesen bruttó 73.548.933, - Ft,  az eredeti műszaki tartalomból elmaradó munkák értéke nettó 7.132.638, - Ft + ÁFA, összesen bruttó 9.058.450, - Ft. e) Az elmaradó és az elvégzendő munkák díjait figyelembe véve a Vállalkozó által benyújtott és a Megrendelő által elfogadott költségvetés alapján a Szerződés III.1. pontja szerinti Vállalkozási díjat nettó 50.779.908, - Ft + ÁFA, összesen bruttó 64.490.483, - Ft összeggel növelni szükséges. 2. Beépített bútorok elhelyezése, gépész és villamos bekötések megvalósítása, szignalizáció elhelyezése a) A Székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium vezetője jelezte, hogy a 2.1. pontban megjelölt, átalakítással érintett és az informatika helyiségekben beépített bútorok elhelyezése, gépész és villamos bekötések megvalósítása, valamint az intézményben szignalizáció elhelyezése szükséges a Vállalkozó által 2023. november 20. napján benyújtott 2.6. számú költségvetésben foglaltaknak megfelelően. b) A Vállalkozó által benyújtott és a Megrendelő által elfogadott költségvetés alapján a Szerződés III.1. pontja szerinti Vállalkozási díjat nettó 22.021.185, - Ft + ÁFA, összesen bruttó 27.966.905, - Ft összeggel növelni szükséges. 3. Vízszigetelés módosítása a) A Vállalkozó jelezte, miszerint a bontási munkákat követően láthatóvá vált falszerkezet állapotára tekintettel a tervezési időszak alatt feltételezett nedvesedési okok felülvizsgálata vált szükségessé. A függőleges szerkezetek feltárását követően szakértői vélemény készült, mely megállapította, hogy műszakilag nem indokolt a vasbeton alépítmények vízszigetelése, csak a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ területén feltárt tégla szerkezetű alaptestek utólagos függőleges bitumenes vízszigetelését szükséges elvégezni a Vállalkozó által 2023. november 20. napján benyújtott 2.7. számú költségvetésben foglaltaknak megfelelően, melyre tekintettel:  az elvégzendő munkák értéke nettó 1.062.400, - Ft + ÁFA, összesen bruttó 1.349.248, - Ft,  az eredeti műszaki tartalomból elmaradó munkák értéke nettó 10.764.468, - Ft + ÁFA, összesen bruttó 13.670.874, - Ft. b) Az elmaradó és az elvégzendő munkák díjait figyelembe véve a Vállalkozó által benyújtott és a Megrendelő által elfogadott költségvetés alapján a Szerződés III.1. pontja szerinti Vállalkozási díjat nettó 9.702.068, - Ft + ÁFA, összesen bruttó 12.321.626, - Ft összeggel csökkenteni szükséges. 4. ACO folyókák elhagyása a) A Vállalkozó jelezte, miszerint a Székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium és a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ tetőfelületeinek bontását követően megállapításra került, hogy a Vállalkozó által 2023. november 20. napján benyújtott 2.8. számú költségvetésben foglaltaknak megfelelően nem szükséges a teraszajtók előtt ACO folyóka beépítése. b) A Vállalkozó által benyújtott és a Megrendelő által elfogadott költségvetés alapján a Szerződés III.1. pontja szerinti Vállalkozási díjat nettó 1.468.188, - Ft + ÁFA, összesen bruttó 1.864.599, - Ft összeggel csökkenteni szükséges. Összességében a Szerződés szerinti Vállalkozási díj nettó 61.630.837, - Ft + ÁFA, összesen bruttó 78.271.163, - Ft összeggel emelkedik. Jelen szerződésmódosítás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény - továbbiakban: Kbt. - 141. § - ban foglaltakat nem sérti. A módosítás jogalapja a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdései. A szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, mert a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az uniós értékhatárt; valamint az eredeti szerződés értékének 15%-át; továbbá a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. A módosítás a szerződés értékének változásával jár, a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értéket figyelembe véve határozta volna meg.

Egyéb kiegészítő információk

A 2. számú szerződésmódosítás dátuma: 2024. január 15.
A Szerződés módosítását szükségessé tevő körülmények:

1. Természettudományi és kerámia tantermek átalakítása, álmennyezet építése, többletdugaljak elhelyezése

a) A Székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium vezetője - a helyiségek optimálisabb kihasználása érdekében - javaslatot tett a kémia-biológiai előadó, a szertár, a labor, a fizika előadó tantermek és a teakonyha helyiség átalakítására, amelyre tekintettel a Vállalkozó által 2023. november 20. napján benyújtott 2.5. számú költségvetésben foglalt munkálatok elvégzése szükséges.
b) A Vállalkozó jelezte, hogy az igazgatási rész irodáiban, a tanáriban, a könyvtárban és a közlekedő kupolái közötti részen az álmennyezet kiépítése, a kupolák belső gipszkarton burkolatának kialakítása és a gépészeti vezetékek gipszkarton dobozolása szükséges a Vállalkozó által 2023. november 20. napján benyújtott 2.5. számú költségvetésben foglaltaknak megfelelően.
c) A Székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium vezetője jelezte továbbá, hogy a tanulóknak biztosított laptopok épületen belüli töltésének biztosításához 150 db dugalj beépítése szükséges a Vállalkozó által 2023. november 20. napján benyújtott 2.5. számú költségvetésben foglaltaknak megfelelően.
d) A Vállalkozó által 2023. november 20. napján benyújtott 2.5. számú költségvetésben foglaltakra tekintettel:
 az elvégzendő munkák értéke nettó 57.912.546, - Ft + ÁFA, összesen bruttó 73.548.933, - Ft,
 az eredeti műszaki tartalomból elmaradó munkák értéke nettó 7.132.638, - Ft + ÁFA, összesen bruttó 9.058.450, - Ft.
e) Az elmaradó és az elvégzendő munkák díjait figyelembe véve a Vállalkozó által benyújtott és a Megrendelő által elfogadott költségvetés alapján a Szerződés III.1. pontja szerinti Vállalkozási díjat nettó 50.779.908, - Ft + ÁFA, összesen bruttó 64.490.483, - Ft összeggel növelni szükséges.

2. Beépített bútorok elhelyezése, gépész és villamos bekötések megvalósítása, szignalizáció elhelyezése

a) A Székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium vezetője jelezte, hogy a 2.1. pontban megjelölt, átalakítással érintett és az informatika helyiségekben beépített bútorok elhelyezése, gépész és villamos bekötések megvalósítása, valamint az intézményben szignalizáció elhelyezése szükséges a Vállalkozó által 2023. november 20. napján benyújtott 2.6. számú költségvetésben foglaltaknak megfelelően.
b) A Vállalkozó által benyújtott és a Megrendelő által elfogadott költségvetés alapján a Szerződés III.1. pontja szerinti Vállalkozási díjat nettó 22.021.185, - Ft + ÁFA, összesen bruttó 27.966.905, - Ft összeggel növelni szükséges.

3. Vízszigetelés módosítása

a) A Vállalkozó jelezte, miszerint a bontási munkákat követően láthatóvá vált falszerkezet állapotára tekintettel a tervezési időszak alatt feltételezett nedvesedési okok felülvizsgálata vált szükségessé. A függőleges szerkezetek feltárását követően szakértői vélemény készült, mely megállapította, hogy műszakilag nem indokolt a vasbeton alépítmények vízszigetelése, csak a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ területén feltárt tégla szerkezetű alaptestek utólagos függőleges bitumenes vízszigetelését szükséges elvégezni a Vállalkozó által 2023. november 20. napján benyújtott 2.7. számú költségvetésben foglaltaknak megfelelően, melyre tekintettel:
 az elvégzendő munkák értéke nettó 1.062.400, - Ft + ÁFA, összesen bruttó 1.349.248, - Ft,
 az eredeti műszaki tartalomból elmaradó munkák értéke nettó 10.764.468, - Ft + ÁFA, összesen bruttó 13.670.874, - Ft.
b) Az elmaradó és az elvégzendő munkák díjait figyelembe véve a Vállalkozó által benyújtott és a Megrendelő által elfogadott költségvetés alapján a Szerződés III.1. pontja szerinti Vállalkozási díjat nettó 9.702.068, - Ft + ÁFA, összesen bruttó 12.321.626, - Ft összeggel csökkenteni szükséges.

4. ACO folyókák elhagyása

a) A Vállalkozó jelezte, miszerint a Székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium és a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ tetőfelületeinek bontását követően megállapításra került, hogy a Vállalkozó által 2023. november 20. napján benyújtott 2.8. számú költségvetésben foglaltaknak megfelelően nem szükséges a teraszajtók előtt ACO folyóka beépítése.
b) A Vállalkozó által benyújtott és a Megrendelő által elfogadott költségvetés alapján a Szerződés III.1. pontja szerinti Vállalkozási díjat nettó 1.468.188, - Ft + ÁFA, összesen bruttó 1.864.599, - Ft összeggel csökkenteni szükséges.

Összességében a Szerződés szerinti Vállalkozási díj nettó 61.630.837, - Ft + ÁFA, összesen bruttó 78.271.163, - Ft összeggel emelkedik.
Jelen szerződésmódosítás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény - továbbiakban: Kbt. - 141. § - ban foglaltakat nem
sérti.
A módosítás jogalapja a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdései.
A szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, mert a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése
– vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az uniós értékhatárt; valamint az eredeti szerződés értékének
15%-át; továbbá a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
A módosítás a szerződés értékének változásával jár, a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan
szabályok szerint indította meg, amelyek jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a
szerződésmódosítást követő értéket figyelembe véve határozta volna meg.

A változtatás fő oka: Olyan módosítások, amelyek nem érik el a minimális értéket ("de minimis" szabály).
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:

1. A Szerződés I.2. pontja kiegészül az alábbi k)-n) pontokkal: „Jelen vállalkozási szerződés Megrendelőnek a „Középiskolai Campus II. ütem kivitelezése” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény - továbbiakban: Kbt. - 81. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképpen jött létre Felek között. Ennek megfelelően az alább felsorolt dokumentumok a szerződéssel együtt értelmezendőek, azzal együtt olvasandók. ... k) Vállalkozó 2023. november 20. napján kelt 2.5. számú költségvetése; l) Vállalkozó 2023. november 20. napján kelt 2.6. számú költségvetése; m) Vállalkozó 2023. november 20. napján kelt 2.7. számú költségvetése; n) Vállalkozó 2023. november 20. napján kelt 2.8. számú költségvetése.” 2. A Szerződés III.1. pontja az alábbiak szerint módosul: „A Kivitelezés - ideértve a Tetőszerkezeti munkákat is - ellenszolgáltatásának a díja (tartalékkeret nélkül számolva) - továbbiakban: Vállalkozási díj - mindösszesen nettó 2.505.763.252, - Ft + ÁFA, azaz nettó Kettőmilliárd-ötszázötmillió-hétszázhatvanháromezer-kettőtszázötvenkettő forint plusz ÁFA, összesen bruttó 3.182.319.330, - Ft, azaz bruttó Hárommilliárd-száznyolcvankettőmillió-háromszáztizenkilencezer-háromszázharminc forint.” 3. A Szerződés IV.4. pontjában a VI-VII. és a végszámla összegei módosulnak az alábbiak szerint: „Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó a részszámlákat és a végszámlát az alábbiak szerint állíthatja ki: ... Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó a Kivitelezés 70%-ban hiánytalanul megvalósult teljesítése esetén mindösszesen nettó 264.956.854, - Ft + ÁFA, azaz nettó Kettőszázhatvannégymillió-kilencszázötvenhatezer-nyolcszázötvennégy forint plusz ÁFA, összesen bruttó 336.495.205, - Ft, azaz bruttó Háromszázharminchatmillió-négyszázkilencvenötezer-kettőszázöt forint összegről jogosult a VI. részszámlát kiállítani. Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó a Kivitelezés 80%-ban hiánytalanul megvalósult teljesítése esetén mindösszesen nettó 264.956.854, - Ft + ÁFA, azaz nettó Kettőszázhatvannégymillió-kilencszázötvenhatezer-nyolcszázötvennégy forint plusz ÁFA, összesen bruttó 336.495.205, - Ft, azaz bruttó Háromszázharminchatmillió-négyszázkilencvenötezer-kettőszázöt forint összegről jogosult a VII. részszámlát kiállítani. Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó a Kivitelezés 100 %-ban hiánytalanul megvalósult teljesítése esetén mindösszesen nettó 509.370.094, - Ft + ÁFA, azaz nettó Ötszázkilencmillió-háromszázhetvenezer-kilencvennégy forint plusz ÁFA, összesen bruttó 646.900.019, - Ft, azaz bruttó Hatszáznegyvenhatmillió-kilencszázezer-tizenkilenc forint összegről jogosult a végszámlát kiállítani azzal, hogy a Tetőszerkezeti munkák összegét a számlában külön köteles feltüntetni.” 4. A Szerződés IV.5. pontja az alábbiak szerint módosul: „Az Előleg jelen szerződés IV.3. pontjában foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint kerülhet elszámolásra: Számla megnevezése/Számlatétel értéke (Bruttó)/Levonásra kerülő előleg (Bruttó)/Fizetendő érték (Bruttó): Végszámla/646.900.019, - Ft/317.500.000, - Ft/329.400.019, - Ft 5. A Szerződés VI.2. pontja az alábbiak szerint módosul: „A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként Vállalkozó a szerződés szerinti, Tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő, azaz 125.288.163, - Ft, azaz Százhuszonötmillió-kettőszáznyolcvannyolcezer-százhatvanhárom forint jótállási biztosítékot köteles Megrendelő részére biztosítani a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjától, amely a Kivitelezés maradéktalan teljesítését igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárását követő naptári nap 0:00 órája. A jótállási biztosítékot Vállalkozó 5 évig köteles biztosítani. A jótállási biztosítékot Vállalkozó választása szerint óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12023008-00153647-00100001 számú HUF fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel teljesítheti.” 6. A Szerződés VI.3. pontja az alábbiak szerint módosul: „A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként Vállalkozó a szerződés szerinti, Tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő, azaz 125.288.163, - Ft, azaz Százhuszonötmillió-kettőszáznyolcvannyolcezer-százhatvanhárom forint teljesítési biztosítékot köteles Megrendelő részére biztosítani. A teljesítési biztosítéknak a sikeres műszaki átadás-átvétel napján 24:00 óráig kell rendelkezésre állnia. A teljesítési biztosítékot Vállalkozó választása szerint óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12023008-00153647-00100001 számú HUF fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel teljesítheti.” 7. Vállalkozó - jelen szerződésmódosítás II.7. pontjában foglaltakra tekintettel - köteles a teljesítési biztosítékot 2.668.534, - Ft összeggel jelen szerződésmódosítás aláírása napjától számított 10 napon belül kiegészíteni.

Szöveg

1. A Szerződés I.2. pontja kiegészül az alábbi k)-n) pontokkal:

„Jelen vállalkozási szerződés Megrendelőnek a „Középiskolai Campus II. ütem kivitelezése” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény - továbbiakban: Kbt. - 81. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképpen jött létre Felek között. Ennek megfelelően az alább felsorolt dokumentumok a szerződéssel együtt értelmezendőek, azzal együtt olvasandók.
...

k) Vállalkozó 2023. november 20. napján kelt 2.5. számú költségvetése;
l) Vállalkozó 2023. november 20. napján kelt 2.6. számú költségvetése;
m) Vállalkozó 2023. november 20. napján kelt 2.7. számú költségvetése;
n) Vállalkozó 2023. november 20. napján kelt 2.8. számú költségvetése.”

2. A Szerződés III.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A Kivitelezés - ideértve a Tetőszerkezeti munkákat is - ellenszolgáltatásának a díja (tartalékkeret nélkül számolva) - továbbiakban: Vállalkozási díj - mindösszesen nettó 2.505.763.252, - Ft + ÁFA, azaz nettó Kettőmilliárd-ötszázötmillió-hétszázhatvanháromezer-kettőtszázötvenkettő forint plusz ÁFA, összesen bruttó 3.182.319.330, - Ft, azaz bruttó Hárommilliárd-száznyolcvankettőmillió-háromszáztizenkilencezer-háromszázharminc forint.”

3. A Szerződés IV.4. pontjában a VI-VII. és a végszámla összegei módosulnak az alábbiak szerint:

„Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó a részszámlákat és a végszámlát az alábbiak szerint állíthatja ki:
...

Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó a Kivitelezés 70%-ban hiánytalanul megvalósult teljesítése esetén mindösszesen nettó 264.956.854, - Ft + ÁFA, azaz nettó Kettőszázhatvannégymillió-kilencszázötvenhatezer-nyolcszázötvennégy forint plusz ÁFA, összesen bruttó 336.495.205, - Ft, azaz bruttó Háromszázharminchatmillió-négyszázkilencvenötezer-kettőszázöt forint összegről jogosult a VI. részszámlát kiállítani.

Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó a Kivitelezés 80%-ban hiánytalanul megvalósult teljesítése esetén mindösszesen nettó 264.956.854, - Ft + ÁFA, azaz nettó Kettőszázhatvannégymillió-kilencszázötvenhatezer-nyolcszázötvennégy forint plusz ÁFA, összesen bruttó 336.495.205, - Ft, azaz bruttó Háromszázharminchatmillió-négyszázkilencvenötezer-kettőszázöt forint összegről jogosult a VII. részszámlát kiállítani.

Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó a Kivitelezés 100 %-ban hiánytalanul megvalósult teljesítése esetén mindösszesen nettó 509.370.094, - Ft + ÁFA, azaz nettó Ötszázkilencmillió-háromszázhetvenezer-kilencvennégy forint plusz ÁFA, összesen bruttó 646.900.019, - Ft, azaz bruttó Hatszáznegyvenhatmillió-kilencszázezer-tizenkilenc forint összegről jogosult a végszámlát kiállítani azzal, hogy a Tetőszerkezeti munkák összegét a számlában külön köteles feltüntetni.”

4. A Szerződés IV.5. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Az Előleg jelen szerződés IV.3. pontjában foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint kerülhet elszámolásra:

Számla megnevezése/Számlatétel értéke (Bruttó)/Levonásra kerülő előleg (Bruttó)/Fizetendő érték (Bruttó):
Végszámla/646.900.019, - Ft/317.500.000, - Ft/329.400.019, - Ft

5. A Szerződés VI.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként Vállalkozó a szerződés szerinti, Tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő, azaz 125.288.163, - Ft, azaz Százhuszonötmillió-kettőszáznyolcvannyolcezer-százhatvanhárom forint jótállási biztosítékot köteles Megrendelő részére biztosítani a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjától, amely a Kivitelezés maradéktalan teljesítését igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárását követő naptári nap 0:00 órája. A jótállási biztosítékot Vállalkozó 5 évig köteles biztosítani. A jótállási biztosítékot Vállalkozó választása szerint óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12023008-00153647-00100001 számú HUF fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel teljesítheti.”

6. A Szerződés VI.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként Vállalkozó a szerződés szerinti, Tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő, azaz 125.288.163, - Ft, azaz Százhuszonötmillió-kettőszáznyolcvannyolcezer-százhatvanhárom forint teljesítési biztosítékot köteles Megrendelő részére biztosítani. A teljesítési biztosítéknak a sikeres műszaki átadás-átvétel napján 24:00 óráig kell rendelkezésre állnia. A teljesítési biztosítékot Vállalkozó választása szerint óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12023008-00153647-00100001 számú HUF fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel teljesítheti.”

7. Vállalkozó - jelen szerződésmódosítás II.7. pontjában foglaltakra tekintettel - köteles a teljesítési biztosítékot 2.668.534, - Ft összeggel jelen szerződésmódosítás aláírása napjától számított 10 napon belül kiegészíteni.

Forrás: OJS 2024/S 021-061049 (2024-01-26)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (8 új beszerzések)