Központi Tanműhely épület tervezés

Váci Szakképzési Centrum

A Váci Szakképzési Centrum vagyonkezelésében álló ingatlanon Központi Tanműhely épület építési engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése.Nyertes ajánlattevő feladatát képezi heti egy tervezési művezetés a szerződés időbeli hatálya alatt. Nyertes ajánlattevő a szerződés időtartama alatt heti egy alkalommal köteles referálni Ajánlatkérőnek az elvégzett feladatokról.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2022-03-03. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2022-01-31.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• Kulcsár Építészstúdió Kft.

Kicsoda?

• Váci Szakképzési Centrum

Mi az?

• Építészeti és ezzel kapcsolatos szolgáltatások › Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

Hol?

• Közép-Magyarország › Pest

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2022-01-31	Ajánlati felhívás
2022-10-13	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-08-01	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2022-01-31)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR001311772021
Rövid leírás:

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Szolgáltatások
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 📦
További CPV-kód: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Pest 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: Váci Szakképzési Centrum
Postacím: Naszály Út 8.
Postai irányítószám: 2600
Postai város: Vác
Kapcsolat
Internetcím: https://www.vszc.hu/ 🌏
E-mail: kozbeszerzes@nyirilaw.hu 📧
Telefon: +36 13977447 📞
Fax: +36 13977447 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001311772021/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001311772021/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-01-31 📅
Benyújtási határidő: 2022-03-03 📅
Közzététel dátuma: 2022-02-04 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 025-062097
HL-S szám: 25
További információk

Ajánlatkérő a teljesítési határidőt az alábbiak szerint határozza meg: 1.A tervek előkészítése és beadása településképi véleményezésre: A szerződés aláírásától számított 15 nap. 2. Engedélyes terv átadása Megrendelő részére jóváhagyásra: A támogató tartalmú településképi vélemény kiadásától számított 30 nap. 3. Engedélyes terv beadása engedélyezésre: Megrendelő jóváhagyásától számított 5 nap. 4. Kiviteli tervek elkészítése: Engedélyes tervek engedélyezésétől számított 120 nap. 5. A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot: 1. Bírálati szempont (ajánlati ár): fordított arányosítás , 2. Bírálati szempont (Az M/1-M/4. alkalmassági minimumkövetelmény körében előírásra kerülő szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 48 hónap): szélsőértékkel korrigált egyenes arányosítás Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A tervezett épületben átfogó, központi tanműhely fejlesztés megvalósítása.

A fejlesztéssel elérni kívánt célok:

- A flexibilis és konvertálható tudást és tanulási képességeket 21. századi környezetben adhassuk át a jövő nemzedékének.

- A megváltozott munkaképességűek számára átképzési lehetőséget, támogató oktatási környezetet szeretnénk biztosítani.

- A centrum iskoláinak új műhelyek és új laborok épüljenek, melyek hatékonyabban kiszolgálják a színvonalas oktatás követelményeit, megfeleljenek az Ipar 4.0 elvárásainak.

- Helyet biztosítsunk a következő ágazatok és szakmák tanműhelyi és laborfeladatellátásának, valamint a vizsgáztatásának: villamosipar és elektronika, gépészet, informatika, gazdálkodás és menedzsment, turisztika, turizmus-vendéglátás, kreatív, szépészet, közlekedés és szállítmányozás, specializált gép- és járműgyártás.

- Kiemelt szerepet kap a megújuló energiaforrások hasznosítása, amelyet az épületgépészetben és az okos otthon koncepcióban interaktív módon kívánunk bemutatni a tanulók számára.

- A közösségi terek kialakításánál fontos szempont a vonzó iskolai környezet megjelenítésére.

- Az új komplexum feleljen meg a legkorszerűbb „zöld beruházásnak”.

- Az új beruházással támogatni szeretnénk hálózaton belül a teljes digitális átalakulást, megfelelve a kor kihívásainak.

A tervezési terület jelenleg két helyrajzi számot foglal magába, melyek összevonása Vác Város Földhivatalánál folyamatban van. Az építési engedély építéshatósághoz történő benyújtása csak az összevonás után lehetséges.

A tervezési terület a Helyi Építési Szabályozás szerint két építési övezetet foglal magába (bővebben lásd a HÉSZ-t), melyet a tervezésnél figyelembe kell venni.

A tervezés folyamán Vác Város Főépítészével egyeztetni szükséges, az építési engedélyezési eljárás megindítása előtt a terveket jóvá kell hagyatni a helyi tervtanáccsal.

A tervezés során figyelembe kell venni a volt KAEV csarnok telekhatáron álló, megmaradó és felhasználandó épületrészét, valamint a felújított Digitális Közösségi Alkotóműhely és autószerelő műhely épületét is. A meglévő állapotot a tervezés megkezdése előtt a tervezőnek fel kell mérni.

A telek közművesített, az elektromos hálózat bővítése előreláthatóan szükséges.

A nyertes ajánlattevőt megillető vállalkozási díj átalánydíj, amely tartalmazza a nyertes ajánlattevő Szerződésben vállalt feladatainak teljesítésével kapcsolatosan felmerült valamennyi költséget, járulékot és hatósági, szakhatósági díjat, illetéket.

Ajánlatkérő egy 4100 nettó m2-es, földszint + két szintes, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szerinti közel nulla energiaigényű épület tervezését várja a nyertes ajánlattevőtől.

Időtartam: 5 hónap
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: RRF-2.2.2-2021
További információk:

Ajánlatkérő a teljesítési határidőt az alábbiak szerint határozza meg:

1.A tervek előkészítése és beadása településképi véleményezésre: A szerződés aláírásától számított 15 nap.

2. Engedélyes terv átadása Megrendelő részére jóváhagyásra: A támogató tartalmú településképi vélemény kiadásától számított 30 nap.

3. Engedélyes terv beadása engedélyezésre: Megrendelő jóváhagyásától számított 5 nap.

4. Kiviteli tervek elkészítése: Engedélyes tervek engedélyezésétől számított 120 nap.

5. A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:

1. Bírálati szempont (ajánlati ár): fordított arányosítás , 2. Bírálati szempont (Az M/1-M/4. alkalmassági minimumkövetelmény körében előírásra kerülő szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 48 hónap): szélsőértékkel korrigált egyenes arányosítás

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 2600 Vác, Naszály út 8.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásban nem lehet AT, AV, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2)

bekezdésben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következett be.

Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint.

A kizáró okok igazolásának ellenőrzését AK két körben végzi:

1) Előzetes igazolás:

AT a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD űrlap benyújtásával köteles előzetesen

igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá.

Az EEKD-ban AT/közös AT-k, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatában benyújtott, kitöltött

űrlappal, a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állásást.

A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése és a Kr. 3. § alapján a közös AT-k, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek

képviseletében a nyilatkozatokat (így az EKKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

2) Igazolás:

Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: ajánlattevőnek, közös AT-k az előírt kizáró

okok fenn nem állását a Kr. 8. § és 10. § alapján kell igazolni, figyelemmel a Kr. 12. § - 16. §-ában foglaltakra.

A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az AT, az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKDt köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, AT-nek/közös

AT-knek a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

A Kr. 13. §-ában foglaltak szerint AT-nek/közös AT-knek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell

a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban).

Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz

csatolni. Az EKR-ben AK a KD között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját,

amelyet AT az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.

A nyilatkozatokkal, igazolásokkal kapcsolatban AK felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (11a), a Kr. 1. § (7) bekezdésekre.

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. Kr. 21. § (1) bekezdés alapján előírja az 1997. évi LXXVII. tv. (Étv.)

szerinti, tervezői tevékenységet végzők illetékes országos szakmai kamarai névjegyzékében való szerepelés

követelményét.

A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelniük vagy a

letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkezniük.

Ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek/személynek - az ajánlatba

benyújtandó EEKD-ben foglalt nyilatkozatával kell igazolnia, hogy az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel.

Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV.Rész „α:” szakaszát kell

kitöltenie, a további részeket nem. Alkalmasság igazolására - az ajánlatok Kbt. 69. §-(4)-(7) bekezdés szerinti bírálata során Ajánlatkérő felhívására benyújtandó

igazolások: MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplők esetén az építési beruházáshoz kapcs. tervezői vagy mérnöki

szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara névjegyzékének adatait az ajánlatkérő ellenőrzi. Nem

MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplőnek az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai

tagságról szóló igazolást kell benyújtani.

A 322/2015. (X.30.) Kr. 8. § (2) bek. alapján ajánlatkérő előírja, hogy nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek nyertessége

esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó. tervezői vagy mérnöki

szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

Ajánlattevő alkalmatlan, ha az építési beruházáshoz kapcs. tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos

szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, vagy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés

szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy

szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

P/1 Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja

alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania a cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító ajánlati felhívás feladását megelőző 3

mérleg-fordulónappal lezárt üzlet évre vonatkozó teljes, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az

ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P/1 pontban foglalt alkalmassági

követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha ajánlattevő, vagy kapacitás szervezet bevonása esetén a kapacitás nyújtóként bevont

gazdasági szereplő meghatalmazásával az ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α

pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1 Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti

évre vonatkozó teljes, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem éri el a 90 000 000,- HUF összeget.

Műszaki és szakmai képességek:

Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés és 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek - adott esetben kapacitást

nyújtó szervezetnek/személynek - az EEKD (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági

követelményeknek. Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az érintett gazdasági

szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV. Rész „α: szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. Az EEKD-t a közös

ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

M/1-M/4. Ajánlattevő csatolja a 321/2015.(X. 30.) Korm.rendelet 21.§ (3) bek. b) pontja alapján annak a szakembernek a megnevezését, végzettsége, illetve képzettsége, szakmai tapasztalata ismertetését, akit szakemberként be kíván vonni a teljesítésbe, valamint nyilatkozni szükséges, hogy milyen pozícióra kívánja igénybe venni a megnevezett szakembert (szervezetet).

Csatolandó dokumentumok a szakember esetében:

- a szakember (szervezet) által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, és

a) amennyiben a bemutatott szakember rendelkezik az előírt jogosultsággal, akkor az ajánlatban meg kell adni az érvényes jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartási számot és jogosultság megszerzésének időpontját, valamint a jogosultságot nyilvántartó kamarai honlap pontos elérhetőségi útvonalát és a névjegyzékben szereplést az ajánlatkérő ellenőrzi,

b) amennyiben a bemutatott szakember nem rendelkezik az előírt jogosultsággal, akkor csatolandó a szakember által aláírt szakmai önéletrajz olyan formában és tartalommal (év/hónap bontásban, a konkrét végzett tevékenység megjelölésével), hogy abból az előírt alkalmassági követelmény megléte egyértelműen megállapítható legyen és csatolandó a szakember felsőfokú végzettségét érvényesen és hatályosan igazoló dokumentum másolati példánya.

- a szakember bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra és adott esetben milyen jogosultsága van;

A minimumkövetelmény szerint időtartamban megállapított szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként. Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lenni az alkalmassági követelményeknek való megfelelés.

Felhívjuk a tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a szakember vonatkozásában értékelendő többlettapasztalatot ajánlanak meg, és a bemutatni kívánt szakember nevét az ajánlatban elmulasztja feltüntetni, úgy az a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

M/5.

A Kbt. 67. § (1) bekezdésben foglaltak alapján ajánlattevő köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés előzetes igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlattevőnek elegendő a formanyomtatvány IV. részének α részét kitöltenie. Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben szerződésszerűen teljesített közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásmegrendeléshez kapcsolódó igazolás/referencianyilatkozat benyújtásával, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) a) pontjára illetve az (3a) a) pontjára, a 21/A. § és a 22. § (2) bekezdése alapján legalább az alábbi tartalommal: - a szolgáltatás tárgyának rövid leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek valómegfelelés megállapítható legyen, - a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év-hónap-nap), - a szerződést kötő másik fél, - a szállítás tárgya, - valamint mennyisége, - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, azonban az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat is figyelembe veszi az alkalmasság igazolása során.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti -É - vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal bír. Ajánlatkérő a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlat vonatkozásában elfogadja az egyenértékű végzettségeket is.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti -T - vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal bír. Ajánlatkérő a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlat vonatkozásában elfogadja az egyenértékű végzettségeket is.

M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti -G - vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal bír. Ajánlatkérő a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlat vonatkozásában elfogadja az egyenértékű végzettségeket is.

M/4. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti -V - vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal bír. Ajánlatkérő a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlat vonatkozásában elfogadja az egyenértékű végzettségeket is.

M/5.Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (azaz 36 hónapban, a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) az előírásoknak, valamint a szerződésnek megfelelően teljesített legalább 1 db olyan referenciával, mely olyan szerződés(ek)ből származik, melynek keretében legalább 1500 m2 nagyságú, közel nulla energiaigényű épület generáltervezése történt. Ajánlatkérő lehetővé teszi több szerződéssel történő teljesítéssel az M/5 alkalmassági követelmény igazolását.

A Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmasság alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására támaszkodik.

Az ajánlathoz csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, előszerződéses vagy más formában vállalt kötelezetségvállalását tartalmazó okiratot , amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdésében foglaltakra, miszerint építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, 21. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 21. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.

Információk egy adott szakmáról: Services
A vonatkozó jogszabályi vagy szabályozási rendelkezésekre való hivatkozás:

az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. számú

melléklete

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Az ajánlattétel, szerződés és kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).

Ajánlatkérő a fizetési kötelezettségeit a Kbt. 135. §-ában, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32/A. §-ban, és a Ptk. 6:130. § (1)-(2)

bekezdésében foglaltak megfelelő alkalmazásával teljesíti a szerződéstervezetben foglaltak szerint. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a

Kbt. 27/A.§-ára. Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155. §-ában, illetve a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvényben

foglaltak alkalmazandók.

Jótállás: 12 hónap.

Nyertes ajánlattevőnek minimum 100 000 000,- HUF/év és 50 000 000 HUF/káresemény értékben megkötött, tervezési munkákra

vonatkozó felelősségbiztosítási szerződéssel kell rendelkeznie a szerződéskötés időpontjára, vagy amennyiben a feltételes eljárásban előírt feltétel a szerződés megkötését követőn következik be, úgy a szerződés hatálybalépését követő ötödik napig. Annak hiánya a nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, mely esetben Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § -ra.

Ajánlatkérő nem biztosít előleget.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 14:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2022-03-03 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 16:00
Hely: Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik.
További információk:

Az ajánlattételi határidőig elektronikusan beérkezett ajánlatok bontását az EKR automatikusan, az ajánlattételi határidő lejártát

követően 2 órával később kezdi meg. A bontás szabályait a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKR rendelet) 15. §-a és a Kbt. 68. §-a

tartalmazza.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Az M/1 alkalmassági minimumkövetelmény körében előírásra kerülő szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai minimumtapasztalatán felüli többlettapasztalata (hónapban megadva max.48 hó)
Minőségi kritérium (súlyozás): 12.5
Minőségi kritérium (név): Az M/2 alkalmassági minimumkövetelmény körében előírásra kerülő szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai minimumtapasztalatán felüli többlettapasztalata (hónapban megadva max.48 hó)
Az M/3 alkalmassági minimumkövetelmény körében előírásra kerülő szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai minimumtapasztalatán felüli többlettapasztalata (hónapban megadva max.48 hó)
Az M/4 alkalmassági minimumkövetelmény körében előírásra kerülő szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai minimumtapasztalatán felüli többlettapasztalata (hónapban megadva max.48 hó)
Ár (súlyozás): 50

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 15832221113
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Nyiri Csaba
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001311772021/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1. A részekre történő ajánlattételt Ajánlatkérő (AK) nem biztosítja, figyelemmel arra a tényre, hogy a közbeszerzés tárgyát képező

feladatok szakmailag és gazdaságilag összefüggenek, egységes műszaki koncepció, színvonal megvalósítását célozzák, bizonyos

esetekben egymásra épülő műszaki elemeket tartalmaznak. Ezen túl a költségtakarékossági, gazdaságossági indokok is a

részajánlattétel mellőzését kívánják meg.

2. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 40. § alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő. Az eljárásban való részvétel

előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció.

3. Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül, az ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani. A nyilatkozatok EKR-n való benyújtásának elektronikus formájáról a Kbt. 41/A. § rendelkezik. Ajánlatkérő a Kbt. 41/B.§ alapján az ajánlatban csatolmányként benyújtott dokumentumok tekintetében .pdf formátumot írja elő, eltérni csak abban az esetben lehet ahol Ajánlatkérő azt kifejezetten előírta. 4. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 5. A közös ajánlattevőknek csatolniuk kell a közös ajánlattételi megállapodást a Kbt. 35. §-ának és a közbeszerzési dokumentumok figyelembe vételével. 6. Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot, melyet az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével kell megtenni. 7. A Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pont és a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozatot az ajánlatnak tartalmazni kell (nemleges nyilatkozat is szükséges) melyet az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével kell megtenni. 8. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 13/2021. (XI.29.) MvM rend. alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi. 9. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha a dokumentum nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt Ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni, a KD-ban és a Kbt. 47.§ (2) bekezdésben meghatározottak szerint. 10. A követelmények részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 11. Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban meghatározott 2 hónap alatt 60 napot ért. 12. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak. 13. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: - az ajánlatot aláíró és/ vagy az ajánlatban bármely nyilatkozatot tevő, meghatalmazást adó, kötelezettségetvállaló stb. cégjegyzésre jogosult személy(ek ) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § szerinti aláírás-mintáját, amennyiben a letelepedés helye szerinti jogrendszer ezeket nem ismeri, úgy ezekkel egyenértékű dokumentumokat. Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását/szignómintáját is. 14. EKR üzemzavara esetén az EKR r.16-17. §-ában és 22. §-ában foglaltak az irányadóak. 15. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdés alapján tartalmaznia kell a felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) szerinti tartalommal, EKR űrlap formátumban.

További információk

16. Ajánlattevők szakmai ajánlatot kötelesek benyújtani a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 9. § (1) bek. szerint. 17. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, időpont: Az ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítőben történő megjelenését követő 8. munkanapján 09:00, Helyszín: 2600 Vác, Naszály út 8.

18. Jelen közb. elj. feltételes eljárás, a Kbt. 53.§ (6) alapján. AK rögzíti, hogy élni kíván a Kbt.135.§ (12)-ben foglaltak előírásával, azaz feltételes közb. esetén az AK jogosult az elj.t megindító felhívásban megjelölni azon feltételt, amelytől a közb. eredményességét függővé tette, a közb. elj. eredményeként megkötendő szerz. hatálybalépését felfüggesztő feltételként is kikötni.

Ajánlatkérő a támogatási kérelmet nyújtott be, amelynek el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat.

19. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Nyiri Csaba, lajstromszám:00289

20. Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg.

21. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésében foglaltak alapján a közbeszerzési eljárásban való részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához, illetve a közbeszerzési eljárás keretében létrejövő szerződés teljesítése során nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a nyertes ajánlattevő(k)től.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148. § szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2022/S 025-062097 (2022-01-31)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2022-10-13)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 87 650 250 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-10-13 📅
Közzététel dátuma: 2022-10-18 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 201-572547
Hirdetményre hivatkozik: 2022/S 025-062097
HL-S szám: 201

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2022-09-29 📅
Név: Kulcsár Építészstúdió Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 29183740242
Postacím: Rózsalevél Utca 51.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1164
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 302418748 📞
E-mail: janoskulcsar@kulcsarstudio.hu 📧
Internetcím: http://www.kulcsarstudio.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 87 650 250 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 13

Hivatkozás
További információk

A nyertes ajánlattevő:

Kulcsár Építészstúdió Kft., Magyarország 1164 Budapest, Rózsalevél Utca 51., 29183740242

Ajánlattevők:

Kulcsár Építészstúdió Kft., Magyarország 1164 Budapest, Rózsalevél Utca 51, 29183740242

Masszi Építész Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 7625 Pécs, Aradi Vértanúk Útja 8, 23023851202

TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2800 Tatabánya, Bakony Utca 1/1., 11474762211

Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1143 Budapest, Stefánia Út 81., 14541744242

Buildext Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1027 Budapest, Horvát Utca 14-24 ,14611098241

MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft., Magyarország 1125 Budapest, Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1. ,13079909243

LAAR Invest Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2600 Vác, Papvölgy Dűlő 34/0003., 14918278213

Valid Solution Kft, Magyarország 1138 Budapest, Madarász Viktor Utca 47-49. 1. ép. 2. em., 14939710241

MAGYAR ENERGIA CENTRUM Projektfejlesztő és Koordinációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1223 Budapest, Nagytétényi Út 190 B. ép. 1. em. 2., 22743831243

VASSCOGENPLAN KFT, Magyarország 4220 Hajdúböszörmény, Táncsics Körút 56., 23563498209

Perfektum Építész Kft., Magyarország 1036 Budapest, Perc Utca 2., 26295464241

Puhl és Dajka Építész Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2000 Szentendre, Bartók Béla Utca 24., 10725591213

KREATÍV MAGYAR MÉRNÖK TANÁCSADÓ KFT, Magyarország 1138 Budapest, Faludi Utca 3., 25090235241

Forrás: OJS 2022/S 201-572547 (2022-10-13)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-08-01)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Központi Tanműhely épület tervezés
Hivatkozási szám: EKR001311772021
Rövid leírás:

Szerződés típusa: Szolgáltatások
Termékek/szolgáltatások: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 87 650 250 HUF 💰
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: Reformtámogató program (a reformösztönző eszközt és a konvergenciatámogató eszközt is beleértve) (2021/2027)
Az uniós alapok azonosítója: („XIX. Uniós Fejlesztések fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok, 10. Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) alcím”
Leírás
Belső azonosító: EKR001311772021/1
A beszerzés leírása:

A tervezett épületben átfogó, központi tanműhely fejlesztés megvalósítása. A fejlesztéssel elérni kívánt célok: • A flexibilis és konvertálható tudást és tanulási képességeket 21. századi környezetben adhassuk át a jövő nemzedékének. • A megváltozott munkaképességűek számára átképzési lehetőséget, támogató oktatási környezetet szeretnénk biztosítani. • A centrum iskoláinak új műhelyek és új laborok épüljenek, melyek hatékonyabban kiszolgálják a színvonalas oktatás követelményeit, megfeleljenek az Ipar 4.0 elvárásainak. • Helyet biztosítsunk a következő ágazatok és szakmák tanműhelyi és laborfeladatellátásának, valamint a vizsgáztatásának: villamosipar és elektronika, gépészet, informatika, gazdálkodás és menedzsment, turisztika, turizmus-vendéglátás, kreatív, szépészet, közlekedés és szállítmányozás, specializált gép- és járműgyártás. • Kiemelt szerepet kap a megújuló energiaforrások hasznosítása, amelyet az épületgépészetben és az okos otthon koncepcióban interaktív módon kívánunk bemutatni a tanulók számára. • A közösségi terek kialakításánál fontos szempont a vonzó iskolai környezet megjelenítésére. • Az új komplexum feleljen meg a legkorszerűbb „zöld beruházásnak”. • Az új beruházással támogatni szeretnénk hálózaton belül a teljes digitális átalakulást, megfelelve a kor kihívásainak. A tervezési terület jelenleg két helyrajzi számot foglal magába, melyek összevonása Vác Város Földhivatalánál folyamatban van. Az építési engedély építéshatósághoz történő benyújtása csak az összevonás után lehetséges. A tervezési terület a Helyi Építési Szabályozás szerint két építési övezetet foglal magába (bővebben lásd a HÉSZ-t), melyet a tervezésnél figyelembe kell venni. A tervezés folyamán Vác Város Főépítészével egyeztetni szükséges, az építési engedélyezési eljárás megindítása előtt a terveket jóvá kell hagyatni a helyi tervtanáccsal. A tervezés során figyelembe kell venni a volt KAEV csarnok telekhatáron álló, megmaradó és felhasználandó épületrészét, valamint a felújított Digitális Közösségi Alkotóműhely és autószerelő műhely épületét is. A meglévő állapotot a tervezés megkezdése előtt a tervezőnek fel kell mérni. A telek közművesített, az elektromos hálózat bővítése előreláthatóan szükséges. A nyertes ajánlattevőt megillető vállalkozási díj átalánydíj, amely tartalmazza a nyertes ajánlattevő Szerződésben vállalt feladatainak teljesítésével kapcsolatosan felmerült valamennyi költséget, járulékot és hatósági, szakhatósági díjat, illetéket. Ajánlatkérő egy 4100 nettó m2-es, földszint + két szintes, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szerinti közel nulla energiaigényű épület tervezését várja a nyertes ajánlattevőtől.

A beszerzés leírása

A tervezett épületben átfogó, központi tanműhely fejlesztés megvalósítása.
A fejlesztéssel elérni kívánt célok:
• A flexibilis és konvertálható tudást és tanulási képességeket 21. századi környezetben adhassuk át a jövő nemzedékének.
• A megváltozott munkaképességűek számára átképzési lehetőséget, támogató oktatási környezetet szeretnénk biztosítani.
• A centrum iskoláinak új műhelyek és új laborok épüljenek, melyek hatékonyabban kiszolgálják a színvonalas oktatás követelményeit, megfeleljenek az Ipar 4.0 elvárásainak.
• Helyet biztosítsunk a következő ágazatok és szakmák tanműhelyi és laborfeladatellátásának, valamint a vizsgáztatásának: villamosipar és elektronika, gépészet, informatika, gazdálkodás és menedzsment, turisztika, turizmus-vendéglátás, kreatív, szépészet, közlekedés és szállítmányozás, specializált gép- és járműgyártás.
• Kiemelt szerepet kap a megújuló energiaforrások hasznosítása, amelyet az épületgépészetben és az okos otthon koncepcióban interaktív módon kívánunk bemutatni a tanulók számára.
• A közösségi terek kialakításánál fontos szempont a vonzó iskolai környezet megjelenítésére.
• Az új komplexum feleljen meg a legkorszerűbb „zöld beruházásnak”.
• Az új beruházással támogatni szeretnénk hálózaton belül a teljes digitális átalakulást, megfelelve a kor kihívásainak.

A tervezési terület jelenleg két helyrajzi számot foglal magába, melyek összevonása Vác Város Földhivatalánál folyamatban van. Az építési engedély építéshatósághoz történő benyújtása csak az összevonás után lehetséges.
A tervezési terület a Helyi Építési Szabályozás szerint két építési övezetet foglal magába (bővebben lásd a HÉSZ-t), melyet a tervezésnél figyelembe kell venni.
A tervezés folyamán Vác Város Főépítészével egyeztetni szükséges, az építési engedélyezési eljárás megindítása előtt a terveket jóvá kell hagyatni a helyi tervtanáccsal.
A tervezés során figyelembe kell venni a volt KAEV csarnok telekhatáron álló, megmaradó és felhasználandó épületrészét, valamint a felújított Digitális Közösségi Alkotóműhely és autószerelő műhely épületét is. A meglévő állapotot a tervezés megkezdése előtt a tervezőnek fel kell mérni.
A telek közművesített, az elektromos hálózat bővítése előreláthatóan szükséges.

A nyertes ajánlattevőt megillető vállalkozási díj átalánydíj, amely tartalmazza a nyertes ajánlattevő Szerződésben vállalt feladatainak teljesítésével kapcsolatosan felmerült valamennyi költséget, járulékot és hatósági, szakhatósági díjat, illetéket.

Ajánlatkérő egy 4100 nettó m2-es, földszint + két szintes, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szerinti közel nulla energiaigényű épület tervezését várja a nyertes ajánlattevőtől.

További információk:

Termékek/szolgáltatások: Építészeti és ezzel kapcsolatos szolgáltatások 📦
További termékek/szolgáltatások: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 📦
Időtartam: 5 hónap
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: EKR001311772021
A szerződés megkötésének időpontja: 2022-09-29 📅
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 87 650 250 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR001311772021/7164
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: Kulcsár Építészstúdió Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 29183740242
Postacím: Rózsalevél Utca 51.
Postai irányítószám: 1164
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: janoskulcsar@kulcsarstudio.hu 📧
Telefon: +36 302418748 📞
URL: https://www.kulcsarstudio.hu 🌏

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Váci Szakképzési Centrum
Nemzeti nyilvántartási szám: 15832221113
Postacím: Naszály Út 8.
Postai irányítószám: 2600
Postai város: Vác
Régió: Pest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Nyiri Csaba
E-mail: kozbeszerzes@nyirilaw.hu 📧
Telefon: +36 13977447 📞
Fax: +36 13977447 📠
URL: https://www.vszc.hu/ 🌏
Csoportvezető ✅

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190-2-41
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): Kbt. 148. § szerint.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

2.1. A tervezési szerződés nem tartalmazza a műszaki tervekhez tartozó BIM modell elkészítését, figyelemmel arra, hogy a közbeszerzési eljárás megindításakor hatályos jogszabályok nem írták azt elő. A 2023. november 9. napján hatályba lépett, az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény 38. § (1) bekezdése alapján „Az uniós közbeszerzési értékhatárt elérő vagy meghaladó becsült értékű beruházások esetében az építtető köteles előírni az építményinformációs modell (BIM) alapú műszaki megvalósítás rendszerének a beruházás teljes életciklusában - beleértve a tervezést is - történő alkalmazását.” Fentiekre tekintettel jelen szerződésmódosítás 3.1-3-3. pontjaira Felek a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdései szerinti jogalapot alkalmazzák. 2.2. Felek jelen szerződésmódosítás 3.4-3.5. pontjaira, figyelemmel azok nem lényeges mivoltára, a Kbt. 141. § (6) bekezdését alkalmazzák.

A változtatás fő oka: other
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:

3.1. Alapszerződés 2. pont módosítása: Eredeti szöveg: 2. Jelen Szerződés alapján Megrendelő megrendeli, Tervező vállalja a „A Váci Szakképzési Centrum vagyonkezelésében álló ingatlanon Központi Tanműhely épület építési engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése” tárgyú tervezési feladat (a továbbiakban: Tervezési feladat) megvalósítását és a tervdokumentációk átadását a közbeszerzési eljárásban előírt feltételek és Tervező ajánlata szerint. Az Alapszerződés 2. pontja Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul: 2. Jelen Szerződés alapján Megrendelő megrendeli, Tervező vállalja a „A Váci Szakképzési Centrum vagyonkezelésében álló ingatlanon Központi Tanműhely épület építési engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése” tárgyú tervezési feladat (a továbbiakban: Tervezési feladat) megvalósítását és a tervdokumentációk átadását a közbeszerzési eljárásban előírt feltételek, a szerződésmódosítás és Tervező ajánlata szerint. A szerződésmódosítás keretében meghatározott feladat teljesítési határideje a kiviteli tervdokumentáció digitális átadásának határideje. 3.2. Alapszerződés 34. pont módosítása: Eredeti szöveg: 34. Tervezőt a jelen Szerződésben meghatározott feladatok maradéktalan és szerződésszerű teljesítésért, valamint a jelen Szerződés alapján a kivitelezési tervdokumentáció tekintetében Megrendelőnek biztosított felhasználási jogok ellenértékeként összesen 87.650.250,- Ft, azaz nyolcvanhétmillió-hatszázötvenezer-kétszázötven forint + az adófizetési kötelezettség keletkezésének napján érvényes ÁFA összegű Díj illeti meg az alábbiak szerint: Az Alapszerződés 34. pontja Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul: 34. Tervezőt a jelen Szerződésben meghatározott feladatok maradéktalan és szerződésszerű teljesítésért, valamint a jelen Szerződés alapján a kivitelezési tervdokumentáció tekintetében Megrendelőnek biztosított felhasználási jogok ellenértékeként összesen 96.210.250,- Ft, azaz kilencvenhatmillió-kétszáztízezer-kétszázötven forint + az adófizetési kötelezettség keletkezésének napján érvényes ÁFA összegű Díj illeti meg az alábbiak szerint: 3.3. Alapszerződés 35. pont módosítása: Eredeti szöveg: 35. Tervező jelen pontban meghatározott Díj tekintetében 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult: Fizetési ütemezés: Beadott építési engedélyes tervdokumentáció: Kiviteli tervdokumentáció digitális átadása: 40% 60% 35.060.100 Ft 52.590.150 Ft Tervező részszámláit a Szerződésben meghatározott ütemezés szerinti szerződésszerű teljesítését és Megrendelő általi elfogadását követően, a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolás alapján nyújthatja be. Az Alapszerződés 35. pontja Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul: 35. Tervező jelen pontban meghatározott Díj tekintetében 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult: Fizetési ütemezés: Beadott építési engedélyes tervdokumentáció: Kiviteli tervdokumentáció és BIM modell digitális átadása: 36,44 % 63,56 % 35.060.100,- Ft 61.150.150,- Ft Tervező részszámláit a Szerződésben meghatározott ütemezés szerinti szerződésszerű teljesítését és Megrendelő általi elfogadását követően, a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolás alapján nyújthatja be. 3.4. Alapszerződés 41. pont módosítása: Eredeti szöveg: 41. Megrendelő a 40. pontban meghatározottak szerint kiállított számla ellenértékét annak kiállítási időpontjától számított 60 (hatvan) napos fizetési határidővel a Tervező Budapest Bank Zrt.-nél vezetett 10102237-47480300-01000007 számú bankszámlájára történő átutalással, forintban fizeti meg. Az Alapszerződés 41. pontja Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul: 41. Megrendelő a 40. pontban meghatározottak szerint kiállított számla ellenértékét annak kiállítási időpontjától számított 60 (hatvan) napos fizetési határidővel a Tervező 10300002-13339126-00014908 számú bankszámlájára történő átutalással, forintban fizeti meg 10032000-00335182-06070018 számú RRF számlájáról. 3.5. Alapszerződés „Megrendelői adatainak” módosítása: Eredeti szöveg: Bankszámlaszám: 10032000-00335182-00000000 Az Alapszerződés „Megrendelői adatai” Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul: Bankszámlaszám: 10032000-00335182-06070018 A fenti módosítás indoka, hogy a támogatási szerződés 2023. 11.21. napján került megkötésre, és a jelen szerződésmódosításban szereplő bankszámlaszám a közbeszerzési eljárás megindításakor (2022. január 31.) még nem létezett, így Megrendelő akkor az „általános” bankszámlaszámát kényszerült feltüntetni.

Szöveg

3.1. Alapszerződés 2. pont módosítása:

Eredeti szöveg:
2. Jelen Szerződés alapján Megrendelő megrendeli, Tervező vállalja a „A Váci Szakképzési Centrum vagyonkezelésében álló ingatlanon Központi Tanműhely épület építési engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése” tárgyú tervezési feladat (a továbbiakban: Tervezési feladat) megvalósítását és a tervdokumentációk átadását a közbeszerzési eljárásban előírt feltételek és Tervező ajánlata szerint.

Az Alapszerződés 2. pontja Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:
2. Jelen Szerződés alapján Megrendelő megrendeli, Tervező vállalja a „A Váci Szakképzési Centrum vagyonkezelésében álló ingatlanon Központi Tanműhely épület építési engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése” tárgyú tervezési feladat (a továbbiakban: Tervezési feladat) megvalósítását és a tervdokumentációk átadását a közbeszerzési eljárásban előírt feltételek, a szerződésmódosítás és Tervező ajánlata szerint.
A szerződésmódosítás keretében meghatározott feladat teljesítési határideje a kiviteli tervdokumentáció digitális átadásának határideje.

3.2. Alapszerződés 34. pont módosítása:

Eredeti szöveg:

34. Tervezőt a jelen Szerződésben meghatározott feladatok maradéktalan és szerződésszerű teljesítésért, valamint a jelen Szerződés alapján a kivitelezési tervdokumentáció tekintetében Megrendelőnek biztosított felhasználási jogok ellenértékeként összesen 87.650.250,- Ft, azaz nyolcvanhétmillió-hatszázötvenezer-kétszázötven forint + az adófizetési kötelezettség keletkezésének napján érvényes ÁFA összegű Díj illeti meg az alábbiak szerint:

Az Alapszerződés 34. pontja Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:
34. Tervezőt a jelen Szerződésben meghatározott feladatok maradéktalan és szerződésszerű teljesítésért, valamint a jelen Szerződés alapján a kivitelezési tervdokumentáció tekintetében Megrendelőnek biztosított felhasználási jogok ellenértékeként összesen 96.210.250,- Ft, azaz kilencvenhatmillió-kétszáztízezer-kétszázötven forint + az adófizetési kötelezettség keletkezésének napján érvényes ÁFA összegű Díj illeti meg az alábbiak szerint:

3.3. Alapszerződés 35. pont módosítása:

Eredeti szöveg:

35. Tervező jelen pontban meghatározott Díj tekintetében 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult:

Fizetési ütemezés:

Beadott építési engedélyes tervdokumentáció:

Kiviteli tervdokumentáció digitális átadása:

40%

60%

35.060.100 Ft

52.590.150 Ft

Tervező részszámláit a Szerződésben meghatározott ütemezés szerinti szerződésszerű teljesítését és Megrendelő általi elfogadását követően, a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolás alapján nyújthatja be.

Az Alapszerződés 35. pontja Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:

35. Tervező jelen pontban meghatározott Díj tekintetében 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult:

Fizetési ütemezés:

Beadott építési engedélyes tervdokumentáció:

Kiviteli tervdokumentáció és BIM modell digitális átadása:

36,44 %

63,56 %

35.060.100,- Ft

61.150.150,- Ft

Tervező részszámláit a Szerződésben meghatározott ütemezés szerinti szerződésszerű teljesítését és Megrendelő általi elfogadását követően, a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolás alapján nyújthatja be.

3.4. Alapszerződés 41. pont módosítása:

Eredeti szöveg:

41. Megrendelő a 40. pontban meghatározottak szerint kiállított számla ellenértékét annak kiállítási időpontjától számított 60 (hatvan) napos fizetési határidővel a Tervező Budapest Bank Zrt.-nél vezetett 10102237-47480300-01000007 számú bankszámlájára történő átutalással, forintban fizeti meg.

Az Alapszerződés 41. pontja Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:

41. Megrendelő a 40. pontban meghatározottak szerint kiállított számla ellenértékét annak kiállítási időpontjától számított 60 (hatvan) napos fizetési határidővel a Tervező 10300002-13339126-00014908 számú bankszámlájára történő átutalással, forintban fizeti meg 10032000-00335182-06070018 számú RRF számlájáról.

3.5. Alapszerződés „Megrendelői adatainak” módosítása:

Eredeti szöveg:

Bankszámlaszám: 10032000-00335182-00000000

Az Alapszerződés „Megrendelői adatai” Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:

Bankszámlaszám: 10032000-00335182-06070018

A fenti módosítás indoka, hogy a támogatási szerződés 2023. 11.21. napján került megkötésre, és a jelen szerződésmódosításban szereplő bankszámlaszám a közbeszerzési eljárás megindításakor (2022. január 31.) még nem létezett, így Megrendelő akkor az „általános” bankszámlaszámát kényszerült feltüntetni.

Forrás: OJS 2024/S 150-465677 (2024-08-01)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások (>20 új beszerzések)

Építészeti és ezzel kapcsolatos szolgáltatások (9)

Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások (6)