Közvilágítás karbantartása | Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Dátum	Dokumentum
2022-02-15	Ajánlati felhívás
2022-05-05	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Rövid leírás

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (BMJVÖ) felelősségi körébe tartozó közvilágítás jellemző adatai 2021.10.31-i állapot:
1. közvilágítási lámpatestek száma összesen: 11 420 db (1. sz. melléklet, lámpatest nyilvántartás, 2021.10.31-i állapot)
Tulajdoni arányok --- Magyar Állam tulajdonában (NIF Zrt., Magyar Közút Nonprofit Zrt., db) lévő, BMJVÖ üzemeltetési felelőssége (A) ---- BMJVÖ tulajdonában (B) (db)
Hagyományos lámpatest 73 (A) 553 (B)
LED-es lámpatest 408 (A) 10 386 (B)
Összesen: 481 (A) 10 939 (B)
Mindösszesen: 11 420
2. A tisztán közvilágítás célját szolgáló hálózati elemek (2. sz. melléklet, hálózati elemek kimutatása, 2021.10.31-i állapot):
BMJVÖ tulajdonú önálló légvezetékes közvilágítási hálózat: 10 960,58 fm
BMJVÖ tulajdonú földkábeles közvilágítási hálózat: 22 714,1 fm
MVM cégcsoport tulajdonában lévő földkábeles közvilágítási hálózat: 163 622 fm
Magyar Állam tulajdonában (BMJVÖ üzemeltetési felelőssége) lévő földkábeles közvilágítási hálózat: 5 206 fm
A Vállalkozó főbb kötelezettségei:
- A teljes közvilágítási hálózat, tér- és díszvilágítási berendezések elemeit üzemelteti és kötelezettséget vállal arra, hogy üzemeltetéskor folyamatos üzemkészséget biztosít.
- Fogadnia és rögzítenie kell BMJVÖ általi, a saját hibafelderítési és harmadik személy (pl. lakosság) közvilágítási hibabejelentéseit a szerződésben rögzített élőhangos, élőszemélyes telefonszámon és elektronikus formában egyaránt, napi 24 órában.
- Tevékenységéről havi és éves beszámolót küld BMJVÖ részére az előírt tartalommal.
- Köteles évente egy alkalommal (tárgyév augusztus 31-ig) bejárni a teljes közvilágítási hálózatot, saját hibafelderítést végeznie.
- Elhárítja a közvilágítási elemek, berendezések hibáit, rendszeres üzemeltetést végez az előírásoknak és a szolgáltatási minőségjellemzőknek megfelelően (3. sz. melléklet, Szolgáltatási minőségjellemzők).
- Üzemelteti, karbantartja, javítja és szükség esetén cseréli a hagyományos és led-es lámpatesteket, tartószerkezeti és hálózati elemeket.
- Elhárítja, javítja napi 24 órában a városi közvilágítási hálózatot ért káresemények (szándékos rongálás, elemi kár, közúti baleset) következtében keletkezett károkat, rendőrségi feljelentést tesz, közreműködik a kár megtéríttetésében.
- A beépített elemek üzemeltetési és karbantartási tevékenységének elvégzéséhez szükséges, BMJVÖ szervezésében megtartott gyártói oktatásokon dokumentáltan köteles részt venni, a gyártói elvárásoknak megfelelő üzemeltetési feladatokat végrehajtani.
- Owlet IoT rendszer felügyelete.
- Amennyiben az MVM cégcsoport felelősségi körébe tartozó elem meghibásodása okozza a közvilágítás kiesését, úgy azt haladéktalanul jelzi a hálózati elem tulajdonosának, üzemeltetőjének és adott esetben együttműködik a hiba kijavításában.
- A városi közvilágítási hálózat fejlesztésével járó (önkormányzati, állami és egyéb fejlesztések), szaktervezők által készített kiviteli tervekkel kapcsolatban 30 napon belül kialakítja szakmai-üzemeltetői állásfoglalását, véleményezi azokat.
- Köteles részt venni a városi közvilágítási hálózat fejlesztésével járó (önkormányzati, állami és egyéb fejlesztések) munkaterület átadás-átvételi, műszaki átadás-átvételi és garanciális felülvizsgálati eljárásain, ahol kialakítja üzemeltetői-műszaki-szakmai állásfoglalását az elkészült létesítmény kivitelezésével és üzemeltetésével kapcsolatban.
- Amennyiben szükséges, úgy üzemeltetési tevékenységének végzéséhez üzemviteli megállapodást köt az MVM cégcsoport illetékes szervezetével(ivel) a mindekor érvényes üzletszabályzat szerint.
- Rendelkeznie kell a szerződés érvényességi ideje alatt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályzási Hivatal által kiadott Közvilágítás üzemeltetési Engedéllyel Békéscsaba település vonatkozásában (szerződés 5. sz. melléklete).
A feladat részletesebb leírása (karakterkorlátozás miatt) az EKR rendszerben a közbeszerzési dokumentumok alatt feltöltött dokumentumokban található.

A beszerzés leírása

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (BMJVÖ) felelősségi körébe tartozó közvilágítás jellemző adatai 2021.10.31-i állapot:
1. közvilágítási lámpatestek száma összesen: 11 420 db (1. sz. melléklet, lámpatest nyilvántartás, 2021.10.31-i állapot)
Tulajdoni arányok --- Magyar Állam tulajdonában (NIF Zrt., Magyar Közút Nonprofit Zrt., db) lévő, BMJVÖ üzemeltetési felelőssége (A) ---- BMJVÖ tulajdonában (B) (db)
Hagyományos lámpatest 73 (A) 553 (B)
LED-es lámpatest 408 (A) 10 386 (B)
Összesen: 481 (A) 10 939 (B)
Mindösszesen: 11 420
2. A tisztán közvilágítás célját szolgáló hálózati elemek (2. sz. melléklet, hálózati elemek kimutatása, 2021.10.31-i állapot):
BMJVÖ tulajdonú önálló légvezetékes közvilágítási hálózat: 10 960,58 fm
BMJVÖ tulajdonú földkábeles közvilágítási hálózat: 22 714,1 fm
MVM cégcsoport tulajdonában lévő földkábeles közvilágítási hálózat: 163 622 fm
Magyar Állam tulajdonában (BMJVÖ üzemeltetési felelőssége) lévő földkábeles közvilágítási hálózat: 5 206 fm
A Vállalkozó főbb kötelezettségei:
- A teljes közvilágítási hálózat, tér- és díszvilágítási berendezések elemeit üzemelteti és kötelezettséget vállal arra, hogy üzemeltetéskor folyamatos üzemkészséget biztosít.
- Fogadnia és rögzítenie kell BMJVÖ általi, a saját hibafelderítési és harmadik személy (pl. lakosság) közvilágítási hibabejelentéseit a szerződésben rögzített élőhangos, élőszemélyes telefonszámon és elektronikus formában egyaránt, napi 24 órában.
- Tevékenységéről havi és éves beszámolót küld BMJVÖ részére az előírt tartalommal.
- Köteles évente egy alkalommal (tárgyév augusztus 31-ig) bejárni a teljes közvilágítási hálózatot, saját hibafelderítést végeznie.
- Elhárítja a közvilágítási elemek, berendezések hibáit, rendszeres üzemeltetést végez az előírásoknak és a szolgáltatási minőségjellemzőknek megfelelően (3. sz. melléklet, Szolgáltatási minőségjellemzők).
- Üzemelteti, karbantartja, javítja és szükség esetén cseréli a hagyományos és led-es lámpatesteket, tartószerkezeti és hálózati elemeket.
- Elhárítja, javítja napi 24 órában a városi közvilágítási hálózatot ért káresemények (szándékos rongálás, elemi kár, közúti baleset) következtében keletkezett károkat, rendőrségi feljelentést tesz, közreműködik a kár megtéríttetésében.
- A beépített elemek üzemeltetési és karbantartási tevékenységének elvégzéséhez szükséges, BMJVÖ szervezésében megtartott gyártói oktatásokon dokumentáltan köteles részt venni, a gyártói elvárásoknak megfelelő üzemeltetési feladatokat végrehajtani.
- Owlet IoT rendszer felügyelete.
- Amennyiben az MVM cégcsoport felelősségi körébe tartozó elem meghibásodása okozza a közvilágítás kiesését, úgy azt haladéktalanul jelzi a hálózati elem tulajdonosának, üzemeltetőjének és adott esetben együttműködik a hiba kijavításában.
- A városi közvilágítási hálózat fejlesztésével járó (önkormányzati, állami és egyéb fejlesztések), szaktervezők által készített kiviteli tervekkel kapcsolatban 30 napon belül kialakítja szakmai-üzemeltetői állásfoglalását, véleményezi azokat.
- Köteles részt venni a városi közvilágítási hálózat fejlesztésével járó (önkormányzati, állami és egyéb fejlesztések) munkaterület átadás-átvételi, műszaki átadás-átvételi és garanciális felülvizsgálati eljárásain, ahol kialakítja üzemeltetői-műszaki-szakmai állásfoglalását az elkészült létesítmény kivitelezésével és üzemeltetésével kapcsolatban.
- Amennyiben szükséges, úgy üzemeltetési tevékenységének végzéséhez üzemviteli megállapodást köt az MVM cégcsoport illetékes szervezetével(ivel) a mindekor érvényes üzletszabályzat szerint.
- Rendelkeznie kell a szerződés érvényességi ideje alatt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályzási Hivatal által kiadott Közvilágítás üzemeltetési Engedéllyel Békéscsaba település vonatkozásában (szerződés 5. sz. melléklete).
A feladat részletesebb leírása (karakterkorlátozás miatt) az EKR rendszerben a közbeszerzési dokumentumok alatt feltöltött dokumentumokban található.

További információk

II.2.5) Értékelési szempontok pontban az ajánlati ár alatt az ajánlatkérő a következőt érti: 2022. évre vonatkozó ajánlati ár (nettó Ft)
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek pont folytatása:
- Amennyiben a Vállalkozó részéről az évi egyszeri teljes közvilágítási hálózaton végzett bejárás, a saját hibafelderítés nem történik meg, akkor kötbért köteles fizetni, a kötbér mértéke az egy havi üzemeltetési és karbantartási díj nettó 5%-a, mivel a saját hibafelderítés hiányában nem tudja teljesíteni a lámpatestek, lámpabúrák folyamatos tisztítását, sérült vagy hiányzó lámpabúrák pótlását, cseréjét, az egyéb hiányzó elemek pótlását.
- A Vállalkozó ha nem teljesíti a szerződés időtartama alatt folyamatosan a lámpatestek, lámpabúrák tisztítását, sérült vagy hiányzó lámpabúrák pótlását, cseréjét, akkor kötbért köteles fizetni. A kötbér mértéke az egy havi üzemeltetési és karbantartási díj nettó 5%-a.
- A Vállalkozó, ha a kizárólag közvilágítási tartószerkezetek rozsdátlanítását a szerződés időtartama alatt a megadott határidőn belül (ha a lámpakar és oszlop felületének 15%-át meghaladja a korrózió mértéke, abban az esetben a festést tárgyéven belül el kell végeznie) nem végzi el (éves beszámolóban rögzítve), abban az esetben kötbért köteles fizetni. A kötbér mértéke az egy havi üzemeltetési és karbantartási díj nettó 5%-a.
- A Vállalkozó ha az évi (a kizárólag közvilágítási tartószerkezetek rozsdátlanításával és korrózióvédelmi festésével együtt számított) 30 db + ….. db kizárólag közvilágítási tartószerkezet esztétikai festését nem végzi el, abban az esetben kötbért köteles fizetni. A kötbér mértéke az egy havi üzemeltetési és karbantartási díj nettó 20%-a.
- A Vállalkozó, ha a bejelentett hibák feltárását és a javítások elvégzését nem a közvilágítási hálózat üzemszerű működési ideje alatt végzi, úgy a Vállalkozó köteles kötbért fizetni. A kötbér mértéke nettó 50 000,- Ft/alkalom.
Meghiúsulási kötbér:
Amennyiben a teljesítés a Vállalkozó felróható magatartása miatt meghiúsul, a Vállalkozó a meghiúsulás napjától számítva, a szerződés meghiúsulásának idején érvényes vállalkozói díj alapján számított, a szerződésből még hátralévő időtartamra vonatkozó, teljes nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles megfizetni és köteles a másik fél ezt meghaladó esetleges kárát is megtéríteni.
Teljesítési biztosíték:
A Vállalkozó köteles a Megrendelő számára feltétel nélküli, a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként kikötött biztosítékot nyújtani, amelynek mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás (a szerződés 3. pontjában rögzített éves díj) 5 %-a. A fenti biztosítéknak a szerződés hatálybalépését követően a szerződés teljesítésének elismeréséig kell rendelkezésre állnia. Ennek elmulasztása a szerződésnek a Megrendelő általi azonnali felmondását vonja maga után. A Vállalkozó a biztosítékot teljesítheti a Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontja szerint. Ezen biztosíték részben vagy egészben történő lehívására a Megrendelő akkor válik jogosulttá, ha a szerződéstől a Vállalkozó szerződésszegése miatt eláll, illetőleg azt emiatt felmondja, a szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható okból meghiúsul, vagy ha a szerződés valamely részét a Vállalkozó mulasztása miatt harmadik személlyel kell a Megrendelőnek elvégeztetnie, vagy ha a Vállalkozó nem szerződésszerűen vagy a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesít, illetőleg a Megrendelő kárigényét, kötbérigényét felszólításra nem fizeti meg.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, továbbá (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki a) a kizáró okok hatálya alá tartozik b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és a 3. § (3) és (5) bekezdései alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-o) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fenn nem állását a Korm. rendelet 1-8. § - kivéve a 8. § i) pont ib) alpontja -, 10. § - kivéve 10. § g) pont gb) alpontja - és 12-16. § szerint kell igazolnia. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy kapacitást nyújtó más szervezet/személy vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az Egységes Európai Dokumentumban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64.§-ában foglalt öntisztázás lehetőségére. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) K.r. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát (formanyomtatvány IV. rész „alfa” pontjában tett nyilatkozat).
Amennyiben Ajánlatkérő a bírálat során a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdése alapján felhívja Ajánlattevőt azalkalmassági igazolására, úgy Ajánlattevő alkalmassága következőképp igazolható:
P/1. A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti (közvilágítási hálózat elemeinek üzemeltetése, karbantartása, felügyelete és ellenőrzése) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívásban előírt teljes időszak árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak szerinti közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve).
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) szerint, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 19. § (1) bek c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát (formanyomtatvány IV. rész „alfa” pontjában tett nyilatkozat).
Az M/1., M/2., M/3. alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó ajánlati felhívásban előírt igazolásokat az ajánlatkérő 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására nyújtja be az ajánlattevő.
M/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését tartalmazó nyilatkozat, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerinti referenciaigazolással. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdésének a) pontja alapján Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe. A referenciaismertető nyilatkozatnak, illetve igazolásoknak egyértelműen kell tartalmaznia azokat az adatokat, információkat, amelyekből az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható.
A referenciaismertető nyilatkozatnak, illetve az igazolásnak legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia:
- teljesítés ideje (kezdet és befejezés megjelölésével, év, hónap, nap pontossággal);
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve, telefonszáma vagy e-mail címe;
- a szolgáltatás tárgya és a mennyisége (olyan részletezettséggel meghatározva, hogy abból az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható legyen);
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) (11) bekezdésében, 67. § (3) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdésében foglaltakra.
M/2. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakember tekintetében csatolni kell a végzettséget, képzettségét igazoló okirat másolatát, valamint a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot, amelyből az alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakmai gyakorlat egyértelműen megállapítható. Ajánlatkérő előírja, hogy a szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat megléte év/hónap részletezettséggel kerüljön ismertetésre. Az időben egymást átfedő gyakorlati időtartamok esetében az átfedéssel érintett időtartam csak egyszer kerül figyelembevételre a szakmai tapasztalat megállapításánál. Ajánlattevő csatolja a megnevezett szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy alkalmazza a Kbt. 65. § (10) bekezdésben előírtaka, miszerint szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződéssel kapcsolatos beállítási vagy üzembehelyezési művelet esetén az ajánlatkérő előírhatja, hogy bizonyos alapvető fontosságú feladatokat maga az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyike végezzen el. Ebben az esetben az e feladatokra vonatkozó, a (9) bekezdés szerinti alkalmassági feltételek igazolásához a (7) bekezdéstől eltérően nem támaszkodhat az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó. Az M/2. pontban alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakemberek esetében az ajánlattevő nem jogosult kapacitást nyújtó szervet igénybe venni.
Mivel a szerződés tárgya üzemeltetési feladat, így a Kbt. 65. § (10) bekezdés szerinti üzembehelyezései művelet alatt az ajánlatkérő az alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakemberek által elvégzendő feladatokat érti:
- kisfeszültségű hálózaton feszültség alatt végzett munka (KIF FAM végzettség),
- kisfeszültségű hálózaton kábelszerelési munka (KIF kábelszerelő végzettség),
- kisfeszültségű hálózaton hibabemérés (kábelmérő munkakör).
M/3. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés i) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, valamint műszaki felszereltség leírása.
A rendelkezésre álló eszközök, berendezések igazolására csatolandó egy táblázat a bemutatott eszközökről, berendezésekről darabszám, műszaki paraméter megjelölésével, továbbá a rendelkezési jogosultságot igazoló okirat(ok) (számla, eszköznyilvántartó lap, bérleti szerződés, lízing szerződés, előszerződés) egyszerű másolata.
A Kbt. 69. § (4) bejezdése alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.

Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben összesen legalább 8 500 db lámpatest üzemeltetésére, karbantartására, felügyeletére és ellenőrzésére vonatkozó pozitív tartalmú (a teljesítés a szerződéses feltételeknek megfelelően történt) referenciával. A 8 500 db fényforrásból legalább 2 500 db lámpatestnek ledes fényforrásnak kell lennie.
Az ajánlattevő legfeljebb kettő referenciával köteles igazolni az előírt alkalmassági minimumkövetelményt.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M/1. pontban előírt alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a következő szakemberekkel:
- legalább 1 szerelőpár villamoshálózat-szerelő szakmunkással, akik rendelkeznek kisfeszültségű FAM szerelő végzettséggel (villanyszerelő előképzettség igazolásával),
- legalább 1 fő, KIF kábelszerelői végzettségű szakemberrel,
- legalább 1 fő kábel bemérő autó kezelésére jogosult személlyel.
Egy szakember csak egy pozícióra ajánlható meg.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M/2. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a következő gépekkel, berendezésekkel:
- 1 db kábel bemérő autóval,
- 1 db sajátkosaras gépjárművel, amelynek az emelési magassága 12 m.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az M/3. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A szerződés teljesítésének feltételei

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást igazolt, szerződésszerű teljesítést követően, tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt számla ellenében, a Kbt. 135. § (1), (6), valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében előírtak szerint átutalással egyenlíti ki a számla kiállításától számított 30 napon belül.
A Megrendelő az üzemeltetési és karbantartási számla ellenértékét havi részletekben, a számla kiállításától számított 30 naptári napon belül átutalással fizeti ki a Vállalkozó részére. A Vállalkozó köteles a számlát havonta a kiállítástól számított 10 napon belül megküldeni Megrendelő részére. A kézhezvétel dátuma a Hivatal érkeztetési rendszerébe való bekerülés időpontja. A tárgyhónap a hónap első napjától a hónap utolsó napjáig tartó időszakra vonatkozik.
A részletes fizetési feltételeket a dokumentáció és a szerződéstervezet tartalmazza. Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Kötbér, teljesítési biztosíték:
Abban az esetben, ha a Vállalkozó nem a szerződésnek megfelelően teljesít (az ellenőrzések és az éves beszámoló alapján kimutatva), úgy a Megrendelő jogosult a kötbérigényét érvényesíteni. A kötbérigényt a Megrendelő írásban nyújtja be Vállalkozó felé, amely az előző évi üzemeltetési és karbantartási tevékenység alapján (az éves beszámolót követően) kerül meghatározásra. A Megrendelő a kötbér összegéről a számviteli törvény alapján számlát állít ki Vállalkozó felé, amelyet a Vállalkozó 30 napos fizetési határidővel köteles megfizetni.
A hibabejelentés dátuma a bejelentés napja a szerződésben rögzített ügyfélcsatornákon keresztül. A szolgáltatási minőségjellemzők betartása (elhárítási idő) ezen bejelentéstől számítódik. Abban az esetben, ha az önkormányzat egy adott hibára vonatkozó első bejelentést követően a hibajavítási határidő lejárta után újból észleli és bejelenti a hibát - függetlenül attól, hogy történt-e beavatkozás a Vállalkozó részéről vagy nem - a Vállalkozó kötbért köteles fizetni.
- A Vállalkozó az üzemeltetési és karbantartási tevékenységét a 3. sz. melléklet szerinti szolgáltatási minőségjellemzők garantálásával végzi. Ha a Vállalkozó a 3. sz. mellékletben meghatározott elhárítási időket nem teljesíti - vagy azok be nem tartását nem tudja érdemben igazolni az önkormányzat felé -, késedelmi kötbért köteles fizetni. A kötbér mértéke nettó 2 000,- Ft/lámpatest/naptári nap. Ez alól kivételt képeznek a 3/a sz. mellékletben felsorolt, kivitelezői garanciával rendelkező közvilágítási elemek tekintetében.
- A Vállalkozó ha a havi dokumentációs kötelezettségét késedelmesen (tárgyhót követő hónap 20-ig), vagy nem az előírt tartalommal teljesíti, abban az esetben kötbért köteles fizetni. A kötbér mértéke nettó 30 000,- Ft/naptári nap.
- A Vállalkozó ha az éves beszámoló (január 31.) kötelezettségét késedelmesen teljesíti vagy nem az előírt tartalommal szolgáltatja, abban az esetben kötbért köteles fizetni. A kötbér mértéke nettó 30 000,- Ft/naptári nap.
- A Vállalkozó ha a tárgyév augusztus 31-ig nem végez saját bejárást, saját hibafelderítést a teljes közvilágítási hálózaton (üzemeltetési és karbantartási), abban az esetben kötbért köteles fizetni. A kötbér mértéke az egy havi üzemeltetési és karbantartási díj nettó 5 %-a.
- A Vállalkozó ha az évi egyszeri teljes közvilágítási hálózaton végzett bejárását és a feltárt hibák javítását nem dokumentálja a meghatározott időben és tartalommal, abban az esetben kötbért köteles fizetni. A kötbér mértéke a dokumentálás hiánya miatt az egy havi üzemeltetési és karbantartási díj nettó 5%-a...........

1. Az ajánlattétel részletes feltételeit és az ajánlat benyújtására vonatkozó formai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
2. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1 000 000,- Ft. Az ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig kell az ajánlatkérő által meghatározott mértékű ajánlati biztosítékot rendelkezésre bocsátania. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára (OTP Bank 11733003-15345008) történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Az ajánlattevő az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását az ajánlatban köteles a terhelési értesítővel, bankgarancia nyilatkozattal vagy a kötelezvénnyel úgy igazolni, hogy az ajánlathoz az igazolás egyszerű másolatát az ajánlatba fűzve, annak részeként nyújtsa be.
Egyebekben az ajánlati biztosítékra a Kbt. 54. §-ában meghatározott rendelkezések az irányadóak. Az ajánlatkérő az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.
3. Ak nem teszi lehetővé a szerződés teljesítés érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Ajánlatkérő a projekttársaság alapítását az önálló ajánlattevők és a közös ajánlattevők tekintetében is kizárja.
4. A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
Ajánlatkérő nem biztosít részajánlattételi lehetőséget, tekintettel arra, hogy a részekre bontás nem tenné lehetővé a szerződés szerinti teljesítés hatékony és szakszerű ellenőrzését.
A beszerzés tárgyát képező szolgáltatás egy műszaki és gazdasági egységet képez. A közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatás különböző gazdasági szereplőktől történő megrendelése jelentős szervezési és jótállási problémákat, indokolatlanul nagyobb adminisztrációs terhet okozna és jelentős megtakarítás nem lenne várható tőle.
5. Az ajánlatkérő szerződéskötési feltételként előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek a felhívásban alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakembereken túl, a következő szakemberekkel kell rendelkeznie a szerződés teljes időtartama alatt:
- 1 fő villamosmérnök végzettségű felelős műszaki vezető,
- 1 fő kosaras emelőgép kezelésére jogosult személy.
Egy szakember csak egy pozícióra ajánlható meg. A szerződés aláírásához elengedhetetlenül szükséges ezen szakemberek bemutatása az ajánlatkérő felé: táblázatos formában készített kimutatás a szakemberekről, szakemberek végzettségének, képzettségének bemutatása. Az előírt szakemberek be nem mutatása esetén az ajánlatkérő a szerződéskötéstől elállhat. Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során bármikor jogosult a szakemberek rendelkezésre állását, foglalkoztatását ellenőrizni. Amennyiben a szerződés teljesítése során az ajánlatkérői ellenőrzéskor felmerül valamely szakember hiánya (nem került alkalmazásra, bevonásra), az ajánlatkérő megfelelő határidő tűzésével felhívja a nyertes ajánlattevőt a hiány pótlására. A határidő eredménytelen eltelte esetén az ajánlatkérő a szerződést felmondhatja.
6. Az ajánlatkérő szerződéskötési feltételként előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek a felhívásban alkalmassági minimumkövetelményként előírt gépeken, berendezéseken túl a következő géppel kell rendelkeznie a szerződés teljes időtartama alatt:
- 1 db, a terepen való közlekedésre is alkalmas személyszállító gépjármű
A szerződés aláírásához elengedhetetlenül szükséges ezen gép, berendezés bemutatása az ajánlatkérő felé.
Az eszközök, berendezések igazolására csatolandó egy táblázat a bemutatott eszközökről, berendezésekről darabszám, műszaki paraméter megjelölésével, továbbá a rendelkezési jogosultságot igazoló okirat(ok) (számla, eszköznyilvántartó lap, bérleti szerződés, lízing szerződés, előszerződés) egyszerű másolata. Az előírt gépek, berendezések be nem mutatása esetén az ajánlatkérő a szerződéskötéstől elállhat.
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során bármikor jogosult a gépek, eszközök, berendezések meglétét ellenőrizni. Amennyiben a szerződés teljesítése során az ajánlatkérői ellenőrzéskor felmerül valamely gép, berendezés, eszköz hiánya, az ajánlatkérő megfelelő határidő tűzésével felhívja a nyertes ajánlattevőt a hiány pótlására. A határidő eredménytelen eltelte esetén az ajánlatkérő a szerződést felmondhatja.
7. Az ajánlatkérő szerződéskötési feltételként előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljes időtartama alatt a hibabejelentések vételéhez és rögzítéséhez alkalmas élőhangos, élőszemélyes 24 órás üzemelésű folamatos hibarögzítésre alkalmas rendszer (telefon, fax és e-mail) működtetése szükséges. Az előírt rendszer szerződéskötésig be nem mutatása esetén az ajánlatkérő a szerződéskötéstől elállhat.
8. Az ajánlatkérő szerződéskötési feltételként előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítési idejére az üzemeltetési és karbantartási feladat ellátásához szükséges méretű és felszereltségű békéscsabai telephellyel kell rendelkeznie. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötésig nem tudja igazolni a békéscsabai telephely meglétét, abban az esetben az ajánlatkérő a szerződéskötéstől elállhat.
Szükséges méretű és felszereltségű telephely alatt az ajánlatkérő a következőket érti:
- elektromos energia ellátás biztosítva legyen,
- a telephely zárt, körbekerített,
- rendelkezzen olyan zárható, időjárásálló raktárral, fedett tárolóhellyel, amelyben az önkormányzati tulajdonú bontott, cserés lámpatest és/vagy alkatrészek, kandeláberek biztonságos tárolása megoldott.
9. Az ajánlatkérő szerződéskötési feltételként előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező közvilágítás üzemeltetési és karbantartási szerződés megkötésének napján érvényes, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályzási Hivatal által kiadott Közvilágítás üzemeltetési Engedéllyel kell rendelkeznie Békéscsaba település vonatkozásában. Amennyiben a szerződéskötésig a nyertes ajánlattevő nem tudja bemutatni az előírt, érvényes engedély meglétét, az ajánlatkérő a szerződéskötéstől elállhat.
10. Ak az alkalmassági követelményeket (III.1.2. pont P/1., III.1.3. pont M/1.-M/2.) a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
11. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
Értékelés módszere:
2022. évre vonatkozó ajánlati ár (nettó Ft):A KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25. Közbeszerzési Hatóság útmutatója 1. sz. melléklet 1. a. aa) alpontja szerint fordított arányosítás módszertana szerint bírálja.
Az évi 30 darab kötelező kandeláber festésen túl vállalt kandeláber festés száma (db/év):A KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25. Közbeszerzési Hatóság útmutatója 1. sz. melléklet A 1. a. ab) alpontja szerint egyenes arányosítás módszertana szerint bírálja.
Részletesen: KD.

Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)

A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.3) További információk pont folytatása:
12. Az ajánlathoz csatolnia kell:
− felolvasólapot (kötelező tartalmi elemek: ajánlattevő neve, székhelye, bírálati szempontok szerinti főbb, számszerűsíthető adatok)
− amennyiben az ajánlattevő cégkivonata szerint cégügyében folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás folyik, ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalom esetén is csatolandó),
− Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő(k), alkalmasság igazolásához igénybe vett gazdasági szereplő képviseletére (cégjegyzésére) jogosult személy aláírási címpéldányát vagy ezzel egyenértékű okmányát (a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási-mintát) másolatban, amennyiben valamely aláíró nem tartozik a 2006. évi V. törvény hatálya alá, abban az esetben az ajánlatkérő elfogadja a közjegyző, vagy ügyvéd vagy két tanú által hitelesített okiratot is.,
− a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot,
− a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti, cégszerűen aláírt nyilatkozatot (nemleges tartalom esetén is),
− a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatot,
- pályázati űrlapot.
13. Ak jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
14. FAKSZ: Dr. Sódar Anita (00093, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 10., drsodar@bcsvarosfejlesztes.hu, +36-66-241-781)
15. Az ajánlattevőnek ajánlati árát a felolvasólapon kell megadnia nettó értékben. Az ajánlati árnak az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott valamennyi feladat ellenértékét tartalmaznia kell, így ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult ajánlatkérőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére. Az ajánlattevő ezen felül a szerződés időtartama alatt semmilyen költség elszámolására nem jogosult.
16. Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni, s az nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.
17. Az ajánlatkérő a Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevők ajánlatukat .pdf formátumú dokumentumként kötelesek feltölteni az EKR-be.
18. Az ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötésig a közvilágítás karbantartási tevékenységre vonatkozó összesen legalább 20 000 000,- Ft/év összegű, továbbá 5 000 000 Ft/kár összeghatárra fedezetet nyújtó felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni és azt az Ajánlatkérő részére átadni, továbbá a szerződés teljesítési ideje alatt fenntartani. A biztosításnak fedezetet kell nyújtani az ajánlattevő és valamennyi közreműködő tevékenységére, hibás teljesítésből eredő felelősségére, személyi sérüléssel járó károkra, dologi károkra, valamint az ezekre visszavezethető tisztán vagyoni károkra is.
19. Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint az annak felhatalmazása alapján megalkotott egyéb jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.