Liget utcai Sporttelep rekonstrukciós fejlesztése

Karcagi Sport Egyesület

„A Karcag, Liget utcai Sporttelep rekonstrukciós fejlesztése” tárgyú beruházás generálkivitelezői feladatai.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2022-03-09. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2022-02-07.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda?

• Karcagi Sport Egyesület

Mi az?

• Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése › Sportlétesítmények kivitelezése

Hol?

• Észak-Alföld › Jász-Nagykun-Szolnok

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2022-02-07	Ajánlati felhívás
2022-05-02	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-01-09	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2022-02-07)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési munkák
Hivatkozási szám: EKR000104702022
Rövid leírás:

„A Karcag, Liget utcai Sporttelep rekonstrukciós fejlesztése” tárgyú beruházás generálkivitelezői feladatai.

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építési munkák 📦
További CPV-kód: Sportlétesítmények kivitelezése 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Jász-Nagykun-Szolnok 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő neve: Karcagi Sport Egyesület
Postacím: József Attila Utca 1.
Postai irányítószám: 5300
Postai város: Karcag
Kapcsolat
Internetcím: https://karcag.hu/karcagi-polgarmesteri-hivatal/ 🌏
E-mail: kse.iroda@gmail.com 📧
Telefon: +36 59500610 📞
Fax: +36 59500610 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000104702022/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000104702022/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-02-07 📅
Benyújtási határidő: 2022-03-09 📅
Közzététel dátuma: 2022-02-11 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 030-073174
HL-S szám: 30
További információk

1. II.2.7-hez: a teljesítés véghatárideje: a jelen Szerződés hatálybalépését követő munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdéséig számított 24 hónap. 2. Részajánlattétel kizárásának indoka: A projekt egy helyszínrajzi szám alatt lévő létesítménynek, egy egységes és összefüggő építési engedély, építési engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció alapján történő megvalósítására vonatkozik, ezért összefüggő létesítménynek tekinthető, mely műszaki tartalma és beszerzés jellege miatt részajánlatra bontása nem lehetséges, gazdasági szempontból nem indokolható, az ellentétes a gazdasági ésszerűséggel. Műszakilag lehetetlen ugyanazon építési engedély alá tartozó részegységekre vonatkozóan több gazdasági szereplővel kivitelezésre vonatkozó szerződést megkötni, egy építési területen belül több külön önálló munkaterületet elkülöníteni, többek közt azok lehatárolásáról, őrzéséről, az egyes munkafázisok összehangolásáról gondoskodni. A munkafolyamatok külön történő kiviteleztetése veszélyeztetné azok egy időben történő műszaki átadhatóságát és a használatba vételi engedély megszerzését, továbbá minőségi, és szavatossági szempontok is indokolják az egy egységben való kezelést. A létesítmény közműellátása egységesen szolgálja valamennyi projektelemet. A munkaterület és felvonulási terület nem külön választható.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A beruházás alapparaméterei:

A területen meglévő elavult épületek, építmények és futópálya bontása, fakivágások, megszűnő illetve újraépítendő kerítések bontása.

3 db új épület, új futókör és futópálya, telken belüli utak és parkolók és járdák és térburkolatok, valamint telken kívüli bekötő/bejáró utak és térburkolatok építése, telken belüli közművezetékek kiépítése, a telket ellátó közterületi víz- és csatornavezetékek kiépítése, a telken belül meglévő futballpálya füvesítésének felújítása, telken belüli környezetrendezési és kertészeti kiépítések, új kerítésszakaszok építése.

1. sz. új épület: Bejárati épület: földszint és emelet szintszámú, belső helyiségek: nettó 538 m2, kültéri fedett-nyitott területek: nettó 290 m2, összes használati nettó alapterület: 828 m2, amely tartalmazza a következőket: bejárati zóna, pénztár és porta, büfé és fogyasztótér, ügyviteli helyiségek: irodák, tárgyaló, 6 db szállás funkciójú bentlakásos lakóegység.

2. sz. új épület: Főépület: földszint és emelet szintszámú multifunkciós épület, melynél a belső helyiségek: nettó 2115 m2, kültéri fedett-nyitott területek: nettó 724 m2, összes használati nettó alapterület: 2839 m2, amely tartalmazza: edző/sporttermek (birkózó, squasch, konditerem, asztalitenisz, aerobic termek) az ezekhez kapcsolódó öltözőkkel és vizesblokkokkal, kültéri fedett-nyitott fix lelátó és zárt VIP-lelátó és -szektor és -terem, hozzá kapcsolódó fogadótérrel, lépcső-feljárókkal, recepcióval, sörbárral és sörterasszal, továbbá dopping-vizsgáló, orvosi-elsősegély és masszázs helyiségek, gépészeti és egyéb technikai/technológiai helyiségek, szertárak, raktárak.

3. sz. új épület: Edzőcsarnok épület: földszint és emelet szintszámú épület (a csarnoktér kétszintes belmagassággal), melynél a belső helyiségek: nettó 1488 m2, kültéri fedett-nyitott területek: nettó 347 m2, összes használati nettó alapterület: 1835 m2, amely tartalmazza: futball-edzőcsarnok és hozzá kapcsolódó öltözőkkel és vizesblokkokkal, kültéri fedett-nyitott fix lelátó hozzá kapcsolódó lépcső-feljárókkal.

Valamennyi új épület 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet 6. melléklet szerinti „A közel nulla energiaigényű épületek követelményszintje” szerinti kialakítással valósítandó meg.

Főbb mennyiségi adatok:

- Az új épületek összes rendeltetés szerinti funkció szerinti használati beltéri és kültéri nettó alapterületei mindösszesen: 5502 m2.

- Az új épületek összes beltéri helyiségeinek nettó alapterülete 4141 m2 (melyre a „közel nulla energiaigényű épületek követelményszintje” értelmezhető).

- Falak, födémek teherhordó szerkezetei: monolit vasbeton szerkezetek.

- Faszerkezetű alacsonyhajlású tetők és konzolos féltetők készítése fémlemez tetőfedéssel együtt: 2800 m2 összes alapterülettel, melyből 1321 m2 alapterület (a lefedett tér alapterülete) 27,25 m fesztávolságú (nagyfesztávú, közbenső alátámasztás nélküli) ívtartó-merevítésű rétegelt-ragasztott fa teherhordó szerkezetű (GL28h minőségű RRFA-tartós) hőszigetelt rétegrenddel és tetőfedéssel együtt készítendő térlefedéssel, továbbá 1200 m2 alapterület ívtartó-merevítésű rétegelt-ragasztott fa teherhordó szerkezetű (GL28h minőségű RRFA-tartós) konzolos nyitott tetőként valósítandó meg.

- Acél teherhordó szerkezetű, trapézlemez hordozórétegű, hő- és vízszigetelt alacsonyhajlású tető 734 m2.

- Teljes rétegrenddel kialakított hő- és vízszigetelt lapostető 158 m2.

- Hőszigetelt homlokzati kialakítás részben szerelt burkolatokkal, részben ragasztott burkolatokkal, továbbá homlokzati színvakolatokkal.

- Kültéri vasbeton szerkezetű látszóbeton felületű lelátó: 670 fő férőhellyel.

- Összes beltéri sportpadló burkolat teljes padlórétegrendi kialakítással: 2114 m2, melyből 1321,6 m2 műfüves sportpadló burkolattal készítendő.

- Öntött gumiburkolatos kültéri futókör és futópálya teljes rétegrenddel: 1458 m2.

- Telken belüli térburkolatok (utak, parkolók, járdák és gyalogos forgalmú burkolatok) építése teljes rétegrenddel együtt: 4608 m2.

A részletes műszaki leírást és feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) tartalmazza.

Időtartam: 24 hónap
További információk:

2. Részajánlattétel kizárásának indoka: A projekt egy helyszínrajzi szám alatt lévő létesítménynek, egy egységes és összefüggő építési engedély, építési engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció alapján történő megvalósítására vonatkozik, ezért összefüggő létesítménynek tekinthető, mely műszaki tartalma és beszerzés jellege miatt részajánlatra bontása nem lehetséges, gazdasági szempontból nem indokolható, az ellentétes a gazdasági ésszerűséggel. Műszakilag lehetetlen ugyanazon építési engedély alá tartozó részegységekre vonatkozóan több gazdasági szereplővel kivitelezésre vonatkozó szerződést megkötni, egy építési területen belül több külön önálló munkaterületet elkülöníteni, többek közt azok lehatárolásáról, őrzéséről, az egyes munkafázisok összehangolásáról gondoskodni. A munkafolyamatok külön történő kiviteleztetése veszélyeztetné azok egy időben történő műszaki átadhatóságát és a használatba vételi engedély megszerzését, továbbá minőségi, és szavatossági szempontok is indokolják az egy egységben való kezelést. A létesítmény közműellátása egységesen szolgálja valamennyi projektelemet. A munkaterület és felvonulási terület nem külön választható.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 5300 Karcag, Liget utca 2946/2 Hrsz. ingatlan

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontjai irányadók.

Kizáró okok igazolása:

A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015.(X.30.) Korm.r. (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire.

Azon AV vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap).

AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr. 8-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7)-(8) bek. rendelkezéseire.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bek. c)]:

Sz.1) Alkalmatlan AT, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő(k) nem szerepel(nek) az 1997. évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország kivitelezői nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban a kivitelezési tevékenység vonatkozásában előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

Igazolási mód:

Sz.1) Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően - AK elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.

Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján:

AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. Amennyiben a nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód, a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően - AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.

Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján kötelező:

P/1. A Kr. 19. § (1) bek. a) pontja alapján AT csatolja az ajánlati felhívás feladásának napján fennálló valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, jelen felhívás feladását követően kelt nyilatkozatát az alábbi tartalommal, attól függően, hogy AT mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:

- pénzforgalmi számlaszám megadása,

- mióta vezeti a pénzügyi intézmény a pénzforgalmi számláját,

- volt-e 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás a felhívás feladását megelőző 24 hónapban.

„Sorba állítás” kitétel alatt AK a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti

AK a vizsgált időintervallumban esetlegesen megszűnt pénzforgalmi számlákra is kéri csatolni az igazolást azzal, hogy bármely a megszűnést követően kelt igazolást elfogad.

P/2. A Kr. 19. § (1) bek. b) pontja alapján AT csatolja saját vagy jogelődje az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (ha a gazd.-i szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Ha az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az AK ellenőrzi, a honlapon megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges.

Ha az AT a P.2) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.

P/3. A Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján AT csatolja az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházás kivitelezése) származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az AT nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.

AK felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek., a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5), 65. § (7)-(8), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. (11)-(11a) bek., és a Kr. 1. § (7)-(8) bek-ben foglaltakra.

Magasépítési beruházás alatt a 2018. évi CXXXVIII. törvény 1. § 4. pontja szerinti beruházás értendő.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha a számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozatok szerint valamelyik pénzforgalmi számláján jelen felhívás feladását megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.

P/2. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján az adózott eredménye egynél több évben negatív volt.

Amennyiben az AT a vizsgált időszak kezdete után kezdte meg a működését, abban az esetben az alkalmassága akkor igazolt, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházás kivitelezése) származó áfa nélkül számított árbevétele eléri vagy meghaladja 4,5milliárd Ft-ot.

P/3. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (magasépítési beruházás kivitelezése) szerinti nettó árbevétele összesen nem éri el a 4,5milliárd Ft-ot.

A P/3. alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. A P/1. és P/2. alkalmassági követelmények tekintetében elegendő, ha a közös AT-k közül egy felel meg.

Műszaki és szakmai képességek:

Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján kötelező:

M/1. A Kr.21. § (2) bek. a) pontja alapján AT csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 60 hónapban) befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett referenciái (ref.) ismertetését, és a szerződést kötő másik fél által kiállított referencia igazolást, amely tartalmazza legalább az alábbi adatokat:

- teljesítés helye, ideje: kezdő és befejező időpont (év, hónap, nap);

- szerződést kötő másik fél neve, címe;

- az építési beruházás tárgya és mennyisége (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelőség megállapítható legyen),

- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A ref.-át a Kr. 22.§ (3), (5) bek. szerint kell igazolni.

M/2. A Kr. 21.§ (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket AT be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandók:

a) AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről (EKR nyilatkozatminta kitöltésével), a betölteni kívánt pozíció (alkalmassági követelmény) megjelölésével, valamint a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll;

b) szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával, amelyből az alkalmassági követelményben előírt végzettsége, szakmai gyakorlata egyértelműen kiderül év/hónap pontossággal (az időben párhuzamos szakmai tapasztalatok átfedésben lévő időtartama csupán egyszer kerül beszámításra), valamint a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll; továbbá tartalmaznia kell a szakember rendelkezésre állásról és adatkezelésről szóló nyilatkozatát;

c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dok.-ok egyszerű másolata amennyiben releváns;

Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy AK a végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi.

Abban az esetben, ha az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, akkor az adott szakember tekintetében a c) pont szerinti iratokat nem kell csatolni.

Abban az esetben, ha az adott szakember tekintetében az Ajánlattevő…

… nem ajánl meg az értékelés körében többlet szakmai tapasztalatot (azaz a hozzá kapcsolódó megajánlás értéke nulla) és az az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, akkor az adott szakember tekintetében a b) pont szerinti iratot nem kell csatolni.

… az értékelés körében többlet szakmai tapasztalatot ajánl meg (azaz a hozzá kapcsolódó megajánlás értéke nullánál több), abban az esetben akkor is csatolni kell a b) pont szerinti iratot, amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, ebben az esetben a szakmai önéletrajzban elkülönítve kell feltüntetni az alkalmassági követelmény teljesítéséhez, illetve a megajánlott többlet szakmai tapasztalat teljesítéséhez figyelembe veendő szakmai tapasztalati adatokat (megnevezés, betöltött pozíció, kezdés és befejezés időpontjai év/hónap megjelölésével).

Amennyiben valamely bemutatásra kerülő szakember már rendelkezik az előírt jogosultsággal, abban az esetben a jogosultság elérési útvonala mellett a jogosultság megszerzésének pontos idejét is szükséges megadni.

Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható. A honlapon történő ellenőrzés elősegítése érdekében AT csatolhatja a jogosultság elérési útvonalát.

Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges.

AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakemberek a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fognak. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5), 65. § (7), (9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. (11)-(11a) bek., és a Kr. 1. § (7)-(8) bek-ben foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan AT, amennyiben nem mutat be a felhívás feladását megelőző 60 hónapban befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, a beruházás sikeres műszaki átadás-átvételével lezárt, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, és az alábbiaknak is megfelelő, magasépítési beruházás kivitelezési referenciát, amely tartalmazta:

M/1.1. új épület minden alapszakágra (alapozási, tartószerkezeti, építőmesteri, szakipari, épületgépészeti, épületvillamossági munkák) kiterjedő kivitelezését, melynek funkció szerinti használati beltéri és/vagy kültéri nettó alapterülete minimum 2800 m2 volt;

M/1.2. a 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet szerinti „A közel nulla energiaigényű épületek követelményszintje” szerinti vagy azzal egyenértékű épület kivitelezését, melynél a helyiségek nettó alapterülete minimum 1000 m2 volt;

M/1.3. RRFA ívtartós teherhordó szerkezettel készült nagyfesztávú térlefedő tetőszerkezet kivitelezése, melynél a lefedett tér alapterülete minimum 100 m2 volt;

M/1.4. minimum 500 fős vasbeton szerkezetű kültéri lelátó kivitelezését tartalmazta;

M/1.5. minimum 500 m2 beltéri sportpadló kivitelezése;

M/1.6. minimum 1000 m2 öntött gumiburkolatos kültéri futókör vagy futópálya vagy sportpálya kivitelezése;

Ajánlatkérő „magasépítési beruházás” alatt érti: 2018. évi CXXXVIII. törvény (az állami magasépítési beruházások megvalósításáról) 1. § (4) bekezdésében rögzítettet.

Ajánlatkérő „új épület”-tel egyenértékűnek tekinti a teljes új építésen kívül a bővítményként (bővítmény/emelet-ráépítés) megvalósult épületrészt is (bővítmény esetében a meglévő-megmaradó épületrész alapterülete nem számítható bele), amely az összes nettó alapterület növekedését eredményezi, egy szerződésen belül több „új épület” mennyiségi adatai összeadhatók.

Ajánlatkérő „minden alapszakágra kiterjedő”-nek tekinti, ha tartalmazta a következők mindegyikét: alapozási, tartószerkezeti, építőmesteri, szakipari, épületgépészeti, épületvillamossági munkák.

Ajánlatkérő „funkció szerinti használati beltéri és/vagy kültéri nettó alapterület” alatt érti: az épület összes helyiségének falak nélkül mért alapterületéhez hozzáadva az épület minden olyan falak nélkül mért kültéri alapterületét, amely rendeltetésszerű funkció szerinti használat céljából készült (így például: erkély, terasz, loggia, lelátó, tetőterasz, árkád).

„Helyiségek nettó alapterülete”: az épület nem kültéri helyiségeinek alapterülete a falak és egyéb épületszerkezetek alapterülete nélkül mérve.

„RRFA”: rétegragasztott fa.

„Nagyfesztávú térlefedő tetőszerkezet”: amely tetőszerkezet közvetlenül és közbenső alátámasztás nélkül fed le helyiséget az alátámasztások közötti távolság eléri a 15 métert.

Ajánlatkérő az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy mennyiség, vagy tevékenység szerződés részteljesítéseként valósult meg.

Fenti követelmények egy vagy több szerződésből származó referenciával is teljesíthetőek.

Több referencia bemutatása esetén a fenti M/1.1 - M/1.2 pont szerint elvárásnak pontonként max. 1 db szerződéssel (referenciával) az M/1.3 - M/1.6. pont szerinti elvárásnak pontonként max. 2 db szerződéssel (referenciával) kell teljeskörűen megfelelni, a különböző pontok tekintetében a referenciák között az átfedés megengedett, azaz egy referenciát az M/1.1-M/1.6. pontok közül több pont vonatkozásában is be lehet mutatni. A fenti M/1.1-M/1.6. pont szerinti valamennyi elvárásnak teljeskörűen max. összesen 10 darab szerződéssel (referenciával) lehet megfelelni.

A referenciák akkor tekinthetők a jelen felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik. A referencia mennyisége a Kbt. 65. § (5) bekezdésének figyelembevételével került meghatározásra.

M/2. Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik

M/2.1 legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013 Kormányrendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés 1. rész általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek 2. pont építési szakterület „MV-É” jelölésű (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy ennek hiányában, aki megfelel az építésügyi és az építéssel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint gyakorlattal rendelkezik.

M/2.2. legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013 Kormányrendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés 2. rész szakági felelős műszaki vezetői szakterületek, 5. pont, építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” jelölésű (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy ennek hiányában, aki megfelel az építésügyi és az építéssel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet szerinti „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint gyakorlattal rendelkezik.

M/2.3. legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013 Kormányrendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés 2. rész szakági felelős műszaki vezetői szakterületek, 3. pont építménygépészeti szakterület „MV-ÉG” jelölésű (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy ennek hiányában, aki megfelel az építésügyi és az építéssel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet szerinti „MV-ÉG” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint gyakorlattal rendelkezik.

Ajánlatkérő az M/2.1., M/2.2., M/2.3. pontokban megjelölt szakemberek esetében elfogadja a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel egyenértékű végzettséggel/végzettségekkel történő megfelelést is.

Egy szakember kizárólag egy alkalmassági követelmény igazolására mutatható be.

Az M/2.1.-M/2.3. pontok tekintetében megjelölt szakemberek esetében az egy időben több projekt során (időbeli átfedéssel) szerzett szakmai tapasztalat időtartama (időbeli átfedés) csak egyszer vehető figyelembe, továbbá a szakemberek esetében, az értékelési részszempont tekintetében vizsgált többlet időtartamú szakmai tapasztalat és az alkalmassági követelményhez bemutatott szakmai tapasztalat között az átfedés nem megengedett.

A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján az előírt alk.-i köv.-nek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Jótállás: 36 hónap.

AK maximum a nettó vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő mértékű előleget biztosít, abban az esetben, ha AT 250 000 000 Ft-ot meghaladó mértékű előleget igényel, úgy előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani az az előlegnek a 250 000 000 Ft-ot meghaladó mértékére vonatkozóan. Előleg elszámolása: valamennyi számlában, a teljesítéssel arányosan.

Tartalékkeret: a nettó vállalkozói díj 5 %-a.

Biztosítékok, illetve szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díjra vetítve:

a) teljesítési biztosíték: 3%-a;

b) jólteljesítési biztosíték: 3 %-a;

c) késedelmi kötbér: 0,2%-a, maximum 15%-a;

d) meghiúsulási kötbér: 15%-a.

A teljesítési biztosíték és a jótállási biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról AT ajánlatában köteles nyilatkozni a Kbt. 134. § (5) bek. szerint (EKR űrlap).

A műszaki előrehaladásához igazodóan kéthavonkénti ütemezéssel 11 db részszámla, valamint 1 db végszámla nyújtható be.

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés devizaneme: HUF.

A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok:

- 2017. évi CL. tv;

- 2007. évi CXXVII. tv;

- 2011. évi CXCV. tv;

- 2013. évi V. tv 6:130. § (1)-(2) bek., Ptk. 6:155. §;

- 2015. évi CXLIII. tv 135.§(1)-(3),(5)-(6);

- 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §,

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 11:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2022-03-09 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 13:00
Hely: ekr.gov.hu
További információk:

Az EKRr. 15. § (2) bek. és a Kbt. 68. § alapján. Az EKR a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően 2 órával később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4) bek. szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve az AT-k részére elérhetővé teszi.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Az M.2.1. alkalmassági követelménynek („MV-É” kategória) megfelelő többlet szakemberek létszáma (az ajánlati elem minimum értéke: 0 fő, az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 2 fő)
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Minőségi kritérium (név): Az M.2.1. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatásra kerülő szakembernek („MV-É” kategória) az alkalmassági minimumkövetelmény teljesítéséhez szükséges minimális szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalatának mértéke (az ajánlati elem minimum értéke: 0 hónap, az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 60 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 5
Minőségi kritérium (név): Az M.2.2. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatásra kerülő szakembernek („MV-ÉV” kategória) az alkalmassági minimumkövetelmény teljesítéséhez szükséges minimális szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalatának mértéke (az ajánlati elem minimum értéke: 0 hónap, az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 60 hónap)
Az M.2.3. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatásra kerülő szakembernek („MV-ÉG” kategória) az alkalmassági minimumkövetelmény teljesítéséhez szükséges minimális szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalatának mértéke (az ajánlati elem minimum értéke: 0 hónap, az ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 60 hónap)
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 19866695116
Ajánlatkérő neve: Karcag Városi Önkormányzat
Nemzeti nyilvántartási szám: 15732688216
Postacím: Kossuth Tér 1
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Fülöp Gyula
A vevő profiljának címe: http://www.ekr.hu 🌏
Kapcsolattartó pont: Fülöp Gyula
E-mail: derzstender@gmail.com 📧
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000104702022/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1.) Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani, az EKR használatához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges. Mindennemű, az AK és az AT-k közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az AK által létrehozott dokumentumokkal kapcsolatban az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.

2.) AK az ajánlatok EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően alkalmazandó formátumként az olvasható és nem szerkeszthető .pdf, formátumot, valamint költségvetés esetében olvasható és nem szerkeszthető pdf-t és excel (xls) formátumot jelöli meg (illetve ezek tömörített *zip fájlformátumát) jelöli meg, eltérés esetén a pdf formátum a mérvadó. Alkalmazandó a Kbt. 41/A. §-a.

3.) AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek, Kbt. 35. §(2a) bek, Kbt. 65. § (12) bek. alapján vizsgálja.

4.) Értékelés: adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetén 0,00-100,00 pont, módszere: 1. részszempont: fordított arányosítás; 2. részszempont: pontozás (pontkiosztás: 0 fő többlet létszám: 0 pont, 1 fő többlet létszám: 50 pont, 2 fő vagy több többlet létszám: 100 pont) 3., 4., 5. részszempont: egyenes arányosítás. A 2. részszempont legkedvezőbb mértéke: 2 fő, a 3., 4., 5. részszempontok legkedvezőbb mértéke: 60 hónap. A KD tartalmazza az értékelés módszerének részletes leírását.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szakembereknek a M/2. alkalmassági követelmények igazolására bemutatott referenciája/referenciái a 3., 4. illetve 5. részszempont tekintetében nem vehetők figyelembe.

5.) Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az AT AV-t kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat.

6.) AK felhívja AT-k figyelmét, hogy támogatásra, illetve támogatási szerződés módosítására irányuló igényt, vagy egyéb hazai forrás rendelkezésre bocsájtása iránti kérelmet/előterjesztést fog benyújtani/nyújtott be, ezért a támogatásra / hazai forrás rendelkezésre bocsájtására irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre AK a szerződés teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. AK a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki. Amennyiben a feltétel a szerződés aláírását követő 180 napon belül nem következik be, akkor a szerződés a felek ezzel ellentétes megállapodásának hiányában minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.

7.) AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.2-3) pont vonatkozásában a Kr. 28. § (3) bek.-hez képest szigorúbban állapítja meg.

8.) AK a IV.2.6) pont esetében 2 hónap alatt 60 napot ért.

9.) Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban vmely dok. nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítást elfogadja.

10.) AK az eljárásban való részvételt 20 000 000,- Ft ajánlati biztosíték adáshoz köti, amit az AT-nek az ajánlati kötöttség beálltáig kell az AK rendelkezésére bocsátania. Teljesíthető az előírt pénzösszegnek a Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12053005 - 01000953 - 01600007 számú fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A garanciának/kötelezvénynek feltétlennek és visszavonhatatlannak, és legkésőbb az ajánlati kötöttség beálltától érvényesnek és hatályosnak kell lennie. A részletszabályokat a KD tartalmazza.

11.) A nyertes ajánlattevő a megkötendő kivitelezési szerződés tárgyát képező építési beruházásra szóló CAR-rendszerű vagy más, összkockázati rendszerű építési-szerelési biztosítást köteles kötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni: „All risk” típusú építés-szerelési biztosítás: legalább a Vállalkozói Díj összegének megfelelő biztosítási összeg, Kivitelezői felelősségbiztosítás: min. 300 Millió HUF/kár és min. 1 Milliárd HUF/év kárösszegű.

12.) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

13.) AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.

14.) AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös AT, sem önálló AT vonatkozásában.

15.) A Kbt. 71. § (6) bek. tekintetében, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be és ezzel az új gazdasági szereplővel kapcsolatban válik szükségessé további hiánypótlás, úgy AK 1 alkalommal biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

16.) FAKSZ: dr. Fülöp Gyula (00880, 5243 Tiszaderzs, Őrház 6/3.)

17.) Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

18.) Jelen ajánlati felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentációban (KD), illetve egyéb közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint a vonatkozó végrehajtási rendeletek az irányadók. AK e körben kifejezetten felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm.r. (EKRr.), a 321/2015.(X.30.) Korm. r. (Kr.) és a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. alkalmazására.

19.) Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart.

A helyszíni bejárás időpontja és helyszíne: Az Ajánlati felhívás megjelenését követő 10. munkanapon 10 óra 00 perckor, találkozó: 5300 Karcag, Liget utcai sporttelep bejárata előtt.

20.) 17.) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a Karcagi Sport Egyesület a Kbt. 29. § (1) bekezdése alapján eljáró lebonyolításra meghatalmazással rendelkező ajánlatkérő, aki szerződéskötésre nem jogosult. A szerződést Megrendelőként egyedül a Karcag Városi Önkormányzat ajánlatkérő köti meg.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148. § szerint
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2022/S 030-073174 (2022-02-07)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2022-05-02)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 6 291 390 000 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-05-02 📅
Közzététel dátuma: 2022-05-06 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 089-239012
Hirdetményre hivatkozik: 2022/S 030-073174
HL-S szám: 89

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2022-04-04 📅
Név: ZERON Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 23077355205
Postacím: Arany János Utca 2. 2. em. 5.
Postai város: Miskolc
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 709406011 📞
E-mail: info@zeron.hu 📧
Ország: Budapest 🏙️
Internetcím: http://www.zeron.hu 🌏
Név: Prím Építő Építőipari Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 11906508242
Postacím: Illés Utca 17. fszt.2.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1083
Telefon: +36 12990065 📞
E-mail: primepito@primepito.hu 📧
A beszerzés teljes értéke: 6 291 390 000 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 3

Hivatkozás
További információk

Az eljárás során ajánlatot tett ajánlattevők:

1. ZERON Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 3526 Miskolc Arany János Utca 2. 2. em. 5., adószám: 23077355-2-05) és Prím Építő Építőipari Kft. (székhely: 1083 Budapest Illés Utca 17. fszt.2., adószám: 11906508-2-42) közös ajánlattevők - Nyertes ajánlattevő

2. PEKA BAU 2000 Építőipari, Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3525 Miskolc Széchenyi Utca 37. II/1., adószám: 12513712-2-05)

3. LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1095 Budapest, IX. Hídépítő Utca 1-12., adószám: 25098367-2-43)

Forrás: OJS 2022/S 089-239012 (2022-05-02)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-01-09)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Liget utcai Sporttelep rekonstrukciós fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000104702022
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 6 291 390 000 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR000104702022/1
Mennyiség: 5502 négyzetméter
A beszerzés leírása:

Vállalkozási szerződés keretében „A Karcag, Liget utcai Sporttelep rekonstrukciós fejlesztése” tárgyú magasépítési beruházás valamennyi szakágra (bontás, építészet, alapozás, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság, külső és telken belüli közműellátás, térburkolat, térépítészet/kertészet, beépített sporttechnológia) kiterjedő, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotig tartó generálkivitelezői feladatainak ellátása. A beruházás alapparaméterei: A területen meglévő elavult épületek, építmények és futópálya bontása, fakivágások, megszűnő illetve újraépítendő kerítések bontása. 3 db új épület, új futókör és futópálya, telken belüli utak és parkolók és járdák és térburkolatok, valamint telken kívüli bekötő/bejáró utak és térburkolatok építése, telken belüli közművezetékek kiépítése, a telket ellátó közterületi víz- és csatornavezetékek kiépítése, a telken belül meglévő futballpálya füvesítésének felújítása, telken belüli környezetrendezési és kertészeti kiépítések, új kerítésszakaszok építése. 1. sz. új épület: Bejárati épület: földszint és emelet szintszámú, belső helyiségek: nettó 538 m2, kültéri fedett-nyitott területek: nettó 290 m2, összes használati nettó alapterület: 828 m2, amely tartalmazza a következőket: bejárati zóna, pénztár és porta, büfé és fogyasztótér, ügyviteli helyiségek: irodák, tárgyaló, 6 db szállás funkciójú bentlakásos lakóegység. 2. sz. új épület: Főépület: földszint és emelet szintszámú multifunkciós épület, melynél a belső helyiségek: nettó 2115 m2, kültéri fedett-nyitott területek: nettó 724 m2, összes használati nettó alapterület: 2839 m2, amely tartalmazza: edző/sporttermek (birkózó, squasch, konditerem, asztalitenisz, aerobic termek) az ezekhez kapcsolódó öltözőkkel és vizesblokkokkal, kültéri fedett-nyitott fix lelátó és zárt VIP-lelátó és –szektor és -terem, hozzá kapcsolódó fogadótérrel, lépcső-feljárókkal, recepcióval, sörbárral és sörterasszal, továbbá dopping-vizsgáló, orvosi-elsősegély és masszázs helyiségek, gépészeti és egyéb technikai/technológiai helyiségek, szertárak, raktárak. 3. sz. új épület: Edzőcsarnok épület: földszint és emelet szintszámú épület (a csarnoktér kétszintes belmagassággal), melynél a belső helyiségek: nettó 1488 m2, kültéri fedett-nyitott területek: nettó 347 m2, összes használati nettó alapterület: 1835 m2, amely tartalmazza: futball-edzőcsarnok és hozzá kapcsolódó öltözőkkel és vizesblokkokkal, kültéri fedett-nyitott fix lelátó hozzá kapcsolódó lépcső-feljárókkal. Valamennyi új épület 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet 6. melléklet szerinti „A közel nulla energiaigényű épületek követelményszintje” szerinti kialakítással valósítandó meg. Főbb mennyiségi adatok: • Az új épületek összes rendeltetés szerinti funkció szerinti használati beltéri és kültéri nettó alapterületei mindösszesen: 5502 m2. • Az új épületek összes beltéri helyiségeinek nettó alapterülete 4141 m2 (melyre a „közel nulla energiaigényű épületek követelményszintje” értelmezhető). • Falak, födémek teherhordó szerkezetei: monolit vasbeton szerkezetek. • Faszerkezetű alacsonyhajlású tetők és konzolos féltetők készítése fémlemez tetőfedéssel együtt: 2800 m2 összes alapterülettel, melyből 1321 m2 alapterület (a lefedett tér alapterülete) 27,25 m fesztávolságú (nagyfesztávú, közbenső alátámasztás nélküli) ívtartó-merevítésű rétegelt-ragasztott fa teherhordó szerkezetű (GL28h minőségű RRFA-tartós) hőszigetelt rétegrenddel és tetőfedéssel együtt készítendő térlefedéssel, továbbá 1200 m2 alapterület ívtartó-merevítésű rétegelt-ragasztott fa teherhordó szerkezetű (GL28h minőségű RRFA-tartós) konzolos nyitott tetőként valósítandó meg. • Acél teherhordó szerkezetű, trapézlemez hordozórétegű, hő- és vízszigetelt alacsonyhajlású tető 734 m2. • Teljes rétegrenddel kialakított hő- és vízszigetelt lapostető 158 m2. • Hőszigetelt homlokzati kialakítás részben szerelt burkolatokkal, részben ragasztott burkolatokkal, továbbá homlokzati színvakolatokkal. • Kültéri vasbeton szerkezetű látszóbeton felületű lelátó: 670 fő férőhellyel. • Összes beltéri sportpadló burkolat teljes padlórétegrendi kialakítással: 2114 m2, melyből 1321,6 m2 műfüves sportpadló burkolattal készítendő. • Öntött gumiburkolatos kültéri futókör és futópálya teljes rétegrenddel: 1458 m2. • Telken belüli térburkolatok (utak, parkolók, járdák és gyalogos forgalmú burkolatok) építése teljes rétegrenddel együtt: 4608 m2. A részletes műszaki leírást és feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) tartalmazza.

A beszerzés leírása

Vállalkozási szerződés keretében „A Karcag, Liget utcai Sporttelep rekonstrukciós fejlesztése” tárgyú magasépítési beruházás valamennyi szakágra (bontás, építészet, alapozás, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság, külső és telken belüli közműellátás, térburkolat, térépítészet/kertészet, beépített sporttechnológia) kiterjedő, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotig tartó generálkivitelezői feladatainak ellátása.
A beruházás alapparaméterei:
A területen meglévő elavult épületek, építmények és futópálya bontása, fakivágások, megszűnő illetve újraépítendő kerítések bontása.
3 db új épület, új futókör és futópálya, telken belüli utak és parkolók és járdák és térburkolatok, valamint telken kívüli bekötő/bejáró utak és térburkolatok építése, telken belüli közművezetékek kiépítése, a telket ellátó közterületi víz- és csatornavezetékek kiépítése, a telken belül meglévő futballpálya füvesítésének felújítása, telken belüli környezetrendezési és kertészeti kiépítések, új kerítésszakaszok építése.
1. sz. új épület: Bejárati épület: földszint és emelet szintszámú, belső helyiségek: nettó 538 m2, kültéri fedett-nyitott területek: nettó 290 m2, összes használati nettó alapterület: 828 m2, amely tartalmazza a következőket: bejárati zóna, pénztár és porta, büfé és fogyasztótér, ügyviteli helyiségek: irodák, tárgyaló, 6 db szállás funkciójú bentlakásos lakóegység.
2. sz. új épület: Főépület: földszint és emelet szintszámú multifunkciós épület, melynél a belső helyiségek: nettó 2115 m2, kültéri fedett-nyitott területek: nettó 724 m2, összes használati nettó alapterület: 2839 m2, amely tartalmazza: edző/sporttermek (birkózó, squasch, konditerem, asztalitenisz, aerobic termek) az ezekhez kapcsolódó öltözőkkel és vizesblokkokkal, kültéri fedett-nyitott fix lelátó és zárt VIP-lelátó és –szektor és -terem, hozzá kapcsolódó fogadótérrel, lépcső-feljárókkal, recepcióval, sörbárral és sörterasszal, továbbá dopping-vizsgáló, orvosi-elsősegély és masszázs helyiségek, gépészeti és egyéb technikai/technológiai helyiségek, szertárak, raktárak.
3. sz. új épület: Edzőcsarnok épület: földszint és emelet szintszámú épület (a csarnoktér kétszintes belmagassággal), melynél a belső helyiségek: nettó 1488 m2, kültéri fedett-nyitott területek: nettó 347 m2, összes használati nettó alapterület: 1835 m2, amely tartalmazza: futball-edzőcsarnok és hozzá kapcsolódó öltözőkkel és vizesblokkokkal, kültéri fedett-nyitott fix lelátó hozzá kapcsolódó lépcső-feljárókkal.
Valamennyi új épület 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet 6. melléklet szerinti „A közel nulla energiaigényű épületek követelményszintje” szerinti kialakítással valósítandó meg.

Főbb mennyiségi adatok:
• Az új épületek összes rendeltetés szerinti funkció szerinti használati beltéri és kültéri nettó alapterületei mindösszesen: 5502 m2.
• Az új épületek összes beltéri helyiségeinek nettó alapterülete 4141 m2 (melyre a „közel nulla energiaigényű épületek követelményszintje” értelmezhető).
• Falak, födémek teherhordó szerkezetei: monolit vasbeton szerkezetek.
• Faszerkezetű alacsonyhajlású tetők és konzolos féltetők készítése fémlemez tetőfedéssel együtt: 2800 m2 összes alapterülettel, melyből 1321 m2 alapterület (a lefedett tér alapterülete) 27,25 m fesztávolságú (nagyfesztávú, közbenső alátámasztás nélküli) ívtartó-merevítésű rétegelt-ragasztott fa teherhordó szerkezetű (GL28h minőségű RRFA-tartós) hőszigetelt rétegrenddel és tetőfedéssel együtt készítendő térlefedéssel, továbbá 1200 m2 alapterület ívtartó-merevítésű rétegelt-ragasztott fa teherhordó szerkezetű (GL28h minőségű RRFA-tartós) konzolos nyitott tetőként valósítandó meg.
• Acél teherhordó szerkezetű, trapézlemez hordozórétegű, hő- és vízszigetelt alacsonyhajlású tető 734 m2.
• Teljes rétegrenddel kialakított hő- és vízszigetelt lapostető 158 m2.
• Hőszigetelt homlokzati kialakítás részben szerelt burkolatokkal, részben ragasztott burkolatokkal, továbbá homlokzati színvakolatokkal.
• Kültéri vasbeton szerkezetű látszóbeton felületű lelátó: 670 fő férőhellyel.
• Összes beltéri sportpadló burkolat teljes padlórétegrendi kialakítással: 2114 m2, melyből 1321,6 m2 műfüves sportpadló burkolattal készítendő.
• Öntött gumiburkolatos kültéri futókör és futópálya teljes rétegrenddel: 1458 m2.
• Telken belüli térburkolatok (utak, parkolók, járdák és gyalogos forgalmú burkolatok) építése teljes rétegrenddel együtt: 4608 m2.

A részletes műszaki leírást és feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) tartalmazza.

További információk:

További termékek/szolgáltatások: Sportlétesítmények kivitelezése 📦
Postacím: Liget utca 2946/2 Hrsz
Irányítószám: 5300
Város: Karcag
Ország: Magyarország 🇭🇺
Időtartam: 24 hónap
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2022-04-04 📅
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 6 291 390 000 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR000104702022/2753
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Az alvállalkozásba adott szerződésrész értéke ismert ✅
Az alvállalkozásba adott szerződésrész százalékos aránya ismert ✅
Leírás:

felvonulás, organizáció, építésgépesítés részmunkái ideiglenes kétesítmények, járulékos költségek részmunkái bontás részmunkái irtás, föld-és sziklamunka részmunkái zsaluzás és állványozás részmunkái síkalapozás részmunkái helyszíni beton és vasbeton munkák részmunkái acél tartószerkezetek részmunkái előregyártott épületszerkzetei elemek részmunkái falazás és egyéb kőművesmunkák részmunkái vakolás és rabicolás részmunkái ácsmunkák részmunkái szárazépítés részmunkái bádogozás részmunkái hideg-és melegburkolatok részmunkái fa-és műanyag nyílászárók, asztalos szerkezetek részmunkái fém nyílászárók részmunkái üveg szerkezetek részmunkái fém-és lakatos szerkezetek részmunkái felületképzés részmunkái szigetelés részmunkái beépített bútorozás, beépített berendezések részmunkái sporttechnológia részmunkái külső munkák részmunkái játszótéri elemek részmunkái elektromos munkák részmunkái épületgépészeti munkák részmunkái közműépítési munkák részmunkái szaktanácsadói feladatok ellátása MV-ÉV felelős műszaki vezetői feladatok ellátása MV-ÉG felelős műszaki vezetői feladatok ellátása

Leírás

felvonulás, organizáció, építésgépesítés részmunkái
ideiglenes kétesítmények, járulékos költségek részmunkái
bontás részmunkái
irtás, föld-és sziklamunka részmunkái
zsaluzás és állványozás részmunkái
síkalapozás részmunkái
helyszíni beton és vasbeton munkák részmunkái
acél tartószerkezetek részmunkái
előregyártott épületszerkzetei elemek részmunkái
falazás és egyéb kőművesmunkák részmunkái
vakolás és rabicolás részmunkái
ácsmunkák részmunkái
szárazépítés részmunkái
bádogozás részmunkái
hideg-és melegburkolatok részmunkái
fa-és műanyag nyílászárók, asztalos szerkezetek részmunkái
fém nyílászárók részmunkái
üveg szerkezetek részmunkái
fém-és lakatos szerkezetek részmunkái
felületképzés részmunkái
szigetelés részmunkái
beépített bútorozás, beépített berendezések részmunkái
sporttechnológia részmunkái
külső munkák részmunkái
játszótéri elemek részmunkái
elektromos munkák részmunkái
épületgépészeti munkák részmunkái
közműépítési munkák részmunkái
szaktanácsadói feladatok ellátása
MV-ÉV felelős műszaki vezetői feladatok ellátása
MV-ÉG felelős műszaki vezetői feladatok ellátása

A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
Valószínűleg harmadik félnek alvállalkozásba adandó, hozzáadottérték-adó nélküli érték: 1 000 000 000 HUF 💰
Arány (%): 15
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:

A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása

felvonulás, organizáció, építésgépesítés részmunkái
ideiglenes kétesítmények, járulékos költségek részmunkái
bontás részmunkái
irtás, föld-és sziklamunka részmunkái
zsaluzás és állványozás részmunkái
síkalapozás részmunkái
helyszíni beton és vasbeton munkák részmunkái
acél tartószerkezetek részmunkái
előregyártott épületszerkzetei elemek részmunkái
falazás és egyéb kőművesmunkák részmunkái
vakolás és rabicolás részmunkái
ácsmunkák részmunkái
szárazépítés részmunkái
bádogozás részmunkái
hideg-és melegburkolatok részmunkái
fa-és műanyag nyílászárók, asztalos szerkezetek részmunkái
fém nyílászárók részmunkái
üveg szerkezetek részmunkái
fém-és lakatos szerkezetek részmunkái
felületképzés részmunkái
szigetelés részmunkái
beépített bútorozás, beépített berendezések részmunkái
sporttechnológia részmunkái
külső munkák részmunkái
játszótéri elemek részmunkái
elektromos munkák részmunkái
épületgépészeti munkák részmunkái
közműépítési munkák részmunkái
szaktanácsadói feladatok ellátása
MV-ÉV felelős műszaki vezetői feladatok ellátása
MV-ÉG felelős műszaki vezetői feladatok ellátása

A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: Prím Építő Építőipari Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 11906508242
Postacím: Illés Utca 17. fszt.2.
Postai irányítószám: 1083
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: primepito@primepito.hu 📧
Telefon: +36 12990065 📞
Fax: +36 12990066 📠
Ajánlat azonosítója: EKR000104702022/2752
Név: ZERON Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 23077355205
Postacím: Arany János Utca 2. 2. em. 5.
Postai irányítószám: 3526
Postai város: Miskolc
E-mail: info@zeron.hu 📧
Telefon: +36 709406011 📞
Fax: +36 12660593 📠
URL: https://www.zeron.hu 🌏

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:

Jótállás: 36 hónap. AK maximum a nettó vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő mértékű előleget biztosít, abban az esetben, ha AT 250.000.000 Ft-ot meghaladó mértékű előleget igényel, úgy előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani az az előlegnek a 250.000.000 Ft-ot meghaladó mértékére vonatkozóan. Előleg elszámolása: valamennyi számlában, a teljesítéssel arányosan. Tartalékkeret: a nettó vállalkozói díj 5 %-a. Biztosítékok, illetve szerződést biztosító mellékkötelezettségek: a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díjra vetítve: a) teljesítési biztosíték: 3%-a; b) jólteljesítési biztosíték: 3 %-a; c) késedelmi kötbér: 0,2%-a, maximum 15%-a; d) meghiúsulási kötbér: 15%-a.

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Karcagi Sport Egyesület
Nemzeti nyilvántartási szám: 19866695116
Postacím: József Attila Utca 1.
Postai irányítószám: 5300
Postai város: Karcag
Régió: Jász-Nagykun-Szolnok 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Fülöp Gyula
E-mail: kse.iroda@gmail.com 📧
Telefon: +36 59500610 📞
Fax: +36 59500610 📠
URL: https://karcag.hu/karcagi-polgarmesteri-hivatal/ 🌏
Csoportvezető ✅
Tájékoztatás a közös beszerzésről
A szerződés közös beszerzést foglal magában ✅
A szerződést egy központi beszerző szerv ítéli oda ✅

Kiegészítő információk
További információk

A szerződésmódosítás kelte: 2023. december 23. Az alapszerződés kelte: 2022. április 4. Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: IGEN Ajánlat technikai azonosítója: EKR000104702022/2752 Nyertesről szóló döntés dátuma: 2022. március 11.

Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: HU
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): Kbt. 148. § szerint
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

A kivitelezés során Vállalkozó jelezte, hogy a Megrendelő által elvárt műszaki tartalom elvárásainak megfelelő állapot elérése érdekében további munkálatok szükségesek. Ezen munkálatok az alábbiak: - Labdarúgó pálya építése o teljes rétegrend kialakítás drénrendszerrel és öntözőrendszerrel együtt - Atlétikai pályaelemek építése o 1 db súlylökő pálya(dobókör) kialakítása, burkolt füves pályán, süllyesztett dobókörrel és t.h. acél szerelvénnyel; o Távolugró-hármasugró pálya kialakítása 1 db ugrógödör (4,0x9,0x0,45 m) megtartása; o Szegélykövek kialakítása; o Gerelyhajító nekifutó pálya kialakítása o Déli "D"-terület burkolat - simított beton - 1000m2 o Északi "D"-terület füvesítés - Világítás alapkiépítés o Alapvasalat 30,2 m-es oszlophoz o Alapvasalat 37,2 m-es oszlophoz o Tartók földmunkája, alapozása A részletes műszaki leírást a szerződésmódosítás mellékletét képező műszaki ellenőri nyilatkozat és a pótmunka költségvetés tartalmazza. A fenti módosítások árváltozást igényelnek. A Kbt. 141. § (2) bekezdés a) pontja alapján feltétel, hogy az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt a módosítás nem haladhatja meg. Az eredeti szerződés értékét tekintve (nettó 6.291.390.000,- Ft) az uniós értékhatárt elérte, tekintettel arra, hogy az uniós értékhatár 2022. évben nettó 1 883 592 360,- Ft volt. A módosítás nettó 329.554.470,- Ft összege az uniós értékhatár 2023. évi 1.883.592.360,- Ft összegű értékét nem éri el, így a Kbt. 141. § (2) bekezdés a) pontja teljesül. A szerződésmódosítás értéke a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt 15% érték alatt található. Az árváltozás mértéke mindösszesen 5,23% (nettó 329.554.470,- Ft), tekintettel arra, hogy a vállalkozói díj nettó 6.291.390.000,- Ft összegű. A százalékos arányra tekintettel a módosítás a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontjának is megfelel. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, tekintettel arra, hogy olyan kiegészítő munkák megrendelésére kerül sor, melyek a rendeltetésszerű használathoz és így a szerződésszerű teljesítéshez feltétlenül szükségesek. Jelen szerződésmódosítás Kbt. 141. § (2) bekezdésére alapozott része a szerződés értékének változásával jár, továbbá a jogviszony olyan elemeit érinti még (műszaki tartalom és munkálatok elvégzéséhez szükséges teljesítési határidő), melyek az érték változásával közvetlenül összefüggenek.

Egyéb kiegészítő információk

A kivitelezés során Vállalkozó jelezte, hogy a Megrendelő által elvárt műszaki tartalom elvárásainak megfelelő állapot elérése érdekében további munkálatok szükségesek. Ezen munkálatok az alábbiak:

- Labdarúgó pálya építése
o teljes rétegrend kialakítás drénrendszerrel és öntözőrendszerrel együtt

- Atlétikai pályaelemek építése
o 1 db súlylökő pálya(dobókör) kialakítása, burkolt füves pályán, süllyesztett dobókörrel és t.h. acél szerelvénnyel;
o Távolugró-hármasugró pálya kialakítása 1 db ugrógödör (4,0x9,0x0,45 m) megtartása;
o Szegélykövek kialakítása;
o Gerelyhajító nekifutó pálya kialakítása
o Déli "D"-terület burkolat - simított beton - 1000m2
o Északi "D"-terület füvesítés

- Világítás alapkiépítés
o Alapvasalat 30,2 m-es oszlophoz
o Alapvasalat 37,2 m-es oszlophoz
o Tartók földmunkája, alapozása

A részletes műszaki leírást a szerződésmódosítás mellékletét képező műszaki ellenőri nyilatkozat és a pótmunka költségvetés tartalmazza. A fenti módosítások árváltozást igényelnek.

A Kbt. 141. § (2) bekezdés a) pontja alapján feltétel, hogy az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt a módosítás nem haladhatja meg.
Az eredeti szerződés értékét tekintve (nettó 6.291.390.000,- Ft) az uniós értékhatárt elérte, tekintettel arra, hogy az uniós értékhatár 2022. évben nettó 1 883 592 360,- Ft volt. A módosítás nettó 329.554.470,- Ft összege az uniós értékhatár 2023. évi 1.883.592.360,- Ft összegű értékét nem éri el, így a Kbt. 141. § (2) bekezdés a) pontja teljesül.

A szerződésmódosítás értéke a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt 15% érték alatt található. Az árváltozás mértéke mindösszesen 5,23% (nettó 329.554.470,- Ft), tekintettel arra, hogy a vállalkozói díj nettó 6.291.390.000,- Ft összegű. A százalékos arányra tekintettel a módosítás a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontjának is megfelel.

A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, tekintettel arra, hogy olyan kiegészítő munkák megrendelésére kerül sor, melyek a rendeltetésszerű használathoz és így a szerződésszerű teljesítéshez feltétlenül szükségesek.

Jelen szerződésmódosítás Kbt. 141. § (2) bekezdésére alapozott része a szerződés értékének változásával jár, továbbá a jogviszony olyan elemeit érinti még (műszaki tartalom és munkálatok elvégzéséhez szükséges teljesítési határidő), melyek az érték változásával közvetlenül összefüggenek.

A változtatás fő oka: Az eredeti vállalkozó által nyújtott további építési beruházásra, árukra vagy szolgáltatásokra van szükség.
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:

„Vállalkozói Díj” pontja „2.1.1. „Vállalkozói Díj” alpontja szerinti táblázat első sorában foglalt rendelkezés az alábbiak szerint módosul (módosítás vastag, dőlt betűvel kiemelten szedve): Eredeti rendelkezés 2.1.1.1 Vállalkozói Díj: Tartalékkeret nélkül nettó 6.291.390.000,- Forint + 1.698.675.300,- Ft ÁFA, azaz bruttó 7.990.065.300,- Ft 2.1.1.2 Vállalkozói Díj: Tartalékkerettel együtt nettó 6.605.959.500,- Forint + 1.783.609.065,- Ft ÁFA, azaz bruttó 8.389.568.565,- Ft Módosított rendelkezés 2.1.1.1 Vállalkozói Díj: Tartalékkeret nélkül nettó 6 620 944 470,- Forint + fordított ÁFA 2.1.1.2 Vállalkozói Díj: Tartalékkerettel együtt nettó 6 935 513 970,- Forint + fordított ÁFA Az ÁFA mértéke és elszámolása az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § szerint történik (fordított ÁFA szabályai szerint). „Teljesítési és fizetési mérföldkövek, teljesítési határidő” pontja „2.2.1. „Teljesítési mérföldkövek és a Teljesítési Határidők”” alpontja szerinti táblázat második sorában foglalt rendelkezés az alábbiak szerint módosul (módosítás vastag, dőlt betűvel kiemelten szedve): Eredeti rendelkezés b.) Második Teljesítési Mérföldkő (Teljesítési Véghatáridő) A Beruházás pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt, a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére alkalmas készültségi foka, a Beruházás sikeresen záruló műszaki átadás-átvételi eljárásának megkezdése. a munkaterület átadását követő 24 hónap, melybe a „Műszaki Átadás-átvételi eljárás” lefolytatásának időtartama nem számít bele. kötbérterhes Módosított rendelkezés b.) Második Teljesítési Mérföldkő (Teljesítési Véghatáridő) A Beruházás pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt, a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére alkalmas készültségi foka, a Beruházás sikeresen záruló műszaki átadás-átvételi eljárásának megkezdése. 2024. május 31. melybe a „Műszaki Átadás-átvételi eljárás” lefolytatásának időtartama nem számít bele. kötbérterhes

Szöveg

„Vállalkozói Díj” pontja „2.1.1. „Vállalkozói Díj” alpontja szerinti táblázat első sorában foglalt rendelkezés az alábbiak szerint módosul (módosítás vastag, dőlt betűvel kiemelten szedve):

Eredeti rendelkezés

2.1.1.1 Vállalkozói Díj: Tartalékkeret nélkül nettó 6.291.390.000,- Forint + 1.698.675.300,- Ft ÁFA, azaz bruttó 7.990.065.300,- Ft
2.1.1.2 Vállalkozói Díj: Tartalékkerettel együtt nettó 6.605.959.500,- Forint + 1.783.609.065,- Ft ÁFA, azaz bruttó 8.389.568.565,- Ft

Módosított rendelkezés

2.1.1.1 Vállalkozói Díj: Tartalékkeret nélkül nettó 6 620 944 470,- Forint + fordított ÁFA
2.1.1.2 Vállalkozói Díj: Tartalékkerettel együtt nettó 6 935 513 970,- Forint + fordított ÁFA

Az ÁFA mértéke és elszámolása az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § szerint történik (fordított ÁFA szabályai szerint).

„Teljesítési és fizetési mérföldkövek, teljesítési határidő” pontja „2.2.1. „Teljesítési mérföldkövek és a Teljesítési Határidők”” alpontja szerinti táblázat második sorában foglalt rendelkezés az alábbiak szerint módosul (módosítás vastag, dőlt betűvel kiemelten szedve):

Eredeti rendelkezés

b.) Második Teljesítési Mérföldkő (Teljesítési Véghatáridő) A Beruházás pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt, a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére alkalmas készültségi foka, a Beruházás sikeresen záruló műszaki átadás-átvételi eljárásának megkezdése. a munkaterület átadását követő 24 hónap, melybe a „Műszaki Átadás-átvételi eljárás” lefolytatásának időtartama nem számít bele. kötbérterhes

Módosított rendelkezés

b.) Második Teljesítési Mérföldkő (Teljesítési Véghatáridő) A Beruházás pénzügyi és műszaki ütemterv szerinti, a műszaki ellenőr által igazolt, a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére alkalmas készültségi foka, a Beruházás sikeresen záruló műszaki átadás-átvételi eljárásának megkezdése. 2024. május 31. melybe a „Műszaki Átadás-átvételi eljárás” lefolytatásának időtartama nem számít bele. kötbérterhes

Forrás: OJS 2024/S 007-016431 (2024-01-09)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (17 új beszerzések)