Lovasakadémia kialakítása I. ütem

Kárpát-medencei Lovas Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Kisvárda 523/6. helyrajzi számú ingatlanon megvalósításra kerülő lovasakadémia és lórehabilitációs központ I. ütemének kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2022-06-08. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2022-04-28.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda? Mi az? Hol?
Beszerzési előzmények
Dátum Dokumentum
2022-04-28 Ajánlati felhívás
2022-07-25 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-04-19 Tájékoztató az eljárás eredményéről
Ajánlati felhívás (2022-04-28)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000530842022
Rövid leírás:
A Kisvárda 523/6. helyrajzi számú ingatlanon megvalósításra kerülő lovasakadémia és lórehabilitációs központ I. ütemének kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése.
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése 📦
További CPV-kód: Építési munkák 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Szabolcs-Szatmár-Bereg 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő neve: Kárpát-medencei Lovas Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Postacím: Toldi Utca 27
Postai irányítószám: 4600
Postai város: Kisvárda
Kapcsolat
Internetcím: http://www.projectexpert.hu 🌏
E-mail: kozbeszerzes@projectexpert.hu 📧
Telefon: +36 703843286 📞
Fax: +36 703843286 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000530842022/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000530842022/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-04-28 📅
Benyújtási határidő: 2022-06-08 📅
Közzététel dátuma: 2022-05-03 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 086-231653
HL-S szám: 86
További információk
A II.1.5) és II.2.6) pontban rögzített 1 HUF becsült érték megadására technikai okokból, a hirdetmény közzététele érdekében került sor. Ajánlatkérő a II.2.5) pontban az M1)-M3 alkalmassági minimum követelményként előírt gyakorlati időn felüli szakmai gyakorlatot értékeli. Az értékelési részszempontok részletes leírását a dokumentáció tartalmazza. Az értékelési részszempontok részletes leírását a dokumentáció tartalmazza.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Becsült összérték: 1 HUF 💰
Rövid leírás:
Lovasakadémia kialakítása I. ütem
A Kisvárda 523/6. helyrajzi számú ingatlanon megvalósításra kerülő lovasakadémia és lórehabilitációs központ I. ütemének kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése. A lovasakadémia a hazai és nemzetközi lovassport számára edzés- és versenyfeltételek biztosítását szolgálja, kiegészülve a terápiás kezelések lehetőségével, a lovas és lovas kaszkadőr képzés akadémiai feltételeinek megteremtésével.
Többet mutasson
Az I. ütem keretében elkészülő lovarda épületben kap helyet a fedeles versenypálya és a hozzá tartozó melegítőpálya, istállók, állatorvosi vizsgáló és rehabilitációs helyiségek. A látogató közönség, valamint a személyzet részére egy-egy vizesblokk kerül kialakításra. A lovarda épülettől északra egy fedett szín kerül elhelyezésre, mely a lovarda technológiai kiszolgálását biztosítja. A lovarda épület hagyományos kerámia falazóblokkal, valamint szendvicspanel fal és tetőburkolattal épül változó keresztmetszetű hegesztett szelvényekből álló keretszerkezetekkel, csavarozott és hegesztett kapcsolatokkal. A lovarda fedeles versenypálya épületrészében a tűzvédelmi előírásoknak megfelelően hő és füst elvezetés kerül kiépítésre. A fedett szín zártszelvényekből hegesztett kapcsolatokkal készülő, változó magasságú, rácsos tartós tetőszerkezettel, melegen hengerelt acél oszlopokkal, oldalfalain részben nyitott, trapézlemez tetőburkolattal épül.
Többet mutasson
A munkaterületen található középfeszültségű földkábel kiváltása a kivitelezési feladat részét képezi.
A kivitelezés során építészeti, tartószerkezeti, épületgépészeti, épületvillamossági, közműépítési, kertépítési feladatok megvalósítása szükséges, melynek részletes ismertetését és mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok műszaki tervdokumentációja tartalmazza.
Többet mutasson
Az akadémiához tervezett oktatási épületrész külön ütemben készül, nem képezi a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát.
Főbb mennyiségek: lovarda nettó alapterülete: 5194,36 m2; fedett szín alapterülete: 516,57 m2; parkolók száma: 42 db (1 db akadálymentes); autóbusz, tehergépjármű parkolóállás: 4 db.
Becsült érték héa nélkül: 1 HUF 💰
Időtartam: 14 hónap
További információk:
A II.1.5) és II.2.6) pontban rögzített 1 HUF becsült érték megadására technikai okokból, a hirdetmény közzététele érdekében került sor.
Ajánlatkérő a II.2.5) pontban az M1)-M3 alkalmassági minimum követelményként előírt gyakorlati időn felüli szakmai gyakorlatot értékeli. Az értékelési részszempontok részletes leírását a dokumentáció tartalmazza. Az értékelési részszempontok részletes leírását a dokumentáció tartalmazza.
Többet mutasson
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Kisvárda 523/6. helyrajzi számú ingatlan

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.
A kizáró okok igazolási módja:
Az ajánlattevőnek, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá. Ajánlatkérő az EEKD-t a közbeszerzési dokumentumok részeként, elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja.
Többet mutasson
A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmassági igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolására.
Az ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozni köteles arról (EKR űrlap), hogy nem vesz igénybe az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat az ajánlatkérő felhívására kell benyújtani a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint, a Kr. 1. § (2)-(5) és (7) bekezdései, valamint a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. § rendelkezései szerint.
Az ajánlattevőnek a folyamatban lévő változásbejegyzésről nemleges válasz esetén is nyilatkozni kell.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatásával. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Többet mutasson
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a…
… Kbt. 64. §, valamint 69. § (11a) bekezdésében, illetve 74. § (1) bekezdésében foglaltakra.
… Kr. 1-16. § rendelkezéseiben foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság: Az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző és Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek szerepelni kell az 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző és nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek szerepelnie kell a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy rendelkeznie kell a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. Az igazolás módja: A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelményt az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. szerinti egyszerű nyilatkozattal. A nyilvántartásban szereplés tényét a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen elérhető elektronikus névjegyzék adatai alapján (https://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search). A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Az előírásnak való megfelelésről szóló igazolást az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) szerinti felhívására kell benyújtani.
Többet mutasson
Gazdasági és pénzügyi helyzet:
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételeknek megfelel. Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát a IV. rész α pont kitöltésével, részletes információk kérése nélkül.
Többet mutasson
Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására az ajánlattevő köteles alátámasztani az EEKD-ban foglaltakat alkalmasságának részletes igazolásával az alábbiak szerint:
P1: Az ajánlattevőnek a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladását közvetlenül megelőző 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolóját (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem kötelező.
Többet mutasson
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik beszámolóval az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés]
Többet mutasson
Amennyiben az ajánlattevő azért nem rendelkezik a P1 pontban meghatározott irattal, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés]
Többet mutasson
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetőleg azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük az egyik felel meg.
Többet mutasson
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a…
… 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésében foglaltakra.
… Kbt. 69. § (11) bekezdésére.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419 §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésében ért kár megtérítéséért.
Többet mutasson
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben az adózott eredménye egynél több évben negatív volt.
Amennyiben az ajánlattevő a kért beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak után kezdte meg működését, alkalmatlan az ajánlattevő, ha a közbeszerzés tárgyából (magasépítési munka) származó nettó árbevétele nem éri el az 1,3 milliárd Forint értéket.
Többet mutasson
Műszaki és szakmai képességek:
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételeknek megfelel. Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát a IV. rész α pont kitöltésével, részletes információk kérése nélkül.
Többet mutasson
Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására az ajánlattevő köteles alátámasztani az EEKD-ban foglaltakat alkalmasságának részletes igazolásával az alábbiak szerint:
M1-M3: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján az ajánlathoz csatolnia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek (szervezetek) bemutatását, azok megnevezésével, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével. A szakember bemutatása során csatolandók: a) ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről, amelyben megjelöli: a bevonni kívánt szakember nevét, a szakember végzettségét, illetve képzettségét, kamarai regisztrációs számát (amennyiben releváns), a szakember munkáltatójának feltüntetését vagy annak a személynek a megjelölését, akivel/amellyel a szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában; b) a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, mely év/hónap részletességgel tartalmazza a szakmai tapasztalatokat az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés elbírálása érdekében; az alkalmasság körében meghatározott jogosultság megléte esetén a szakmai önéletrajznak tartalmaznia kell a kamarai regisztrációs számot, továbbá a jogosultság megszerzésének időpontját; c) a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat; d) a szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok.
Többet mutasson
Ajánlatkérő az időben párhuzamosan szerzett szakmai tapasztalatot kizárólag egyszer veszi figyelembe.
Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az…
… alkalmassági minimumkövetelmény szerinti jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattétel időpontjában, úgy az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa a teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
… ajánlattétel időpontjában már rendelkezik az előírt jogosultsággal, valamint kamarai regisztrációs számmal, a végzettséget, illetve képzettséget, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatot nem szükséges külön igazolni.
M4: Az ajánlattevőnek a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. A referenciaigazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: szerződést kötő másik fél megnevezése; építési beruházás tárgya, mennyisége, melyből megállapítható az alkalmassági minimum követelményeknél előírt feltételeknek történő megfelelés.; a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont - műszaki átadás-átvétel - év-hónap-nap pontossággal); teljesítés helye; nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Többet mutasson
Az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az ajánlattevők a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Többet mutasson
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy kapacitás igénybevételére a Kbt. 65. § (7)-(8), valamint (11) bekezdései alapján kerülhet sor.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület” MV-É (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
Többet mutasson
M2: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. sor „Építménygépészeti szakterület” MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
Többet mutasson
M3: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. sor „Építményvillamossági szakterület” MV-ÉV (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
Többet mutasson
M4: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített, összesen legalább 3500 m2 nettó alapterületű épület kivitelezésére vonatkozó referenciával. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladásától számított 8 évben megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Ajánlattevő a kért referenciát több szerződéssel is igazolhatja.
Többet mutasson
A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:
A szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF. Az ajánlatkérő a szerződésben foglalt nettó ellenszolgáltatás 10%-nak megfelelő mértékű előleg igénylésére lehetőséget biztosít. Előleg igénybevétele esetén az igényelt előleg a számlákban arányosan kerül elszámolásra. Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.
Többet mutasson
A nyertes ajánlattevő 9 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. Részszámla benyújtására az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 10%-át elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség. Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (3) bekezdés, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 322/2015. (X.30.) Kom. rendelet előírásai szerint történik. Részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő a pénzügyi fedezetet az NFPF/72/2020-ITM_SZERZ számú támogató okirathoz kapcsolódó támogatásból kívánja biztosítani.
Többet mutasson
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: jólteljesítési biztosíték, késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér. Jótállás időtartama: 24 hónap.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 10:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2022-06-08 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 12:00
Hely: Ekr
További információk:
A bontási eljárásra a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, illetve a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak irányadóak.
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): M1 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 - max. 36 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): M2 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 - max. 36 hónap)
M3 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 - max. 36 hónap)
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 26264435215
Más típusú ajánlatkérő: Támogatott szervezet
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Bogáti János
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000530842022/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk
1. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a tárgyi építési beruházásra irányulóan támogatásra irányuló igényt (támogatói okirat-módosítást) fog benyújtani. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a támogatásra irányuló igény elfogadását a megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként is kiköti.
Többet mutasson
2. A közbeszerzési eljárásba bevont FAKSZ: Bogáti János (lajstromszám: 00755).
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (6) és a 134. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
4. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
5. Az ajánlathoz csatolni kell a nyilatkozatokat aláíró ajánlattevő képviseletére jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, illetve a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírásmintáját egyszerű másolatban.
6. Az ajánlattevő köteles a szerződés hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott időpontig felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. Az ajánlatkérő által előírt teljes körű felelősségbiztosítás (építés- és szerelésbiztosítás - C.A.R.) mértéke legalább 1 milliárd Ft/év és legalább 500 millió Ft/káresemény.
Többet mutasson
7. Ajánlattevő köteles az ajánlatához tételes árazott költségvetést csatolni. Ajánlatkérő az eljárás eredményeképpen a kivitelezésre átalánydíjas kivitelezési szerződést kíván kötni. A Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja értelmében átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.
Többet mutasson
8. Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
9. Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit (P1, M1, M2, M3, M4) és igazolásokat a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő felvételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
Többet mutasson
10. Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban megjelölt 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.
11. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdés rendelkezései alapján gazdálkodó szervezet alapításának lehetőségét kizárja.
12. Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.
13. Az értékelés során adható pontszám: 0-10. Valamennyi értékelési részszempont esetén lineáris függvények alkalmazásával kerül meghatározásra a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójának (KÉ 2020. évi. 60. szám; 2020. március 25.) 2. melléklete alapján. A nettó ajánlati ár részszempont esetében alkalmazott módszer: 2. mell. A.2. függvény. M1 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata részszempont esetén alkalmazott módszer: 2. mell. A.1. függvény. Megajánlható legkisebb érték 0 hó, a legkedvezőbb 36 hó. M2 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata részszempont esetén alkalmazott módszer: 2 mell. A.1. függvény. Megajánlható legkisebb érték: 0 hó, a legkedvezőbb 36 hó. M3 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata részszempont esetén alkalmazott módszer: 2 mell. A.1. függvény. Megajánlható legkisebb érték: 0 hó, a legkedvezőbb 36 hó. Az alkalmazott képletek részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentumokban szerepel.
Többet mutasson
14. Részekre történő ajánlattétel nem lehetőséges. A közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházás egy műszaki, funkcionális egységet képez, egy építési engedély alapján valósul meg. Az építési beruházás keretében elvégzendő munkanemekre, illetve a munkavégzés időbeli feltételeire tekintettel a részekre történő ajánlattétel biztosítása költség- és humánerőforrás többlet igénybevételét tenné szükségessé. A kivitelezési feladatban foglalt munkarészek kivitelezés-szervezésben és műszakilag összefonódnak, így a beruházás munkaszervezése valamint az esetleges garanciális jogok érvényesítése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldhatóak.
Többet mutasson
15. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a tárgyi építési beruházás a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszer (Üvegkapu) alkalmazási körébe tartozik. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során biztosítani köteles az Üvegkapu alkalmazását. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte.
Többet mutasson
16. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzési dokumentumok, a 2015. évi CXLIII. törvény, annak végrehajtási rendeletei, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásai szerint kell eljárni.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2022/S 086-231653 (2022-04-28)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2022-07-25)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
A Kisvárda 523/6. helyrajzi számú ingatlanon megvalósításra kerülő lovasakadémia és lórehabilitációs központ I. ütemének kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése. A lovasakadémia a hazai és nemzetközi lovassport számára edzés- és versenyfeltételek biztosítását szolgálja, kiegészülve a terápiás kezelések lehetőségével, a lovas és lovas kaszkadőr képzés akadémiai feltételeinek megteremtésével. Az I. ütem keretében elkészülő lovarda épületben kap helyet a fedeles versenypálya és a hozzá tartozó melegítőpálya, istállók, állatorvosi vizsgáló és rehabilitációs helyiségek. A látogató közönség, valamint a személyzet részére egy-egy vizesblokk kerül kialakításra. A lovarda épülettől északra egy fedett szín kerül elhelyezésre, mely a lovarda technológiai kiszolgálását biztosítja. A lovarda épület hagyományos kerámia falazóblokkal, valamint szendvicspanel fal és tetőburkolattal épül változó keresztmetszetű hegesztett szelvényekből álló keretszerkezetekkel, csavarozott és hegesztett kapcsolatokkal. A lovarda fedeles versenypálya épületrészében a tűzvédelmi előírásoknak megfelelően hő és füst elvezetés kerül kiépítésre. A fedett szín zártszelvényekből hegesztett kapcsolatokkal készülő, változó magasságú, rácsos tartós tetőszerkezettel, melegen hengerelt acél oszlopokkal, oldalfalain részben nyitott, trapézlemez tetőburkolattal épül. A munkaterületen található középfeszültségű földkábel kiváltása a kivitelezési feladat részét képezi. A kivitelezés során építészeti, tartószerkezeti, épületgépészeti, épületvillamossági, közműépítési, kertépítési feladatok megvalósítása szükséges, melynek részletes ismertetését és mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok műszaki tervdokumentációja tartalmazza. Az akadémiához tervezett oktatási épületrész külön ütemben készül, nem képezi a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát. Főbb mennyiségek: lovarda nettó alapterülete: 5194,36 m2; fedett szín alapterülete: 516,57 m2; parkolók száma: 42 db (1 db akadálymentes); autóbusz, tehergépjármű parkolóállás: 4 db.
Többet mutasson
A beszerzés teljes értéke: 1 870 000 000 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-07-25 📅
Közzététel dátuma: 2022-07-29 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 145-411304
Hirdetményre hivatkozik: 2022/S 086-231653
HL-S szám: 145
További információk
Ajánlatkérő a II.2.5) pontban az M1)-M3 alkalmassági minimum követelményként előírt gyakorlati időn felüli szakmai gyakorlatot értékeli. Az értékelési részszempontok részletes leírását a dokumentáció tartalmazza. Az értékelési részszempontok részletes leírását a dokumentáció tartalmazza.
Többet mutasson

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2022-07-19 📅
Név: MHM Product Kft
Nemzeti nyilvántartási szám: 24329837241
Postacím: Vízimalom Sétány 2. 3/9
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 205905377 📞
E-mail: product.mhm@gmail.com 📧
Ország: Budapest 🏙️
A beszerzés teljes értéke: 1 870 000 000 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 2

Hivatkozás
További információk
Ajánlattevők:
MHM Product Kft. (1031 Budapest, Vízimalom sétány 2. 3/9., adószám: 24329837-2-41);
KERMI-SZOLG Kft. (4400 Nyíregyháza, Arany János utca 7. 1. em. 113., adószám: 26161136-2-15)
Forrás: OJS 2022/S 145-411304 (2022-07-25)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-04-19)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Lovasakadémia kialakítása I. ütem
Hivatkozási szám: EKR000530842022
Rövid leírás:
A Kisvárda 523/6. helyrajzi számú ingatlanon megvalósításra kerülő lovasakadémia és lórehabilitációs központ I. ütemének kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése. A lovasakadémia a hazai és nemzetközi lovassport számára edzés- és versenyfeltételek biztosítását szolgálja, kiegészülve a terápiás kezelések lehetőségével, a lovas és lovas kaszkadőr képzés akadémiai feltételeinek megteremtésével. Az I. ütem keretében elkészülő lovarda épületben kap helyet a fedeles versenypálya és a hozzá tartozó melegítőpálya, istállók, állatorvosi vizsgáló és rehabilitációs helyiségek. A látogató közönség, valamint a személyzet részére egy-egy vizesblokk kerül kialakításra. A lovarda épülettől északra egy fedett szín kerül elhelyezésre, mely a lovarda technológiai kiszolgálását biztosítja. A lovarda épület hagyományos kerámia falazóblokkal, valamint szendvicspanel fal és tetőburkolattal épül változó keresztmetszetű hegesztett szelvényekből álló keretszerkezetekkel, csavarozott és hegesztett kapcsolatokkal. A lovarda fedeles versenypálya épületrészében a tűzvédelmi előírásoknak megfelelően hő és füst elvezetés kerül kiépítésre. A fedett szín zártszelvényekből hegesztett kapcsolatokkal készülő, változó magasságú, rácsos tartós tetőszerkezettel, melegen hengerelt acél oszlopokkal, oldalfalain részben nyitott, trapézlemez tetőburkolattal épül. A munkaterületen található középfeszültségű földkábel kiváltása a kivitelezési feladat részét képezi. A kivitelezés során építészeti, tartószerkezeti, épületgépészeti, épületvillamossági, közműépítési, kertépítési feladatok megvalósítása szükséges, melynek részletes ismertetését és mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok műszaki tervdokumentációja tartalmazza. Az akadémiához tervezett oktatási épületrész külön ütemben készül, nem képezi a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát. Főbb mennyiségek: lovarda nettó alapterülete: 5194,36 m2; fedett szín alapterülete: 516,57 m2; parkolók száma: 42 db (1 db akadálymentes); autóbusz, tehergépjármű parkolóállás: 4 db.
Többet mutasson
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 1 870 000 000 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR000530842022/1
A beszerzés leírása:
Lovasakadémia kialakítása I. ütem A Kisvárda 523/6. helyrajzi számú ingatlanon megvalósításra kerülő lovasakadémia és lórehabilitációs központ I. ütemének kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése. A lovasakadémia a hazai és nemzetközi lovassport számára edzés- és versenyfeltételek biztosítását szolgálja, kiegészülve a terápiás kezelések lehetőségével, a lovas és lovas kaszkadőr képzés akadémiai feltételeinek megteremtésével. Az I. ütem keretében elkészülő lovarda épületben kap helyet a fedeles versenypálya és a hozzá tartozó melegítőpálya, istállók, állatorvosi vizsgáló és rehabilitációs helyiségek. A látogató közönség, valamint a személyzet részére egy-egy vizesblokk kerül kialakításra. A lovarda épülettől északra egy fedett szín kerül elhelyezésre, mely a lovarda technológiai kiszolgálását biztosítja. A lovarda épület hagyományos kerámia falazóblokkal, valamint szendvicspanel fal és tetőburkolattal épül változó keresztmetszetű hegesztett szelvényekből álló keretszerkezetekkel, csavarozott és hegesztett kapcsolatokkal. A lovarda fedeles versenypálya épületrészében a tűzvédelmi előírásoknak megfelelően hő és füst elvezetés kerül kiépítésre. A fedett szín zártszelvényekből hegesztett kapcsolatokkal készülő, változó magasságú, rácsos tartós tetőszerkezettel, melegen hengerelt acél oszlopokkal, oldalfalain részben nyitott, trapézlemez tetőburkolattal épül. A munkaterületen található középfeszültségű földkábel kiváltása a kivitelezési feladat részét képezi. A kivitelezés során építészeti, tartószerkezeti, épületgépészeti, épületvillamossági, közműépítési, kertépítési feladatok megvalósítása szükséges, melynek részletes ismertetését és mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok műszaki tervdokumentációja tartalmazza. Az akadémiához tervezett oktatási épületrész külön ütemben készül, nem képezi a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát. Főbb mennyiségek: lovarda nettó alapterülete: 5194,36 m2; fedett szín alapterülete: 516,57 m2; parkolók száma: 42 db (1 db akadálymentes); autóbusz, tehergépjármű parkolóállás: 4 db.
Többet mutasson
További információk:
Szerződésmódosítás dátuma: 2024.04.12. Szerződésmódosítás jogcíme: Kbt. 141. § (2) bekezdés A szerződés száma (BT-150): 1; Ajánlat technikai azonosítója (BT-3202, BT-3201): EKR000530842022/2894 Nyertesről szóló döntés dátuma (BT-1451): 2022.07.04. A szerződés megkötésének dátuma (BT-145): 2022.07.19. Megajánlott összeg: (BT-720): 1.870.000.000 HUF A szerződés hatálybalépésének dátuma: 2023.02.17.
Többet mutasson
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák 📦
További termékek/szolgáltatások:
+ még 10
Postacím: 523/6
Irányítószám: 4600
Város: Kisvárda
Ország: Magyarország 🇭🇺
A teljesítés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg 🏙️
Időtartam: 14 hónap
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2022-07-19 📅
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 1 870 000 000 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR000530842022/2894
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Leírás:
Építészeti, gépészeti és elektromos munkák, felelős műszaki vezetés, külső munkák, szakmai vezetés
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:
Építészeti, gépészeti és elektromos munkák, felelős műszaki vezetés, külső munkák, szakmai vezetés
A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: MHM Product Kft
Nemzeti nyilvántartási szám: 24329837241
Postacím: Vízimalom Sétány 2. 3/9
Postai irányítószám: 1031
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: product.mhm@gmail.com 📧
Telefon: +36 205905377 📞

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
A szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF. Az ajánlatkérő a szerződésben foglalt nettó ellenszolgáltatás 10%-nak megfelelő mértékű előleg igénylésére lehetőséget biztosít. Előleg igénybevétele esetén az igényelt előleg a számlákban arányosan kerül elszámolásra. Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít. A nyertes ajánlattevő 9 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. Részszámla benyújtására az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 10%-át elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség. Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (3) bekezdés, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 322/2015. (X.30.) Kom. rendelet előírásai szerint történik. Ajánlatkérő a pénzügyi fedezetet az NFPF/72/2020-ITM_SZERZ számú támogató okirathoz kapcsolódó támogatásból kívánja biztosítani. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: jólteljesítési biztosíték, késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér. Jótállás időtartama: 24 hónap.
Többet mutasson

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Kárpát-medencei Lovas Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 26264435215
Postacím: Toldi Utca 27
Postai irányítószám: 4600
Postai város: Kisvárda
Régió: Szabolcs-Szatmár-Bereg 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Bogáti János
E-mail: kozbeszerzes@projectexpert.hu 📧
Telefon: +36 703843286 📞
Fax: +36 703843286 📠
URL: https://www.projectexpert.hu 🌏
Csoportvezető ✅

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190241
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk
A szerződésmódosítás keretében pótmunkák megrendelésére kerül sor. A kivitelezésre kerülő épület üzemeltetési költségeinek és az üzemeltetésre felhasznált fosszilis energiahordozók arányának csökkentése érdekében a tervezett épületgépészeti rendszer átalakítása, további épületgépészeti és szerelési munkák elvégzése vált szükségessé. A szerződésmódosítás keretében megrendelésre kerülő épületgépészeti és elektromos szerelési pótmunkák elvégzésével az épület fűtési és hűtési hőigényét a korábban tervezett gázkazán helyett 2 db osztott kivitelű hőszivattyú szolgáltatja, melynek energiaellátását az eredetileg tervezett 50 kWp teljesítményű napelemes rendszer helyett 100 kWp teljesítményű napelemes rendszer biztosítja 50 kWh teljesítményű tárolóval kiegészítve. A központi kazánháztól távolabb eső helyiségekben hőszivattyús kivitelű split-klíma berendezések felszerelése történik meg. A pótmunkaként megrendelésre kerülő napelem táblák felszereléséhez szükséges rögzítéstechnika miatt a fa szelemenek hidegen hajlított Z szelemenekre kerülnek kicserélésre. A munkaterületen található középfeszültségű földkábel kiváltása elmarad. A versenypálya megfelelő nedvességtartalmának biztosítására automata öntözőrendszer kerül telepítésre. A vagyonvédelem fokozására további előre gyártott betonlábazatú táblás kerítés építésére kerül sor. A pótmunkaként megrendelésre kerülő háztartási méretű kiserőművet meghaladó méretű napelemes rendszer engedélyezési feladatainak lebonyolítása, valamint a kiegészítő építési-szerelési munkák elvégzésének időigénye szükségessé teszi a teljesítési határidő módosítását. A vállalkozói díj összegének változása eredményeként a vállalkozási szerződés vállalkozói díjának (ellenértékének) növekedése (nettó 34.278.363 Ft) nem éri el az eredeti szerződés értékének (eredeti vállalkozói díjnak) a 15%-át. A módosítás egyáltalán nem érintette a vállalkozási szerződés általános jellegét, az változatlan tartalmú maradt. A műszaki tartalom változás ugyanazon kivitelezési feladattal összefüggésben merült fel, a szerződés teljesítési helyeként megjelölt helyrajzi számú területen merült fel, ugyanolyan szakági munkarészeket tartalmaz, mint amelyeket az eredeti szerződés tartalmazott, szervesen kapcsolódik az eredeti szerződés műszaki tartalmához. A közel nulla szintű épületenergetikai előírásoknak történő megfelelés érdekében további 50 kWp teljesítményű napelemes rendszer kerül beépítésre tároló egységgel. A vállalkozási szerződés költségvetésének módosítása, valamint a munkálatok elvégzéséhez szükséges teljesítési határidő módosítása közvetlenül összefügg a vállalkozói díj (ellenérték) növekedésével. A szerződés módosítására a vállalkozási szerződés időbeli hatálya alatt került sor.
Többet mutasson
A változtatás fő oka: Olyan módosítások, amelyek nem érik el a minimális értéket ("de minimis" szabály).
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:
A szerződésmódosítás keretében a megjelölt vállalkozási szerződés költségvetése módosul. A vállalkozási szerződés 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul: Vállalkozói díj: nettó 1.904.278.363 Ft Szerződő Felek a kiegészítő épületgépészeti és elektromos szerelési munkák elvégzésének időigénye miatt a vállalkozási szerződés 6.1 pontját az alábbiak szerint módosítják: A szerződésben előírt kivitelezési munkák teljesítési határideje: a munkaterület átadásától számított 17 hónap. A teljesítés időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel megkezdésének napja.
Többet mutasson
Forrás: OJS 2024/S 079-237811 (2024-04-19)
Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕
Kapcsolódó keresések 🔍
Régió:
Magyarország Alföld és Észak Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg
Termékek/szolgáltatások:
Építési munkák Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka Magasépítési munka Szabadidő, sport, kultúra, szállás és... Csővezeték, hírközlési és villamos... Csővezeték- és kábelfektetés járulékos munkája Vízvezeték-építés járulékos munkája Esővízcsatorna építése Autópályák és közutak építése, alapozása... Autópálya és közút építése