M1 autópálya M0-Bicske Nyugat csp.k. 2x3 sávra bőv

Rövid leírás

Vállalkozási szerződés az M1 autópálya Budapest (M0) - Bicske Nyugat csp. (16+224 - 39+200 km sz.) közötti szakasz 2x3 sávra bővítésére és Biatorbágy 1. sz. főút - 8101. jelű út turbó körforgalmának, valamint az 1. sz. főút M1 csomópont - 8101. jelű úti csomópont közötti szakasz 2x2 sávosra bővítésének és kapcsolódó létesítményeinek megvalósítására
I. rész: Vállalkozási szerződés az M1 autópálya Budapest (M0) - Bicske Nyugat csp. (16+224 - 39+200 km sz.) közötti szakasz 2x3 sávra bővítésére és kapcsolódó létesítményeinek megvalósítására
PST kód: A001.04.73
II. rész: Vállalkozási szerződés Biatorbágy 1. sz. főút - 8101. jelű út turbó körforgalmának, valamint az 1. sz. főút M1 csomópont - 8101. jelű úti csomópont közötti szakasz 2x2 sávosra bővítésének és kapcsolódó létesítményeinek megvalósítására
PST kód: K001.20.73

A beszerzés leírása

M1 autópálya kapacitásbővítése az M0 - Bicske Nyugat (16+224 - 39+200 km sz.) közötti szakaszon, 23 km hosszban.
A tervezett keresztmetszet:
Forgalmi sáv szélessége: 3,75 m
Forgalmi sávok száma: 2x3
Üzemi sáv szélessége 3,75 m
Korona szélesség: 38,00 - 46,50 m
Főpálya kopóréteg szélessége:
2x3 sáv esetén: 15,75 m
2x4 sáv esetén: 19,50 m
Üzemi sáv szélessége:
2x3 sáv esetén: 3,75 m (+ 0,25 m biztonsági sáv)
2x4 sáv esetén: 3,00 m
Leálló öböl szélessége: 4,00 m
Padka:
Üzemi sáv mellett 2x3 sáv esetén: 1,50 m
Üzemi sáv mellett 2x4 sáv esetén: 1,00 m
Gyorsító-lassítósáv mellett 2,00 m
Leállóöböl mellett 1,25 m
Meglévő pályaszerkezet teljes rekonstrukciója szükséges, földmű felső rétegének stabilizálásával.
Az üzemi sáv forgalom számára történő időszakos megnyithatóságát biztosítani szükséges, a szükséges létesítmények kiépítésével.
Érintett létesítmények:
- 1 db új különszintű csomópont kiépítése (1104 j. út),
- Csatlakozás biztosítása opció szerint épülő M1-M100 különszintű csomóponthoz,
- 1 db meglévő csomópont kiegészítése (Biatorbágy 1. sz. főút csp. hiányzó kapcsolatainak kiépítése),
- 3 db meglévő különszintű csomópont átépítése (M1-1 Sasfészektó-pihenőhely csp.; M1-102 csp., M1-1 Bicske-nyugat),
- 2 db komplex pihenő átépítése (Sasfészek-tó, Zsámbék), pihenőkben parkolásfelügyeleti rendszer telepítése,
- szintbeni alcsomópontok átalakítása körforgalmi csomóponttá, a körforgalmakat és ezek terveit az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság 99/2020. (VIII.5.) ÚB Határozatának megfelelő kialakítással szükséges megvalósítani,
- Meglévő közúthálózathoz való csatlakozás biztosítása,
- 16 db meglévő felüljáró (9 db meglévő osztottpályás és 7 db töltésátvezetéses főpálya híd átalakítása, melyek közül a 1.B1 228
jelű, új pálya feletti híd F2281 j. földút alatt az M1 autópálya 22+887,43 km szelvényében felüljáró szabadnyílása 27+30 + 27+30
méter), 1 db meglévő felüljáró megszűntetése, bontása, 3 db új felüljáró műtárgy (1 db 10,30+16,20+9,30 m szabadnyílású felüljáró Biatorbágyi csomópontban, 1 db 11,63 m hídszélességű keretműtárgy Biatorbágyi csomópontban, 1 db 29,80 m szabadnyílású kerékpáros acélhíd 1. sz. főút felett)
- 2 db meglévő aluljáró bontása és építése új helyszínen, továbbá 3 db meglévő aluljáró bontása,
- új, korszerű, öntisztító WC épületek és kamionos szociális épületek kialakítása pihenőhelyeken
Egyéb:
- Dinamikus forgalomirányítás, kooperatív járműkommunikáció infrastruktúrájának kiépítése
- Forgalomterelés 2x2 sáv folyamatos fenntartása mellett lehetséges
- Bontott vagyonelemek elhelyezése vagy újrafelhasználása biztosítandó
- Próbaüzemi eljárások lefolytatása
- Végleges területrendezés
Közművek:
Az érintett közművezetékek kiváltása/ átépítése szükséges, a szükséges engedélyek beszerzésével. Érintett közművezetékek:
- Hírközlés
- Kis- és középfeszültségű villamos vezetékek
- Nagyfeszültségű vezetékek
- Közvilágítás
- Vízellátás
- Szennyvízelvezetés
- Szénhidrogén vezetékek
- Üzemanyagtechnológiai vezetékek
- Csapadékelvezető csatornák
- Védőkerítés Érintésvédelme
- Üzemi Hírközlés
- VÉDA rendszer
Opció:
M1-M100 különszintű, teljes lóhere alakú autópálya csomópont kiviteli terveinek elkészítése, meglévő építési engedély módosítása, és a létesítmény megvalósítása:
- 3 db főpálya felüljáró
ezen belül M1 autópályát keresztező főpálya hídműtárgy:
-felszerkezet hossza: 90,40 m
-támaszköz: 45,00+ 45,00 m
M1-M100 különszintű csomópont és 1. sz. főút közötti 2x2 sávos 103 j. út kiviteli terveinek elkészítése, meglévő építési engedély módosítása, kiviteli tervek elkészítése és a létesítmény megvalósítása
- 2 db főpálya felüljáró, 1 db aluljáró
1. sz. főút-103 j. út csomópontjának tanulmánytervének elkészítése a gyorsforgalmi út távlati továbbvezetésének figyelembevételével, meglévő építési engedélyek módosítása, kiviteli tervek elkészítése és a létesítmény megvalósítása
Kapcsolódó földúthálózat módosítása
A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.
A nyertes ajánlattevő(k) feladatát tervezési feladatok is képezik, melyeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A nyertes ajánlattevő(k) által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban a közbeszerzési dokumentumokban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés finanszírozására támogatásra irányuló igényt fog benyújtani, és ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Továbbá a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a támogatási igény igényelt összegben történő elfogadását ajánlatkérő a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként köti ki.
PST kód: A001.04.73

A lehetőségek leírása

Nyertes ajánlattevő Ajánlatkérő megrendelése esetén köteles az M1-M100 különszintű, teljes lóhere alakú autópálya csomópont kiviteli terveinek elkészítése, meglévő építési engedély módosítása, és a létesítmény megvalósítása:
- 3 db főpálya felüljáró
ezen belül M1 autópályát keresztező főpálya hídműtárgy:
-felszerkezet hossza: 90,40 m
-támaszköz: 45,00+ 45,00 m
M1-M100 különszintű csomópont és 1. sz. főút közötti 2x2 sávos 103 j. út kiviteli terveinek elkészítése, meglévő építési engedély módosítása, kiviteli tervek elkészítése és a létesítmény megvalósítása
- 2 db főpálya felüljáró, 1 db aluljáró
1. sz. főút-103 j. út csomópontjának tanulmánytervének elkészítése a gyorsforgalmi út távlati továbbvezetésének figyelembevételével, meglévő építési engedélyek módosítása, kiviteli tervek elkészítése és a létesítmény megvalósítása
Kapcsolódó földúthálózat módosítása
Ajánlatkérő az opciós rész megrendelésére vonatkozó jogával a szerződés hatálybalépését követő 12 hónapon belül élhet.
Az opciós rész megrendelésének feltétele, hogy Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli értesítése az opciós jog gyakorlására vonatkozóan Nyertes ajánlattevő részére megküldésre kerüljön.
Nyertes ajánlattevő kötelezettsége, hogy írásban az értesítés tényét haladéktalanul visszaigazolja.
ajánlatkérő az opciós rész megrendelését megelőzően legalább 10 munkanappal értesíti Nyertes ajánlattevőt.
Az opciós rész megrendelésével kapcsolatosan Nyertes ajánlattevőnek egyetértési, vagy észrevételezési jogosultsága nincs.
Az opciós rész ajánlatkérő általi megrendelése olyan előre látható és ismert módosítás a Kbt. 141. § (4)bekezdés a) pontja alapján, mely nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
Opciós rész kötbérterhes befejezési határideje: megrendeléstől számított 56 hónap.

Tájékoztatás az európai uniós alapokról

Tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás.
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés finanszírozására még nem rendelkezik támogatási szerződéssel.

További információk

Ajánlatkérő az ajánlatokat a „legjobb ár-érték arány” szempontja szerint értékeli a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint. Az adható pontszám az értékelési szempontok mindegyike esetén 0,00-10,00 pont, ahol a 0,00 pont a legrosszabb, a 10,00 pont a legjobb érték.
Értékelési módszer:
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
- az 1.1 és az 1.2. értékelési szempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szerinti fordított arányosítás,
- a 2-4. értékelési szempontok esetében a Miniszterelnökség „Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” elnevezésű útmutatójában található, a két szélső érték közti megajánlásra javasolt képlet alkalmazásával történik.
Részletek az AD I.kötetében.
II.2.7) pontban meghatározott határidő a szerződés hatálybalépésétől számítandó.
II.2.5) Értékelési szempontok:
Ár kritérium:
1.1. Egyösszegű - tartalékkeret nélküli -ajánlati ár (nettó Ft) - Súlyszám: 60
1.2. Opciós rész egyösszegű - tartalékkeret nélküli -ajánlati ár (nettó Ft) - Súlyszám: 10
Minőségi kritérium:
2. A felhívás III.1.3) M/2.1. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember közútépítési projektek kivitelezése során projektvezetőként és/vagy projektvezető helyettesként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap)
3. A felhívás III.1.3) M/2.2. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember közútépítési projektek kivitelezése során építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként és/vagy felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap)
4. A felhívás III.1.3) M/2.3. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember közútépítési projektekhez kapcsolódó hídépítések kivitelezése során hídépítési építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként és/vagy felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min.0, max.24 hónap)

A beszerzés leírása

Biatorbágy 1. sz. főút - 8101. jelű út turbó körforgalmának, valamint az 1. sz. főút M1 csomópont - 8101. jelű úti csomópont közötti szakasz 2x2 sávosra bővítésének és kapcsolódó létesítményeinek tervezése és megvalósítása
Biatorbágy 1. sz. főút - 8101.jelű út csomópontjában turbó körforgalom kialakítása
- külső sáv belépési sugara: 14,0 m
- külső sáv kilépési sugara: 16,0 m
- körpálya külső forgalmi sávjának szélessége: 5,0 m
- körpálya belső forgalmi sávjának szélessége: 5,5 m
- forgalmi sávok közötti elválasztás szélessége (beleértve a forgalmi sáv szélét jelző vonalat): 0,8 m
- körsziget legkisebb belső sugara: 12,0 m
- csatlakozás meglévő közúthálózathoz:
- Verebély László utca: cca. 115 m
- 8101 j. országos közút: cca. 140 m
-1. sz. főút budapesti ág: cca. 295 m
-1. sz. főút tatabányai ág: cca. 185 m
-Rozália utcai ág: cca. 100 m
- kerékpárút létesítése
- engedélyezési tervek módosítása, építési engedély módosítása, kiviteli tervek készítése
- közvilágítás
1. sz. főút 2x2 forgalmi sávra történő bővítése az 1. sz. főút M1 csomópont - 8101. jelű úti csomópont közötti szakaszon cca. 625 méter hosszban.
- forgalmi sávok szélessége: 3,50 m
- koronaszélesség: 20,00 m
- padkaszélesség: 1,5 m
- elválasztó sáv szélessége: 3,00 m
- engedélyezési tervek módosítása, építési engedély módosítása, kiviteli tervek készítése
- Közművek:
Az érintett közművezetékek kiváltása/ átépítése szükséges, a szükséges engedélyek beszerzésével.
Érintett közművezetékek:
- Hírközlés
- Kis- és középfeszültségű villamos vezetékek
- Nagyfeszültségű vezetékek
- Közvilágítás
- Vízellátás
- Szennyvízelvezetés
- Szénhidrogén vezetékek
A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.
A nyertes ajánlattevő(k) feladatát tervezési feladatok is képezik, melyeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A nyertes ajánlattevő(k) által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban a közbeszerzési dokumentumokban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés finanszírozására támogatásra irányuló igényt fog benyújtani, és ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Továbbá a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a támogatási igény igényelt összegben történő elfogadását ajánlatkérő a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként köti ki.
PST kód: K001.20.73

További információk

Ajánlatkérő az ajánlatokat a „legjobb ár-érték arány” szempontja szerint értékeli a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint. Az adható
pontszám az értékelési szempontok mindegyike esetén 0,00-10,00 pont, ahol a 0,00 pont a legrosszabb, a 10,00 pont a legjobb érték.
Értékelési módszer:
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése,
amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
- az 1. értékelési szempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szerinti fordított arányosítás,
- a 2-3. értékelési szempontok esetében a Miniszterelnökség „Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve
legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” elnevezésű útmutatójában található, a két szélső érték közti megajánlásra javasolt
képlet alkalmazásával történik.
Részletek az AD I.kötetében.
II.2.7) pontban meghatározott határidő a szerződés hatálybalépésétől számítandó.
II.2.5) Értékelési szempontok:
Ár kritérium:
1. Egyösszegű - tartalékkeret nélküli -ajánlati ár (nettó Ft) - Súlyszám: 70
Minőségi kritérium:
2. A felhívás III.1.3) M/2.1. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember közútépítési projektek kivitelezése
során projektvezetőként és/vagy projektvezető helyettesként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap)
3. A felhívás III.1.3) M/2.2. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember közútépítési projektek kivitelezése
során építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként és/vagy felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0,
max. 24 hónap)

A feltételek felsorolása és rövid leírása

Mindkét ajánlati részben:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt.67.§(1)-(2)bek.,valamint a 321/2015.(X.30.)K. rend. (a továbbiakban: Kr.)1.§(1)bek. szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
AK által a Kbt.69.§(4)-(6)bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kr. III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr.1.§(2)-(5)bek., továbbá a Kr.8.§, 10.§, 12-16.§-ok is megfelelően alkalmazandók.
Kbt. 62.§(1)bek. k)pont kb)alpontja tekintetében Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, h. olyan társaság,aminek van a 2017. évi LIII. tv. (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3.§38. pont a)-b) v. d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa,akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani;ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa,úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Ajánlattevő v. az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr.4.§(1)bek. szerint igazolja előzetesen a Kbt.62.§(1)-(2)bek.-ben említett kizáró okok hiányát. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg (Kr.3.§(5)bek.).
Kr.15.§-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó v. más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtania a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében,míg azon alvállalkozók tekintetében,amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt.67.§(4)bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Kr.13.§-ára tekintettel Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell,h. van-e vele szemben folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás.Ha van,ajánlattevőnek csatolni szükséges a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (annak mellékleteivel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló cégbírósági igazolást.Felhívjuk a figyelmet, hogy a nemleges nyilatkozat is csatolandó.
AK felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr.1.§(7)bek.-re.
AK a Kbt.74.§(1)bek. alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,alvállalkozót v. az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet,aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik,v. aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett.
AK felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt.69.§(11a)bek. alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása,amit ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési v. koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott.Ebben az esetben az ajánlatkérő Kbt.69.§(4) v. (6) bek. szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról,h. mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg,h. a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek,h. a korábbi igazolás adott esetben megjelöli,h. azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64.§ (1)-(2) bek.-re.
Szakmai cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások:
Mindkét ajánlati részben:
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67.§(1)-(2)bek.,valamint a Kr.1.§(1) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,h. az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltését az érintett gazdasági szereplő részéről a részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) megadása nélkül.
SZ/1.
Kbt.65.§(1)bek. c)pontja és a 322/2015.(X.30.)Kr.21.§(1)bek. alapján AK előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét,ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés v. a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal v. szervezeti,kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot)v.egyéb igazolást, v.nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani,figyelemmel a Kr 1.§ (2)-(5)bek.is.
SZ/2.
Kbt.65.§(1)bek.c)pontja és 322/2015.Kr.8.§(1)bek.alapján AK előírja az építési beruházáshoz kapcsolódótervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szerepléskövetelményét,ill.a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés,vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal vagy szervezeti,kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
A nyilvántartásokban szereplés tényét-amennyiben a Kbt.69.§(11)bek.szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok,ill. tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód-a nyilvántartás kivonatának,a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak v. a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Mindkét ajánlati részben:
SZ/1.
Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, ill. a nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén, ha nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
SZ/2.
Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére,amennyiben nem szerepel a Magyar Építész Kamara v.a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett névjegyzékben,ill.nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel,v.a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal v. szervezeti,kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Folytatás a III.1.2) pontban

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdése szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 1. § (7) bekezdésére.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
P/1.
Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján Ajánlattevő csatolja az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (közutak építése és/vagy átépítése és/vagy átalakítása és/vagy felújítása) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a működésének megkezdését követő időszak közbeszerzés tárgya (közutak építése és/vagy átépítése és/vagy átalakítása és/vagy felújítása) szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.
Ha az ajánlattevő a Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65. § (8) bekezdésére.
Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a Kbt. 65. § (8) bek. szerinti szervezet esetében az ajánlatnak - tartalmaznia kell az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. (Kbt. 65. § (12) bek.)
III.1.1) pont folytatása:
A Kbt. 65. § (9) bek.-re tekintettel a SZ/1-2. alkalmassági követelmények igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.

P/1.
Alkalmatlan ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (közutak építése és/vagy átépítése és/vagy átalakítása és/vagy felújítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el
- az 1. ajánlati rész tekintetében összesen legalább a nettó 85 000 000 000,- Ft-ot;
- a 2. ajánlati rész tekintetében összesen legalább a nettó 600 000 000,- Ft-ot.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 19. § (8) bekezdés alkalmazásával előírja, hogy több részre történő ajánlattétel esetén az árbevételi követelmények közül Ajánlattevőnek a legmagasabbat kell minimumkövetelményként teljesíteni és igazolni.
Ajánlatkérő közút alatt az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 8.§ (1) bekezdés a)-c) pontjai és a (2) bekezdés a)-b) pontjai szerinti fogalmakat érti, kivéve a 8. § (1) bekezdés c) pont cd) alpontja szerinti felsorolásban nevesített kerékpárutat.
AK közút építése alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel útkialakítását, átépítését, felújítását, burkolat megerősítését vagy korszerűsítését érti, ide nem értve a szennyvízvezeték/csatorna és/vagy ivóvízvezeték/csatorna és/vagy csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása, átépítése, felújítása vagy korszerűsítése során történt út helyreállítási munkát.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján a P/1. pontban meghatározott követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdése szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 1. § (7) bekezdésére.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M/1.
Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőző nyolc év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a 321/2015. (X. 30.) rendelet 22. § (3) bekezdés alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.
Az igazolásban meg kell adni:
- szerződést kötő másik fél (név,székhely),
- építési beruházás tárgya és mennyisége,
- teljesítés kezdő és befejező időpontja (év,hó,nap pontossággal), helye
- a szerződést kötő másik félnek nyilatkozatát arról,hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Igazolás tartalmazzon minden olyan adatot,mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21 § (2b) bekezdése alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított nyolc éven belül befejezett, de legfeljebb tizenhárom éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Amennyiben a referenciát ajánlattevő vagy az alkalmasságot igazoló szervezet közös ajánlattevőként teljesítette, és a teljesítés oszthatatlansága miatt a ref. igazolás nem állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével, a Kr. 22. § (5) bekezdése szerint fogadható el a referencia. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bek-re. Ajánlatkérő az igazolások vizsgálata során a Kr. 21/A. §-ban foglaltak szerint jár el.
M.2/ A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján csatolni kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó:
- Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével,
- végzettséget, illetve képzettséget igazoló dokumentumok,
- szakmai tapasztalatot egyértelműen igazoló, szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz év,hónap bontásban, valamint annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll, valamint amennyiben azzal rendelkezik, a jogosultság kamarai számának és a jogosultság megszerzési idejének (év, hónap, nap pontosságal)) feltüntetése.
- a szakemberek által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében az Ajánlattevő által megjelölt pozícióban részt vesz, és a betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultsággal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.
Az időben párhuzamos gyakorlati/tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember tapasztalati idejébe. Minden a szakmai önéletrajzban feltüntetett naptári hónap egész hónapként kerül figyelembe vételre.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárásban olyan értékelési szempontot alkalmaz, ahol az ajánlatban foglalt
megajánlás ellenőrzése feltételezi valamely alkalmassági követelménynek történő megfelelés egyidejű ellenőrzését, így az M/2.1, az M/2.2 és az M/2.3 alkalmassági előírások kapcsán a Kbt. 69. § (7) bekezdése szerint már az ajánlatok (2) bekezdés szerinti bírálata keretében felhívja az Ajánlattevőket az érintett alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások benyújtására, vagyis azokat már az ajánlat részeként be kell nyújtani!

Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)

M/1. Alkalmatlan az ajánlatevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben befejezett, de legfeljebb 13 éven belül megkezdett sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített munkákra vonatkozó alábbi referenciával:
1.ajánlati részben:
M/1.1.
Min. 15 000 m hosszúságú, min. 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út és/v. főút megépítésére és/v. min. 2×1 sávos közútnak min. 2×2 forgalmi sávos gyorsforgalmi úttá és/v. főúttá történő átépítésére vonatkozó referenciával.
Az M/1.1. alkalmassági követelménynek való megfelelést ajánlattevő 1 db szerződéssel igazolhatja.
M/1.2.
Min. 1 db, olyan híd vagy felüljáró vagy aluljáró építésére és/v. felújítására és/v. átépítésére és/v. bővítésére vonatkozó referenciával, melynek két közvetlen támasza közötti legnagyobb szabadnyílása min. 20,00 méter.
Az M/1.2. alkalmassági követelménynek való megfelelést ajánlattevő 1 db szerződéssel igazolhatja.
M/1.3.
Min. 1 db,min. 2x2 sávos gyorsforgalmi úton és/vagy főúton kivitelezett egyszerű és/vagy komplex pihenőhely építésére és/v.felújítására és/v.átépítésére és/v. bővítésére vonatkozó referenciával.
Az M/1.3. alkalmassági követelménynek való megfelelést ajánlattevő 1 db szerződéssel igazolhatja.
M/1.4.
Min. 1 db körforgalmú csomópont építésére és/vagy felújítására és/vagy átépítésére és/vagy bővítésére vonatkozó referenciával.
Az M/1.4. alkalmassági követelménynek való megfelelést ajánlattevő 1 db szerződéssel igazolhatja.
2.ajánlati részben:
M/1.5.
Min. 450 m hosszúságú, min. 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út és/v. főút megépítésére és/v. min. 2×1 sávos közútnak min. 2×2 forgalmi sávos gyorsforgalmi úttá és/v. főúttá történő átépítésére vonatkozó referenciával.
Az M/1.5. alkalmassági követelménynek való megfelelést ajánlattevő 1 db szerződéssel igazolhatja.
M/1.6.
Min. 1 db körforgalmú csomópont építésére és/v. felújítására és/v. átépítésére és/v. bővítésére vonatkozó referenciával.
Az M/1.6. alkalmassági követelménynek való megfelelést ajánlattevő 1 db szerződéssel igazolhatja.
M/1.1.-M/1.6. alkalmassági követelménynek való megfelelést ajánlattevő ugyanazon referenciával is igazolhatja.
AK gyorsforgalmi út alatt az útügyi igazgatásról szóló 26/2021.(VI.28.)ITM rendelet 8.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti fogalmakat érti.
AK főút út alatt az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 8.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti fogalmakat érti.
AK közút alatt az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 8.§ (1) bekezdés a)-c) pontjai és a (2) bekezdés a)-b) pontjai szerinti fogalmakat érti, kivéve a 8. § (1) bekezdés c) pont cd) alpontja szerinti felsorolásban nevesített kerékpárutat.
AK körforgalom kifejezés alatt olyan középszigettel és körpályával rendelkező útkereszteződést ért, amelynek minden ága „körforgalom” és „elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblával szabályozott.
AK támaszköz alatt a 2 egymással közvetlenül szomszédos támasz középvonala(v.tengelye)között az úttengelyben mért vízszintes vetületi távolságot érti.
AK „komplex pihenő” alatt az e-UT 03.07.22 számú UME-ban foglaltakat érti.
Nem magyaro.-i ref.esetén az adott ref. köv. szerinti 26/2021.(VI.28.)ITM rendelet által előírt, megkövetelt tartalmat kell igazolnia AT-nek.
M/2.
Alkalmatlan az ajánlatevő,ha nem rendelkezik
valamennyi ajánlati részben:
M/2.1. legalább 1fő projektvezető szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.)Kr.szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013.(VII.11.) Kr.szerinti (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és rendelkezik ezen végzettség megszerzését követően legalább 36 hónap közútépítési projektek kivitelezése során szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai tapasztalattal.
M/2.2. legalább 1fő útépítési szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.)Kr.szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013.(VII.11.)Kr.szerinti (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és rendelkezik ezen végzettség megszerzését követően közútépítési projektek kivitelezése során szerzett legalább 36 hónap építésvezetői és/vagy főépítésvezetői és/vagy felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalattal.
1. ajánlati részben:
M/2.3. legalább 1fő hídépítési szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.)Kr.szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013. (VII.11.)Kr.szerinti (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és rendelkezik ezen végzettség megszerzését követően közútépítési projektekhez kapcsolódó hídépítések kivitelezése során szerzett legalább 36 hónap hídépítési építésvezetői és/vagy főépítésvezetői és/vagy felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalattal.
Projektvezető alatt olyan szakembert kell érteni,aki az adott kivitelezési projektet szakmailag irányítja,koordinálja a Vállalkozó,a szakági építésvezetők v.műszaki vezetők munkáját,kapcsolatot tartja a Megrendelővel,konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.
Projektvezető-helyettes alatt AK azt a szakembert érti,aki egy adott építési beruházáson a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta,ill. a projektvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.
Építésvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet a munkaterületen irányítja.
Főépítésvezető több különböző szakterületű építésvezető munkáját fogja össze, irányítja, koordinálja.
Felelős műszaki vezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kr. 13. § szerinti feladatokat látja el a kivitelezés során.
Ajánlatkérő közút alatt az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 8.§ (1) bekezdés a)-c) pontjai és a (2) bekezdés a)-b) pontjai szerinti fogalmakat érti, kivéve a 8. § (1) bekezdés c) pont cd) alpontja szerinti felsorolásban nevesített kerékpárutat.
Ajánlatkérő „közútépítési projektek kivitelezése” alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakítását, átépítését, felújítását vagy korszerűsítését tartalmazó projekteket ért, ide nem értve a szennyvízvezeték/csatorna és/vagy ivóvízvezeték/csatorna és/vagy csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása, átépítése, felújítása vagy korszerűsítése során történt út helyreállítási munkákat tartalmazó projekteket.
Egy szakember ajánlati részenként csak egy pozícióra jelölhető meg érvényesen. Több részre történő ajánlattétel esetén a szakemberek közötti átfedés megengedett,ugyanaz a szakember több ajánlati rész tekintetében is bemutatható.
Előírttal egyenértékűként bemutatott szakképzettség(ek) egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlatban ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.

A szerződés teljesítésének feltételei

Valamennyi ajánlati rész tekintetében:
Kötbérek (késedelmi,hibás teljesítési,meghiúsulási): VSZF vonatkozó pontjai szerint.
Teljesítési, jótállási biztosíték: váll.díj 5 %-a(tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolg.5 %-a).
A támogatás intenzitása 100%.
Támogatás igénybevétele esetén a támogatásra vonatkozó jogszabályi előírások alkalmazandók, különösen a fizetési feltételek és az előlegfizetés vonatkozásában.
Előleg mértéke hazai forrás esetén 20 %, nyertes választása szerint:
- Kbt. 135. § (7) bek alapján az igényelhető előlegnek a nettó szerződéses ár - áfa és tartalékkeret nélküliösszege - 5 %-át meghaladó
részre a Kbt.134. § (6) bek a) pontja szerinti biztosítékok bármelyikének nyújtása mellett vagy
- biztosíték nyújtása nélkül.
Biztosíték mentes előleg igénylés feltétele az előleg igénylő nyilatkozathoz egyidejűleg benyújtott, az igényelt előleg teljes összegére vonatkozó egyoldalú és közjegyzői okiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozat, valamint a biztosíték mentességinyilatkozat csatolása.
Előleg mértéke uniós forrás esetében a szerződés - tartalékkeret nélküli - elszámolható összege max 30 %, a Kbt. 135. § (8) bekezdése és a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 260. § (1) bekezdése szerint.
Előleg-visszafizetési biztosíték: Amennyiben a Vállalkozó előleget kíván igénybe venni, a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani uniós utófinanszírozás esetén ajánlatkérő javára aszerződés elszámolható összegének 10%-a és a kifizetett előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 260. § (2) bekezdése szerint.
Előleg-visszafizetési biztosíték szabályok részletesen az AD II. kötetében.
Jótállás 36, szavatosság 60 hónap.
Irányadó: Kbt. 135. § (1),(3),(5)-(8) ás (12) bekezdés, Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet
Alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. Kr. 32/A. §.
Részszámlák: 322/2015. Kr. 32. §.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél havonta jogosult részszámla kiállítására és benyújtására a teljesítés Ajánlatkérő által igazolt mértéke tekintetében. Az igénybe vett előleg összege az egyes részszámlákban arányosan kerül elszámolásra.
A Szerződés tervezetten utófinanszírozású.
A kifizetés pénzneme: HUF.
További előírások az AD II. kötetében.
Ajánlatkérő a nettó szerződéses ellenérték 2 %-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet foglal a szerződésbe, a tartalékkeret felhasználásának részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely)

https://ekr.gov.hu
(Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.)

Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)

Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b), (1c) bekezdés alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal - elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

1.Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt.40.§(1)bek. alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes,elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017.(XII.19.)Kr.6.§(1)bek. alapján az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges.
2.Az ajánlatot a jelen felhívásban megadott címre az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig elektronikusan,jelszó nélkül olvasható,nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell benyújtani.
3.Az ajánlatnak a Kbt.66.§(5)bek. szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia,amin fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti összes adatot. Ajánlattevő a 424/2017. (XII.19.) Kr. 11. § (1) bek. alapján az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap formájában köteles a felolvasólapot az ajánlat részeként kitölteni.
4.Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2a) bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. A Kbt. 41/A. § (3) bekezdése alapján amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban, és az ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat fordításának kell tekinteni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.35.§(2a), 41/A.§(1),(4)-(5),valamint a 424/2017. (XII.19.) Kr.11.§(4)bek.re.
5.Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.
6.Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek. szerinti korlátozással.
7.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére.
8.Ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A Kbt. 65. § (7) bekezdés rendelkezései alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (12) bekezdése értelmében az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak- tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
9.Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, amelynek mértéke
1.ajánlati részben: 30 000 000,- Ft,
2.ajánlati részben: 12 700 000,-Ft.
Teljesíthető: KD-ben megadottak szerint. Igazolás: befizetést/átutalást igazoló dok. (10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU58 10300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB); garancia biztosítás esetén:garancia levél, készfizető kezességvállalás esetén:kezességvállalásról szóló dok.; biztosítási szerződés esetén: kötelezvény. A garancia/kezességvállaló nyilatkozatot, valamint a kötelezvényt minden esetben a 2016. évi CXXX. tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek megfelelő elektronikus okirati formában szükséges benyújtani. Részletesen az AD.I.kötet 7.6.1.16 pontjában.
10. Ajánlatkérő nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk megadását.
11.Felelősségbiztosítás: Nyertes ajánlattevő köteles a szerződés hatálybalépésének időpontjáról történő megrendelői tájékoztatástól számított 30 napon belül a szerződésben meghatározott időpontig
1.ajánlati részben minimum 1 000 millió Ft/év és 300 millió Ft/káresemény;
2.ajánlati részben minimum 500 millió Ft/év és 200 millió Ft/káresemény
limitű építési-szerelési-vagyon-,és felelősségbiztosítási szerződést kötni v.meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. Nyertes ajánlattevő köteles a szerződés hatálybalépésének időpontjáról történő megrendelői tájékoztatástól számított 30 napon belül a szerződésben meghatározott időpontig
1.ajánlati részben minimum 300 000 000 Ft/év és minimum 150 000 000 Ft/káresemény;
2.ajánlati részben minimum 50 000 000 Ft/év és minimum 25 000 000 Ft/káresemény
limitű tervezői felelősségbiztosítási szerződést kötni v. meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. Részletesen AD.I.kötet 17. Egyéb előírások pont 15)alpontjában.
12.Szakmai ajánlat: AK az AT által beárazott és cégszerűen aláírt költségvetési kiírást tekinti szakmai ajánlatnak.
13.Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.
14.Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontját
15.Valamennyi alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb
16.Közbeszerzési eljárás megindítására forrás hiányában a Kbt.53.§ (6) bek. alapján kerül sor.
17. A II.2.7) pontban meghatározott határidő a szerződés hatálybalépésétől számítandó.
18. A jelen eljárás becsült értéke alapján a tárgyi építési beruházás valamennyi ajánlati részben a 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, így az Ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte, továbbá a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés teljesítése során köteles az Üvegkapu alkalmazására.
19. FAKSZ: dr. Csoboth Zília 00146; Juhász Dániel 01032
20. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumok V. kötetét a Kbt. 39. § (2) bekezdése szerint nem tudja az EKR-ben elektronikusan, korlátlanul, teljes körűen hozzáférhetővé tenni az érdeklődő gazdasági szereplők számára a Kbt. 41/C. § (1) bekezdésében foglalt okból, így ezen dokumentumok elektronikusan, korlátlanul és teljes körűen a következő linken keresztül érhetőek el érdeklődő gazdasági szereplők számára:
https://cloud.nif.hu/index.php/s/NTks7iSYxzQ39NS
letöltési jelszó: hMo3Hn5H

Szöveg

Nyertes ajánlattevő Ajánlatkérő megrendelése esetén köteles az M1-M100 különszintű, teljes lóhere alakú autópálya csomópont kiviteli terveinek elkészítése, meglévő építési engedély módosítása, és a létesítmény megvalósítása:
- 3 db főpálya felüljáró
ezen belül M1 autópályát keresztező főpálya hídműtárgy:
-felszerkezet hossza: 90,40 m
-támaszköz: 45,00+ 45,00 m
M1-M100 különszintű csomópont és 1. sz. főút közötti 2x2 sávos 103 j. út kiviteli terveinek elkészítése, meglévő építési engedély módosítása, kiviteli tervek elkészítése és a létesítmény megvalósítása
- 2 db főpálya felüljáró, 1 db aluljáró
1. sz. főút-103 j. út csomópontjának tanulmánytervének elkészítése a gyorsforgalmi út távlati továbbvezetésének figyelembevételével, meglévő építési engedélyek módosítása, kiviteli tervek elkészítése és a létesítmény megvalósítása
Kapcsolódó földúthálózat módosítása
Ajánlatkérő az opciós rész megrendelésére vonatkozó jogával a szerződés hatálybalépését követő 12 hónapon belül élhet.
Az opciós rész megrendelésének feltétele, hogy Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli értesítése az opciós jog gyakorlására vonatkozóan Nyertes ajánlattevő részére megküldésre kerüljön.
Nyertes ajánlattevő kötelezettsége, hogy írásban az értesítés tényét haladéktalanul visszaigazolja.
ajánlatkérő az opciós rész megrendelését megelőzően legalább 10 munkanappal értesíti Nyertes ajánlattevőt.
Az opciós rész megrendelésével kapcsolatosan Nyertes ajánlattevőnek egyetértési, vagy észrevételezési jogosultsága nincs.
Az opciós rész ajánlatkérő általi megrendelése olyan előre látható és ismert módosítás a Kbt. 141. § (4)bekezdés a) pontja alapján, mely nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
Opciós rész kötbérterhes befejezési határideje: megrendeléstől számított 56 hónap.

Szöveg

Nyertes ajánlattevő Ajánlatkérő megrendelése esetén köteles az M1-M100 különszintű, teljes lóhere alakú autópálya csomópont kiviteli terveinek elkészítése, meglévő építési engedély módosítása, és a létesítmény megvalósítása:
- 3 db főpálya felüljáró
ezen belül M1 autópályát keresztező főpálya hídműtárgy:
-felszerkezet hossza: 90,40 m
-támaszköz: 45,00+ 45,00 m
M1-M100 különszintű csomópont és 1. sz. főút közötti 2x2 sávos 103 j. út kiviteli terveinek elkészítése, meglévő építési engedély módosítása, kiviteli tervek elkészítése és a létesítmény megvalósítása
- 2 db főpálya felüljáró, 1 db aluljáró
1. sz. főút-103 j. út csomópontjának tanulmánytervének elkészítése a gyorsforgalmi út távlati továbbvezetésének figyelembevételével, meglévő építési engedélyek módosítása, kiviteli tervek elkészítése és a létesítmény megvalósítása
Kapcsolódó földúthálózat módosítása
Ajánlatkérő az opciós rész megrendelésére vonatkozó jogával a szerződés hatálybalépését követő 12 hónapon belül élhet.
Az opciós rész megrendelésének feltétele, hogy Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli értesítése az opciós jog gyakorlására vonatkozóan Nyertes ajánlattevő részére megküldésre kerüljön.
Nyertes ajánlattevő kötelezettsége, hogy írásban az értesítés tényét haladéktalanul visszaigazolja.
ajánlatkérő az opciós rész megrendelését megelőzően legalább 10 munkanappal értesíti Nyertes ajánlattevőt.
Az opciós rész megrendelésével kapcsolatosan Nyertes ajánlattevőnek egyetértési, vagy észrevételezési jogosultsága nincs.
Az opciós rész ajánlatkérő általi megrendelése olyan előre látható és ismert módosítás a Kbt. 141. § (4)bekezdés a) pontja alapján, mely nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
Opciós rész kötbérterhes befejezési határideje: A szerződés hatálybalépésétől számított 56 hónap, függetlenül attól, hogy Ajánlatkérő a fentiek szerinti megrendelésére vonatkozó jogát mikor gyakorolja.

Szöveg

Ajánlatkérő az ajánlatokat a „legjobb ár-érték arány” szempontja szerint értékeli a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint. Az adható pontszám az értékelési szempontok mindegyike esetén 0,00-10,00 pont, ahol a 0,00 pont a legrosszabb, a 10,00 pont a legjobb érték.
Értékelési módszer:
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
- az 1.1 és az 1.2. értékelési szempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szerinti fordított arányosítás,
- a 2-4. értékelési szempontok esetében a Miniszterelnökség „Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” elnevezésű útmutatójában található, a két szélső érték közti megajánlásra javasolt képlet alkalmazásával történik.
Részletek az AD I.kötetében.
II.2.7) pontban meghatározott határidő a szerződés hatálybalépésétől számítandó.
II.2.5) Értékelési szempontok:
Ár kritérium:
1.1. Egyösszegű - tartalékkeret nélküli -ajánlati ár (nettó Ft) - Súlyszám: 60
1.2. Opciós rész egyösszegű - tartalékkeret nélküli -ajánlati ár (nettó Ft) - Súlyszám: 10
Minőségi kritérium:
2. A felhívás III.1.3) M/2.1. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember közútépítési projektek kivitelezése során projektvezetőként és/vagy projektvezető helyettesként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap)
3. A felhívás III.1.3) M/2.2. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember közútépítési projektek kivitelezése során építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként és/vagy felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap)
4. A felhívás III.1.3) M/2.3. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember közútépítési projektekhez kapcsolódó hídépítések kivitelezése során hídépítési építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként és/vagy felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min.0, max.24 hónap)

Szöveg

Ajánlatkérő az ajánlatokat a „legjobb ár-érték arány” szempontja szerint értékeli a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint. Az adható pontszám az értékelési szempontok mindegyike esetén 0,00-10,00 pont, ahol a 0,00 pont a legrosszabb, a 10,00 pont a legjobb érték.
Értékelési módszer:
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
- az 1.1 és az 1.2. értékelési szempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szerinti fordított arányosítás,
- a 2-4. értékelési szempontok esetében a Miniszterelnökség „Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” elnevezésű útmutatójában található, a két szélső érték közti megajánlásra javasolt képlet alkalmazásával történik.
Részletek az AD I.kötetében.
II.2.7) pontban meghatározott határidő a szerződés hatálybalépésétől számítandó. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, miszerint az opciós rész lehívása esetén a kötbérterhes befejezési határidő a szerződés hatálybalépésétől számított 56 hónap függetlenül attól, hogy Ajánlatkérő a fentiek szerinti megrendelésére vonatkozó jogát mikor gyakorolja.
II.2.5) Értékelési szempontok:
Ár kritérium:
1.1. Egyösszegű - tartalékkeret nélküli -ajánlati ár (nettó Ft) - Súlyszám: 60
1.2. Opciós rész egyösszegű - tartalékkeret nélküli -ajánlati ár (nettó Ft) - Súlyszám: 10
Minőségi kritérium:
2. A felhívás III.1.3) M/2.1. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember közútépítési projektek kivitelezése során projektvezetőként és/vagy projektvezető helyettesként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap)
3. A felhívás III.1.3) M/2.2. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember közútépítési projektek kivitelezése során építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként és/vagy felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap)
4. A felhívás III.1.3) M/2.3. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember közútépítési projektekhez kapcsolódó hídépítések kivitelezése során hídépítési építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként és/vagy felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min.0, max.24 hónap)

Ajánlatkérő az Ajánlati Felhívás 2.sz. módosításával együtt módosítja az 1. részben a Közbeszerzési Dokumentáció II. kötete részét képző Vállalkozási Szerződéses Megállapodást. Az Ajánlati Felhívás 2.sz. módosításával együtt kiadásra kerülnek az 1. ajánlati részben a Közbeszerzési Dokumentáció III. és V. kötet, illetve a 2. ajánlati részben a Közbeszerzési Dokumentáció IV. és V. kötet részét képző további, illetve pontosított dokumentumok is!

A lehetőségek leírása

Nyertes ajánlattevő Ajánlatkérő megrendelése esetén köteles az M1-M100 különszintű, teljes lóhere alakú autópálya csomópont kiviteli terveinek elkészítése, meglévő építési engedély módosítása, és a létesítmény megvalósítása:
- 3 db főpálya felüljáró
ezen belül M1 autópályát keresztező főpálya hídműtárgy:
-felszerkezet hossza: 90,40 m
-támaszköz: 45,00+ 45,00 m
M1-M100 különszintű csomópont és 1. sz. főút közötti 2x2 sávos 103 j. út kiviteli terveinek elkészítése, meglévő építési engedély módosítása, kiviteli tervek elkészítése és a létesítmény megvalósítása
- 2 db főpálya felüljáró, 1 db aluljáró
1. sz. főút-103 j. út csomópontjának tanulmánytervének elkészítése a gyorsforgalmi út távlati továbbvezetésének figyelembevételével, meglévő építési engedélyek módosítása, kiviteli tervek elkészítése és a létesítmény megvalósítása
Kapcsolódó földúthálózat módosítása
Ajánlatkérő az opciós rész megrendelésére vonatkozó jogával a szerződés hatálybalépését követő 12 hónapon belül élhet.
Az opciós rész megrendelésének feltétele, hogy Ajánlatkérő egyoldalú írásbeli értesítése az opciós jog gyakorlására vonatkozóan Nyertes ajánlattevő részére megküldésre kerüljön.
Nyertes ajánlattevő kötelezettsége, hogy írásban az értesítés tényét haladéktalanul visszaigazolja.
ajánlatkérő az opciós rész megrendelését megelőzően legalább 10 munkanappal értesíti Nyertes ajánlattevőt.
Az opciós rész megrendelésével kapcsolatosan Nyertes ajánlattevőnek egyetértési, vagy észrevételezési jogosultsága nincs.
Az opciós rész ajánlatkérő általi megrendelése olyan előre látható és ismert módosítás a Kbt. 141. § (4)bekezdés a) pontja alapján, mely nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
Opciós rész kötbérterhes befejezési határideje: A szerződés hatálybalépésétől számított 56 hónap, függetlenül attól, hogy Ajánlatkérő a fentiek szerinti megrendelésére vonatkozó jogát mikor gyakorolja.

További információk

Ajánlatkérő az ajánlatokat a „legjobb ár-érték arány” szempontja szerint értékeli a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint. Az adható pontszám az értékelési szempontok mindegyike esetén 0,00-10,00 pont, ahol a 0,00 pont a legrosszabb, a 10,00 pont a legjobb érték.
Értékelési módszer:
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
- az 1.1 és az 1.2. értékelési szempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szerinti fordított arányosítás,
- a 2-4. értékelési szempontok esetében a Miniszterelnökség „Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” elnevezésű útmutatójában található, a két szélső érték közti megajánlásra javasolt képlet alkalmazásával történik.
Részletek az AD I.kötetében.
II.2.7) pontban meghatározott határidő a szerződés hatálybalépésétől számítandó. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, miszerint az opciós rész lehívása esetén a kötbérterhes befejezési határidő a szerződés hatálybalépésétől számított 56 hónap függetlenül attól, hogy Ajánlatkérő a fentiek szerinti megrendelésére vonatkozó jogát mikor gyakorolja.
II.2.5) Értékelési szempontok:
Ár kritérium:
1.1. Egyösszegű - tartalékkeret nélküli -ajánlati ár (nettó Ft) - Súlyszám: 60
1.2. Opciós rész egyösszegű - tartalékkeret nélküli -ajánlati ár (nettó Ft) - Súlyszám: 10
Minőségi kritérium:
2. A felhívás III.1.3) M/2.1. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember közútépítési projektek kivitelezése során projektvezetőként és/vagy projektvezető helyettesként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap)
3. A felhívás III.1.3) M/2.2. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember közútépítési projektek kivitelezése során építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként és/vagy felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap)
4. A felhívás III.1.3) M/2.3. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember közútépítési projektekhez kapcsolódó hídépítések kivitelezése során hídépítési építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként és/vagy felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min.0, max.24 hónap)