M6 autópálya „0. szakasz” megvalósítása

A beszerzés leírása

M6 autópálya 191+605 - 192+200 km szelvények közötti, ún. „0. szakasz” megvalósítása.
Kiviteli tervek készítése és 595 m hosszú új nyomvonalú autópálya építése az alábbi tervezési paraméterekkel:
Tervezési sebesség: 110 km/h
Forgalmi sáv szélessége: 3,75 m
Sávok száma: 2x2
Gyorsító-lassítósávok szélessége: 3,75 m
Középső elválasztó sáv szélessége: 3,60 m
Főpálya kopóréteg szélessége: 11,00 m
-lassító/gyorsítósáv esetén: 12,00 m
Üzemi sáv szélessége: 3,00 m
Padka
-füvesített/nemesített padka: 1,00 m
-gyorsító-lassító sáv padka: 2,00 m
-ebből biztonsági sáv: 0,25 m
Koronaszélesség: 26,60 - 49,80 m koronaszélesség
Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását és a tervezett létesítmények kivitelezési tartalmának részletesebb műszaki összefoglalóját a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

Minőségi kritérium (név)

2.1. Az AF III.1.3) M/2.1. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 36 hó)

Minőségi kritérium (név)

2.2. Az AF III.1.3) M/2.2. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 36 hó)

Minőségi kritérium (név)

2.3. Az AF III.1.3) M/2.3. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 36 hó)

További információk

Folytatás a VI.3.4. pontból:
20) A 257/2018. (XII. 18.) Korm.r. 21. § (10) bek. szerinti adat: dr. Kiss Balázs, lajstromszám: 01037 és dr. Schneider Viktória, lajstromszám: 01361
21) Az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.
Részajánlattétel kizárásának indoka:
A közbeszerzés tárgyaként megjelölt beruházás egyetlen műszaki-gazdasági egységet alkot, az egyes építőipari kivitelezési munkafolyamatok egymással, összefüggő egységet alkotnak, ennek következtében a kivitelezés organizációjának, ütemének összhangjára van szükség. A műszaki előírások, specifikus és lokalizált mérnöki problémák folytonosak, azonosak és szerves kapcsolatuk miatt egymásba fonódnak.
A 0. szakasz kezdőszelvényében a jelenleg üzemelő, MAK Mecsek Autópálya Koncessziós Zrt. (továbbiakban: MAK Zrt.) által üzemeltetett szakaszhoz csatlakozik. A végszelvénye a jelenleg kivitelezés alatt álló, közel 20 km hosszú M6 Bóly-Ivándárda-országhatár szakaszhoz kapcsolódik. A kivitelezés alatt álló szakasz tervezett forgalomba helyezése 2024. I. negyedév.
A MAK Zrt. és a Magyar Állam között 2022. január 18-án megállapodás jött létre, mely rögzíti, hogy a 0. szakasz tervezése, kivitelezése, üzemeltetése és karbantartása a Magyar Állam hatáskörébe tartozik, valamint azt is, hogy a 191+605-192+200 km közötti autópálya szakasz rendelkezik a szükséges és megfelelő építési engedéllyel, továbbá engedélyes tervekkel. Az építési engedély 2024. december 7-ig érvényes.
A 0. szakasz kivitelezésre alkalmas tervekkel nem rendelkezik.
Az M6 autópálya országhatárig tartó integritásának (a főpálya forgalmi sávjai folytonosságának) biztosítása érdekében szükséges a 0. szakasz és a jelenlegi épülő szakasz egy időben történő forgalomba helyezése. A feltételek teljesítése érdekében szükséges a tervezési és a kivitelezési feladatokat egy eljárás keretében lebonyolítani.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bek. b) pont értelmében az AKnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ATt, AVt vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
AT-nek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (1) bek. és 3. § (1)-(3)-(5) bek. szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatkérő (AK) által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott AT-nek a Kr. 8., 10., 12. és 14-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Az igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
Amennyiben az AT az előírt alk. köv-eknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet vonatkozásában az EEKD-ot, a II rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben meghatározott információkat megfelelően kitöltve.
Azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére, továbbá a Kr. 7. §-ában és 16. §-ában foglaltakra is.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolandó a cégbírósághoz benyújtott kérelem (mellékleteivel együtt) és annak érkeztetési igazolása ajánlattevő tekintetében. A nyilatkozat adott esetben nemleges tartalommal is benyújtandó.
A III.1.1) pontban megjelölt kizáró okokra és a III.1.2) és III.1.3) pontokban megjelölt alk. köv-ekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. AT élhet a Kbt. 69. § (11a) bek-ében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bek. c) pont]:
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α kitöltése.
SZ/1.
Kbt. 65.§ (1) bek. c) pontja és a 322/2015.(X.30.)Kr. 8.§ (1) bek. alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés v. a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal v.szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
SZ/2.
Kbt. 65.§ (1) bek. c) pontja és a 322/2015.(X.30.)Kr. 21.§ (1) bek. alapján Ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés v. a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal v. szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
A nyilvántartásokban szereplés tényét - amennyiben a Kbt.69.§ (11) bek. szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, ill. tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak v. a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
Előzetes igazolás:
AK elfogadja AT-k EEKD-ban foglalt egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. Rész α) pont.
A Mo-on letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi; nem Mo-on letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani a kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozóan, figyelemmel a Kr. 1. § (1)-(5) bekezdésére is.
Az utólagos igazolás során az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani, figyelemmel a Kr. 1. § (1)-(5) bekezdésére is.
Az alkalmasság minimum követelménye(i):
SZ/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a Magyar Építész Kamara, ill. területi kamarái, v. a Magyar Mérnöki Kamara, ill. területi kamarái által vezetett névjegyzékben nem szerepel, ill. a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, v. a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal v. szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
SZ/2.
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők nem szerepelnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, v. a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal v. szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az SZ/2. alkalmassági feltételek esetében a 322/2015. (X.30.) korm.rend. szabályai szerint ha több ajánlattevő is végzi a kivitelezési tevékenységet, nem elegendő hogy közülük csak egy teljesíti ezen alkalmassági követelményt, minden ajánlattevőnek szerepelnie kell a kivitelezői tevékenységet végzők névjegyzékében.
Kbt. 65. § (1) bek c) szerinti köv igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az valósítja meg a feladatot, amelyre a nyilv szereplés, szervezeti tagság engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. Kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztani.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

A Kbt. 69. § (4) bek. alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
P/1.:
A Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozata a jelen felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgya szerinti (közút építése) árbevételről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A Kr. 19. § (3) bek-nek megfelelően, ha az ajánlattevő a felhívás P/1. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmények és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmények és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
1. Előzetes igazolási mód:
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α kitöltése. Közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
2. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) és (6) bek-ben foglaltak szerint jár el.
A Kbt. 65. § (7)-(8) bek. is megfelelően irányadó azzal, hogy ebben az esetben az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az EEKD-ot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kr. 19. § (7) bek. is megfelelően irányadó.

Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevők:
P/1.:
amennyiben a jelen felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgya szerinti (közút építése) árbevétele összességében nem éri el a nettó 900 000 000,- Ft összeget.
AK „Közút” alatt az „országos-” és „helyi közutakat” érti az alábbiak szerint:
- „Országos közút”és „helyi közút”alatt AK a közutak igazgatásáról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM r. 8. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakat érti.
- „Közút építése” alatt a 93/2012. (V. 10.) Kr. 2. § 7. pontjában foglalt munkák értendők.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján a P/1. pontban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

Az alkalmasság igazolásának módja:
Az EEKD-val történő előzetes ig. során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., a Kr. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően - AK elfogadja a gazd-i szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyil-át is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Az EEKD-t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevő(k) az alkalmasságukat az alábbiak szerint köteles(ek) igazolni:
M/1. A Kr. 21.§(2) bek. a) pontjára figyelemmel a 21. § (2b) bek. alapján ajánlattevőnek csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 8 évben befejezett, de legfeljebb 13 éven belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését, azaz a referenciák igazolását a Kr. 22. § (3) bekezdés szerint.
A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:
- a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,
- az építési beruházás tárgyát és mennyiségét (az alkalmassági előírásnak megfelelően részletezett tartalommal),
- a szerződés teljesítésének helyét,
- a teljesítés kezdő és befejező időtartamát (műszaki átadás-átvétel lezárása), év, hónap, nap pontossággal,
- az igazolás kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-a alapján a 21. § (2) bekezdés a) pontja alkalmazásában a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból egyértelműen ki kell derülnie annak is, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) megjelölésével) teljesítette. Amennyiben a referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével a Kr. 22. § (5) bek. szerinti adatok feltüntetése is szükséges.
M/2. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat:
a) AT-i nyilatkozat, amelyből megállapítható mely szakembert mely alkalmassági követelményre jelöli, továbbá, hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra (EKR űrlap),
b) szakember saját kezűleg aláírt, keltezéssel ellátott szakmai önéletrajza,
c) szakember saját kezűleg aláírt, keltezéssel ellátott rendelkezésre állási nyilatkozata,
d) szakképzettséget igazoló dokumentum.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházások, projektek ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (legalább év, hónap pontossággal!), valamint annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
A szakképzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Külföldön szerzett szakképzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlatban ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.
A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján Ajánlattevőnek többletmegajánlás esetén a III.1.3) pont M/2. alpont szerinti valamennyi dokumentumot már az ajánlatban szükséges benyújtania, tekintettel arra, hogy az M/2. alkalmassági követelmények tekinteteben megjelölt szakemberek többlet tapasztalatát Ajánlatkérő az értékelés során figyelembe veszi.
Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.
Amennyiben a szakemberek rendelkeznek az előírt jogosultságokkal, abban az esetben az ajánlatban (az önéletrajzban) a jogosultság megszerzésének időpontját (legalább év, hónap pontossággal) is szükséges rögzíteniük.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(9),(11) bek. és a Kbt. 69.§ (7) , (11)-(11a) bek, és a Kr. 24. § (1)-(2) bek. is irányadó.
Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. irányadó az igazolás során.

Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)

Alkalmatlan az AT, közös AT-k, ha:
M/1. nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző utolsó 8 évben befejezett és legfeljebb 13 éven belül megkezdett, műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó alábbi referenciával:
- Minimum 445 m hosszú, új nyomvonalon épített, min 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út, vagy 2x2 sávos főút építése.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelést AT legfeljebb 1 db szerződéssel igazolhatja.
M/2. nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:
M/2.1. legalább 1 fő projektvezető szakember, aki rendelkezik:
a) a 266/2013. (VII.11) Korm. rend. szerinti „MV-KÉ” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) szakképzettséggel és
b) legalább 36 hónap gyorsforgalmi út vagy 2x2 sávos főút építése projektek kivitelezése során szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető-helyettesi szakmai gyakorlattal.
M/2.2. legalább 1 fő útépítési szakember, aki rendelkezik:
a) a 266/2013. (VII.11) Korm. rend. szerinti „MV-KÉ” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) szakképzettséggel és
b) legalább 36 hónap gyorsforgalmi út vagy 2x2 sávos főút építése projektek kivitelezése során építésvezetői és/vagy építésvezető-helyettesi és/vagy főépítésvezetői és/vagy főépítésvezető-helyettesi szakmai tapasztalattal.
M/2.3. legalább 1 fő tervező szakember, aki rendelkezik:
a) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-K” (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013.(VII.11.) Korm. rend. szerinti (vagy azzal egyenértékű) szakképzettséggel és
b) legalább 36 hónap gyorsforgalmi út vagy 2x2 sávos főút tervezése során, útépítési tervezőként szerzett szakmai tapasztalattal.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető. Ugyanazon szakember több pozícióra történő megajánlása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
A b) pont tekintetében a szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt szakképzettség megszerzésének időpontjától számít.
Fogalmak alkalmassági követelményekhez:
1. Országos és helyi közút alatt AK a közutak igazgatásáról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM r. 8. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakat érti.
2. Gyorsforgalmi út alatt AK a közutak igazgatásáról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM r. 8. § (1) bekezdése a) pontja szerinti fogalmakat érti.
3. Főút alatt AK a közutak igazgatásáról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM r. 8. § (1)-(2) bekezdése b) pontja szerinti fogalmakat érti.
4. Projektvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet szakmailag irányítja, koordinálja a Vállalkozó, a szakági építésvezetők vagy műszaki vezetők munkáját, kapcsolatot tartja a Megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.
5. Projektvezető-helyettes alatt AK azt a szakembert érti, aki egy adott építési beruházáson a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a projektvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.
6. Építésvezető alatt Ajánlatkérő azt a szakembert érti, aki a kivitelezési tevékenységet a munkaterületen irányítja.
7. Építésvezető-helyettes alatt AK azt a szakembert érti, aki egy adott építési beruházáson az építésvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve az építésvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.
8. A főépítésvezető több, különböző szakterületű építésvezető munkáját fogja össze, irányítja, koordinálja.
9. Főépítésvezető-helyettes alatt AK azt a szakembert érti, aki egy adott építési beruházáson a főépítésvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a főépítésvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.
10. Közút építése alatt a 93/2012. (V.10.) Kr. 2. § 7. pontjában foglalt munkák értendők.
A fenti fogalommeghatározások vonatkozásában, a hazai jogszabályi előírásoknak való megfelelés tekintetében Ajánlatkérő biztosítja az egyenértékűséget a külföldi gazdasági szereplők (így különösen a külföldi referencia és/vagy külföldi szakmai gyakorlat) vonatkozásában.
Az M/2 követelmény körében a fenti fogalmak tartalma vonatkozásában a szakembereknél az önéletrajzban és/vagy a rendelkezésre állási nyilatkozat részeként és/vagy egyéb szakember által megtett nyilatkozatban kérjük, hogy szakember nyilatkozzon, hogy a fenti fogalomnak mindenben megfelelnek.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A szerződés teljesítésének feltételei

Szerz. bizt. köt.: Telj. bizt., jótállási bizt.: 5%,
Késedelmi kötbér: befejezési határidő be nem tartása esetén 0,5 %/nap,
Kivitelezési hibák kijavítására, a hiányok pótlására, a műszaki átadás-átvételi eljárás, illetve a műszaki bejárási/utóellenőrzési eljárás során rögzített határidők be nem tartása esetén a kötbér mértéke: 2 % minden késedelmes napra számítva.
Alapja: a határidőben nem javított vagy pótolt hibákkal, hiányosságokkal érintett munkarésznek a Megrendelő által a Beárazott Költségvetés alapul vételével megállapított nettó ellenértéke.
A késedelmi kötbér összesített mértéke nem haladhatja meg a Vállalkozói Díj 15 %-át.
Hibás teljesítési kötbér:
Mértéke a hibás teljesítéssel érintett munkarész nettó értékének 15 %-a.
Alvállalkozó, szakember hibás bevonása esetén a kötbér mértéke a Vállalkozói Díj 0,1 %-a de szakemberenként, szervezetenként, szerződésszegő magatartásonként kiszabható mértéke nem haladhatja meg az 50 millió forintot.
A hibás teljesítési kötbér összesített mértéke nem haladhatja meg a Vállalkozói Díj 20 %-át.
Részletesen a VSZF 17.3. pontjában.
Meghiúsulási kötbér: 20 %.
Mértéke: a Vállalkozói Díj, illetve az adott Építési Szakasz/Projektelem/Rész Vállalkozói Díja 20 %-a; adott munkarészt esetében az el nem végzett munka nettó értékének 20%-a.
Vetítési alap a - tartalékkeret nélkül számított - nettó vállalkozási díj. Speciális rendelkezéseket a Vállalkozási Szerződéses Feltételek 17.2.5 és 17.3.3. pontja tartalmazza.
Ajánlatkérő karakter korlát miatt felhívja a figyelmet Vállalkozási Szerződéses Feltételek 8.4. pontjára.
Jótállási idő: 36 hó
Szavatossági idő: 60 hó.
Ellenszolgáltatás teljesítése:
A finanszírozás: hazai forrás
A szerződés utófinanszírozású. További részletek a szerződéstervezetben.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF
AK az eljárást a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján feltételesen indítja meg.
Irányadó a Kbt. 135. § (1) bek.
A szerződésszerű, hiba- és hiánymentes teljesítését, részteljesítését követően benyújtott számlák ellenértékét Megrendelő az igazolt teljesítést követően, a (rész)számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Kbt. 135. § (3), (5)-(8) bek.-i, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti eltérésekkel kerül kifizetésre.
Alvállalkozó igénybevétele esetén Megrendelő a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján, a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A.§ (1) bekezdése szerint fizeti ki az ellenértéket.
A Vállalkozói Díj megfizetésére havonta műszaki előrehaladáson alapuló elszámolás alapján kerül sor. Részszámlázásra vonatkozó részletes rendelkezések a vállalkozási szerződés tervezetben találhatók. (VSZF 10. pont)
Tartalékkeret 2%
Irányadó a Kbt. 27/A.§
A kifizetésre alkalmazandó: a 2007. évi CXXVII. tv. (továbbiakban: ÁFA tv.).
Előleg: a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb kétszázötvenmillió forint.
Az Előleg nyújtására biztosítékmentesen kerül sor, így az Előleg folyósításának további feltétele a biztosítékmentesen igényelt Előleg/előlegrész visszafizetésére vonatkozó közokiratba foglalt kötelezettségvállaló nyilatkozat.
A részletes fizetési feltételeket, valamint a számlázási ütemezést a szerződéstervezet tartalmazza.

1) A dokumentumokat Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bek.-re tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen az I.3) pontban megadott címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap
2) Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Értesítő 2020/60. sz., 2020.03.25.) Minőségi kritérium 2.1-2.3. esetén: egyenes arányosítással, az „Ár” szempont esetében fordított arányosítással értékeli, melynek során a pontszámokat 0,00-10,00 között osztja ki. A 2.1-2.3. minőségi szempont tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje 36 hónap.
3) Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek mértéke 12 000 000,- Ft.
Az AB teljesíthető - az AT választása szerint - átutalással az AK MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU5810300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.
4) A nyertes AT köteles a szerződéskötés időpontjára - feltételes közbeszerzési eljárás esetén a Szerződés hatálybalépésének időpontjáról történő megrendelői tájékoztatástól számított 30 napon belül - a szerződés tervezetben rögzítettnek megfelelően építési-szerelési biztosítást kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a Szerződés szerinti feladatokra. Mértéke: min: 200 000 000,- Ft / káresemény és 500 000 000,- Ft/év, valamint tervezői felelősségbiztosítást, amelynek mértéke min. 25 000 000,- Ft/kár és min. 50 000 000,- Ft/év. A felelősségbiztosításnak a jótállási idő végéig kell érvényesnek lennie az SZF-ben foglaltak szerint.
Közös ajánlattétel esetén az előírt felelősségbiztosítás minden közös AT által külön igazolandó vagy együttbiztosított formában.
5) AK nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.
6) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy kizárólag egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlásra.
7) Az alkalmasság III.1.1), III.1.2) és III.1.3) pontokban előírt feltételei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
8) AK projekttársaság létrehozását kizárja AT/közös AT-k vonatkozásában.
9) A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által jelölt, az AF III.1.3) M/2. szerinti szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, az alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes jogosultsággal, továbbá az illetékes kamara (MMK) névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek:
M/2.1-2.: MV-KÉ jogosultság
M/2.3.: KÉ-K jogosultság
10) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
11) Az AF IV.2.6) pontjában megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 nap.
12) A közbesz. dok-ok többlet előírásokat tartalmaznak, tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).
Jelen felhívásban a rövidítések az alábbiakat jelölik: Kr. - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, EEKD - egységes európai közbeszerzési dokumentum.
13) Irányadó jog: Kbt. és végrehajtási rendeletei (különösen: 321/2015. (X.30.) Kr., 424/2017. (XII.19.) Kr.t. A közbesz. elj. során megkötött szerz-re egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
14) Ajánlatkérő rögzíti, hogy az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerint az értékelési szempontra a Felolvasólapon tett megajánlások szakmai ajánlatnak minősülnek. Szakmai ajánlatnak a szakember tekintetében az értékelési részszempontokra tett megajánlásokat, a szakmai gyakorlati időt és a szakember személyét tekintjük.
15) Tekintettel arra, hogy az EKR rendszerbe max. 25 MB méretű fájl tölthető fel, AK a 7-Zip programmal darabolta fel a KD V. kötetét max. 25 MB méretű fájlokra. A feltöltött fájlokat kérjük egy mappába letölteni, majd az ingyenesen elérhető 7-Zip programmal kibontani: jobb egér gomb → 7-Zip → Fájlok kibontása. 7-Zip program az alábbi linkről tölthető le: https://www.7-zip.org/
16) Az EKR használati útmutató: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas. Az EKR működtetését a 13/2021. (XI. 29.) MvM rendelet alapján a Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi https://ujvilag.gov.hu/ekr. A rendszer működése, használata vonatkozásában AK kieg. tájékoztatást nem nyújt.
17) A jelen eljárás becsült értéke alapján a tárgyi építési beruházás a 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, így az Ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte, továbbá a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés teljesítése során köteles az Üvegkapu alkalmazására.
18) Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról.
19) AK az eljárást a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján feltételesen indítja meg tekintettel arra, hogy a Támogatási Szerződésben szereplő összeg a központi költségvetésben a projekt finanszírozására létrehozott költségvetési soron jelenleg teljes mértékben nem biztosított. Erre és a Kbt. 135. § (12) bekezdésére tekintettel a Szerződés, - amennyiben a Felek a Szerződést aláírásukkal ellátták, azon a napon lép hatályba, amikor - a Szerződés pénzügyi fedezetét biztosító Támogatási Szerződés(ek)/Támogatói Okirato(k) alapján a projekt megvalósításához szükséges összeg a költségvetésben rendelkezésre áll, és az AK számára biztosított és erről AK értesíti a Vállalkozót, vagy amennyiben előbb bekövetkezik, a fenti értesítést követően a Teljesítési Biztosíték Vállalkozó általi szerződésszerű nyújtásának napján lép hatályba. AK a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki. Amennyiben a feltétel a szerződés aláírását követő 6 hónapon belül nem következik be, akkor a szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.
Folytatás a II.2.14. pontban.

Rövid leírás

Vállalkozási szerződés az „M6 autópálya 191+605 - 192+200 km szelvények közötti, ún. „0. szakasz” megvalósítása” tárgyában
Kiviteli tervek készítése és 595 m hosszú új nyomvonalú autópálya építése az alábbi tervezési paraméterekkel:
Tervezési sebesség: 110 km/h
Forgalmi sáv szélessége: 3,75 m
Sávok száma: 2x2
Gyorsító-lassítósávok szélessége: 3,75 m
Középső elválasztó sáv szélessége: 3,60 m
Főpálya kopóréteg szélessége: 11,00 m
-lassító/gyorsítósáv esetén: 12,00 m
Üzemi sáv szélessége: 3,00 m
Padka
-füvesített/nemesített padka: 1,00 m
-gyorsító-lassító sáv padka: 2,00 m
-ebből biztonsági sáv: 0,25 m
Koronaszélesség: 26,60 - 49,80 m koronaszélesség
Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását és a tervezett létesítmények kivitelezési tartalmának részletesebb műszaki összefoglalóját a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

1. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését, ezért az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezeteken túlmenően további alvállalkozók nem ismertek.
2. Ajánlatkérő 2023. január 17. napján a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján felhívta Ajánlattevőket, hogy nyilatkozzanak arról,
ajánlatukat változatlanul fenntartják-e az ajánlati kötöttség 2023. április 11. napjáig meghosszabbított idejére. Amennyiben a megadott határidő alatt Ajánlattevők az ajánlatuk fenntartásáról nem nyilatkoznak, Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy ajánlatukat a fent megjelölt időpontig, azaz 2023. április 11. napjáig fenntartják.
A nyilatkozattételi határidőig (2023. február 6. napján 16.00 óráig) STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság és a Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság nyilatkozott az ajánlati kötöttség fenntartásáról, a többi ajánlattevő nyilatkozatot nem tett, ezért Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy valamennyi Ajánlattevő fenntartja ajánlatát az ajánlati kötöttség meghosszabbított
időtartamára.
Ajánlatkérő 2023. március 29. napján a Kbt. 70. § (2a) bekezdése alapján felhívta Ajánlattevőket, hogy nyilatkozzanak arról,
ajánlatukat változatlanul fenntartják-e az ajánlati kötöttség 2023. június 12. napjáig meghosszabbított idejére. Amennyiben a
megadott határidő alatt Ajánlattevők az ajánlatuk fenntartásáról nem nyilatkoznak, Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy ajánlatukat a fent
megjelölt időpontig, azaz 2023. június 12. napjáig fenntartják.
Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (7) bekezdése alapján az ajánlati biztosíték további fenntartását nem kérte az ajánlattevőktől.
A HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ajánlattevő 2023. március 30. napján nyilatkozott arról, hogy ajánlatát nem
kívánja fenntartani az ajánlati kötöttség 2023. június 12. napjáig meghosszabbított idejére. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az ajánlati
kötöttség 2023. április 11. napját követően meghosszabbított időtartamában Ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján
figyelmen kívül kell hagyni.
A Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság Ajánlattevő
nyilatkozott arról, hogy ajánlatát fenntartja az ajánlati kötöttség 2023. június 12. napjáig meghosszabbított idejére, a Duna Aszfalt Út
és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ajánlattevő nyilatkozatot nem tett, ezért Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy Ajánlattevő
fenntartja ajánlatát az ajánlati kötöttség meghosszabbított időtartamára.
3. Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
Ajánlattevő neve: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1117 Budapest Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)
Adószám: 12961555-4-43
Ajánlattevő neve: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 6060 Tiszakécske Béke utca 150.
Adószám: 28733232-4-03
Ajánlattevő neve: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1113 Budapest Bocskai út 73.
Adószám: 14904134-2-44
Ajánlattevő neve: HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1133 Budapest Váci út 76.
Adószám: 27972685-2-41
Ajánlattevő neve: "Soltút" Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 6320 Solt Kecskeméti út 34.
Adószáma: 10642166-2-03