Meglévő épületen belüli indítópont-kialakítás III

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Vállalkozási szerződés a Magyar Posta Zrt. épületein belül mobil indítópontok kialakítására - 5 részben

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2022-11-07. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2022-10-05.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda? Mi az? Hol?
Beszerzési előzmények
Dátum Dokumentum
2022-10-05 Ajánlati felhívás
2023-03-02 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2023-09-29 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2023-11-29 Tájékoztató az eljárás eredményéről
Ajánlati felhívás (2022-10-05)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Többfunkciós épületek kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR001452112022
Rövid leírás:
Vállalkozási szerződés a Magyar Posta Zrt. épületein belül mobil indítópontok kialakítására - 5 részben
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Többfunkciós épületek kivitelezése 📦
További CPV-kód: Többfunkciós épületek kivitelezése 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Komárom-Esztergom 🏙️
Fejér 🏙️
Pest 🏙️
Bács-Kiskun 🏙️
Borsod-Abaúj-Zemplén 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közüzemi szolgáltató
Ajánlatkérő neve: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postacím: Dunavirág Utca 2-6
Postai irányítószám: 1138
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: https://www.posta.hu/ 🌏
E-mail: kozbeszerzes@posta.hu 📧
Telefon: +36 307713180 📞
Fax: +36 13280631 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001452112022/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001452112022/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-10-05 📅
Benyújtási határidő: 2022-11-07 📅
Közzététel dátuma: 2022-10-10 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 195-554224
HL-S szám: 195
További információk
Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: Ajánlatkérő jogosult a Létesítmények darabszámának 30 %-a esetében (törtszám esetében felfelé kerekített mértékben) meghatározni a kivitelezések sorrendjét (priorizálni), amelyet a szerződés megkötésétől számított 5 munkanapon belül köteles nyertes ajánlattevő részére megküldeni. A priorizált Létesítmények esetében a kivitelezés határideje a II.2.7) pontban meghatározott teljesítési határidőtől eltérően jelen szerződés mindkét fél általi aláírásától - eltérő időpontban történő aláírás esetén a későbbi aláírás napjától - számított 4 hónap.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Indítópontok kialakítása (1. régió)
A rész száma: 1
Rövid leírás:
1.rész: Indítópontok kialakítása - Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Vas megye, Veszprém megye, Zala megye
Nyertes Ajánlattevő feladata a Magyar Posta Zrt. épületein belül az alábbiakban és a műszaki leírásban részletezettek szerint elektromos kerékpárok töltéséhez mobil indítópontok kialakítása, az elektromos kerékpárok tárolására szolgáló helyiségek/épületek átalakítása/felújítása összesen 25 teljesítési helyszínen.
Többet mutasson
Ajánlatkérő a mennyiséget keretmennyiségnek tekinti, amely mennyiség 90%-ára (törtszám esetében felfelé kerekített mértékben) vállal lehívási kötelezettséget, a fennmaradó mennyiséget Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt jogosult, de nem köteles lehívni.
Többet mutasson
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) tartalmazza.
Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Rendelet) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal „egyenértékű” -t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.
Többet mutasson
Időtartam: 9 hónap
További információk:
Kiegészítés a II.2.7) ponthoz:
Ajánlatkérő jogosult a Létesítmények darabszámának 30 %-a esetében (törtszám esetében felfelé kerekített mértékben) meghatározni a kivitelezések sorrendjét (priorizálni), amelyet a szerződés megkötésétől számított 5 munkanapon belül köteles nyertes ajánlattevő részére megküldeni. A priorizált Létesítmények esetében a kivitelezés határideje a II.2.7) pontban meghatározott teljesítési határidőtől eltérően jelen szerződés mindkét fél általi aláírásától - eltérő időpontban történő aláírás esetén a későbbi aláírás napjától - számított 4 hónap.
Többet mutasson
A rész elnevezése: Indítópontok kialakítása (2. régió)
A rész száma: 2
Rövid leírás:
2.rész: Indítópontok kialakítása - Fejér megye, Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye
Nyertes Ajánlattevő feladata a Magyar Posta Zrt. épületein belül az alábbiakban és a műszaki leírásban részletezettek szerint elektromos kerékpárok töltéséhez mobil indítópontok kialakítása, az elektromos kerékpárok tárolására szolgáló helyiségek/épületek átalakítása/felújítása összesen 39 teljesítési helyszínen.
Többet mutasson
A rész elnevezése: Indítópontok kialakítása (3. régió)
A rész száma: 3
Rövid leírás:
3. rész: Indítópontok kialakítása - Pest megye, Nógrád megye, Heves megye
Nyertes Ajánlattevő feladata a Magyar Posta Zrt. épületein belül az alábbiakban és a műszaki leírásban részletezettek szerint elektromos kerékpárok töltéséhez mobil indítópontok kialakítása, az elektromos kerékpárok tárolására szolgáló helyiségek/épületek átalakítása/felújítása összesen 52 teljesítési helyszínen.
Többet mutasson
Ajánlatkérő a mennyiséget keretmennyiségnek tekinti, amely mennyiség 90%-ára vállal (törtszám esetében felfelé kerekített mértékben) lehívási kötelezettséget, a fennmaradó mennyiséget Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt jogosult, de nem köteles lehívni.
Többet mutasson
A rész elnevezése: Indítópontok kialakítása (4. régió)
A rész száma: 4
Rövid leírás:
4. rész: Indítópontok kialakítása - Bács-Kiskun megye, Békés megye
Nyertes Ajánlattevő feladata a Magyar Posta Zrt. épületein belül az alábbiakban és a műszaki leírásban részletezettek szerint elektromos kerékpárok töltéséhez mobil indítópontok kialakítása, az elektromos kerékpárok tárolására szolgáló helyiségek/épületek átalakítása/felújítása összesen 7 teljesítési helyszínen.
Többet mutasson
A rész elnevezése: Indítópontok kialakítása (5. régió)
A rész száma: 5
Rövid leírás:
5.rész: Indítópontok kialakítása - Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye
Nyertes Ajánlattevő feladata a Magyar Posta Zrt. épületein belül az alábbiakban és a műszaki leírásban részletezettek szerint elektromos kerékpárok töltéséhez mobil indítópontok kialakítása, az elektromos kerékpárok tárolásra szolgáló helyiségek/épületek átalakítása/felújítása összesen 29 teljesítési helyszínen.
Többet mutasson
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
A Magyar Posta Zrt. műszaki leírásban megjelölt…
… telephelyei.
… telephelyei

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:
Valamennyi rész tekintetében.
Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontjai irányadók.
Kizáró okok igazolása:
A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015.(X.30.) Korm.r. (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire.
Többet mutasson
Azon AV-k vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap).
Többet mutasson
AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Többet mutasson
A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr. 8-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7)-(9) bek. rendelkezéseire.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
NY.1.) Alkalmatlan AT, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazd. szereplő nem szerepel az Étv.szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Többet mutasson
Igazolási mód:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67. § (1)-(3) bek., valamint a Kr.1.§(1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően - AK elfogadja a gazd-i szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bek. alapján. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
Többet mutasson
NY.1) Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást vagy nyilatkozatot kell benyújtani a Kbt. 65.§ (1) bek. c) pont és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bek. alapján, figyelemmel a Kr. 1.§ (2)-(5) bek.-eire is.
Többet mutasson
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9) és 69.§ (11) bek. is irányadóak. Felhívjuk a figyelmet továbbá a Kbt. 69. § (11a) bek-re, a Kbt. 35. § (2a) bek-re, valamint a Kbt 41./A § (4)-(5) bek-ben. foglaltakra.
Műszaki és szakmai képességek:
Valamennyi rész tekintetében.
M.1) Az alkalmasságot a Kr. 21.§ (2) bekezdés a) pontja alapján, a Kr. 22.§-a (3) bek. szerint igazolásnak tartalmaznia kell legalább:
- szerződést kötő másik fél neve, címe; kapcsolattartó neve és elérhetősége,
- teljesítés helye, ideje: kezdő és befejező időpont (év, hónap, nap);
- műszaki átadás-átvétel ideje (év, hónap, nap részletezettséggel) (részteljesítés esetében az adott részre vonatkozó műszaki átadás-átvétel ideje),
- az építési beruházás tárgya és mennyisége (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelőség megállapítható legyen),
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A ref.-át a Kr. 22.§ (3), (5) bek. szerint kell igazolni.
M.2.) A Kr. 21.§ (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket AT be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandók:
a) AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről (EKR nyilatkozatminta kitöltésével), a betölteni kívánt pozíció (alkalmassági követelmény) megjelölésével, valamint a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll;
Többet mutasson
b) szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával, amelyből az alkalmassági követelményben előírt végzettsége, szakmai gyakorlata egyértelműen kiderül év/hónap pontossággal (a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembevételre); továbbá tartalmaznia kell a szakember rendelkezésre állásról és adatkezelésről szóló nyilatkozatát;
Többet mutasson
c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata amennyiben releváns;
Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy AK a végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi, ebben az esetben a b) pont szerinti szakmai tapasztalat nem szükséges bemutatni, elegendő a jogosultság megszerzésének első időpontjának feltüntetése és a nyilvántartási szám megadása, valamint a c) pont szerinti iratokat nem kell csatolni. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható. A honlapon történő ellenőrzés elősegítése érdekében AT csatolhatja a jogosultság elérési útvonalát.
Többet mutasson
Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges. AT-nek nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakemberek a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fognak. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
Többet mutasson
A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása AT kötelessége és felelőssége. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítására a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. irányadó.
M.3) A Kr. 21. § (2) bekezdésének g) pontja alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozata és kimutatás az előző három évre vonatkozó éves átlagos statisztikai állományi létszám és a vezető tisztségviselők létszámáról.
Többet mutasson
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5), 65. § (7), (9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. (11)-(11a) bek., és a Kr. 1. § (7)-(9) bek-ben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Valamennyi rész tekintetében.
M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő valamennyi rész esetén, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben nem rendelkezik az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített műszaki átadás-átvétellel lezárt 5 darab épületen belüli építésre és/vagy átépítésre és/vagy felújításra és/vagy rekonstrukcióra vonatkozó referenciával.
Többet mutasson
Egy referencia több szerződéssel is igazolható. Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon referenciák bemutathatók.
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt (az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 5 év) befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
M.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M.2.1) egy fő szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület” „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Többet mutasson
M.2.2) egy fő, minimum 36 hónap villanyszerelési szakmai gyakorlattal rendelkező villanyszerelő szakemberrel.
M.3) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három év átlagában legalább 5 főt elérő éves átlagos statisztikai állományi létszámmal.
A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján az előírt alk.-i köv.-nek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
A szerződés teljesítése
Kauciók és garanciák:
Késedelmi kötbér: Alapja a nettó Vállalkozói Díj 0,5 %-a naponta, max. 20 %.
Meghiúsulási kötbér: A nettó Vállalkozói Díj 20 %-a
Jótállás: 36 hónap
Teljesítési biztosíték: A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként Nyertes Ajánlattevő a teljes nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő mértékű teljesítési biztosíték nyújtására köteles. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor kell Nyertes Ajánlattevőnek rendelkezésre bocsátania és a szerződés igazolt teljesítéséig kell hatályban tartani. A teljesítési biztosíték teljesíthető a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában felsorolt módok bármelyike szerint.
Többet mutasson
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:
Ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében 10 %-os tartalékkeretet biztosít a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése alapján.
Az igényelhető előleg mértéke: 5 %
Nyertes ajánlattevő az előleget a benyújtásra kerülő részszámlák és a végszámla összegéből vonhatja le az előleg elszámolásakor addig, ameddig az előleg teljes mértékben elszámolásra nem kerül. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a végszámlában a teljes előleg összeggel elszámolni.
Többet mutasson
Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít teljesítési helyszínenként. A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan, a műszaki leírásban részletezett teljesítési helyszínenként és az azokra megajánlott ajánlati ár alapján kerül sor.
Végszámla benyújtásának feltétele: a sikeres és hiánytalan műszaki átadást-átvételt követően a Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv a műszaki ellenőr részéről kiadásra került és Ajánlatkérő részéről a teljesítésigazolás kiállítása megtörtént.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó Kbt. 135.§ (3) és (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek. AV igénybevétele esetén a 322/2015.(X.30.) Kr. 32/A §-a, a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. §-a.
Az ajánlattétel, a szerződés és az elszámolás kifizetések pénzneme: HUF. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés devizaneme: HUF. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:
AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet/projekttársaság létrehozását sem közös AT, sem önálló AT vonatkozásában.

Eljárás
Jogalap: 32014L0025
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 10:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2022-11-07 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 12:00
Hely: ekr.gov.hu
További információk:
Az EKRr. 15. § (2) bek. és a Kbt. 68. § alapján. Az EKR a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően 2 órával később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4) bek. szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve az AT-k részére elérhetővé teszi.
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2. Az M.2.1) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap min. 0 - max. 24 hó)
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Minőségi kritérium (név): 3. Az M.2.2) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 - max. 24 hó)
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 10901232244
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Szabó Tamás
A vevő profiljának címe: https://www.posta.hu/ 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001452112022/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk
1.) Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani az erre szolgáló „Ajánlat összeállítása” cselekménnyel, az EKR használatához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges. Mindennemű, az AK és a gazdasági szereplők közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az AK által létrehozott dokumentumokkal kapcsolatban az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.
Többet mutasson
2.) AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek, Kbt. 35. § (2a) bek, Kbt. 65. § (12) bek. alapján vizsgálja.
3.) Értékelés: adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetén 0,00-10,00 pont, módszere: 1. ár: fordított arányosítás; 2-3.: egyenes arányosítás. A KD tartalmazza az értékelés módszerének részletes leírását.
4.) Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az AT AV-t kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat.
5.) AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.1.és III.1.3) pont vonatkozásában a Kr. 28. § (3) bek.-hez képest szigorúbban állapította meg.
6.) AK a IV.2.6) pont esetében 2 hónap alatt 60 napot ért.
7.) Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban valamely dokumentum nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítást elfogadja.
8.) AK az eljárásban való részvételt valamennyi rész esetén (részenként külön-külön) 1 000 000 Ft ajánlati biztosíték adáshoz köti, amit az AT-nek az ajánlati kötöttség beálltáig kell az AK rendelkezésére bocsátania. Teljesíthető az előírt pénzösszegnek UniCredit Banknál vezetett 10918001-000000003-00330225 fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A garanciának/kötelezvénynek feltétlennek és visszavonhatatlannak, és legkésőbb az ajánlati kötöttség beálltától érvényesnek és hatályosnak kell lennie. A részletszabályokat a KD tartalmazza
Többet mutasson
9.) AT-nek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára
1. részben: min. 47 000 000 Ft/év és min 5 000 000 Ft/káresemény;
2. részben: min. 73 000 000 Ft/év és min. 5 000 000 Ft/káresemény;
3. részben: min. 98 000 000 Ft/év és min. 5 000 000 Ft/káresemény;
4. részben: min. 13 000 000 Ft/év és min. 5 000 000 Ft/káresemény;
5. részben: min. 54 000 000 Ft/év és min. 5 000 000 Ft/káresemény
mértékű építés-szerelési biztosítási szerződés meglétét igazolnia kell. E kötelezettség elmulasztása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján.
10.) AK valamennyi rész tekintetében alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
11.) AT ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetést teljes körűen beárazva (pdf formátumban, valamint szerkeszthető xls (excel) formátumban is).
12.) Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71. §-ának rendelkezései szerint biztosítja.
13) Ajánlatkérő köteles az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítani, ha ajánlattevő az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet alapján a tilalom hatálya alá tartozik. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (9) bekezdés]
Többet mutasson
14) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Wellmann-Kiss Katalin (00241) és dr. Sipos Ágnes (01184)

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2022/S 195-554224 (2022-10-05)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2023-03-02)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 138 345 238 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-03-02 📅
Közzététel dátuma: 2023-03-07 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 047-137744
Hirdetményre hivatkozik: 2022/S 195-554224
HL-S szám: 47

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2023-02-22 📅
Név: Novux Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 25185771208
Postacím: Dinnyés Utca 6
Postai város: Győr
Postai irányítószám: 9030
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 203930420 📞
E-mail: novuxhungary@gmail.com 📧
A beszerzés teljes értéke: 45 288 999 HUF 💰
Név: Gyurell Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató KFT
Nemzeti nyilvántartási szám: 12289435213
Postacím: Wesselényi Utca 1
Postai város: Szigetszentmiklós
Postai irányítószám: 2310
Telefon: +36 209712737 📞
E-mail: gyurellkft@hotmail.com 📧
Ország: Pest 🏙️
Internetcím: http://www.gyurell.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 930 562 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 2

Hivatkozás
További információk
2 - Indítópontok kialakítása (2. régió) számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont].;
4 - Indítópontok kialakítása (4. régió) számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
5 - Indítópontok kialakítása (5. régió) számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● az eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot) [Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont].
A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § b) és c) pontja szerinti adatokat:
1. rész:
Novux Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 9030 Győr, Dinnyés utca 6. Adószám: 25185771-2-08 (nyertes ajánlattevő)
TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 4220 Hajdúböszörmény, Polgári Utca 13. Adószám: 22757937-2-09
2. rész:
OROSZ-GENERAL Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 7625 Pécs Vince utca 10. Adószám: 25894826-2-02
TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 4220 Hajdúböszörmény, Polgári utca 13. Adószám: 22757937-2-09
3. rész:
Gyurell Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató KFT, 2310 Szigetszentmiklós, Wesselényi utca 1., Adószáma: 12289435-2-13 nyertes ajánlattevő)
4. rész:
Király és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 6440 Jánoshalma, Parcelok 27/a. Adószám: 11370149-2-03
5. rész:
Forrás: OJS 2023/S 047-137744 (2023-03-02)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2023-09-29)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 138 345 238 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-09-29 📅
Közzététel dátuma: 2023-10-04 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 191-598737
HL-S szám: 191

A szerződés odaítélése
A beszerzés teljes értéke: 93 056 239 HUF 💰

Hivatkozás
További információk
A hirdetmény javításra a 3. rész vonatkozásában az V.2.4) pontban történ elírás miatt van szükség.
Forrás: OJS 2023/S 191-598737 (2023-09-29)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2023-11-29)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Meglévő épületen belüli indítópont-kialakítás III.
Hivatkozási szám: EKR001452112022
Rövid leírás:
Vállalkozási szerződés a Magyar Posta Zrt. épületein belül mobil indítópontok kialakítására – 5 részben
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Többfunkciós épületek kivitelezése 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 45 288 999 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR001452112022/1
Mennyiség: 25 HAR
A beszerzés leírása:
1.rész: Indítópontok kialakítása – Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Vas megye, Veszprém megye, Zala megye Nyertes Ajánlattevő feladata a Magyar Posta Zrt. épületein belül az alábbiakban és a műszaki leírásban részletezettek szerint elektromos kerékpárok töltéséhez mobil indítópontok kialakítása, az elektromos kerékpárok tárolására szolgáló helyiségek/épületek átalakítása/felújítása összesen 25 teljesítési helyszínen. Ajánlatkérő a mennyiséget keretmennyiségnek tekinti, amely mennyiség 90%-ára (törtszám esetében felfelé kerekített mértékben) vállal lehívási kötelezettséget, a fennmaradó mennyiséget Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt jogosult, de nem köteles lehívni. A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) tartalmazza. Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Rendelet) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal „egyenértékű” -t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.
Többet mutasson
További információk:
Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: Ajánlatkérő jogosult a Létesítmények darabszámának 30 %-a esetében (törtszám esetében felfelé kerekített mértékben) meghatározni a kivitelezések sorrendjét (priorizálni), amelyet a szerződés megkötésétől számított 5 munkanapon belül köteles nyertes ajánlattevő részére megküldeni. A priorizált Létesítmények esetében a kivitelezés határideje a II.2.7) pontban meghatározott teljesítési határidőtől eltérően jelen szerződés mindkét fél általi aláírásától – eltérő időpontban történő aláírás esetén a későbbi aláírás napjától - számított 4 hónap.
Többet mutasson
Időtartam: 9 hónap
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/25/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2023-02-22 📅
Cím: Vállalkozási szerződés
A szerződés címe: https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodes/585437 🌏
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 45 288 999 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR001452112022/7243
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Az alvállalkozásba adott szerződésrész értéke ismert ✅
Az alvállalkozásba adott szerződésrész százalékos aránya ismert ✅
Leírás:
villanyszerelési munkálatok, M.2.1), M.2.2) és M.3) alkalmassági követelmény szerinti feladatok ellátása
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
Valószínűleg harmadik félnek alvállalkozásba adandó, hozzáadottérték-adó nélküli érték: 11 775 140 HUF 💰
Arány (%): 26
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:
villanyszerelési munkálatok, M.2.1), M.2.2) és M.3) alkalmassági követelmény szerinti feladatok ellátása
A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: Novux Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 25185771208
Postacím: Dinnyés Utca 6
Postai irányítószám: 9030
Postai város: Győr
Régió: Győr-Moson-Sopron 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: novuxhungary@gmail.com 📧
Telefon: +36 203930420 📞

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
Késedelmi kötbér: Alapja a nettó Vállalkozói Díj 0,5 %-a naponta, max. 20 %. Meghiúsulási kötbér: A nettó Vállalkozói Díj 20 %-a Jótállás: 36 hónap Teljesítési biztosíték: A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként Nyertes Ajánlattevő a teljes nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő mértékű teljesítési biztosíték nyújtására köteles. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor kell Nyertes Ajánlattevőnek rendelkezésre bocsátania és a szerződés igazolt teljesítéséig kell hatályban tartani. A teljesítési biztosíték teljesíthető a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában felsorolt módok bármelyike szerint.
Többet mutasson

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 10901232244
Postacím: Dunavirág Utca 2-6
Postai irányítószám: 1138
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Szabó Tamás
E-mail: kozbeszerzes@posta.hu 📧
Telefon: +36 307713180 📞
Fax: +36 13280631 📠
URL: https://www.posta.hu/ 🌏
Csoportvezető ✅

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_40664534
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk
Tárgyi módosítás az 1. rész 1. sz. módosítása, korábbi módosításra nem került sor. A szerződésmódosítás aláírásának és hatálybalépésének napja 2023. október 26. napja. 1. A Felek a Szerződés 3. sz. mellékletét képező árazatlan költségvetést az alábbiak szerint módosítják: Az árazatlan költségvetés 15. sorát, azaz Bakonybél Posta kapcsán elvégzendő kivitelezési munkákat törlik az árazatlan költségvetésből. 2. A Felek a Szerződés 9.1.1. pontját egyező akarattal az alábbiak szerint módosítják: Eredeti rendelkezés: „A jelen Szerződésben meghatározott kivitelezési feladatok maradéktalan teljesítéséért a Vállalkozót vállalkozói díj jogcímen vállalkozói díj illeti meg, amelynek nettó összege 45 288 999,- Ft (azaz negyvenötmillió-kettőszáznyolcvannyolcezer-kilenszázkilencvenkilenc forint) (a továbbiakban: „Vállalkozói Díj”). A Megrendelő kijelenti, hogy a beruházás pénzügyi fedezetével rendelkezik. A Vállalkozó a (rész)számlákat a Megrendelő nevére köteles kiállítani, a jelen Szerződésben foglaltak szerint.” Módosult rendelkezés: „A jelen Szerződésben meghatározott kivitelezési feladatok maradéktalan teljesítéséért a Vállalkozót vállalkozói díj jogcímen vállalkozói díj illeti meg, amelynek nettó összege 43 536 486,- Ft (azaz negyvenhárommillió-ötszázharminchat-négyszáznyolcvanhat forint) (a továbbiakban: „Vállalkozói Díj”). A Megrendelő kijelenti, hogy a beruházás pénzügyi fedezetével rendelkezik. A Vállalkozó a (rész)számlákat a Megrendelő nevére köteles kiállítani, a jelen Szerződésben foglaltak szerint.” 3. A Felek a Szerződés 9.22. pontját egyező akarattal az alábbiak szerint módosítják: Eredeti rendelkezés: „Felek rögzítik, hogy erre tekintettel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapján tartalékkeretet kötnek ki. A tartalékkeret összege a nettó vállalkozói díj 10 %-a (azaz tíz százaléka), vagyis 4 528 900,- Ft (azaz négymillió-ötszázhuszonnyolcezer-kilencszáz Forint) (a továbbiakban: „Tartalékkeret”).” Módosult rendelkezés: „9.2.2. Felek rögzítik, hogy erre tekintettel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapján tartalékkeretet kötnek ki. A tartalékkeret összege a nettó vállalkozói díj 10 %-a (azaz tíz százaléka), vagyis 4 353 649,- Ft (azaz négymillió-háromszázötvenháromezer-hatszáznegyvenkilenc Forint) (a továbbiakban: „Tartalékkeret”).” A szerződésmódosítás indoka: A Magyar Falu Programban a 62/2021. (II. 12.) Korm. rendelethez kapcsolódva Megrendelő elindította a 2000 lakos alatti településekre vonatkozó partneri modellt, melynek keretein belül a postai felvételi tevékenység, amely az állandó/fix postai szolgáltató telephelyen kijelölt szolgáltatási kör ellátásában közreműködőt von be, így a jelenlegi posták feladatköre csökken. Ezen modellen Megrendelő 2023. februárjában, a közbeszerzési eljárás megindítását követően módosított, ezzel lehetőséget teremtve, hogy kistelepüléseken a partnerek számát tovább bővítse újabb üzemeltetői körrel (vállalkozások, önkormányzatok, egyéb gazdasági szereplők, stb. bevonásával). Ezen változás országos, így hatással van a postai üzemeltetésű szolgáltató pontokra és egyben a kézbesítés szervezésre is. Egy kardinális partneri hálózattal működő szolgáltatási környezet több tekintetben – harmonizáció, és működési hatások miatt - országos átszervezést is generált. Az átszervezés keretében az 1500 lakos alatti településeken bázisposták megszüntetésére kerül sor és helyettük a fentiek szerinti kialakított új felvételi/partneri üzemeltetői kerül bevonásra. A Szerződés tárgyát képező Bakonybél Posta érintetté vált az átszervezésben oly módon, hogy Bakonybél település kézbesítésének ellátása a koncepcióváltás eredményeként a Zirci postáról valósulna meg. A kézbesítési feladatkör megszűnésével a Szerződés tárgyát képező fejlesztés, kivitelezés Bakonybél posta tekintetében okafogyottá vált. A Felek a fentiekre tekintettel kijelentik, hogy a jelen Módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltaknak, figyelemmel arra, hogy a módosítás: - eredményeként az ellenérték csökkenése 3,8 % mértékű, amely nem éri el az eredeti Szerződés értékének 10%-át, továbbá a módosítás mértéke az uniós értékhatárt sem éri el, valamint - a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti Szerződés jellegéhez. A szerződésmódosítás jogalapja A szerződésmódosítás jogalapja a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése.
Többet mutasson
A változtatás fő oka: Olyan módosítások, amelyek nem érik el a minimális értéket ("de minimis" szabály).
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:
1. A Felek a Szerződés 3. sz. mellékletét képező árazatlan költségvetést az alábbiak szerint módosítják: Az árazatlan költségvetés 15. sorát, azaz Bakonybél Posta kapcsán elvégzendő kivitelezési munkákat törlik az árazatlan költségvetésből. 2. A Felek a Szerződés 9.1.1. pontját egyező akarattal az alábbiak szerint módosítják: Eredeti rendelkezés: „A jelen Szerződésben meghatározott kivitelezési feladatok maradéktalan teljesítéséért a Vállalkozót vállalkozói díj jogcímen vállalkozói díj illeti meg, amelynek nettó összege 45 288 999,- Ft (azaz negyvenötmillió-kettőszáznyolcvannyolcezer-kilenszázkilencvenkilenc forint) (a továbbiakban: „Vállalkozói Díj”). A Megrendelő kijelenti, hogy a beruházás pénzügyi fedezetével rendelkezik. A Vállalkozó a (rész)számlákat a Megrendelő nevére köteles kiállítani, a jelen Szerződésben foglaltak szerint.” Módosult rendelkezés: „A jelen Szerződésben meghatározott kivitelezési feladatok maradéktalan teljesítéséért a Vállalkozót vállalkozói díj jogcímen vállalkozói díj illeti meg, amelynek nettó összege 43 536 486,- Ft (azaz negyvenhárommillió-ötszázharminchat-négyszáznyolcvanhat forint) (a továbbiakban: „Vállalkozói Díj”). A Megrendelő kijelenti, hogy a beruházás pénzügyi fedezetével rendelkezik. A Vállalkozó a (rész)számlákat a Megrendelő nevére köteles kiállítani, a jelen Szerződésben foglaltak szerint.” 3. A Felek a Szerződés 9.22. pontját egyező akarattal az alábbiak szerint módosítják: Eredeti rendelkezés: „Felek rögzítik, hogy erre tekintettel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapján tartalékkeretet kötnek ki. A tartalékkeret összege a nettó vállalkozói díj 10 %-a (azaz tíz százaléka), vagyis 4 528 900,- Ft (azaz négymillió-ötszázhuszonnyolcezer-kilencszáz Forint) (a továbbiakban: „Tartalékkeret”).” Módosult rendelkezés: „9.2.2. Felek rögzítik, hogy erre tekintettel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapján tartalékkeretet kötnek ki. A tartalékkeret összege a nettó vállalkozói díj 10 %-a (azaz tíz százaléka), vagyis 4 353 649,- Ft (azaz négymillió-háromszázötvenháromezer-hatszáznegyvenkilenc Forint) (a továbbiakban: „Tartalékkeret”).”
Többet mutasson
Forrás: OJS 2023/S 231-727170 (2023-11-29)
Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕
Kapcsolódó keresések 🔍
Régió:
Magyarország Közép-Magyarország Pest Pest Dunántúl Közép-Dunántúl Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Nyugat-Dunántúl
Szállítók:
Gyurell Építőipari, Kereskedelmi és... Novux Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató...
Termékek/szolgáltatások:
Építési munkák Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka Magasépítési munka Többlakásos épületek és önálló házak kivitelezése Lakóházak építése Többfunkciós épületek kivitelezése