Módosított építési engedélyezési, kiviteli tervek

Nemzeti Sportközpontok

Nemzeti Korcsolyázó Központ módosított építési engedélyezési, és kiviteli terveinek elkészítése.
1. Jólteljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként jólteljesítési biztosítékot köt ki, amelynek mértéke a nettó tervezési díj 5%-a. A biztosíték formájára a Kbt. 134. § (6) bekezdései az irányadóak, azzal, hogy Ajánlatkérő előírja, hogy a Kbt. 134. § (6) bekezdése esetén a biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában lehetséges nyújtani. A jólteljesítési biztosíték többek között fedezetet nyújt Megrendelő részére a kivitelezők kiválasztása érdekében indított közbeszerzési eljárás során valamennyi olyan módosító hirdetmény közzétételi díjára (melynek összege jelen eljárás megindításakor: 80 000,-Ft/módosító hirdetmény), amely módosító hirdetmény(ek) feladására a tervdokumentáció hibájából adódóan vagy a terv hibájára visszavezethető bármely ok miatt vált(ak) szükségessé. Ezen esetben Megrendelő valamennyi módosító hirdetmény közzétételi díját jogosult levonni a Tervező által rendelkezésre bocsátott jólteljesítési biztosíték összegéből.
A Tervező szerződésszegéséből adódó, a fentiekben szabályozott kötbérek és jólteljesítési biztosíték összegén felül Megrendelőt ért minden kárt Tervező köteles megtéríteni Megrendelő részére.
A jólteljesítési biztosítékot Tervező a jelen szerződésben meghatározott kivitelezési tervdokumentáció Megrendelő részére történő leszállítását követően a Megrendelő teljesítésigazolásának kiállításáig köteles Megrendelő rendelkezésére bocsátani és azt legalább - az átadástól számított - 36 hónap időtartamig fenntartani.
2. Ajánlattevő ugyanazon szakembert is bemutathatja az értékelési szempontok tekintetében. Az ajánlatban nyilatkozat formájában az ajánlattevőnek meg kell jelölnie az adott értékelési részszempont tekintetében igénybe venni kívánt szakembert. Mellékelni kell továbbá a szakember által aláírt szakmai tapasztalatot tartalmazó önéletrajzot és rendelkezésre állási nyilatkozatot.
3. A módosított építési engedélyezési tervdokumentáció nettó ellenértéke legfeljebb a teljes nettó ajánlati ár 30 %-a lehet. Amennyiben a módosított építési engedélyezési tervdokumentáció nettó ellenértéke meghaladja a teljes nettó ajánlati ár 30 %-át, úgy az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
4.Megrendelő a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében állami támogatásra irányuló igényt nyújtott be. A jelen szerződés hatálybalépésének feltétele a támogatás megítélése és a támogatási összeg Megrendelő számláján történő jóváírása és/vagy a szükséges fedezet Ajánlatkérő által történő megelőlegezése és/vagy saját forrásból történő biztosítása és minderről Tervező Megrendelő által történő értesítése. A fenti feltétel teljesüléséről Megrendelő levélben értesíti a Tervezőt, mely levél kézhezvételét követő első munkanap tekinthető a szerződés hatálybalépési dátumának. Amennyiben a tervezési szerződés nem lép hatályba a szerződéskötést követő 6 hónapon belül, a Szerződés megszűnik. A szerződés megszűnik abban az esetben is, ha Megrendelő a szerződéskötést követő 6 hónapon belül akként dönt, hogy a szerződés hatálybalépéséhez szükséges forrás nem kerül biztosításra, és erről Tervezőt értesíti. Ezen esetekben a Tervező a Megrendelővel szemben a fenti okból semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2022-05-16. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2022-04-13.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• Bord Építész Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság

Kicsoda?

• Nemzeti Sportközpontok

Mi az?

• Mérnöki szolgáltatások › Mérnöki tervezési szolgáltatások

Hol?

• Budapest › Budapest

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2022-04-13	Ajánlati felhívás
2022-07-06	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2022-12-27	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2023-05-15	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2023-07-14	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Ajánlati felhívás (2022-04-13)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Mérnöki tervezési szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR000518552022
Rövid leírás:
“Nemzeti Korcsolyázó Központ módosított építési engedélyezési, és kiviteli terveinek elkészítése. 1. Jólteljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés...”

Rövid leírás

Nemzeti Korcsolyázó Központ módosított építési engedélyezési, és kiviteli terveinek elkészítése.

1. Jólteljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként jólteljesítési biztosítékot köt ki, amelynek mértéke a nettó tervezési díj 5%-a. A biztosíték formájára a Kbt. 134. § (6) bekezdései az irányadóak, azzal, hogy Ajánlatkérő előírja, hogy a Kbt. 134. § (6) bekezdése esetén a biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában lehetséges nyújtani. A jólteljesítési biztosíték többek között fedezetet nyújt Megrendelő részére a kivitelezők kiválasztása érdekében indított közbeszerzési eljárás során valamennyi olyan módosító hirdetmény közzétételi díjára (melynek összege jelen eljárás megindításakor: 80 000,-Ft/módosító hirdetmény), amely módosító hirdetmény(ek) feladására a tervdokumentáció hibájából adódóan vagy a terv hibájára visszavezethető bármely ok miatt vált(ak) szükségessé. Ezen esetben Megrendelő valamennyi módosító hirdetmény közzétételi díját jogosult levonni a Tervező által rendelkezésre bocsátott jólteljesítési biztosíték összegéből.

A Tervező szerződésszegéséből adódó, a fentiekben szabályozott kötbérek és jólteljesítési biztosíték összegén felül Megrendelőt ért minden kárt Tervező köteles megtéríteni Megrendelő részére.

A jólteljesítési biztosítékot Tervező a jelen szerződésben meghatározott kivitelezési tervdokumentáció Megrendelő részére történő leszállítását követően a Megrendelő teljesítésigazolásának kiállításáig köteles Megrendelő rendelkezésére bocsátani és azt legalább - az átadástól számított - 36 hónap időtartamig fenntartani.

2. Ajánlattevő ugyanazon szakembert is bemutathatja az értékelési szempontok tekintetében. Az ajánlatban nyilatkozat formájában az ajánlattevőnek meg kell jelölnie az adott értékelési részszempont tekintetében igénybe venni kívánt szakembert. Mellékelni kell továbbá a szakember által aláírt szakmai tapasztalatot tartalmazó önéletrajzot és rendelkezésre állási nyilatkozatot.

3. A módosított építési engedélyezési tervdokumentáció nettó ellenértéke legfeljebb a teljes nettó ajánlati ár 30 %-a lehet. Amennyiben a módosított építési engedélyezési tervdokumentáció nettó ellenértéke meghaladja a teljes nettó ajánlati ár 30 %-át, úgy az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

4.Megrendelő a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében állami támogatásra irányuló igényt nyújtott be. A jelen szerződés hatálybalépésének feltétele a támogatás megítélése és a támogatási összeg Megrendelő számláján történő jóváírása és/vagy a szükséges fedezet Ajánlatkérő által történő megelőlegezése és/vagy saját forrásból történő biztosítása és minderről Tervező Megrendelő által történő értesítése. A fenti feltétel teljesüléséről Megrendelő levélben értesíti a Tervezőt, mely levél kézhezvételét követő első munkanap tekinthető a szerződés hatálybalépési dátumának. Amennyiben a tervezési szerződés nem lép hatályba a szerződéskötést követő 6 hónapon belül, a Szerződés megszűnik. A szerződés megszűnik abban az esetben is, ha Megrendelő a szerződéskötést követő 6 hónapon belül akként dönt, hogy a szerződés hatálybalépéséhez szükséges forrás nem kerül biztosításra, és erről Tervezőt értesíti. Ezen esetekben a Tervező a Megrendelővel szemben a fenti okból semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt.

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Szolgáltatások
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Mérnöki tervezési szolgáltatások 📦
További CPV-kód: Mérnöki tervezési szolgáltatások 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő neve: Nemzeti Sportközpontok
Postacím: Stefánia Út 51.
Postai irányítószám: 1143
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.mnsk.hu 🌏
E-mail: titkarsag@mnsk.hu 📧
Telefon: +36 14714100 📞
Fax: +36 14714103 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000518552022/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000518552022/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-04-13 📅
Benyújtási határidő: 2022-05-16 📅
Közzététel dátuma: 2022-04-15 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 075-202554
HL-S szám: 75
További információk

“1. A II.2.7.) pontban és jelen pontban foglalt határidők naptári napokban értendőek. A teljesítési határidők a II.2.7) pontban foglaltaktól eltérően az...”

További információk

1. A II.2.7.) pontban és jelen pontban foglalt határidők naptári napokban értendőek. A teljesítési határidők a II.2.7) pontban foglaltaktól eltérően az alábbiak: a módosított építési engedélyezési és bontási tervdokumentáció elkészítése: a szerződés hatályba lépésétől számított 125. nap. A köztes (mérföldkő; közbeszerzési dokumentumok feladatmeghatározás 2. melléklete szerint) kiviteli tervek elkészítése a módosított építési engedélyezési tervdokumentáció Ajánlatkérő általi jóváhagyásától számított 110. nap. A végleges és komplett kiviteli tervek elkészítése a módosított építési engedélyezési tervdokumentáció Ajánlatkérő általi jóváhagyásától számított 250. nap. Valamennyi tervszakasz (módosított építési engedélyezési és bontási tervdokumentáció és kiviteli tervdokumentáció) esetében Megrendelő az átvételt követő 30 napon belül véleményezi a tervcsomagot, melynek javítására Tervezőnek 10 nap áll rendelkezésre. A javított tervcsomag Megrendelő általi jóváhagyására (vagy további javításra történő visszaadásra) 15 nap áll rendelkezésre. A módosított építési engedélyezési tervdokumentáció Ajánlatkérő általi jóváhagyását követően haladéktalanul meg kell kezdenie a Tervezőnek a tervcsomag engedélyezési eljárásra történő benyújtása érdekében az ÉTDR-re történő feltöltést. Az engedélyezési eljárás költségeit Megrendelő viseli, ide nem értve a Tervező hibájára visszavezethető újabb engedélyeztetést.

2. Ajánlatkérő az eljárásban nem biztosítja a részekre történő ajánlattétel lehetőségét. A beszerzés egy komplex, egységes tervezési feladatra irányul, melynek részekre bontásával az egyes tervezési feladatok megfelelő kapcsolódása, a tervek közötti összhang kerülne veszélybe. A részekre történő ajánlattétel összeegyeztethetetlen mind a műszaki, mind a gazdasági észszerűséggel.

3. Az ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.

4. Azon alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja, melyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek megállapításra: valamennyi alkalmassági követelmény.

5. Jelen felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi (CXLIII. törvény (Kbt.), valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól, illetve a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

6. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy a tárgyi eljárásban alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontját.

7. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseiben meghatározottakat.

8. Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés hatálybalépését követő 3 munkanapon belül a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen a közbeszerzés tárgyára vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, melynek előírt kárérték limitje legalább: 250 000 000 Ft/esemény, 750 000 000 Ft/év.

Tárgya: tervezői felelősségbiztosítás.

9. Az Ajánlat részét képezi a közbeszerzési dokumentumokban szereplő ártáblázat hiánytalanul beárazott példánya (Szakmai ajánlat).

10. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett, Lajstromszáma: 00176.

11. Az értékelési részszempontonként az adható részpontszámok alsó határa: 0 pont, a felső határa: 10 pont. A pontozás módszere: Ár szempont: fordított arányosítás, 1- 5. részszempont: pontozás a közbeszerzési dokumentumok szerint.

12. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosítékhoz köti.

Ajánlati biztosíték összege: 15 millió Ft. Befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az Ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00287962-00000000 számú számlájára való utalással teljesítendő. Ezzel kapcsolatos kamatot az ajánlatkérő nem fizet.

A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancialevél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum eredeti példánya, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti példánya. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének a Kbt. 54.§(4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét egzakt módon tartalmaznia kell.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
“Nemzeti Korcsolyázó Központ módosított építési engedélyezési, és kiviteli terveinek elkészítése.”

“1. Jólteljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként jólteljesítési biztosítékot köt ki, amelynek...”

Többet mutasson (25)

“A Tervező szerződésszegéséből adódó, a fentiekben szabályozott kötbérek és jólteljesítési biztosíték összegén felül Megrendelőt ért minden kárt Tervező...”

“A jólteljesítési biztosítékot Tervező a jelen szerződésben meghatározott kivitelezési tervdokumentáció Megrendelő részére történő leszállítását követően a...”

“2. Ajánlattevő ugyanazon szakembert is bemutathatja az értékelési szempontok tekintetében. Az ajánlatban nyilatkozat formájában az ajánlattevőnek meg kell...”

“3. A módosított építési engedélyezési tervdokumentáció nettó ellenértéke legfeljebb a teljes nettó ajánlati ár 30 %-a lehet. Amennyiben a módosított építési...”

“4.Megrendelő a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében állami támogatásra irányuló igényt nyújtott be. A jelen szerződés...”

“Nemzeti Korcsolyázó Központ módosított építési engedélyezési, és kiviteli terveinek elkészítése az alábbiak szerint:”

“Az ajánlattevő feladata egy olyan - világverseny megrendezésére is alkalmas - összességében min. nettó 70 000 m2-es sportlétesítmény módosított építési...”

“A MOKSZ a - fejlesztésre kormányzati szerződésben kijelölt - sportszakmai szakértő szerepét tölti be. Ebben a minőségében számos változtatást javasolt az...”

“Időközben az istvánmezei Budapesti Olimpiai Központ egyéb létesítményeinek (Puskás Aréna; BOK csarnokok; Puskás körüli környezetrendezés) fejlesztése...”

“1. Jégpályák, uszoda, szálláshely, iroda, fitnesz, kerékpáros létesítmény, kiszolgálás a jogerős építési engedélyezési tervnek megfelelő tervezési program...”

“o Tervezési feladat a jelenleg 8 000 fős lelátó létszámcsökkentés max. 5 000 fősre, ezzel együtt a sport- és csatlakozó szolgáltatási funkció bővítése....”

“2. Új tervezési elem a Mélygarázs kialakítása a tervezett épületkontúron belül (min 200 db, ideálisan 250 db parkolóhely számára; az eredeti programban...”

“o A kiadott létesítménytervek szerinti nettó mintegy 70 000 m2-hez képest az alapterület növekmény kb. 10 000 m2”

“3. Új tervezési elem a Térszint alatti összeköttetés kialakítása a Puskás Aréna létesítményével”

“4. Környezetrendezés módosítása szükség szerint (közlekedés, létesítmény változásai miatt)”

“5. Nem szükséges BREEAM minősítés megszerzése az épülethez”

“6. Az építési, hatósági engedély(ek) megszerzése a tervező alapfeladataiba tartozik. A hatósági díjak és költségek a megrendelőt terhelik, ide nem értve a...”

“7. Az elkészítendő Kiviteli tervdokumentáció teljeskörűen alkalmas kell legyen a létesítményfejlesztés kapcsán kivitelező beszerzésére irányuló eredményes...”

“8. A fentieken túl - szavatosság keretében - a Tervező további feladatát képezi az általa készített és Megrendelő részére átadott tervek alapján a...”

“Ajánlatkérő a Nemzeti Korcsolyázó Központ módosított építési engedélyezés és kiviteli terveinek elkészítését követően tervezői művezetésre vonatkozóan a...”

“Becsült érték (nettó): 45 000 000,- Ft”

“Teljesítési határidő: A szerződés hatályba lépésétől számítottan a beruházás műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásáig. A beruházás tervezett...”

“Számszerű mennyiségi adatok:”

“Összesen legfeljebb 300 mérnöknapnyi tervezői művezetés.”

“A teljes keretmennyiség felhasználása Megrendelőnek joga, de nem kötelezettsége. Megrendelő a keretmennyiség 70%-ának erejéig vállal felhasználási...”

Időtartam: 125 nap
További információk:
“1. A II.2.7.) pontban és jelen pontban foglalt határidők naptári napokban értendőek. A teljesítési határidők a II.2.7) pontban foglaltaktól eltérően az...”

“2. Ajánlatkérő az eljárásban nem biztosítja a részekre történő ajánlattétel lehetőségét. A beszerzés egy komplex, egységes tervezési feladatra irányul,...”

Többet mutasson (13)

“3. Az ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást...”

“4. Azon alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja, melyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező...”

“5. Jelen felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi (CXLIII....”

“6. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy a tárgyi eljárásban alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontját.”

“7. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseiben meghatározottakat.”

“8. Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes...”

“Tárgya: tervezői felelősségbiztosítás.”

“9. Az Ajánlat részét képezi a közbeszerzési dokumentumokban szereplő ártáblázat hiánytalanul beárazott példánya (Szakmai ajánlat).”

“10. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett, Lajstromszáma: 00176.”

“11. Az értékelési részszempontonként az adható részpontszámok alsó határa: 0 pont, a felső határa: 10 pont. A pontozás módszere: Ár szempont: fordított...”

“12. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosítékhoz köti.”

“Ajánlati biztosíték összege: 15 millió Ft. Befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az Ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett...”

“A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű másolatban, vagy...”

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
“1146 Budapest Istvánmezei Út 3-5.”

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:
“Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt....”

A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság

Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll. Igazolási mód: I. ajánlatban: - a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani (Kbt. 67. § (1) bekezdés), - ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése), - továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés); II. ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés): - az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8. § a)-o) bekezdései szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az igazolások tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 10. és 12-16. §-ai is irányadók. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani az ajánlatban. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő -ellenkező bizonyításig- az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. §-a szerinti öntisztázás lehetőségére is. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni. Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelmény: A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján. A követelmény teljesülését Ajánlatkérő az ajánlattevő szervezetre nézve vizsgálja. (A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplést, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum másolatát kell csatolni.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a VHR321 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmények részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni. Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását. A 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 26. § (3) bekezdésére figyelemmel az (1) bekezdés b) pontja alapján előírt követelmény tekintetében az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:
“P.1.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az Ajánlattevőnek csatolnia kell a cégszerűen (a képviseletre jogosult személy...”

“A Korm.r. 19.§ (3) bek. alapján, ha az ajánlattevő a 19.§ (1) bek. c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely...”

Többet mutasson (6)

“A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján a P.1.) pont szerinti követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.”

“Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)...”

“Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint...”

“Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.”

“A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum...”

“Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.”

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
“P.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevőnek a közbeszerzés tárgyából (tervezés) származó nettó árbevétele nem éri el a felhívás feladásától...”
Műszaki és szakmai képességek:
“A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek és a kapacitást nyújtó szervezetnek az ajánlatában az egységes európai...”

“Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény (M1) pontban előírt igazolásait.”

Többet mutasson (3)

“Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést: (M1) Az...”

“Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző hat éven belül...”

“Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.”

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
“M.1.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított - a...”

“A fentiek szerinti alkalmassági minimum követelmény több referenciával is teljesíthető.”

Többet mutasson (3)

“A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek...”

“A VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai...”

“Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmények (M1) pontban előírt igazolásait.”

Információk egy adott szakmáról: Services
A vonatkozó jogszabályi vagy szabályozási rendelkezésekre való hivatkozás:
“266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről”
A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:
“Finanszírozás: Jelen beszerzést Ajánlatkérő állami támogatásból kívánja finanszírozni.”

“A nyertes ajánlattevő kérheti a szerződésben foglalt - áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését.”

Többet mutasson (8)

“Előleg igénylése esetén az előleget a Tervező a végszámlában köteles elszámolni oly módon, hogy a végszámla értékét az igényelt előleg értékével köteles csökkenteni.”

“Előleg igénylésének feltétele, hogy az igényelt előleg Előleg Visszafizetési Biztosítékkal biztosított legyen. Tervező az előlegbekérőt köteles a szerződés...”

“Az Előleg Visszafizetési Biztosíték a Tervező választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) alpontja szerinti formában nyújtható. Az Előleg...”

“Abban az esetben, amennyiben megállapítást nyer, hogy a Tervező az Előleget nem a Szerződés teljesítésére használta fel, úgy az súlyos szerződésszegésnek...”

“A teljesítés során 3 részszámla és 1 végszámla benyújtására van lehetőség. A módosított építési engedélyezési tervdokumentáció értékének 90 %-ának megfelelő...”

“A kiviteli tervdokumentáció értékének 40 %-ának megfelelő összegű 3. részszámla benyújtására a köztes (mérföldkő; közbeszerzési dokumentumok...”

“Megrendelő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlíti ki a tervező...”

“Karakterkorlátra tekintettel folytatás a VI.4.3) pontban.”

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 12:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 1 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2022-05-16 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 14:00
Hely: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a, illetve a Kbt. 68.§-a irányadó.
További információk:
“Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a, illetve a Kbt. 68.§-a irányadó.”
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 1. A teljesítésbe bevonásra kerül-e olyan szakember, aki legalább 1 db, minimum 30.000 m2 nettó alapterületű jeges sportlétesítmény gépészeti tervezésében tapasztalattal rendelkezik (Igen/nem)
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Minőségi kritérium (név): 2. A teljesítésbe bevonásra kerül-e olyan szakember, aki jeges sportlétesítmény elektromos tervezésében tapasztalattal rendelkezik (Igen/nem)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 3. A teljesítésbe bevonásra kerül-e olyan szakember, aki legalább 1 db, minimum 30.000 m2 nettó alapterületű jeges sportlétesítmény építészeti tervezésében tapasztalattal rendelkezik (Igen/nem)
4. A teljesítésbe bevonásra kerül-e olyan szakember, aki jeges sportlétesítmény sporttechnológiai tervezésében tapasztalattal rendelkezik (Igen/nem)
Minőségi kritérium (súlyozás): 5
Minőségi kritérium (név): 5. A teljesítésbe bevonásra kerül-e olyan szakember, aki legalább 1 db, minimum 30.000 m2 nettó alapterületű sportlétesítmény statikai tervezésében tapasztalattal rendelkezik (Igen/nem)
Ár (súlyozás): 45

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 15598158242
Más típusú ajánlatkérő: Költségvetési szerv
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Kovács Norbert
A vevő profiljának címe: http://www.mnsk.hu 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000518552022/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

“1. A Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumoknak .jpeg, vagy .pdf...”

“2. Jelen eljárás szolgáltatás megvalósítására irányul.”

Többet mutasson (19)

“3. Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen...”

“4. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az...”

“5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) bekezdése tekintetében.”

“6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nyilatkozatokat nemleges tartalom...”

“7. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában...”

“Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv...”

“Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu).”

“Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott...”

“8. Kbt. 41/A. § (2) bekezdése alapján az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen...”

“9. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az...”

“10. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az...”

“11. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az írásbeli összegezés elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés...”

“12. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és...”

“13. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. vagy annak végrehajtási rendeletei által előírt egyéb nyilatkozatokat,...”

“14. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a...”

“15. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.”

“16. Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)”

“17. Ajánlatkérő tárgyalás tartását nem teszi lehetővé.”

“18. Jeges sportlétesítmény alatt olyan sportlétesítményt ért az Ajánlatkérő, mely tartalmazott szabvány műkorcsolya vagy jégkorong pályát vagy annak...”

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:
“A Kbt. 148. § szerint.”

“III.2.2) pont folytatása:”

Többet mutasson (27)

“Az ellenszolgáltatás teljesítésére irányadóak továbbá a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései.”

“Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).”

“A fizetési feltételek kapcsán irányadó további jogszabályok:”

“Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet.”

“A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.”

“Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett tervdokumentáció nettó tervezési díjának 0,25 %-a naptári naponként. A késedelem maximum mértéke 60 naptári nap....”

“Késedelmi kötbér a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljáráshoz érkezett kérdések megválaszolása és a tervdokumentáció módosítása, javítása, kiegészítése...”

“Meghiúsulási kötbér: a módosított építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése esetében a meghiúsulással érintett tervdokumentáció nettó tervezési...”

“Jótállás: 36 hónap. A jótállás kezdő időpontja a kiviteli terv leszállítását követően a teljesítési igazolás Megrendelő általi kiállításának napja....”

“Jelen beszerzést Ajánlatkérő állami támogatásból kívánja finanszírozni. Előleg igénylésére nincs lehetőség. A teljesítés során negyedévente jogosult a...”

“Jelen tervezési szerződés megkötésének feltétele, hogy nyertes ajánlattevő rendelkezzen különösen, de nem kizárólagosan az alábbi - tervezői jogosultsággal...”

“- Építész tervező (É)”

“- Tartószerkezeti tervező (T)”

“- Épületgépészeti tervező (G)”

“- Épületvillamossági tervező (V)”

“- Tűzvédelmi tervező (TUE)”

“- Oltórendszer tervező (TUO)”

“- Biztonságtechnikai tervező (V)(TUJ)”

“- Közműtervező (VZ)”

“- Felvonótechnológiai tervező (F-T)”

“- Közlekedés tervező (KÉ)”

“- Kertépítész tervező (K)”

“- Geotechnikai tervező (GT)”

“- Geodéziai tervező (GD)”

“Ezen feltétel elfogadásáról az ajánlatban nyilatkoznia kell az ajánlattevőknek.”

“Amennyiben nyertes ajánlattevő a szerződéskötéskor nem tudja igazolni a fenti szakemberek rendelkezésre állását, úgy azt Ajánlatkérő a szerződéskötés...”

“Árfolyamok: A különböző devizák magyar forintra, illetve euróra történő átszámításánál az ajánlat során az ajánlattevőnek a felhívás feladásának napján...”

Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
Forrás: OJS 2022/S 075-202554 (2022-04-13)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2022-07-06)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
“Nemzeti Korcsolyázó Központ módosított építési engedélyezési, és kiviteli terveinek elkészítése. Az ajánlattevő feladata egy olyan - világverseny...”

Rövid leírás

Nemzeti Korcsolyázó Központ módosított építési engedélyezési, és kiviteli terveinek elkészítése.

Az ajánlattevő feladata egy olyan - világverseny megrendezésére is alkalmas - összességében min. nettó 70 000 m2-es sportlétesítmény módosított építési engedélyezési, bontási és kiviteli terveinek elkészítése, amelynek legnagyobb alátámasztásmentesen áthidalt tere mintegy 97,8 m; komfort légkezelőinek hűtési igénye: 1 030 kW; technológiai légkezelőinek előzetesen számított hűtési igénye: 4 360 kW; befúvás: 690 000 m3/h; elszívás: 700 560 m3/h; egyidejű, becsült villamos igénye általában: 2 587 kWh; egyidejű, becsült villamos igénye verseny során: 6 654 kWh. A teljesen fedett létesítmény fő funkcionális elemként egy 400 méteres gyorskorcsolya versenypályát, a hozzá tartozó lelátókat és kiszolgáló funkciókat, 4 db 60x30 méteres gyakorló jégpályát, összességében 150 szobás sportszállást és egy kétmedencés uszodát foglal magában. Ugyancsak Ajánlattevő feladata a következőkben részletezett új elemek integrálása a létesítmény tervébe (mintegy 10 000 m2-nyyi mélygarázs, illetve mintegy min. 2 500 m2-nyi térszint alatti kapcsolat a Puskás-stadionnal).

A MOKSZ a - fejlesztésre kormányzati szerződésben kijelölt - sportszakmai szakértő szerepét tölti be. Ebben a minőségében számos változtatást javasolt az eredeti - tervpályázathoz készített - tervezési programhoz képest, melyeket a jelenlegi (jogerős építési engedéllyel rendelkező) tervdokumentáció már tartalmaz. Így az eredeti tervezési programot most nem adjuk ki a tervezéshez, mivel annak minden (jelen ajánlat tárgyának megítéléséhez szükséges) szükséges eleme - az azóta szükségesnek ítélt sportszakmai és üzemeltetési, fenntarthatósági szempontú módosításokkal együtt - a jogerős engedéllyel bíró tervdokumentáció része. A tervezéshez szükséges és rendelkezésére álló (ajánlattételhez nem kiadott) dokumentációt Megrendelő a tervezési szerződés hatálybalépésével egyidejűleg biztosítja. A szükséges, de Megrendelő oldalán rendelkezésre nem álló adatok és dokumentumok beszerzése a tervező feladata.

Időközben az istvánmezei Budapesti Olimpiai Központ egyéb létesítményeinek (Puskás Aréna; BOK csarnokok; Puskás körüli környezetrendezés) fejlesztése kapcsán felmerült a jelenlegi tervek módosításának igénye, ami miatt a Nemzeti Korcsolyázó Központ előkészítésének műszaki tartalma a jogerős építési engedélyezési tervek módosításával a következőképpen alakul (a benyújtandó tervdokumentáció pontosabb tartalmi és formai követelményei a közbeszerzési dokumentumok feladatmeghatározás 2. számú mellékletben találhatóak)

1. Jégpályák, uszoda, szálláshely, iroda, fitnesz, kerékpáros létesítmény, kiszolgálás a jogerős építési engedélyezési tervnek megfelelő tervezési program szerint (a fent említett programmódosítási igényből következően szükséges átalakításokkal)

o Tervezési feladat a jelenleg 8 000 fős lelátó létszámcsökkentés max. 5 000 fősre, ezzel együtt a sport- és csatlakozó szolgáltatási funkció bővítése. Például vizsgálandó egy sportegészségügyi részleg kialakításának lehetősége.

2. Új tervezési elem a Mélygarázs kialakítása a tervezett épületkontúron belül (min 200 db, ideálisan 250 db parkolóhely számára; az eredeti programban meghatározott létesítményfunkciók megtartása mellett; esetleg azok megoldásainak módosításával)

o A kiadott létesítménytervek szerinti nettó mintegy 70 000 m2-hez képest az alapterület növekmény kb. 10 000 m2

3. Új tervezési elem a Térszint alatti összeköttetés kialakítása a Puskás Aréna létesítményével

4. Környezetrendezés módosítása szükség szerint (közlekedés, létesítmény változásai miatt)

5. Nem szükséges BREEAM minősítés megszerzése az épülethez

6. Az építési, hatósági engedély(ek) megszerzése a tervező alapfeladataiba tartozik. A hatósági díjak és költségek a megrendelőt terhelik, ide nem értve a Tervező hibájára visszavezethető újabb engedélyeztetést.

További információk a II.2.4) pontban.

A beszerzés teljes értéke: 2 774 750 000 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-07-06 📅
Közzététel dátuma: 2022-07-11 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 131-374011
Hirdetményre hivatkozik: 2022/S 075-202554
HL-S szám: 131
További információk

“1. A II.2.7.) pontban és jelen pontban foglalt határidők naptári napokban értendőek. A teljesítési határidők a II.2.7) pontban foglaltaktól eltérően az...”

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
“További információk a II.2.4) pontban.”

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2022-06-30 📅
Név: BORD Építész Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 13739689242
Postacím: Felső Erdősor 3. III/22.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1068
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 202838182 📞
E-mail: admin@bordstudio.hu 📧
Ország: Budapest 🏙️
A beszerzés teljes értéke: 2 774 750 000 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 2

Hivatkozás
További információk

“A közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlaton túl a közvetkező gazdasági szereplő tett ajánlatot:”

“GALL és TÁRSAI Építésziroda Korlátolt Felelősségű Társaság (1071 Budapest, Damjanich Utca 23.) Adószám: 12709885242”

Többet mutasson (1)

“A nyertes ajánlattevő adószáma: 13739689242”

Forrás: OJS 2022/S 131-374011 (2022-07-06)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-12-27)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 2 774 750 000 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-12-27 📅
Közzététel dátuma: 2022-12-30 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 252-733716
Hirdetményre hivatkozik: 2022/S 131-374011
HL-S szám: 252

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Módosított építési engedélyezési, kiviteli tervek
Forrás: OJS 2022/S 252-733716 (2022-12-27)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2023-05-15)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 2 774 750 000 HUF 💰

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ajánlatkérő neve: Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postacím: Margitsziget hrsz 23800/6. Holdudvar. ép.
Postai irányítószám: 1007
Kapcsolat
Internetcím: http://www.nsu.hu 🌏
E-mail: ekr@nsu.hu 📧
Telefon: +36 303871604 📞

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-05-15 📅
Közzététel dátuma: 2023-05-19 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 096-301548
HL-S szám: 96
További információk

“A szerződésmódosítás aláírásnak időpontja: 2023. április 25. VII.2.2) pont folytatása: A fenti feltétel teljesüléséről Megrendelő levélben értesíti a...”

További információk

A szerződésmódosítás aláírásnak időpontja: 2023. április 25.

VII.2.2) pont folytatása:

A fenti feltétel teljesüléséről Megrendelő levélben értesíti a Tervezőt, mely levél kézhezvételét követő első munkanap tekinthető a szerződés hatálybalépési dátumának. Amennyiben a tervezési szerződés nem lép hatályba a szerződéskötést követő 6 hónapon belül, a Szerződés megszűnik. A szerződés megszűnik abban az esetben is, ha Megrendelő a szerződéskötést követő 6 hónapon belül akként dönt, hogy a szerződés hatálybalépéséhez szükséges forrás nem kerül biztosításra, és erről Tervezőt értesíti. Ezen esetekben a Tervező a Megrendelővel szemben a fenti okból semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt.

A fenti hatályba léptető feltétel a mai napig nem teljesült.

A központi költségvetési szervek földgáz-beszerzésével összefüggő további kötelezettségvállalásairól szóló 1438/2022. (IX. 9.) Korm. határozat alapján az állami intézmények összes gázenergia felhasználásának a 2021-es bázisévhez viszonyított 75%-át terhelhetik a 2023. évre vonatkozóan előzetes kötelezettségvállalással a 2022. október 1-jével induló gázév kapcsán.

A fentiek miatt a Nemzeti Sportügynökség NZrt. (korábban: Nemzeti Sportközpontok) minden üzemeltetésében/vagyonkezelésében álló teljes épületállomány vonatkozásában az energiaárak drasztikus emelkedése miatt egy átfogó energetikai korszerűsítési és az energia felhasználás csökkentésére irányuló energiaracionalizálási tanulmányt készít elő.

A tervezett Nemzeti Korcsolyázó Központ épülete szervesen beépül a mostani Budapesti Olimpiai Központ Istvánmezei úti épületegyüttesébe ezzel együtt a Nemzeti Sportügynökség Zrt. (korábban: Nemzeti Sportközpontok) portfóliójába. A jégcsarnok létesítmények magasan a legösszetettebb gépészeti technológiát hordozzák magukban, ennek megfelelően a hővisszanyerés/hulladékhő hasznosítás kiépítésének is a legjelentősebb lehetőségét tartogatják magukban.

Jelen szerződés alapját képező közbeszerzési dokumentáció épületgépészeti műszaki leírása alapján a Korcsolyázó Központ komfort és technológiai fűtési igényét részben a jelenlegi, helyi fűtési rendszerrel szükséges megoldani.

A fentiek alapján az épületbe tervezendő hűtési és fűtési technológia a teljes Nemzeti Sportügynökség NZrt. energiafogyasztásának rendszereleme, így annak már a tervezését is illeszteni szükséges az energiaracionalizálási tanulmányba.

A fenti körülményekre tekintettel Felek 2022. december 19.-én módosították (1. sz. módosítás) a Tervezési Szerződés 10.12. pontjában rögzített hatálybalépés feltételeit az alábbiak szerint:

10.12. Megrendelő a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében állami támogatásra irányuló igényt nyújtott be. A jelen szerződés hatálybalépésének feltétele a támogatás megítélése és a támogatási összeg Megrendelő számláján történő jóváírása és/vagy a szükséges fedezet Megrendelő által történő megelőlegezése és/vagy saját forrásból történő biztosítása, valamint a tervezési programnak az elkészítendő energiaracionalizálási tanulmányban szereplő megállapításaival való összehangolását követően annak Megrendelő általi jóváhagyása és minderről Tervező Megrendelő által történő értesítése. A fenti feltételek teljesüléséről Megrendelő levélben értesíti a Tervezőt, mely levél kézhezvételét követő első munkanap tekinthető a szerződés hatálybalépési dátumának. Amennyiben a tervezési szerződés nem lép hatályba a szerződéskötést követő 10 hónapon belül, a Szerződés megszűnik. A szerződés megszűnik abban az esetben is, ha Megrendelő a szerződéskötést követő 10 hónapon belül akként dönt, hogy a szerződés hatálybalépéséhez szükséges forrás nem kerül biztosításra, és erről Tervezőt értesíti. Ezen esetekben a Tervező a Megrendelővel szemben a fenti okból semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt.

Jelen tervezési szerződés 1. sz. módosításában szereplő tanulmány elkészítésénél figyelembe kell venni az 1. sz. szerződésmódosítás aláírását követően 2023. évben megjelent, az egyes intézmények földgázbeszerzéseivel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról szóló 12/2023. (I. 20.) Korm. rendeletben és az intézmények villamosenergia-beszerzéseivel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról szóló 41/2023. (II. 20.) Korm. rendeletben foglaltakat is.

Ugyan a 1438/2022. (IX. 9.) Korm. határozat alapján az energiafelhasználás drasztikus csökkentése továbbra is elvárás, de a fenti Korm. rendeletek lehetőséget nyújtottak az egységárak fixálására, így a készülő tanulmány további átdolgozása vált szükségessé az 1. sz. szerződésmódosítás aláírását követően ahhoz, hogy a legoptimálisabb energiafelhasználást tudja megrendelő elérni a kötelező megtakarítások mellett.

A fentiek alapján a tervezési szerződés 1. sz. módosításában szereplő tanulmány elkészítésének időigénye 2 hónappal tolódik tekintettel arra, hogy egyrészről a 2023 januárjában és februárjában megjelenő rendeletek miatt ezen két hónappal érintett teljesítés időtartama csak részben vehető figyelembe a tanulmány időszükséglete vonatkozásában, másrészről összetettebb jogszabályi környezetnek szükséges megfelelnie az elkészítendő tanulmánynak, melynek így az időszükséglete is hosszabb az eredetileg kalkuláltakhoz képest.

A tanulmány kidolgozása jelenleg is folyamatban van, mely várhatóan 2023 II. negyedévének közepén készülhet el. A fentiek alapján és tekintettel arra, hogy a tervezési szerződés hatályba lépését követően előfordulhat olyan műszaki módosítási igény, mely a tervezési határidőket jelentősen befolyásolja, indokoltabb a szerződés hatályba léptetésére irányuló határidő ismételt módosítása.

Figyelembe véve a tanulmány elkészítésének és további átdolgozásának véghatáridejét és az az alapján esetlegesen felmerülő Megrendelő döntések időigényét, Felek a tárgyi tervezési szerződés hatályba léptetését közös megegyezéssel további 2 hónappal kívánják meghosszabbítani.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint:

A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:

Folyt. köv.: VI.4) pontban

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 27750409241
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Pálffy Katalin
A vevő profiljának címe: http://www.nsu.hu 🌏

Hivatkozás
További információk

“A szerződésmódosítás aláírásnak időpontja: 2023. április 25.”

“VII.2.2) pont folytatása:”

Többet mutasson (17)

“A fenti feltétel teljesüléséről Megrendelő levélben értesíti a Tervezőt, mely levél kézhezvételét követő első munkanap tekinthető a szerződés hatálybalépési...”

“A fenti hatályba léptető feltétel a mai napig nem teljesült.”

“A központi költségvetési szervek földgáz-beszerzésével összefüggő további kötelezettségvállalásairól szóló 1438/2022. (IX. 9.) Korm. határozat alapján az...”

“A fentiek miatt a Nemzeti Sportügynökség NZrt. (korábban: Nemzeti Sportközpontok) minden üzemeltetésében/vagyonkezelésében álló teljes épületállomány...”

“A tervezett Nemzeti Korcsolyázó Központ épülete szervesen beépül a mostani Budapesti Olimpiai Központ Istvánmezei úti épületegyüttesébe ezzel együtt a...”

“Jelen szerződés alapját képező közbeszerzési dokumentáció épületgépészeti műszaki leírása alapján a Korcsolyázó Központ komfort és technológiai fűtési...”

“A fentiek alapján az épületbe tervezendő hűtési és fűtési technológia a teljes Nemzeti Sportügynökség NZrt. energiafogyasztásának rendszereleme, így annak...”

“A fenti körülményekre tekintettel Felek 2022. december 19.-én módosították (1. sz. módosítás) a Tervezési Szerződés 10.12. pontjában rögzített hatálybalépés...”

“10.12. Megrendelő a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében állami támogatásra irányuló igényt nyújtott be. A jelen szerződés...”

“Jelen tervezési szerződés 1. sz. módosításában szereplő tanulmány elkészítésénél figyelembe kell venni az 1. sz. szerződésmódosítás aláírását követően 2023....”

“Ugyan a 1438/2022. (IX. 9.) Korm. határozat alapján az energiafelhasználás drasztikus csökkentése továbbra is elvárás, de a fenti Korm. rendeletek...”

“A fentiek alapján a tervezési szerződés 1. sz. módosításában szereplő tanulmány elkészítésének időigénye 2 hónappal tolódik tekintettel arra, hogy...”

“A tanulmány kidolgozása jelenleg is folyamatban van, mely várhatóan 2023 II. negyedévének közepén készülhet el. A fentiek alapján és tekintettel arra, hogy...”

“Figyelembe véve a tanulmány elkészítésének és további átdolgozásának véghatáridejét és az az alapján esetlegesen felmerülő Megrendelő döntések időigényét,...”

“A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint:”

“A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása...”

“Folyt. köv.: VI.4) pontban”

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:
“VI.3) pont folyatása:”

“c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:”

Többet mutasson (8)

“ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;”

“cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;”

“cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca)...”

“A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.”

“Oroszország és Ukrajna között 2022. február 24-től fennálló háborús helyzet, illetve az arra válaszul bevezetett nemzetközi szankciók hatására az...”

“A hatálybaléptető feltétel teljesülése a szer. hatályosságának előfeltétele, melynek megtörténtét követően a Felekre nézve érvénybe lépnek a szer-es...”

“A szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás tervpályázati eljárást követő hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás volt. Ezen...”

“A módosítás a Felek jogait és kötelezettségeit, a szerződéses ellenértéket valamint a szer. egyéb feltételeit a módosítás nem érinti, továbbá a módosítás a...”

Forrás: OJS 2023/S 096-301548 (2023-05-15)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2023-07-14)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 2 774 750 000 HUF 💰

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ajánlatkérő neve: Építési és Közlekedési Minisztérium
Postacím: Alkotmány Utca 5
Postai irányítószám: 1054

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-07-14 📅
Közzététel dátuma: 2023-07-19 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 137-438755
HL-S szám: 137
További információk

“Szerződésmódosítás aláírásának időpontja: 2023. 06. 26.”

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
“A Kbt. 98. § (3) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás feltételei: lásd az eljárást megindító felhívásban.”

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 15847397241
Forrás: OJS 2023/S 137-438755 (2023-07-14)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások (20 új beszerzések)

Mérnöki szolgáltatások (12)

Mérnöki tervezési szolgáltatások (10)