MTA Székház és Könyvtár épület felújítás I. ütem

A beszerzés leírása

A teljes „MTA Székház és könyvtár egységes kialakítása, ill. felújítása I. ütem” , ami műemlék épület felújításának generálkivitelezése, az alábbi munkálatokat foglalja magába:
- a 3. emeleti szinten a meglevő Képtár komplex felújítása, új gépészeti és raktárterületek kialakítása, új képtárszárny létesítése a jelenlegi közlekedési rendszer (szervízlépcsők, liftek) megtartásával és új közönségforgalmi vizesblokk kialakítása - 2213,14 m2
- tetőszerkezet és tetőfedés felújítása, cseréje, megerősítése - 2175 m2
- a hiányzó homlokzati kandeláberek, oroszlánfejes párkány-medalionok, illetve a Rizalit épületre a szfinx-szobrok visszahelyezése - 176 db
- Díszterem teljes felújítása, festőrestaurátori munkák nélkül - 448 m2
- vízköd tartály kialakítása, illetve egyes gépészeti és elektromos helyiségek felújítása, átalakítása a -1 pinceszinten : - 84 m2
- az udvar felújítása, itt személygépkocsi parkolók és kerékpár tárolók elhelyezése - 400 m2
- villámvédelmi rendszer cseréje - 756 fm
- a Székház I/A és I/B ütemben munkával érintett külső nyílászárók felújítása, szükséges esetben cseréje - 9 db
Vállalkozó(k) feladata KÖZTI Zrt. által elkészített, ütemekre bontott kiviteli tervek alapján a felújítás I./a. és I./b. ütem kivitelezési munkáinak teljeskörű elvégzése.
A generálkivitelezés magába foglalja az építészeti, tartószerkezeti, épületgépészeti, erősáramú szerelési, gyengeáramú szerelési munkák összességét.
Magyar Tudományos Akadémia Székháza
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. 1051 Budapest, Arany János utca 1,
hrsz. 24569
kivett irodaház és könyvtár, udvar - épület alapterülete összesen 19 345,86 m2 nettó, és egyben hasznos alapterület,
műemlék
műemléki környezet
tulajdonos: 1/1 Magyar Tudományos Akadémia, 1051 Budapest, Nádor u. 7.
ingyenes használat joga: 70 m2 nagyságú területre az okiratban foglalt tartalommal, jogosult: Budapesti Elektromos Művek, 1132 Budapest, Váci út 72-74.
vezetéki jog: 2 m2 területre, jogosult: ELMÜ Hálózati Kft. 1132 Budapest, Váci út.
Hasznosítással kapcsolatos műemlékvédelmi kötöttségek
Az ingatlan nyilvántartási alapadatok:
Székház épülete
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma: 595, M 15440
MJT - világörökség területe (15001)
MK - műemlék ingatlan műemléki környezete
NYRL - Nyilvántartott régészeti lelőhely
IPV - védetté nyilvánított kulturális javak: ”Elnöki lakosztály, Kisfaludy-, Arany-szobák és a könyvtár berendezései”
2025. január 1-től 2025. december 31. napjáig a Székházban munkavégzés nem folyhat, Vállalkozó köteles a munkaterületről ezen időszakra teljeskörűen levonulni. A Széchenyi téren kialakított felvonulási területet ki kell üríteni és rendeltetésszerű állapotba kell hozni.
A felújítás az épület normál üzeme mellett zajlik oly módon, hogy az átadott munkaterületen nem folyik munkavégzés az MTA részéről, de a Székház és könyvtár egyéb szintjein és helyiségeiben igen.

Minőségi kritérium (név)

3. Az M2)1 alkalmassági követelmény kapcsán bemutatott szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges mértéken felüli további szakmai tapasztalata műemlék épületek felújítása kapcsán(hónap)

További információk

1. Az eljárás elnevezése (karakterkorlát miatt nem szerepel a II.1.1 és II.2.1 pontokban): Az MTA Székház és Könyvtár felújítás I. ütemének szakaszos kivitelezése
2. Minden szempont szerint a kiosztható pontok száma: 0-10. Az 1. szempont (nettó ajánlati ár) tekintetében az értékelés módszere fordított arányosítás, a 2. szempont esetében pontkiosztás (sávos értékelés), a 3.-5. szempontok esetén arányosítás.
3. Ajánlatkérő a Kbt. 77.§ (1) bekezdés alapján az alábbi értékben határozza meg azt a legkedvezőbb feltételt, melynél magasabb megajánlás esetén sem ad több pontot:
2. értékelési szempont: 510 nap
3. értékelési szempont: 60 hónap
4. értékelési szempont: 60 hónap
5. értékelési szempont: 60 hónap
4. Ajánlatkérő a Kbt. 77.§ (1) bekezdés alapján az alábbi értékben határozza meg azt a legkedvezőtlenebb feltételt, melynél ajánlatkérő számára kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelenné válik:
2. értékelési szempont: 1 461 nap
3. értékelési szempont: 0 hónap
4. értékelési szempont: 0 hónap
5. értékelési szempont: 0 hónap
5. A II.2.7.) pontban szereplő határidő, illetve a II.2.5) pont szerinti 2. értékelésben szereplő határidő a munkaterület átadásától számítandó. A II.2.7) pontban jelzett 48 hónapos időszak magába foglalja a 2025. 01.01.- 2025.12.31. közötti kivitelezési szünet időszakát is.

A beszerzés leírása

Az ingatlan nyilvántartási alapadatok:
Székház épülete
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma: 595, M 15440
MJT - világörökség területe (15001)
MK - műemlék ingatlan műemléki környezete
NYRL - Nyilvántartott régészeti lelőhely
IPV - védetté nyilvánított kulturális javak: ”Elnöki lakosztály, Kisfaludy-, Arany-szobák és a könyvtár berendezései”
Vállalkozó(k) feladata KÖZTI Zrt. által elkészített, ütemekre bontott kiviteli tervek alapján a felújítás I./c. ütem kivitelezési munkáinak teljeskörű elvégzése.
A teljes „MTA Székház és könyvtár nyílászáró felújítása I. ütem” az alábbi munkálatokat foglalja magába:
- A Székház I./c. ütemben munkával érintett külső nyílászáróinak felújítása, restaurálása, szükséges esetben legfeljebb a mennyiség 1/3 részének cseréje - 222 db
2025. január 1-től 2025. december 31. napjáig a Székházban munkavégzés nem folyhat, Vállalkozó köteles a munkaterületről ezen időszakra teljeskörűen levonulni. A Széchenyi téren kialakított felvonulási területet ki kell üríteni és rendeltetésszerű állapotba kell hozni.
A felújítás az épület normál üzeme mellett zajlik oly módon, hogy az átadott munkaterületen nem folyik munkavégzés, de a Székház és könyvtár egyéb szintjein és helyiségeiben igen.

Minőségi kritérium (név)

2. Az M2)1 alkalmassági követelmény kapcsán bemutatott szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges mértéken felüli további szakmai tapasztalata műemlék épületek felújítása kapcsán (hónap)

További információk

1. Az eljárás elnevezése (karakterkorlát miatt nem szerepel a II.1.1 és II.2.1 pontokban): Az MTA Székház és Könyvtár felújítás I. ütemének szakaszos kivitelezése
2. Minden szempont szerint a kiosztható pontok száma: 0-10. Az 1. szempont (nettó ajánlati ár) tekintetében az értékelés módszere fordított arányosítás, a 2.-4. szempontok esetén arányosítás.
3. Ajánlatkérő a Kbt. 77.§ (1) bekezdés alapján az alábbi értékben határozza meg azt a legkedvezőbb feltételt, melynél magasabb megajánlás esetén sem ad több pontot:
2. értékelési szempont: 60 hónap
3. értékelési szempont: 60 hónap
4. értékelési szempont: 5 fő
4. Ajánlatkérő a Kbt. 77.§ (1) bekezdés alapján az alábbi értékben határozza meg azt a legkedvezőtlenebb feltételt, melynél ajánlatkérő számára kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelenné válik:
2. értékelési szempont: 0 hónap
3. értékelési szempont: 0 hónap
4. értékelési szempont: 0 fő
5. A II.2.7.) pontban szereplő határidő, illetve a II.2.5) pont szerinti 2. értékelésben szereplő határidő a munkaterület átadásától számítandó. A II.2.7) pontban jelzett 48 hónapos időszak magába foglalja a 2025. 01.01.-2025.12.31. közötti kivitelezési szünet időszakát is.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, aki részéről a kizáró okok az eljárás során következnek be.
A megkövetelt igazolási mód:
Előzetes igazolás: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1)-(5) bekezdésének megfelelően az ajánlattevőnek az ajánlata benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) Kr. 4.-6. §-aiban foglaltaknak megfelelő kitöltésével és benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az ajánlathoz csatolandó a Kr. II. fejezete szerint az EEKD, mely igazolja, hogy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá, mely dokumentumot a kapacitást biztosító szervezet nevében is az ajánlattevő nyújt be.
Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő tekintetében az ajánlatban csatolandó az EEKD, mely dokumentumot a közös ajánlattevők nevében is az erre meghatalmazott ajánlattevő nyújt be.
A Kbt. 57. § (1) bek. b) pontja alapján az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni.
Ajánlattevőnek az ajánlatban - elektronikus űrlapon - nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt (nemleges nyilatkozat is csatolandó). Amennyiben igen, úgy a Kr. 13. §-a alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybe vételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (Kbt. 67. § (4) bek.). A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr. 1. § (7)].
AK. felhívja a figyelmet a Kr. 7. §-ban foglaltakra.
Kizáró okok igazolása:
Az értékelési szempontok alapján legkedvezőbb ajánlatot tevő Ajánlattevőnek (Közös ajánlattevőknek), adott esetben további ajánlattevőknek, az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, az Ajánlatkérő erről szóló felhívását követően a Kr. 8. §, 10. §, 12. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok. Ajánlattevőknek lehetőségük van az igazolások ajánlattal történő benyújtására is.
AK felhívja a fegyelmet a Kr. 1.§ (8) bekezdésre, valamint a 14. és 16. §-ban foglaltakra.
A kizáró okok tekintetében a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő a kizáró okok igazolása kpcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdés előírására.
SZ/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában , vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
igazolási mód:
Előzetes ig: Ajánlattevőnek az EEKD „IV. Rész” „α: szakaszának kitöltésével kell egyszerűen nyilatkoznia arról, hogy az AK által előírt szakmai tevékenység végzése vonatkozó követelménynek megfelel. (Részletes adatok megadását az AK nem írja elő.).
Igazolási mód: A Kr. 26. § (2) bek-ben foglaltak alapján magyarországi letelepedésű ajánlattevő esetén ajánlatkérő ellenőrzi a névjegyzékben szereplés tényét, nem magyarország letelepedésű ajánlattevők esetén a letelepedés szerinti országban kiállított engedély/igazolás egyszerű másolatát.
Ajánlatkérő az igazolás kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11) és (11a) bekezdéseiben rögzített lehetőségekre. Ajánlatkérő az SZ1 alkalmassági követelményhez kapcsolódó építőipari projekt szervezési, irányítási tevékenységet olyan kritikus tevékenységnek minősíti, hogy a Kbt. 65.§ (10) bekezdés alapján nem teszi lehetővé, hogy ajánlattevő helyett ezt másik gazdasági szereplő (alvállalkozó) végezze, így az alkalmasság igazolása terén sem vonható be a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti szervezet.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek), továbbá a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek előzetesen az ajánlatban benyújtandó EEKD „IV. Rész” „α: szakaszának kitöltésével kell egyszerűen nyilatkoznia arról, hogy az előírt gazdasági, pénzügyi alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel. (Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés)
Az értékelési szempont alapján legkedvezőbb ajánlatot tevő Ajánlattevőnek (Közös ajánlattevőknek), adott esetben további ajánlattevőnek, a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, az Ajánlatkérő erről szóló felhívását követően az alábbi módon kell igazolnia, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére (Ajánlattvőknek lehetőségük van az igazolások ajánlattal együtt történő benyújtására is):
G/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont, valamint a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19.§ (3) és (5) bekezdéseire.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek - az alkalmassági követelmények között kiemelt szakember kivételével - az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

G/1. Alkalmas ajánlattevő a teljesítésre, amennyiben az előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan
1. rész esetében
- a teljes nettó árbevétele összesen és együttesen eléri a nettó 6 700 millió Ft-ot,
- a közbeszerzés tárgyából (műemléki épületben végzett (beleértve a felújítást is) generál kivitelezési tevékenység) származó árbevétele összesen és együttesen elérte a nettó 3 000 millió Ft-ot.
2. rész esetében
- a teljes nettó árbevétele összesen és együttesen eléri a nettó 1 300 millió Ft-ot,
- a közbeszerzés tárgyából (műemléki épületben elvégzett nyílászáró felújítási és/vagy cserélési és/vagy beépítési tevékenység) származó árbevétele összesen és együttesen elérte a nettó 800 millió Ft-ot.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek), továbbá a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek előzetesen az ajánlatban benyújtandó EEKD „IV. Rész” „α: szakaszának kitöltésével kell egyszerűen nyilatkoznia arról, hogy az előírt műszaki, szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel. (Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés)
Az értékelési szempont alapján legkedvezőbb ajánlatot tevő Ajánlattevőnek (Közös ajánlattevőknek), adott esetben további ajánlattevőnek, a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, az Ajánlatkérő erről szóló felhívását követően az alábbi módon kell igazolnia, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére (Ajánlattvőknek lehetőségük van az igazolások ajánlattal együtt történő benyújtására is):
M/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont, valamint a Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben (96 hónapban) a közbeszerzés tárgyában (1. rész: műemléki épületben végzett (beleértve a felújítást is) generál kivitelezési tevékenység, 2. rész: műemlék épületek nyílászáróinak felújításaés/vagy cseréje és/vagy beépítése) végzett legjelentősebb teljesítéseinek ismertetése.
A Kr. 22.§ (3) bekezdés szerinti igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a szerződést kötő másik fél neve és címe,
- a kontaktszemély megnevezése, elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail),
- a korábbi teljesítések tárgya, mennyisége (olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági szempontnak való megfelelés),
- teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja),
- teljesítés helye,
- műemlék épület törzsszáma vagy egyéb, a műemlék jelleg egyértelmű beazonosítását igazoló adat,
- saját teljesítés aránya (amennyiben a teljesítés másik gazdasági szereplővel közösen történt),
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
A Kr. 21.§ (2a) b) pontja alapján ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított nyolc évben befejezett, de legfeljebb tizenegy éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.
M/2. A Kbt. 65.§ (1) b) pont, a Kr. 21.§ (2) b) pontja alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek EKR űrlapon nyilatkoznia kell azoknak a szakembereknek a megnevezésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Ezen felül be kell nyújtani:
- a szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolatát;
- a szakember szakmai tapasztalatát igazoló, a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot;
- a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik arról, hogy a teljesítés során ajánlattevő rendelkezésére fog állni.
Amennyiben a megjelölt szakember az ajánlattételi határidő lejártakor rendelkezik az alkalmassági követelménynél megnevezett jogosultsággal, úgy a végzettséget igazoló dokumentum és az alkalmasságot alátámasztó önéletrajz helyett ajánlatkérő elfogadja a jogosultság meglétének igazoló dokumentum egyszerű másolatát.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek - az alkalmassági követelmények között kiemelt szakember kivételével - az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, előszerződésben vagy egyéb módon vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Kapacitást biztosító szervezet igénybe vétele esetén alkalmazandó a Kbt. 65.§ (12) bekezdés is.
Az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. Ajánlatkérő az alkalmasság igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65.§ (9) bekezdés, valamint 69.§ (11) és (11a) bekezdés előírására.

Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)

M/1. Alkalmas ajánlattevő a teljesítésre, amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző 8 évre vonatkozóan bemutat
1. rész esetében - olyan generálkivitelezési feladat ellátására vonatkozó referenciamunká(ka)t, amelyek összességében legalább 3 500 m2, műemléki épületben elvégzett generálkivitelezési feladatra vonatkoznak és a bemutatott szerződések közül legalább egy 2 000 m2, műemlék épületben elvégzett tevékenységre vonatkozott. (Generálkivitelezés alatt ajánlatkérő olyan összetett kivitelezési feladatot ért, amelynek keretében legalább az alábbi szakterületek szerinti kivitelezési feladatok ellátására került sor: építészet, tartószerkezet, épületgépészet, erősáramú szerelés, gyengeáramú szerelés.)
2. rész esetében - olyan feladat ellátására vonatkozó referenciamunká(ka)t, amelyek összességében legalább 140 db műemléki épületben elvégzett nyílászázó felújítására vonatkoztak és a bemutatott szerződések közül legalább egy legalább 80 db műemléki épületben elvégzett nyílászázó felújítását tartalmazták.
M/2. Alkalmas az ajánlattevő, ha a teljesítésbe bevon legalább
1. rész esetében
M2)1 Projekt műszaki vezetőként legalább 1fő, a 266/2013.Korm.rend. szerinti MV-É-M jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert. Ajánlatkérő a projekt műszaki vezetője által ellátandó szervezési, vezetési, döntési és kapcsolattartási feladatokat a Kbt. 65.§ (10) bekezdése alapján olyan jelentőségűnek minősíti, hogy ezek tekintetében nem engedélyezi az alvállalkozói teljesítést, így az M2)1 alkalmassági követelmény igazolására ajánlattevő nem támaszkodhat más gazdasági szereplő kapacitására.
M2)2 Legalább 1fő, a 266/2013.rend. szerinti MV-ÉG jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.
M2)3 Legalább 1fő, a 266/2013.rend. szerinti MV-ÉV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.
M2)4 Legalább 1fő, felsőfokú munkavédelmi szakmérnök végzettségű szakembert, aki munkavédelmi területen legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik
2. rész esetében
M2)1 Legalább 1fő, a 266/2013.Korm.rend. szerinti MV-É-M jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.
M2)2 Legalább 1fő, a műemléki szakértői névjegyzék szerinti műemléki faszobrász-restaurátor, farestaurátor szakirányú névjegyzéki számmal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.
M2)3 Legalább 3 fő, asztalos vagy műbútorasztalos (vagy ezekkel egyenértékű) szakképesítéssel rendelkező szakembert, akik közül mindenki rendelkezik legalább 12 hónap, fa nyílászárók felújítása és/vagy készítése terén szerzett szakmai tapasztalattal.
Ajánlatkérő az M2 alkalmassági követelmény tekintetében engedélyezi a szakemberek közötti átfedést mind a részek, mind a pozíciók tekintetében azzal, hogy a 2. rész M2)3 alkalmassági követelmény tekintetében három különböző szakembert szükséges bemutatni.

A szerződés teljesítésének feltételei

Fizetési feltételek: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). Az elszámolás egyösszegű átalányár alapján történik. Ajánlatkérő a tartalékkeret jogintézményét alkalmazza, a tartalékkeret mértéke 10%. A teljesítés során 10 részszámla (beleértve a végszámlát is) benyújtásának lehetősége biztosított. A részszámlákkal kapcsolatos részletes szabályozást a szerződés tervezet tartalmazza. A kifizetés a Kbt. 135.§ (1), (3) és (5)-(6) bekezdései, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése, alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§ rendelkezései alapján történik. Ajánlatkérő előleg igénybevételét a Kbt. 135.§ (7) bekezdése alapján biztosítja a vállalkozói díj 5%-ának értékben (de legfeljebb 250 millió Ft összegig), előleg visszafizetési biztosíték alkalmazása nélkül.
Részletesen az egyéb közbeszerzési dokumentumokban.
Teljesítés biztosítékai:
Késedelmi kötbér, Hibás teljesítési kötbér, Meghiúsulási kötbér.
Teljesítési biztosíték
Jóteljesítési biztosíték
Részletesen az egyéb közbeszerzési dokumentumokban.
Jótállás: 60 hónap, a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében foglaltak esetén további 5 év azaz összesen 10 év azzal, hogy a „Jólteljesítési Biztosítékot” a 60 hónapos „Jótállási Időszakra” kell biztosítani.

Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bek szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15-17. §- nak megfelelően történik.

1.) Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben, a Kbt-ben, a Közbeszerzési dokumentumokban és az EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő (AK) kizárólag ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel (GSZ)/ajánlattevőkkel (AT) Az ajánlatot (annak részeként nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ezen űrlap használata mellett kell benyújtani) Az EKR használatához a Korm. rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A - C) §-ai vonatkoznak. Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók az Üzemeltető (Új világ nonprofit Kft.) által az EKR oldalán állnak rendelkezésre.
2.) Ajánlattevő szakmai ajánlatként nyújtson be a kivitelezés megvalósítására vonatkozó műszaki ütemtervet és organizációs tervet. A tervekkel kapcsolatos feltételeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
3.) Az ajánlathoz csatolni kell a korábbiakban előírtakon túl (a csatolandó dokumentumok részletes listáját a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák):
- a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot (EKR űrlap kitöltésével),
- Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot (EKR űrlap kitöltésével),
- Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontjaira vonatkozó nyilatkozatot (nemleges tartalom esetén elegendő az EEKD-ban tett nyilatkozat is) - (EKR űrlap kitöltésével),
- Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot (nemleges tartalom esetén elegendő az EEKD-ban tett nyilatkozat is) - (EKR űrlap kitöltésével) és szükség esetén a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti okiratokat is. Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti okirat elkészítése tekintetében felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (12) bekezdésben foglaltakra,
- közös ajánlattevők által kötött együttműködési megállapodást (adott esetben),
- az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, ill. kapacitást nyújtó szervezet aláírási címpéldányát vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-mintáját, amennyibe ezen dokumentum megléte az érintett gazdasági szereplő esetében kötelező,
- meghatalmazást (adott esetben),
- nyilatkozatot fordításról (adott esetben),
- adott esetben nyilatkozat üzleti titokról (EKR űrlap kitöltésével), és szükség esetén a Kbt. 44. § (1) bek. szerinti indokolást,
- árazott költségvetést,
- a megajánlásokat alátámasztó dokumentumokat (közbeszerzési dokumentumokban részletezett szerint),
- az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k.cikk (1) bekezdés szerinti tilalomra vonatkozó nyilatkozatot.
4.) Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően hiánypótlást biztosít azzal, hogy ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
5.) Ajánlatkérő a IV.2.6) pont kiegészítéseként felhívja GSZ-ek figyelmét, hogy a IV.2.6.) pontban feltüntetett 2 hónap alatt 60 napot ért.
6.) Idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar fordítását is be kell nyújtani, továbbá csatolni szükséges az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a fordítás mindenben megfelel a nem magyar nyelven csatolt dokumentumnak. A fordításban elkövetett hibákért az ajánlattevő felel.
7.) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § alapján nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő részére gazdálkodó szervezet létrehozását az eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében
8.) Ajánlatkérő a minősített Ajánlattevői jegyzékéhez képest szigorúbb alkalmassági követelményeket határozott meg az SZ/1, G/1, M/1 és M/2 alkalmassági feltételek körében.
9.) Ajánlatkérő a jelen eljárás tekintetében alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
10.) Ajánlatkérő a jelen felhívás III.2.2) és VI.2) pontjában foglaltakkal kapcsolatosan tájékoztatásul közli, hogy a Kbt. 27/A. §-ban foglaltak alapján elektronikusan olyan számlák nyújthatók be, melyek megfelelnek az EN 16931-1:2017. számú európai szabványnak és az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
11.) Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidő tekintetében a magyar idő az irányadó.
12.) Az ajánlattétellel kapcsolatos felmerült minden költség Ajánlattevőt terheli.
13.) A közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
14.) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Lak Vilmos (00334)
15.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az M/2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek szerződés kötésig rendelkezniük kell az alkalmassági követelményben szereplő, érvényes jogosultsággal és ezt a teljesítés során végig fenn kell tartani. Ennek elmaradása a szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül.
16.) Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
17.) Ajánlatkérő az eljárás során alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdését.
18.) Nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell legalább az 1. rész esetén 500 000 000 Ft/káresemény összegű, a 2. rész esetén 200 000 000 Ft/káresemény összegű szakmai felelősségbiztosítási szerződéssel. A szerződéssel kapcsolatos feltételek részletezése a szerződés tervezetben. A biztosítás meglétének igazolását a szerződés megkötésekor igazolni szükséges, ennek elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül. Részletek az egyéb közbeszerzési dokumentumokban. Amennyiben a két részt egy ajánlattevő nyeri meg, úgy a két szerződéshez a biztosítási összegek összeadódnak.
19.) Ajánlatkérő szerződéskötési feltételként előírja, hogy nyertes ajánlattevő (közös ajánlattevők esetén legalább egy ajánlattevő) rendelkezzen a közbeszerzés tárgyára (1. rész: építési tevékenység, 2. rész: épület asztalos tevékenység) vonatkozóan ISO 9001:2015 (vagy ezzel egyenértékű) minőségbiztosítási rendszer üzemeltetésére vonatkozó tanúsítvánnyal vagy egyenértékű minőségbiztosítási rendszer működésére vonatkozó dokumentumokkal. Az egyenértékűség igazolása nyertes ajánlattevő feladata. Ennek elmaradása a szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül.
Folytatás a VI.4.3 pontban.

Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)

Kbt. 148. §-a szerint.
Vi.3 pont Folytatása:
20.) AK a Kbt. 41/C.§ (1) bekezdés g) pontja alapján a műszaki leíráshoz kapcsolódó dokumentumokat (tervdokumentáció) elektronikus adathordozón bocsátja gazdasági szereplők rendelkezésére. Az elektronikus adathordozó átvétele személyesen lehetséges AK. ügyfélszolgálatán (Magyar Tudományos Akadémia épülete - Székház portaszolgálat - 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.)) , előzetes regisztrációt követően, a felhívás megjelenésének napjától az ajánlattételi határidő lejártának napjáig munkanapokon 10.00-14.00 közötti időszakban (2022. december 27.-2022. december 30. közötti időszakban 11.00-13.00 között). A dokumentumokat a gazdasági szereplő képviseletére jogosult személy vagy ilyen személy által írásban meghatalmazott személy veheti át a közbeszerzési dokumentumok részét képező titoktartási nyilatkozat átadását követően. Részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumokban. A többi közbeszerzési dokumentum az eljárás EKR oldalán (hiv. szám: EKR001878792022) érhető el.
21.) AK helyszínbejárást biztosít 2022. december 21. napján 10.00 óra kezdettel. A helyszínbejárás nem konzultációs jellegű, kiegészítő tájékoztatás kérések feltételére és megválaszolására nincs lehetőség. A helyszín bejárás feltételeit az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Szöveg

M/1. Alkalmas ajánlattevő a teljesítésre, amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző 8 évre vonatkozóan bemutat
1. rész esetében - olyan generálkivitelezési feladat ellátására vonatkozó referenciamunká(ka)t, amelyek összességében legalább 3 500 m2, műemléki épületben elvégzett generálkivitelezési feladatra vonatkoznak és a bemutatott szerződések közül legalább egy 2 000 m2, műemlék épületben elvégzett tevékenységre vonatkozott. (Generálkivitelezés alatt ajánlatkérő olyan összetett kivitelezési feladatot ért, amelynek keretében legalább az alábbi szakterületek szerinti kivitelezési feladatok ellátására került sor: építészet, tartószerkezet, épületgépészet, erősáramú szerelés, gyengeáramú szerelés.)
2. rész esetében - olyan feladat ellátására vonatkozó referenciamunká(ka)t, amelyek összességében legalább 140 db műemléki épületben elvégzett nyílászázó felújítására vonatkoztak és a bemutatott szerződések közül legalább egy legalább 80 db műemléki épületben elvégzett nyílászázó felújítását tartalmazták.
M/2. Alkalmas az ajánlattevő, ha a teljesítésbe bevon legalább
1. rész esetében
M2)1 Projekt műszaki vezetőként legalább 1fő, a 266/2013.Korm.rend. szerinti MV-É-M jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert. Ajánlatkérő a projekt műszaki vezetője által ellátandó szervezési, vezetési, döntési és kapcsolattartási feladatokat a Kbt. 65.§ (10) bekezdése alapján olyan jelentőségűnek minősíti, hogy ezek tekintetében nem engedélyezi az alvállalkozói teljesítést, így az M2)1 alkalmassági követelmény igazolására ajánlattevő nem támaszkodhat más gazdasági szereplő kapacitására.
M2)2 Legalább 1fő, a 266/2013.rend. szerinti MV-ÉG jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.
M2)3 Legalább 1fő, a 266/2013.rend. szerinti MV-ÉV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.
M2)4 Legalább 1fő, felsőfokú munkavédelmi szakmérnök végzettségű szakembert, aki munkavédelmi területen legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik
2. rész esetében
M2)1 Legalább 1fő, a 266/2013.Korm.rend. szerinti MV-É-M jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.
M2)2 Legalább 1fő, a műemléki szakértői névjegyzék szerinti műemléki faszobrász-restaurátor, farestaurátor szakirányú névjegyzéki számmal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.
M2)3 Legalább 3 fő, asztalos vagy műbútorasztalos (vagy ezekkel egyenértékű) szakképesítéssel rendelkező szakembert, akik közül mindenki rendelkezik legalább 12 hónap, fa nyílászárók felújítása és/vagy készítése terén szerzett szakmai tapasztalattal.
Ajánlatkérő az M2 alkalmassági követelmény tekintetében engedélyezi a szakemberek közötti átfedést mind a részek, mind a pozíciók tekintetében azzal, hogy a 2. rész M2)3 alkalmassági követelmény tekintetében három különböző szakembert szükséges bemutatni.

Szöveg

M/1. Alkalmas ajánlattevő a teljesítésre, amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző 8 évre vonatkozóan bemutat
1. rész esetében - olyan generálkivitelezési feladat ellátására vonatkozó referenciamunká(ka)t, amelyek összességében legalább 3 500 m2, műemléki épületben elvégzett generálkivitelezési feladatra vonatkoznak és a bemutatott szerződések közül legalább egy 2 000 m2, műemlék épületben elvégzett tevékenységre vonatkozott. (Generálkivitelezés alatt ajánlatkérő olyan összetett kivitelezési feladatot ért, amelynek keretében legalább az alábbi szakterületek szerinti kivitelezési feladatok ellátására került sor: építészet, tartószerkezet, épületgépészet, erősáramú szerelés, gyengeáramú szerelés.)
2. rész esetében - olyan feladat ellátására vonatkozó referenciamunká(ka)t, amelyek összességében legalább 140 db, műemléki épületben elvégzett nyílászáró felújítására vonatkoztak és a bemutatott szerződések közül legalább egy legalább 80 db, műemléki épületben elvégzett nyílászáró felújítását tartalmazták.
M/2. Alkalmas az ajánlattevő, ha a teljesítésbe bevon legalább
1. rész esetében
M2)1 Projekt műszaki vezetőként legalább 1fő, a 266/2013.Korm.rend. szerinti MV-É-M jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert. Ajánlatkérő a projekt műszaki vezetője által ellátandó szervezési, vezetési, döntési és kapcsolattartási feladatokat a Kbt. 65.§ (10) bekezdése alapján olyan jelentőségűnek minősíti, hogy ezek tekintetében nem engedélyezi az alvállalkozói teljesítést, így az M2)1 alkalmassági követelmény igazolására ajánlattevő nem támaszkodhat más gazdasági szereplő kapacitására.
M2)2 Legalább 1fő, a 266/2013.rend. szerinti MV-ÉG jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.
M2)3 Legalább 1fő, a 266/2013.rend. szerinti MV-ÉV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.
M2)4 Legalább 1fő, felsőfokú munkavédelmi szakmérnök végzettségű szakembert, aki munkavédelmi területen legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik
2. rész esetében
M2)1 Legalább 1fő, a 266/2013.Korm.rend. szerinti MV-É-M jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.
M2)2 Legalább 1fő, a műemléki szakértői névjegyzék szerinti műemléki faszobrász-restaurátor, farestaurátor szakirányú névjegyzéki számmal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.
M2)3 Legalább 3 fő, asztalos vagy műbútorasztalos (vagy ezekkel egyenértékű) szakképesítéssel rendelkező szakembert, akik közül mindenki rendelkezik legalább 12 hónap, fa nyílászárók felújítása és/vagy készítése terén szerzett szakmai tapasztalattal.
Ajánlatkérő az M2 alkalmassági követelmény tekintetében engedélyezi a szakemberek közötti átfedést mind a részek, mind a pozíciók tekintetében azzal, hogy a 2. rész M2)3 alkalmassági követelmény tekintetében három különböző szakembert szükséges bemutatni.

Ajánlatkérő a módosítással együtt egyéb közbeszerzési dokumentumokban (műszaki leírás, szerződés tervezet, költségvetés) is kisebb mértékű pontosításokat hajt végre.
Ajánlatkérő a módosítással kapcsolatban új elektronikus adathordozót nem bocsát rendelkezésre, minden módosított dokumentum az EKR-benn elérhető.

További információk

1. Az eljárás elnevezése (karakterkorlát miatt nem szerepel a II.1.1 és II.2.1 pontokban): Az MTA Székház és Könyvtár felújítás I. ütemének szakaszos kivitelezése.

A beszerzés leírása

Az ingatlan nyilvántartási alapadatok:
Székház épülete
M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma: 595, M 15440
MJT - világörökség területe (15001)
MK - műemlék ingatlan műemléki környezete
NYRL - Nyilvántartott régészeti lelőhely
IPV - védetté nyilvánított kulturális javak: ”Elnöki lakosztály, Kisfaludy-, Arany-szobák és a könyvtár berendezései”
Vállalkozó(k) feladata KÖZTI Zrt. által elkészített, ütemekre bontott kiviteli tervek alapján a felújítás I./c. ütem kivitelezési munkáinak teljeskörű elvégzése.
A teljes „MTA Székház és könyvtár nyílászáró felújítása I. ütem” az alábbi munkálatokat foglalja magába:
- A Székház I./c. ütemben munkával érintett külső nyílászáróinak felújítása, restaurálása, szükséges esetben legfeljebb a mennyiség 1/3 részének cseréje - 212 db
2025. január 1-től 2025. december 31. napjáig a Székházban munkavégzés nem folyhat, Vállalkozó köteles a munkaterületről ezen időszakra teljeskörűen levonulni. A Széchenyi téren kialakított felvonulási területet ki kell üríteni és rendeltetésszerű állapotba kell hozni.
A felújítás az épület normál üzeme mellett zajlik oly módon, hogy az átadott munkaterületen nem folyik munkavégzés, de a Székház és könyvtár egyéb szintjein és helyiségeiben igen.

A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása

Munkavédelmi koordinációs munkák
Általános költségek
Bontási munkák
Építészeti munkák
Belsőépítészeti munkák
Tartószerkezeti munkák
Épületgépészeti munkák
Épületautomatikai munkák
Erősáramú elektromos munkák
Gyengeáramú elektromos munkák
Audiovizuális munkák
Oltórendszer munkái

A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása

Restaurátori szakfelügyelet
Organizáció, felvonulás feladatai
Előkészítő feladatok elvégzése
Egyéb költségtérítéses feladatok
Örökségvédelmi szakfelügyelet
Építészeti bontások munkálatai
Elektromos bontások munkálatai
Homlokzati nyílászárók, függönyfalak kivitelezése
Lakatos szerkezetek kivitelezése
Állványozás
Erősáram kivitelezése

1. Ajánlattevők felsorolása:
1. rész:
1. Confector Mérnök Iroda Kft. (vezető ajánlattevő), Székhelye: 1037 Budapest Pomázi Út 11., 10491496-2-41 - BAU-VIP Generál Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (közös ajánlattevő) Székhelye: 1089 Budapest Benyovszky Móric Utca 4., 14790797-2-42.
2. LAKI Épületszobrász Zrt., Székhelye: 1151 Budapest Mogyoród Útja 12-14., 12764073-2-42
3. Stabil Konstrukt Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság , Székhelye: 7150 Bonyhád Benczúr Gyula Utca 22., 14462344-2-17
4. Fehérép Építőipari és Kereskedelmi Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhelye: 8000 Székesfehérvár Sziget utca 13., 11800756-2-07
5. FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (vezető ajánlattevő), Székhelye: 8086 Felcsút Fő utca 217., 25308673-2-07 - Vitruvius Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (közös ajánlattevő), Székhelye: 1062 Budapest Andrássy 100., 24669717-2-42 - Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (közös ajánlattevő), Székhelye: 1112 Budapest Németvölgyi Út 146., 11266101-2-44
2. rész:
1. Confector Mérnök Iroda Kft. (vezető ajánlattevő), Székhelye: 1037 Budapest Pomázi Út 11., 10491496-2-41 - BAU-VIP Generál Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (közös ajánlattevő) Székhelye: 1089 Budapest Benyovszky Móric Utca 4., 14790797-2-42.
2. LAKI Épületszobrász Zrt., Székhelye: 1151 Budapest Mogyoród Útja 12-14., 12764073-2-42
3. Stabil Konstrukt Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság , Székhelye: 7150 Bonyhád Benczúr Gyula Utca 22., 14462344-2-17
4. FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (vezető ajánlattevő), Székhelye: 8086 Felcsút Fő utca 217., 25308673-2-07 - Vitruvius Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (közös ajánlattevő), Székhelye: 1062 Budapest Andrássy 100., 24669717-2-42 - Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (közös ajánlattevő), Székhelye: 1112 Budapest Németvölgyi Út 146., 11266101-2-44
Az 1. rész V.2.5) pontjában technikai okból szerepel 1%, mivel törtérték feladáskor nem illeszthető be. A helyes érték: 0,4%.

BT-150 szerződés száma = 108/103/2023/GI;
BT-3202, BT-3201; Ajánlat technikai azonosítója: EKR001878792022/6682;
BT-145 Szerződés megkötésének dátuma = 2023.07.04.
BT-1451 Nyertesről szóló döntés dátuma = 2023.05.19
BT-720 Megajánlott összeg: 5 867 056 218 HUF
BT-773 Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen; aránya 1 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
Munkavédelmi koordinációs munkák
Általános költségek
Bontási munkák
Építészeti munkák
Belsőépítészeti munkák
Tartószerkezeti munkák
Épületgépészeti munkák
Épületautomatikai munkák
Erősáramú elektromos munkák
Gyengeáramú elektromos munkák
Audiovizuális munkák
Oltórendszer munkái

Szöveg

A szerz. 4.5. pontja szerint munkavégzés nem folyhat a székházban 2025. január 1-től 2025. december 31. napjáig (eredeti), módosított: 2025.02.25. - 2025.12.31.
A szerz. 7.11. pontja szerinti 510 napos teljesítési határidő és 2025.01.01. - 2025.12.31. közti időszak (eredeti), módosított: 591 napos telj.h.i. és 2025.02.25. - 2025.12.31.
közti időszak.
Szerz. 8.1.4.3. pont: I/a. ütem Harmadik Teljesítési Mérföldkő: munkaterület átadását követő 310 nap (vállalkozó ajánlata, eredeti), módosított: 391. nap
Szerz. 8.1.4.5. pont: I/a. ütem Ötödik Teljesítési Mérföldkő: munkaterület átadását követő 510 nap (vállalkozó ajánlata, eredeti), módosított: 591. nap
Szerz. 8.1.4.10. pont: I/b. ütem Harmadik Teljesítési Mérföldkő: munkaterület átadását követő 510 nap (vállalkozó ajánlata, eredeti), módosított: 591. nap
Szerz. 8.1. alfejezet az alábbiakkal kiegészült:
„8.1.5. A 2. számú szerződésmódosítással megrendelt pótmunka tekintetében a Felek az alábbiakat tekintik Teljesítési Mérföldkőnek (a továbbiakban: Pótmunka Teljesítési
Mérföldkő):
8.1.5.1. A dísztermi állványozat elkészülése, mint Első Pótmunka Teljesítési Mérföldkő részteljesítési határideje 2023.12.22. napja.
8.1.5.2. A dísztermi szükséges injektálás mennyezeten és oldalfalon elkészül és a dísztermi belső munkák kivételével a közép-rizalit egyéb munkáinak elkezdése, mint
Második Pótmunka Teljesítési Mérföldkő részteljesítési határideje 2024.02.29 . napja.
8.1.5.3. A szekkók állammegóvási munkáinak befejezése, állványzat elbontása és záródokumentáció elkészítése a pótmunkáról , mint Harmadik Pótmunka Teljesítési
Mérföldkő részteljesítési határideje 2024.05.15. napja
Szerz. 8.3.1., 8.3.2. és 8.3.3. pontjai (kiegészítésre kerültek a Harmadik Pótmunka Teljesítési Mérföldkővel az előzőekre tekintettel. A szerződés módosítást megelőző telj. ideje 510 nap, a módosítást követő: 591 nap.
Vállalkozói Díj a módosítás előtt 5 867 056 218 Ft, a módosítás után is 5 867 056 218 Ft, a tartalékkeret összege a módosítás előtt 533 368 747 Ft, amelynek terhére
megrendelésre került jelen szerződésmódosítás szerinti pótmunka értéke 140 023 340 Ft.
Szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2024.01.31. (Iktatószáma: 3/2/2024./SZF)
A teljesítési határidő meghosszabbítása az akadályoztatás, illetve az eredeti szerződéses tartalomhoz képest ténylegesen indokolt
mértékhez, továbbá a megrendelt pótmunka időigényéhez igazodik, azzal arányban áll. A módosítás Kbt. szerinti jogalapja: 141. § (4) bek. c)
Az előre nem láthatóságot alátámasztó körülmények részletesen a karakterkorlátra tekintettel a BT-202 mezőben kerültek feltüntetésre. Röviden: A mennyezet festményein és stukkóin olyan tünetek észlelhetőek, melyek arra utalnak, hogy a födémet érintő, tervezett építészeti beavatkozások veszélyeztetik mind a vakolatréteg, mind a festékréteg épségét. A Díszteremben található mennyezeti díszítmények megóvása érdekében szükséges (2023.11.24.-én kiadott) örökségvédelmi engedély szerinti munkák csak az építési munkák idején, a jelentősebb környezeti változásokat, épületszerkezeti terhelést megelőzően végezhetőek el. A Beruházás I. ütem Közbeszerzési Eljárás szerinti műszaki tartalmának jelen készültségi foka ad lehetőséget a munkák és azok szükségességének detektálására, vagyis ezen munkák szükségessége a Felek által korábban nem volt előre látható.

BT-150 szerződés száma = 108/103/2023/GI;
BT-3202, BT-3201; Ajánlat technikai azonosítója: EKR001878792022/6682;
BT-145 Szerződés megkötésének dátuma = 2023.07.04.
BT-1451 Nyertesről szóló döntés dátuma = 2023.05.19
BT-720 Megajánlott összeg: 5 867 056 218 HUF
BT-773 Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen; aránya 1 % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
Munkavédelmi koordinációs munkák
Általános költségek
Bontási munkák
Építészeti munkák
Belsőépítészeti munkák
Tartószerkezeti munkák
Épületgépészeti munkák
Épületautomatikai munkák
Erősáramú elektromos munkák
Gyengeáramú elektromos munkák
Audiovizuális munkák
Oltórendszer munkái

Folytatása a BT-202 mezőben:
A Kbt. 141. § (2) – (3) bek. alapítottan került megrendelésre pótmunka, illetve a Felek kezelték az elmaradó munkát és az így felszabaduló fedezetet továbbra is a projekt finanszírozásában tartották, ami fedezetet nyújtott a műszaki módosulásra oly módon, hogy az elmaradó munkák ellenértéke magasabb volt, mint a szerződésmódosítással megrendelt munka ellenértéke, így összességében a szerződés értéke csökkent, továbbá rendezték a számlázást és új, önálló határidőt, azaz összességében Pótmunka Teljesítési Mérföldköveket állapítottak meg, mivel az eredeti szerződés nem rendezi a pótmunka elszámolásának mikéntjét. A szerződés értékének tényleges csökkenése nettó 373.290,- Ft.

A Kbt. 141. § (4) bek. c) pontra alapítottan a Felek határidőt módosítottak. A határidő módosítás oka a Vállalkozó jogszerű akadályközlése, amelynek alapja a tervek előre nem látható, fel nem ismerhető hibája:
- A Projekt I/a esetében az érintett területen a meglévő tető rétegrend bontását, illetve megépítendő szerkezetek pontos geodéziai kitűzését követően, lokálisan elvégzett feltárás és falszerkezet vizsgálat során derült ki, hogy a betervezett acél fedélszékhez nem alakíthatóak ki a terv szerint szükséges bontások illetve falfészkek a falazatban.

- A Projekt I/b ütem esetében az érintett területen helyezkedett el korábban a padlástérbe az 1990-es években beépített vizesblokk, illetve raktárhelyiség. A bontási munkák során elbontásra kerültek az említett helyiségeket határoló falak, födémek illetve az ezekhez kapcsolódó egyéb tartószerkezeti gerendák, elemek. A bontást követően teljes körűen elvégezhető geodéziai kitűzések során megállapításra került, hogy egyes meglévő-megmaradó fedélszék szerkezeti elemek ütköznek a beépíteni tervezett acélszerkezetekkel.

Szöveg

3.1.1.3.1.1. A Szerződés 8.1.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Projekt I./a. üteme tekintetében:
A Projekt I./a. ütem Harmadik Teljesítési Mérföldkő a Projekt I./a. ütem Építési Munkák 60%-os (azaz hatvan százalékos) Készültségi foka. A Felek megállapodásának megfelelően ezen Teljesítési Mérföldkőhöz tartozó teljesítési határidő kötbérterhes részhatáridő. Jelen pont szerinti kötbérterhes részhatáridő legkésőbb 2024.10.18. napja.
A Projekt I./a. ütem Negyedik Teljesítési Mérföldkő a Projekt I./a. ütem Építési Munkák 80%-os (azaz nyolcvan százalékos) Készültségi foka. A Felek megállapodásának megfelelően ezen Teljesítési Mérföldkőhöz tartozó teljesítési határidő kötbérterhes részhatáridő. Jelen pont szerinti kötbérterhes részhatáridő legkésőbb 2024.11.30. napja.
A Projekt I./a. ütem Kötbérköteles Ötödik Teljesítési Mérföldkő a Projekt I./a. ütem Építési Munkák átadás-átvételének sikeres lezárása és az esetleges hiány- és hibalistában meghatározott hibák Lebonyolító által elfogadott kijavítása -100 %-os teljesítés-. A Felek megállapodásának megfelelően ezen Teljesítési Mérföldkőhöz tartozó teljesítési határidő kötbérterhes határidő. A kötbérterhes határidő legkésőbb a munkaterület átadását követő 591. naptári nap (azaz 2025.02.20. napja).

A Projekt I./b. üteme tekintetében:
A Projekt I./b. ütem Kötbérköteles Ötödik Teljesítési Mérföldkő a Projekt I./b. ütem Építési Munkák átadás-átvételének sikeres lezárása és az esetleges hiány- és hibalistában meghatározott hibák Lebonyolító által elfogadott kijavítása -100 %-os készültség-. A Felek megállapodásának megfelelően ezen Teljesítési Mérföldkőhöz tartozó teljesítési határidő kötbérterhes határidő. A kötbérterhes határidő legkésőbb a munkaterület átadását követő 591. naptári nap (azaz 2025.02.20. napja).
A Szerződés 9.1.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„9.1.1. A jelen Szerződésben meghatározott feladatok maradéktalan teljesítéséért a Vállalkozót fix összegű átalány vállalkozói díj jogcímen az alábbi díj illeti meg (a továbbiakban: „Vállalkozói Díj”): nettó 6.340.827.012 Ft, amelyből:
• a Projekt I/a. ütem díja nettó 4.040.413.640 Ft (a 9.1.3. pont – azaz alapvállalás tekintetében történő számlázás – százalékos alapja továbbra is a mindenkori alapvállaláshoz tartozó díj),
• a Projekt I/a. ütemhez kapcsolódóan nettó 599.870.000 Ft pótmunkadíj,
• a Projekt I/b. ütem díja: nettó 1.292.900.541 Ft (a 9.1.3. pont – azaz alapvállalás tekintetében történő számlázás – százalékos alapja továbbra is a mindenkori alapvállaláshoz tartozó díj),
• (A Tartalékkeret (10%) nettó 533.368.747 Ft összegben került a Szerződésben meghatározásra.)
A Tartalékkeret terhére került megrendelésre a 2. számú szerződésmódosítással érintett pótmunka (8.1.5. pont), melynek vállalkozói díja nettó 140.023.340 Ft összeg. A kifizetendő összeg a felhasználandó tartalékkeretet csökkenti.
A Tartalékkeret terhére került megrendelésre a 3. számú szerződésmódosítással érintett pótmunka (2.2.), melynek vállalkozói díja nettó 211.692.175 Ft összeg. A kifizetendő összeg a felhasználandó tartalékkeretet csökkenti.
A Tartalékkeret terhére került megrendelésre a 4. számú szerződésmódosítással érintett pótmunka (2.2.) vállalkozói díjából összesen nettó 55.927.316,- Ft összeg. A kifizetendő összeg a felhasználandó tartalékkeretet csökkenti.
A Vállalkozói Díjon felül a Tartalékkeretből még felhasználható összeg: nettó 125.725.916 Ft.”
Felek rögzítik, hogy a Szerződés nem rendelkezik egyértelműen a pótmunka kifizetésének szabályairól, így a Teljesítési Mérföldköveket és a Teljesítésigazolásról szóló rendelkezéseket is a szükséges mértékig módosítják. Felek ezen túlmenően rögzítik, hogy a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, a Szerződés tárgya és típusa változatlan marad.

A nem tartalékkeret terhére elszámolt, szerződésmódosítással a Kbt. 141. § (2) – (3) bekezdésre tekintettel megrendelt pótmunkák fedezetére az elmaradó munka fedezetet nyújt és összességében az ellenértékének csökkenése (mínusz nettó 373.290,- Ft) történik, ami a korábbi, azonos jogalapon történt szerződésmódosítással történt ellenérték növekedés mértékével (nettó 599.870.000,- Ft) együttesen sem éri el az uniós értékhatárt (2.120.223.300,- Ft), illetve az eredeti szerződéses érték 15%-át (880.058.432,- Ft). A módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, a Szerződés tárgya és típusa változatlan marad, a Vállalkozónak továbbra is a szerződés szerinti feladatokat kell ellátnia.
Felek a szerződést a Kbt. 141. § (4) bek. c) pontra hivatkozással is módosítják a határidők tekintetében a Vállalkozó akadályközlését megalapozó, fent ismertetett, előre nem látható tényezőkre hivatkozással. Felek rögzítik, hogy a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, a Szerződés tárgya és típusa változatlan marad és a hosszabbítás mértéke arányos.

A beszerzés leírása

A teljes „MTA Székház és könyvtár egységes kialakítása, ill. felújítása I. ütem” , ami műemlék épület felújításának generálkivitelezése, az alábbi munkálatokat foglalja magába: • a 3. emeleti szinten a meglevő Képtár komplex felújítása, új gépészeti és raktárterületek kialakítása, új képtárszárny létesítése a jelenlegi közlekedési rendszer (szervízlépcsők, liftek) megtartásával és új közönségforgalmi vizesblokk kialakítása - 2213,14 m2 • tetőszerkezet és tetőfedés felújítása, cseréje, megerősítése - 2175 m2 • a hiányzó homlokzati kandeláberek, oroszlánfejes párkány-medalionok, illetve a Rizalit épületre a szfinx-szobrok visszahelyezése - 176 db • Díszterem teljes felújítása, festőrestaurátori munkák nélkül - 448 m2 • vízköd tartály kialakítása, illetve egyes gépészeti és elektromos helyiségek felújítása, átalakítása a -1 pinceszinten : - 84 m2 • az udvar felújítása, itt személygépkocsi parkolók és kerékpár tárolók elhelyezése - 400 m2 • villámvédelmi rendszer cseréje – 756 fm • a Székház I/A és I/B ütemben munkával érintett külső nyílászárók felújítása, szükséges esetben cseréje - 9 db Vállalkozó(k) feladata KÖZTI Zrt. által elkészített, ütemekre bontott kiviteli tervek alapján a felújítás I./a. és I./b. ütem kivitelezési munkáinak teljeskörű elvégzése. A generálkivitelezés magába foglalja az építészeti, tartószerkezeti, épületgépészeti, erősáramú szerelési, gyengeáramú szerelési munkák összességét. Magyar Tudományos Akadémia Székháza 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. 1051 Budapest, Arany János utca 1, hrsz. 24569 kivett irodaház és könyvtár, udvar - épület alapterülete összesen 19 345,86 m2 nettó, és egyben hasznos alapterület, műemlék műemléki környezet tulajdonos: 1/1 Magyar Tudományos Akadémia, 1051 Budapest, Nádor u. 7. ingyenes használat joga: 70 m2 nagyságú területre az okiratban foglalt tartalommal, jogosult: Budapesti Elektromos Művek, 1132 Budapest, Váci út 72-74. vezetéki jog: 2 m2 területre, jogosult: ELMÜ Hálózati Kft. 1132 Budapest, Váci út. Hasznosítással kapcsolatos műemlékvédelmi kötöttségek Az ingatlan nyilvántartási alapadatok: Székház épülete M - MŰEMLÉKI védelem törzsszáma: 595, M 15440 MJT - világörökség területe (15001) MK - műemlék ingatlan műemléki környezete NYRL - Nyilvántartott régészeti lelőhely IPV - védetté nyilvánított kulturális javak: ”Elnöki lakosztály, Kisfaludy-, Arany-szobák és a könyvtár berendezései” 2025. január 1-től 2025. december 31. napjáig a Székházban munkavégzés nem folyhat, Vállalkozó köteles a munkaterületről ezen időszakra teljeskörűen levonulni. A Széchenyi téren kialakított felvonulási területet ki kell üríteni és rendeltetésszerű állapotba kell hozni. A felújítás az épület normál üzeme mellett zajlik oly módon, hogy az átadott munkaterületen nem folyik munkavégzés az MTA részéről, de a Székház és könyvtár egyéb szintjein és helyiségeiben igen.

A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása

Munkavédelmi koordinációs munkák Általános költségek Bontási munkák Építészeti munkák Belsőépítészeti munkák Tartószerkezeti munkák Épületgépészeti munkák Épületautomatikai munkák Erősáramú elektromos munkák Gyengeáramú elektromos munkák Audiovizuális munkák Oltórendszer munkái

BT-150 szerződés száma = 108/103/2023/GI; BT-3202, BT-3201; Ajánlat technikai azonosítója: EKR001878792022/6682; BT-145 Szerződés megkötésének dátuma = 2023.07.04. BT-1451 Nyertesről szóó döntés dátuma = 2023.05.19. BT-720 Megajánlott összeg: 5 867 056 218 HUF BT-773 Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez : igen aránya 1 %. A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Munkavédelmi koordinációs munkák Általános költségek Bontási munkák Építészeti munkák Belsőépítészeti munkák Tartószerkezeti munkák Épületgépészeti munkák Épületautomatikai munkák Erősáramú elektromos munkák Gyengeáramú elektromos munkák Audiovizuális munkák Oltórendszer munkái ---------------------------------------------------- Folytatás a VII.2.2.BT-201 = módosítás okának leírása szakaszból: - Régi képtár területén a falbontást követően előkerült acél falváz kiegészítése a gipszkarton falak fogadásához: A téglafalak bontása az alapvállalás részét képezte, a bontási munkákat követően tartószerkezeti felülvizsgálatra került sor a meglévő/megmaradó acél szerkezet vonatkozásában. A szerkezet utólagos megerősítése vált szükségessé. - Régi képtár területén a gipszstukkók újra gyártása restaurátori szakvélemény alapján. - Az Akadémia és a rizalit szárny közötti átjáró környezetében nyílásmagasítás, valamint nagy keresztmetszetű légtechnikai elemek átvezetése képezte az alapvállalás részét. A feltárások során kiderült, hogy a tervezett nyíláskiváltók ütköznek a rizalit tetőtérbe vezető lépcső szerkezetével. Statikai felülvizsgálat során egy komplex megoldásként a nyílás melletti falazat megerősítésére egy acélköpenyt kellett beépíteni, amely megfelelő teherbírást biztosít a légtechnika és a nyíláskialakítás miatt kikönnyített falazatban. A szerződésmódosítás aláírása: 2025.03.27. Iktatószám: 11/2025/SZF A Kbt. 141. § (4) bek. c) pontra alapítottan a Felek határidőt módosítottak. A határidő módosítás alapja a tervek előre nem látható, fel nem ismerhető hibáin alapul, amelyekre a Beruházás jelen szakaszában elvégezhető bontási munkák elvégzését követően derülhetett fény. 4. A Kbt. 141. § (6) bek. Megrendelő 2024.12.20. napján tájékoztatta a Vállalkozót, hogy az elvégzett építési munka ellenértékéről szóló számlákat a tájékoztatás napjától a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága, azaz a Megrendelő nevére szükséges kiállítani. Felek az előzőek okán is módosították a Szerződést. ----------------------------------------------------- Folytatás a VII.2.4. BT-202 = A módosítások leírása szakaszból: Kbt. 141. § (2)-(3) bek. és a Kbt. 141. § (4) bek c) pontja szerinti pótmunka megrendeléssel kapcsolatos módosulások: 3.1.4. A Szerződés 8.3.1. pontja az alábbiak szerint módosul: „Teljesítési Mérföldkő, valamint a 2. számú szerződésmódosítással megrendelt pótmunka Harmadik Pótmunka Teljesítési Mérföldkő, a 3. számú szerződésmódosítással megrendelt pótmunka Ötödik Pótmunka Teljesítési Mérföldkő, a 4. számú szerződésmódosítással megrendelt pótmunka Első és Második Pótmunka Teljesítési Mérföldkő elérése – és a jelen Szerződésben meghatározott egyéb feltételek teljesítése – esetén Vállalkozó jogosult kérni az adott Teljesítési Mérföldkőhöz tartozó teljesítés igazolását Megrendelőtől (a továbbiakban: „Teljesítésigazolás”). Szerződésszerű teljesítés esetén kiadott Teljesítésigazolás alapján a Vállalkozó jogosulttá válik részszámláinak, illetve végszámlájának benyújtására. Felek megállapodtak, hogy a jelen 5. számú szerződésmódosítással érintett pótmunkákat a teljesítésigazolás kiállítását követően a Szerződés 8.1.4. pontja szerinti soron következő Teljesítési Mérföldkőhöz kapcsolódó rész- vagy végszámlában számolják el.” 3.1.5. A Szerződés 8.3.2. pontja az alábbiak szerint módosul: „A Szerződés az I./a. ütem Első, Második, Harmadik, Negyedik, Ötödik, illetve I./b. ütem Első, Második, Harmadik, Negyedik, Ötödik Teljesítési Mérföldköveinek, továbbá a 2. számú szerződésmódosítással megrendelt pótmunka Harmadik Pótmunka Teljesítési Mérföldkő, a 3. számú szerződésmódosítással megrendelt pótmunka Ötödik Pótmunka Teljesítési Mérföldkő, a 4. számú szerződésmódosítással megrendelt pótmunka Első és Második Pótmunka Teljesítési Mérföldkő, az 5. számú szerződésmódosítással megrendelt pótmunka Pótmunka Teljesítési Mérföldkő tekintetében kizárólag abban az esetben minősül maradéktalanul teljesítettnek, ha az alábbi két feltétel együttesen teljesül.” 3.1.6. A Szerződés 8.3.3. pontja az alábbiak szerint módosul: „Az I./a. ütem Első, Második, Harmadik, Negyedik, Ötödik, illetve I./b. ütem Első, Második, Harmadik, Negyedik, Ötödik Teljesítési Mérföldköveihez, valamint a 2. számú szerződésmódosítással megrendelt pótmunka Harmadik Pótmunka Teljesítési Mérföldkőhöz, a 3. számú szerződésmódosítással megrendelt pótmunka Ötödik Pótmunka Teljesítési Mérföldkőhöz, 4. számú szerződésmódosítással megrendelt pótmunka bármely Pótmunka Teljesítési Mérföldkőhöz, az 5. számú szerződésmódosítással megrendelt pótmunka Pótmunka Teljesítési Mérföldkőhöz kapcsolódó teljesítésigazolás nem jelent műszaki átadás-átvételt, csak a százalékos teljesítés/szerződésben rögzített munkarész Mérföldkövenkénti készültségi fok elkészültének tényét.” 3.1.7. A Szerződés 9.1.1. pontja az alábbiak szerint módosul: „9.1.1. A jelen Szerződésben meghatározott feladatok maradéktalan teljesítéséért a Vállalkozót fix összegű átalány vállalkozói díj jogcímen az alábbi díj illeti meg (a továbbiakban: „Vállalkozói Díj”): nettó 6.866.295.252 Ft, amelyből: • a Projekt I/a. ütem díja nettó 4.040.413.640 Ft, • a Projekt I/a. ütemhez kapcsolódóan nettó 1.007.460.643 Ft pótmunkadíj, • a Projekt I/b. ütem díja: nettó 1.292.900.541 Ft, • (A Tartalékkeret (10%) nettó 533.368.747 Ft összegben került a Szerződésben meghatározásra.) A Tartalékkeret terhére került megrendelésre a 2. számú szerződésmódosítással érintett pótmunka (8.1.5. pont), melynek vállalkozói díja nettó 140.023.340 Ft összeg. A kifizetendő összeg a felhasználandó tartalékkeretet csökkenti. A Tartalékkeret terhére került megrendelésre a 3. számú szerződésmódosítással érintett pótmunka (2.2.), melynek vállalkozói díja nettó 211.692.175 Ft összeg. A kifizetendő összeg a felhasználandó tartalékkeretet csökkenti. A Tartalékkeret terhére került megrendelésre a 4. számú szerződésmódosítással érintett pótmunka (2.2.) vállalkozói díjából összesen nettó 55.927.316,- Ft összeg. A kifizetendő összeg a felhasználandó tartalékkeretet csökkenti. A Tartalékkeret terhére került megrendelésre az 5. számú szerződésmódosítással érintett pótmunka (2.2.) vállalkozói díjából összesen nettó 117.877.597,- Ft összeg. A kifizetendő összeg a felhasználandó tartalékkeretet csökkenti. A Vállalkozói Díjon felül a Tartalékkeretből még felhasználható összeg: nettó 7.848.319,- Ft.” Kbt. 141.§ (6) bek szerinti módosulások: 3.1.8. A Szerződés 9.3.7. pontja az alábbiak szerint módosul: 9.3.7. „A Vállalkozó valamennyi számláját a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága (székhely: 1051 Budapest Nádor u. 7., adószáma: 15300203-2-41) nevére állítja ki - feltüntetve az adott Teljesítési Mérföldkövet - aki a jelen szerződés Számlafizetője. A számla küldése a Lebonyolító nevére és címére történik, a Lebonyolító műszaki ellenőrének címezve. (elektronikus számla esetén: szekhaz.felujitas@titkarsag.mta.hu)” 3.1.9. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó 2025.04.30. napját követően ún. csendes munkavégzéssel köteles alkalmazkodni a székházban folyó ünnepségsorozathoz.

Szöveg

Kbt. 141. § (6) bek. szerinti mód: 3.1.1. A Szerződés 4.5. pontja az alábbiak szerint módosul: „Felek rögzítik továbbá, hogy 2025. július 1-től 2025. december 31. napjáig a Székházban munkavégzés nem folyhat, Vállalkozó köteles a munkaterületről ezen időszakra teljes körűen levonulni. Kbt. 141. § (2)-(3) bek. és Kbt. 141. § (4) bek.c) pont szer. pótmunka megrendeléssel kapcs. módosulások 3.1.2. A Szerződés 7.11. pontja az alábbiak szerint módosul: „Felek rögzítik, hogy az egyes műszaki átadás-átvételek közötti időszakban - amennyiben az I/a és I/b ütem teljesítését a Vállalkozó nem a 706 napos teljesítési határidőn belül együtt vállalta teljesíteni, vagy vállalását nem tudja teljesíteni - a Vállalkozót 5 év szavatossági kötelezettség terheli a Ptk. 6:163 §-a alapján az átadott, illetve a folyamatban lévő Projektrész tekintetében. A szavatossági kötelezettség Vállalkozót minden általa elvégzett munkára akkor is terheli, ha a munkavégzés a jelen szerződésben foglaltak szerint 2025. július 1-től 2025. december 31. napjáig leállításra kerül.” Kbt. 141. § (4) bek. c) pont pótm. megr. kapcs. mód: 3.1.3. A Szerződés 8.1.4. pontja az alábbiak szerint módosul: „Felek a Teljesítési Mérföldköveket és teljesítési (rész)határidőket az alábbiak szerint határozzák meg: A Projekt I./a. üteme tekintetében: 8.1.4.1. A Projekt I./a. ütem Első Teljesítési Mérföldkő, a Projekt I./a. ütem Építési Munkák 15 %-os (azaz tizenöt százalékos) Készültségi foka; 8.1.4.2. A Projekt I./a. ütem Második Teljesítési Mérföldkő a Projekt I./a. ütem Építési Munkák 35 %-os (azaz harmincöt százalékos) Készültségi foka. 8.1.4.3. A Projekt I./a. ütem Harmadik Teljesítési Mérföldkő a Projekt I./a. ütem Építési Munkák 60%-os (azaz hatvan százalékos) Készültségi foka. A Felek megállapodásának megfelelően ezen Teljesítési Mérföldkőhöz tartozó teljesítési határidő kötbérterhes részhatáridő. Jelen pont szerinti kötbérterhes részhatáridő legkésőbb 2024.12.15. napja. 8.1.4.4. A Projekt I./a. ütem Negyedik Teljesítési Mérföldkő a Projekt I./a. ütem Építési Munkák 80%-os (azaz nyolcvan százalékos) Készültségi foka. A Felek megállapodásának megfelelően ezen Teljesítési Mérföldkőhöz tartozó teljesítési határidő kötbérterhes részhatáridő. Jelen pont szerinti kötbérterhes részhatáridő legkésőbb 2025.03.28. napja. Vállalkozó ezen kötbérterhes határidőre köteles a Díszteremhez kapcsolódó valamennyi egyéb feladatot (így különösen AV-rendszer stb.) hiba- és hiánymentesen teljesíteni. 8.1.4.5. A Projekt I./a. ütem Kötbérköteles Ötödik Teljesítési Mérföldkő a Projekt I./a. ütem Építési Munkák átadás-átvételének sikeres lezárása és az esetleges hiány- és hibalistában meghatározott hibák Lebonyolító által elfogadott kijavítása - 100 %-os teljesítés - A Felek megállapodásának megfelelően ezen Teljesítési Mérföldkőhöz tartozó teljesítési határidő kötbérterhes határidő. A kötbérterhes határidő legkésőbb a munkaterület átadását követő 721. naptári nap (azaz 2025.06.30. napja). A Projekt I./b. üteme tekintetében: 8.1.4.6. A Projekt I./b. ütem Első Teljesítési Mérföldkő a Projekt I./b. ütem Építési Munkák 15 %-os (azaz tizenöt százalékos) Készültségi foka; 8.1.4.7. A Projekt I./b. ütem Második Teljesítési Mérföldkő a Projekt I./b. ütem Építési Munkák 35 %-os (azaz harmincöt százalékos) Készültségi foka. 8.1.4.8. A Projekt I./b. ütem Harmadik Teljesítési Mérföldkő a Projekt I./b. ütem Építési Munkák 60%-os (azaz hatvan százalékos) Készültségi foka. 8.1.4.9. A Projekt I./b. ütem Negyedik Teljesítési Mérföldkő a Projekt Építési Munkák 80%-os (azaz nyolcvan százalékos) Készültségi foka. 8.1.4.10. A Projekt I./b. ütem Kötbérköteles Ötödik Teljesítési Mérföldkő a Projekt I./b. ütem Építési Munkák átadás-átvételének sikeres lezárása és az esetleges hiány- és hibalistában meghatározott hibák Lebonyolító által elfogadott kijavítása -100 %-os készültség-. A Felek megállapodásának megfelelően ezen Teljesítési Mérföldkőhöz tartozó teljesítési határidő kötbérterhes határidő. A kötbérterhes határidő legkésőbb a munkaterület átadását követő 721. naptári nap (azaz 2025.06.16. napja). 8.1.4.11. Jelen szerződés teljesítésének véghatárideje az I/a. és I/b. rész teljesítési határidők teljesítése közül a későbbi időpont.” Kbt. 141. § (2)-(3) bek. szer. pótmunka megrend. kapcs. mód: 3.1.4. A Szerződés 8.1.6. pontja módosul: „8.1.6. A 3. számú szerződésmódosítással megrendelt és a jelen szerződésmódosítás 1. és 2. sz. mellékleteiként csatolt ajánlatok szerinti pótmunka tekintetében a Felek az alábbiakat tekintik Teljesítési Mérföldkőnek (a továbbiakban: Pótmunka Teljesítési Mérföldkő) külön-külön értelmezve a Dísztermi asztalos és festőrestaurátori munkák és a Dísztermi díszítmények megerősítő, javító feladatok tekintetében: 8.1.6.1. Első Pótmunka Teljesítési Mérföldkő a pótmunka 20 %-os (azaz húsz százalékos) Készültségi foka; 8.1.6.2. Második Pótmunka Teljesítési Mérföldkő a pótmunka 40 %-os (azaz negyven százalékos) Készültségi foka; 8.1.6.3. Harmadik Pótmunka Teljesítési Mérföldkő a pótmunka 60 %-os (azaz hatvan százalékos) Készültségi foka; 8.1.6.4. Negyedik Pótmunka Teljesítési Mérföldkő a pótmunka 80 %-os (azaz nyolcvan százalékos) Készültségi foka; 8.1.6.5. Ötödik Pótmunka Teljesítési Mérföldkő a pótmunka 100 %-os (azaz száz százalékos) Készültségi foka, hiány- és hibamentes teljesítés Lebonyolító általi elfogadása. A Felek megállapodásának megfelelően ezen Teljesítési Mérföldkőhöz tartozó teljesítési határidő kötbérterhes határidő. A kötbérterhes határidő 2025.03.28. napja.” 3.1.3. A Szerződés 8.1. pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki: „8.1.7. Az 5. számú szerződésmódosítással megrendelt pótmunka Teljesítési Mérföldköve, azaz Pótmunka Teljesítési Mérföldkő a pótmunka 100 %-os (azaz száz százalékos) Készültségi foka, hiány- és hibamentes teljesítés Megrendelő általi elfogadása. A Felek megállapodásának megfelelően a jelen pont szerinti Pótmunka Teljesítési Mérföldkőhöz tartozó teljesítési határidő 2025.06.30. napja.”