Műszaki ellenőri feladatok ellátása _Tamási

Rövid leírás

1. részajánlati kör: Katolikus Oktatási Negyed-műszaki ellenőri feladat
2. részajánlati kör: Intelligens Hivatal-műszaki ellenőri feladat
3. részajánlati kör: Gyógyfürdő helyreállítás -műszaki ellenőri feladat
4. részajánlati kör: Gyógyfürdő korszerűsítés -műszaki ellenőri feladat
1. részajánlati kör: Katolikus Oktatási Negyed kialakítása Tamásiban - kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása, az intézmény folyamatos működése közben
2. részajánlati kör: Tamási-Intelligens Hivatal építés - kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása
3. részajánlati kör: Gyógyfürdő helyreállítás - kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása
4. részajánlati kör: Gyógyfürdő korszerűsítés - -kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása

A beszerzés leírása

A Katolikus Negyed kialakítása Tamásiban tárgyú projekt keretében a Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium és Kollégium épületének átépítése, felújítása, bővítése valósul meg, az intézmény folyamatos működése közben.
A fenti beruházás megvalósításához műszaki ellenőri szolgáltatást kíván Ajánlatkérő beszerezni minden a munkákhoz szükséges szakirányra (szakágra) és megvalósítási szakaszra kiterjedően.
A műszaki ellenőri feladatainak ellátását a kivitelezés teljes ideje alatt a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen
- az építőipari kivitelezői tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek ,
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény - a továbbiakban: Étv. - 38/A. §-a és 43. §-a, valamint
- az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet - a továbbiakban: 266-os rendelet- 21. § (3)-(5) bekezdése szerint minden a munkákhoz szükséges szakirányra és megvalósítási szakaszra kiterjedően köteles elvégezze.
Az építési műszaki ellenőrzés gyakorisága heti minimum 2 alkalom.
Az építési naplóba való bejegyzés gyakorisága: hetente minimum 1 alkalom.
A bejegyzésről az építtető (Megbízó) tájékoztatásának módja: hetente minimum 1 alkalom (szóban, vagy írásban).
Megbízott műszaki ellenőr szavatossági feladatok keretében ellátja a szavatossági és a jótállási igények érvényesítésével kapcsolatos műszaki ellenőri feladatokat is. Az utó-felülvizsgálati eljárás tervezett időpontja az építőipari kivitelezés műszaki átadását követő 12. hónap.
a) tervdokumentációk, engedélyek, hozzájárulások, mennyiségi kimutatások és a részletes műszaki dokumentáció áttanulmányozása; kiviteli tervekben foglaltak betartatása, az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ellenőrzése, az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a jogerős építési (létesítési) engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján,
b) valamennyi szakág műszaki ellenőrzése, szakági műszaki összefoglaló és kimutatás készítése,
c) a kivitelező által készítendő ütemterv(ek), organizációs tervek, technológiai tervek és utasítások, mintavételi és minősítési terv, adott esetben forgalomkorlátozási terv véleményezése és jóváhagyása Megbízó kapcsolattartójának egyetértésével;
d) az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdéséhez szükséges jogszabályban előírt dokumentumok (tervek) meglétének ellenőrzése, az elektronikus építési napló ellenőrzése a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése, valamint az Üvegkapu alvállalkozókra vonatkozó adatainak ellenőrzése.
e) Megrendelővel közösen az építési munkaterület átadásának lebonyolítása (jogszabályoknak megfelelő megszervezése, lebonyolítása, jegyzőkönyv készítése és minden jogszabály szerint releváns tevékenység elvégzése), a szerződés szerinti időpontokban rendelkezésre bocsátása Megrendelő jóváhagyását követően, a munkaterületek építésbe vonásának folyamatos biztosítása, a műszaki átadás-átvételi eljárás teljes körű lebonyolítása, részvétel az utó-felülvizsgálati eljárás(ok)on,
f) az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésének elvégzése - Kivitelező megfelelő időben történő értesítése esetén -, a műszakilag indokolt további vizsgálatok meghatározása, az ellenőrzések és a vizsgálatok adatainak, valamint a szükséges intézkedések meghatározásának bejegyzése az elektronikus építési naplóba,
g) egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,
h) a beépített építési termékek teljesítmény nyilatkozatai meglétének ellenőrzése, a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség-igazolása meglétének ellenőrzése,
i) tervmódosításokkal kapcsolatos kérdések megvitatásában szükség esetén részvétel, műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslattétel Megbízó részére, műszaki kérdésekben a Megbízó döntéseinek előkészítésében közreműködés, kitérve a döntéssel kapcsolatos előnyökre és hátrányokra, továbbá a döntés pénzügyi vonatkozásaira;
j) szükség szerint, de minimum hetente egy alkalommal koordinációs egyeztetéseken részvétel a Megbízó és az aktuálisan érintett szervek bevonásával, szükség szerint jegyzőkönyv készítése, megküldése; az egyeztetéseken számot kell adni a munkák előrehaladásáról, az elvégzett és a következő hetekben végzendő munkákról, az ütemtervről, valamint a minőségbiztosításról (mérések, eredmények);
A feladatok részletes felsorolását a szerződéstervezet tartalmazza.
A műszaki ellenőri feladatok az alábbi építési beruházásra irányulnak:
- Oktatási szárny építése (C jelű)
- Tornacsarnok, óvoda építése (E jelű és D jelű)
- A meglévő épület részfelújítása és bővítése (AB jelű)
- Területrendezések
­ 3 db lakóépület bontása
­ AB jelű meglévő épület (építőmesteri munkák, tartószerkezeti munkák, épületgépészeti munkák, erősáramú rendszerek, gyengeáramú rendszerek)
­ C jelű oktatási szárny (építőmesteri munkák, tartószerkezeti munkák, épületgépészeti munkák, erősáramú rendszerek, gyengeáramú rendszerek)
­ D jelű óvoda (építőmesteri munkák, tartószerkezeti munkák, épületgépészeti munkák, erősáramú rendszerek, gyengeáramú rendszerek)
­ E jelű sportcsarnok (építőmesteri munkák, tartószerkezeti munkák, épületgépészeti munkák, erősáramú rendszerek, gyengeáramú rendszerek)
­ füstelvezetés, tűzvédelem (homlokzati füstelvezetés járulékos gépköltséggel, füstelvezető kupolák 10 db - sportcsarnok vezérléssel szellőztetéssel)
­ külső munkák, udvar, park
­ belsőépítészet (AB épület, C oktatási szárny, D óvoda, E sportcsarnok)
­ sporttechnológia
­ közmű építési munkák (villamos kiváltás bejáratnál, ivóvíz nyomásfokozóval, szennyvíz, csapadékvíz, öntözőrendszer, geotermia, földgáz ellátás)
Alapterületek:
AB épület jelenleg 4 393 m2
AB bővítés 279,38 m2
AB tervezett 4 672,38 m2
C oktatási szárny 1 525,75 m2
D óvoda 996,08 m2
E sportcsarnok 2 470,40 m2
F épület (Óvoda-Kerti-Ház) 101,49
összesen 9 766,32 m2
Új építés összesen: C,D,E, F jelű építmények új építések, C+D+E +F= 5093,72 m2 (Az F épület kivételével összefüggővé válik az AB jelű meglévő épülettel, az egy egységet fog alkotni.)
Felújítás: 4393 m2

Minőségi kritérium (név)

A teljesítésbe bevonásra kerülő, az alkalmassági követelmény (M/2/1) tekintetében bemutatott műszaki ellenőr szakember alkkövben előírttal azonos tárgyban, működő köznevelési intézmény(ek) / működő közintézmény(ek) építési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőrzésében szerzett többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)

Minőségi kritérium (név)

A teljesítésbe bevonásra kerülő, az alkalmassági követelmény (M/2/2) tekintetében bemutatott műszaki ellenőr szakember alk.követelményben előírttal azonos tárgyban szerzett többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)

Minőségi kritérium (név)

A teljesítésbe bevonásra kerülő, az alkalmassági követelmény (M/2/3) tekintetében bemutatott műszaki ellenőr szakember alk.követelményben előírttal azonos tárgyban szerzett többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)

A megújítások leírása

A szerződés, időtartama, a 750 naptári nap kivitelezési munka teljesítési időtartamához igazodóan, tervezetten 750 naptári nap, azzal, hogy a kivitelezés teljesítési határidejéhez igazodóan változhat a műszaki ellenőri feladatok teljesítési határideje.

További információk

A II.2.7. pontban rögzített 750 nap nem munkanapokban, hanem naptári napokban értendő.
II.2.7) A szerződés, időtartama, a 750 naptári nap kivitelezési munka teljesítési időtartamához igazodóan, tervezetten 750 naptári nap, azzal, hogy a kivitelezés teljesítési határidejéhez igazodóan változhat a műszaki ellenőri feladatok teljesítési határideje.
A szerződés időtartama magában foglalja a kivitelezési szerződés szerinti jótállási időszakot is. A Megbízottnak ezen időtartam alatt kell ellátnia az utó-felülvizsgálati eljárást, a szavatossági és jótállási igények érvényesítéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatokat.
II.2.5.) pont részletezése:
M/2/1.
Közintézmény: Az állami vagy önkormányzati fenntartású, vagy a közszolgáltatás ellátására vonatkozó hatályos szerződéssel rendelkező intézmény.
Köznevelési intézmény: A köznevelési intézmény a köznevelési alapfeladat ellátására létesített intézmény. A köznevelési intézmény jogi személy, amely - a tankerületi központ, a Magyarországon nyilvántartásba vett vagyonkezelő alapítvány fenntartásában működő felsőoktatási intézmény által fenntartott köznevelési intézmény, valamint az állami felsőoktatási intézmény által fenntartott intézmény kivételével - a fenntartójától elkülönült, önálló költségvetéssel rendelkezik.
Ajánlatkérő tárgyi értékelési szempont esetén többlettapasztalatként azon hónapok bemutatását fogadja el, melyben az M/2/1 alkalmassági követelményre bemutatott szakember működő köznevelési intézmény(ek) / működő közintézmény(ek) építési munkáinak műszaki ellenőrzését végezte.
M/2/2., M/2/3.:
Többlettapasztalat:
A teljesítésbe bevonásra kerülő, az M/2/2. és M/2/3. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember jogosultság megszerzéséhez /meglétéhez szükséges gyakorlaton felüli alkkövben előírttal azonos tárgyú többlet szakmai gyakorlata (többlettapasztalata) - előny a magasabb hónapban és egész számban megadva (minimum 0 hónap, maximum 36hónap)
Ajánlatkérő rögzíti, hogy elfogadja a jogosultsággal rendelkező szakember azon többlet szakmai gyakorlatát is, mely a jogosultság megszerzése előtti, de a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlaton felüli tapasztalat.
Fentiek alapján az M/2/2. és M/2/3. alkalmassági követelményre bemutatott szakember(ek) többlettapasztalata esetén az alábbiak vehetők figyelembe:
- amennyiben a szakember jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlat benyújtásakor, abban az esetben a a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel rendelkező szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum gyakorlaton felüli többlet szakmai gyakorlata (tapasztalata), vagy
- amennyiben a szakember jogosultsággal rendelkezik az ajánlat benyújtásakor, abban az esetben bemutatható a szakember jogosultság megszerzése előtti, de a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum gyakorlaton felüli tapasztalat, vagy a jogosultság megszerzése utáni többlettapasztalat is.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a többlettapsztalat esetén a 0 hónap megajánlása nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét, ebben az esetben az ajánlat az adott értékelési szempontra 0 pontot kap.

A beszerzés leírása

A Tamási-Intelligens Hivatal építése tárgyú projekt keretében a Polgármesteri Hivatal épületének felújítása valósul meg.
A fenti beruházás megvalósításához műszaki ellenőri szolgáltatást kíván Ajánlatkérő beszerezni minden a munkákhoz szükséges szakirányra (szakágra) és megvalósítási szakaszra kiterjedően.
A műszaki ellenőri feladatainak ellátását a kivitelezés teljes ideje alatt a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen
- az építőipari kivitelezői tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek ,
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény - a továbbiakban: Étv. - 38/A. §-a és 43. §-a, valamint
- az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet - a továbbiakban: 266-os rendelet- 21. § (3)-(5) bekezdése szerint minden a munkákhoz szükséges szakirányra és megvalósítási szakaszra kiterjedően köteles elvégezze.
Az ellátandó feladatok különösen (de nem kizárólagosan):
Az építési műszaki ellenőrzés gyakorisága heti minimum 2 alkalom.
Az építési naplóba való bejegyzés gyakorisága: hetente minimum 1 alkalom.
A bejegyzésről az építtető (Megbízó) tájékoztatásának módja: hetente minimum 1 alkalom (szóban, vagy írásban).
Megbízott műszaki ellenőr szavatossági feladatok keretében ellátja a szavatossági és a jótállási igények érvényesítésével kapcsolatos műszaki ellenőri feladatokat is. Az utó-felülvizsgálati eljárás tervezett időpontja az építőipari kivitelezés műszaki átadását követő 12. hónap.
a) tervdokumentációk, engedélyek, hozzájárulások, mennyiségi kimutatások és a részletes műszaki dokumentáció áttanulmányozása; kiviteli tervekben foglaltak betartatása, az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ellenőrzése, az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a jogerős építési (létesítési) engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján,
b) valamennyi szakág műszaki ellenőrzése, szakági műszaki összefoglaló és kimutatás készítése,
c) a kivitelező által készítendő ütemterv(ek), organizációs tervek, technológiai tervek és utasítások, mintavételi és minősítési terv, adott esetben forgalomkorlátozási terv véleményezése és jóváhagyása Megbízó kapcsolattartójának egyetértésével;
d) az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdéséhez szükséges jogszabályban előírt dokumentumok (tervek) meglétének ellenőrzése, az elektronikus építési napló ellenőrzése a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése, valamint az Üvegkapu alvállalkozókra vonatkozó adatainak ellenőrzése.
e) Megrendelővel közösen az építési munkaterület átadásának lebonyolítása (jogszabályoknak megfelelő megszervezése, lebonyolítása, jegyzőkönyv készítése és minden jogszabály szerint releváns tevékenység elvégzése), a szerződés szerinti időpontokban rendelkezésre bocsátása Megrendelő jóváhagyását követően, a munkaterületek építésbe vonásának folyamatos biztosítása, a műszaki átadás-átvételi eljárás teljes körű lebonyolítása, részvétel az utó-felülvizsgálati eljárás(ok)on,
f) az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésének elvégzése - Kivitelező megfelelő időben történő értesítése esetén -, a műszakilag indokolt további vizsgálatok meghatározása, az ellenőrzések és a vizsgálatok adatainak, valamint a szükséges intézkedések meghatározásának bejegyzése az elektronikus építési naplóba,
g) egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,
h) a beépített építési termékek teljesítmény nyilatkozatai meglétének ellenőrzése, a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség-igazolása meglétének ellenőrzése,
i) tervmódosításokkal kapcsolatos kérdések megvitatásában szükség esetén részvétel, műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslattétel Megbízó részére, műszaki kérdésekben a Megbízó döntéseinek előkészítésében közreműködés, kitérve a döntéssel kapcsolatos előnyökre és hátrányokra, továbbá a döntés pénzügyi vonatkozásaira;
j) szükség szerint, de minimum hetente egy alkalommal koordinációs egyeztetéseken részvétel a Megbízó és az aktuálisan érintett szervek bevonásával, szükség szerint jegyzőkönyv készítése, megküldése; az egyeztetéseken számot kell adni a munkák előrehaladásáról, az elvégzett és a következő hetekben végzendő munkákról, az ütemtervről, valamint a minőségbiztosításról (mérések, eredmények);
A feladatok részletes felsorolását a szerződéstervezet tartalmazza.
A műszaki ellenőri feladatok az alábbi építési beruházásra irányulnak:
Tamási Város Polgármesteri Hivatalának energetikai és funkcionális korszerűsítése, „intelligens” hivatal kialakítása.
Teljes körű belső és külső felújítása, korszerű épületgépészeti és épület automatizálási rendszerek kiépítése.
Vegyes építési törmelék elszállítása 1600m3
Felvonó bontás és új építése 1 db
Beton-, vasbeton szerkezetek zsaluzása 940 m2
Helyszíni beton- és vasbeton munkák 65 m3
Betonacél szerelés 28 t
Nyíláskifalazás, teherhordó fal készítése 50 m3
Válaszfalak készítése 120 m2
Acélszerkezetek gyártása, szállítása és beépítése 15 t
Kültéri horganyzott acélszerkezetek gyártása, szállítása és beépítése 18 t
Hőhídmentes alumínium függönyfal 63 m2
Fa tetőszerkezet bontása 400 m2
Tetőlécezés, tetődeszkázat bontása 1640 m2
Ellenléc, lécezés, deszkázat készítése 1240 m2
Faanyagvédelem, rovar- és gombakárosodás elleni kezelés 2670 m2
Páraáteresztő tetőfólia beépítése 900 m2
Díszvakolatok, vakolatok leverése oldalfalról, mennyezetről 11450 m2
Cementes ásványi felújító mészvakolat készítése 1510 m2
Belső oldalfal- és mennyezet vakolat készítése 8700 m2
Síkpala bontás 1300 m2
Meglévő padló- és oldalfal hidegburkolat bontása lábazattal együtt 1550 m2
Acéltokos beltéri HPL ajtók 36 db
Színes szilikátfestés műemléki homlokzathoz 1900 m2
Belső glettelés vakolt oldalfalon és mennyezeten ásványi alapú klímaglett anyaggal 6600 m2
Finom glettelés és szilikátbázisú festés vakolt illetve gipszkarton oldalfalon, mennyezeten 7120 m2
A kivitelezéssel (felújítással) érintett épület össz alapterülete:
PINCE 293.2 m2
FÖLDSZINT 867.3 m2
EMELET 895.9 m2
PADLÁS + TORONY 846.6 m2
A kivitelezéssel (felújítással) érintett épület össz alapterülete: nettó 2903 m2.

Minőségi kritérium (név)

A teljesítésbe bevonásra kerülő, az alkalmassági követelmény (M/2/1) tekintetében bemutatott műszaki ellenőr szakember alkkövben előírttal azonos tárgyban közintézmény(ek) építési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőrzésében szerzett többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)

További információk

A II.2.7. pontban rögzített 750 nap nem munkanapokban, hanem naptári napokban értendő.
A szerződés, időtartama, a 750 naptári nap kivitelezési munka teljesítési időtartamához igazodóan, tervezetten 750 naptári nap, azzal, hogy a kivitelezés teljesítési határidejéhez igazodóan változhat a műszaki ellenőri feladatok teljesítési határideje.
A szerződés időtartama magában foglalja a kivitelezési szerződés szerinti jótállási időszakot is. A Megbízottnak ezen időtartam alatt kell ellátnia az utó-felülvizsgálati eljárást, a szavatossági és jótállási igények érvényesítéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatokat.
II.2.5.) pont részletezése:
M/2/1.
Közintézmény: Az állami vagy önkormányzati fenntartású, vagy a közszolgáltatás ellátására vonatkozó hatályos szerződéssel rendelkező intézmény.
Ajánlatkérő tárgyi értékelési szempont esetén többlettapasztalatként azon hónapok bemutatását fogadja el, melyben az M/2/1 alkalmassági követelményre bemutatott szakember közintézmény(ek) építési munkáinak műszaki ellenőrzését végezte.
M/2/2., M/2/3.:
Többlettapasztalat:
A teljesítésbe bevonásra kerülő, az M/2/2. és M/2/3. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember jogosultság megszerzéséhez /meglétéhez szükséges gyakorlaton felüli alkkövben előírttal azonos tárgyú többlet szakmai gyakorlata (többlettapasztalata) - előny a magasabb hónapban és egész számban megadva (minimum 0 hónap, maximum 36hónap)
Ajánlatkérő rögzíti, hogy elfogadja a jogosultsággal rendelkező szakember azon többlet szakmai gyakorlatát is, mely a jogosultság megszerzése előtti, de a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlaton felüli tapasztalat.
Fentiek alapján az M/2/2. és M/2/3. alkalmassági követelményre bemutatott szakember(ek) többlettapasztalata esetén az alábbiak vehetők figyelembe:
- amennyiben a szakember jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlat benyújtásakor, abban az esetben a a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel rendelkező szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum gyakorlaton felüli többlet szakmai gyakorlata (tapasztalata), vagy
- amennyiben a szakember jogosultsággal rendelkezik az ajánlat benyújtásakor, abban az esetben bemutatható a szakember jogosultság megszerzése előtti, de a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum gyakorlaton felüli tapasztalat, vagy a jogosultság megszerzése utáni többlettapasztalat is.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a többlettapsztalat esetén a 0 hónap megajánlása nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét, ebben az esetben az ajánlat az adott értékelési szempontra 0 pontot kap.

A beszerzés leírása

A Gyógyfürdőfejlesztés Tamásiban projekt keretében megvalósul a Tamási Gyógyfürdő tűzkár okozta helyreállítása és rekonstrukciója.
A Gyógyfürdő tűzkárral érintett rész és rekonstrukció alatt Megrendelő az alábbiakat érti: a tűzkárral érintett fedett fürdő főépület építményhez kapcsolódó valamennyi építési feladatra vonatkozóan műszaki ellenőri feladatok ellátása (továbbiakban:helyreállítás).
A fenti beruházás megvalósításához (mely a korszerűsítést, így a fürdő további kivitelezési feladatait nem tartalmazza, az külön a 4. részajánlati körben kerül meghatározásra) műszaki ellenőri szolgáltatást kíván Ajánlatkérő beszerezni minden a helyreállításhoz szükséges szakirányra (szakágra) és megvalósítási szakaszra kiterjedően a fürdő üzemelése közben.
A műszaki ellenőri feladatainak ellátását a kivitelezés teljes ideje alatt a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen
- az építőipari kivitelezői tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek ,
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény - a továbbiakban: Étv. - 38/A. §-a és 43. §-a, valamint
- az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet - a továbbiakban: 266-os rendelet- 21. § (3)-(5) bekezdése szerint minden a munkákhoz szükséges szakirányra és megvalósítási szakaszra kiterjedően köteles elvégezze.
Az ellátandó feladatok különösen (de nem kizárólagosan):
Az építési műszaki ellenőrzés gyakorisága heti minimum 2 alkalom.
Az építési naplóba való bejegyzés gyakorisága: hetente minimum 1 alkalom.
A bejegyzésről az építtető (Megbízó) tájékoztatásának módja: hetente minimum 1 alkalom (szóban, vagy írásban).
Megbízott műszaki ellenőr szavatossági feladatok keretében ellátja a szavatossági és a jótállási igények érvényesítésével kapcsolatos műszaki ellenőri feladatokat is. Az utó-felülvizsgálati eljárás tervezett időpontja az építőipari kivitelezés műszaki átadását követő 12. hónap.
a) tervdokumentációk, engedélyek, hozzájárulások, mennyiségi kimutatások és a részletes műszaki dokumentáció áttanulmányozása; kiviteli tervekben foglaltak betartatása, az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ellenőrzése, az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a jogerős építési (létesítési) engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján,
b) valamennyi szakág műszaki ellenőrzése, szakági műszaki összefoglaló és kimutatás készítése,
c) a kivitelező által készítendő ütemterv(ek), organizációs tervek, technológiai tervek és utasítások, mintavételi és minősítési terv, adott esetben forgalomkorlátozási terv véleményezése és jóváhagyása Megbízó kapcsolattartójának egyetértésével;
d) az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdéséhez szükséges jogszabályban előírt dokumentumok (tervek) meglétének ellenőrzése, az elektronikus építési napló ellenőrzése a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése, valamint az Üvegkapu alvállalkozókra vonatkozó adatainak ellenőrzése.
e) Megrendelővel közösen az építési munkaterület átadásának lebonyolítása (jogszabályoknak megfelelő megszervezése, lebonyolítása, jegyzőkönyv készítése és minden jogszabály szerint releváns tevékenység elvégzése), a szerződés szerinti időpontokban rendelkezésre bocsátása Megrendelő jóváhagyását követően, a munkaterületek építésbe vonásának folyamatos biztosítása, a műszaki átadás-átvételi eljárás teljes körű lebonyolítása, részvétel az utó-felülvizsgálati eljárás(ok)on,
f) az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésének elvégzése - Kivitelező megfelelő időben történő értesítése esetén -, a műszakilag indokolt további vizsgálatok meghatározása, az ellenőrzések és a vizsgálatok adatainak, valamint a szükséges intézkedések meghatározásának bejegyzése az elektronikus építési naplóba,
g) egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,
h) a beépített építési termékek teljesítmény nyilatkozatai meglétének ellenőrzése, a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség-igazolása meglétének ellenőrzése,
i) tervmódosításokkal kapcsolatos kérdések megvitatásában szükség esetén részvétel, műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslattétel Megbízó részére, műszaki kérdésekben a Megbízó döntéseinek előkészítésében közreműködés, kitérve a döntéssel kapcsolatos előnyökre és hátrányokra, továbbá a döntés pénzügyi vonatkozásaira;
j) szükség szerint, de minimum hetente egy alkalommal koordinációs egyeztetéseken részvétel a Megbízó és az aktuálisan érintett szervek bevonásával, szükség szerint jegyzőkönyv készítése, megküldése; az egyeztetéseken számot kell adni a munkák előrehaladásáról, az elvégzett és a következő hetekben végzendő munkákról, az ütemtervről, valamint a minőségbiztosításról (mérések, eredmények);
A feladatok részletes felsorolását a szerződéstervezet tartalmazza.
A műszaki ellenőri feladatok az alábbi építési beruházásra irányulnak:
Kivitelezés:
Meglévő fürdőépület helyiségeinek alapterülete:
- alagsor: 1509,34 m2
- földszint: 2166,62 m2
- I. emelet: 700,73 m2, tetőterasz: 566,18 m2
- II. emelet: 76,15 m2
Főbb mennyiségek:
Egy pallószintű belső állvány készítése 460m2 Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből 340m Sávos szalagfedések; Sima fémlemez fedés készítése lemezszalagból, kettős állókorcos kivitelben, 30°-ig, 100 m2 felett, 550 mm korctávolságig bontatlan tekercslemez 610x79000x0,6 mm, tűzihorganyzott acél + Premium bevonat, standard színben 520m2 Falszegély szerelése lágyfedésű tetőhöz, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 50 cm kiterített szélességgel, tűzihorganyzott acél + Elite bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 451-500 mm 62m Csapadékvíz elleni szigetelés - Szivárgó- szűrő- és/vagy védőrétegek beépítése felületszivárgó lemez, 2 x 30 m 520m2 Páraáteresztő, szabadon fekvő, szélzáró, vízzáró, vízhatlan alátétfólia, alátétfedés, vagy alátétszigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) öntapadó ragasztócsíkkal rögzítve háromrétegű páraáteresztő alátétfedés, mindkét oldalon öntapadó ragasztósávval, deszkázatra fektethető, 1,5 x 50 m 520m2 Egyenes rétegrendű csapadékvíz elleni szigetelés - elasztomerbitumenes (SBS) öntapadó lemez alumínium fólia kasírozással, és poliészter fátyol hordozóval, hidegen öntapadó, alsó felületén teljes felület öntapadó (lehúzható védőfólia), bitumenlemezes tetők vízszigetelésére, párazáró rétegként, f 520m2 hőkezelt rétegelt filmbevonatos építőlemez részleges cseréje, javítása 520m2 deszkázás 520m2
Folytatás: II.2.14.) pontban

Minőségi kritérium (név)

A teljesítésbe bevonásra kerülő, az alkalmassági követelmény (M/2/1) tekintetében bemutatott műszaki ellenőr szakember alkkövben előírttal azonos tárgyban közhasználatú építmény(ek) építési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőrzésében szerzett többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)

A megújítások leírása

A szerződés, időtartama, a 180/ 270 naptári nap kivitelezési munka teljesítési időtartamához igazodóan, tervezetten 180/ 270 naptári nap, azzal, hogy a kivitelezés teljesítési határidejéhez igazodóan változhat a műszaki ellenőri feladatok teljesítési határideje.
Ajánlatérő rögzíti, hogy a Vállalkozási szerződés teljesítési határideje: munkaterület átadásától számított 180 naptári nap amennyiben jogszabályi, vagy hatósági előírás alapján releváns a próbaüzem, akkor 270 naptári nap.

További információk

A II.2.7. pontban rögzített 180/ 270 nap nem munkanapokban, hanem naptári napokban értendő.
A szerződés, időtartama, a 180/ 270 naptári nap kivitelezési munka teljesítési időtartamához igazodóan, tervezetten 180/ 270 naptári nap, azzal, hogy a kivitelezés teljesítési határidejéhez igazodóan változhat a műszaki ellenőri feladatok teljesítési határideje.
A szerződés időtartama magában foglalja a kivitelezési szerződés szerinti jótállási időszakot is. A Megbízottnak ezen időtartam alatt kell ellátnia az utó-felülvizsgálati eljárást, a szavatossági és jótállási igények érvényesítéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatokat.
II.2.5. pont részletezése:
M/2/1.
Étv: Közhasználatú építmény: az olyan építmény (építményrész), amely
- a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és
- használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. alap-, közép-, felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá
- használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (pl. a közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, amelyet
- törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg.
Ajánlatkérő tárgyi értékelési szempont esetén többlettapasztalatként azon hónapok bemutatását fogadja el, melyben az M/2/1 alkalmassági követelményre bemutatott szakember közhasználatú építmény(ek) építési munkáinak műszaki ellenőrzését végezte.
M/2/2., M/2/3.:
Többlettapasztalat:
A teljesítésbe bevonásra kerülő, az M/2/2. és M/2/3. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember jogosultság megszerzéséhez /meglétéhez szükséges gyakorlaton felüli alkkövben előírttal azonos tárgyú többlet szakmai gyakorlata (többlettapasztalata) - előny a magasabb hónapban és egész számban megadva (minimum 0 hónap, maximum 36hónap)
Ajánlatkérő rögzíti, hogy elfogadja a jogosultsággal rendelkező szakember azon többlet szakmai gyakorlatát is, mely a jogosultság megszerzése előtti, de a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlaton felüli tapasztalat.
Fentiek alapján az M/2/2. és M/2/3. alkalmassági követelményre bemutatott szakember(ek) többlettapasztalata esetén az alábbiak vehetők figyelembe:
- amennyiben a szakember jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlat benyújtásakor, abban az esetben a a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel rendelkező szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum gyakorlaton felüli többlet szakmai gyakorlata (tapasztalata), vagy
- amennyiben a szakember jogosultsággal rendelkezik az ajánlat benyújtásakor, abban az esetben bemutatható a szakember jogosultság megszerzése előtti, de a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum gyakorlaton felüli tapasztalat, vagy a jogosultság megszerzése utáni többlettapasztalat is.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a többlettapsztalat esetén a 0 hónap megajánlása nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét, ebben az esetben az ajánlat az adott értékelési szempontra 0 pontot kap.
II.2.4.) folytatása:
faanyagvédő égéskésleltető, gomba, rovarkárosítás ellen 3400m2 5/15 gyalulatlan fenyő élpalló szerelvényekkel 960m 5/10 gyalulatlan fenyő élpalló szerelvényekkel 960m Magastető hő- és hangszigetelése 520m2 Homlokzati beton és vasbeton oszlop hőszigetelése, extrudált polisztirolhab lemezzel, EPS 80H oszlop hőszigetelő elem, oszlop átmérő: 200 mm, vtg. 50 mm 62m felvonó 6,9m emelőmagasságú, gépház nélküli 1 kts tűzoltásból adódó, oltóvízből adódó másodlagos károk helyreállítása, légtechnikai épületgépészeti berendezések helyreállítása 1 kts tűzoltásból adódó, oltóvízből adódó másodlagos károk helyreállítása, villanyszerelési munkák 1 kts tűzoltásból adódó, oltóvízből adódó másodlagos károk helyreállítása, festés, mázolási munkák, belső térben 650m2 tűzjelző rendszer 1 kts Függesztett üvegtető gyártása és helyszíni szerelése 20250m2 1 kts üvegtetőt tartó rácsos tartó statikai vélemény szerinti megerősítése 1 kts hő és füstelvezető rendszerek korszerűsítése, felújítása 1 kts nyílászárók cseréje 1kts Érintésvédelem és EBF felülvizsgálat 1 kts, eszközök.

A beszerzés leírása

A Gyógyfürdőfejlesztés Tamásiban projekt keretében megvalósul a Tamási Gyógyfürdő korszerűsítése. (A 3. részajánlati körben rögzített feladatokon kívüli, valamennyi kivitelezési munkához kapcsolódó műszaki ellenőri feladat.)
A fenti beruházás megvalósításához műszaki ellenőri szolgáltatást kíván Ajánlatkérő beszerezni minden a korszerűsítéshez szükséges szakirányra (szakágra) és megvalósítási szakaszra kiterjedően a fürdő üzemelése közben.
A műszaki ellenőri feladatainak ellátását a kivitelezés teljes ideje alatt a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen
- az építőipari kivitelezői tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek ,
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény - a továbbiakban: Étv. - 38/A. §-a és 43. §-a, valamint
- az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet - a továbbiakban: 266-os rendelet- 21. § (3)-(5) bekezdése szerint minden a munkákhoz szükséges szakirányra és megvalósítási szakaszra kiterjedően köteles elvégezze.
Az ellátandó feladatok különösen (de nem kizárólagosan):
Az építési műszaki ellenőrzés gyakorisága heti minimum 2 alkalom.
Az építési naplóba való bejegyzés gyakorisága: hetente minimum 1 alkalom.
A bejegyzésről az építtető (Megbízó) tájékoztatásának módja: hetente minimum 1 alkalom (szóban, vagy írásban).
Megbízott műszaki ellenőr szavatossági feladatok keretében ellátja a szavatossági és a jótállási igények érvényesítésével kapcsolatos műszaki ellenőri feladatokat is. Az utó-felülvizsgálati eljárás tervezett időpontja az építőipari kivitelezés műszaki átadását követő 12. hónap.
a) tervdokumentációk, engedélyek, hozzájárulások, mennyiségi kimutatások és a részletes műszaki dokumentáció áttanulmányozása; kiviteli tervekben foglaltak betartatása, az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ellenőrzése, az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a jogerős építési (létesítési) engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján,
b) valamennyi szakág műszaki ellenőrzése, szakági műszaki összefoglaló és kimutatás készítése,
c) a kivitelező által készítendő ütemterv(ek), organizációs tervek, technológiai tervek és utasítások, mintavételi és minősítési terv, adott esetben forgalomkorlátozási terv véleményezése és jóváhagyása Megbízó kapcsolattartójának egyetértésével;
d) az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdéséhez szükséges jogszabályban előírt dokumentumok (tervek) meglétének ellenőrzése, az elektronikus építési napló ellenőrzése a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése, valamint az Üvegkapu alvállalkozókra vonatkozó adatainak ellenőrzése.
e) Megrendelővel közösen az építési munkaterület átadásának lebonyolítása (jogszabályoknak megfelelő megszervezése, lebonyolítása, jegyzőkönyv készítése és minden jogszabály szerint releváns tevékenység elvégzése), a szerződés szerinti időpontokban rendelkezésre bocsátása Megrendelő jóváhagyását követően, a munkaterületek építésbe vonásának folyamatos biztosítása, a műszaki átadás-átvételi eljárás teljes körű lebonyolítása, részvétel az utó-felülvizsgálati eljárás(ok)on,
f) az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésének elvégzése - Kivitelező megfelelő időben történő értesítése esetén -, a műszakilag indokolt további vizsgálatok meghatározása, az ellenőrzések és a vizsgálatok adatainak, valamint a szükséges intézkedések meghatározásának bejegyzése az elektronikus építési naplóba,
g) egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,
h) a beépített építési termékek teljesítmény nyilatkozatai meglétének ellenőrzése, a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség-igazolása meglétének ellenőrzése,
i) tervmódosításokkal kapcsolatos kérdések megvitatásában szükség esetén részvétel, műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslattétel Megbízó részére, műszaki kérdésekben a Megbízó döntéseinek előkészítésében közreműködés, kitérve a döntéssel kapcsolatos előnyökre és hátrányokra, továbbá a döntés pénzügyi vonatkozásaira;
j) szükség szerint, de minimum hetente egy alkalommal koordinációs egyeztetéseken részvétel a Megbízó és az aktuálisan érintett szervek bevonásával, szükség szerint jegyzőkönyv készítése, megküldése; az egyeztetéseken számot kell adni a munkák előrehaladásáról, az elvégzett és a következő hetekben végzendő munkákról, az ütemtervről, valamint a minőségbiztosításról (mérések, eredmények);
A feladatok részletes felsorolását a szerződéstervezet tartalmazza.
A műszaki ellenőri feladatok az alábbi építési beruházásra irányulnak:
Kivitelezés:
Főbb mennyiségek
- ideiglenes építmények
- bontási munkák
- strand épületek
- strand környezetalakítás, kültéri elemek
- gyógyászat átépítése a fürdőépületben
- medence építés
- vízgépészet
- csúszdatechnológia
- telken belüli közműhálózat
- külső út, parkoló építés
- térvilágítás
- kertészet
- akadálymentesítés
- beléptető rendszer
- fürdőépület felújítása, korszerűsítése
- kútfúrás hideg-melegvíz
- hőhasznosítás
- eszközök
Alapterületek:
strand-bejárati épület 466,69 m2
étterem 359,17 m2
¬ kültér (fogyasztó terasz) 210,12 m2
étterem össz 569,29 m2
szaunaépület 48,11 m2
büfé 1 - 61,43 m2
büfé 2 - 63,53 m2
mosdóblokk 40,26 m2
mosdóblokk AM 45,09 m2
vízgépészet 286,28 m2
33m-es medence 674,62 m2
élménymedence (3 db) 363,58 m2
lelátó 105,39 m2
lelátó tároló 87,84 m2
csúszdamedencék (3 db) 281,70 m2
színpad 237,26 m2
termálmedencék (2 db) 454,58 m2
Meglévő fürdőépület helyiségeinek alapterülete:
alagsor: 1509,34 m2
földszint: 2166,62 m2
I. emelet: 700,73 m2, tetőterasz: 566,18 m2
II. emelet: 76,15 m2

A megújítások leírása

A szerződés, időtartama, a 700 naptári nap kivitelezési munka teljesítési időtartamához igazodóan, tervezetten 700 naptári nap, azzal, hogy a kivitelezés teljesítési határidejéhez igazodóan változhat a műszaki ellenőri feladatok teljesítési határideje.
Ajánlatérő rögzíti, hogy a Vállalkozási szerződés teljesítési határideje: munkaterület átadásától számított 700 naptári nap (próbaüzemmel együtt.)

További információk

A II.2.7. pontban rögzített 700 nap nem munkanapokban, hanem naptári napokban értendő.
A szerződés, időtartama, a 700 naptári nap kivitelezési munka teljesítési időtartamához igazodóan, tervezetten 700 naptári nap, azzal, hogy a kivitelezés teljesítési határidejéhez igazodóan változhat a műszaki ellenőri feladatok teljesítési határideje.
A szerződés időtartama magában foglalja a kivitelezési szerződés szerinti jótállási időszakot is. A Megbízottnak ezen időtartam alatt kell ellátnia az utó-felülvizsgálati eljárást, a szavatossági és jótállási igények érvényesítéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatokat.
II.2.5. pont részletezése:
M/2/1.
Étv: Közhasználatú építmény: az olyan építmény (építményrész), amely
- a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és
- használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. alap-, közép-, felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá
- használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (pl. a közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, amelyet
- törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg.
Ajánlatkérő tárgyi értékelési szempont esetén többlettapasztalatként azon hónapok bemutatását fogadja el, melyben az M/2/1 alkalmassági követelményre bemutatott szakember közhasználatú építmény(ek) építési munkáinak műszaki ellenőrzését végezte.
M/2/2., M/2/3.:
Többlettapasztalat:
A teljesítésbe bevonásra kerülő, az M/2/2. és M/2/3. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember jogosultság megszerzéséhez /meglétéhez szükséges gyakorlaton felüli alkkövben előírttal azonos tárgyú többlet szakmai gyakorlata (többlettapasztalata) - előny a magasabb hónapban és egész számban megadva (minimum 0 hónap, maximum 36hónap)
Ajánlatkérő rögzíti, hogy elfogadja a jogosultsággal rendelkező szakember azon többlet szakmai gyakorlatát is, mely a jogosultság megszerzése előtti, de a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlaton felüli tapasztalat.
Fentiek alapján az M/2/2. és M/2/3. alkalmassági követelményre bemutatott szakember(ek) többlettapasztalata esetén az alábbiak vehetők figyelembe:
- amennyiben a szakember jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlat benyújtásakor, abban az esetben a a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel rendelkező szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum gyakorlaton felüli többlet szakmai gyakorlata (tapasztalata), vagy
- amennyiben a szakember jogosultsággal rendelkezik az ajánlat benyújtásakor, abban az esetben bemutatható a szakember jogosultság megszerzése előtti, de a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum gyakorlaton felüli tapasztalat, vagy a jogosultság megszerzése utáni többlettapasztalat is.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a többlettapsztalat esetén a 0 hónap megajánlása nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét, ebben az esetben az ajánlat az adott értékelési szempontra 0 pontot kap.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

I. A)
1.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2.) Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1.) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
B) Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság:
SZ/1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem szerepel a 266/2013. Korm. rendelet. 31. §-a szerinti szakmagyakorlási tevékenységet végzők jegyzékében, illetve a nem Mo.-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal.
gazolási módok: A feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák az alábbiak szerint:
Előzetes igazolás:
Az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával igazolja előzetesen az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-ei és a 321/2015. Korm. rendelet 2-4. §-ai és 6-7. §-ai alapján.
Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók esetében a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások:
Ajánlattevő a 321/2015. Korm. rendelet 8-16. §-ai alapján köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását (a 13. § körében nemleges nyilatkozat nyújtandó be változásbejegyzési eljárás hiányában).
Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján lehetséges. Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén AT ajánlatában csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást és az erről szóló nyilatkozatot (nemlegesség esetén is nyilatkozatot szükséges benyújtani erről, elektronikus űrlap formájában). AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bekre.
B.) SZ/1.
Előzetes igazolás: Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások:
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek. alapján ellenőrzi az alk. feltétel teljesülését. Az elektronikus nyilvántartásban történő ellenőrizhetőség hiányában Ajánlattevő csatolja az igazolást.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

Valamennyi részajánlati körben:
M/1.-M/2.
A) Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).
B)
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek.-ei szerinti felhívásra benyújtandó igazolások:
M/1. Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónap befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett legjelentősebb, a beszerzés tárgya szerinti (magasépítési munkák műszaki ellenőrzése) szolgáltatásainak ismertetését az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal:
- a teljesítés kezdő és befejezési időpontja (év, hónap, nap),
- a szerződést kötő másik fél (név, cím, referenciát igazoló személy és elérhetősége (e-mail cím, vagy telefonszám)),
- a referencia tárgya (az alkalmasság megítéléséhez szükséges részletezettséggel),
- a szolgáltatás mennyisége,
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pont, a 22. § (1) - (2) bek. és 24. § (1) alapján.
Irányadó a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3a) bek. a) pont, 21/A.§. Kbt. 65. §(6) és (7) bek, valamint (9) és (11)-(12)bek.
M/2. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli Ajánlattevő, továbbá az ajánlattétel időpontjában annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll;
- a szakember szakmai gyakorlata és adott esetben műszaki ellenőri jogosultsága;
- a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat;
- a szakember - szakmai tapasztalatot ismertető - saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen az előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése;
- végzettséget illetve képzettséget igazoló dokumentumok - egyszerű másolata, amennyiben a szakember nem rendelkezik az előírt műszaki ellenőri jogosultsággal.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat,így különösen a beruházás ismertetését, adott szakember által ellátott feladat és/vagy tevékenység ismertetését, a feladat és/vagy a tevékenység kezdő és befejező idejét (év,hónap), és az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy nyertessége esetén a szerződéskötésig az adott szakember által betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultság kamarai regisztrációjáról és aktív státuszáról gondoskodik.
Ajánlatkérő az elvárt szakmai gyakorlat meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ha az M/2. tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai névjegyzékben az ajánlattétel időpontjában szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséget és tapasztalatot az érvényes jogosultság igazolja, ebben az esetben végzettséget / képzettséget igazoló dokumentumot nem kell csatolni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bek.-re, továbbá 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 24. § (1) bek.-re, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontra.

Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)

M/1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónapban teljesített, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett az alábbi követelményeknek megfelelő pozitív (a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt) referenciával/referenciákkal:
- M/1/1. részajánlati kör: Legalább 3000 m2 alapterületű közoktatási intézmény, vagy közintézmény építése és/vagy felújítása kivitelezéshez nyújtott magasépítési műszaki ellenőri szolgáltatás tárgyú referenciával,
- M/1/2. részajánlati kör: Legalább 1500 m2 alapterületű közintézmény építése és/vagy felújítása kivitelezéshez nyújtott magasépítési műszaki ellenőri szolgáltatás tárgyú referenciával,
- M/1/3. részajánlati kör: Legalább 3000 m2 alapterületű közfürdő, vagy közhasználatú épület építése és/vagy felújítása kivitelezéshez nyújtott magasépítési műszaki ellenőri szolgáltatás tárgyú referenciával.
- M/1/4. részajánlati kör: Legalább 3000 m2 alapterületű közfürdő, vagy közhasználatú építmény építése és/vagy felújítása kivitelezéshez nyújtott magasépítési műszaki ellenőri szolgáltatás tárgyú referenciával.
Ajánlatkérő az M/1/1. referenciánál az 1 szerződéssel történő teljesítést, míg az M/1/2. , M/1/3. és az M/1/4. referenciáknál a maximum 2 szerződéssel történő teljesítést fogadja el. AK rögzíti, hogy amennyiben egy ajánlattevő több részajánlati körre tesz ajánlatot, ugyanazon a referencia több részajánlati körben is bemutatható, amennyiben megfelel az alkalmassági követelményeknek.
A teljesítés időpontja alatt az építési beruházáson nyújtott műszaki ellenőri tárgyú szerződés tárgyát képező építési beruházás műszaki átadás-átvételének lezáró időpontját kell érteni. Műszaki ellenőri feladatok alatt Ajánlatkérő az alábbi fogalmat érti: Műszaki ellenőri munkának minősülnek az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 38/A. § (2) és (4) bekezdése és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (1)-(5) bekezdés szerinti feladatok ellátása. Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
III. és IV. részajánlati kör: Közfürdő: A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet
(2) E rendelet alkalmazásában közfürdő:
a) az a zárt területen épített, épületen belül, illetve kívül elhelyezett nyilvános fürdési lehetőség (medence, kád, zuhany), ahol a szolgáltatások szabályozott feltételek mellett vehetők igénybe;
b) *
c) a gyógyászati szolgáltatásokat nyújtó fürdő, ha:
ca) a külön jogszabály * szerint a gyógyfürdő megnevezés használatára jogosult, és
cb) egészségügyi szolgáltatást is nyújt;
d) az az egyidejűleg, több személy által használt mesterséges fürdő, ahol a fürdés céljára medence, gőzkamra vagy szauna szolgál.
Közhasználatú építmény: az olyan építmény (építményrész), amely
- a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és
- használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. alap-, közép-, felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá
- használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (pl. a közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, amelyet
- törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg.
I. részajánlati kör: közoktatási intézmény, közintézmény fogalmak a felhívás II.2.14.) pontjában.
M/2. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik a feladat ellátásához a 266/2013. Korm. rendelet szerinti alábbi jogosultsággal rendelkező szakemberekkel:
Valamennyi részajánlati körben
- M/2/1. Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell.V. - Építési műszaki ellenőrzés,1. rész Általános építmények építési műszaki ellenőri szakterületek, 2 . sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű „ME-É” jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező műszaki ellenőrrel,
- M/2/2. Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell.V. - Építési műszaki ellenőrzés,2. rész Szakági építési műszaki ellenőri szakterületek, 3 . sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű „ME-G” jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező műszaki ellenőrrel,
- M/2/3. Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell.V. - Építési műszaki ellenőrzés,2. rész Szakági építési műszaki ellenőri szakterületek, 4 . sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű „ME-V” jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező műszaki ellenőrrel.
A szakemberek között az átfedés megengedett. (Egy szakember több jogosultsággal is rendelkezhet.)
Valamennyi rész vonatkozásában ugyanaz a szakember bemutatható.

A szerződés teljesítésének feltételei

Valamennyi részajánlati körben:
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF). Ajánlatkérő a kifizetés során a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében és a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdésében foglaltak szerint jár el.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Számlázás: műszaki előrehaladásához és a szerződés dokumentáltan megvalósult teljesítéséhez igazodóan adott esetben a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltaknak, vagy a pályázatra vonatkozó releváns jogszabályban foglaltaknak, a pályázatnak, továbbá a mindenkori hatályos jogszabályoknak és adott esetben a támogatási szerződésnek/okiratnak megfelelően, 10 %-onként nyújthatóak be a részszámlák (maximum 8 db) és a végszámla (legfeljebb a megbízási díj 20 %-áról).
A részszámla (végszámla) összegét a szerződés szerinti kötelezettségteljesítés megvalósulásának mértéke alapján kell meghatározni, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés dokumentáltan megvalósult értékét nem haladhatja meg. Támogatás intenzitása és finanszírozási konstrukció: a mindenkori TSZ szerinti.
Kötbérek:
Késedelmi kötbér a megbízási díj 0,5%-a/nap,max. 15% ; meghiúsulási kötbér a megbízási díj 15 %-a.További információ a KD-ban és a szerződéstervezetben.
Irányadó jogszabályok: Áht, Ávr, Áfa tv., Kbt.

Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)

Az EKR rendelet 15. § (2) bekezdése szerint az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. Ak felhívja a figyelmet a Kbt. 68. §-ra.

AK az ajánlatok bírálatát a Kbt. 67. §, a 69. § és a 81. § (4) és (5) bekezdése rendelkezéseinek együttes alkalmazásával folytatja le. Ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) ajánlatában nyilatkoznia kell:
-a Kbt. 66. § (2) bek.-ben foglaltakra (űrlap),
- a Kbt. 65. § (7) bek. szerint (nemleges tartalommal is)(űrlap),
- a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja szerint (nemleges tartalommal is)(űrlap),
- folyamatban lévő vált.bejegyzésre (nemleges is csatolandó)(űrlap)
AT-nek ajánlatában csatolnia szükséges
- az ESPD-t (kitöltve),
- a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot (űrlap)
AK a nyertes AT-(k)nek a Kbt. 35. § (8) bek. tekintettel nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattételről szóló megállapodást az ajánlathoz csatolni kell, a vezető AT megjelölésével [Kbt. 35. § (6) bek.], a feladatmegosztás és az ellenszolgáltatás megosztásának feltüntetésével, nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért. Közös ajánlattétel esetén az AT-k képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös AT-k megjelölését.
Az EKR rendelet alapján az EKR rendelet 8. § d) pontja szerinti statisztikai adatszolgáltatás teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevők kötelesek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában tájékoztatni az ajánlatkérőt a szerződéses ellenszolgáltatásból történő részesedésük tervezett értékéről.
AK tájékoztatja az AT-ket, hogy az alkalmassági feltételeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbiakban: III.1.1)-III.1.3) pontok.
Ajánlati kötöttség 1 hónap=30 nap.
Az AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közb. dok.-mok előírásai, valamint a Kbt., illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
Az órában meghatározott időpontok a magyarországi pontos idő szerint értendők.
Az értékelési részszempontokra vonatkozó főbb információk: - adható pontsz.: 0-100; AK törtek esetén a pontszámot két tizedes jegyre kerekíti, - alk. módszerek: ár szempontnál ford. arányosítás, minőségi szempontoknál egyenes arányosítás.
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Horváth Helena Zsuzsanna (OO461)
AT kötelezettségvállaló nyilatkozatot köteles csatolni ajánlatához, amely szerint nyertessége esetén: a szerződés hatálybalépését követő 5 munknapon belül műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítási szerződést köt vagy meglévő műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítási szerződését kiterjeszti. A szakmai felelősségbiztosítás mértéke az I. / II. / IV. részajánlati körökben minimum 5 millió Ft/káresemény és minimum 10 millió Ft/kárév, valamint a III. részajánlati körben minimum 1 millió Ft/káresemény és minimum 2 millió Ft/kárév.
Az értékelési részszempontban az ajánlatkérő a Kbt. 76.§ (3) bekezdés b) pont alapján az ajánlattevő személyi állományának szakmai tapasztalatát fogja értékelni. Ajánlattevőnek csatolni szükséges az adott értékelési részszempontra bemutatott szakember részletes szakmai önéletrajzát (a közbeszerzési dokumentumban kiadott minta szerinti minimális tartalommal). A gazdasági szereplők vonatkozásában csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírták.Többváltozatú ajánlat nem tehető.
Ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását. AK a nem magyar nyelven benyújtott dok AT általi fordítását is elfogadja. Az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetén AK nem korlátozz a hiánypótlás lehetőségét.
Az eljárás során az ajánlatkérő a kommunikációt az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet által meghatározott informatikai rendszerben folytatja. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a kommunikáció - a Kbt. 41/C. § (1) bekezdésében meghatározott kivételektől eltekintve- kizárólag az EKR-en keresztül történik. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
AT a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR rendszerben erre szolgáló funkciót alkalmaz.
Fájlformátum: .pdf. A PDF fájlformátum tekintetében, csak olyan forma alkalmazható és használható, amely mindenki számára, ingyenesen elérhető Adobe Acrobat Reader DC programmal megnyitható és olvasható. A PDF és XLS fájlformátumú dokumentumok esetében titkosítás nem alkalmazható. A titkosított - szabadon nem megnyitható - dokumentumok esetében az ajánlatkérő él a hiánypótlás lehetőségével.
Ajánlatkérő kiköti, hogy szerződéskötés feltétele, hogy a felhívás M/2. pontjában és a szerződésben előírt, meghatározott jogosultsággal rendelkező szakembereknek a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar Építész Kamara (www.mek.hu), Magyar Mérnöki Kamara, továbbá más jogszabályban meghatározott névjegyzékben, melyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell.
Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.
Feltételes közbeszerzés: részletesen a szerződéstervezetben és a VI.4. pontban.
Irányadó: Kbt. és vh rendeletek.

Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)

Kbt. 148. §
Feltételes közbeszerzési eljárás a szerződés alapján:
1.
- I. és II. részajánlati körben: a Megbízási Szerződés mindkét Fél által történő cégszerű aláírásával érvényesnek minősül,azonban hatályba csak az alábbi feltételek bekövetkezése esetén lép:
Az A) és B) feltételek konjunktív feltételek.
A) A műszaki ellenőrzéssel érintett kivitelezés Vállalkozási szerződésének hatályba lépése (I. / II. részajánlati körben)
Felek rögzítik, hogy az adott részajánlati kör megbízási szerződésének hatálybalépésének egyik feltétele, hogy a műszaki ellenőrzéssel érintett kivitelezés
I. részajánlati kör esetén a Katolikus Oktatási Negyed kialakítása Tamásiban tárgyú kivitelezési szerződés,
II. részajánlati kör estén a "Tamási- Intelligens Hivatal építés tárgyú kivitelezési szerződés hatályba lépjen.
B) Feltétel( a jelen I. / II. részajánlati kör Megbízási díjának rendelkezésre állása)
Megbízó támogatásra irányuló igényt (pályázatot, projektjavaslatot, stb.) nyújtott be / fog benyújtani - függetlenül attól, hogy sor került-e már a támogatás pályázati felhívásának megjelenésére. Ebben az esetben a Kbt. 135.§ (12) bekezdése alapján a szerződés akkor lép hatályba, amennyiben a fedezet biztosítására irányuló támogatási igény elfogadásra kerül az erre illetékes szerv vagy hatóság részéről (azaz a hatósági okirat/szerződés hatályba lép) és erről a Megbízó a Megbízottat hitelt érdemlően értesítette. Amennyiben a fedezet biztosítására irányuló igény (pályázat, projektjavaslat, stb) az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadására kerül sor az erre illetékes szerv vagy hatóság részéről, a Megbízó fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a szerződést -saját vagy egyéb forrás biztosításával - hatályba léptesse. A Megbízó kijelenti, hogy a saját vagy egyéb forrás biztosításával történő hatályba léptetés joga nem jelent erre irányuló kötelezettséget, annak kikényszerítésére a Megbízott nem jogosult. Felek rögzítik, hogy a forrás rendelkezésre állásáról megbízó haladéktalanul köteles írásban tájékoztatni Megbízottat.
Felek a közléssel az A), vagy B) feltételt bekövetkezettnek tekintik, az I./II. részajánlati kör Megbízási szerződése azonban csak akkor lép hatályba, ha az A) és B) feltétel együttesen fennáll. A feltételek bekövetkezte időben elválhat egymástól, de az I./II. részajánlati kör Megbízási szerződése kizárólag akkor lép hatályba, ha az A) és a B) feltétel bekövetkezik.
2.
- III. és IV. részajánlati körben: a Megbízási Szerződés mindkét Fél által történő cégszerű aláírásával érvényesnek minősül,
azonban hatályba csak az alábbi feltételek bekövetkezése esetén lép:
Az A) és B) feltételek konjunktív feltételek.
A) A műszaki ellenőrzéssel érintett kivitelezés Vállalkozási szerződésének (III. részajánlati kör: Tamási gyógyfürdő helyreállítás terv.és kivit., IV. részajánlati kör: Tamási gyógyfürdő tervezés,kivitelezés,üzemeltetés) legkésőbb a tervezéssel érintett fejezetének /feladataink lezárása, a tervezési feladatok Megrendelő részéről teljesítettnek tekintése.
B) Feltétel: (a jelen III. /IV. részajánlati kör Megbízási díjának rendelkezésre állása)
Ld. előző pont B) feltételét a III. és IV. részajánlati körre értendően.
Felek a közléssel az A), vagy B) feltételt bekövetkezettnek tekintik, a III. /IV. részajánlati kör Megbízási szerződése azonban csak akkor lép hatályba, ha az A) és B) feltétel együttesen fennáll. A feltételek bekövetkezte időben elválhat egymástól, de a III. / IV. részajánlati kör Megbízási szerződése kizárólag akkor lép hatályba, ha az A) és a B) feltétel bekövetkezik.
Szerződő felek jelen pontban foglaltakra tekintettel megállapodnak, hogy a szerződés hatálybalépésére legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre, ezt követően a Felek minden külön intézkedés és nyilatkozat nélkül szankciómentesen szabadulnak a kötelemből és a Felek semmilyen követeléssel nem léphetnek fel egymással szemben.

Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt Gazdasági Szereplőket, hogy a mai napon módosította a közbeszerzési dokumentációt, amely keretében módosított szerződéstervezetet tett közzé, az eredeti közbeszerzési dokumentumokkal megegyező helyen az EKR-ben. Egyéb közbeszerzési dokumentum nem módosult.