Műszaki ellenőri szolgáltatások beszerzése

Rövid leírás

Székesfehérvár, Móri út felújítása I. ütem műszaki ellenőri feladatai a TOP-6.1.5-15-SF1-2020-00007 kódszámú projekt keretében.
„Fehérvár Tüdeje - Zöld Város TOP II. ütem kivitelezési munkái” műszaki ellenőri feladatai a TOP-6.3.2-16-SF1-2018-00002 kódszámú projekt keretében.

A beszerzés leírása

A megbízási szerződés keretében ellátandó feladatok - többek között - az alábbi résztevékenységeket foglalják magukban:
- műszaki ellenőrzés a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kivitelezési Korm. Rendelet) 16. § (3) bekezdése szerint, illetve más vonatkozó jogszabályok kötelező tartalma szerint, minden a munkákhoz szükséges szakirányra és megvalósítási szakaszra kiterjedően;
- Annak ellenőrzése, hogy a kivitelezés az ütemterv szerint halad-e, eltérés esetén Megrendelő tájékoztatása mellett azonnali intézkedés a kivitelező felé;
- Részvétel esetleges építésfelügyeleti hatósági ellenőrzésen;
- A kivitelező készre jelentése alapján az Megrendelő által kijelölt időpontra a helyszíni átadás-átvételi eljárások megszervezése és összehívása; közreműködés az eljárás lefolytatásában;
- Az eljárásról jegyzőkönyv készítése, mely tartalmazza az esetleges mennyiségi és minőségi hibajegyzéket és a hiánypótlási felhívást, illetve annak ellenőrzése és igazolása, hogy a felmerült hiányosságok pótlása, kijavítása megtörtént-e;
- Megrendelővel közösen részvétel a beruházás üzemi próbáin, próbaüzemeltetésein, a hibátlan teljesítést igazoló méréseken;
- Az átadási dokumentáció teljességének és megfelelőségének ellenőrzése.
- A tervdokumentációk, engedélyek, hozzájárulások, mennyiségi kimutatások és a részletes műszaki dokumentáció áttanulmányozása;
- a Kivitelező által készítendő organizációs tervek, technológiai tervek és utasítások, mintavételi és minősítési terv, forgalomkorlátozási terv véleményezése és jóváhagyása Megrendelő kapcsolattartójának egyetértésével;
- műszaki, ill. gazdasági szükségességből indokolt tervmódosításokkal kapcsolatos kérdések rendezése, döntés-előkészítő anyagok elkészítése a Megrendelő részére, kitérve a döntéssel kapcsolatos előnyökre és hátrányokra, továbbá a döntés pénzügyi vonatkozásaira;
- a Kivitelező által készítendő, a környező csatlakozó útszakaszokat és épületeket is tartalmazó videófelvétel/állapotfelmérés készítésében történő közreműködés a munkák megkezdése előtt, melynek 1 (egy) példányát Megrendelő részére át kell adni;
- szükség szerint, de legalább hetente koordinációs egyeztetések összehívása a Megrendelő és az aktuálisan érintett szervek bevonásával, jegyzőkönyv készítése, megküldése; a műszaki ellenőr által összehívott koordinációs egyeztetéseken számot kell adni a munkák előrehaladásáról, az elvégzett és a következő hetekben végzendő munkákról, az ütemtervről, valamint a minőségbiztosításról (mérések, eredmények);
- szakági műszaki összefoglaló és kimutatás készítése;
- a hulladékok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírások betartásának ellenőrzése;
- a Kivitelezés maradéktalan, szerződés szerinti, igazoltan a minőségi előírásoknak megfelelő teljesítésével összefüggésben valamennyi szükséges műszaki ellenőri intézkedés megtétele, az esetleges rongálási károknál a helyreállítás ellenőrzése;
- jelen megbízás teljesítéséhez szükséges szakértő és egyéb személyzet biztosítása, a vállalkozói teljesítések folyamatos ellenőrzése;
- a munkaterület átadásának megszervezése és végrehajtása, a munkaterületen az esetleges kitűzési alapok átadása, a kitűzés helyességének ellenőrzése; a kivitelezési tevékenység megkezdése előtt a munkaterületen elhelyezendő építési tábla helyének kiválasztásában, kialakításának meghatározásában történő közreműködés, szükség esetén a geotechnikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése;
- a Kivitelező műszaki, szakmai kérdésekben történő tájékoztatásának felügyelete és
dokumentálása;
- a Kivitelezés során a hatósági engedélyek betartásának ellenőrzése, azok érvényességének nyomon követése, az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaik időbeli követése, és teljesítése;
- a Kivitelezésben közreműködő projektmenedzsmenttel való szakmai együttműködés;
- a kivitelezői részszámlázás, illetve a Kivitelező fizetési kérelmének benyújtása esetén nyilatkozattal történő igazolása annak, hogy a Kivitelezés terveknek megfelelően halad, illetve nyilatkoznia kell a munka készültségi fokáról;
- a Kivitelezés szakszerűségének ellenőrzése, közmű-egyeztetési jegyzőkönyvek, közmű üzemeltetői nyilatkozatok, közútkezelői hozzájárulások, szakhatósági hozzájárulások, hatósági engedélyek és a hozzá tartozó jóváhagyott építési-műszaki dokumentációk, valamint a kivitelezési dokumentációk alapján;
- Megbízott a Műszaki ellenőrzést folyamatos helyszíni tartózkodással köteles ellátni;
- az építési napló ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése; a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban; az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban;
- műszaki kérdésekben a Megrendelő döntéseinek előkészítése, műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevonására);
- a terv és a szerződés szerinti teljesítést befolyásoló minden körülményről a Megrendelő haladéktalan értesítése;
- a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése;
- a tartalékkeret felhasználása során felmerülő műszaki ellenőri munkák elvégzése;
- a Kivitelezéshez kapcsolódó részfeladatok határidőben történő teljesítésének ellenőrzése és dokumentálása; a Kivitelező számláihoz kapcsolódó, a megrendelő teljesítésigazolásának alapját képező készültségi szintek és számlarészletező
ellenőrzése, műszaki ellenőri jegyzőkönyvek kiállítása, melyek tartalmazzák:
- a teljesített kivitelezési munkák meghatározását, mennyiségét és minőségét, a teljesítés időpontját;
- a teljesítésigazolás alapján számlázható összeget;
- a Kivitelezési szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a számlázható összegre tett javaslat eltérése esetén az eltérés indoklását.
- a kiállított és aláírt jegyzőkönyvek Megrendelő részére történő megküldése, összhangban a Kivitelezővel megkötésre kerülő szerződéssel;
- műszaki teljesítmény-jellemzők ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése;
- a beépített anyagok, késztermékek és berendezések teljesítménynyilatkozatai meglétének ellenőrzése;
- a Kivitelező által elkészített átadási dokumentáció teljességének és megfelelőségének ellenőrzése;
- a műszaki átadás-átvételi eljárás teljes körű lebonyolítása;
- a közúthálózat forgalomba-helyezési eljárásában történő közreműködés, az esetleges közlekedésfelügyeleti hatósági ellenőrzésen való részvétel;
- a Kivitelezéssel kapcsolatos dokumentumok megőrzése;
- a jótállási időszak alatt a felmerülő hibákról szóló hibalista összeállítása, Megrendelő részére történő megküldése; szavatossági, illetve jótállási kérdések esetében a Megrendelő érdekeinek képviselete, bármilyen jogvita esetén a Megrendelő pernyertessége érdekében részvétel a jogvitában, illetve a kapcsolódó egyéb eljárásban;
valamennyi, a vonatkozó jogszabályokban, különösen a Kivitelezési Korm. Rendelet 16.
§ (3) bekezdésében felsorolt tevékenység ellátása.
Műszaki ellenőri feladatleírás a műszaki dokumentációban részletezve.
Folytatás: II.2.14) További információ

Minőségi kritérium (név)

Az M/2.1. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakembernek az „ME-KÉ” műszaki ellenőri jogosultság megszerzését meghaladó szakmai többlet tapasztalata (hónapban megadva, 0-36 hónap)

Minőségi kritérium (név)

Az M/2.2. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakembernek az „ME-VZ” műszaki ellenőri jogosultság megszerzését meghaladó szakmai többlet tapasztalata (hónapban megadva, 0-36 hónap)

Minőségi kritérium (név)

Az M/2.3. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakembernek az „ME-V” műszaki ellenőri jogosultság megszerzését meghaladó szakmai többlet tapasztalata (hónapban megadva, 0-36 hónap)

A megújítások leírása

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama, a Móri út felújítása I. ütem kivitelezéshez igazodóan, tervezetten 10 hónap, azzal, hogy a kivitelezés teljesítési határidejéhez igazodóan változhat.

További információk

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama, a Móri út felújítása I. ütem kivitelezéshez igazodóan, tervezetten 10 hónap, azzal, hogy a kivitelezés teljesítési határidejéhez igazodóan változhat.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: (folytatás)
A műszaki ellenőri feladatok az alábbi építési beruházásra irányulnak:
Székesfehérvár, Móri út felújítása I. ütem a TOP-6.1.5-15-SF1-2020-00007 kódszámú projekt keretében.
A felújítandó szilárd burkolatú, belterületi gyűjtőút hossza 693,25 m. A burkolat szélesség 14 méter, parkolósávval, irányonként egy-egy, összesen kettő forgalmi sávval, irányhelyes kerékpársávokkal.
A fejlesztési szakasz a Zichy liget - Móri út csatlakozásától a Móri út 44 számig terjed.
A szakasz az alábbi fejlesztéseket tartalmazza:
A Zichy liget - Móri út csatlakozásában új körforgalmi csomópont építése.
Az Ányos Pál utca Csitáry G. E. utcai kijáratának átalakítása.
A csomópont közelében lévő autóbusz megállóhelyek öbölben történő elhelyezése.
Az MKB bank előtt új autóbusz megálló létesítése.
A K&H bank előtti útszakasz átalakítása.
A Zichy liget Malom utcai ágának felújítása.
A teljes szakaszon kétoldali kerékpár sáv és helyenként leállósáv létesítése.
A teljes szakaszon a meglévő burkolat felújítása a meglévő aszfalt réteg lemarása, új aszfalt rétegek kiépítése.
A körforgalmi csomópontban új gyalogátkelőhelyek létesítése.
Rozgonyi Piroska utca végén lévő parkoló bővítése.
Közvilágítás korszerűsítése.
Az útépítés főbb mennyiségei:
- Aszfalt burkolat marás: 14880 m2,
- Beton burkolat kiépítése autóbusz megállóhelyeknél: 405 m2,
- Járda aszfalt burkolat bontása: 3345 m2,
- Meglévő szegélyek bontása: 3740 m,
- Meglévő víznyelő rácsok cseréje: 31 db,
- Meglévő csapadék akna fedlapok cseréje: 16 db,
- Útburkolat alap szélesítése: 1775 m2,
- Ckt. útalap építése: 166 m3,
- Ckt. járda alap építése: 111 m3,
- Új aszfalt útburkolat építése: 13325 m2,
- Járda aszfalt burkolat építése: 4210 m2,
- Járda szegély építése: 1070 m,
- Útszegélyek építése: 2621 m,
- Futósor építése: 2135 m,
- KRESZ táblák kihelyezése: 97 db.
- Burkolati jelek felfestése: 1359 m2,
- Zöld felületek felújítása: 1045 m2,
- Fa ültetése: 15 db,
- Sövénysor telepítése: 950 db tő.

A beszerzés leírása

A munkavégzés előkészítésére vonatkozóan:
1. Áttanulmányozni a rendelkezésre álló tervdokumentációt, engedélyeket, mennyiségi kimutatásokat.
2. Közreműködni a Megrendelő által kiírt, folyamatban lévő, a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás tárgyalási szakaszában.
3. Kivitelező által készítendő organizációs tervek, a technológiai tervek és utasítások, a mintavételi és minősítési terv esetlegesen szükségessé váló forgalomkorlátozási terv, véleményezése, és jóváhagyása Megrendelő kapcsolattartójának egyetértésével.
4. Organizációs egyeztető tárgyalás tartása a kivitelezővel közösen. Az organizációs terv készítése előtt az egyeztetésbe bevonandó szervek: közmű üzemeltetők; a támogatás terhére történő elszámolás miatt a Gazdasági Igazgatóság és Projektmenedzsment Iroda; a megbízó képviselője az útfelújítás vonatkozásában Székesfehérvár M. J. Város Polgármesteri Hivatal Közlekedési Iroda; a víziközművek fenntartója, a Székesfehérvár M. J. Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Közműellátási Irodája. Az egyeztetésen tisztázni kell a kivitelezés során felmerülő problémákat, az útépítés, műtárgyépítés, közvilágítás építése és a közműkiváltások összehangolásának kérdéseit, az ideiglenes forgalomkorlátozásokat, depónia helyek kialakítását.
A munkavégzésre vonatkozóan
5. A munkaterület átadása a Kivitelezőnek, az eljárás összehívása, az érintett résztvevő meghívásával, nyilatkozatok beszerzése, jegyzőkönyv felvétele és kiküldése minden érintett részére.
6. Koordinációs egyeztetések összehívása a megrendelő és az aktuálisan érintett szervek bevonásával, jegyzőkönyv készítése, megküldése. A műszaki ellenőr által összehívott koordinációs egyeztetéseken számot kell adni a munkák előrehaladásáról, az elvégzett és a következő hetekben végzendő munkákról, az ütemtervről, valamint a minőségbiztosításról (mérések, eredmények).
7. Ellenőrizni a munkaterületet. A helyszínen jelen kell lenni a kivitelezési munkák során a szerződés időtartama alatt szükség szerint, átlagosan heti min. 1 alkalommal, az elektronikus építési naplóban tett észrevételeinek bejegyzésével, többek között az alábbiak figyelembe vételével:
- Ellenőrizni a kivitelezés terv szerinti megvalósítását, valamint a minőségi- illetve mennyiségi követelményeknek való megfelelést.
- Ellenőrizni a kivitelezéshez kapcsolódó tevékenységek szabályszerűségét.
- Ellenőrizni kell az engedélyekben, a közmű-egyeztetési jegyzőkönyvekben, a közmű-üzemeltetői nyilatkozatokban, és a közútkezelői hozzájárulásokban foglaltak betartását.
- A bontási és építési anyagok deponálása közlekedési utakon, járdákon, kapubejárókon és nyílt felszínű csapadék csatornákon még ideiglenesen sem megengedett.
- A kivitelezés során a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény előírásait be kell tartani. A 12§ (1) szerint a hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében a hulladékbirtokos - amennyire az műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható - elkülönítetten gyűjti. A Ht. 31§ (5) szerint, ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak átadja, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.
- Vállalkozó köteles a 191/2009.(IX.15.) Kormányrendelet 5. számú melléklete szerinti hulladék nyilvántartó lapot vezetni, továbbá a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben, valamint a 309/2014. (XII.11.) Korm rendeletben betartani, amit a műszaki ellenőrnek ellenőriznie kell.
- Az eltakarásra kerülő munkarészeket, eltakarásra kerülő elkészült szerkezeteket takarás előtt egyeztetett időpontban ellenőrizni kell, be kell méretni - jogszabályi előírás szerinti körben - és le kell dokumentálni. Kivitelező köteles az eltakarásra kerülő munkarészekről a Megrendelőt és a műszaki ellenőrt értesíteni. Az eltakarás csak a műszaki ellenőr jóváhagyásával, az elektronikus építési naplóban történő bejegyzéssel történhet meg.
- Közre kell működni az esetleges rongálási károknál (épületek, bejárók, zöldkár, stb.) ahol a helyreállítás költségeit a Vállalkozónak meg kell térítenie.
8. Szakági műszaki összefoglaló és kimutatás készítése támogatott projekthez munkarészenként a (rész)számlák kifizetéséhez, illetve projekt előrehaladási jelentésekhez, a tartalékkeret felhasználása során végzendő műszaki ellenőri munkák.
9. Rendkívüli helyzetben 1 órán belül helyszínen meg kell jelenni.
10. Részvétel a kivitelezői számlák teljesítésigazolásában.
A Megbízott a műszaki ellenőrzést a szakembertől elvárható gondossággal, a vonatkozó szakmai szabályoknak megfelelően köteles végezni.
A műszaki átadás-átvételre, használatba vételre illetve üzembe helyezésre, valamint a jótállási időszakra vonatkozóan:
11. A műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása.
12. A Műszaki átadás-átvételi eljárások elindításához az alábbi, a Kivitelező által szolgáltatandó dokumentumok áttanulmányozása, jóváhagyása a Megrendelő képviselőjének egyetértésével:
- Átadási dokumentáció, üzemelési és karbantartási utasítás, amit át kell adni a Megrendelő részére, a hatóság részére, az üzemeltető Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. részére, az általuk meghatározott példányszámban (papír és CD alapon).
- Geodéziai bemérés (EOV koordináták, Balti alapszint), a közterületen bekövetkezett változásokról, amit az ALBA GEOTRADE Zrt. részére kell átadni (8000 Székesfehérvár Óvoda u. 2.) Székesfehérvár hivatalos közműtérképére való rávezetéshez. A geodéziai bemérés tartalma a földhivatali ingatlan-nyilvántartási térképi tartalomban okozott változások, közmű-változások, közterületben, burkolatban és objektumokban okozott változások, közterületi vízelvezetésben okozott változások, közvilágításban okozott változások, közterület zöldfelületben okozott változások: fák, cserjék, virágágyások, szegélyek, murvás utak, közterületre kihelyezett utcabútorok és berendezések (pad, szemetes, virágláda…), forgalmi rendben okozott változások: kihelyezett táblák és burkolati jelek, egyéb információk. A geodéziai bemérést, valamint az Alba Geotrade Zrt. átadásáról szóló igazolást át kell adni a Közlekedési Irodának, a csapadékvíz főgyűjtő geodéziai bemérését, valamint a közvilágításról készített geodéziai bemérést Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. részére.
13. Közreműködés a használatbavételi és forgalomba helyezési és engedélyköteles közmű kiváltások üzembe helyezési eljárásában, a szükséges dokumentációk biztosításában.
Műszaki ellenőri feladatleírás a műszaki dokumentációban részletezve.
Továbbá, az építési műszaki ellenőr a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 16. § (2)-(3) bekezdésében foglalt feladatokat látja el.

Minőségi kritérium (név)

Az M/1.1. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakembernek az „ME-KÉ” műszaki ellenőri jogosultság megszerzését meghaladó szakmai többlet tapasztalata (hónapban megadva, 0-36 hónap)

Minőségi kritérium (név)

Az M/1.2. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakembernek az „ME-É” műszaki ellenőri jogosultság megszerzését meghaladó szakmai többlet tapasztalata (hónapban megadva, 0-36 hónap)

Minőségi kritérium (név)

Az M/1.3. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakembernek az „ME-V” műszaki ellenőri jogosultság megszerzését meghaladó szakmai többlet tapasztalata (hónapban megadva, 0-36 hónap)

Minőségi kritérium (név)

Az M/1.4. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakembernek az „ME-VZ” műszaki ellenőri jogosultság megszerzését meghaladó szakmai többlet tapasztalata (hónapban megadva, 0-36 hónap)

Minőségi kritérium (név)

Az M/1.5. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakembernek a jogosultság megszerzését meghaladó szakmai többlet tapasztalata (hónapban megadva, 0-36 hónap)

A megújítások leírása

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama, a Fehérvár Tüdeje - Zöld Város II. ütem kivitelezéshez igazodóan, tervezetten 12 hónap, azzal, hogy a kivitelezés teljesítési határidejéhez igazodóan változhat.

További információk

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama, a Fehérvár Tüdeje - Zöld Város II. ütem kivitelezéshez igazodóan, tervezetten 12 hónap, azzal, hogy a kivitelezés teljesítési határidejéhez igazodóan változhat.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

Valamennyi rész esetén:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére.
Igazolási mód: Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 1. § (1)-(5) és (7) bekezdése, 2.§ (1) és (4) bekezdése, 3.§, 4.§ (1), (3)-(4) bekezdése, 6-8. §-ai és 10. §-a, valamint a 12-16.§ és 18.§-ai szerint kell igazolnia, ennek során: - a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján valamennyi ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, - majd a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során - az ajánlatkérő felhívására - az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 8. §-a és 10. §-a szerint kell nyilatkozatokat, illetve igazolásokat benyújtania.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (5)-(7) és (9)-(11), (11a), (13)-(14) bekezdésében. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 3-7. §-ai szerint kitöltve, az EKR rendszerben kell csatolni az ajánlathoz. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (5) bek. alapján. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján minden ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya aláeső alvállalkozót. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés]. A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. Igazolási mód: A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja szerinti alkalmassági követelményt az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolni. Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát - IV. rész α pont kitöltésével - részletes információk kérése nélkül, egyúttal ajánlatkérő ellenőrzi a műszaki ellenőri szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bek.-nek megfelelően. A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők tekintetében a nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatát, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolást vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumot egyszerű másolatban kell benyújtani.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

Valamennyi rész esetén:
A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdése és 5. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni, ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is az M/1. és M/2. számú műszaki-szakmai alkalmassági követelmények előzetes igazolására. A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 1. § (2) bek. alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek, az alábbiak szerint:
1. rész tekintetében:
M/1. Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (72 hónap) - az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően - teljesített, de legfeljebb 9 éven (108 hónap) belül megkezdett, legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (közlekedési építmények építési és/vagy felújítási munkáinak műszaki ellenőrzése) szolgáltatásait a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontjában és (3a) bekezdés b) pontjában, a 21/A. §-ban, valamint a 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint. A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak, illetve az ajánlattevő nyilatkozatának tartalmaznia kell legalább: a szerződést kötő másik fél megnevezését (név és cím), kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét,
- a szerződés tárgyának rövid leírását olyan részletességgel, melyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható, az alkalmassági minimumkövetelményben megjelölt mennyiségi adatot, a teljesítés (részteljesítés) idejét (kezdő és befejezésének időpontja év, hónap, nap megadásával), a teljesítés mennyiségét, nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A műszaki-szakmai alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11)-(12) bekezdéseiben, Kbt. 67. § (3) bek. és Kbt. 140. § (9) bekezdésben foglaltak.
1. rész - 2. rész tekintetében
M/2. (2. rész tekintetében M/1) Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó dokumentumok: a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, továbbá az ajánlattétel időpontjában annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll; a szakember szakmai gyakorlata és adott esetben műszaki ellenőri jogosultsága; - a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat; a szakember - szakmai tapasztalatot ismertető - saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése; - végzettséget illetve képzettséget igazoló dokumentumok - egyszerű másolata, amennyiben a szakember nem rendelkezik az előírt műszaki ellenőri jogosultsággal. Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat,így különösen a beruházás ismertetését, adott szakember által ellátott feladat és/vagy tevékenység ismertetését, a feladat és/vagy a tevékenység kezdő és befejező idejét (év,hónap), és az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni az ajánlattevő által megjelölt pozícióban. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az alkalmassági követelménynek történő megfelelés igazolásakor. Ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy nyertessége esetén a szerződéskötésig az adott szakember által betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultság kamarai regisztrációjáról és aktív státuszáról gondoskodik. Ajánlatkérő az elvárt szakmai gyakorlat meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ha az M/2. (2. rész esetében M/1) tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai névjegyzékben az ajánlattétel időpontjában szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséget és tapasztalatot az érvényes jogosultság igazolja, ebben az esetben csak a saját kezűleg aláírt önéletrajzot kell csatolni.
Egyenértékű szakképzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett szakképzettség igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) és (9) bek.-re, továbbá 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 24. § (1) bek.-re.

Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)

1. rész tekintetében:
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától számított 6 évben (72 hónapban) befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített referenciával, mely magában foglal minimum 200 méter szilárd burkolatú belterületi és/vagy külterületi minimum két forgalmi sávos közút építése és/vagy felújítása kivitelezéshez nyújtott műszaki ellenőri szolgáltatást. Ajánlatkérő elfogadja a több szerződéssel történő teljesítést is. Az ajánlati felhívás feladást megelőző 6 és 9 évet Ajánlatkérő a Kbt. 48.§-ában rögzített módszer alkalmazásával vizsgálja. Az ajánlatkérő a referencia munka tekintetében a kezdő napon az műszaki ellenőri tárgyú szerződés tárgyát képező építési beruházás szerződés megkötésének napját, illetve részteljesítés esetén a részteljesítés tényleges megkezdésének napját érti. A teljesítés időpontja alatt az építési beruházáson nyújtott műszaki ellenőri tárgyú szerződés tárgyát képező építési beruházás műszaki átadás-átvételének lezáró időpontját kell érteni. Műszaki ellenőri feladatok alatt Ajánlatkérő az alábbi fogalmat érti: Műszaki ellenőri munkának minősülnek az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 38/A. § (2) és (4) bekezdése és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (1)-(5) bekezdés szerinti feladatok ellátása. Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
1. rész tekintetében:
M/2. Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:
M/2.1. legalább 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti "ME-KÉ" (vagy azzal egyenértékű) műszaki ellenőri jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel (vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel.
M/2.2. legalább 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti "ME-VZ" (vagy azzal egyenértékű) műszaki ellenőri jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel (vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel.
M/2.3. legalább 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti ME-V (vagy azzal egyenértékű) műszaki ellenőri jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel (vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel.
2. rész tekintetében:
M/1. Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:
M/1.1. legalább 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti "ME-KÉ" (vagy azzal egyenértékű) műszaki ellenőri jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel (vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel.
M/1.2. legalább 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti "ME-É" (vagy azzal egyenértékű) műszaki ellenőri jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel (vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel.
M/1.3. legalább 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti ME-V (vagy azzal egyenértékű) műszaki ellenőri jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel (vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel.
M/1.4. legalább 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti ME-VZ (vagy azzal egyenértékű) műszaki ellenőri jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel (vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel.
M/1.5. legalább 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Okleveles rehabilitációs környezettervező szakmérnök (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel (vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel.
Az előírt végzettséggel egyenértékű szakképzettség esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell. A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt szakképzettség megszerzésének időpontjától számít. Egy szakember több jogosultsággal is rendelkezhet. Valamennyi rész vonatkozásában ugyanaz a szakember jelölhető.

A szerződés teljesítésének feltételei

- Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
Valamennyi rész esetében: Az ajánlattétel, szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF) és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Ajánlatkérő a kifizetés során a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésében és a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdésében foglaltakat teljes körben alkalmazza.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Számlázás: műszaki előrehaladásához és a szerződés dokumentáltan megvalósult teljesítéséhez igazodóan, a 322/2015. Kormányrendelet 32. § rendelkezései szerint nyújthatóak be a részszámlák (4 db) és a végszámla (legfeljebb a Megbízási díj 20 %-áról). A részszámla (végszámla) összegét a szerződés szerinti kötelezettségteljesítés megvalósulásának mértéke alapján kell meghatározni, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés dokumentáltan megvalósult értékét nem haladhatja meg (1. rész), a 4. részszámla a rehabilitációs szakmérnöki (a 80 % után, de még a végszámla benyújtása előtt) (2. rész)
- Szerződést biztosító mellékkötelezettség:
Valamennyi rész esetében: késedelmi kötbér a megbízási díj 0,5%-a/nap,15% össz; meghiúsulási kötbér a megbízási díj 15 %-a.További információ a közbeszerzési dokumentumokban és a szerződéstervezetben. Utófinanszírozásos konstrukció, 100% a támogatási intenzitás.

Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)

A bontási eljárásra a Kbt. 68. §-ában foglaltak irányadók, a bontást az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg, az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártáig kell elektronikusan beérkeznie az EKR rendszerbe, az elektronikus ajánlatok bontását az EKR végzi.

Valamennyi rész esetében:
1. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 3. § 5a. pontja szerinti elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Erre figyelemmel az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani. Az ajánlatkérő a dokumentációban adja meg azt a fájl formátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani.
2. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKRr. 6. §-ának (1) és (6a) bekezdései].
3. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatukat az EKR azok benyújtására szolgáló funkció alkalmazásával kell ajánlatként benyújtaniuk. Az egyéb módon benyújtott dokumentum nem minősül ajánlatnak [EKRr. 11. § (9) bekezdése].
4. Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását nem követeli
meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára, továbbá ajánlatkérő nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.
5. Az alkalmasság feltételei és ennek igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban került meghatározásra az ajánlati felhívás III.1.3) M/1.és M/2. pontjai tekintetében.
6. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza.
7. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdése szerinti nyilatkozatát. Nemleges tartalmú nyilatkozatot is be kell nyújtani.
8. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti - megfelelően kitöltött - felolvasólapot, figyelemmel arra, hogy az EKRr. 11. §-ának (1) bekezdése alapján az EKR-ban biztosított űrlap kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni.
9. Ha bármely, az ajánlatban csatolt dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, akkor a nem magyar nyelvű irat ajánlattevő általi magyar nyelvű fordítását is csatolni kell.
10. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
11. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve, lajstromszáma: Dr. Bárdos Katalin, 00330.
12. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség Ajánlattevőket terheli (kivéve a Kbt. 177. § (2) bek. foglaltak).
13. Ajánlattevőnek, alvállalkozó(k)nak és az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet(ek)nek csatolnia kell az Összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozatát (Kbt. 25. § (3)-(4) bek. tekintetében).
14. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.
15. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlati felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más
dokumentumokat, melyeket a dokumentáció, illetve melyeket a Kbt. kötelezően előír.
16. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 53. § (4) bek., a Kbt. 131. § (9) bek, a Kbt. 141. § foglaltakra.
17. 322/2015. (X.30.) Korm. rend 11. § alapján az Ajánlattevőként szerződő félnek rendelkeznie kell, legkésőbb a szerződéskötés időpontjára műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással vagy meglévő felelősségbiztosításának kiterjesztésével. A kártérítési limitértéke minimum 1 millió Ft/káresemény és minimum 5 millió Ft/kárév. (1. rész esetében) A kártérítési limitértéke minimum 5 millió Ft/káresemény és minimum 15 millió Ft/kárév. (2. rész esetében) A felelősségbiztosítás megkötését igazoló ajánlatot a szerződéskötéskor be kell mutatni, majd a szerződéskötést követő 10 munkanapon belül a nyertes ajánlattevő köteles a felelősségbiztosítási kötvényt vagy meglévő felelősségbiztosításának kiterjesztését benyújtani ajánlatkérő részére. A felelősségbiztosítás módjára és teljesítésére vonatkozó nyilatkozatot az ajánlatban rendelkezésre kell bocsátani.
18. Az ajánlathoz csatolni kell a felhívás III.1.3. M/2. pontjában előírt teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát.
19. Az ajánlatba csatolni kell az ajánlattevő, közös ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő vonatkozásában azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett, a 2006. évi V. törvény szerinti aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírják, szignálják.
20. Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban megjelölt 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.
21. Az értékelés módszere: az ár esetén a fordított, a szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai többlet tapasztalata kritérium kapcsán egyenes arányosítás (megajánlás legkedvezőbb szintje 36 hó minden alszempont kapcsán), a használt képleteket és a módszer részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. A szempontonként kiosztható pontszám 0-10. Ajánlatkérő a Kbt.77.§ (1) bekezdésre tekintettel ezúton jelzi, hogy az egyéb
bírálati részszempontokkal kapcsolatban meghatározta az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az
annál kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.
22. Ajánlatkérő kiköti, hogy szerződéskötés feltétele, hogy a felhívás M/2. pontjában előírt,meghatározott jogosultsággal rendelkező szakembereknek a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar Építész Kamara (www.mek.hu), Magyar Mérnöki Kamara, továbbá más jogszabályban meghatározott névjegyzékben, melyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell.