Napelemes kiserőművek megtervezése és létrehozása

ELI-HU Nonprofit Kft.

Az Extreme Light Infrastructure (ELI) lézeres kutatóközpont területén hosszútávú termelési képességű napelemes kiserőművek megtervezése, engedélyeztetése és létrehozása

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2022-06-17. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2022-04-27.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda?

• ELI-HU Nonprofit Kft.

Mi az?

Hol?

• Dél-Alföld › Csongrád

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2022-04-27	Ajánlati felhívás
2022-06-16	További információk
2022-10-17	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-05-09	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-08-01	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2022-04-27)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Mérnöki és építési munkák
Hivatkozási szám: EKR000586492022
Rövid leírás:

Az Extreme Light Infrastructure (ELI) lézeres kutatóközpont területén hosszútávú termelési képességű napelemes kiserőművek megtervezése, engedélyeztetése és létrehozása

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Mérnöki és építési munkák 📦
További CPV-kód: Napelemes berendezések 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Csongrád 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: ELI-HU Nonprofit Kft.
Postacím: Wolfgang Sandner Utca 3
Postai irányítószám: 6728
Postai város: Szeged
Kapcsolat
Internetcím: http://www.eli-alps.hu/ 🌏
E-mail: kozbeszerzes@eli-alps.hu 📧
Telefon: +36 305034720 📞
Fax: +36 62550191 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000586492022/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000586492022/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-04-27 📅
Benyújtási határidő: 2022-06-17 📅
Közzététel dátuma: 2022-05-02 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 085-228727
HL-S szám: 85
További információk

A II.2.7) pontban megjelölt határidőt napokban kell érteni. A teljesítési határidő a tervezési és kivitelezési szerződés hatályba lépésével kezdődik.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás: Projekt 1

Az ELI-HU területére tervezett három különböző típúsú erőműegység, mely négy különálló részen helyezkedik el az alábbiak szerint:

+ még 42

- ELI-HU terület déli részén található kb. 1 ha alapterületű tavon 0,2MVA (0,25MWp) vízre telepített, napelemes kiserőmű

- ELI-HU szintén a terület déli részén kb. 0,45 ha alapterületen 0,2MVA (0,25MWp) egytengelyes forgatós szerkezetű napelemes kiserőmű

- ELI-HU vendégparkoló és ELI-HU belső parkoló területekre összesen kb. 2,9 ha alapterületű parkolóra összesen 0,76MVA (0,95MWp) úgynevezett „carport” napelemes kiserőmű

A Projekt 1 össz tervezett kapacitása 1155 kVA (1455 kWp)
Alább a részegységek bontása:

ELI terület déli részén található kb. 1 ha alapterületű tavon vízre telepített, visszwatt védelmű napelemes kiserőmű megtervezése és villamosenergia ipari és építési engedélyeztetése, valamint a létesítésével kapcsolatos építési-szerelési munkák teljes körű elvégzése

Főbb mennyiségi adatok:
- AC teljesítmény: 200kVA
- DC/AC arány: min 1,25
- rendszer feszültség: 1100V vagy 1500V
- napelem: bifaciális magas hatásfokú napelem
- tartószerkezet: vízre telepített vagy vízben álló bifacial tartószerkezet
- GCR (ground coverage ratio): max 50%
- inverter: string inverter
- csatlakozás: ELI telephely belső 22kV hálózatára visszwatt védelemmel
- csatlakozási távolság: max 300m
- elvárt éves termelés: 1300 kWh/kWp

ELI terület déli részén kb. 0,45 ha alapterületen egytengelyes forgatós szerkezetű visszwattos napelemes kiserőmű megtervezése és villamosenergia ipari és építési engedélyeztetése, valamint a létesítésével kapcsolatos építési-szerelési munkák teljes körű elvégzése

- tartószerkezet: egytengelyű forgatós szerkezet bifacial panelekhez
- GCR (ground coverage ratio): max 40%
- elvárt éves termelés: 1480 kWh/kWp

ELI terület D és DNY-i területén található összesen kb. 3 ha alapterületű külső és belső parkolóra úgynevezett „carport” visszwattos napelemes kiserőmű megtervezése és villamosenergia ipari és építési engedélyeztetése, valamint a létesítésével kapcsolatos építési-szerelési munkák teljes körű elvégzése

- AC teljesítmény: 755 kVA
- tartószerkezet: napelemes parkoló tartószerkezet bifacial panelekhez
- csatlakozási távolság: max 400m

- 8db 11-22 kW-Type2 elektromos autó töltő, és még minimum 26 db 230V os kültéri csatlakozó kialakítva

Projekt 2

ELI épületektől északra kb. 4,0 ha alapterületen visszwattos napelemes kiserőmű megtervezése és villamosenergia ipari és építési engedélyeztetése, valamint a létesítésével kapcsolatos építési-szerelési munkák teljes körű elvégzése

- AC teljesítmény: 3800 kVA
- DC/AC arány: min 1,25 (4785kWp)
- tartószerkezet: fix kelet-nyugati lejtésű tartószerkezet bifacial panelekhez
- csatlakozási távolság: max 500m
elvárt éves termelés: 1300 kWh/kWp
Projekt 1 és Projekt 2 együttes kapacitása: 4955kVA (6241kWp)
Egyéb feladatok:

A nyertes ajánlattevő mindkét Projektben köteles az építési engedélyekhez szükséges engedélyezési tervdokumentációkat és a kivitelezési dokumentációkat, a hálózatcsatlakozáshoz szükséges engedélyezési dokumentációkat, az összevont kiserőművi engedélyt valamint, amennyiben szükséges, vezetékjogi engedélyezési dokumentációkat elkészíteni és az engedélyezési folyamatokat lefolytatni. Mindkét projekt visszwatt védelmes és közös csatlakozási ponttal rendelkeznek, így közös engedélyeztetési eljárásban szükséges az engedélyeztetésük.

A Projekt 1 esetében a négy erőműegységhez (úszó, carport külső, carport belső és forgatós) külön biztosítani kell az tervdokumentációt.

A Projekt 2 esetében egy tervdokumentáció elégséges.

A műszaki leírás meghatározza a kivitelezési dokumentáció kötelező tervfejezeteit.

A nyertes ajánlattevő feladata mindkét Projektre vonatkozóan a napelemes kiserőművek létesítéséhez szükséges összevont kiserőművi engedély és építési engedély megszerzése, valamennyi valamennyi engedélyeztetési eljárásban a megrendelő teljes körű képviselete.

A nyertes ajánlattevő feladata továbbá a helyi áramszolgáltató által jóváhagyott hálózat csatlakozási terv és hálózatcsatlakozási szerződés előkészítése és a megrendelő teljes körű képviselete a szerződés megkötése során, valamint a vezetékjogi engedély beszerzése, abban az esetben, ahol ez szükséges lesz.

A nyertes ajánlattevő valamennyi projektben köteles a használatbavételi engedély megszerzésével kapcsolatos feladatok elvégzésére is.

Időtartam: 820 nap
További információk:

A II.2.7) pontban megjelölt határidőt napokban kell érteni. A teljesítési határidő a tervezési és kivitelezési szerződés hatályba lépésével kezdődik.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

ELI lézeres kutatóközpont és adott esetben Science Park (6728 Szeged, Wolfgang Sandner u. 3.)

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik; vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

+ még 18

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére.

Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1)-(5) és (7) bekezdése, 2. § (1) és (4) bekezdése, 3. §, 4. § (1), (3) és (4) bekezdése, 6-8. §-ai és 10. §-a, valamint a 12-16. §-ai szerint kell igazolnia, ennek során:

- a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján valamennyi ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá,

- majd a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során - az ajánlatkérő felhívására - az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról a Korm. rendelet 8. §-a és 10. §-a szerint kell nyilatkozatokat, illetve igazolásokat benyújtania. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Korm. rendelet 8. § ib) pontja esetén a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosról kell nyilatkozni; vagy ha az ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38.pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (5)-(7) és (9)-(11a), (13)-(14) bekezdésében foglaltakra.

Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevő tekintetében külön EEKD-t kell benyújtani. Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike tekintetében külön EEKD-t is be kell nyújtani.

Az EEKD-t a Korm. rendelet 3-7. §-ai szerint kitöltve, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (a továbbiakban: EKR) kell csatolni az ajánlathoz.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján minden ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság:
SZ/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben

(i) az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző és Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. 39. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, illetve

(ii) az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző és nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

SZ/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben

(i) az ajánlatban megjelölt, az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatást nyújtó és Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel az illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve

(ii) az ajánlatban megjelölt, az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatást nyújtó és nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Igazolási mód:

SZ/1. A Korm.rendelet 1. § (1) bek. és 5. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a Korm.rendelet 2. § (5) bek. alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is az SZ/1. számú alkalmassági követelmény előzetes igazolására.

SZ/2. A Korm.rendelet 1. § (1) bek. és 5. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a Korm.rendelet 2. § (5) bek. alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is az SZ/2. számú alkalmassági követelmény előzetes igazolására.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani.

Gazdasági és pénzügyi helyzet: Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

P/1-P/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bek. és 5. § (1) bek. alapján az ajánlatba csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni, figyelemmel arra, hogy a Korm. rendelet 2. § (5) bek alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is a P/1-P/2 számú gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelmények előzetes igazolására.

+ még 8

A Korm. rendelet 1. §-ának (2) bek. alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek, az alábbiak szerint:

P/1. Az ajánlattevőnek a Korm.rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti év tekintetében saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának azt a részét kell csatolnia, mely alapján megállapítható az adózott eredmény (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).

Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek, a beszámolók adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ebben az esetben a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámolók csatolása nem szükséges.

Amennyiben az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely nem teszi lehetővé a beszámolók benyújtását, akkor az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért - általános forgalmi adó nélkül számított - adózott eredményéről.

Amennyiben az ajánlattevő a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak után kezdte meg működését, alkalmasságát a működési ideje alatt elért, közbeszerzés tárgyából (napelemes kiserőművek tervezése és engedélyeztetése és a létesítéssel kapcsolatos építési-szerelési munkák elvégzése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.

P/2. Az ajánlattevőnek a Korm.rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért, a közbeszerzés tárgyából (napelemes kiserőművek tervezése és engedélyeztetése és a létesítéssel kapcsolatos építési-szerelési munkák elvégzése) származó - az általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatot kell csatolnia évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Az ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Korm. rendelet 19. §-ának (3) bekezdésére. A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (6)-(8) és (11)-(12) bekezdéseiben, a Kbt. 69. §-ának (11a) bekezdésében, a Kbt. 140. §-ának (9) bekezdésében, valamint a Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében és 6. §-ában foglaltak.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, e szervezetnek - az általa igazolt alkalmassági követelmények tekintetében - az ajánlattevő tekintetében előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést [Kbt. 67. § (3) bekezdés].

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha saját vagy jogelődje adózott eredménye az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, lezárt üzleti évek közül egynél több üzleti évben negatív volt.

Amennyiben az ajánlattevő a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak után kezdte meg működését, akkor az ajánlatkérő akkor minősíti alkalmatlannak az ajánlattevőt, ha a működési ideje alatt elért, közbeszerzés tárgyából (napelemes kiserőművek tervezése, engedélyeztetése és a létesítéssel kapcsolatos építési-szerelési munkák elvégzése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el az 1 (egy) milliárd Ft.-ot.

+ még 2

P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha közbeszerzés tárgyából (napelemes kiserőművek tervezése és engedélyeztetése és a létesítéssel kapcsolatos építési-szerelési munkák elvégzése) származó - az általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében nem éri el az 1 (egy) milliárd Ft.-ot.

A P/1. alkalmassági követelménynek - figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra - közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel. A P/2. alkalmassági követelményeknek - figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra - közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Műszaki és szakmai képességek:

M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és 5. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is az M/1-M/2. számú műszaki-szakmai alkalmassági követelmény előzetes igazolására. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bek. i) pontjára, és a Kbt. 73. § (1) bek. c) pontjára.

A Korm.rendelet 1. §-ának (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Korm.rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:

+ még 13

M/1. Az ajánlattevőnek a Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző öt évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített építési beruházásokat a Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében foglaltak szerint.

A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését (név és cím),
- a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét,

- a szerződés tárgyának rövid leírását olyan részletességgel, melyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható,

- az alkalmassági minimumkövetelményben megjelölt mennyiségi adatot,
- a teljesítés helyét,

- a teljesítés idejét (a teljesítés kezdésének és befejezésének időpontja év, hónap, nap megadásával),

- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm.rendelet 21. § (2a) bek. a) pontjára, 21/A. §-ára és 22. § (5) bek.-re is.

Egy referenciával több alkalmassági feltétel is teljesíthető.

A műszaki-szakmai alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (6)-(7),(9) és (11)-(12) bekezdéseiben, a Kbt. 69. §-ának (11a) bekezdésében, valamint a Kbt. 140. §-ának (9) bekezdésében foglaltak. Az ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Korm.r 24. §-ának (2) bek.-re.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1.1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított öt évben nem teljesített az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően olyan referenciamunkát, melynek tárgya legalább 3 MWp Bifacial PV erőművi kapacitású létesítmény építési-szerelési munkáinak teljeskörű elvégzése volt.

M/1.2 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított öt évben nem teljesített az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően olyan referenciamunkát, melynek tárgya legalább 3 MWp Bifacial PV erőművi kapacitású létesítmény teljeskörű, engedélyezési és kiviteli tervekre kiterjedő tervezése és villamosenergia ipari és építési engedélyeztetése volt.

+ még 1

Az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek - figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra - közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Ajánlattétel, szerződés, kifizetések pénzneme: HUF. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a 322/2015. (X.30.) Korm.rend 19. címe szerint egyenlíti ki. Részszámlázásra az egyes részteljesítések tekintetében van lehetőség. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (1) és (3) és (6) bek-ben foglaltakra. Ajánlatkérő a Kbt. 135. §-ának (7) bek alapján legfeljebb - a tartalékkeret és áfa nélküli - együttes vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő, de legfeljebb 250 millió forint mértékű előleg igénylésének lehetőségét biztosítja.

Szerződést megerősítő rendelkezések: Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, teljesítési és jótállási biztosíték, jótállás, szavatosság, felelősségbiztosítás. Ajánlatkérő a szerződés szerinti együttes vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő tartalékkeretet biztosít.

+ még 3

Az igénybe vett előleg elszámolása a részteljesítések ellenértékeiből kerül levonásra olyan arányban, ahogy az adott részteljesítés értéke aránylik a teljes vállalkozói díjhoz.

Megrendelő a kivitelezési szerződésnek megfelelően, saját nevére kiállított, szabályszerű számlát a Kbt. 135. §-ának (3) bekezdésében és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. címében foglaltak szerint egyenlíti ki, különös figyelemmel a Korm. rendelet 32/A. §-ában foglalt előírásokra.

A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 14:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2022-06-17 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 16:00
Hely: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. §-ának (1b) bekezdése alapján alapján az EKR-ben történik.
További információk:

A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Ajánlott napelemek gyártó által biztosított, az adatlapon megjelölt úgynevezett „performance warranty” tekintetében előírt 30 éves jótálláshoz képest többlet jótállás vállalása a gyártó által és az adatlapon feltüntetve, hónapokban kifejezve (legkedvezőbb mérték: 60 hónap, legkedvezőtlenebb mérték 0 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 8
Minőségi kritérium (név): Ajánlott napelemek tekintetében a gyártó által az adatlapon megadott és vállalt degradációs szint %/évben kifejezve (legkedvezőbb érték: 0,2%/év, legkedvezőtlenebb érték: 0,45 %/év)
Minőségi kritérium (súlyozás): 9
Minőségi kritérium (név): Ajánlott napelemek gyártó által az adatlapon jelölt bifaciality értéke százalékban kifejezve (legkedvezőbb érték: 100 %, legkedvezőtlenebb érték: 70 %)
Valamennyi ajánlott napelemes kiserőmű egyszerűsített öko lábnyomának értéke
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Ár (súlyozás): 60

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 22604255206
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Dr. Szöllősy Anita Anita
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000586492022/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1. AK a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára, továbbá AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.

2. Az alkalmasság feltételei és ennek igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb: SZ/1-SZ/2., P/1-2., M/1.

+ még 24

3. AK a Kbt. 81. § (5) bek-t alkalmazza.

10. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatait.

4. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat tartalmazó - az EKR rendszerben megfelelően kitöltött - felolvasólapot. A felolvasólapon az Árazott Költségvetésnek a NETTÓ TERVEZÉSI ÉS ENGEDÉLYEZTETÉSI DÍJ és VÁLLAKOZÓI DÍJ ÖSSZESEN c. sorában szereplő összeget kell feltüntetni.

5. Az ajánlatban csatolni kell a szakmai ajánlatot, melynek kötelező elemeit az ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározza.

6. Az ajánlatban csatolni kell azokat a gyártói adatlapokat vagy nyilatkozatokat vagy egyéb, gyártótól vagy annak hivatalos forgalmazójától származó iratokat, melyek tartalmazzák azokat az adatokat, melyek az értékelési szempontokra tett vállalásokat alátámasztják.

7. Az ajánlatban csatolni kell a megfelelően és hiánytalanul kitöltött „Árazott Költségvetést”. Ennek kötelező mintáját az ajánlatkérő az ajánlattevők rendelkezésére bocsátja. Az „Árazott Költségvetést” kiegészíteni, módosítani, költségvetési tételt hozzáírni vagy elvenni nem lehet.

8. Ha bármely, csatolt dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az ajánlattevő általi magyar nyelvű fordítását is csatolni kell [Kbt. 47. § (2) bekezdés].

9. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

10. Helyszíni bejárás: 2022. május 17. napján 10:00 órai kezdettel. Találkozó helyszíne: 6728 Szeged, Wolfgang Sandner u. 3.

11. A közbeszerzési eljárásba felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Kelemen Zoltán- lajstromszám: 00185

12. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám minden részszempont tekintetében: 0-10 pont.

13. Értékelési módszerek:
Az árra vonatkozó értékelési szempont tekintetében a fordított arányosítás.

A „performance warranty”-ra vonatkozó többletjótállás vállalás tekintetében egyenes arányosítás.

A gyártó által az adatlapon megadott degradációs szint vállalása tekintetében fordított arányosítás.

A gyártó által az adatlapon jelölt bifaciality értéke tekintetében egyenes arányosítás.

Az öko lábnyomának összehasonlítása tekintetében fordított arányosítás.

Az értékelési módszerre vonatkozó részletes rendelkezéseket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

14. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban értékelni kívánja az innovatív tervezési szolgáltatást és annak eredményét, ezért a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 9. § (2) bek. c) pontjának cb) alpontja szerinti kötelezettségének az egyszerűsített öko lábnyomra vonatkozó értékelési szemponttal tesz eleget. Az ajánlattevőnek ehhez az értékelési szemponthoz kapcsolódó adatokat az Árazott Költségvetés mintájának kitöltésével kell megadnia.

15. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [Korm. rendelet 13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges.

16. Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben meghatározott feltételeknek mindenben megfelelő felelősségbiztosítási szerződést fog kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben meghatározott feltételeknek mindenben megfelelő felelősségbiztosításra [322/2015. (X. 30.) Korm. r. 11. § és 26. §-a]

17. A közbeszerzési eljárással összefüggésben az ajánlatkérő által megismert személyes adatok kezelésére vonatkozó részletes tájékoztatás az ajánlatkérő weboldalán szabadon hozzáférhető a következő elérési úton: https://www.eli-alps.hu/hu/Beszerzesek/Adatkezelesi-tajekoztato-kozbeszerzesi-eljarasok-kapcsan-2. Az ajánlatkérő kéri a gazdasági szereplőket, hogy az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás elérhetőségéről tájékoztassák a velük kapcsolatban álló érintett természetes személyeket.

18. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. §-ának (6) bekezdése alapján feltételesen folytatja le, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás megteremtésére támogatásra irányuló igényt nyújtott be. Az ajánlatkérő a támogatási igényének el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.

19. A napelemes kiserőművek létesítése műszaki szempontból egységes rendszert képeznek az egy csatlakozási pont és a közös engedélyeztetés miatt. Ezen túl az egységes napelem és inverter tartalom és a építéshez kapcsolódó logisztikai és bontási terhelés minimalizálása miatt a projektek részajánlattétellel történő megbontása sem műszaki, sem engedélyezési, sem pedig pénzügyi szempontból nem indokolt.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148. §-a szerint
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
Forrás: OJS 2022/S 085-228727 (2022-04-27)

További információk (2022-06-16)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Mérnöki szolgáltatások 📦

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-06-16 📅
Benyújtási határidő: 2022-07-05 📅
Közzététel dátuma: 2022-06-21 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 118-332226
Hirdetményre hivatkozik: 2022/S 085-228727
HL-S szám: 118
Forrás: OJS 2022/S 118-332226 (2022-06-16)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2022-10-17)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 2 045 763 000 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-10-17 📅
Közzététel dátuma: 2022-10-21 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 204-577270
HL-S szám: 204
További információk

A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. §-a szerinti adatok: a) az eljárás eredményes, szerződéskötésre sor került; b) a nyertes ajánlattevő adószáma: 25125021-2-43 c) a további ajánlattevők: EXTOR Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság (2040 Budaörs, Gyár Utca 2.; 12518700-2-13), Optimum Solar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6500 Baja, Gesztenye Utca 2.; 27193932-2-03) d) nem

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2022-10-13 📅
Név: CST- Complete Solar Technology Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 25125021243
Postacím: Csörsz Utca 49-51
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 12134288 📞
E-mail: miklos.zsuzsa@cst-kft.hu 📧
Ország: Budapest 🏙️
Internetcím: http://cst-kft.hu/ 🌏
Név: HelioActive Rendszerintegrátor Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 13368632243
Postacím: Hengermalom Út 6. C. lház. I. em. 36.
Postai irányítószám: 1119
Telefon: +36 707086059 📞
E-mail: info@helioactive.com 📧
A beszerzés teljes értéke: 2 045 763 000 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 3

Hivatkozás
További információk
A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. §-a szerinti adatok:
a) az eljárás eredményes, szerződéskötésre sor került;

+ még 3

b) a nyertes ajánlattevő adószáma: 25125021-2-43

c) a további ajánlattevők: EXTOR Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság (2040 Budaörs, Gyár Utca 2.; 12518700-2-13), Optimum Solar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6500 Baja, Gesztenye Utca 2.; 27193932-2-03)

d) nem

Forrás: OJS 2022/S 204-577270 (2022-10-17)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-05-09)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Napelemes kiserőművek megtervezése és létrehozása
Hivatkozási szám: EKR000586492022
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Mérnöki és építési munkák 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 2 045 763 000 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR000586492022/1
A beszerzés leírása:

Projekt 1 Az ELI-HU területére tervezett három különböző típúsú erőműegység, mely négy különálló részen helyezkedik el az alábbiak szerint: - ELI-HU terület déli részén található kb. 1 ha alapterületű tavon 0,2MVA (0,25MWp) vízre telepített, napelemes kiserőmű - ELI-HU szintén a terület déli részén kb. 0,45 ha alapterületen 0,2MVA (0,25MWp) egytengelyes forgatós szerkezetű napelemes kiserőmű - ELI-HU vendégparkoló és ELI-HU belső parkoló területekre összesen kb. 2,9 ha alapterületű parkolóra összesen 0,76MVA (0,95MWp) úgynevezett „carport” napelemes kiserőmű A Projekt 1 össz tervezett kapacitása 1155 kVA (1455 kWp) Alább a részegységek bontása: ELI terület déli részén található kb. 1 ha alapterületű tavon vízre telepített, visszwatt védelmű napelemes kiserőmű megtervezése és villamosenergia ipari és építési engedélyeztetése, valamint a létesítésével kapcsolatos építési-szerelési munkák teljes körű elvégzése Főbb mennyiségi adatok: - AC teljesítmény: 200kVA - DC/AC arány: min 1,25 - rendszer feszültség: 1100V vagy 1500V - napelem: bifaciális magas hatásfokú napelem - tartószerkezet: vízre telepített vagy vízben álló bifacial tartószerkezet - GCR (ground coverage ratio): max 50% - inverter: string inverter - csatlakozás: ELI telephely belső 22kV hálózatára visszwatt védelemmel - csatlakozási távolság: max 300m - elvárt éves termelés: 1300 kWh/kWp ELI terület déli részén kb. 0,45 ha alapterületen egytengelyes forgatós szerkezetű visszwattos napelemes kiserőmű megtervezése és villamosenergia ipari és építési engedélyeztetése, valamint a létesítésével kapcsolatos építési-szerelési munkák teljes körű elvégzése Főbb mennyiségi adatok: - AC teljesítmény: 200kVA - DC/AC arány: min 1,25 - rendszer feszültség: 1100V vagy 1500V - napelem: bifaciális magas hatásfokú napelem - tartószerkezet: egytengelyű forgatós szerkezet bifacial panelekhez - GCR (ground coverage ratio): max 40% - inverter: string inverter - csatlakozás: ELI telephely belső 22kV hálózatára visszwatt védelemmel - csatlakozási távolság: max 300m - elvárt éves termelés: 1480 kWh/kWp ELI terület D és DNY-i területén található összesen kb. 3 ha alapterületű külső és belső parkolóra úgynevezett „carport” visszwattos napelemes kiserőmű megtervezése és villamosenergia ipari és építési engedélyeztetése, valamint a létesítésével kapcsolatos építési-szerelési munkák teljes körű elvégzése Főbb mennyiségi adatok: - AC teljesítmény: 755 kVA - DC/AC arány: min 1,25 - rendszer feszültség: 1100V vagy 1500V - napelem: bifaciális magas hatásfokú napelem - tartószerkezet: napelemes parkoló tartószerkezet bifacial panelekhez - inverter: string inverter - csatlakozás: ELI telephely belső 22kV hálózatára visszwatt védelemmel - csatlakozási távolság: max 400m - elvárt éves termelés: 1300 kWh/kWp - 8db 11-22 kW-Type2 elektromos autó töltő, és még minimum 26 db 230V os kültéri csatlakozó kialakítva Projekt 2 ELI épületektől északra kb. 4,0 ha alapterületen visszwattos napelemes kiserőmű megtervezése és villamosenergia ipari és építési engedélyeztetése, valamint a létesítésével kapcsolatos építési-szerelési munkák teljes körű elvégzése Főbb mennyiségi adatok: - AC teljesítmény: 3800 kVA - DC/AC arány: min 1,25 (4785kWp) - rendszer feszültség: 1100V vagy 1500V - napelem: bifaciális magas hatásfokú napelem - tartószerkezet: fix kelet-nyugati lejtésű tartószerkezet bifacial panelekhez - inverter: string inverter - csatlakozás: ELI telephely belső 22kV hálózatára visszwatt védelemmel - csatlakozási távolság: max 500m elvárt éves termelés: 1300 kWh/kWp Projekt 1 és Projekt 2 együttes kapacitása: 4955kVA (6241kWp) Egyéb feladatok: A nyertes ajánlattevő mindkét Projektben köteles az építési engedélyekhez szükséges engedélyezési tervdokumentációkat és a kivitelezési dokumentációkat, a hálózatcsatlakozáshoz szükséges engedélyezési dokumentációkat, az összevont kiserőművi engedélyt valamint, amennyiben szükséges, vezetékjogi engedélyezési dokumentációkat elkészíteni és az engedélyezési folyamatokat lefolytatni. Mindkét projekt visszwatt védelmes és közös csatlakozási ponttal rendelkeznek, így közös engedélyeztetési eljárásban szükséges az engedélyeztetésük. A Projekt 1 esetében a négy erőműegységhez (úszó, carport külső, carport belső és forgatós) külön biztosítani kell az tervdokumentációt. A Projekt 2 esetében egy tervdokumentáció elégséges. A műszaki leírás meghatározza a kivitelezési dokumentáció kötelező tervfejezeteit. A nyertes ajánlattevő feladata mindkét Projektre vonatkozóan a napelemes kiserőművek létesítéséhez szükséges összevont kiserőművi engedély és építési engedély megszerzése, valamennyi valamennyi engedélyeztetési eljárásban a megrendelő teljes körű képviselete. A nyertes ajánlattevő feladata továbbá a helyi áramszolgáltató által jóváhagyott hálózat csatlakozási terv és hálózatcsatlakozási szerződés előkészítése és a megrendelő teljes körű képviselete a szerződés megkötése során, valamint a vezetékjogi engedély beszerzése, abban az esetben, ahol ez szükséges lesz. A nyertes ajánlattevő valamennyi projektben köteles a használatbavételi engedély megszerzésével kapcsolatos feladatok elvégzésére is.

A beszerzés leírása

Projekt 1

Az ELI-HU területére tervezett három különböző típúsú erőműegység, mely négy különálló részen helyezkedik el az alábbiak szerint:
- ELI-HU terület déli részén található kb. 1 ha alapterületű tavon 0,2MVA (0,25MWp) vízre telepített, napelemes kiserőmű
- ELI-HU szintén a terület déli részén kb. 0,45 ha alapterületen 0,2MVA (0,25MWp) egytengelyes forgatós szerkezetű napelemes kiserőmű
- ELI-HU vendégparkoló és ELI-HU belső parkoló területekre összesen kb. 2,9 ha alapterületű parkolóra összesen 0,76MVA (0,95MWp) úgynevezett „carport” napelemes kiserőmű
A Projekt 1 össz tervezett kapacitása 1155 kVA (1455 kWp)

Alább a részegységek bontása:

ELI terület déli részén található kb. 1 ha alapterületű tavon vízre telepített, visszwatt védelmű napelemes kiserőmű megtervezése és villamosenergia ipari és építési engedélyeztetése, valamint a létesítésével kapcsolatos építési-szerelési munkák teljes körű elvégzése
Főbb mennyiségi adatok:
- AC teljesítmény: 200kVA
- DC/AC arány: min 1,25
- rendszer feszültség: 1100V vagy 1500V
- napelem: bifaciális magas hatásfokú napelem
- tartószerkezet: vízre telepített vagy vízben álló bifacial tartószerkezet
- GCR (ground coverage ratio): max 50%
- inverter: string inverter
- csatlakozás: ELI telephely belső 22kV hálózatára visszwatt védelemmel
- csatlakozási távolság: max 300m
- elvárt éves termelés: 1300 kWh/kWp

ELI terület déli részén kb. 0,45 ha alapterületen egytengelyes forgatós szerkezetű visszwattos napelemes kiserőmű megtervezése és villamosenergia ipari és építési engedélyeztetése, valamint a létesítésével kapcsolatos építési-szerelési munkák teljes körű elvégzése
Főbb mennyiségi adatok:
- AC teljesítmény: 200kVA
- DC/AC arány: min 1,25
- rendszer feszültség: 1100V vagy 1500V
- napelem: bifaciális magas hatásfokú napelem
- tartószerkezet: egytengelyű forgatós szerkezet bifacial panelekhez
- GCR (ground coverage ratio): max 40%
- inverter: string inverter
- csatlakozás: ELI telephely belső 22kV hálózatára visszwatt védelemmel
- csatlakozási távolság: max 300m
- elvárt éves termelés: 1480 kWh/kWp

ELI terület D és DNY-i területén található összesen kb. 3 ha alapterületű külső és belső parkolóra úgynevezett „carport” visszwattos napelemes kiserőmű megtervezése és villamosenergia ipari és építési engedélyeztetése, valamint a létesítésével kapcsolatos építési-szerelési munkák teljes körű elvégzése

Főbb mennyiségi adatok:
- AC teljesítmény: 755 kVA
- DC/AC arány: min 1,25
- rendszer feszültség: 1100V vagy 1500V
- napelem: bifaciális magas hatásfokú napelem
- tartószerkezet: napelemes parkoló tartószerkezet bifacial panelekhez
- inverter: string inverter
- csatlakozás: ELI telephely belső 22kV hálózatára visszwatt védelemmel
- csatlakozási távolság: max 400m
- elvárt éves termelés: 1300 kWh/kWp
- 8db 11-22 kW-Type2 elektromos autó töltő, és még minimum 26 db 230V os kültéri csatlakozó kialakítva

Projekt 2

ELI épületektől északra kb. 4,0 ha alapterületen visszwattos napelemes kiserőmű megtervezése és villamosenergia ipari és építési engedélyeztetése, valamint a létesítésével kapcsolatos építési-szerelési munkák teljes körű elvégzése

Főbb mennyiségi adatok:
- AC teljesítmény: 3800 kVA
- DC/AC arány: min 1,25 (4785kWp)
- rendszer feszültség: 1100V vagy 1500V
- napelem: bifaciális magas hatásfokú napelem
- tartószerkezet: fix kelet-nyugati lejtésű tartószerkezet bifacial panelekhez
- inverter: string inverter
- csatlakozás: ELI telephely belső 22kV hálózatára visszwatt védelemmel
- csatlakozási távolság: max 500m
elvárt éves termelés: 1300 kWh/kWp

Projekt 1 és Projekt 2 együttes kapacitása: 4955kVA (6241kWp)

Egyéb feladatok:

A nyertes ajánlattevő mindkét Projektben köteles az építési engedélyekhez szükséges engedélyezési tervdokumentációkat és a kivitelezési dokumentációkat, a hálózatcsatlakozáshoz szükséges engedélyezési dokumentációkat, az összevont kiserőművi engedélyt valamint, amennyiben szükséges, vezetékjogi engedélyezési dokumentációkat elkészíteni és az engedélyezési folyamatokat lefolytatni. Mindkét projekt visszwatt védelmes és közös csatlakozási ponttal rendelkeznek, így közös engedélyeztetési eljárásban szükséges az engedélyeztetésük.
A Projekt 1 esetében a négy erőműegységhez (úszó, carport külső, carport belső és forgatós) külön biztosítani kell az tervdokumentációt.
A Projekt 2 esetében egy tervdokumentáció elégséges.
A műszaki leírás meghatározza a kivitelezési dokumentáció kötelező tervfejezeteit.
A nyertes ajánlattevő feladata mindkét Projektre vonatkozóan a napelemes kiserőművek létesítéséhez szükséges összevont kiserőművi engedély és építési engedély megszerzése, valamennyi valamennyi engedélyeztetési eljárásban a megrendelő teljes körű képviselete.
A nyertes ajánlattevő feladata továbbá a helyi áramszolgáltató által jóváhagyott hálózat csatlakozási terv és hálózatcsatlakozási szerződés előkészítése és a megrendelő teljes körű képviselete a szerződés megkötése során, valamint a vezetékjogi engedély beszerzése, abban az esetben, ahol ez szükséges lesz.
A nyertes ajánlattevő valamennyi projektben köteles a használatbavételi engedély megszerzésével kapcsolatos feladatok elvégzésére is.

Termékek/szolgáltatások: Mérnöki és építési munkák 📦
További termékek/szolgáltatások:

Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások 📦

Mérnöki szolgáltatások 📦

Napelemek 📦

+ még 8

Napelemes berendezések 📦

Napenergia 📦

Szerkezetépítési munkák 📦

Teherhordó szerkezetekkel kapcsolatos tervezési szolgáltatások 📦

Villamosenergia-rendszerekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások 📦

Építési munkák 📦

Építészeti tervezési szolgáltatások 📦

Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 📦

A szerződés kiegészítő jellege: Építési beruházás
Postacím: Wolfgang Sandner
utca
3.
Irányítószám: 6728
Város: Szeged
Ország: Magyarország 🇭🇺
A teljesítés helye: Csongrád 🏙️
Időtartam
Kezdeti időpont: 2022-10-13 📅
Végdátum: 2025-05-25 📅
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus rendelés lesz használatos ✅
Elektronikus fizetést használnak ✅
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: ELI_FM_0335_KT
A szerződés megkötésének időpontja: 2022-10-13 📅
Cím: Napelemes kiserőművek megtervezése és létrehozása
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 2 045 763 000 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR000586492022/2456
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Leírás: Engedélyes és kiviteli tervek, építési-szerelési munkák
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása: Engedélyes és kiviteli tervek, építési-szerelési munkák
A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
Tájékoztatás a pályázatokról
A szerződést egy gazdasági szereplőkből álló csoportnak ítélték oda ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: CST- Complete Solar Technology Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 25125021243
Postacím: Csörsz Utca 49-51
Postai irányítószám: 1124
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: miklos.zsuzsa@cst-kft.hu 📧
Telefon: +36 12134288 📞
URL: http://cst-kft.hu/ 🌏
Név: HelioActive Rendszerintegrátor Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 13368632243
Postacím: Hengermalom Út 6. C. lház. I. em. 36.
Postai irányítószám: 1119
E-mail: info@helioactive.com 📧
Telefon: +36 707086059 📞

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:

Kivitelező a kivitelezési szerződés 78. pontja szerinti részteljesítésekre jogosult és köteles. Kivitelező kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházás során bekövetkező mindennemű káreseményt haladéktalanul bejelent Megrendelőnek a kárbejelentés és rendezés érdekében történő mielőbbi szakszerű eljárás lefolytatásának előmozdítására. A bejelentés elmulasztásából eredő következmények a Kivitelező terhére esnek. A felek rögzítik, hogy ha Megrendelő bármilyen biztosítási szerződés alapján bármely káresemény következtében kártérítést kap, Kivitelező nem mentesül a kár - meg nem térült részének - megtérítése, illetve a maradéktalanul szerződésszerű teljesítés alól.

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: ELI-HU Nonprofit Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 22604255206
Postacím: Wolfgang Sandner Utca 3
Postai irányítószám: 6728
Postai város: Szeged
Régió: Csongrád 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Dr. Szöllősy Anita Anita
E-mail: kozbeszerzes@eli-alps.hu 📧
Telefon: +36 305034720 📞
Fax: +36 62550191 📠
URL: http://www.eli-alps.hu/ 🌏
Csoportvezető ✅

Kiegészítő információk
További információk

A szerződés száma: ELI_FM_0335_KT Ajánlat technikai azonosítója: EKR000586492022/2456 Nyertesről szóló döntés dátuma: 2022.08.31 A szerződés megkötésének dátuma: 2022.10.13 Megajánlott összeg: 2 045 763 000 Ft Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen

Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_40664534
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_40664534
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): Kbt. 148. §-a szerint
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el
Elektronikus rendelés lesz használatos
Elektronikus fizetést használnak

Változások
Egyéb kiegészítő információk

A kivitelezési szerződés alapján Kivitelező feladatát képezi az abban meghatározott paraméterű napelemes kiserőművek engedélyezési és kiviteli terv szintű tervezése, valamint a naperőművek létesítésével kapcsolatos építési-szerelési munkák teljes körű elvégzése. A közbeszerzés tárgya tehát magában foglalt tervezési, engedélyeztetési és kivitelezési munkákat is. A közbeszerzési eljárás megindításakor nem lehetett előre látni, hogy Szeged Megyei Jogú Város Főépítészének a közbeszerzési szerződés megkötését követően a tervezési és engedélyeztetési fázisban megismert szakmai álláspontja szerint ugyanakkor az építés-szerelési munkákkal érintett munkaterületen nem telepíthető földön álló (egytengelyű forgatós) naperőmű rendszer. A közbeszerzési szerződés megkötésekor szintén nem volt előre látható, hogy tájépítészeti szempontból a főépítész nem támogatja a parkos fogadó részen napelemes rendszer telepítését sem, mint ahogy azt sem, hogy a vendégparkolóban szintén nem telepíthető napelemes rendszer, mivel az városépítészeti okokból nem támogatott. A főépítész szakmai álláspontjára figyelemmel megállapítható, hogy a szerződéskötéskor előzetesen elképzelt műszaki megoldástól eltérően nem 1, hanem több transzformátor kör kerül telepítésre, mely műszakilag lehetővé teszi a kivitelezési szerződésben meghatározott napelemes kiserőművek egymástól eltérő időpontban történő üzembe helyezését. Az egyes napelemes kiserőművek önálló üzembe helyezése ugyanakkor összhangban van azzal a megrendelői érdekkel, hogy az üzembe helyezett létesítményeket a többi napelemes kiserőműtől függetlenül át tudja venni, és ezzel megkezdődhessen az átvett naperőmű a villamos energia költségek jelentős csökkenésével együtt járó használata is. Mindez indokolttá és szükségessé teszi, hogy a szerződő felek a részteljesítések műszaki tartalmát és ütemtervét, valamint a fizetési ütemezést az új tervezési koncepcióhoz igazítsák. Az ajánlatkérő álláspontja szerint a közbeszerzési eljárás megindításakor nem lehet minden műszaki kérdést előzetesen és végérvényesen tisztázni, mert a tervezési munkának és az engedélyeztetési eljárásnak a célja és feladata az, hogy a létesítendő naperőművekkel kapcsolatos valamennyi műszaki kérdéskör az építési hatóság és az illetékes szakhatóságok közreműködésével tisztázódjon. A műszaki tartalom változtatása a projekt eredeti céljait, a naperőműveknek a közbeszerzési eljárásban meghatározott műszaki alapparamétereit, valamint a létesítendő naperőművek beépített MWp és MVA teljesítményét nem érinti. A módosítások nem teszik szükségessé a tervezési díjat és a vállalkozói díjat magában foglaló, együttes vállalkozói díj megváltoztatását sem. Felek egyetértenek abban, hogy a hatósági engedélyeztetés olyan okból húzódott el, melyért Kivitelező nem felelős, ezért a teljesítési határidő a megrendelői érdekkörben felmerült okból előállt késedelemmel megfelelő mértékű meghosszabbítása indokolt. A teljesítési határidő meghosszabbításának mértéke (135 nap) az akadályoztatás időtartamával (135 nap) napra pontosan megegyezik, ezért a meghosszabbítás az akadályoztatás, illetve az eredeti szerződéses tartalomhoz képest ténylegesen indokolt mértékhez igazodik, azzal arányos. A vállalkozási szerződés a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja alapján került módosításra, figyelemmel arra, hogy - a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; - a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; - az ellenérték a szerződésmódosítás eredményeképpen nem változik.

Egyéb kiegészítő információk

A kivitelezési szerződés alapján Kivitelező feladatát képezi az abban meghatározott paraméterű napelemes kiserőművek engedélyezési és kiviteli terv szintű tervezése, valamint a naperőművek létesítésével kapcsolatos építési-szerelési munkák teljes körű elvégzése. A közbeszerzés tárgya tehát magában foglalt tervezési, engedélyeztetési és kivitelezési munkákat is.
A közbeszerzési eljárás megindításakor nem lehetett előre látni, hogy Szeged Megyei Jogú Város Főépítészének a közbeszerzési szerződés megkötését követően a tervezési és engedélyeztetési fázisban megismert szakmai álláspontja szerint ugyanakkor az építés-szerelési munkákkal érintett munkaterületen nem telepíthető földön álló (egytengelyű forgatós) naperőmű rendszer. A közbeszerzési szerződés megkötésekor szintén nem volt előre látható, hogy tájépítészeti szempontból a főépítész nem támogatja a parkos fogadó részen napelemes rendszer telepítését sem, mint ahogy azt sem, hogy a vendégparkolóban szintén nem telepíthető napelemes rendszer, mivel az városépítészeti okokból nem támogatott.
A főépítész szakmai álláspontjára figyelemmel megállapítható, hogy a szerződéskötéskor előzetesen elképzelt műszaki megoldástól eltérően nem 1, hanem több transzformátor kör kerül telepítésre, mely műszakilag lehetővé teszi a kivitelezési szerződésben meghatározott napelemes kiserőművek egymástól eltérő időpontban történő üzembe helyezését. Az egyes napelemes kiserőművek önálló üzembe helyezése ugyanakkor összhangban van azzal a megrendelői érdekkel, hogy az üzembe helyezett létesítményeket a többi napelemes kiserőműtől függetlenül át tudja venni, és ezzel megkezdődhessen az átvett naperőmű a villamos energia költségek jelentős csökkenésével együtt járó használata is. Mindez indokolttá és szükségessé teszi, hogy a szerződő felek a részteljesítések műszaki tartalmát és ütemtervét, valamint a fizetési ütemezést az új tervezési koncepcióhoz igazítsák.
Az ajánlatkérő álláspontja szerint a közbeszerzési eljárás megindításakor nem lehet minden műszaki kérdést előzetesen és végérvényesen tisztázni, mert a tervezési munkának és az engedélyeztetési eljárásnak a célja és feladata az, hogy a létesítendő naperőművekkel kapcsolatos valamennyi műszaki kérdéskör az építési hatóság és az illetékes szakhatóságok közreműködésével tisztázódjon.
A műszaki tartalom változtatása a projekt eredeti céljait, a naperőműveknek a közbeszerzési eljárásban meghatározott műszaki alapparamétereit, valamint a létesítendő naperőművek beépített MWp és MVA teljesítményét nem érinti. A módosítások nem teszik szükségessé a tervezési díjat és a vállalkozói díjat magában foglaló, együttes vállalkozói díj megváltoztatását sem.
Felek egyetértenek abban, hogy a hatósági engedélyeztetés olyan okból húzódott el, melyért Kivitelező nem felelős, ezért a teljesítési határidő a megrendelői érdekkörben felmerült okból előállt késedelemmel megfelelő mértékű meghosszabbítása indokolt. A teljesítési határidő meghosszabbításának mértéke (135 nap) az akadályoztatás időtartamával (135 nap) napra pontosan megegyezik, ezért a meghosszabbítás az akadályoztatás, illetve az eredeti szerződéses tartalomhoz képest ténylegesen indokolt mértékhez igazodik, azzal arányos.
A vállalkozási szerződés a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja alapján került módosításra, figyelemmel arra, hogy
- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- az ellenérték a szerződésmódosítás eredményeképpen nem változik.

A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:

A kivitelezési szerződés módosításának dátuma: 2024.04.29. 1. A kivitelezési szerződésben az eredetileg a vendégparkolóba és belső parkolóba tervezett naperőművek létesítési helyének munkaterületen belüli megváltoztatása. 2. A naperőművek több ütemben történő műszaki átadás-átvételének lehetővé válására figyelemmel szükségessé vált a részteljesítések belső rendjének megváltoztatása, azoknak a több lépcsőben megvalósuló üzembehelyezéséhez igazítása. Ebből fakadóan önálló részteljesítésként jelenik meg az egyes transzformátorokhoz kapcsolódó napelemes kiserőművek tartószerkezetének telepítése és üzembehelyezése. 3. A kivitelezési szerződés teljesítési határidejének 135 nappal történő meghosszabbítása, melynek mértéke megegyezik az építési hatósági (engedélyeztetési) eljárás Kivitelezőnek fel nem róható okból bekövetkezett elhúzódásának mértékével. Erre figyelemmel a teljesítési határidő a kivitelezési szerződés hatálybalépésétől számított 820 napról 955 napra változik. 4. A részteljesítésekhez kapcsolódó vállalkozói díjrészleteknek az új részteljesítési rendhez igazítása. 5. A jelzett módosításokon kívül a kivitelezési szerződés egyéb rendelkezései nem változtak.

Forrás: OJS 2024/S 092-281327 (2024-05-09)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-08-01)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 2 045 763 000 HUF 💰

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 2 045 763 000 HUF 💰

Változások
Egyéb kiegészítő információk

A kivitelezési szerződés alapján a kivitelező feladatát képezi az abban meghatározott paraméterű napelemes kiserőművek engedélyezési és kiviteli terv szintű tervezése, valamint a naperőművek létesítésével kapcsolatos építési-szerelési munkák teljes körű elvégzése. A vállalkozói feladatok közé tartozik – többek között – a napelemes kiserőművek részét képező napelemek megrendelése és leszállítása is. A kivitelező a kivitelezési szerződés teljesítése során teljesítési akadályként bejelentette, hogy az ajánlatában megjelölt gyártású és típusú napelemeket olyan, objektív módon el nem hárítható okból, melyért nem felelős, nem képes szállítani. A kivitelező felé a közbeszerzési eljárásban megjelölt HST 450 típusú napelemek gyártását és leszállítását vállaló EcoSolifer ugyanis megkereste a heterojunction technológiával gyártott napelemcellák összeszerelését speciális technikával vállaló lengyel Hanplast Solar céget, akik nyilatkoztak, hogy „a korábban egyeztetett technológiát nem tudják biztosítani”. A teljesítési akadályra figyelemmel a kivitelező felajánlotta, hogy az ajánlatában ajánlott napelemek helyett olyan napelemeket képes szállítani, mely műszaki tartalma alapján megfelel minden, a közbeszerzési eljárásban meghatározott műszaki feltételnek. A kizárólag a napelemek tekintetében előálló műszaki tartalom változtatása tehát a projekt eredeti céljait, a naperőműveknek a közbeszerzési eljárásban meghatározott műszaki alapparamétereit, valamint a létesítendő naperőművek beépített MWp és MVA teljesítményét nem érinti. A napelemek típusának megváltozására figyelemmel a felek megállapodtak abban is, hogy a tervezési díj nem változik, ugyanakkor a vállalkozói díj 0,23 %-kal csökken. Felek a szerződésmódosítást elsődlegesen a Kbt. 141. §-ának (6) bekezdésére alapították, figyelemmel arra, hogy ennek a szerződésmódosítási jogcímnek valamennyi feltétele teljesül, figyelemmel arra, hogy a szerződés módosítása - nem lényeges, mert az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg, - nem határoz meg olyan feltételeket sem, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, - a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a nyertes ajánlattevő javára, - a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki. Az ajánlatkérő álláspontja szerint a szerződésmódosítás feltételei a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja alapján is fennállnak, figyelemmel arra, hogy - a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; - a módosítás nem változtatta meg a szerződés általános jellegét; - szerződésmódosítás eredményeképpen a kivitelezési szerződés szerinti vállalkozói díj 0,23%-kal csökken, míg a tervezési díj nem változik. - a módosítás nem ütközik a Kbt. 142. § (3) bekezdésének rendelkezéseibe, mivel a kialakult helyzetért a kivitelezőt nem terheli felelősség, a kivitelező kellő gondossággal járt el, a módosítás nem arra irányul, hogy a kivitelezőt mentesítse a szerződésszegés jogkövetkezményei alkalmazása alól.

Egyéb kiegészítő információk

A kivitelezési szerződés alapján a kivitelező feladatát képezi az abban meghatározott paraméterű napelemes kiserőművek engedélyezési és kiviteli terv szintű tervezése, valamint a naperőművek létesítésével kapcsolatos építési-szerelési munkák teljes körű elvégzése. A vállalkozói feladatok közé tartozik – többek között – a napelemes kiserőművek részét képező napelemek megrendelése és leszállítása is.
A kivitelező a kivitelezési szerződés teljesítése során teljesítési akadályként bejelentette, hogy az ajánlatában megjelölt gyártású és típusú napelemeket olyan, objektív módon el nem hárítható okból, melyért nem felelős, nem képes szállítani. A kivitelező felé a közbeszerzési eljárásban megjelölt HST 450 típusú napelemek gyártását és leszállítását vállaló EcoSolifer ugyanis megkereste a heterojunction technológiával gyártott napelemcellák összeszerelését speciális technikával vállaló lengyel Hanplast Solar céget, akik nyilatkoztak, hogy „a korábban egyeztetett technológiát nem tudják biztosítani”.
A teljesítési akadályra figyelemmel a kivitelező felajánlotta, hogy az ajánlatában ajánlott napelemek helyett olyan napelemeket képes szállítani, mely műszaki tartalma alapján megfelel minden, a közbeszerzési eljárásban meghatározott műszaki feltételnek. A kizárólag a napelemek tekintetében előálló műszaki tartalom változtatása tehát a projekt eredeti céljait, a naperőműveknek a közbeszerzési eljárásban meghatározott műszaki alapparamétereit, valamint a létesítendő naperőművek beépített MWp és MVA teljesítményét nem érinti.
A napelemek típusának megváltozására figyelemmel a felek megállapodtak abban is, hogy a tervezési díj nem változik, ugyanakkor a vállalkozói díj 0,23 %-kal csökken.
Felek a szerződésmódosítást elsődlegesen a Kbt. 141. §-ának (6) bekezdésére alapították, figyelemmel arra, hogy ennek a szerződésmódosítási jogcímnek valamennyi feltétele teljesül, figyelemmel arra, hogy a szerződés módosítása
- nem lényeges, mert az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg,
- nem határoz meg olyan feltételeket sem, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna,
- a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a nyertes ajánlattevő javára,
- a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.
Az ajánlatkérő álláspontja szerint a szerződésmódosítás feltételei a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja alapján is fennállnak, figyelemmel arra, hogy
- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
- a módosítás nem változtatta meg a szerződés általános jellegét;
- szerződésmódosítás eredményeképpen a kivitelezési szerződés szerinti vállalkozói díj 0,23%-kal csökken, míg a tervezési díj nem változik.
- a módosítás nem ütközik a Kbt. 142. § (3) bekezdésének rendelkezéseibe, mivel a kialakult helyzetért a kivitelezőt nem terheli felelősség, a kivitelező kellő gondossággal járt el, a módosítás nem arra irányul, hogy a kivitelezőt mentesítse a szerződésszegés jogkövetkezményei alkalmazása alól.

1. A vállalkozói díj csökkenése, melynek összege: 1.996.194.515 Ft. + áfa összegre módosul. 2. A vállalkozói díj csökkenésére figyelemmel a tartalékkeret százalékosan meghatározott összege is csökken azzal, hogy a százalékos mérték nem változik. 3. Az ajánlatott napelemek típusa és gyártója változik az alábbiak szerint: - a Premium Heterojunction /HST/ Solar Panel 144 Cella (430-450 W) termék helyébe a Huasun M6 Series 460-480 W 144-cell Bifacial HJT Half Cell Solar Module elnevezésű termék lép. 4. A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2024.07.23.

Forrás: OJS 2024/S 150-465254 (2024-08-01)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (15 új beszerzések)

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (13)

Mérnöki és építési munkák (1)