Okostanterem - építés 9 részben (1539)

Klebelsberg Központ

„EFOP-4.1.11-21 Okostanterem kialakítása, tanteremfelújítás” tárgyú közbeszerzési eljárást 9 részben”
1. rész: Dél-Alföldi régió
2. rész: Dél-Dunántúli régió 1.
3. rész: Dél-Dunántúli régió 2.
4. rész: Észak-Alföldi régió 1.
5. rész: Észak-Alföldi régió 2.
6. rész: Észak-Magyarországi régió 1.
7. rész: Észak-Magyarországi régió 2.
8. rész: Közép-Dunántúli régió
9. rész: Nyugat-Dunántúli régió
A részletes feltételeket valamennyi rész vonatkozásában műszaki dokumentáció tartalmazza. Lásd részletesen jelen felhívás II.2.4) pontjaiban.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2022-11-25. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2022-10-25.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda? Mi az? Hol?
Beszerzési előzmények
Dátum Dokumentum
2022-10-25 Ajánlati felhívás
2022-11-21 További információk
2022-11-29 További információk
2023-06-05 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2023-12-28 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-01-08 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-01-10 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-01-15 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-01-18 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-01-24 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-01-29 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-02-05 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-02-12 Tájékoztató az eljárás eredményéről
Ajánlati felhívás (2022-10-25)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési munkák
Hivatkozási szám: EKR001635232022
Rövid leírás:
„EFOP-4.1.11-21 Okostanterem kialakítása, tanteremfelújítás” tárgyú közbeszerzési eljárást 9 részben” 1. rész: Dél-Alföldi régió 2. rész: Dél-Dunántúli régió 1. 3. rész: Dél-Dunántúli régió 2. 4. rész: Észak-Alföldi régió 1. 5. rész: Észak-Alföldi régió 2. 6. rész: Észak-Magyarországi régió 1. 7. rész: Észak-Magyarországi régió 2. 8. rész: Közép-Dunántúli régió 9. rész: Nyugat-Dunántúli régió A részletes feltételeket valamennyi rész vonatkozásában műszaki dokumentáció tartalmazza. Lásd részletesen jelen felhívás II.2.4) pontjaiban.
Többet mutasson
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építési munkák 📦
További CPV-kód: Építési munkák 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Dél-Alföld 🏙️
Baranya 🏙️
Dél-Dunántúl 🏙️
Észak-Alföld 🏙️
Jász-Nagykun-Szolnok 🏙️
Borsod-Abaúj-Zemplén 🏙️
Észak-Magyarország 🏙️
Közép-Dunántúl 🏙️
Nyugat-Dunántúl 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Ajánlatkérő neve: Klebelsberg Központ
Postacím: Bajcsy-Zsilinszky Út 42-46
Postai irányítószám: 1054
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.kk.gov.hu 🌏
E-mail: csilla.sandor@kk.gov.hu 📧
Telefon: +36 17952293 📞
Fax: +36 12251230 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001635232022/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001635232022/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-10-25 📅
Benyújtási határidő: 2022-11-25 📅
Közzététel dátuma: 2022-10-28 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 209-593101
HL-S szám: 209
További információk
II.2.5. ponthoz: 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) II.2.7. ponthoz: A kivitelezés határideje a munkaterület átadásától számított 5 hónap. Az egyes megvalósítási helyszíneken a kivitelezésre rendelkezésre álló határidő az ütemtervben meghatározott kezdési időponttól számított 14, 21 vagy 30 naptári nap. Részletesen a szerződéstervezetben.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
„EFOP-4.1.11-21 Okostanterem kialakítása, tanteremfelújítás” tárgyú közbeszerzési eljárást 9 részben”
1. rész: Dél-Alföldi régió
2. rész: Dél-Dunántúli régió 1.
3. rész: Dél-Dunántúli régió 2.
4. rész: Észak-Alföldi régió 1.
5. rész: Észak-Alföldi régió 2.
6. rész: Észak-Magyarországi régió 1.
7. rész: Észak-Magyarországi régió 2.
8. rész: Közép-Dunántúli régió
9. rész: Nyugat-Dunántúli régió
A részletes feltételeket valamennyi rész vonatkozásában műszaki dokumentáció tartalmazza. Lásd részletesen jelen felhívás II.2.4) pontjaiban.
A rész elnevezése: Dél-Alföldi régió
A rész száma: 1
Rövid leírás:
Kapcsolódó építések / Érintett tanterem szám /Érintett munkamennyiség (db)/ Érintett nm
Falfestés 26 nem releváns 2477,83
Faljavítás 16 nem releváns 1566,4068
Fal, padló és mennyezet ázás, vizesedés javítási munkálatai 1 1 109,252
Faldekoráció 26 26 2477,83
Válaszfal építés (falazási munkák) 1 1 2
Falbontás, helyiségek összenyitása 1 1 nem releváns
Padlócsere 21 nem releváns 1185,71
Padlótisztítás / felújítás 5 nem releváns 269,13
Emelvény megszüntetése 0 nem releváns nem releváns
Mennyezet felújítása 7 7 377,95
Álmennyezet 0 nem releváns nem releváns
Világítás csere 24 250 nem releváns
Elektromos hálózat felújítása és a hozzá kapcsolódó faljavítás 26 nem releváns nem releváns
Elektromos rendszer kiépítése 26 26 nem releváns
Víz, csatorna, kémiai elszívó, gázbekötés stb. megszüntetése 0 nem releváns nem releváns
Légtechnikai csövek, elektromos kiállások eltakarása 0 nem releváns nem releváns
Ajtó csere 21 27 55,2533
Ablak csere 4 32 68,3614
Motoros mozgatású sötétítő felszerelése 0 nem releváns nem releváns
Nyílászáró felújítás 1 1 2,02
Vakablak befalazás 0 nem releváns nem releváns
Külső munka (szigetelés) 1 1 nem releváns
Radiátorcsere 1011 1011 nem releváns
Radiátorjavítás 3 3 nem releváns
Radiátor kiépítés 1 1 nem releváns
Nyertes ajánlattevő további feladatai:
- általános organizációs munkák elvégzése
- megvalósulási terv készítése, üzembe helyezés
A részletes feltételeket a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlattételi felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.
Többet mutasson
Időtartam: 5 hónap
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: EFOP-4.1.11-21 Okostanterem, az állami fenntartású köznevelési intézmények digitális tanulást segítő tereinek fejlesztése
További információk:
II.2.5. ponthoz:
1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF)
II.2.7. ponthoz:
A kivitelezés határideje a munkaterület átadásától számított 5 hónap. Az egyes megvalósítási helyszíneken a kivitelezésre rendelkezésre álló határidő az ütemtervben meghatározott kezdési időponttól számított 14, 21 vagy 30 naptári nap.
Részletesen a szerződéstervezetben.
A rész elnevezése: Dél-Dunántúli régió 1.
A rész száma: 2
Rövid leírás:
Falfestés 23 nem releváns 2176,529
Faljavítás 15 nem releváns 1432,2616
Fal, padló és mennyezet ázás, vizesedés javítási munkálatai 2 2 189,206
Faldekoráció 23 23 2176,529
Válaszfal építés (falazási munkák) 3 3 6,09
Falbontás, helyiségek összenyitása 0 nem releváns nem releváns
Padlócsere 18 nem releváns 987,38
Padlótisztítás / felújítás 5 nem releváns 261,18
Mennyezet felújítása 7 nem releváns 344,55
Villágítás csere 23 237 nem releváns
Elektromos hálózat felújítása és a hozzá kapcsolódó faljavítás 23 nem releváns nem releváns
Elektromos rendszer kiépítése 24 24 nem releváns
Víz, csatorna, kémiai elszívó, gázbekötés stb. megszüntetése 1 nem releváns nem releváns
Ajtó csere 22 30 6580,75
Ablak csere 5 20 57,2848
Nyílászáró felújítás 0 nem releváns nem releváns
Radiátorcsere 7 7 nem releváns
Radiátorjavítás 1 1 nem releváns
Radiátor kiépítés 0 0 nem releváns
A rész elnevezése: Dél-Dunántúli régió 2.
A rész száma: 3
Rövid leírás:
Falfestés 14 nem releváns 1365,2748
Faljavítás 6 nem releváns 609,3206
Fal, padló és mennyezet ázás, vizesedés javítási munkálatai 0 nem releváns nem releváns
Faldekoráció 15 15 1524,1356
Válaszfal építés (falazási munkák) 5 5 7,9
Padlócsere 12 nem releváns 775,09
Padlótisztítás / felújítás 3 nem releváns 144,65
Mennyezet felújítása 4 nem releváns 218,74
Álmennyezet 1 1 42
Villágítás csere 13 158 nem releváns
Elektromos hálózat felújítása és a hozzá kapcsolódó faljavítás 15 nem releváns nem releváns
Elektromos rendszer kiépítése 15 nem releváns nem releváns
Ajtó csere 15 20 54,398
Ablak csere 4 19 51,06
Vakablak befalazás 1 1 2,25
Külső munka (szigetelés) 01 nem releváns nem releváns
Radiátorcsere 76 76 nem releváns
Radiátorjavítás 545 545 nem releváns
A rész elnevezése: Észak-Alföldi régió 1.
A rész száma: 4
Rövid leírás:
Falfestés 30 nem releváns 2871,014
Faljavítás 19 nem releváns 1793,2412
Faldekoráció 30 30 2871,014
Válaszfal építés (falazási munkák) 5 5 12
Padlócsere 27 nem releváns 1555,225
Padlótisztítás / felújítás 3 nem releváns 160,32
Emelvény megszüntetése 1 nem releváns nem releváns
Mennyezet felújítása 6 nem releváns 317,13
Villágítás csere 26 319 nem releváns
Elektromos hálózat felújítása és a hozzá kapcsolódó faljavítás 30 nem releváns nem releváns
Elektromos rendszer kiépítése 30 nem releváns nem releváns
Ajtó csere 21 28 53,7076
Ablak csere 3 10 37,2908
Külső munka (szigetelés) 0 nem releváns nem releváns
Radiátorcsere 1110 6510 nem releváns
Radiátorjavítás 20 23 nem releváns
A rész elnevezése: Észak-Alföldi régió 2.
A rész száma: 5
Rövid leírás:
Falfestés 21 nem releváns 1349,64
Faljavítás 16 nem releváns 1033,84
Faldekoráció 23 23 1465,08
Válaszfal építés (falazási munkák) 1 nem releváns nem releváns
Padlócsere 14 nem releváns 841,98
Padlótisztítás / felújítás 8 nem releváns 474,31
Mennyezet felújítása 5 nem releváns 295,92
Álmennyezet 2 2 117,19
Villágítás csere 20 217 nem releváns
Elektromos rendszer kiépítése 23 23 nem releváns
Víz, csatorna, kémiai elszívó, gázbekötés stb. megszüntetése 2 nem releváns nem releváns
Légtechnikai csövek, elektromos kiállások eltakarása 1 nem releváns nem releváns
Ajtó csere 19 27 55,7221
Ablak csere 2 9 24,0016
Nyílászáró felújítás 1 1 2,4
Radiátorcsere 110 110 nem releváns
Radiátorjavítás 2 2 nem releváns
A rész elnevezése: Észak-Magyarországi régió 1.
A rész száma: 6
Rövid leírás:
Falfestés 17 nem releváns 1444,55
Faljavítás 6 nem releváns 531,197
Faldekoráció 17 17 1444,55
Válaszfal építés (falazási munkák) 2 2 4,5
Padlócsere 13 nem releváns 663,76
Padlótisztítás / felújítás 4 nem releváns 175,28
Mennyezet felújítása 4 nem releváns 178,84
Villágítás csere 16 160 nem releváns
Elektromos hálózat felújítása és a hozzá kapcsolódó faljavítás 17 nem releváns nem releváns
Elektromos rendszer kiépítése 17 nem releváns nem releváns
Ajtó csere 12 14 30,4318
Ablak csere 1 2 8,365
Nyílászáró felújítás 3 5 15,54
Radiátorcsere 3 3 nem releváns
A rész elnevezése: Észak-Magyarországi régió 2.
A rész száma: 7
Rövid leírás:
Falfestés 21 nem releváns 2045,2926
Faljavítás 8 nem releváns 778,148
Faldekoráció 22 22 2141,7026
Válaszfal építés (falazási munkák) 2 2 4,2
Padlócsere 17 17 986,72
Padlótisztítás / felújítás 4 nem releváns 248,735
Mennyezet felújítása 4 nem releváns 200,09
Villágítás csere 19 202 nem releváns
Elektromos hálózat felújítása és a hozzá kapcsolódó faljavítás 21 nem releváns nem releváns
Elektromos rendszer kiépítése 23 nem releváns nem releváns
Ajtó csere 19 31 68,0992
Ablak csere 6 24 70,9436
Motoros mozgatású sötétítő felszerelése 1 6 nem releváns
Radiátorcsere 5 5 nem releváns
Radiátorjavítás 6 6 nem releváns
A rész elnevezése: Közép-Dunántúli régió
A rész száma: 8
Rövid leírás:
Falfestés 14 nem releváns 1393,6896
Faljavítás 10 nem releváns 1009,16
Faldekoráció 14 14 1393,6896
Válaszfal építés (falazási munkák) 3 3 5,59
Padlócsere 9 nem releváns 503,26
Padlótisztítás / felújítás 5 nem releváns 292,69
Mennyezet felújítása 6 nem releváns 351,35
Álmennyezet 2 2 125,37
Villágítás csere 14 137 nem releváns
Elektromos hálózat felújítása és a hozzá kapcsolódó faljavítás 14 nem releváns nem releváns
Elektromos rendszer kiépítése 14 nem releváns nem releváns
Ajtó csere 11 15 28,5039
Ablak csere 1 4 10,64
Nyílászáró felújítás 2 4 17,1
Radiátorcsere 43 43 nem releváns
Radiátorjavítás 5 5 nem releváns
A rész elnevezése: Nyugat-Dunántúli régió
A rész száma: 9
Rövid leírás:
Falfestés 8 nem releváns 754,7592
Faljavítás 4 nem releváns 379,6792
Faldekoráció 8 8 754,7592
Válaszfal építés (falazási munkák) 0 nem releváns nem releváns
Padlócsere 6 nem releváns 302,59
Padlótisztítás / felújítás 2 nem releváns 108,54
Mennyezet felújítása 3 nem releváns 164,31
Villágítás csere 8 86 nem releváns
Elektromos hálózat felújítása és a hozzá kapcsolódó faljavítás 8 nem releváns nem releváns
Elektromos rendszer kiépítése 8 nem releváns nem releváns
Ajtó csere 7 7 14,125
Ablak csere 0 nem releváns nem releváns
Radiátorcsere 2 2 nem releváns
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
Dél-Alföldi régió (részletesen közbeszerzési dokumentumokban)
Dél-Dunántúli régió, részletesen közbeszerzési dokumentumokban.
Dél-Dunántúli régió, részletesen a közbeszerzési dokumentumokban.
Észak-Alföldi régió, részletesen a közbeszerzési dokumentumokban.
Észak-Magyarországi régió, részletesen a közbeszerzési…
… dokumentumokban.
… dokumentumokban
Közép-Dunántúli régió, részletesen a közbeszerzési dokumentumokban.
Nyugat-Dunántúli régió, részletesen a közbeszerzési dokumentumokban.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:
I. Valamennyi rész tekintetében I. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.
Többet mutasson
Az eljárásból kizárásra kerül a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben az előírt kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be.
Többet mutasson
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból hivatkozással a Kbt. 64. §-ra, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolja a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
Többet mutasson
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kizáró okok igazolására a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Többet mutasson
A Kbt. 69.§ (11a) bekezdés alkalmazandó.
II. SZ/1.: Valamennyi rész vonatkozásában alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása:
Többet mutasson
SZ/1. Kbt. 65. § (1) c) pontja és a 321/2015. (X.30.) Kr. 26. § (1) bek. alapján Ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
Többet mutasson
Az SZ/1. esetében alkalmatlan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, aki a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot nem tudja igazolásként benyújtani.
Többet mutasson
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján.
Többet mutasson
IG. MÓD.
Az ajánlattevő az ajánlatával együtt köteles benyújtani a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4-7. §-nak - ide nem értve a 4.§ (2) bekezdést - és az ajánlatkérő által a 2. §-nak megfelelően kért módon kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésére vonatkozó útmutatót ajánlatkérő által biztosított közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Többet mutasson
A Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Többet mutasson
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti esetben a Korm. rendelet 8., 10. 12-16. §-aiban meghatározott módon kell igazolni.
A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Többet mutasson
Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Többet mutasson
A gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ebben a gazdasági szereplő egyrészt nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, másrészt megadja az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.
Többet mutasson
Az ajánlattevő az ajánlatával együtt benyújtja a Korm. rendelet 2-4. §, 6-7. §-nak és az ajánlatkérő által a 2. §-nak megfelelően kért módon kitöltött formanyomtatványt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi gazdasági alkalmassági követelményt.
III.1.1. folyt:
Az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A Korm. rendelet 3. § (3) és (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a kapacitást nyújtó szervezetek (személyek) képviseletében az egységes európai közbeszerzési formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be, valamint a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Többet mutasson
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. Az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzését az ajánlatkérő Kbt-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint köteles elvégezni.
Többet mutasson
Részletesen közbeszerzési dokumentációban.
Műszaki és szakmai képességek:
: Az ajánlattevő az ajánlatával együtt köteles benyújtani a Korm. rendelet 5-7. §-nak és az ajánlatkérő által a 2. §-nak megfelelően kért módon kitöltött EEKD-ba foglalt nyilatkozatát. Ajánlatkérő a Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján, az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát, nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását. Az EEKD kitöltésére vonatkozó útmutatót ajánlatkérő által biztosított KD tartalmazza. A Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek.
Többet mutasson
Ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti esetben a Korm. rendelet 21-22. §, és 24. §-aiban meghatározott módon kell igazolni, az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia: M.1. valamennyi részben, valamennyi szakember esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bek. b) pontja igazolására ajánlattevőnek be kell nyújtania - EKR űrlapon - nyilatkozatát azon szakemberről, akit be kíván mutatni az alkalmassági követelmény tekintetében.
Többet mutasson
A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat: Eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja, illetve az alkalmassági követelmény megnevezése; szakember neve, Szakemberrel jogviszonyban álló szervezet megnevezése, Szakember jelenlegi jogviszonya a megjelölt szervezettel.
Többet mutasson
A fenti nyilatkozathoz csatolni kell továbbá - amennyiben jogosultsággal az ajánlattétel időpontjában még nem rendelkezik - a szakember esetében a végzettséget igazoló okirat( ok) másolatát, valamint a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát.
Többet mutasson
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a betöltött munkakör ismertetését, az adott szakember által a hivatkozott munkakörben ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárásban az alkalmasság minimumkövetelménye(i) szerinti adott (konkrétan megjelölt) pozícióban a szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni. A fenti nyilatkozathoz csatolni kell továbbá - amennyiben jogosultsággal az ajánlattétel időpontjában már rendelkezik -: - Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárásban az alkalmasság minimumkövetelménye(i) szerinti adott (konkrétan megjelölt ) pozícióban a szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni, illetve a bemutatásra vonatkozó EKR űrlap nyilatkozatban szükséges feltüntetni a jogosultság elérési útvonalát, valamint a jogosultság megszerzésének első időpontját.
Többet mutasson
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevő, közös ajánlattevő alkalmatlan, ha:
M.1.a) Valamennyi rész vonatkozásában 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontjára figyelemmel nem rendelkezik legalább 1 fő, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
Többet mutasson
M.1.b) valamennyi rész vonatkozásában 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontjára figyelemmel nem rendelkezik legalább 1 fő, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-ÉV kategóriájú felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
Többet mutasson
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egy szakember valamennyi részre, illetve több pozícióra is jelölhető, egy szakemberrel több alkalmassági feltétel is teljesíthető.
A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:
Valamennyi rész tekintetében irányadó:
Kifizetés pénzneme:HUF
Az ak a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleget biztosít a Kbt. 135. § (7) bek foglaltaknak megfelelően. Az előleg a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül kifizetésre. Az előleg a végszámla összegéből kerül levonásra.
Többet mutasson
4 db rész, 1 db végszámla a szerződés szerint, Ajánlatkérő tartalékkeretet nem képez.
Ajánlatkérő a szerződésszerű teljesítést követően a teljesítésigazolásnak megfelelően kiállított számla összegét a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésének megfelelően 30 napon belül átutalással egyenlíti ki.
Fizetési késedelem esetén ajánlatkérő a Ptk. 6:155 § bekezdése szerinti késedelmi kamatot fizet a nyertes ajánlattevő részére.
A díj kifizetése utólag történik az alábbi jogszabályok szerint:
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése,
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 135. § (1), (6) és (11) bekezdése.
- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján
- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A§ alapján.
1. Késedelmi kötbér: késedelmi kötbér maximális mértéke 20%, alapja a nettó vállalkozói díj, mértéke 0,5%/ naptári nap.
3. meghiúsulási kötbér: nettó ellenérték (vállalkozói díj) 30%-a. A késedelmi kötbér jogcímén korábban esetlegesen már megfizetett összeg beszámít függetlenül attól, hogy a késedelem melyik teljesítési részt érintette tekintettel arra, hogy ugyanazon magatartás miatt késedelemi és meghiúsulási kötbér egyszerre nem számítható fel.
Többet mutasson
A kötbérek esetén irányadó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése és a 6:187. § (1)-(2) bekezdése.
Teljesítési biztosíték: Kbt. 134. § (2) bekezdése alapján teljesítési biztosíték nyújtását írja elő, amelynek mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 5%-a.
Jólteljesítési biztosíték: Kbt. 134. § (3) bekezdése alapján jólteljesítési biztosíték nyújtását írja elő, amelynek mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 5%-a.
Jótállás időtartama: sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvétel napjától számított 36 (harminchat) hónap
Részletek a szerződéstervezetekben.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 10:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2022-11-25 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 12:00
Hely: www.ekr.gov.hu
A IV.2.6) pont tekintetében 1 hónap = 30 nappal.
További információk:
Az ajánlatok bontásán a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározottak jogosultak részt venni. Irányadó a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a.
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2.a) A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.1.a) pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Minőségi kritérium (név): 2.b) A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.1.b) pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap)
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 15799658241
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Sándor Csilla
A vevő profiljának címe: http://www.kk.gov.hu 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001635232022/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk
Valamennyi részben
1. Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton van lehetőség benyújtani az EKR rendszeren keresztül a közbeszerzési dokumentumok II. - Ajánlat összeállítása - 1. Formai előírások pontjában előírt formai követelményeknek megfelelően.
2. Ajánlatkérő közös ajánlattevők ajánlatát is elfogadja.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőtől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást (együttműködési megállapodás) kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát. A megállapodásnak különösen a következő kötelező elemeket kell tartalmazni:
Többet mutasson
- a közös ajánlattevőket képviselő cég megnevezése és felhatalmazása a közös ajánlattevők vezetésére, az ajánlatkérővel való kapcsolattartásra, valamint a döntéshozatalra,
- a közös ajánlattevőket képviselő természetes személy megjelölése és aláírás-mintája,
- a felek egyetemleges kötelezettségvállalása a szerződés teljesítésére,
- a közös ajánlattevők egymás közti munkamegosztása,
- pénzügyi rendelkezés arra vonatkozóan, hogy ajánlatkérő a közös ajánlattevők mely tagjának/tagjainak teljesítsen, a pénzforgalmi jelzőszám megjelölésével,
- a felek egyértelmű nyilatkozata arról, hogy nyertességük esetén a vállalkozási szerződésben foglalt valamennyi kötelezettség teljesítéséig az együttműködési megállapodás ezen tartalmi elemein nem változtatnak.
Az együttműködési megállapodást csatolni kell az ajánlathoz.
Felhívjuk a figyelmet, hogy közös ajánlattétel esetén - Kbt. 35. § (3) bekezdése alapján - a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat.
Többet mutasson
3. Ajánlatkérő nem tartja fenn a jelen eljárásban való részvétel jogát a Kbt. 34. §-ban meghatározott gazdasági szereplők részére.
4. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet, projekttársaság alapításához, azt a nyertes ajánlattevő(k)től sem követeli meg, valamint nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
Többet mutasson
5. Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (6) bekezdésére hivatkozással tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a kiegészítő tájékoztatást nem kívánja konzultáció formájában nyújtani.
6. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani.
7. Nem rendel el ajánlatkérő újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
8. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66. § (2) bek. és 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot a dokumentációban előírtak szerint.
9. Valamennyi időpont/határidő tekintetében az ajánlatkérő a közép-európai idő (CET) szerinti időpontokat tekinti irányadónak.
10. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és annak végrehajtási rendeletei, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.
11. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A.§-ra.
12. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
Többet mutasson
13. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. § alkalmazásával végzi.
14. Az ajánlatban esetlegesen elhelyezett üzleti titok kapcsán ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdésére.
15. Az ajánlathoz csatolni kell a cégkivonatban szereplő képviseleti mód alapján az ajánlatot, illetve annak mellékleteit
- ajánlattevőként, vagy
- olyan gazdasági szereplőként, amelynek a kapacitására kíván ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek megfelelni
aláíró érvényes hiteles cégaláírási nyilatkozatának (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintájának egyszerű másolati példányát.
Cégjegyzésre nem jogosult kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a megbízott aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásos meghatalmazást is csatolni szükséges. Részl. dok.
16. Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatot a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében a gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni.
Többet mutasson
17. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét.
Többet mutasson
18. Az ajánlat részeként benyújtandó valamennyi, a közbeszerzési dokumentumokban előírt nyilatkozat és dokumentum.
19. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat. Ajánlattevő az EKR-ben rendszerben a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapot köteles az ajánlat részeként kitölteni.
Többet mutasson

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:
Kbt.148. §-a szerint.
VI.3. folyt.
20. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő - az EKR felületen rendelkezésre álló űrlap kitöltésével - az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás nincsen folyamatban, az erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozat csatolása kötelező.
Többet mutasson
21. Ajánlattevőnek csatolnia szükséges ajánlata részeként az árazott költségvetést a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint. Az ajánlattevő által csatolt árazott költségvetés szakmai ajánlatnak minősül, így a Kbt. 71.§ (8) bekezdése szerinti esetben hiánypótoltatható.
Többet mutasson
22. A IV.2.6. pontban rögzített 2 hónap alatt AK 60 napot ért.
23. Ajánlatkérő alkalmazza az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot valamennyi részben.
24. Az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti:
Az eljárás 1.-8. részeiben az ajánlati biztosíték mértéke 1 000 000 Ft (részenként), míg a 9. részben az ajánlati biztosíték mértéke 500 000 Ft. Befizetés helye: Magyar Államkincstár által kezelt 10032000-00329307-00000000 számú számla. Befizetés igazolás módja: befizetés (átutalás) esetén a banki készpénzbefizetési bizonylat, banki átutalás esetén a terhelési igazolás ajánlatba csatolása. Részletesen a KD-ben.
Többet mutasson
Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Többet mutasson
25. A tárgyi közbeszerzési eljárás során dr. Őszy Tamás (00092) FAKSZ jár el.
26. Nyertes ajánlattevő tudomásul veszi, hogy köteles legkésőbb a szerződés megkötéséig a kivitelezés tényleges véghatáridejét 1 (egy) naptári hónappal meghaladó érvényességi idejű, építőipari kiv. tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítást kötni, vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § alapján, amelynek mértéke részenként legalább:
Többet mutasson
- 1. rész 35 000 000,- Ft/káresemény és 70 000 000,- Ft/év kárösszeget;
- 2. rész 32 500 000,- Ft/káresemény és 65 000 000,- Ft/év kárösszeget
- 3. rész 20 000 000,- Ft/káresemény és 40 000 000,- Ft/év kárösszeget
- 4. rész 37 500 000,- Ft/káresemény és 75 000 000,- Ft/év kárösszeget
- 5. rész 32 500 000,- Ft/káresemény és 65 000 0000,- Ft/év kárösszeget
- 6. rész 20 000 000,- Ft/káresemény és 40 000 000,- Ft/év kárösszeget
- 7. rész 32 500 000,- Ft/káresemény és 65 000 000,- Ft/év kárösszeget
- 8. rész 17 500 000,- Ft/káresemény és 35 000 000,- Ft/év kárösszeget
- 9. rész 10 000 000,- Ft/káresemény és 20 000 000,- Ft/év kárösszeget
kell fedeznie. Nyertes ajánlattevő köteles kijelenti, hogy a biztosítás hatályát a jelen szerződés teljesítéséig fenntartja.
A biztosítási szerződés vagy kötvény bemutatása a szerződéskötés feltétele.
28. A Közbeszerzési Hatóság Útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.), (a továbbiakban: Útmutató) Útmutató 1. melléklet A1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás (1. ért. szempont), az Útmutató 1. melléklet A1. ab) pontja szerinti egyenes arányosítás (2. ért. szempont) szerint történik az ajánlatok értékelése.
Többet mutasson
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám (amely minden szempont esetében azonos) alsó határa: 0, felső határa: 10.
29. AK helyszíni bejárást tart valamennyi részben. A helyszíni bejárás időpontja a felhívás TED-en történő megjelenésétől számított második héten az alábbi napokon kerül megtartásra: hétfő, kedd, szerda. Részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező excel tartalmazza az időpontokat.
Többet mutasson
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2022/S 209-593101 (2022-10-25)
További információk (2022-11-21)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-11-21 📅
Benyújtási határidő: 2022-11-30 📅
Közzététel dátuma: 2022-11-25 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 228-657100
Hirdetményre hivatkozik: 2022/S 209-593101
HL-S szám: 228
További információk
Ajánlatkérő tájékoztatja az T. Gazdasági Szereplőket, hogy a Kbt. 52. § (4) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja - figyelemmel arra, hogy a beérkező kiegészítő tájékoztatásokat nem tudja határidőben megadni - a korrigendumban foglaltak szerint. Egyéb közbeszerzési dokumentumok és rendelkezések nem módosulnak.
Többet mutasson
Forrás: OJS 2022/S 228-657100 (2022-11-21)
További információk (2022-11-29)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-11-29 📅
Benyújtási határidő: 2022-12-15 📅
Közzététel dátuma: 2022-12-02 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 233-673401
HL-S szám: 233
További információk
A módosítás egyúttal érinti az alábbi közbeszerzési dokumentumokat is: árazatlan költségvetés, műszaki dokumentáció, egyes EKR űrlapok. Ajánlatkérő egyenként és összességében is megvizsgálta a módosításokat és azokról megállapította, hogy azok nem eredményezik a beszerzés tárgyára vonatkozó feltételek olyan jelentőségű módosítását, ahol az új feltételek ismerete alapvetően befolyásolhatta volna az érdekelt gazdasági szereplők arra vonatkozó döntését, hogy a közbeszerzési eljárásban tudnak-e ajánlatot tenni, így a módosítás nem eredményezi a Kbt. 55. § (6) bekezdésének sérelmét.
Többet mutasson
Forrás: OJS 2022/S 233-673401 (2022-11-29)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2023-06-05)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
„EFOP-4.1.11-21 Okostanterem kialakítása, tanteremfelújítás” tárgyú közbeszerzési eljárást 9 részben” 1. rész: Dél-Alföldi régió 2. rész: Dél-Dunántúli régió 1. 3. rész: Dél-Dunántúli régió 2. 4. rész: Észak-Alföldi régió 1. 5. rész: Észak-Alföldi régió 2. 6. rész: Észak-Magyarországi régió 1. 7. rész: Észak-Magyarországi régió 2. 8. rész: Közép-Dunántúli régió 9. rész: Nyugat-Dunántúli régió A részletes feltételeket valamennyi rész vonatkozásában műszaki dokumentáció tartalmazza. Lásd részletesen felhívás II.2.4) pontjaiban.
Többet mutasson
A beszerzés teljes értéke: 963 199 554 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-06-05 📅
Közzététel dátuma: 2023-06-09 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 110-342092
HL-S szám: 110
További információk
II.2.5. ponthoz: 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) Szerződéskötés időpontja: 2023.05.25.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
A részletes feltételeket valamennyi rész vonatkozásában műszaki dokumentáció tartalmazza. Lásd részletesen felhívás II.2.4) pontjaiban.
További információk:
Szerződéskötés időpontja: 2023.05.25.
Szerződéskötés időpontja: 2023.05.08.

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2023-05-25 📅
Név: Révisz Kft
Nemzeti nyilvántartási szám: 10330982205
Postacím: Déli Ipartelep 2155
Postai város: Szerencs
Postai irányítószám: 3900
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 204366111 📞
E-mail: reviszkft90@gmail.com 📧
Ország: Borsod-Abaúj-Zemplén 🏙️
A beszerzés teljes értéke: 145 967 121 HUF 💰
126 660 689 HUF 💰
89 217 767 HUF 💰
160 651 199 HUF 💰
120 602 260 HUF 💰
A szerződéskötés időpontja: 2023-05-08 📅
Név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 22757937209
Postacím: Polgári Utca 13.
Postai város: Hajdúböszörmény
Postai irányítószám: 4220
Telefon: +36 301525205 📞
E-mail: kozbeszerzes@tomb2002kft.hu 📧
A beszerzés teljes értéke: 81 829 917 HUF 💰
122 595 365 HUF 💰
76 191 902 HUF 💰
39 483 334 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 3
4
2

Hivatkozás
További információk
Ajánlattevők:
1. rész:
Révisz Kft, Magyarország 3900 Szerencs, Déli Ipartelep 2155 (adószám: 10330982205)
TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 4220 Hajdúböszörmény,Polgári Utca 13. (adószám: 22757937209)
2. rész:
Hofzang Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 7827 Beremend, Petőfi Sándor Utca 98 (adószám: 27410196202)
Mestercsillag Mérnöki Kft., Magyarország 7700 Mohács, Felső-Dunasor Utca 9 Fsz 4 (adószám: 23015177202)
3. rész:
INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft., Magyarország 7400 Kaposvár, Kontrássy Utca 1. (adószám: 11221375214)
4. rész:
KARAKTER 95 Építő és Szakipari Kft., Magyarország 4400 NYÍREGYHÁZA, TULIPÁN KÖZ 4. (adószám: 11253525215)
5. rész:
Szilasi és Társa Termelő és Szolgáltató Kft., Magyarország 5231 Fegyvernek, Ady Endre Út 22. (adószám: 11271727216)
Hegyesi Szabó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 5340 Kunhegyes, Tanya Tanya 383 0633/23 hrsz. (adószám: 14099780216)
6. rész:
7. rész:
8. rész:
LV INVEST Szolgáltató Kft, Magyarország 1117 Budapest, Budafoki Út 187-189 (adószám: 12655676243)
9. rész:
Horváth Color Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 9145 Bágyogszovát, Szabadság Utca 17 (adószám: 13672571208)

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148. § alapján
Forrás: OJS 2023/S 110-342092 (2023-06-05)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2023-12-28)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Okostanterem – építés 9 részben (1539)
Hivatkozási szám: EKR001635232022
Rövid leírás:
„EFOP-4.1.11-21 Okostanterem kialakítása, tanteremfelújítás” tárgyú közbeszerzési eljárást 9 részben” 1. rész: Dél-Alföldi régió 2. rész: Dél-Dunántúli régió 1. 3. rész: Dél-Dunántúli régió 2. 4. rész: Észak-Alföldi régió 1. 5. rész: Észak-Alföldi régió 2. 6. rész: Észak-Magyarországi régió 1. 7. rész: Észak-Magyarországi régió 2. 8. rész: Közép-Dunántúli régió 9. rész: Nyugat-Dunántúli régió A részletes feltételeket valamennyi rész vonatkozásában műszaki dokumentáció tartalmazza. Lásd részletesen felhívás II.2.4) pontjaiban.
Többet mutasson
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 963 199 554 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR001635232022/6
A beszerzés leírása:
Kapcsolódó építések / Érintett tanterem szám /Érintett munkamennyiség (db)/ Érintett nm Falfestés 17 nem releváns 1444,55 Faljavítás 6 nem releváns 531,197 Fal, padló és mennyezet ázás, vizesedés javítási munkálatai 0 nem releváns nem releváns Faldekoráció 17 17 1444,55 Válaszfal építés (falazási munkák) 2 2 4,5 Falbontás, helyiségek összenyitása 0 nem releváns nem releváns Padlócsere 13 nem releváns 663,76 Padlótisztítás / felújítás 4 nem releváns 175,28 Emelvény megszüntetése 0 nem releváns nem releváns Mennyezet felújítása 4 nem releváns 178,84 Álmennyezet 0 nem releváns nem releváns Villágítás csere 16 160 nem releváns Elektromos hálózat felújítása és a hozzá kapcsolódó faljavítás 17 nem releváns nem releváns Elektromos rendszer kiépítése 17 nem releváns nem releváns Víz, csatorna, kémiai elszívó, gázbekötés stb. megszüntetése 0 nem releváns nem releváns Légtechnikai csövek, elektromos kiállások eltakarása 0 nem releváns nem releváns Ajtó csere 12 14 30,4318 Ablak csere 1 2 8,365 Motoros mozgatású sötétítő felszerelése 0 nem releváns nem releváns Nyílászáró felújítás 3 5 15,54 Vakablak befalazás 0 nem releváns nem releváns Külső munka (szigetelés) 0 nem releváns nem releváns Radiátorcsere 3 3 nem releváns Radiátorjavítás 3 3 nem releváns Radiátor kiépítés 0 0 nem releváns Nyertes ajánlattevő további feladatai: - általános organizációs munkák elvégzése - megvalósulási terv készítése, üzembe helyezés A részletes feltételeket a műszaki dokumentáció tartalmazza. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlattételi felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.
Többet mutasson
További információk:
II.2.5. ponthoz: 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) Szerződéskötés időpontja: 2023.05.08.
További termékek/szolgáltatások: Iskolaépületek kivitelezése 📦
Időtartam: 5 hónap
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0006

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának valamilyen jogi formát kell öltenie ✅
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
Type of alleged irregularity: Egyéb: 4
A panaszosok száma: 4
Tétel azonosító száma: LOT-0006
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2023-05-08 📅
Cím: Kivitelezési szerződés
A szerződés címe: https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista? eljarasAzon=EKR001635232022 🌏
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 81 829 917 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR001635232022/0286
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Leírás: építész fmv (Alkalmassági követelmény:M.1.a))
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0006
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása: építész fmv (Alkalmassági követelmény:M.1.a))
A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 22757937209
Postacím: Polgári Utca 13.
Postai irányítószám: 4220
Postai város: Hajdúböszörmény
Régió: Jász-Nagykun-Szolnok 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: kozbeszerzes@tomb2002kft.hu 📧
Telefon: +36 301525205 📞

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőtől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást (együttműködési megállapodás) kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát III.4.7. folyt. A kötbérek esetén irányadó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése és a 6:187. § (1)-(2) bekezdése. Teljesítési biztosíték: Kbt. 134. § (2) bekezdése alapján teljesítési biztosíték nyújtását írja elő, amelynek mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 5%-a. Jólteljesítési biztosíték: Kbt. 134. § (3) bekezdése alapján jólteljesítési biztosíték nyújtását írja elő, amelynek mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 5%-a. Jótállás időtartama: sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvétel napjától számított 36 (harminchat) hónap Részletek a szerződéstervezetekben.
Többet mutasson
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:
Valamennyi rész tekintetében irányadó: Kifizetés pénzneme:HUF Az ak a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleget biztosít a Kbt. 135. § (7) bek foglaltaknak megfelelően. Az előleg a 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül kifizetésre. Az előleg a végszámla összegéből kerül levonásra. 4 db rész, 1 db végszámla a szerződés szerint, Ajánlatkérő tartalékkeretet nem képez. Ajánlatkérő a szerződésszerű teljesítést követően a teljesítésigazolásnak megfelelően kiállított számla összegét a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésének megfelelően 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. Fizetési késedelem esetén ajánlatkérő a Ptk. 6:155 § bekezdése szerinti késedelmi kamatot fizet a nyertes ajánlattevő részére.
Többet mutasson
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
díj kifizetése utólag történik az alábbi jogszabályok szerint: - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése, - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 135. § (1), (6) és (11) bekezdése. - a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272 /2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján - 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A§ alapján. 1. Késedelmi kötbér: késedelmi kötbér maximális mértéke 20%, alapja a nettó vállalkozói díj, mértéke 0,5%/ naptári nap. 3. meghiúsulási kötbér: nettó ellenérték (vállalkozói díj) 30%-a. A késedelmi kötbér jogcímén korábban esetlegesen már megfizetett összeg beszámít függetlenül attól, hogy a késedelem melyik teljesítési részt érintette tekintettel arra, hogy ugyanazon magatartás miatt késedelemi és meghiúsulási kötbér egyszerre nem számítható fel.
Többet mutasson

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Klebelsberg Központ
Nemzeti nyilvántartási szám: 15799658241
Postacím: Bajcsy-Zsilinszky Út 42-46
Postai irányítószám: 1054
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Sándor Csilla
E-mail: csilla.sandor@kk.gov.hu 📧
Telefon: +36 17952293 📞
Fax: +36 12251230 📠
URL: https://www.kk.gov.hu 🌏
Csoportvezető ✅

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190-2-41
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): Kbt. 148. § alapján
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk
2.1. Egyenértékű kiváltások a Kbt. 141. § (6) bekezdés és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 28. §-a alapján. Pótmunka a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdés alapján
Többet mutasson
A változtatás fő oka: other
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0006
Új érték
Szöveg:
Felek rögzítik, hogy a Szerződés IV.1. pontjában jelenleg a következő szerepel: „1. A jelen Kivitelezési szerződésben foglalt munkák ellenértéke: összesen nettó 81.829.917,- Ft + Áfa, azaz Nyolcvanegymillió-nyolcszázhuszonkilencezer-kilencszáztizenhét forint + Áfa – a jelen Kivitelezési szerződés aláírásakor hatályos adójogszabályok szerint – bruttó 103.923. 995,- Ft (a továbbiakban: vállalkozói díj). A Szerződés finanszírozása az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonosítószámú „Okostanterem, az állami fenntartású köznevelési intézmények digitális tanulást segítő tereinek fejlesztése” című projekt forrásából történik. Megrendelő a fentiekre tekintettel nyilatkozik arról, hogy a Szerződésben meghatározott kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezete rendelkezésre áll. A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a szerződéses árnak (vállalkozói díj) 100 %-a európai uniós támogatásból kerül finanszírozásra. (A jelen pontban meghatározott támogatási intenzitás mértéke a mindenkor hatályos támogatási szerződés alapján módosulhat). A finanszírozás formája utófinanszírozás.” 3.2. Felek a Szerződés IV.1. pontját egyező akarattal az alábbira módosítják (a módosítás félkövér és dőlt betűtípussal jelölve): „1. A jelen Kivitelezési szerződésben foglalt munkák ellenértéke: összesen nettó 82.930.137 ,- Ft + Áfa, azaz Nyolcvankétmillió-kilencszázharmincezer-százharminchét forint + Áfa – a jelen Kivitelezési szerződés aláírásakor hatályos adójogszabályok szerint – bruttó 105.321.274,- Ft (a továbbiakban: vállalkozói díj).” A Szerződés finanszírozása az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonosítószámú „Okostanterem, az állami fenntartású köznevelési intézmények digitális tanulást segítő tereinek fejlesztése” című projekt forrásából, illetve egyéb forrásból történik az alábbi megbontás szerint: - nettó 1.866.556,- Ft + Áfa, azaz bruttó 2.370.526,- Ft a Megrendelő saját költségvetési forrásából, - nettó 81.063.581,- Ft + Áfa, azaz bruttó 102.950.748,- Ft az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonosítószámú „Okostanterem, az állami fenntartású köznevelési intézmények digitális tanulást segítő tereinek fejlesztése” című projekt forrásából kerül finanszírozásra. Megrendelő a fentiekre tekintettel nyilatkozik arról, hogy a Szerződésben meghatározott kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezete rendelkezésre áll. A jelen pontban meghatározott uniós támogatás mértéke a mindenkor hatályos támogatási szerződés alapján módosulhat. A finanszírozás formája utófinanszírozás.” 3.3. Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés IV.6. pontjának első bekezdésében jelenleg a következő szerepel: „6. A kifizetésekre utólag a (rész)teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. Megrendelő 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására nyújt lehetőséget az alábbi ütemezésben: 1. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 15%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozó díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. 2. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 45%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozó díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. 3. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 65%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozó díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. 4. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1.. sz. mellékletében rögzített tantermek 80%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozó díj alapján számolt összeg 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható.” 3.4. A Szerződés IV.6. pontjának első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép (a módosítás félkövér és dőlt betűtípussal jelölve): „6. A kifizetésekre utólag a (rész)teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. Megrendelő 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására nyújt lehetőséget az alábbi ütemezésben: 1. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 15%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. 2. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 45%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. 3. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 65%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. 4. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 80%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozói díj alapján számolt összeg 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. A Kivitelezési szerződés 1. sz. módosításában rögzített műszaki tartalomváltozással érintett munkák 100%-ának megfelelő teljesítettsége esetén az 1. sz. módosításból adódó nettó 1.100.220,-Ft + Áfa összeg a végszámlában kerül elszámolásra.”
Többet mutasson
Forrás: OJS 2023/S 251-795327 (2023-12-28)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-01-08)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 963 199 554 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR001635232022/1
A beszerzés leírása:
Kapcsolódó építések / Érintett tanterem szám /Érintett munkamennyiség (db)/ Érintett nm Falfestés 26 nem releváns 2477,83 Faljavítás 16 nem releváns 1566,4068 Fal, padló és mennyezet ázás, vizesedés javítási munkálatai 1 1 109,252 Faldekoráció 26 26 2477,83 Válaszfal építés (falazási munkák) 1 1 2 Falbontás, helyiségek összenyitása 1 1 nem releváns Padlócsere 21 nem releváns 1185,71 Padlótisztítás / felújítás 5 nem releváns 269,13 Emelvény megszüntetése 0 nem releváns nem releváns Mennyezet felújítása 7 7 377,95 Álmennyezet 0 nem releváns nem releváns Világítás csere 24 250 nem releváns Elektromos hálózat felújítása és a hozzá kapcsolódó faljavítás 26 nem releváns nem releváns Elektromos rendszer kiépítése 26 26 nem releváns Víz, csatorna, kémiai elszívó, gázbekötés stb. megszüntetése 0 nem releváns nem releváns Légtechnikai csövek, elektromos kiállások eltakarása 0 nem releváns nem releváns Ajtó csere 21 27 55,2533 Ablak csere 4 32 68,3614 Motoros mozgatású sötétítő felszerelése 0 nem releváns nem releváns Nyílászáró felújítás 1 1 2,02 Vakablak befalazás 0 nem releváns nem releváns Külső munka (szigetelés) 1 1 nem releváns Radiátorcsere 1011 1011 nem releváns Radiátorjavítás 3 3 nem releváns Radiátor kiépítés 1 1 nem releváns Nyertes ajánlattevő további feladatai: - általános organizációs munkák elvégzése - megvalósulási terv készítése, üzembe helyezés A részletes feltételeket a műszaki dokumentáció tartalmazza. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlattételi felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.
Többet mutasson
További információk:
II.2.5. ponthoz: 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) Szerződéskötés időpontja: 2023.05.25.
Szerződés típusa: Építési beruházás
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

A szerződés odaítélése
LOT-0001
A szerződés megkötésének időpontja: 2023-05-25 📅
A szerződés címe: https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodes/630185 🌏
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 145 967 121 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR001635232022/0446
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A vállalkozó neve és címe
Név: Révisz Kft
Nemzeti nyilvántartási szám: 10330982205
Postacím: Déli Ipartelep 2155
Postai irányítószám: 3900
Postai város: Szerencs
Régió: Borsod-Abaúj-Zemplén 🏙️
E-mail: reviszkft90@gmail.com 📧
Telefon: +36 204366111 📞

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőtől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást (együttműködési megállapodás) kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát III.4.7. folyt. A kötbérek esetén irányadó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése és a 6:187. § (1)-(2) bekezdése. Teljesítési biztosíték: Kbt. 134. § (2) bekezdése alapján teljesítési biztosíték nyújtását írja elő, amelynek mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 5%-a. Jólteljesítési biztosíték: Kbt. 134. § (3) bekezdése alapján jólteljesítési biztosíték nyújtását írja elő, amelynek mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 5%-a. Jótállás időtartama: sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvétel napjától számított 36 (harminchat) hónap Részletek a szerződéstervezetekben.
Többet mutasson
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
A díj kifizetése utólag történik az alábbi jogszabályok szerint: - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése, - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 135. § (1), (6) és (11) bekezdése. - a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272 /2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján - 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A§ alapján. 1. Késedelmi kötbér: késedelmi kötbér maximális mértéke 20%, alapja a nettó vállalkozói díj, mértéke 0,5%/ naptári nap. 3. meghiúsulási kötbér: nettó ellenérték (vállalkozói díj) 30%-a. A késedelmi kötbér jogcímén korábban esetlegesen már megfizetett összeg beszámít függetlenül attól, hogy a késedelem melyik teljesítési részt érintette tekintettel arra, hogy ugyanazon magatartás miatt késedelemi és meghiúsulási kötbér egyszerre nem számítható fel.
Többet mutasson

Változások
Egyéb kiegészítő információk
Egyenértékű kiváltások a Kbt. 141. § (6) bekezdés és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 28. §-a alapján. Pótmunka a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdés alapján.
Többet mutasson
A változtatás fő oka: other
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:
3.1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés IV.1. pontjában jelenleg a következő szerepel: „1. A jelen Kivitelezési szerződésben foglalt munkák ellenértéke: összesen nettó 145.967.121,- Ft + Áfa, azaz Száznegyvenötmillió-kilencszázhatvanhétezer-százhuszonegy forint + Áfa – a jelen Kivitelezési szerződés aláírásakor hatályos adójogszabályok szerint – bruttó 185.378.244,- Ft (a továbbiakban: vállalkozói díj). A Szerződés finanszírozása az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonosítószámú „Okostanterem, az állami fenntartású köznevelési intézmények digitális tanulást segítő tereinek fejlesztése” című projekt forrásából történik. Megrendelő a fentiekre tekintettel nyilatkozik arról, hogy a Szerződésben meghatározott kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezete rendelkezésre áll. A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a szerződéses árnak (vállalkozói díj) 100 %-a európai uniós támogatásból kerül finanszírozásra. (A jelen pontban meghatározott támogatási intenzitás mértéke a mindenkor hatályos támogatási szerződés alapján módosulhat). A finanszírozás formája utófinanszírozás.” 3.2. Felek a Szerződés IV.1. pontját egyező akarattal az alábbira módosítják (a módosítás félkövér és dőlt betűtípussal jelölve): „1. A jelen Kivitelezési szerződésben foglalt munkák ellenértéke: összesen nettó 157.913.224,- Ft + Áfa, azaz százötvenhétmillió-kilencszáztizenháromezer-kettőszázhuszonnégy forint + Áfa – a jelen Kivitelezési szerződés aláírásakor hatályos adójogszabályok szerint – bruttó 200.549.794,- Ft (a továbbiakban: vállalkozói díj).” A Szerződés finanszírozása az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonosítószámú „Okostanterem, az állami fenntartású köznevelési intézmények digitális tanulást segítő tereinek fejlesztése” című projekt forrásából, illetve egyéb forrásból történik az alábbi megbontás szerint: - nettó 5.820.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 7.391.400,- Ft a Megrendelő saját költségvetési forrásából, - nettó 152.093.224,- Ft + Áfa, azaz bruttó 193.158.394,- Ft az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonosítószámú „Okostanterem, az állami fenntartású köznevelési intézmények digitális tanulást segítő tereinek fejlesztése” című projekt forrásából kerül finanszírozásra. Megrendelő a fentiekre tekintettel nyilatkozik arról, hogy a Szerződésben meghatározott kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezete rendelkezésre áll. A jelen pontban meghatározott uniós támogatás mértéke a mindenkor hatályos támogatási szerződés alapján módosulhat. A finanszírozás formája utófinanszírozás.” 3.3. Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés IV.6. pontjának első bekezdésében jelenleg a következő szerepel: „6. A kifizetésekre utólag a (rész)teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. Megrendelő 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására nyújt lehetőséget az alábbi ütemezésben: 1. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 15%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozó díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. 2. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 45%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozó díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. 3. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 65%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozó díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. 4. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1.. sz. mellékletében rögzített tantermek 80%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozó díj alapján számolt összeg 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható.” 3.4. A Szerződés IV.6. pontjának első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép (a módosítás félkövér és dőlt betűtípussal jelölve): „6. A kifizetésekre utólag a (rész)teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. Megrendelő 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására nyújt lehetőséget az alábbi ütemezésben: 1. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 15%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. 2. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 45%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. 3. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 65%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. 4. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 80%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozói díj alapján számolt összeg 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. A Kivitelezési szerződés 1. sz. módosításában rögzített műszaki tartalomváltozással érintett munkák 100%-ának megfelelő teljesítettsége esetén az 1. sz. módosításból adódó nettó 11.946.103 Ft + Áfa összeg a végszámlában kerül elszámolásra.”
Többet mutasson
Forrás: OJS 2024/S 006-014266 (2024-01-08)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-01-10)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 963 199 554 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR001635232022/2
A beszerzés leírása:
Kapcsolódó építések / Érintett tanterem szám /Érintett munkamennyiség (db)/ Érintett nm Falfestés 23 nem releváns 2176,529 Faljavítás 15 nem releváns 1432,2616 Fal, padló és mennyezet ázás, vizesedés javítási munkálatai 2 2 189,206 Faldekoráció 23 23 2176,529 Válaszfal építés (falazási munkák) 3 3 6,09 Falbontás, helyiségek összenyitása 0 nem releváns nem releváns Padlócsere 18 nem releváns 987,38 Padlótisztítás / felújítás 5 nem releváns 261,18 Emelvény megszüntetése 0 nem releváns nem releváns Mennyezet felújítása 7 nem releváns 344,55 Álmennyezet 0 nem releváns nem releváns Villágítás csere 23 237 nem releváns Elektromos hálózat felújítása és a hozzá kapcsolódó faljavítás 23 nem releváns nem releváns Elektromos rendszer kiépítése 24 24 nem releváns Víz, csatorna, kémiai elszívó, gázbekötés stb. megszüntetése 1 nem releváns nem releváns Légtechnikai csövek, elektromos kiállások eltakarása 0 nem releváns nem releváns Ajtó csere 22 30 6580,75 Ablak csere 5 20 57,2848 Motoros mozgatású sötétítő felszerelése 0 nem releváns nem releváns Nyílászáró felújítás 0 nem releváns nem releváns Vakablak befalazás 0 nem releváns nem releváns Külső munka (szigetelés) 1 1 nem releváns Radiátorcsere 7 7 nem releváns Radiátorjavítás 1 1 nem releváns Radiátor kiépítés 0 0 nem releváns Nyertes ajánlattevő további feladatai: - általános organizációs munkák elvégzése - megvalósulási terv készítése, üzembe helyezés A részletes feltételeket a műszaki dokumentáció tartalmazza. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlattételi felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.
Többet mutasson
További információk:
II.2.5. ponthoz: 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) Szerződéskötés időpontja: 2023.05.25.
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0002

A szerződés odaítélése
LOT-0002
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 126 660 689 HUF 💰
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0002

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőtől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást (együttműködési megállapodás) kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát BT-70 folyt. A kötbérek esetén irányadó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése és a 6:187. § (1)-(2) bekezdése. Teljesítési biztosíték: Kbt. 134. § (2) bekezdése alapján teljesítési biztosíték nyújtását írja elő, amelynek mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 5%-a. Jólteljesítési biztosíték: Kbt. 134. § (3) bekezdése alapján jólteljesítési biztosíték nyújtását írja elő, amelynek mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 5%-a. Jótállás időtartama: sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvétel napjától számított 36 (harminchat) hónap Részletek a szerződéstervezetekben.
Többet mutasson

Változások
Egyéb kiegészítő információk
Egyenértékű kiváltások a Kbt. 141. § (6) bekezdés és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 28. §-a alapján. Pótmunka a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdés alapján.
Többet mutasson
A változtatás fő oka: other
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0002
Új érték
Szöveg:
Felek rögzítik, hogy a Szerződés IV.1. pontjában jelenleg a következő szerepel: „1. A jelen Kivitelezési szerződésben foglalt munkák ellenértéke: összesen nettó 126.660.689,- Ft + Áfa, azaz Százhuszonhatmillió-hatszázhatvanezer-hatszáznyolcvankilenc forint + Áfa – a jelen Kivitelezési szerződés aláírásakor hatályos adójogszabályok szerint – bruttó 160.859.075,- Ft (a továbbiakban: vállalkozói díj). A Szerződés finanszírozása az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonosítószámú „Okostanterem, az állami fenntartású köznevelési intézmények digitális tanulást segítő tereinek fejlesztése” című projekt forrásából történik. Megrendelő a fentiekre tekintettel nyilatkozik arról, hogy a Szerződésben meghatározott kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezete rendelkezésre áll. A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a szerződéses árnak (vállalkozói díj) 100 %-a európai uniós támogatásból kerül finanszírozásra. (A jelen pontban meghatározott támogatási intenzitás mértéke a mindenkor hatályos támogatási szerződés alapján módosulhat). A finanszírozás formája utófinanszírozás.” 3.2. Felek a Szerződés IV.1. pontját egyező akarattal az alábbira módosítják (a módosítás félkövér és dőlt betűtípussal jelölve): „1. A jelen Kivitelezési szerződésben foglalt munkák ellenértéke: összesen nettó 132.909.134,- Ft + Áfa, azaz Százharminckétmillió-kilencszázkilencezer-százharmincnégy forint + Áfa – a jelen Kivitelezési szerződés aláírásakor hatályos adójogszabályok szerint – bruttó 168.794.600,- Ft (a továbbiakban: vállalkozói díj).” A Szerződés finanszírozása az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonosítószámú „Okostanterem, az állami fenntartású köznevelési intézmények digitális tanulást segítő tereinek fejlesztése” című projekt forrásából, illetve egyéb forrásból történik az alábbi megbontás szerint: - nettó 178.667,- Ft + Áfa, azaz bruttó 226.907,- Ft a Megrendelő saját költségvetési forrásából, - nettó 132.730.467,- Ft + Áfa, azaz bruttó 168.567.693,- Ft az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonosítószámú „Okostanterem, az állami fenntartású köznevelési intézmények digitális tanulást segítő tereinek fejlesztése” című projekt forrásából kerül finanszírozásra. Megrendelő a fentiekre tekintettel nyilatkozik arról, hogy a Szerződésben meghatározott kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezete rendelkezésre áll. A jelen pontban meghatározott uniós támogatás mértéke a mindenkor hatályos támogatási szerződés alapján módosulhat. A finanszírozás formája utófinanszírozás.” 3.3. Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés IV.6. pontjának első bekezdésében jelenleg a következő szerepel: „6. A kifizetésekre utólag a (rész)teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. Megrendelő 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására nyújt lehetőséget az alábbi ütemezésben: 1. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 15%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozó díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. 2. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 45%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozó díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. 3. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 65%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozó díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. 4. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1.. sz. mellékletében rögzített tantermek 80%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozó díj alapján számolt összeg 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható.” 3.4. A Szerződés IV.6. pontjának első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép (a módosítás félkövér és dőlt betűtípussal jelölve): „6. A kifizetésekre utólag a (rész)teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. Megrendelő 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására nyújt lehetőséget az alábbi ütemezésben: 1. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 15%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. 2. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 45%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. 3. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 65%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. 4. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 80%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozói díj alapján számolt összeg 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. A Kivitelezési szerződés 1. sz. módosításában rögzített műszaki tartalomváltozással érintett munkák 100%-ának megfelelő teljesítettsége esetén az 1. sz. módosításból adódó nettó 6.248.445 Ft + Áfa összeg a végszámlában kerül elszámolásra.”
Többet mutasson
Forrás: OJS 2024/S 008-018607 (2024-01-10)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-01-15)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 963 199 554 HUF 💰
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) (2014/2020)
Leírás
Belső azonosító: EKR001635232022/3
A beszerzés leírása:
Kapcsolódó építések / Érintett tanterem szám /Érintett munkamennyiség (db)/ Érintett nm Falfestés 14 nem releváns 1365,2748 Faljavítás 6 nem releváns 609,3206 Fal, padló és mennyezet ázás, vizesedés javítási munkálatai 0 nem releváns nem releváns Faldekoráció 15 15 1524,1356 Válaszfal építés (falazási munkák) 5 5 7,9 Falbontás, helyiségek összenyitása 0 nem releváns nem releváns Padlócsere 12 nem releváns 775,09 Padlótisztítás / felújítás 3 nem releváns 144,65 Emelvény megszüntetése 0 nem releváns nem releváns Mennyezet felújítása 4 nem releváns 218,74 Álmennyezet 1 1 42 Villágítás csere 13 158 nem releváns Elektromos hálózat felújítása és a hozzá kapcsolódó faljavítás 15 nem releváns nem releváns Elektromos rendszer kiépítése 15 nem releváns nem releváns Víz, csatorna, kémiai elszívó, gázbekötés stb. megszüntetése 0 nem releváns nem releváns Légtechnikai csövek, elektromos kiállások eltakarása 0 nem releváns nem releváns Ajtó csere 15 20 54,398 Ablak csere 4 19 51,06 Motoros mozgatású sötétítő felszerelése 0 nem releváns nem releváns Nyílászáró felújítás 0 nem releváns nem releváns Vakablak befalazás 1 1 2,25 Külső munka (szigetelés) 01 nem releváns nem releváns Radiátorcsere 76 76 nem releváns Radiátorjavítás 545 545 nem releváns Radiátor kiépítés 0 0 nem releváns Nyertes ajánlattevő további feladatai: - általános organizációs munkák elvégzése - megvalósulási terv készítése, üzembe helyezés A részletes feltételeket a műszaki dokumentáció tartalmazza. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlattételi felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.
Többet mutasson
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0003

A szerződés odaítélése
LOT-0003
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 89 217 767 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR001635232022/9581
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0003

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőtől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást (együttműködési megállapodás) kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát BT-70 folyt. A kötbérek esetén irányadó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése és a 6:187. § (1)-(2) bekezdése. Teljesítési biztosíték: Kbt. 134. § (2) bekezdése alapján teljesítési biztosíték nyújtását írja elő, amelynek mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 5%-a. Jólteljesítési biztosíték: Kbt. 134. § (3) bekezdése alapján jólteljesítési biztosíték nyújtását írja elő, amelynek mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 5%-a. Jótállás időtartama: sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvétel napjától számított 36 (harminchat) hónap Részletek a szerződéstervezetekben.
Többet mutasson

Változások
Egyéb kiegészítő információk
Egyenértékű kiváltások a Kbt. 141. § (6) bekezdés és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 28. §-a alapján. Pótmunka a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdés alapján.
Többet mutasson
A változtatás fő oka: other
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0003
Új érték
Szöveg:
Felek rögzítik, hogy a Szerződés IV.1. pontjában jelenleg a következő szerepel: „1. A jelen Kivitelezési szerződésben foglalt munkák ellenértéke: összesen nettó 89.217.767,- Ft + Áfa, azaz Nyolcvankilencmillió-kettőszáztizenhétezerezer-hétszázhatvanhét forint + Áfa – a jelen Kivitelezési szerződés aláírásakor hatályos adójogszabályok szerint – bruttó 113.306.565,- Ft (a továbbiakban: vállalkozói díj). A Szerződés finanszírozása az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonosítószámú „Okostanterem, az állami fenntartású köznevelési intézmények digitális tanulást segítő tereinek fejlesztése” című projekt forrásából történik. Megrendelő a fentiekre tekintettel nyilatkozik arról, hogy a Szerződésben meghatározott kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezete rendelkezésre áll. A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a szerződéses árnak (vállalkozói díj) 100 %-a európai uniós támogatásból kerül finanszírozásra. (A jelen pontban meghatározott támogatási intenzitás mértéke a mindenkor hatályos támogatási szerződés alapján módosulhat). A finanszírozás formája utófinanszírozás.” 3.2. Felek a Szerződés IV.1. pontját egyező akarattal az alábbira módosítják (a módosítás félkövér és dőlt betűtípussal jelölve): „1. A jelen Kivitelezési szerződésben foglalt munkák ellenértéke: összesen nettó 90.634.517,- Ft + Áfa, azaz Kilencvenmillió-hatszázharmincnégyezer-ötszáztizenhét forint + Áfa – a jelen Kivitelezési szerződés aláírásakor hatályos adójogszabályok szerint – bruttó 115.105.837,- Ft (a továbbiakban: vállalkozói díj).” A Szerződés finanszírozása az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonosítószámú „Okostanterem, az állami fenntartású köznevelési intézmények digitális tanulást segítő tereinek fejlesztése” című projekt forrásából, illetve egyéb forrásból történik az alábbi megbontás szerint: - nettó 2.940.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 3.733.800,- Ft a Megrendelő saját költségvetési forrásából, - nettó 87.694.517,- Ft + Áfa, azaz bruttó 111.372.037,- Ft az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonosítószámú „Okostanterem, az állami fenntartású köznevelési intézmények digitális tanulást segítő tereinek fejlesztése” című projekt forrásából kerül finanszírozásra. Megrendelő a fentiekre tekintettel nyilatkozik arról, hogy a Szerződésben meghatározott kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezete rendelkezésre áll. A jelen pontban meghatározott uniós támogatás mértéke a mindenkor hatályos támogatási szerződés alapján módosulhat. A finanszírozás formája utófinanszírozás.” 3.3. Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés IV.6. pontjának első bekezdésében jelenleg a következő szerepel: „6. A kifizetésekre utólag a (rész)teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. Megrendelő 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására nyújt lehetőséget az alábbi ütemezésben: 1. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 15%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozó díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. 2. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 45%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozó díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. 3. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 65%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozó díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. 4. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1.. sz. mellékletében rögzített tantermek 80%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozó díj alapján számolt összeg 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható.” 3.4. A Szerződés IV.6. pontjának első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép (a módosítás félkövér és dőlt betűtípussal jelölve): „6. A kifizetésekre utólag a (rész)teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. Megrendelő 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására nyújt lehetőséget az alábbi ütemezésben: 1. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 15%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. 2. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 45%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. 3. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 65%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. 4. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 80%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozói díj alapján számolt összeg 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. A Kivitelezési szerződés 1. sz. módosításában rögzített műszaki tartalomváltozással érintett munkák 100%-ának megfelelő teljesítettsége esetén az 1. sz. módosításból adódó nettó 1.416.750,-Ft + Áfa összeg a végszámlában kerül elszámolásra.”
Többet mutasson
Forrás: OJS 2024/S 011-030079 (2024-01-15)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-01-18)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 963 199 554 HUF 💰
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: Európai Fenntartható Fejlődési Alap (EFFA) (2017/2020)
Leírás
Belső azonosító: EKR001635232022/4
A beszerzés leírása:
Kapcsolódó építések / Érintett tanterem szám /Érintett munkamennyiség (db)/ Érintett nm Falfestés 30 nem releváns 2871,014 Faljavítás 19 nem releváns 1793,2412 Fal, padló és mennyezet ázás, vizesedés javítási munkálatai 0 nem releváns nem releváns Faldekoráció 30 30 2871,014 Válaszfal építés (falazási munkák) 5 5 12 Falbontás, helyiségek összenyitása 0 nem releváns nem releváns Padlócsere 27 nem releváns 1555,225 Padlótisztítás / felújítás 3 nem releváns 160,32 Emelvény megszüntetése 1 nem releváns nem releváns Mennyezet felújítása 6 nem releváns 317,13 Álmennyezet 0 nem releváns nem releváns Villágítás csere 26 319 nem releváns Elektromos hálózat felújítása és a hozzá kapcsolódó faljavítás 30 nem releváns nem releváns Elektromos rendszer kiépítése 30 nem releváns nem releváns Víz, csatorna, kémiai elszívó, gázbekötés stb. megszüntetése 0 nem releváns nem releváns Légtechnikai csövek, elektromos kiállások eltakarása 0 nem releváns nem releváns Ajtó csere 21 28 53,7076 Ablak csere 3 10 37,2908 Motoros mozgatású sötétítő felszerelése 0 nem releváns nem releváns Nyílászáró felújítás 0 nem releváns nem releváns Vakablak befalazás 0 nem releváns nem releváns Külső munka (szigetelés) 0 nem releváns nem releváns Radiátorcsere 1110 6510 nem releváns Radiátorjavítás 20 23 nem releváns Radiátor kiépítés 0 0 nem releváns Nyertes ajánlattevő további feladatai: - általános organizációs munkák elvégzése - megvalósulási terv készítése, üzembe helyezés A részletes feltételeket a műszaki dokumentáció tartalmazza. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlattételi felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.
Többet mutasson
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0004

A szerződés odaítélése
LOT-0004
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 160 651 199 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR001635232022/9589
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0004

Változások
Egyéb kiegészítő információk
Egyenértékű kiváltások a Kbt. 141. § (6) bekezdés és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 28. §-a alapján. Pótmunka a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdés alapján.
Többet mutasson
A változtatás fő oka: other
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0004
Új érték
Szöveg:
Felek rögzítik, hogy a Szerződés IV.1. pontjában jelenleg a következő szerepel: „1. A jelen Kivitelezési szerződésben foglalt munkák ellenértéke: összesen nettó 160.651.199,- Ft + Áfa, azaz Százhatvanmillió-hatszázötvenegyezer-százkilencvenkilenc forint + Áfa – a jelen Kivitelezési szerződés aláírásakor hatályos adójogszabályok szerint – bruttó 204.027.023 ,- Ft (a továbbiakban: vállalkozói díj). A Szerződés finanszírozása az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonosítószámú „Okostanterem, az állami fenntartású köznevelési intézmények digitális tanulást segítő tereinek fejlesztése” című projekt forrásából történik. Megrendelő a fentiekre tekintettel nyilatkozik arról, hogy a Szerződésben meghatározott kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezete rendelkezésre áll. A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a szerződéses árnak (vállalkozói díj) 100 %-a európai uniós támogatásból kerül finanszírozásra. (A jelen pontban meghatározott támogatási intenzitás mértéke a mindenkor hatályos támogatási szerződés alapján módosulhat). A finanszírozás formája utófinanszírozás.” 3.2. Felek a Szerződés IV.1. pontját egyező akarattal az alábbira módosítják (a módosítás félkövér és dőlt betűtípussal jelölve): „1. A jelen Kivitelezési szerződésben foglalt munkák ellenértéke: összesen nettó 163.816.710,- Ft + Áfa, azaz Százhatvanhárommillió-nyolcszáztizenhatezer-hétszáztíz forint + Áfa – a jelen Kivitelezési szerződés aláírásakor hatályos adójogszabályok szerint – bruttó 208.047.222,- Ft (a továbbiakban: vállalkozói díj).” A Szerződés finanszírozása az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonosítószámú „Okostanterem, az állami fenntartású köznevelési intézmények digitális tanulást segítő tereinek fejlesztése” című projekt forrásából, illetve egyéb forrásból történik az alábbi megbontás szerint: - nettó 1.532.760,- Ft + Áfa, azaz bruttó 1.946.605,- Ft a Megrendelő saját költségvetési forrásából, - nettó 162.283.950,- Ft + Áfa, azaz bruttó 206.100.617,- Ft az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonosítószámú „Okostanterem, az állami fenntartású köznevelési intézmények digitális tanulást segítő tereinek fejlesztése” című projekt forrásából kerül finanszírozásra. Megrendelő a fentiekre tekintettel nyilatkozik arról, hogy a Szerződésben meghatározott kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezete rendelkezésre áll. A jelen pontban meghatározott uniós támogatás mértéke a mindenkor hatályos támogatási szerződés alapján módosulhat. A finanszírozás formája utófinanszírozás.” 3.3. Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés IV.6. pontjának első bekezdésében jelenleg a következő szerepel: „6. A kifizetésekre utólag a (rész)teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. Megrendelő 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására nyújt lehetőséget az alábbi ütemezésben: 1. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 15%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozó díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. 2. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 45%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozó díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. 3. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 65%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozó díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. 4. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1.. sz. mellékletében rögzített tantermek 80%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozó díj alapján számolt összeg 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható.” 3.4. A Szerződés IV.6. pontjának első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép (a módosítás félkövér és dőlt betűtípussal jelölve): „6. A kifizetésekre utólag a (rész)teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. Megrendelő 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására nyújt lehetőséget az alábbi ütemezésben: 1. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 15%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. 2. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 45%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. 3. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 65%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. 4. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 80%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozói díj alapján számolt összeg 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. A Kivitelezési szerződés 1. sz. módosításában rögzített műszaki tartalomváltozással érintett munkák 100%-ának megfelelő teljesítettsége esetén az 1. sz. módosításból adódó nettó 3.165.511,-Ft + Áfa összeg a végszámlában kerül elszámolásra.”
Többet mutasson
Forrás: OJS 2024/S 014-039152 (2024-01-18)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-01-24)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 963 199 554 HUF 💰
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) (2021/2027)
Leírás
Belső azonosító: EKR001635232022/5
A beszerzés leírása:
Kapcsolódó építések / Érintett tanterem szám /Érintett munkamennyiség (db)/ Érintett nm Falfestés 21 nem releváns 1349,64 Faljavítás 16 nem releváns 1033,84 Fal, padló és mennyezet ázás, vizesedés javítási munkálatai 0 nem releváns nem releváns Faldekoráció 23 23 1465,08 Válaszfal építés (falazási munkák) 1 nem releváns nem releváns Falbontás, helyiségek összenyitása 0 nem releváns nem releváns Padlócsere 14 nem releváns 841,98 Padlótisztítás / felújítás 8 nem releváns 474,31 Emelvény megszüntetése 0 nem releváns nem releváns Mennyezet felújítása 5 nem releváns 295,92 Álmennyezet 2 2 117,19 Villágítás csere 20 217 nem releváns Elektromos hálózat felújítása és a hozzá kapcsolódó faljavítás 23 nem releváns nem releváns Elektromos rendszer kiépítése 23 23 nem releváns Víz, csatorna, kémiai elszívó, gázbekötés stb. megszüntetése 2 nem releváns nem releváns Légtechnikai csövek, elektromos kiállások eltakarása 1 nem releváns nem releváns Ajtó csere 19 27 55,7221 Ablak csere 2 9 24,0016 Motoros mozgatású sötétítő felszerelése 0 nem releváns nem releváns Nyílászáró felújítás 1 1 2,4 Vakablak befalazás 0 nem releváns nem releváns Külső munka (szigetelés) 0 nem releváns nem releváns Radiátorcsere 110 110 nem releváns Radiátorjavítás 2 2 nem releváns Radiátor kiépítés 0 0 nem releváns Nyertes ajánlattevő további feladatai: - általános organizációs munkák elvégzése - megvalósulási terv készítése, üzembe helyezés A részletes feltételeket a műszaki dokumentáció tartalmazza. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlattételi felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.
Többet mutasson
További információk: Szerződéskötés időpontja: 2023.05.25.
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0005

A szerződés odaítélése
LOT-0005
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 120 602 260 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR001635232022/9629
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0005

Változások
Egyéb kiegészítő információk
Egyenértékű kiváltások a Kbt. 141. § (6) bekezdés és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:Korm. rendelet) 28. §-a alapján. Pótmunka a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdés alapján.
Többet mutasson
A változtatás fő oka: other
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0005
Új érték
Szöveg:
Felek rögzítik, hogy a Szerződés IV.1. pontjában jelenleg a következő szerepel: „1. A jelen Kivitelezési szerződésben foglalt munkák ellenértéke: összesen nettó 120.602.260,- Ft + Áfa, azaz Százhúszmillió-hatszázkettőezer-kettőszázhatvan forint + Áfa – a jelen Kivitelezési szerződés aláírásakor hatályos adójogszabályok szerint – bruttó 153.164.870,- Ft (a továbbiakban: vállalkozói díj). A Szerződés finanszírozása az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonosítószámú „Okostanterem, az állami fenntartású köznevelési intézmények digitális tanulást segítő tereinek fejlesztése” című projekt forrásából történik. Megrendelő a fentiekre tekintettel nyilatkozik arról, hogy a Szerződésben meghatározott kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezete rendelkezésre áll. A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a szerződéses árnak (vállalkozói díj) 100 %-a európai uniós támogatásból kerül finanszírozásra. (A jelen pontban meghatározott támogatási intenzitás mértéke a mindenkor hatályos támogatási szerződés alapján módosulhat). A finanszírozás formája utófinanszírozás.” 3.2. Felek a Szerződés IV.1. pontját egyező akarattal az alábbira módosítják (a módosítás félkövér és dőlt betűtípussal jelölve): „1. A jelen Kivitelezési szerződésben foglalt munkák ellenértéke: összesen nettó 129.414.370,- Ft + Áfa, azaz Százhuszonkilencmillió-négyszáztizennégyezer-háromszázhetven forint + Áfa – a jelen Kivitelezési szerződés aláírásakor hatályos adójogszabályok szerint – bruttó 164.356.250,- Ft (a továbbiakban: vállalkozói díj).” A Szerződés finanszírozása az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonosítószámú „Okostanterem, az állami fenntartású köznevelési intézmények digitális tanulást segítő tereinek fejlesztése” című projekt forrásából, illetve egyéb forrásból történik az alábbi megbontás szerint: - nettó 7.430.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 9.436.100,- Ft a Megrendelő saját költségvetési forrásából, - nettó 121.984.370,- Ft + Áfa, azaz bruttó 154.920.150,- Ft az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonosítószámú „Okostanterem, az állami fenntartású köznevelési intézmények digitális tanulást segítő tereinek fejlesztése” című projekt forrásából kerül finanszírozásra. Megrendelő a fentiekre tekintettel nyilatkozik arról, hogy a Szerződésben meghatározott kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezete rendelkezésre áll. A jelen pontban meghatározott uniós támogatás mértéke a mindenkor hatályos támogatási szerződés alapján módosulhat. A finanszírozás formája utófinanszírozás.” 3.3. Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés IV.6. pontjának első bekezdésében jelenleg a következő szerepel: „6. A kifizetésekre utólag a (rész)teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. Megrendelő 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására nyújt lehetőséget az alábbi ütemezésben: 1. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 15%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozó díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. 2. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 45%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozó díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. 3. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 65%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozó díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. 4. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1.. sz. mellékletében rögzített tantermek 80%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozó díj alapján számolt összeg 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható.” 3.4. A Szerződés IV.6. pontjának első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép (a módosítás félkövér és dőlt betűtípussal jelölve): „6. A kifizetésekre utólag a (rész)teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. Megrendelő 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására nyújt lehetőséget az alábbi ütemezésben: 1. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 15%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. 2. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 45%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. 3. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 65%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. 4. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 80%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozói díj alapján számolt összeg 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. A Kivitelezési szerződés 1. sz. módosításában rögzített műszaki tartalomváltozással érintett munkák 100%-ának megfelelő teljesítettsége esetén az 1. sz. módosításból adódó nettó 8.812.110 Ft + Áfa összeg a végszámlában kerül elszámolásra.”
Többet mutasson
Forrás: OJS 2024/S 018-051476 (2024-01-24)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-01-29)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 963 199 554 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR001635232022/7
A beszerzés leírása:
Kapcsolódó építések / Érintett tanterem szám /Érintett munkamennyiség (db)/ Érintett nm Falfestés 21 nem releváns 2045,2926 Faljavítás 8 nem releváns 778,148 Fal, padló és mennyezet ázás, vizesedés javítási munkálatai 0 nem releváns nem releváns Faldekoráció 22 22 2141,7026 Válaszfal építés (falazási munkák) 2 2 4,2 Falbontás, helyiségek összenyitása 0 nem releváns nem releváns Padlócsere 17 17 986,72 Padlótisztítás / felújítás 4 nem releváns 248,735 Emelvény megszüntetése 0 nem releváns nem releváns Mennyezet felújítása 4 nem releváns 200,09 Álmennyezet 0 nem releváns nem releváns Villágítás csere 19 202 nem releváns Elektromos hálózat felújítása és a hozzá kapcsolódó faljavítás 21 nem releváns nem releváns Elektromos rendszer kiépítése 23 nem releváns nem releváns Víz, csatorna, kémiai elszívó, gázbekötés stb. megszüntetése 0 nem releváns nem releváns Légtechnikai csövek, elektromos kiállások eltakarása 0 nem releváns nem releváns Ajtó csere 19 31 68,0992 Ablak csere 6 24 70,9436 Motoros mozgatású sötétítő felszerelése 1 6 nem releváns Nyílászáró felújítás 0 nem releváns nem releváns Vakablak befalazás 0 nem releváns nem releváns Külső munka (szigetelés) 0 nem releváns nem releváns Radiátorcsere 5 5 nem releváns Radiátorjavítás 6 6 nem releváns Radiátor kiépítés 0 0 nem releváns Nyertes ajánlattevő további feladatai: - általános organizációs munkák elvégzése - megvalósulási terv készítése, üzembe helyezés A részletes feltételeket a műszaki dokumentáció tartalmazza. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlattételi felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.
Többet mutasson
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0007

A szerződés odaítélése
LOT-0007
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 122 595 365 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR001635232022/0454
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0007

Változások
Egyéb kiegészítő információk
Egyenértékű kiváltások a Kbt. 141. § (6) bekezdés és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 28. §-a alapján. Pótmunka a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdés alapján.
Többet mutasson
A változtatás fő oka: other
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0007
Új érték
Szöveg:
Felek rögzítik, hogy a Szerződés IV.1. pontjában jelenleg a következő szerepel: „1. A jelen Kivitelezési szerződésben foglalt munkák ellenértéke: összesen nettó 122.595.365,- Ft + Áfa, azaz Százhuszonkettőtmillió-ötszázkilencvenötezer-háromszázhatvanöt forint + Áfa – a jelen Kivitelezési szerződés aláírásakor hatályos adójogszabályok szerint – bruttó 155.696.114,- Ft (a továbbiakban: vállalkozói díj). A Szerződés finanszírozása az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonosítószámú „Okostanterem, az állami fenntartású köznevelési intézmények digitális tanulást segítő tereinek fejlesztése” című projekt forrásából történik. Megrendelő a fentiekre tekintettel nyilatkozik arról, hogy a Szerződésben meghatározott kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezete rendelkezésre áll. A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a szerződéses árnak (vállalkozói díj) 100 %-a európai uniós támogatásból kerül finanszírozásra. (A jelen pontban meghatározott támogatási intenzitás mértéke a mindenkor hatályos támogatási szerződés alapján módosulhat). A finanszírozás formája utófinanszírozás.” 3.2. Felek a Szerződés IV.1. pontját egyező akarattal az alábbira módosítják (a módosítás félkövér és dőlt betűtípussal jelölve): 1. A jelen Kivitelezési szerződésben foglalt munkák ellenértéke: összesen nettó 129.609.334,- Ft + Áfa, azaz százhuszonkilencmillió-hatszázkilencezer-háromszázharmincnégy forint + Áfa – a jelen Kivitelezési szerződés aláírásakor hatályos adójogszabályok szerint – bruttó 164.603.854,- Ft (a továbbiakban: vállalkozói díj).” A Szerződés finanszírozása az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonosítószámú „Okostanterem, az állami fenntartású köznevelési intézmények digitális tanulást segítő tereinek fejlesztése” című projekt forrásából, illetve egyéb forrásból történik az alábbi megbontás szerint: - nettó 6.304.083,- Ft + Áfa, azaz bruttó 8.006.185,- Ft a Megrendelő saját költségvetési forrásából, - nettó 123.305.251,- Ft + Áfa, azaz bruttó 156.597.669,- Ft az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonosítószámú „Okostanterem, az állami fenntartású köznevelési intézmények digitális tanulást segítő tereinek fejlesztése” című projekt forrásából kerül finanszírozásra. Megrendelő a fentiekre tekintettel nyilatkozik arról, hogy a Szerződésben meghatározott kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezete rendelkezésre áll. A jelen pontban meghatározott uniós támogatás mértéke a mindenkor hatályos támogatási szerződés alapján módosulhat. A finanszírozás formája utófinanszírozás.” 3.3. Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés IV.6. pontjának első bekezdésében jelenleg a következő szerepel: „6. A kifizetésekre utólag a (rész)teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. Megrendelő 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására nyújt lehetőséget az alábbi ütemezésben: 1. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 15%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozó díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. 2. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 45%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozó díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. 3. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 65%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozó díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. 4. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1.. sz. mellékletében rögzített tantermek 80%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozó díj alapján számolt összeg 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható.” 3.4. A Szerződés IV.6. pontjának első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép (a módosítás félkövér és dőlt betűtípussal jelölve): „6. A kifizetésekre utólag a (rész)teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. Megrendelő 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására nyújt lehetőséget az alábbi ütemezésben: 1. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 15%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. 2. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 45%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. 3. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 65%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. 4. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 80%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozói díj alapján számolt összeg 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. A Kivitelezési szerződés 1. sz. módosításában rögzített műszaki tartalomváltozással érintett munkák 100%-ának megfelelő teljesítettsége esetén az 1. sz. módosításból adódó nettó 7.013.969,- Ft + Áfa összeg a végszámlában kerül elszámolásra.”
Többet mutasson
Forrás: OJS 2024/S 022-064925 (2024-01-29)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-02-05)
Objektum
Leírás
Belső azonosító: EKR001635232022/8
A beszerzés leírása:
Kapcsolódó építések / Érintett tanterem szám /Érintett munkamennyiség (db)/ Érintett nm Falfestés 14 nem releváns 1393,6896 Faljavítás 10 nem releváns 1009,16 Fal, padló és mennyezet ázás, vizesedés javítási munkálatai 0 nem releváns nem releváns Faldekoráció 14 14 1393,6896 Válaszfal építés (falazási munkák) 3 3 5,59 Falbontás, helyiségek összenyitása 0 nem releváns nem releváns Padlócsere 9 nem releváns 503,26 Padlótisztítás / felújítás 5 nem releváns 292,69 Emelvény megszüntetése 0 nem releváns nem releváns Mennyezet felújítása 6 nem releváns 351,35 Álmennyezet 2 2 125,37 Villágítás csere 14 137 nem releváns Elektromos hálózat felújítása és a hozzá kapcsolódó faljavítás 14 nem releváns nem releváns Elektromos rendszer kiépítése 14 nem releváns nem releváns Víz, csatorna, kémiai elszívó, gázbekötés stb. megszüntetése 0 nem releváns nem releváns Légtechnikai csövek, elektromos kiállások eltakarása 0 nem releváns nem releváns Ajtó csere 11 15 28,5039 Ablak csere 1 4 10,64 Motoros mozgatású sötétítő felszerelése 0 nem releváns nem releváns Nyílászáró felújítás 2 4 17,1 Vakablak befalazás 0 nem releváns nem releváns Külső munka (szigetelés) 1 1 nem releváns Radiátorcsere 43 43 nem releváns Radiátorjavítás 5 5 nem releváns Radiátor kiépítés 1 1 nem releváns Nyertes ajánlattevő további feladatai: - általános organizációs munkák elvégzése - megvalósulási terv készítése, üzembe helyezés A részletes feltételeket a műszaki dokumentáció tartalmazza. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlattételi felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.
Többet mutasson
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0008

A szerződés odaítélése
LOT-0008
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 76 191 902 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR001635232022/9637
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0008

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:
ajánlattevőknek megállapodást (együttműködési megállapodás) kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát BT-70 folyt. A kötbérek esetén irányadó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése és a 6:187. § (1)-(2) bekezdése. Teljesítési biztosíték: Kbt. 134. § (2) bekezdése alapján teljesítési biztosíték nyújtását írja elő, amelynek mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 5%-a. Jólteljesítési biztosíték: Kbt. 134. § (3) bekezdése alapján jólteljesítési biztosíték nyújtását írja elő, amelynek mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 5%-a. Jótállás időtartama: sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvétel napjától számított 36 (harminchat) hónap Részletek a szerződéstervezetekben.
Többet mutasson

Változások
Egyéb kiegészítő információk
Egyenértékű kiváltások a Kbt. 141. § (6) bekezdés és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 28. §-a alapján. Pótmunka a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdés alapján.
Többet mutasson
A változtatás fő oka: other
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0008
Új érték
Szöveg:
Felek rögzítik, hogy a Szerződés IV.1. pontjában jelenleg a következő szerepel: „1. A jelen Kivitelezési szerződésben foglalt munkák ellenértéke: összesen nettó 76.191.902,- Ft + Áfa, azaz Hetvenhatmillió-százkilencvenegyezer-kilencszázkettő forint + Áfa – a jelen Kivitelezési szerződés aláírásakor hatályos adójogszabályok szerint – bruttó 96.763.716,- Ft (a továbbiakban: vállalkozói díj). A Szerződés finanszírozása az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonosítószámú „Okostanterem, az állami fenntartású köznevelési intézmények digitális tanulást segítő tereinek fejlesztése” című projekt forrásából történik. Megrendelő a fentiekre tekintettel nyilatkozik arról, hogy a Szerződésben meghatározott kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezete rendelkezésre áll. A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a szerződéses árnak (vállalkozói díj) 100 %-a európai uniós támogatásból kerül finanszírozásra. (A jelen pontban meghatározott támogatási intenzitás mértéke a mindenkor hatályos támogatási szerződés alapján módosulhat). A finanszírozás formája utófinanszírozás.” 3.2. Felek a Szerződés IV.1. pontját egyező akarattal az alábbira módosítják (a módosítás félkövér és dőlt betűtípussal jelölve): „1. A jelen Kivitelezési szerződésben foglalt munkák ellenértéke: összesen nettó 84.189.540 Ft,- Ft + Áfa, azaz Nyolcvannégymillió-száznyolcvankilencezer-ötszáznegyven forint + Áfa – a jelen Kivitelezési szerződés aláírásakor hatályos adójogszabályok szerint – bruttó 106.920.716 Ft, (a továbbiakban: vállalkozói díj) A Szerződés finanszírozása az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonosítószámú „Okostanterem, az állami fenntartású köznevelési intézmények digitális tanulást segítő tereinek fejlesztése” című projekt forrásából, illetve egyéb forrásból történik az alábbi megbontás szerint: - nettó 3.542.480,- Ft + Áfa, azaz bruttó 4.498.950,- Ft a Megrendelő saját költségvetési forrásából, - nettó 80.647.060,- Ft + Áfa, azaz bruttó 102.421.766,- Ft az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonosítószámú „Okostanterem, az állami fenntartású köznevelési intézmények digitális tanulást segítő tereinek fejlesztése” című projekt forrásából kerül finanszírozásra. Megrendelő a fentiekre tekintettel nyilatkozik arról, hogy a Szerződésben meghatározott kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezete rendelkezésre áll. A jelen pontban meghatározott uniós támogatás mértéke a mindenkor hatályos támogatási szerződés alapján módosulhat. A finanszírozás formája utófinanszírozás.” 3.3. Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés IV.6. pontjának első bekezdésében jelenleg a következő szerepel: „6. A kifizetésekre utólag a (rész)teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. Megrendelő 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására nyújt lehetőséget az alábbi ütemezésben: 1. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 15%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozó díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. 2. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 45%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozó díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. 3. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 65%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozó díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. 4. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1.. sz. mellékletében rögzített tantermek 80%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozó díj alapján számolt összeg 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható.” 3.4. A Szerződés IV.6. pontjának első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép (a módosítás félkövér és dőlt betűtípussal jelölve): „6. A kifizetésekre utólag a (rész)teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. Megrendelő 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására nyújt lehetőséget az alábbi ütemezésben: 1. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 15%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. 2. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 45%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. 3. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 65%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. 4. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 80%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozói díj alapján számolt összeg 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. A Kivitelezési szerződés 1. sz. módosításában rögzített műszaki tartalomváltozással érintett munkák 100%-ának megfelelő teljesítettsége esetén az 1. sz. módosításból adódó nettó 7.997.638,- Ft + Áfa összeg a végszámlában kerül elszámolásra.”
Többet mutasson
Forrás: OJS 2024/S 027-078741 (2024-02-05)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-02-12)
Objektum
Leírás
Belső azonosító: EKR001635232022/9
A beszerzés leírása:
Kapcsolódó építések / Érintett tanterem szám /Érintett munkamennyiség (db)/ Érintett nm Falfestés 8 nem releváns 754,7592 Faljavítás 4 nem releváns 379,6792 Fal, padló és mennyezet ázás, vizesedés javítási munkálatai 0 nem releváns nem releváns Faldekoráció 8 8 754,7592 Válaszfal építés (falazási munkák) 0 nem releváns nem releváns Falbontás, helyiségek összenyitása 0 nem releváns nem releváns Padlócsere 6 nem releváns 302,59 Padlótisztítás / felújítás 2 nem releváns 108,54 Emelvény megszüntetése 0 nem releváns nem releváns Mennyezet felújítása 3 nem releváns 164,31 Álmennyezet 0 nem releváns nem releváns Villágítás csere 8 86 nem releváns Elektromos hálózat felújítása és a hozzá kapcsolódó faljavítás 8 nem releváns nem releváns Elektromos rendszer kiépítése 8 nem releváns nem releváns Víz, csatorna, kémiai elszívó, gázbekötés stb. megszüntetése 0 nem releváns nem releváns Légtechnikai csövek, elektromos kiállások eltakarása 0 nem releváns nem releváns Ajtó csere 7 7 14,125 Ablak csere 0 nem releváns nem releváns Motoros mozgatású sötétítő felszerelése 0 nem releváns nem releváns Nyílászáró felújítás 0 nem releváns nem releváns Vakablak befalazás 0 nem releváns nem releváns Külső munka (szigetelés) 0 nem releváns nem releváns Radiátorcsere 2 2 nem releváns Radiátorjavítás 1 1 nem releváns Radiátor kiépítés 0 0 nem releváns Nyertes ajánlattevő további feladatai: - általános organizációs munkák elvégzése - megvalósulási terv készítése, üzembe helyezés A részletes feltételeket a műszaki dokumentáció tartalmazza. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlattételi felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.
Többet mutasson
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0009

A szerződés odaítélése
LOT-0009
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 39 483 334 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR001635232022/9613
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0009

Változások
Egyéb kiegészítő információk
Egyenértékű kiváltások a Kbt. 141. § (6) bekezdés és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 28. §-a alapján.Pótmunka a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdés alapján.
Többet mutasson
A változtatás fő oka: other
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0009
Új érték
Szöveg:
Felek rögzítik, hogy a Szerződés IV.1. pontjában jelenleg a következő szerepel: „1. A jelen Kivitelezési szerződésben foglalt munkák ellenértéke: összesen nettó 39.483.334,- Ft + Áfa, azaz Harminckilencmillió-négyszáznyolcvanháromezer-háromszázharmincnégy forint + Áfa – a jelen Kivitelezési szerződés aláírásakor hatályos adójogszabályok szerint – bruttó 50.143.834,- Ft (a továbbiakban: vállalkozói díj).[…]” 3.2. Felek a Szerződés fentiekben idézett IV.1. pontjának első mondatát az alábbira módosítják (a módosítás félkövér és dőlt betűtípussal jelölve): „1. A jelen Kivitelezési szerződésben foglalt munkák ellenértéke: összesen nettó 40.699.630,- Ft + Áfa, azaz Negyvenmillió-hatszázkilencvenkilencezer-hatszázharminc forint + Áfa – a jelen Kivitelezési szerződés aláírásakor hatályos adójogszabályok szerint – bruttó 51.688.530,- Ft (a továbbiakban: vállalkozói díj).” 3.3. Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés IV.6. pontjának első bekezdésében jelenleg a következő szerepel: „6. A kifizetésekre utólag a (rész)teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. Megrendelő 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására nyújt lehetőséget az alábbi ütemezésben: 1. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 15%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozó díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. 2. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 45%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozó díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. 3. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 65%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozó díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. 4. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1.. sz. mellékletében rögzített tantermek 80%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozó díj alapján számolt összeg 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható.” 3.4. A Szerződés IV.6. pontjának első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép (a módosítás félkövér és dőlt betűtípussal jelölve): „6. A kifizetésekre utólag a (rész)teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. Megrendelő 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására nyújt lehetőséget az alábbi ütemezésben: 1. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 15%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. 2. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 45%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. 3. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 65%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. 4. részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: amennyiben a Szerződés I. 1. sz. mellékletében rögzített tantermek 80%-a teljes körűen elkészült, és azok átadása a Megrendelő részére megtörtént, a IV.1 pontban szereplő nettó vállalkozói díj alapján számolt összeg 20%-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtható. A Kivitelezési szerződés 1. sz. módosításában rögzített műszaki tartalomváltozással érintett munkák 100%-ának megfelelő teljesítettsége esetén az 1. sz. módosításból adódó nettó 1.216.296 Ft + Áfa összeg a végszámlában kerül elszámolásra.”
Többet mutasson
Forrás: OJS 2024/S 031-091958 (2024-02-12)
Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕
Kapcsolódó keresések 🔍
Régió:
Magyarország Közép-Magyarország Budapest Budapest Dunántúl Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl Baranya Alföld és Észak
Szállítók:
Révisz Kft Tömb 2002 Szolgáltató Korlátolt...
Termékek/szolgáltatások:
Építési munkák Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka Magasépítési munka Oktatással és kutatással kapcsolatos... Iskolaépületek kivitelezése