Orvostechnikai készülékek karbantartása

Ajánlati felhívás (2022-04-06)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Gyógyászati és precíziós berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR001573912021
Rövid leírás: Orvostechnikai műszerek karbantartása.
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Szolgáltatások
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Gyógyászati és precíziós berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások 📦
További CPV-kód: Gyógyászati és precíziós berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Borsod-Abaúj-Zemplén 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Postacím: Szentpéteri Kapu 72-76.
Postai irányítószám: 3526
Postai város: Miskolc
Kapcsolat
Internetcím: http://www.bazmkorhaz.hu 🌏
E-mail: czaga.beszir@bazmkorhaz.hu 📧
Telefon: +36 06705130891 📞
Fax: +36 46323694 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001573912021/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001573912021/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-04-06 📅
Benyújtási határidő: 2022-05-12 📅
Közzététel dátuma: 2022-04-11 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 071-189799
HL-S szám: 71
További információk

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Siemens Mammomat Inspiration Mammográfiás röntgen
A rész száma: 1
Rövid leírás: Időtartam: 12 hónap
A rész elnevezése: 2 darab Varian VITALBEAM típusú lineáris gyorsító
A rész száma: 2
Rövid leírás: A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

+ még 4

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

Többet mutasson

A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt (mely nyilatkozatot nemleges tartalommal is csatolni szükséges). Amennyiben igen, úgy a Rendelet 13. §-a alapján,,abban az esetben az ajánlathoz csatolni kell a Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Többet mutasson

A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt (mely nyilatkozatot nemleges tartalommal is csatolni szükséges). Amennyiben igen, úgy a Rendelet 13. §-a alapján,,abban az esetben az ajánlathoz csatolni kell a Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Ajánlatkérő figyelembe veszi a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdését, valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakat.

Az ajánlattevőnek az ajánlatában az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá és megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (egységes európai közbeszerzési dokumentum alfa szakaszának kitöltése).

Többet mutasson

A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság

Az ajánlattevőnek az ajánlatában az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá és megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (egységes európai közbeszerzési dokumentum alfa szakaszának kitöltése).

Műszaki és szakmai képességek:

+ még 2

A szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, képzettségük szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

M3.: 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. c) pontja szerint az Ajánlattevő igazolása a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetve vizsgálati és kutatási eszközeinek leírásával.

Többet mutasson

Műszaki és szakmai képességek

M3.: 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. c) pontja szerint az Ajánlattevő igazolása a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetve vizsgálati és kutatási eszközeinek leírásával.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan ajánlattevő, ha

+ még 6

- 1 rész esetén legalább 1 darab szerződésszerű teljesítést igazoló Mammográfiás röntgen készülék karbantartására vonatkozó referenciával,

- 2 rész esetén legalább 1 darab szerződésszerű teljesítést igazoló lineáris gyorsító karbantartására vonatkozó referenciával.

M2.: 1 és 2 ajánlati rész tekintetében:

- nem áll rendelkezésre legalább 2 fő minimum egy éves szakmai orvostechnikai berendezések üzemeltetésére, karbantartására irányuló tapasztalattal rendelkező szerviz szakember, akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe, melyet önéletrajz becsatolásával köteles igazolni. Amennyiben Ajánlattevő mindkét ajánlati részre pályázik, úgy elfogadható ugyanazon szakember bemutatása.

Többet mutasson

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

- nem áll rendelkezésre legalább 2 fő minimum egy éves szakmai orvostechnikai berendezések üzemeltetésére, karbantartására irányuló tapasztalattal rendelkező szerviz szakember, akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe, melyet önéletrajz becsatolásával köteles igazolni. Amennyiben Ajánlattevő mindkét ajánlati részre pályázik, úgy elfogadható ugyanazon szakember bemutatása.

M3.: 1 és 2 ajánlati rész tekintetében:

- nem rendelkezik ISO 9001 minőségirányítási rendszerrel vagy azzal egyenértékű intézkedésekkel, vagy a 321/2015. (X. 30.) Kormány rendelet 24. §,(3)-(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezekkel "egyenértékű tanúsítvánnyal", amelyhez tanúsítvány másolat becsatolása szükséges. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéshez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (7) - (9) bekezdései.

Többet mutasson

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

- nem rendelkezik ISO 9001 minőségirányítási rendszerrel vagy azzal egyenértékű intézkedésekkel, vagy a 321/2015. (X. 30.) Kormány rendelet 24. §,(3)-(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezekkel "egyenértékű tanúsítvánnyal", amelyhez tanúsítvány másolat becsatolása szükséges. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéshez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (7) - (9) bekezdései.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:
Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 10:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 1 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2022-05-12 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 12:00
Hely: A 424/2017. (XII.19) Korm. rendeletben foglaltak alapján.
További információk: Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Vállalt üzembiztonság mértéke (min. 95 %-max. 100 %) (előny a nagyobb)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Ár (súlyozás): 90

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 15837501205
Más típusú ajánlatkérő: Egészségügyi intézmény
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Czaga János András
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001573912021/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

+ még 16

3) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.

4)Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése tekintetében.

5) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Kötbér: Amennyiben az Ajánlattevőnek felróható okból az üzembiztonsági mutató nem teljesül, az Ajánlatkérő minden további kiesett 1% üzemidőért az adott berendezésre vonatkozó, a megajánlott nettó szolgáltatási díj 2%-át jogosult kötbérként követelni, a kötbér összege azonban naptári évenként nem haladhatja meg a nettó szolgáltatási díj 20 %-át. A Megrendelő a kötbérigényt a kötbér érvényesítésére okot adó esemény bekövetkezésekor folyó év december 31-ét követő három hónapos elévülési idő alatt érvényesítheti.

Többet mutasson

További információk

Kötbér: Amennyiben az Ajánlattevőnek felróható okból az üzembiztonsági mutató nem teljesül, az Ajánlatkérő minden további kiesett 1% üzemidőért az adott berendezésre vonatkozó, a megajánlott nettó szolgáltatási díj 2%-át jogosult kötbérként követelni, a kötbér összege azonban naptári évenként nem haladhatja meg a nettó szolgáltatási díj 20 %-át. A Megrendelő a kötbérigényt a kötbér érvényesítésére okot adó esemény bekövetkezésekor folyó év december 31-ét követő három hónapos elévülési idő alatt érvényesítheti.

6) Az ajánlatok értékelése:
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
- Amikor a kisebb érték a kedvezőbb az ajánlatkérő számára:

Ezen esetekben a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, ekkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.

Többet mutasson

További információk

Ezen esetekben a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, ekkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.

- Amikor a nagyobb érték a kedvezőbb az ajánlatkérő számára:

Ezen esetekben a legmagasabb érték a legkedvezőbb, ekkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.

Többet mutasson

További információk

Ezen esetekben a legmagasabb érték a legkedvezőbb, ekkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.

7) A Kbt. 27/A. §- a szerint: Az ajánlatkérő - kivéve az 5. § (2)-(4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt - köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

Többet mutasson

További információk

7) A Kbt. 27/A. §- a szerint: Az ajánlatkérő - kivéve az 5. § (2)-(4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt - köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

8) Ajánlatkérő nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, figyelemmel a Kbt. 35.§ (8) bekezdésére.

9) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Czaga János András, lajstromszám: 00468.

10) „Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következő bontó feltételt köti ki:

Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben, keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat.”

Többet mutasson

További információk

Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben, keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat.”

11) Az előzetes piaci konzultációról készített 63/2022. (II.28.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdés c) pont szerinti összefoglaló elérhetősége: azonosító: EKR000376332022.

Többet mutasson

További információk

11) Az előzetes piaci konzultációról készített 63/2022. (II.28.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdés c) pont szerinti összefoglaló elérhetősége: azonosító: EKR000376332022.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A jogorvoslattal kapcsolatban a Kbt. 148. §-a az irányadó.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
Forrás: OJS 2022/S 071-189799 (2022-04-06)