ÖSSZEKÖTŐ ÚT ÉPÍTÉSE JOYSON BUSZF. és GALAMB J. U

Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.

Összekötő út építése JOYSON buszforduló és a Galamb J. utca között

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2022-04-12. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2022-03-10.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• LASPED Kereskedelmi, Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Kicsoda?

• Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.

Mi az?

• Autópálya és közút építése › Közút építése › Alárendelt út építése
• Szennyvízcsatorna építése › Vízelvezető rendszer építése › Vízelvezetés és felszíni munka
• Épületszerelési munka › Villamos szerelési munka

Hol?

• Észak-Magyarország › Borsod-Abaúj-Zemplén

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2022-03-10	Ajánlati felhívás
2022-04-06	További információk
2022-04-25	További információk
2022-05-03	További információk
2022-09-06	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2023-05-15	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Ajánlati felhívás (2022-03-10)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Vízelvezetés és felszíni munka
Hivatkozási szám: EKR001506172021
Rövid leírás: Összekötő út építése JOYSON buszforduló és a Galamb J. utca között
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Vízelvezetés és felszíni munka 📦
További CPV-kód: Vízelvezetés és felszíni munka 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Borsod-Abaúj-Zemplén 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő neve: Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.
Postacím: Petőfi Sándor Út 1-3.
Postai irányítószám: 3530
Postai város: Miskolc
Kapcsolat
Internetcím: http://www.miskolcholding.hu 🌏
E-mail: juhasz-nagy.judit@miskolcholding.hu 📧
Telefon: +36 705137603 📞
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001506172021/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001506172021/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-03-10 📅
Benyújtási határidő: 2022-04-12 📅
Közzététel dátuma: 2022-03-15 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 052-134355
HL-S szám: 52
További információk

II.2.3 pont folytatása: Miskolc, Joyson út és Galamb József utca közötti közlekedési kapcsolat megvalósításához, útépítéshez, csapadékvíz elvezetéshez és közvilágítás megvalósításához szükséges beruházás és buszöböl. II.2.5 pont: értékelési szempont Ár kritérium: 1./ Nettó vállalkozói díj (HUF) - 70 (súlyszám) II.2.7 ponthoz: Ajánlatkérő a szerződés hónapokban kifejezett a 6 hónapos idején 180 naptári napot ért.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Miskolc, 47511/22 , 47511/5 és 47511/3 hrsz ingatlanokat érintően a Miskolc, Joyson út és Galamb József utca közötti közlekedési kapcsolat megvalósításához, útépítéshez, csapadékvíz elvezetéshez és közvilágítás megvalósításához szükséges beruházás.

A 47511/3 hrsz-on lévő 1.szakaszra, a 47511/22 hrsz-on lévő 2. szakaszra és a 47511/5 hrsz-on lévő körforgalomra. Az 1. és 2. szakasz egymásra merőlegesen 3 ágú csomópont kialakítással csatlakozik egymáshoz, ez lehetőséget ad a csatlakozási pontból az észak irányú folytatás lehetőségére is.

Az első szakasz a Joyson út buszfordulójához csatlakozva indul a 0+000 szelvényben. A végszelvénye 0+595,24. A bal oldalon kiemelt szegéllyel gyalogjárda épül 2,0 m szélességben. A burkolat szélessége 7,0 m amit bal oldalon a járda kiemelt szegélye, jobb oldalon 1,5 m széles zúzottkő padka támaszt meg. Az út egyoldali keresztirányú eséssel épül a tervezett burkolt árok irányába. A vízelvezetés biztosítása érdekében a szakasz 0+100 és 0+400 szelvénye között az árok számára pót-töltés építés szükséges. A 0+562,9 szelvényben 800-as vasbeton csőáteresz épül a csapadékvíz átvezetésére a 2. szakasz irányába.

A második szakasz az első szakasz 0+572,93 szelvényébe csatlakozik. A szegélylekerekítések mindkét oldalt 15,0 m-esek. A becsatlakozás szöge 91,97°. A szakasz a becsatlakozás tengelymetszésének 0+000 szelvényétől a 0+196,08 szelvényig tart.

A jobb oldalon kiemelt szegéllyel gyalogjárda épül 2,0 m szélességben. A burkolat szélessége 7,0 m amit jobb oldalon a járda kiemelt szegélye, bal oldalon 1,5 m széles zúzottkő padka támaszt meg. Az út egyoldali keresztirányú eséssel épül a tervezett burkolt árok irányába.

A szakaszon a jobb oldalon a 0+140 és 0+195 szelvények között autóbusz megálló öböl került kialakításra. A megállóhely 20,0 m hosszúságú, a behajtási szakasz 1:7, a kihajtási szakasz 1:5 hajlású. A bejővő szakasz sugarai 25,0 m-esek, a kimenő szakasz sugarai 15,0 m-esek.

Körforgalom: A tervezett körforgalom három ágú a tervdokumentációban található műszaki leírás 6. pontja szerinti paraméterekkel.

A körforgalom északi oldalán a Galamb József úti ág, a délin a Joyson területre bejárást biztosító ág és a keleti oldalon a 2 szakaszhoz csatlakozó ág épül. A Joyson ághoz csatlakozik a meglévő csapadékvíz átemelőhöz vezető (1. szervizút) és a meglévő szennyvíz átemelőhöz vezető 2. szervizút.

A körforgalom burkolatszéleit „k” szegély támasztja meg. A be- és kihajtó ágak között a forgalomtól elzárt területek szélessége 3,5 m-nél kisebb ezért kiemelt szegéllyel épített sziget az előírások szerint nem épül.

Vízelvezetés, csatornázás

A vízelvezetést a burkolat hossz- és keresztirányú esései biztosítják. A burkolatra kerülő csapadékvíz (út+járda) a 2,5 % oldaleséssel az 1.szakasz jobb és a 2. szakasz bal oldalán tervezett I 40/40 beton elemekkel burkolt árokba kerül. A teljes szakaszon a két ezrelékes esés biztosításához az 1. szakaszon a 0+000 és 0+400 szelvények között pót töltés épül.

Az 1. szakasz 0+563 szelvényében Ø 800-as vasbeton csőáteresz épül ami az 1 szakaszt a 2. szakasszal köti össze.

A tervezett betonelemeket az 1. szakasz 0+500 - 0+595 szelvények között és a 2. szakaszon teljes hosszban beton alapba kell rakni a felúszás megakadályozására. A 2. szakasz ág árok végén beton hordalékfogó műtárgy épül. A hordalékfogóból a csapadékvíz a meglévő zárt csapadékcsatorna hálózat aknájába kerül bekötésre. A körforgalom és az ágak vízelvezetésére a meglévő csapadékcsatorna víznyelői szolgálnak, melyeket a helyszínrajzon jelzett helyekre kell áthelyezni és a burkolat szintjébe kell emelni/süllyeszteni.

Az út közvilágítására külön szakági terv készült, ez alapján kell a feladatokat elvégezni.

A beruházás építési engedély köteles.

Az építendő út hossza pontosan: 875,20 m

A tervezett burkolatszélesség: 7,0 m

A részletes műszaki dokumentumokat a kiadott tervdokumentációk tartalmazzák. A leírásban és a műszaki dokumentációban megadott típusú termékek esetén a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. §-a szerint van lehetőség egyenértékű, vagy magasabb minőségű helyettesítő termék használatára, szerződésmódosítás keretében.

Illetve a leírásban és a műszaki dokumentációban megadott típusú termékek esetén a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján lehetőség van „vagy azzal egyenértékű” termék használatára.

Időtartam: 6 hónap
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: TOP-6.1.1-16-MI1-2017-00001 azonosító számú „Iparterület infrastrukturális fejlesztése Miskolcon”
További információk:

II.2.5 pont: értékelési szempont Ár kritérium: 1./ Nettó vállalkozói díj (HUF) - 70 (súlyszám)

II.2.7 ponthoz: Ajánlatkérő a szerződés hónapokban kifejezett a 6 hónapos idején 180 naptári napot ért.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Miskolc, 47511/22 , 47511/5 és 47511/3 hrsz ingatlanokat érintően

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. §(1) bek. b) pont).

Öntisztázás: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bek-ben előírtakra. A kizáró okok igazolásának módja: A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4.§, ill. 6.§. szerint kitöltött formanyomtatványt köteles a részvételi jelentkezéssel együtt benyújtani (előzetes igazolás), továbbá a Kbt. 69. § (4)-(7) bek-nek ajánlattevővel szemben alkalmazása esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (az i) pont ib) alpont kivételével) és 10. § (a g) pont gb) alpont kivételével), a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja szerint köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását. Ajánlatkérő köteles elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti formanyomtatványt is. A kizáró okokra a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.

Előzetes igazolás: ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a Kr. 2-7. §-ának (kivéve a Kr. 4. § (2) bek.) megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben felsorolt kizáró okokhatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg (Kr. 3. § (5) bek). Ha egy ajánlattevőaz előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. (Kr. 3. § (3) bek.). Az ajánlattevőnek az alkalmasságának igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtania a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében (Kbt. 67. § (4) bek., Kr. 15. § (1) bek.). Az ajánlattevőnek azon alvállalkozók tekintetében, akik nem vesznek részt az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtania a kizáró okok tekintetében (Kr. 15. § (2) bek.) A Kr. 8. §, 10. § és 12-16. §-ban feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte. A Kr. 8. §, 10. § és 12-16. §-ban feltüntetett ig. módok a Kr. V. Fej-nek megfelelően kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság

Utólagos igazolás: Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt.69. § (4) bek szerint ajánlattevőnek az ajánlatkérő erről szóló felhívására a Kr. 8. 10, 12-16. §-ai szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok. Ha az elbírálás során ajánlatkérőnek kétsége merül fel valamely nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bek.-nek megfelelően bármikor 5 munkanapos határidő kitűzésével kérheti az igazolás benyújtását.

Gazdasági és pénzügyi helyzet: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
Műszaki és szakmai képességek:

M1: az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése legalább a következő tartalommal: meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap pontossággal) és helyét, a referenciát igazolni tudó megrendelő elérhetőségét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (3) bekezdése szerint]. A Kbt. 67.§ (1) bekezdés szerint. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1: Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben olyan szerződésszerűen teljesített szerződéssel/szerződésekkel, amelyek összességében tartalmazzák legalább az alábbi feladatok megvalósítását, minimum a megadott mennyiségben:

- M1.a: legalább 500 m hosszú, teljes pályaszerkezettel megvalósított út építésére és/vagy felújításra és/vagy bővítésre vonatkozó referenciával, ahol az út csapadékvízelvezetésre szolgáló létesítmények kiépítésére is sor került,

- M1.b: legalább 1 db új körforgalom építése.

Az előírt referenciakövetelmények több szerződésből is teljesíthetők.

Ajánlatkérő a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelt 21.§ (2a) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásánál a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Ellenszolgáltatás megfizetése: A vállalkozási díj az igazolt szerződésszerű teljesítést követően utólag, a Ptk. 6:130. §, a Kbt. 135.§-a, illetőleg a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A §-a szerint kerül megfizetésre a számla kiállításától számított 30 napos fizetési határidővel, minden számla befogadására teljesítési igazolás benyújtását követően van mód. A végszámla 100%-os műszaki teljesítést követően, a műszaki ellenőr által igazolt teljesítés esetén nyújtható be.

Számlázási ütemezés:

1. részszámla 15%- os műszaki ellenőr által igazolt teljesítés esetén nyújtható be, amelynek összege az igazolt teljesítéssel összhangban, a vállalkozó díj 15%-a

2. részszámla 40%- os műszaki ellenőr által igazolt teljesítés esetén nyújtható be, amelynek összege az igazolt teljesítéssel összhangban, a vállalkozó díj 25%-a

3. részszámla 60%- os műszaki ellenőr által igazolt teljesítés esetén nyújtható be, amelynek összege az igazolt teljesítéssel összhangban, a vállalkozó díj 20%-a

4. részszámla 80%- os műszaki ellenőr által igazolt teljesítés esetén nyújtható be, amelynek összege az igazolt teljesítéssel összhangban, a vállalkozó díj 20%-a

5. részszámla, amely egyben végszámla is 100%-os a, műszaki ellenőr által igazolt sikeres műszaki átadás-átvételt jelentő teljesítés esetén nyújtható be, amelynek összege a vállalkozó díj 20%-a.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Megrendelő a Kbt. 134.§ (3) bekezdése alapján kiköti a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként, a vállalkozói díj áfa nélkül számított 5% (öt) százalékának megfelelő és a Megrendelő javára szóló biztosíték-nyújtás kötelezettségét. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igényekre kikötött biztosítéknak a szerződés teljesítésének napján kell rendelkezésre állnia az előírt 36 hónap jótállás időtartamáig.

Ha a Vállalkozó elmulasztaná a teljesítési véghatáridőt, abban az esetben a teljes nettó vállalkozási díj 1 %-a/késedelmes nap késedelmi kötbért köteles fizetni a késedelem minden naptári napja után, amely eltelik a vonatkozó határidő és tényleges teljesítési időpont (műszaki átadás átvételi eljárás sikeres lezárásának napja) között. A késedelmi kötbér mértéke összesen legfeljebb a nettó Vállalkozási díj 20 %-a. Vállalkozó 20 napot meghaladó késedelme esetén Megrendelő jogosult jelen szerződéstől egyoldalúan elállni, illetve azt felmondani. A Megrendelő jogosult a szerződéstől továbbá elállni, illetve azt felmondani különösen, ha a Vállalkozó szerződéses kötelezettségének nem tesz eleget. Megrendelő késedelmi, illetve meghiúsulási kötbér igényének érvényesítése nem jelent joglemondást Megrendelő részéről történő kártérítési igény érvényesítéséről.

Amennyiben olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, a szerződés teljesítése meghiúsul, a Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles a Megrendelő felé. Meghiúsulásnak minősül különösen a Vállalkozó felelősségi körében bekövetkezett lehetetlenülés, továbbá Vállalkozó szerződésszegésére alapított rendkívüli felmondás vagy elállás. A Vállalkozó szerződésszegése esetén, a Megrendelő jogszerűen elállhat a szerződéstől, illetve azt felmondhatja, ha a szerződésszegés következtében a teljesítés már nem áll érdekében. A szerződés meghiúsulása esetén a Vállalkozó meghiúsulási kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 25 %-a.

Megrendelő előleg lehetőségét biztosítja a Kbt. 135.§ (8) bekezdés és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.§ (1) bekezdés alapján 10 %-os mértékben. Az előleg számításának alapja a jelen szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás értéke.

Vállalkozó 36 hónap időtartamig köteles teljes jótállást vállalni a jelen szerződés alapján elvégzett munkákért.

A számlák kiegyenlítése „utófinanszírozási” módban történik a Támogatási Szerződésben meghatározottak szerint. A támogatás intenzitása a Támogatási Szerződés szerint 100 %.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 12:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2022-04-12 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 14:00
Hely: Ekr
További információk:

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. 15. - 17. §- nak megfelelően történik.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2./ Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (mélyépítésre vonatkozó projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői tapasztalat 0-5 db projekt)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 3./ Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (közlekedési építmények építési munkáira vonatkozó projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői tapasztalat 0-5 db projekt)
4./ Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (vízgazdálkodási építmények építési munkáira vonatkozó projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői tapasztalat 0-5 db projekt)
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 13778749205
Más típusú ajánlatkérő: 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Juhász-Nagy Judit Adrienn
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001506172021/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1./ Ajánlatkérő (AK) felhívja az ajánlattevők (AT-k) figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozással, hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi követelmények tekintetében: ajánlati felhívás III.1.3) M.1 és M2 pontjai.

2./ Az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatódik.

3./ AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdésében foglaltakat.

4./ AK alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

5./ Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. [Kbt. 66.§ (2) bekezdés].

6./ Az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. §-a szerinti, az eljárás során előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót [Kbt. 67.§ (4) bekezdés].

7./ Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arány szerint történik. Az ajánlatok értékelésekor adható pontszám: 0-tól 100-ig. Az 1. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás, a 2.; 3.;; értékelési szempontok esetében arányosítás módszerével történik. További információk a Dokumentációban találhatók.

8./ Az ajánlati felhívás IV.2.6.) pontjában meghatározott 2 hónap alatt Ajánlatkérő 60 napot ért

9./ Amennyiben AT más AT-vel közösen nyújt be ajánlatot, az ajánlathoz csatolni kell az erre vonatkozó szándéknyilatkozatot a dokumentációban meghatározott tartalommal.

10./ Az AK nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a tárgyi közbeszerzési eljárásban.

11./ Az AK a Kbt. 71.§-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

12./ Ha az AK az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel, úgy a hiba és a javítandó érték, valamint a javítás eredményeként meghatározott érték megjelölésével a Kbt. 71. § (11) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevőt annak javítására. A felhívás ellenére a számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy továbbra is hibásan teljesítették, az ajánlat érvénytelen.

13./ A Felolvasó lapon tett megajánlások alátámasztására a szakmai ajánlatot és a szakemberek önéletrajzát is be kell nyújtani!

14./ Szerződéskötés tervezett időpontja: Az eljárás eredményéről szóló összegezés AT-nek történő megküldését követő 10. napot követően.

15./ Jelen eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján kerül megindításra, az AK támogatásra irányuló igényeket (pályázatokat) nyújtott be. AK felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a Támogatási Szerződésekben szereplő támogatási összegek megemelése vonatkozásában AK-nek költségátcsoportosításra vonatkozó szerződésmódosításra irányuló igényeket kell benyújtania. A Kbt. 53 § (6) bek. alapján a támogatásra irányuló szerződésmódosításra vonatkozó igény, igények el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása esetében az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. A feltételesen megkötött szerződés hatálybalépésének feltétele a pozitív tartalmú támogató döntés és/vagy Kormányhatározat és/vagy Támogatási szerződés módosítás.

16./ AK felhívja a AT-k figyelmét, hogy a 322/2015.(X.30) Kr. 26.§-a alapján a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 30. napig 50 000 000,- HUF/káresemény és legalább 100 000 000,- HUF/év mértékű építési szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az kellő fedezetet nyújtson, s kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra, a káreseménnyel kapcsolatos többletköltségekre.

17./ A tárgyi beruházás építés engedély köteles, így arra alkalmazni kell az Áfa tv. 142. §-ban rögzített, ún. fordított adózás szabályait.

19./ FAKSZ: dr. Kormos Sándor (00274)

20./ A részajánlattétel kizárásának indoka: A nem megfelelő építésszervezés többek között munkaidő-veszteséget, anyagveszteséget, és maradandó értékcsökkenést eredményezhet. Az építési folyamat műszaki és gazdasági részleteinek összehangolása, kihat a kivitelezés minőségére, és költséghatékonyságára. A nagy volumenű építési munka végzése teszi szükségessé a munkálatok organizációját, pontos, szigorú ütemezését. Az elvégzendő munkák organizációs szükségletei miatt a kivitelezés részekre nem bontható, mert az elvégzendő feladatok szerkezetileg és funkcionálisan is egy egységet képeznek. A munkálatok egy ütemben történő kivitelezése, az egységes infrastruktúra, valamint az egymással összefüggő felvonulási területek, nem teszi lehetővé az egyes feladatok külön kivitelezését.

21./ Ajánlatkérő (AK) felhívja az ajánlattevők (AT-k) figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-ra, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, az ajánlathoz, illetve a részvételi jelentkezéshez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

22./ Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart, tekintettel arra, hogy a helyszín bárki által bármikor megtekinthető, közterületen helyezkedik el.

23./ Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő számára előírja, hogy szerződéskötéskor rendelkeznie kell a teljesítéshez szükséges alábbi üzemképes állapotú gépekkel, eszközökkel, műszaki felszereltséggel: 1 db működő aszfaltkeverő gép, 1 db aszfaltterítőgép (finiser): terítési szélesség min. 3,5 m, 1 db földgyalu (gréder): tolólap elől és középen, 2 db nyerges vontató félpótkocsival, 2 db kotró-rakodógép.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148. §
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2022/S 052-134355 (2022-03-10)

További információk (2022-04-06)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-04-06 📅
Benyújtási határidő: 2022-04-26 📅
Közzététel dátuma: 2022-04-11 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 071-188392
Hirdetményre hivatkozik: 2022/S 052-134355
HL-S szám: 71
További információk

Hirdetmény hivatkozási száma: KÉ- 4976/2022 A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 052-134355 Ajánlatkérő a módosítás keretében az ajánlattételi határidőt módosította (hosszabbította), az egyéb közbeszerzési dokumentumok nem módosultak.

Forrás: OJS 2022/S 071-188392 (2022-04-06)

További információk (2022-04-25)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-04-25 📅
Benyújtási határidő: 2022-05-04 📅
Közzététel dátuma: 2022-04-29 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 084-223488
HL-S szám: 84
További információk

Az eredeti hirdetmény hivatkozási száma: KÉ- 4976/2022 Az eredeti hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 052-134355 Korrigendum (I.) hivatkozási száma: KÉ-6890/2022 TED korrigenum (I.) száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 071-188392 Ajánlatkérő a módosítás keretében az ajánlattételi határidőt módosította (hosszabbította), az egyéb közbeszerzési dokumentumok nem módosultak.

Forrás: OJS 2022/S 084-223488 (2022-04-25)

További információk (2022-05-03)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-05-03 📅
Benyújtási határidő: 2022-05-11 📅
Közzététel dátuma: 2022-05-06 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 089-239339
HL-S szám: 89
További információk

Az eredeti hirdetmény hivatkozási száma: KÉ- 4976/2022 Az eredeti hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 052-134355 Korrigendum (I.) hivatkozási száma: KÉ-6890/2022 TED korrigenum (I.) száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 071-188392 Korrigendum (II.) hivatkozási száma: KÉ-8204/2022 TED korrigenum (II.) száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 084-223488 Ajánlatkérő a módosítás keretében az ajánlattételi határidőt módosította (hosszabbította), az egyéb közbeszerzési dokumentumok nem módosultak.

Forrás: OJS 2022/S 089-239339 (2022-05-03)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2022-09-06)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 326 554 884 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-09-06 📅
Közzététel dátuma: 2022-09-09 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 174-489279
HL-S szám: 174

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2022-09-02 📅
Név: LASPED Kereskedelmi, Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 12976119205
Postacím: Visó Utca 9
Postai város: Miskolc
Postai irányítószám: 3528
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 203479054 📞
E-mail: laspedkft@gmail.com 📧
A beszerzés teljes értéke: 326 554 884 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 7

Hivatkozás
További információk

A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18.§-a szerinti tájékoztatás:

1./ A nyertes ajánlattevő:

a.) Ajánlattevő neve: LASPED Kereskedelmi, Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 3528 Miskolc, Visó utca 9.

Adószáma: 12976119-2-05

2./ Az ajánlattevők neve, címe és adószáma (adóazonosító jele):

a.) Ajánlattevő neve: STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2.

Adószáma: 10776456-4-43

b.) Ajánlattevő neve: MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 3527 Miskolc, Besenyői út 26.

Adószáma: 11440424-2-05

c.) Ajánlattevő neve: SZILVÁSI Építő, Beruházó, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 3400 Mezőkövesd, Eper utca 51

Adószáma: 14927393-4-05

d.) Ajánlattevő neve: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 73.

Adószáma: 14904134-2-44

e.) Ajánlattevő neve: HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76.

Adószáma: 27972685-2-41

f.) Ajánlattevő neve: Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.

Adószáma: 10452556-2-44

Forrás: OJS 2022/S 174-489279 (2022-09-06)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2023-05-15)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 326 554 884 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-05-15 📅
Közzététel dátuma: 2023-05-19 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 096-299075
Hirdetményre hivatkozik: 2022/S 174-489279
HL-S szám: 96

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Összekötő út építés JOYSON buszf. és a Galamb J. u
Forrás: OJS 2023/S 096-299075 (2023-05-15)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (17 új beszerzések)

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (13)

Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés (7)

Csővezeték- és kábelfektetés járulékos munkája (3)

Szennyvízcsatorna építése (2)

Vízelvezető rendszer építése (2)