Proform irodaház-Szekszárdi u. 20-24. távhőellátás

Rövid leírás

Vállalkozó feladata kb. 393 nyvfm, 2xDN250 átmérőjű és kb. 48nyvfm 2xDN80 átmérőjű előreszigetelt, közvetlenül földbe fektethető, acél haszoncsöves közművezeték kivitelezése az 58-2-3290 jelű aknából kiindulva, nyílt árkos technológiával a műszaki leírásban foglaltak szerint.

A beszerzés leírása

Vállalkozó feladata kb. 393 nyvfm, 2xDN250 átmérőjű és kb. 48 nyvfm 2xDN80 átmérőjű előreszigetelt, közvetlenül földbe fektethető, acél haszoncsöves közművezeték kivitelezése az 58-2-3290 jelű aknából kiindulva, nyílt árkos technológiával a műszaki leírásban foglaltak szerint.
A tervezett 2x DN250/átm.400 vezetékpár a Tomori utca parkolójában található 3290 jelű aknájából indul északi irányban. Az aknából kilépő vezetékpár rögtön kifordul a Tomori utca útpályája alá és indul északi irányban. Miután északra fordul a közműés terepviszonyok miatt egy A1 jelű ürítő aknára van szükség, azaz a tervezett vezetékszakasz mindkét irányból ide üríthető. Az akna után a vezeték végig az útpálya nyugati felében halad, a csőszilárdságilag szükséges U-lírák közül az első kettő nyugati irányba a parkolókba nyúlik, a harmadik viszont az utca keleti oldala alá. A Szekszárdi utca kereszteződése után a CS1 csomópontban 2x DN80/átm.180 alsó „P” leágazással kerül a tárgyi épület leágaztatása. CS1 csomópont után a nyomvonal egy elhúzással kiáll az út alól. Erre egyrészt azért van szükség, mert csőszilárdsági okok miatt a vezeték távlati folytatásához szükség lesz egy U-lírára, valamint a magaspont miatt szükséges - lehet, hogy csak ideiglenes - légtelenítő a sekély nyomvonalvezetés miatt az útpályában nem férne el. A légtelenítő idomot követően a végkarmantyúval lezárt nyomvonal egy utószigetelt rövidzárral végződik.
A fenti nyomvonal közművezetékek elrendezése szabványnak megfelelő megépítéséhez két víznyelő és egy földbe süllyesztett tűzcsap kiváltására van szükség.
Az előreszigetelt, közvetlenül földbe fektethető, acél haszoncsöves közművezetékeket a meglévő távhővezetéki rendszerhez, illetve egymáshoz történő rögzítését minősített hegesztő által készített hegesztési varratokal kell megvalósítani.

Minőségi kritérium (név)

AF III.1.3) M.2.1) pontban bevont szakember esetében előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalaton felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap - max. 36 hónap)

Minőségi kritérium (név)

AF III.1.3) M.2.2) pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelmény igazolására bemutatott hegesztő szakember 111-es hegesztési eljárásban szerzett többlettapasztalata (min. 0 hónap - max. 24 hónap)

Minőségi kritérium (név)

AF III.1.3) M.2.3) pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelmény igazolására bemutatott hegesztő szakember 141-es hegesztési eljárásban szerzett többlettapasztalata (min. 0 hónap - max. 24 hónap)

További információk

Ajánlatkérő értékelési szempontként a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontot alkalmazza a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: alsó határ: 0 pont, felső határ: 10 pont. Az 1. értékelési szempont vonatkozásában Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza. A 2., 3. és 4. értékelési szempont vonatkozásában Ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. Az értékelési módszerek részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.
III.1.6) folytatása:
Amennyiben a Vállalkozó hibásan teljesít, úgy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.
A hibás teljesítési kötbér számítása:
- amennyiben a Vállalkozó a munka egyes tételeit nem a kiviteli tenderterv dokumentációnak (különösen műszaki leírás, költségvetés, tervlapok) megfelelően végzi el, úgy a hibás teljesítési kötbér az adott munkarész nettó ellenértéke;
- más esetekben a hibás teljesítési kötbér számításának alapja hibás teljesítés kijavítására adott határidő lejártát követő minden egyes nap után a 7.1. pontban foglaltak szerint számítódik.
A hibás teljesítési kötbér érvényesítése nem zárja ki a jótállási igény érvényesítését.
A meghiúsulási kötbér a tartalékkeret, előirányzat és általános forgalmi adó nélkül számított nettó vállalkozói átalánydíj 20 %-ának megfelelő összeg. Ebben az esetben hibás teljesítési és késedelmi kötbérfelszámítására nincs lehetőség.
A kötbérre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
A kötelező jótállás 60 hónap.
III.1.7) folytatása:
A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése a teljesítési igazolást(szerződéstervezetben foglaltak szerint) követően 30 napos fizetési határidő mellett, a Kbt. 135. § (3),(5),(6) és (7) bek. és 322/2015. (X. 30.)Korm.r. 30-32.§, amennyiben nyertes AT alvállalkozót nem vesz igénybe a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., alvállalkozó igénybevétele esetén a számla kiegyenlítésére a 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint, valamint a szerződéstervezetben foglaltak szerint történik.
A finanszírozás formája: 50 % uniós forrás, 50 % saját forrás.
A finanszírozás módja: utófinanszírozás.
Az elszámolás pénzneme: magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő 10 % tartalékkeretet biztosít (előirányzat és ÁFA nélkül számított - vállalkozói átalánydíj 10 %-a).
Az átalányáron felüli előirányzat: nettó 29 725 266,- Ft. (Dúcolás, szádfalazás: 21 417 183,- Ft; víztelenítés: 8 308 083,- Ft)
Az előirányzati és tartalékkeret tételek elszámolása a KönyvCalc program alapján tételes elszámolással történik az alábbi rezsióra
díjakkal:
- Gépészeti rezsióra díja 16 500 HUF + áfa, azaz tizenhatezer-ötszáz forint + áfa
- Mélyépítési rezsióra díja 15 500 HUF + áfa, azaz tizenötezer-ötszáz forint + áfa,
- Vasbetonszerkezet építési rezsióra díja 18 500 HUF + áfa, azaz tizennyolcezer-ötszáz forint + áfa,
A finanszírozási és fizetési feltételeket és teljesítés igazolás rendjét a szerződéstervezet tartalmazza részletesen.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
Igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (1) bek. alapján AT köteles az ajánlatában - az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával - előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. hatálya alá. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek.-ben foglaltak alapján AT-t megfelelő határidőtűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására, amelyet AT-nek az alábbiak szerinti kell igazolni: A MAGYARORSZÁGON letelepedett AT-nek a kizáró okok hiányát a Kr. 8. §-aiban foglaltak szerint, a nem MAGYARORSZÁGON letelepedett AT-nek a kizáró okok hiányát a Kr. 10. §-aiban foglaltak szerint kell igazolni. A kizáró okok hiányának igazolása során a Kr. 12-16. §-aiban foglaltak megfelelően irányadók. A Kbt. 67. § (4) bek. alapján AT-nek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t. A Kr. 15. § (1) bek. alapján AT az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, az ajánlatban be kell nyújtani
AT erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozatát. A kizáró okok igazolása során figyelemmel kell lenni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 7. §-aiban és 16. §-ában foglaltakra is.
Szakmai tevékenység
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Alkalmatlan ajánlattevő, ha valamely építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti építőipari tevékenységet végzők névjegyzékében, ill. a nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az Ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/ 24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott pénzügyi, illetve gazdasági alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplőegyszerű nyilatkozatát.
Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására az ajánlattevő köteles benyújtani:
P.1) a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy jogelődje felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját, ha gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének alkalmazása esetén csatolni kell a működésének ideje alatt a
közművezeték építése és / vagy felújítása tárgyú kivitelezési tevékenységből származó, áfa nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltakra. Ha az ajánlattevő a P.1) szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság igazolása során a fentebb megjelölt jogszabályhelyeken túl figyelemmel kell lenni a Kbt. 65. § (6)-(8), valamint (11) bekezdéseiben foglaltakra is.

Alkalmas az ajánlattevő, ha:
P.1) az adózott eredménye az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben legalább egy évben pozitív volt, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés szerinti esetben - azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését - az ajánlattevő alkalmas, ha működésének ideje alatt a közművezeték építése és/vagy felújítása tárgyú kivitelezési tevékenységből származó - árbevétele eléri a nettó 157 000 000 HUF-ot.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt.65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek (kivéve az M.2) alpont). Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására az ajánlattevő köteles benyújtani:
M.1) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja és 22. § (3) bekezdés alapján ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) teljesített előreszigetelt, közvetlenül földbe fektethető, acél haszoncsöves közművezeték építése és / vagy felújítása tárgyú, kivitelezési tevékenységre vonatkozó, az alkalmasság M.1) pontja szerinti minimumkövetelményben meghatározott referencia vagy referenciák ismertetéséről szóló, a szerződést kötő másik fél által adott igazolást (321/2015. (X. 30.) 22. § (3) bekezdés szerint) legalább a következő tartalommal:
- az építési beruházás tárgya, valamint mennyisége (olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen),
- szerződést kötő másik fél,
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont - év, hónap, nap pontossággal) és helye, továbbá
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
M.2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ismertetni kell azokat a szakembereket a
megnevezésükkel, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az M.2) alkalmassági követelményekhez kapcsolódó igazolásokat Ajánlatkérő már az ajánlatban kéri benyújtani.
A szakemberek bemutatása során csatolandók:
- Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevéről és hogy melyik alkalmassági követelményre kívánja bemutatni őket;
- szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával;
Amennyiben a felhívás III.1.3) M.2.1) pont szerinti szakember rendelkezik a szakmai jogosultsággal, elegendő a megszerzésének kezdő időpontját és a kamarai nyilvántartási számát megadni. A szakmai tapasztalatot az önéletrajzban év/hónap bontásban szükséges megadni. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az értékelési szempontra tett megajánlás alátámasztásának igazolásakor. Fel kell tüntetni a szakember munkáltatóját (ajánlattételi határidő időpontjában), vagy annak a személynek a megjelölésével akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában, amennyiben releváns.
- a szakemberek végzettségét, illetve képzettségét igazoló dokumentumok / bizonyítványok egyszerű másolata;
- a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat.
Az alkalmasság igazolása során a fentebb megjelölt jogszabályhelyeken túl figyelemmel kell lenni a Kbt. 65. §-ában foglaltakra.

Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)

Alkalmas az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha rendelkezik
M.1) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) minimum DN150 átmérőjű közvetlenül földbe fektethető, előreszigetelt, acél haszoncsöves közművezeték építésére és/vagy felújítására vonatkozó referencia munkával vagy munkákkal, mindösszesen minimum 170 nyvfm mennyiségben.
Az előírt követelmény egy vagy több referenciával is igazolható.
M.2) az alábbi szakemberekkel
M.2.1) legalább 1 fő szakemberrel, aki bír a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-TH (vagy azzal egyenértékű vagy a hatályos átsorolás előtti) jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű felsőfokú végzettséggel, és gyakorlattal. A nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplőknek nyertességük esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjában kell rendelkezniük ilyen jogosultsággal és tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
M.2.2) legalább 1 fő minősített hegesztő, aki az MSZ EN ISO 9606-1:2017 (vagy azzal egyenértékű) szabvány szerinti érvényes, megfelelő minősítéssel rendelkezik legalább az alábbiak szerint:
Hegesztési eljárás: 111, Termék típus: T, Kötés típus/varrat típus: BW, Hegesztési hozaganyag csoport: FM1 (vagy a vonatkozó szabvány szerint arra érvényes hozaganyag csoport), Hegesztési hozaganyag: C, Hegesztési pozíciók: PC és PH vagy PJ vagy PF, vagy J-L045 vagy H-L045. A minősítés legyen érvényes DN250, azaz Ø273,0x5,0 mm geometriájú csőre.
M.2.3) legalább 1 fő minősített hegesztő, aki az MSZ EN ISO 9606-1:2017 (vagy azzal egyenértékű) szabvány szerinti érvényes, megfelelő minősítéssel rendelkezik legalább az alábbiak szerint:
Hegesztési eljárás: 141, Termék típus: T, Kötés típus/varrat típus: BW, Hegesztési hozaganyag csoport: FM1 (vagy a vonatkozó szabvány szerint arra érvényes hozaganyag csoport), Hegesztési hozaganyag: S, Hegesztési pozíciók: PC és PH vagy PJ vagy PF, vagy J-L045 vagy H-L045. A minősítés legyen érvényes DN80, azaz Ø88,9x3,2 mm geometriájú csőre.
Az előírt egyes feltételek (M.2.2) és M.2.3)) igazolására a minősített hegesztők MSZ EN ISO 9606-1 szerinti (vagy ezzel egyenértékű), érvényes (a minősítő bizonyítványon feltüntetett érvényességi időn belüli, illetve a szakmai többlettapasztalat idején érvényes) minősítő bizonyítványát kérjük benyújtani.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.
Az M.2.2) és M.2.3) alkalmassági követelménynek megfelelő szakemberek közötti átfedés lehetséges.

Kauciók és garanciák

A teljesítési és hibás teljesítési biztosíték mértéke a tartalékkeret, előírányzat és általános forgalmi adó nélkül számított nettó vállalkozói átalánydíj 5%-a.
A teljesítési és hibás teljesítési biztosíték a Vállalkozó választása szerint teljesíthető óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10400205-00033592-00000006 számú letéti óvadéki számlájára történő befizetésével (átutalásával), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciának, ill. a biztosítási szerződésnek tartalmaznia kell a pénzügyi intézmény, ill. biztosító kötelezettségvállalását arra, hogy a Megrendelő a pénzügyi intézményhez, ill. biztosítóhoz intézett írásbeli felszólítására, a Vállalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva, 5 (öt) munkanapon belül kifizeti a Megrendelőnek a megjelölt összeget a jogviszony vizsgálata nélkül, a pénzügyi intézmény, ill. biztosító saját kötelezettsége alapján.
A teljesítési és hibás teljesítési biztosíték nyújtásának költségei a Vállalkozót terhelik.
Késedelmi kötbér alapja az előirányzat, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított nettó vállalkozói átalánydíj. A késedelmi kötbér mértéke megkezdett naptári naponként a nettó vállalkozói átalánydíj 1%-a, azonban nem haladhatja meg a teljes nettó vállalkozói átalánydíj 10 %-át. Amennyiben a Vállalkozó 10 (tíz) napot meghaladó késedelembe esik, akkor a Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni vagy azt azonnali hatállyal felmondani.
A Megrendelő jogosult a kötbér összegét meghaladó kárát is érvényesíteni. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése a Vállalkozót nem mentesíti a teljesítés alól.
Folytatás II.2.14) pontban.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre

Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF.
AK a teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 250 000 000 HUF, azaz kétszázötvenmillió forint előlegként történő kifizetését kérheti a Megrendelőtől (Kbt. 135. § (7) bekezdés), aminek elszámolására az 1. részszámlában kerül sor.
AK a szerződés tervezetben foglalt számlázási lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:
1. részszámla:
- vállalkozói díj 15 %-a
- a teljesítésigazolás kiadásának és a számla benyújtásának feltétele: kivitelezés előrehaladásának 15 %-os készültsége.
2. részszámla:
- vállalkozói díj 25 %-a
- a teljesítésigazolás kiadásának és a számla benyújtásának feltétele: kivitelezés előrehaladásának 40 %-os készültsége.
3. részszámla:
- vállalkozói díj 20 %-a
- a teljesítésigazolás kiadásának és a számla benyújtásának feltétele: kivitelezés előrehaladásának 60%-os készültsége.
4. részszámla:
- vállalkozói díj 20%-a,
- a teljesítésigazolás kiadásának és a számla benyújtásának feltétele: kivitelezés előrehaladásának 80%-os készültsége
5. részszámla (végszámla):
- vállalkozói díj 20%-a
- a teljesítésigazolás kiadásának és a számla benyújtásának feltétele: sikeres műszaki átadás-átvétel és jelen szerződésben vállalt valamennyi feladat szerződésszerű, maradéktalan teljesülése beleértve a megvalósulási dokumentáció hiánymentes átadását Megrendelő részére, továbbá az érintett terület tulajdonosainak hozzájáruló nyilatkozatainak megszerzése, valamint a hibás teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátása.
Folytatás a II.2.14) pontban.

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni

Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös Ajánlattevők tekintetében.

1. Minden kommunikáció és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben (www.ekr.gov.hu) történik figyelemmel a Kbt. 40.§ (1) bek.-ben foglaltakra. Az EKR használatához a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. 6.§-a szerinti regisztráció szükséges.
2. Részajánlattételi lehetőség kizárásának indokolása: A távhővezeték szilárdságilag akkor tud megfelelően működni, ha a benne áramló közeg hőmérséklet változásaiból eredő feszültségek levezetésére szolgáló eszközök (kompenzátorok, fixpontok) beépítésénél, a későbbi (akár 140 C fokos közeghőmérséklethez tartozó) feszültségek kompenzálására is alkalmasak lesznek. A távhővezeték egy speciális sajátos építményfajta ahol kiemelten fontosak a távhővezeték átmérő-, falvastagság-, anyagminőség, speciális igényeknek megfelelő szerelvények és gépészeti berendezések egyenszilárdsága. A gerincvezetékről történő leágaztatás egy nyomvonalon történik, azt nem lehet szakaszokra osztani. Részajánlat tételi lehetőség esetén nem lenne biztosított az új rendszer azonos egyenszilárdságú minősége, és amennyiben több gazdasági szereplő végezné a kivitelezést, a többszöri fel- és levonulás hatással lenne a kivitelezés bekerülési költségére is. A kivitelezés teljes szakasza fizikailag egy műszaki egységet képez, így részekre bontani nem lehetséges.
3. Az ajánlatot a Kbt. 66.§ (1) bek. szerint kell elkészíteni és benyújtani .pdf formátumban egy vagy több file-ban.
4. Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66.§ (5) bek. megfelelő Felolvasólapot (EKR űrlap), amely tartalmazza a Kbt. 68.§ (4) bek. szerinti információkat.
5. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) bek. foglaltak szerint (EKR űrlap).
6. Ajánlattevőnek a Kbt. 66.§ (6) bek. a) és b) pontja szerinti nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
7. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek együttműködési megállapodást kell kötni a dokumentációban foglaltak szerint, amelyben a képviselő közös ajánlattevőt meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére egyetemleges felelősséget vállalnak. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35.§ (2) bek. szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot.
8. Az ajánlatban Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges tartalmú nyilatkozat is csatolandó.
9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Adatvédelmi Nyilatkozatot is.
10. A nyertes AT-nek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kell kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását ki kell terjeszteni a jelen közbeszerzési eljárás szerinti építési munkáira. Az összkockázatú (All Risk) építési-szerelési biztosítás (CAR) akkor megfelelő, ha magában foglalja legalább az I. fejezetet (All Risk dologi károk) és kártérítési felső határa (limit) eléri, vagy meghaladja a 100 000 000 HUF, azaz egyszázmillió forint/káresemény és 200 000 000 HUF, azaz kettőszázmillió forint/év összeget. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy a fentiek szerinti felelősség biztosításokkal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti.
11. Az ajánlathoz csatolni kell Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében megtett és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláíró(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által készített aláírás-mintáját (egyszerű másolatban). A gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy aláírás mintáját kamarai jogtanácsos is ellenjegyezheti a 2006. évi V. tv. 9.§ (1) bek. foglaltakra tekintettel. Amennyiben a képviseletre jogosult személy(ek) meghatalmazása alapján adott gazdálkodó szervezet képviseletében más személy jár el, úgy a meghatalmazó(k) és a meghatalmazott aláírásával ellátott, magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti, vagy egyszerű másolati példányát és a meghatalmazó(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát illetve ügyvéd által készített aláírás mintáját (egyszerű másolatban) kell az ajánlathoz csatolni. Amennyiben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet természetes személy (ideértve az egyéni vállalkozót is), úgy az általuk megtett és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és ezekhez csatolni kell a természetes személy személyazonosságának igazolására a 1992. évi LXVI. tv. 29.§ (3) bek. alapján alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély) egyszerű másolatát.
12. AK felhívja a figyelmet az üzleti titokkal kapcsolatban a Kbt. 44. §-ában foglaltakra.
13. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.
14. AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárás nyelve kizárólag a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja.
15. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 30.§ (4) bek. alapján a P.1), M.1), M.2), alkalmassági követelmények, a minősített ajánlattevők követelményeihez képest szigorúbbak.
16. Hiánypótlás a Kbt. 71.§ (6) bek. alapján, teljes körben korlátozás nélkül biztosított.
17. AK nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához az eljárásban való részvételt.
18. Az ajánlatok értékelési szempontja: a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a II.2.5) pontban leírt
részszempontok alapján. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelés során adható
pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
19. AK a Kbt. 81.§ (4) és (5) bek. megfelelően jár el.
20. AK a felhívás IV.2.6) pontjában előírt 2 hónapos időtartam alatt 60 napot ért.
21. A Vállalkozó köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára MSZ EN ISO 3834-2 szerinti és a 8/2018 (VIII. 17.) ITM rendelet szerinti Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiadott engedéllyel rendelkezni, ennek igazolása a szerződés megkötésének feltétele.
22. A felhívásban meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.
23. Eljárásban részt vevő FAKSZ neve és lajstromszáma: Berei Norbert (01202)
24. Az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.