Raktárcsarnok és polcrendszer kivitelezése

A beszerzés leírása

Felépítéssel érintett épület jellemzői:
- Hasznos alapterület: 1678,43 m2
- acél vázszerkezet
- fesztávolság: 25,75 m.
- hosszúság: 66,9 m.
- ereszmagasság: 5,89 m.
- rácsos tartó alsó síkja: 4,9 m.
- tető hajlásszöge: 8 fok
Ajánlatkérő raktárcsarnok kivitelezését tervezi a vagyonkezelésében álló területen. A csarnok belső megközelítését biztosító úthálózattal és közműellátással együtt. A megvalósítandó raktárcsarnok acélszerkezetű, tartóvázas, méretezett merevítésekkel: acél rácsos tartó mint főtartó, kétcsuklós, keretszerkezet pillérekkel, az alaptestekhez csuklósan kapcsolódóan. A keretek kiosztási távolsága 6 méter, az áthidalt távolság 25,75 méter. A csarnoképület délkeleti homlokzatán 3 darab ajtó, és egy nagykapu található. A többi oldala zárt. A csarnok végfalai és oldalfalai mentén vasbeton lábazati falak készülnek az alaptestekre felfekvő kivitelben, e felett a homlokzatokat trapézlemez hőszigetelt szendvicspanel burkolattal kell ellátni. A tetőburkolatok szelemenekre szerelt hőszigetelt szendvicspanelek, a falak burkolata hőszigetelt álló panelek. A tetőszerkezeten hő-és füstelvezető kupolákat és polikarbonát bevilágítókat kell elhelyezni. A csarnokszerkezeti munkákat gépészeti munkák egészítik ki, mely gépészeti munkák kiterjednek a csarnok vízellátására és szennyvízelvezetésére, valamint a csarnok temperálását biztosító fűtési energia ellátására, továbbá a kivitelezés része az erősáramú elektromos munkák elvégzése.
Az új csarnok területe 1743,41 m2. A csarnok belmagassága változó, 5,88 méter és 7,7 méter között.
Gyermekjátszótér áttelepítése:
Kivitelező feladatát képezi a csarnok megközelítését biztosító útpályaszerkezet kivitelezése, valamint a kivitelezési munkák megkezdése előtt a jelenleg területen található gyermekjátszótér és sporteszközök szakszerű áthelyezése - és a jelenlegivel azonos alapokon újbóli felépítése - a jelenlegivel megegyező műszaki biztonság, a rögzítések és alapozások szabványos meglétének biztosításával, valamint a játszótér biztonságos megközelítését úgy kell kialakítani, hogy a megközelítő út ne keresztezze a csarnokhoz vezető közlekedési útvonalat. Szükséges továbbá a játszótér területén lévő közösségi eszközök áttelepítése is. A játszótér az alábbi elemeket tartalmazza:
- 3 db csúszdás hinta
- 1 db hajó
- 2 darab mérleghinta
- 1 db köteles mászó torony
- 1 db homokozó napvitorlával
- 7 db kültéri erőgép
A csúszda nélküli hinta nem kerül újbóli felállításra az állapota miatt.
Ajánlatkérő műszakilag egyenértékű megoldásokat is elfogad a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (5) bekezdés alapján.
A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása tartalmazza.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány szempontja alapján bírálja el. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0 -10 pont.
Az értékelés módszere:
Az ár kritérium értékelési részszempont esetében a fordított arányosítást, a minőségi kritériumként meghatározott részszempontok esetében a szélső értékkel korrigált arányosítás módszerét alkalmazza Ajánlatkérő.
Az értékelési módszer részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
A felolvasólapon a tartalékkeret összegével növelt mindösszesen nettó összeget kell feltüntetni.

A beszerzés leírása

Kialakítással érintett belső tér jellemzői:
- Hasznos alapterület: 1678,43 m2
- acél vázszerkezet
- fesztávolság: 25,75 m.
- hosszúság: 66,9 m.
- ereszmagasság: 5,89 m.
- rácsos tartó alsó síkja: 4,9 m.
- tető hajlásszöge: 8 fok.
A raktárcsarnok belső raktárszerkezetének kialakításához az alábbi kivitelezési feladatokat szükséges elvégezni:
- Polcrendszer méretre történő előzetes legyártása, szerelési anyagok és polcelemek előkészítése helyszíni szerelésre, szállítás helyszínre és helyszíni telepítés. Összes mennyiség: 68 darab 9 mezős gördíthető állvány, 4 darab 9 mezős fix állvány, 6 darab 2x3 mezős és 2 darab 3 mezős rakodólapos állványrendszer.
- A raktárcsarnokba kerülő gördíthető- és fix telepítésű polcrendszert az előzetesen a raktárcsarnok kivitelezését végző vállalkozás által kialakított ipari padló felületre kell telepíteni.
- A polcok elkészültét a helyszínen tartott sikeres műszaki átadás-átvétellel és Megvalósulási terv összeállításával, mellékleteinek átadásával kell igazolni.
- Vállalkozó feladata közé tartozik a gördíthető polcrendszer, valamint a raklapos fix állványos polcrendszer EPH rendszerbe történő bekötése is.
Ajánlatkérő műszakilag egyenértékű megoldásokat is elfogad a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (5) bekezdés alapján.
A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása tartalmazza.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány szempontja alapján bírálja el. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0 -10 pont.
Az értékelés módszere:
Az ár kritérium értékelési részszempont esetében a fordított arányosítást, a minőségi kritériumként meghatározott részszempontok esetében a szélső értékkel korrigált arányosítás módszerét alkalmazza Ajánlatkérő.
Az értékelési módszer részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
A felolvasólapon a tartalékkeret összegével növelt mindösszesen nettó összeget kell feltüntetni.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

Valamennyi rész tekintetében:
Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
- A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Megkövetelt igazolási mód:
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó, vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot az adott eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) KR. 3. § (2) - (5) bekezdésére.
A kizáró okok előzetes igazolása az EEKD alapján történik, az utólagos igazolásra pedig a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján kerül sor a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 1. - 16.§-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság minimumkövetelménye:
Ajánlatkérő az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők tekintetében az Étv. szerinti, az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján Ajánlatkérő ellenőrzi az alkalmassági követelménynek való megfelelést.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

P1) A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgya szerinti (1. rész: magasépítési kivitelezési tevékenység; 2. rész: raktári polcszerkezet kivitelezése) árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
A formanyomtatvány IV. rész α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése szakaszban elegendő az alkalmassági feltételeknek való megfelelőségről nyilatkozni.
Az alkalmassági követelmények utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint történik.

P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgya szerinti (1. rész: magasépítési kivitelezési tevékenység; 2. rész: raktári polcszerkezet kivitelezése) árbevétele összesen nem éri el
- az 1. részben: a nettó 300 millió forintot,
- a 2. részben: a nettó 56 millió forintot.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglaltak irányadók.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint a P1) alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen (összesítve) is megfelelhetnek.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

Az ajánlattevőnek csatolnia kell valamennyi rész tekintetében:
M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján felhívás feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti referenciák ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:
- a teljesítés idejét/időtartamát, és a műszaki átadás-átvétel időpontját (kezdés és befejezés időpontja, év/hó/nap),
- a teljesítés helyét,
- a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét,
- az elvégzett építés beruházás rövid bemutatását olyan részletezettséggel, amelyből az alkalmasság megállapítható (a teljesítés tárgya és mennyisége (1. rész: m2; 2. rész: db),
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 22. § (3) bekezdése szerinti referenciaigazolást.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontja szerint a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21/A§-ban, valamint a 22.§ (5) bekezdésében foglaltakra.
M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek képzettségét illetve végzettségét igazoló okirat másolata, valamint az alkalmasság körében elvárt szakmai tapasztalatuk ismertetésére szakmai önéletrajzot.
Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a névjegyzéki/kamarai számot Ajánlattevő megadhatja, egyebekben a jogosultági kóddal való rendelkezés a szerződéskötés feltételének minősül, azaz a nyilvántartásba vétel elmaradását a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti Ajánlatkérő.
Az alkalmasság igazolására vonatkozó részletes előírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
A formanyomtatvány IV. rész α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése szakaszban elegendő az alkalmassági feltételeknek való megfelelőségről nyilatkozni.
Az alkalmassági követelmények utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint történik.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésben foglaltakra.

Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az 1. részben:
M1.) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben mindösszesen:
A) legalább 1 db acélvázas, hőszigetelt panelokkal rendelkező csarnokszerkezet kivitelezésére irányuló referenciával min. 1200 m2 alapterületen;
B) legalább 1 db közműépítési referenciával;
C) legalább 1 db útépítési referenciával.
Ajánlatkérő elvárása min. 1 db referencia bemutatása, melynek összességében kell kiterjednie az A) - C) pontokban meghatározottakra.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a 2. részben:
M1.) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben mindösszesen:
A) legalább 1 db gördíthető polcrendszer kivitelezésére vonatkozó referenciával;
B) legalább 1 db fix telepítésű polcrendszer kivitelezésére vonatkozó referenciával.
Ajánlatkérő polcrendszer alatt jelen eljárásban csavarkötéses fém polcrendszert ért, mely raszterszerű lyukasztott profilokból (oszlop) és fém polcokból áll, vagy a raklapon elhelyezett termékekből képzett egységrakományok gazdaságos elhelyezésére kialakított és erőtanilag méretezett fém állványrendszert.
A fenti referenciakövetelmények igazolása több szerződéssel is lehetséges.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az 1. részben:
M2.1) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. szakma - Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek rész 2. sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű MV-É jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetővel.
M2.2) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. szakma - Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek rész 3. sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű MV-ÉG jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetővel.
M2.3) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. szakma - Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek rész 5. sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű MV-ÉV jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetővel.
A szakemberek közötti átfedés nem lehetséges, egy szakember összesen csak egy pozíciót tölthet be.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a 2. részben:
M2) Legalább 1 fő építőmérnök és/vagy gépészmérnök végzettségű szakemberrel, akinek legalább 12 hónap tapasztalata van polcrendszerek kiépítésében.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A szerződés teljesítésének feltételei

A Vállalkozói Díj megfizetése a 322/2015. (X.30.) Kr. 30. §, 32/A. §, a Kbt. 135. § (1) és (3), valamint (5)-(6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint történik. Megrendelő a tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozói Díj legfeljebb 5%-ának (öt százalékának) megfelelő összegű előleg igénylésének lehetőségét biztosítja a Vállalkozó számára. Az 1. rész (Vámosszabadi raktárcsarnok felépítése) tekintetében a Vállalkozói Díj esetében 3 (három) darab részszámla és 1 (egy) darab végszámla benyújtására van mód, amelynek pénzneme: HUF.
A 2. rész (Raktárcsarnok polcrendszer gyártása és telepítése) tekintetében a Vállalkozói Díj esetében 1 (egy) darab számla benyújtására van mód, amelynek pénzneme: HUF.
Kötbér az 1. rész tekintetében:
- Késedelmi kötbér: a kötbér alapja a nettó Vállalkozói Díj, mértéke 1%/nap. A késedelmi kötbér maximuma a nettó Vállalkozói Díj 20%.-a.
- Meghiúsulási kötbér: a kötbér alapja a nettó Vállalkozói Díj, mértéke a kötbéralap 30%-a.
A Tartalékkeret összege a jelen Szerződés szerinti kivitelezés nettó Vállalkozói Díjának 5%-a. A Tartalékkeret összege nem a projekt költségvetésének terhére kerül elszámolásra.
A Teljesítési és a Jóteljesítési Biztosíték összege külön-külön a Szerződés szerinti, Tartalékkeret és ÁFA nélkül számított Vállalkozói Díj 5%-a a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint.
Kötbér az 2. rész tekintetében:
- Késedelmi kötbér: a kötbér alapja a nettó Vállalkozói Díj, mértéke 1%/nap. A késedelmi kötbér maximuma a nettó Vállalkozói Díj 20%.-a.
- Meghiúsulási kötbér: a kötbér alapja a nettó Vállalkozói Díj, mértéke a kötbéralap 20%-a.
A Tartalékkeret összege a jelen Szerződés szerinti kivitelezés nettó Vállalkozói Díjának 5%-a. A Tartalékkeret összege nem a projekt költségvetésének terhére kerül elszámolásra.
A Teljesítési és a Jóteljesítési Biztosíték összege külön-külön a Szerződés szerinti, Tartalékkeret és ÁFA nélkül számított Vállalkozói Díj 5%-a a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint.
A részletes feltételeket a Közbeszerzési Dokumentumok IV. fejezete (Szerződés tervezet) tartalmazza.

Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.)15. § szerint.
Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be.

1) Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 35. § (8) bek. alapján a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
2) Csatolni kell az ajánlatban aláíró személy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányának másolatát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (3) bek.-nek megfelelő aláírás-mintát. Amennyiben az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, csatolni kell az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.
3) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő (AT) köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az AT-nek az EKR-ben nyilatkoznia kell arról, hogy a gazdasági szereplőnél változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban.
4) A Kbt. 66. § (2), (5) és (6) bek., a 65. § (7) bek. és a 67. § (4) bek. alapján nyilatkozni szükséges. A Kbt.66. § (6) bek. esetén a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell. Csatolandó továbbá az üzleti titokról szóló nyilatkozat.
5) AK a felhívásban a szerz. teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III.1.3) valamennyi követelményét.
6) AK a szerz. teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, illetve az innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt. 132. § szerint.
7) A 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 26. §-a alapján AT köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az Közbeszerzési Dokumentumok IV. fejezetében (Szerződés-tervezet) előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.
8) Közös ajánlat esetén csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot közbeszerzési dokumentumok II. fejezete szerint.
9) AK a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
10) FAKSZ: Kerekes Anita 00181.
11) A Kbt. 76. § (3) bek. b) pont szerinti értékeléshez be kell mutatni az 1. részben az ajánlati felhívás III.1.3./M2.1) M2.2) és M2.3) pontjában, a 2. részben az ajánlati felhívás III.1.3./M2.) pontban meghatározott alkalmassági feltételeket teljesítő szakembereknek az alkalmassági feltételt meghaladó szakmai gyakorlatát/tapasztalatát valamennyi részben. Csatolandó a bemutatott szakember által aláírt önéletrajz, rendelkezésre állási nyilatkozat, EKR-ben létrehozott űrlap.
12) Csatolandó mindkét részben a kiadott árazatlan költségvetés alapján a beárazott költségvetés, szakmai ajánlat a Közbeszerzési Dokumentumok II. fejezetében részletezettek szerint. A 2. rész tekintetében AT-nek külön-külön be kell mutatnia a gördíthető- illetve fix állványos polcrendszert a műszaki leírásban megadott paraméterek szerinti részletezettséggel.
13) Nyertes AT-nek szerződéskötésre rendelkeznie kell az 1. és a 2. részben ISO 14001 szerinti környezetvédelmi vezetési rendszerre vonatkozó (vagy azzal egyenértékű), továbbá az 1. részben ISO 9001 szerinti magasépítési tevékenységre is kiterjedő minőségirányítási rendszerre vonatkozó (vagy azzal egyenértékű), független szervezet által kiállított tanúsítvánnyal.
14) Valamennyi ajánlattevő köteles az 1. részben csatolni az ajánlatához pénzügyi-műszaki ütemtervet, melyben köteles megadni minden, a kivitelezéshez szükséges tevékenységet olyan részletességgel, hogy a számlák kibocsátásnak üteme, arányossága és összege pontosan összeegyeztethető legyen a műszaki készültséggel. Nyertes AT-nek az általa benyújtott pénzügyi-műszaki ütemtervet a szerződéskötés időpontjáig véglegesítenie kell.
15) AK a felhívás IV.2.6. pontban megadott 2 hónap alatt 60 naptári napot ért, az eljárás külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül lefolytatásra.
16) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
17) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A-C. §-ai tartalmaz.
18) A Kbt. 40. §-ára tekintettel az eljárás az ME által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével kerül lebonyolításra a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek alkalmazásával.
19) AK az elj. dokumentumait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT részére biztosítja.
20) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
21) Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
22) AjK tájékoztatja AT-ket, hogy az egybeszámított becsült érték miatt került uniós eljárásrendben kiírásra tárgyi eljárás.
23) Jelen eljárás a MMIA-1.1.12/10-2020-00001 számú, „Az OIF befogadó intézmények (Vámosszabadi, Nyírbátor) átfogó infrastrukturális fejlesztése” tárgyú Európai Uniós projekt keretében valósul meg. A finanszírozás formája: előfinanszírozás. Támogatás intenzitása: 100 %.
24) AK az ajánlati felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjában történő megjelenésétől számított 10. napon (ha a kijelölt nap hétvégére esik, akkor az azt követő első munkanapon) délelőtt 10 órától helyszíni bejárást tart. Helyszín: 9061 Vámosszabadi, Szúnyogháza utca 3. A csarnok kivitelezése és a polcrendszer kialakítása tárgyában a helyszíni bejárás ideje egybe lesz kötve.
A helyszíni bejárás előtt min. 2 nappal kérjük a kapcsolattartó e-mail címére lestak.tamas@oif.gov.hu megküldeni a bejáráson résztvevők nevét, személyi igazolvány számát, valamint gépkocsi rendszámát. Ezen adatok birtokában tudjuk biztosítani az objektumok területére való bejutást.
Kérjük az e-mail tárgyába beírni a helyszínbejárás tényét, a résztvevő nevét, valamint a pályázott részt.
Folytatás VI.4.3) pont

Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)

A Kbt. 148. § szerint.
VI.3) További információk folytatása:
25) AK felhívja a figyelmet, hogy a közbeszerzési eljárás 1. része tekintetében a szerződés hatályba léptető feltételeként köti ki a szerződés tárgyával összefüggő, az AK - 9061 Vámosszabadi, Szúnyogháza utca 3. 0146/9 helyrajzi szám alatti - telephelyén lévő Befogadó Állomás területén raktárcsarnok felépítéséhez kapcsolódó építési műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában - eredményes közbeszerzési eljárás alapján - érvényes szerződés létrejöttét. A raktárcsarnok felépítéséhez kapcsolódó építési műszaki ellenőri szolgáltatás közbeszerzésére az MMIA-1.1.12/10-2020-00001 számú, „Az OIF befogadó intézmények (Vámosszabadi, Nyírbátor) átfogó infrastrukturális fejlesztése” c. projekt “Építészeti tervezési és műszaki ellenőrzési szolgáltatások beszerzése Nyírbátor és Vámosszabadi teljesítési helyszínekre” tárgyú közbeszerzési eljárása keretén belül kerül sor.
Amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a szerződés aláírását követő 6 (hat) hónapon belül nem teljesül, akkor a szerződés nem lép hatályba, és a Felek szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből.
26) AK felhívja a figyelmet, hogy a közbeszerzési eljárás 2. része - Raktárcsarnok polcrendszer gyártása és telepítése - vonatkozásában a Kbt. 53. § (5) bek. alapján feltételes közbeszerzést indít, mely szerint az ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, amennyiben valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény a Kbt. 53. § (1) bek.-ben foglalt határidőt követően bekövetkezik. AK ilyen körülménynek tekinti a közbeszerzési eljárás 1. része eredménytelenségét, tekintettel arra, hogy a kivitelezés megvalósulása nélkül okafogyottá válik a polcrendszer gyártása és telepítése. AK ezen feltételt a Kbt. 135. § (12) bek. alapján a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként is kiköti. A Kbt. 53. § (5) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek.e alapján a szerződés azon a napon lép hatályba, mely napon a közbeszerzési eljárás 1. része vonatkozásában létrejött szerződés hatályba lép, és erről a nyertes ajánlattevő tudomást szerez.
27) Az ajánlatban esetlegesen devizában feltüntetett értékek átváltásánál az árbevétel tekintetében a felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghatározott deviza középárfolyamokat, referenciák tekintetétében pedig a teljesítés időpontjában érvényes deviza középárfolyamot kell figyelembe venni. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.