Soproni piac-vásárcsar.és környezetének felújítása

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Soproni piac - vásárcsarnok és környezetének felújítása vállalkozási szerződés keretében
Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése és a Kbt. 135. § (12) bekezdése szerinti feltételes közbeszerzési eljárásként indítja, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő a Modern Városok Program keretében hazai forrásból kívánja finanszírozni a teljesítést. Ajánlatkérő a Támogatói Okirat módosítását kezdeményezte a megvalósítási határidő hosszabbítása miatt. A Szerződés azon a napon lép hatályba, amely napon ajánlatkérő hivatalosan értesíti a nyertes ajánlattevőt arról, hogy a Szerződés fedezete rendelkezésre áll (felfüggesztő feltétel). Amennyiben a Szerződés megkötése idején a feltétel már bekövetkezett, az értesítésre a szerződés megkötésével egyidejűleg kerül sor. Amennyiben ezen feltétel a Szerződés megkötésétől számított 6 hónapon belül sem valósul meg, e tény ajánlatkérő részéről érdekmúlásnak minősülhet, melyre tekintettel ajánlatkérő élhet a Ptk. 6:213. § (1) bekezdés szerinti elállási jogával. Nyertes ajánlattevő erre alapozottan ajánlatkérővel szemben követeléssel nem élhet.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2023-01-30. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2022-12-27.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.

Kicsoda?

• Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mi az?

• Építési munkák

Hol?

• Nyugat-Dunántúl › Győr-Moson-Sopron

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2022-12-27	Ajánlati felhívás
2023-03-29	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-04-17	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2022-12-27)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési munkák
Hivatkozási szám: EKR002046202022
Rövid leírás:

Soproni piac - vásárcsarnok és környezetének felújítása vállalkozási szerződés keretében Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése és a Kbt. 135. § (12) bekezdése szerinti feltételes közbeszerzési eljárásként indítja, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő a Modern Városok Program keretében hazai forrásból kívánja finanszírozni a teljesítést. Ajánlatkérő a Támogatói Okirat módosítását kezdeményezte a megvalósítási határidő hosszabbítása miatt. A Szerződés azon a napon lép hatályba, amely napon ajánlatkérő hivatalosan értesíti a nyertes ajánlattevőt arról, hogy a Szerződés fedezete rendelkezésre áll (felfüggesztő feltétel). Amennyiben a Szerződés megkötése idején a feltétel már bekövetkezett, az értesítésre a szerződés megkötésével egyidejűleg kerül sor. Amennyiben ezen feltétel a Szerződés megkötésétől számított 6 hónapon belül sem valósul meg, e tény ajánlatkérő részéről érdekmúlásnak minősülhet, melyre tekintettel ajánlatkérő élhet a Ptk. 6:213. § (1) bekezdés szerinti elállási jogával. Nyertes ajánlattevő erre alapozottan ajánlatkérővel szemben követeléssel nem élhet.

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építési munkák 📦
További CPV-kód: Építési munkák 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Győr-Moson-Sopron 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő neve: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postacím: Fő Tér 1.
Postai irányítószám: 9400
Postai város: Sopron
Kapcsolat
Internetcím: https://www.sopron.hu 🌏
E-mail: jegyzo@sopron-ph.hu 📧
Telefon: +36 99515113 📞
Fax: +36 99320939 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR002046202022/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR002046202022/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-12-27 📅
Benyújtási határidő: 2023-01-30 📅
Közzététel dátuma: 2022-12-30 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 252-733543
HL-S szám: 252
További információk

Az eljárásban történő részvétel során ajánlatkérő kizárja gazdálkodó szervezet alapítását; nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítése érdekében nem hozhatnak létre gazdálkodó szervezetet. Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 100 pont, valamennyi értékelési részszempont esetében. Nettó Vállalkozói Díj (HUF) (opciós tételek és tartalékkeret nélkül): fordított arányosítás, 2. értékelési részszempont valamennyi alszempontja: fordított arányosítás, 3.-4.-5. értékelési részszempont: egyenes arányosítás. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a 3. és 4. értékelési részszemponthoz tartozó szakember megnevezésével. Csatolni kell a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát a 3. és 4. értékelési részszemponthoz tartozó szakmai tapasztalat meglétéről olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható legyen az értékelési részszempontnak való megfelelés. A szakmai önéletrajz részletesen térjen ki a szakember szakmai gyakorlatára, és beazonosíthatóan - pl. kiemeléssel (pl. félkövér, dőlt vagy aláhúzottbetűkkel), lábjegyzettel, egyéb módon - jelölje a releváns tapasztalatokat. A tapasztalat ismertetésnél meg kell adni a teljesítési idejét (év, hónap), a teljesítési helyszínt, a megrendelő nevét és az elvégzett feladat ismertetését. A 3. és 4. értékelési részszempont esetében ajánlatkérő a kezdő és a befejező hónapot is beleszámítja a szakmai tapasztalat időtartamába. Pl. 2018.2. - 2018.5. = 4 hónap. A 3. és 4. értékelési részszempont tekintetében bemutatott szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz. Ajánlattevő kizárólag egy-egy szakembert nevezhet meg a 3. és 4. értékelési részszempont körében. Ajánlattevőnek az ajánlatkérő által elkészített EKR űrlapon meg kell adnia a 3. és 4. értékelési részszemponthoz tartozó szakember nevét. Amennyiben ajánlattevő az alkalmasság körében több szakembert mutat be, úgy ajánlatkérő az EKR űrlapon értékelés körében az első helyen megnevezett szakembert veszi figyelembe az adott értékelési részszempont tekintetében bemutatott szakemberként. Ajánlatkérő a 3. és 4. értékelési részszempont esetében a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 36 hónapban határozza meg az értékelés legkedvezőbb szintjét. Azaz amennyiben ajánlattevő 36 hónapnál többet, például 61 hónapot ajánl meg, ez esetben is a pontskála felső határa szerinti pontszámot (100 pont) kapja. Ajánlatkérő a 3. és 4. értékelési szempont esetében a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál (tehát a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb). A 3. részszempont esetében az önéletrajzban a megajánlott szakembernek ismertetnie kell a 266/2013(VII.1.)Korm.rendelet 1. melléklete szerinti MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő szakmai tapasztalaton felüli többlettapasztalatot. Szakmai többlettapasztalatként figyelembe vehető a 266/2013(VII.1.)Korm.rendelet 1. melléklete szerinti MV-É jogosultság megszerzése körében előírt szakmai tapasztalat. Amennyiben a 3. részszempont tekintetében bemutatott szakember rendelkezik MV-É jogosultsággal vagy egyenértékű jogosultsággal, az önéletrajzban meg kell adni a szakember kamarai nyilvántartási számát, az MV-É jogosultság megszerzésének első időpontját (év/hónap/nap megjelölésével), továbbá ismertetnie kell a 266/2013(VII.1.)Korm.rendelet 1. melléklete szerinti MV-É jogosultság megszerzésénél előírt szakmai gyakorlatát. (1.a. sz melléklet) Amennyiben a 3. részszempont tekintetében bemutatott szakember még nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt jogosultsággal, úgy az önéletrajzban egyértelműen el kell különíteni az alkalmasság és értékelés körében figyelembe vehető szakmai tapasztalatokat. (1.b. sz melléklet) A 4. részszempont esetében az önéletrajzban a megajánlott szakembernek ismertetnie kell a 266/2013(VII.1.)Korm.rendelet 1. melléklete szerinti MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő szakmai tapasztalaton felüli többlettapasztalatot. Szakmai többlettapasztalatként figyelembe vehető a 266/2013(VII.1.)Korm.rendelet 1. melléklete szerinti MV-ÉV jogosultság megszerzése körében előírt szakmai tapasztalat. Amennyiben a 4. részszempont tekintetében bemutatott szakember rendelkezik MV-ÉV jogosultsággal vagy egyenértékű jogosultsággal, az önéletrajzban meg kell adni a szakember kamarai nyilvántartási számát, az MV-ÉV jogosultság megszerzésének első időpontját (év/hónap/nap megjelölésével), továbbá ismertetnie kell a 266/2013(VII.1.)Korm.rendelet 1. melléklete szerinti MV-ÉV jogosultság megszerzésénél előírt szakmai gyakorlatát. (1.a. sz melléklet) Amennyiben a 4. részszempont tekintetében bemutatott szakember még nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt jogosultsággal, úgy az önéletrajzban egyértelműen el kell különíteni az alkalmasság és értékelés körében figyelembe vehető szakmai tapasztalatokat. (1.b. sz melléklet) A 3. és 4. részszempont tekintetében az önéletrajz benyújtása csak akkor kötelező, ha az ajánlattevő a 3. és 4. részszempontra megajánlást tesz. 0 hónap megajánlás esetén a szakember megnevezése és önéletrajzának benyújtása nem szükséges. A 3. és 4. értékelési szempont tekintetében bemutatott szakembernek a szerződés teljesítésében részt kell vennie figyelemmel a Kbt. 138. § (4) bekezdésére. A jótállás esetében a nyertes ajánlattevőnek legalább 36 hónapot kell vállalnia, értékelésben kizárólag a 36 hónap felett megajánlott hónapszám vehető figyelembe. A Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint a többlet jótállás legkedvezőbb szintje 24 hónap, a 24 hónap feletti megajánlások a maximális 100 pontot kapják. Jótállás esetében a legkedvezőtlenebb szint 0 hónap. Az értékelés rendszerét részletesen az Útmutató tartalmazza.

További információk

Az eljárásban történő részvétel során ajánlatkérő kizárja gazdálkodó szervezet alapítását; nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítése érdekében nem hozhatnak létre gazdálkodó szervezetet.

Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 100 pont, valamennyi értékelési részszempont esetében. Nettó Vállalkozói Díj (HUF) (opciós tételek és tartalékkeret nélkül): fordított arányosítás, 2. értékelési részszempont valamennyi alszempontja: fordított arányosítás, 3.-4.-5. értékelési részszempont: egyenes arányosítás.

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a 3. és 4. értékelési részszemponthoz tartozó szakember megnevezésével. Csatolni kell a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát a 3. és 4. értékelési részszemponthoz tartozó szakmai tapasztalat meglétéről olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható legyen az értékelési részszempontnak való megfelelés. A szakmai önéletrajz részletesen térjen ki a szakember szakmai gyakorlatára, és beazonosíthatóan - pl. kiemeléssel (pl. félkövér, dőlt vagy aláhúzottbetűkkel), lábjegyzettel, egyéb módon - jelölje a releváns tapasztalatokat. A tapasztalat ismertetésnél meg kell adni a teljesítési idejét (év, hónap), a teljesítési helyszínt, a megrendelő nevét és az elvégzett feladat ismertetését. A 3. és 4. értékelési részszempont esetében ajánlatkérő a kezdő és a befejező hónapot is beleszámítja a szakmai tapasztalat időtartamába. Pl. 2018.2. - 2018.5. = 4 hónap.

A 3. és 4. értékelési részszempont tekintetében bemutatott szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.

Ajánlattevő kizárólag egy-egy szakembert nevezhet meg a 3. és 4. értékelési részszempont körében.

Ajánlattevőnek az ajánlatkérő által elkészített EKR űrlapon meg kell adnia a 3. és 4. értékelési részszemponthoz tartozó szakember nevét. Amennyiben ajánlattevő az alkalmasság körében több szakembert mutat be, úgy ajánlatkérő az EKR űrlapon értékelés körében az első helyen megnevezett szakembert veszi figyelembe az adott értékelési részszempont tekintetében bemutatott szakemberként.

Ajánlatkérő a 3. és 4. értékelési részszempont esetében a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 36 hónapban határozza meg az értékelés legkedvezőbb szintjét. Azaz amennyiben ajánlattevő 36 hónapnál többet, például 61 hónapot ajánl meg, ez esetben is a pontskála felső határa szerinti pontszámot (100 pont) kapja.

Ajánlatkérő a 3. és 4. értékelési szempont esetében a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál (tehát a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb).

A 3. részszempont esetében az önéletrajzban a megajánlott szakembernek ismertetnie kell a 266/2013(VII.1.)Korm.rendelet 1. melléklete szerinti MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő szakmai tapasztalaton felüli többlettapasztalatot. Szakmai többlettapasztalatként figyelembe vehető a 266/2013(VII.1.)Korm.rendelet 1. melléklete szerinti MV-É jogosultság megszerzése körében előírt szakmai tapasztalat.

Amennyiben a 3. részszempont tekintetében bemutatott szakember rendelkezik MV-É jogosultsággal vagy egyenértékű jogosultsággal, az önéletrajzban meg kell adni a szakember kamarai nyilvántartási számát, az MV-É jogosultság megszerzésének első időpontját (év/hónap/nap megjelölésével), továbbá ismertetnie kell a 266/2013(VII.1.)Korm.rendelet 1. melléklete szerinti MV-É jogosultság megszerzésénél előírt szakmai gyakorlatát. (1.a. sz melléklet)

Amennyiben a 3. részszempont tekintetében bemutatott szakember még nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt jogosultsággal, úgy az önéletrajzban egyértelműen el kell különíteni az alkalmasság és értékelés körében figyelembe vehető szakmai tapasztalatokat. (1.b. sz melléklet)

A 4. részszempont esetében az önéletrajzban a megajánlott szakembernek ismertetnie kell a 266/2013(VII.1.)Korm.rendelet 1. melléklete szerinti MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő szakmai tapasztalaton felüli többlettapasztalatot. Szakmai többlettapasztalatként figyelembe vehető a 266/2013(VII.1.)Korm.rendelet 1. melléklete szerinti MV-ÉV jogosultság megszerzése körében előírt szakmai tapasztalat.

Amennyiben a 4. részszempont tekintetében bemutatott szakember rendelkezik MV-ÉV jogosultsággal vagy egyenértékű jogosultsággal, az önéletrajzban meg kell adni a szakember kamarai nyilvántartási számát, az MV-ÉV jogosultság megszerzésének első időpontját (év/hónap/nap megjelölésével), továbbá ismertetnie kell a 266/2013(VII.1.)Korm.rendelet 1. melléklete szerinti MV-ÉV jogosultság megszerzésénél előírt szakmai gyakorlatát. (1.a. sz melléklet)

Amennyiben a 4. részszempont tekintetében bemutatott szakember még nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt jogosultsággal, úgy az önéletrajzban egyértelműen el kell különíteni az alkalmasság és értékelés körében figyelembe vehető szakmai tapasztalatokat. (1.b. sz melléklet)

A 3. és 4. részszempont tekintetében az önéletrajz benyújtása csak akkor kötelező, ha az ajánlattevő a 3. és 4. részszempontra megajánlást tesz. 0 hónap megajánlás esetén a szakember megnevezése és önéletrajzának benyújtása nem szükséges.

A 3. és 4. értékelési szempont tekintetében bemutatott szakembernek a szerződés teljesítésében részt kell vennie figyelemmel a Kbt. 138. § (4) bekezdésére.

A jótállás esetében a nyertes ajánlattevőnek legalább 36 hónapot kell vállalnia, értékelésben kizárólag a 36 hónap felett megajánlott hónapszám vehető figyelembe. A Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint a többlet jótállás legkedvezőbb szintje 24 hónap, a 24 hónap feletti megajánlások a maximális 100 pontot kapják. Jótállás esetében a legkedvezőtlenebb szint 0 hónap.

Az értékelés rendszerét részletesen az Útmutató tartalmazza.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Soproni piac - vásárcsarnok és környezetének felújítása vállalkozási szerződés keretében

Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése és a Kbt. 135. § (12) bekezdése szerinti feltételes közbeszerzési eljárásként indítja, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő a Modern Városok Program keretében hazai forrásból kívánja finanszírozni a teljesítést. Ajánlatkérő a Támogatói Okirat módosítását kezdeményezte a megvalósítási határidő hosszabbítása miatt. A Szerződés azon a napon lép hatályba, amely napon ajánlatkérő hivatalosan értesíti a nyertes ajánlattevőt arról, hogy a Szerződés fedezete rendelkezésre áll (felfüggesztő feltétel). Amennyiben a Szerződés megkötése idején a feltétel már bekövetkezett, az értesítésre a szerződés megkötésével egyidejűleg kerül sor. Amennyiben ezen feltétel a Szerződés megkötésétől számított 6 hónapon belül sem valósul meg, e tény ajánlatkérő részéről érdekmúlásnak minősülhet, melyre tekintettel ajánlatkérő élhet a Ptk. 6:213. § (1) bekezdés szerinti elállási jogával. Nyertes ajánlattevő erre alapozottan ajánlatkérővel szemben követeléssel nem élhet.

A kivitelezési feladat:

I. ÜTEM:

474/2 hrsz. alatti összekötő út kiépítése

- felvonulás, fák cserjék kivágása

- a 474/2 hrsz. alatti garázsok, tárolók bontása

- a 474/3 hrsz. alatti területen a tervezetthez képest műszaki csökkentésként a földmunkákat követően murvás útalap, készítése tömörítéssel 998 m2

- a terv szerinti tartalék terület fölmunkái és murvás burkolat készítése 400 m2

- a terület ideiglenes lezárása

II. ÜTEM:

Ideiglenes piac kialakítása

- a 474/3 hrsz. alatt ideiglenes piac kialakítása a kivitelezés időtartalmára: ideiglenes árusításra és a piac személyzet kiszolgálására alkalmas konténerek bérlése/elhelyezése és a működéséhez szükséges ideiglenes víz, szennyvízcsatorna és áramellátás kialakítása

III. ÜTEM

Bontási munkálatok:

- a jelenleg északi tömb teljes szanálása 168,5 m2

- a jelenlegi vasbeton ernyők és a kerengőt fedő 2,50 m belmagasságú tető bontása

- piactér jelenlegi aszfalt burkolatának, belső berendezéseinek teljes bontása,

- az elbontandó épületrészben lévő víz-, szennyvíz- és csapadékvíz-vezetékek elbontása

- építési hulladék folyamatos elszállítása

- jelenlegi rámpák átépítése

IV. ÜTEM:

Új épületszárny építése, Piac lefedés építési munkálatai.

1. Tartószerkezeti építőszerkezeti kialakítás:

- az új épületrész és a piac (csarnok) lefedés kialakításához alapozás munkálatai,

- 1072 fm fúrt cölöpalapozás

- az új épületrész (166,59 m2) blokk tégla falazat, vasbeton födém, vasbeton koszorúk építése

- Új épületrész padlószerkezet ágyazat, aljzat, szigetelések kialakítása

- meglévő vizesblokk átalakítása, válaszfal bontással, új padlószerkezettel, válaszfalakkal - piac csarnok kialakításához vasbeton oszlopok, blokktégla falazatok, vasbeton gerendák, koszorúk építése

- ragasztott fa tartószerkezet kialakítása 1507 m2-en

- új fedett piac/vásárcsarnok alapterülete 993 m2

- hagyományos tetőszerkezet kialakítása meglévő és új épületrészeken (1600 m2)

- kialakítandó csarnoktér padlószerkezet építése fölmunkával, ágyazat kialakítással, új ipari padló építésével 993 m2

2. Szakipari, közműépítési munkák és a meglévő épületek felújítási munkálatai:

- új épületrészben, meglévő vizesblokkban, csarnokrészben új közművek építése, új nyílászáró szerkezetek beépítése

- új burkolatok készítése az új épületrészben és a meglévő vizesblokkban

- elektromos és gépészeti munkák

- új épület, csarnok tetőszerkezet hőszigetelése 993 m2

- csarnok lefedés, meglévő épületek tetőszigetelése

- új épületrész vakolási, homlokzatképzési munkái

- csarnok kialakítás belső oldali homlokzatképzése vakolással festéssel

- meglévő épületek homlokzat felújítása vakolatjavítással, homlokzatfestéssel

- új piac bejárat kialakítása passzázskapuk beépítésével.

- az üzlet portálok javítása, mázolása

- betonyp burkolatok készítése párkányokon, előtetőn 1810 m2

- Csarnok térben legyártott padok, elhelyezése 50 db, beszerzett hűtőgépek telepítése

1869 m2 ragasztott fa tartó tetőszerkezet kialakítása

V. ütem befejező és egyéb munkák

- a Csarnok utcában és az északi oldalon meglévő aszfaltburkolatok bontása, új ágyazati réteg és térkő burkolat építése, parkolók kialakítása 3396 m2

- a Vitnyédi és Schármár K. utcában a meglévő aszfalt burkolatok felújítása 10 m3

- Ideiglenes piac elbontása

- 50 m3-es monolit vasbeton tűzi víztároló elhelyezése földmunkával, ágyazattal, szerelvényekkel

Opciós tételek:

1. opció: Napelemes rendszer kiépítése: 40 KW-os rendszer, 114 db 370 W-os napelemmel, 2db 20 kW-os inverterrel, tartószerkezettel, kábelezéssel, beüzemeléssel

2. opció: Csarnok és Vitnyédi utcában, illetőleg az északi oldalon teljes közműrekonstrukció:

- Csapadékcsatorna építés 484 m csőhálózattal, csőidomokkal, aknákkal, bekötésekkel, tisztítóidomokkal, földmunkával. (110 m DN 400 kőagyagcső, 180 mDN 315 PP cső, 29 m DN 200 PP cső, 165 m DN 160 PP cső)

- Szennyvízcsatorna építés 191 m csőhálózattal, csőidomokkal, aknákkal, bekötésekkel, tisztítóidomokkal, földmunkával. (190 m DN 200 PP cső)

- Ivóvíz hálózat építése 141 m csőhálózattal, idomokkal, tolózárakkal,csapszekrényekkel, vízóra aknával, vízórával, földmunkával. (109 m KPE D110 cső, 11m KPE D90 cső, 21 m KPE D63 cső)

3. opció: Meglévő épületek új tető hőszigetelés beépítése:

- 25 cm vtg-ban kőzetgyapot lemez hőszigetelés 1183 m2

- párazáró réteg 1183 m2

4. opció: Homlokzati hőszigetelés készítése:

- Homlokzati hőszigetelés 968 m2

5. opció: Ideiglenes parkoló kialakítása:

- ideiglenes parkoló földmunkái, ágyazat, útalap és térkő burkolat készítése

6. opció: Meglévő épületeken külső nyílászáró szerkezetek cseréje:

- nyílászáró szerkezetek bontása 64 m2

- műanyag ajtók beépítése 9 db

- műanyag ablakok beépítése 27 db

- fém nyílászárók bontása 41 m2

- kültéri ajtók 15 db

- ipari szekcionált kapu 14 db

7. opció: Újteleki u 6 sz. épület udvarában térkő burkolat és murvás parkoló kialakítása

- Bontási munkák, térkő burkolat és parkoló építés, terület rendezés 308 m2 beton térkő burkolat szegélyépítéssel, földmunkával útalapozással

8. opció: Újteleki u 10 sz. épület mögötti murvás parkoló kialakítása

- Bontási munkák, parkoló építés, terület rendezés 93 m2 murvás burkolat, földmunkával útalapozással

9. opció: Újteleki u-i átnyitás út és parkoló térkő burkolása

- beton útalap készítése 196 m3

- térkő burkolat betonszegélyekkel 998 m2

10. opció: Építőmesteri munka (sarokvédő elemek, homlokzat színező vakolat)

- sarokvédő acélelemek 50 db

- meglévő épületen színező vakolat 632 m2

11. opció: Új Közmű építés Újteleki utcai áttörés területén

- új csapadékcsatorna építése földmunkával, PP műanyagcsőből (DN315, 160), idomokkal, beton aknákkal, víznyelő rácsokkal, bekötéssel 119 m

- új szennyvízcsatorna építése földmunkával, PP műanyagcsőből (DN 200, 160), idomokkal, beton aknákkal, bekötéssel 44 m

- új vízvezeték építése földmunkával, KPE műanyagcsővel (D110, 90, 40), idomokkal, tolózárakkal, vízmérő aknával, 2 db tűzcsappal, bekötésekkel 206 m

12. Piac közvilágítási munkái

- új közvilágítási kábelek, földmunkával, kandeláberekkel, új bekötés kialakításával

13. Közvilágítás Újteleki utcai áttörés területén

Ajánlatkérő az opcióként megjelölt Beruházási részek megrendelésére nem köteles. A megrendelés elmaradása a nyertes ajánlattevő részéről semmiféle igényt nem keletkeztethet. Az opciós tételek a Beruházás részévé az adott tétel ajánlatkérő általi külön írásbeli megrendelésével válnak. Részletesen a szerződéstervezet tartalmazza.

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Időtartam: 11 hónap
A lehetőségek leírása:

1 opció: Napelemes rendszer kiépítése

2. opció: Csarnok és Vitnyédi utcában, és az északi oldalon teljes közmű rekonstrukció

3. opció: Meglévő épületek új tető hőszigetelés beépítése

4. opció: Homlokzati hőszigetelés készítése

5. opció: Ideiglenes parkoló kialakítása

6. opció: Meglévő épületeken külső nyílászáró szerkezetek cseréje

7. opció: Újteleki u 6 sz. épület udvarában térkő burkolat és murvás parkoló kialakítása

8. opció: Újteleki u 10 sz. épület mögötti murvás parkoló kialakítása

9. opció: Újteleki u-i átnyitás út és parkoló térkő burkolása

10. opció: Építőmesteri munka (sarokvédő elemek, homlokzat színező vakolat)

11. opció: Új Közmű építés Újteleki utcai áttörés területén

12. opció: Piac közvilágítási munkái

13. opció: Közvilágítás Újteleki utcai áttörés területén

További információt a műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmaz.

Tervezői költségbecslés alapján az opciós mennyiség 34%-a a bizonyosan megrendelésre kerülő mennyiségnek.

További információk:

Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 100 pont, valamennyi értékelési részszempont esetében. Nettó Vállalkozói Díj (HUF) (opciós tételek és tartalékkeret nélkül): fordított arányosítás, 2. értékelési részszempont valamennyi alszempontja: fordított arányosítás, 3.-4.-5. értékelési részszempont: egyenes arányosítás.

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a 3. és 4. értékelési részszemponthoz tartozó szakember megnevezésével. Csatolni kell a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát a 3. és 4. értékelési részszemponthoz tartozó szakmai tapasztalat meglétéről olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható legyen az értékelési részszempontnak való megfelelés. A szakmai önéletrajz részletesen térjen ki a szakember szakmai gyakorlatára, és beazonosíthatóan - pl. kiemeléssel (pl. félkövér, dőlt vagy aláhúzottbetűkkel), lábjegyzettel, egyéb módon - jelölje a releváns tapasztalatokat. A tapasztalat ismertetésnél meg kell adni a teljesítési idejét (év, hónap), a teljesítési helyszínt, a megrendelő nevét és az elvégzett feladat ismertetését. A 3. és 4. értékelési részszempont esetében ajánlatkérő a kezdő és a befejező hónapot is beleszámítja a szakmai tapasztalat időtartamába. Pl. 2018.2. - 2018.5. = 4 hónap.

A 3. és 4. értékelési részszempont tekintetében bemutatott szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.

Ajánlattevő kizárólag egy-egy szakembert nevezhet meg a 3. és 4. értékelési részszempont körében.

Ajánlattevőnek az ajánlatkérő által elkészített EKR űrlapon meg kell adnia a 3. és 4. értékelési részszemponthoz tartozó szakember nevét. Amennyiben ajánlattevő az alkalmasság körében több szakembert mutat be, úgy ajánlatkérő az EKR űrlapon értékelés körében az első helyen megnevezett szakembert veszi figyelembe az adott értékelési részszempont tekintetében bemutatott szakemberként.

Ajánlatkérő a 3. és 4. értékelési részszempont esetében a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 36 hónapban határozza meg az értékelés legkedvezőbb szintjét. Azaz amennyiben ajánlattevő 36 hónapnál többet, például 61 hónapot ajánl meg, ez esetben is a pontskála felső határa szerinti pontszámot (100 pont) kapja.

Ajánlatkérő a 3. és 4. értékelési szempont esetében a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál (tehát a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb).

A 3. részszempont esetében az önéletrajzban a megajánlott szakembernek ismertetnie kell a 266/2013(VII.1.)Korm.rendelet 1. melléklete szerinti MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő szakmai tapasztalaton felüli többlettapasztalatot. Szakmai többlettapasztalatként figyelembe vehető a 266/2013(VII.1.)Korm.rendelet 1. melléklete szerinti MV-É jogosultság megszerzése körében előírt szakmai tapasztalat.

Amennyiben a 3. részszempont tekintetében bemutatott szakember…

… rendelkezik MV-É jogosultsággal vagy egyenértékű jogosultsággal, az önéletrajzban meg kell adni a szakember kamarai nyilvántartási számát, az MV-É jogosultság megszerzésének első időpontját (év/hónap/nap megjelölésével), továbbá ismertetnie kell a 266/2013(VII.1.)Korm.rendelet 1. melléklete szerinti MV-É jogosultság megszerzésénél előírt szakmai gyakorlatát. (1.a. sz melléklet)

… még nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt jogosultsággal, úgy az önéletrajzban egyértelműen el kell különíteni az alkalmasság és értékelés körében figyelembe vehető szakmai tapasztalatokat. (1.b. sz melléklet)

A 4. részszempont esetében az önéletrajzban a megajánlott szakembernek ismertetnie kell a 266/2013(VII.1.)Korm.rendelet 1. melléklete szerinti MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő szakmai tapasztalaton felüli többlettapasztalatot. Szakmai többlettapasztalatként figyelembe vehető a 266/2013(VII.1.)Korm.rendelet 1. melléklete szerinti MV-ÉV jogosultság megszerzése körében előírt szakmai tapasztalat.

Amennyiben a 4. részszempont tekintetében bemutatott szakember…

… rendelkezik MV-ÉV jogosultsággal vagy egyenértékű jogosultsággal, az önéletrajzban meg kell adni a szakember kamarai nyilvántartási számát, az MV-ÉV jogosultság megszerzésének első időpontját (év/hónap/nap megjelölésével), továbbá ismertetnie kell a 266/2013(VII.1.)Korm.rendelet 1. melléklete szerinti MV-ÉV jogosultság megszerzésénél előírt szakmai gyakorlatát. (1.a. sz melléklet)

A 3. és 4. részszempont tekintetében az önéletrajz benyújtása csak akkor kötelező, ha az ajánlattevő a 3. és 4. részszempontra megajánlást tesz. 0 hónap megajánlás esetén a szakember megnevezése és önéletrajzának benyújtása nem szükséges.

A 3. és 4. értékelési szempont tekintetében bemutatott szakembernek a szerződés teljesítésében részt kell vennie figyelemmel a Kbt. 138. § (4) bekezdésére.

A jótállás esetében a nyertes ajánlattevőnek legalább 36 hónapot kell vállalnia, értékelésben kizárólag a 36 hónap felett megajánlott hónapszám vehető figyelembe. A Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint a többlet jótállás legkedvezőbb szintje 24 hónap, a 24 hónap feletti megajánlások a maximális 100 pontot kapják. Jótállás esetében a legkedvezőtlenebb szint 0 hónap.

Az értékelés rendszerét részletesen az Útmutató tartalmazza.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

9400 Sopron, Csarnok utca 1/A; Hrsz.: 465/9A, 465/9B, 465/9C, 465/9D, 474/2, 474/3, 477/1

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés szerint jár el.

A Tanács (EU) 2022/576 Rendelete (2022. április 8.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról értelmében az eljárásban nem lehet ajánlattevő

a) orosz állampolgár, vagy oroszországi lakóhelyű/székhelyű természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv;

b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül vagy közvetve az a) pontban említett valamely szervezet rendelkezik; vagy

c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az a) vagy b) pontban említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el;

ideértve a szerződés értékének 10 %-át meghaladó alvállalkozókat, szállítókat vagy szervezeteket, amelyeknek a kapacitásait a közbeszerzési irányelvek értelmében igénybe veszik.

Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015.(X. 30.) Korm.rendelet 1.§(1) és 3.§(1) vagy (2)bek.e szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD), közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevőre kiterjedően. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62.§- ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67.§(4) bek.e szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §).

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a Tanács (EU) 2022/576 Rendelete (2022. április 8.) szerinti tilalom személyi hatálya saját magára, valamint az ajánlatban már ismert és a szerződés értékének 10 %-át meghaladó alvállalkozóra, szállítóra vagy kapacitást biztosító szervezetre kiterjed-e vagy sem.

A bírálati szakasz során, ha ajánlatkérő megállapítja az ajánlatban benyújtott nyilatkozat alapján, hogy ajánlattevő a tilalom hatálya alá tartozik, ajánlatkérő köteles az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítani. Amennyiben az ajánlattevő a nyilatkozatot nem, vagy hiányos tartalommal nyújtja be, ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerinti hiánypótlás keretében köteles felhívni ajánlattevőt a hiányosságok orvoslására, amennyiben ez sikertelen, ajánlatkérő köteles az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára alapozva érvénytelenné nyilvánítani. Ha az ajánlattevő által az eljárásban már bejelentett, a szerződés értékének 10 %-át meghaladó alvállalkozó, szállító vagy kapacitást biztosító szervezettel összefüggésben kerül megállapításra a tilalom személyi hatálya alá tartozás, ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerinti hiánypótlás keretében hívhatja fel az ajánlattevőt az érintett szervezet, személy cseréjére, a hiánypótlási felhívásban foglaltak nem teljesítése pedig az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont szerinti érvénytelenségét vonja maga után.

Utólagos igazolás: Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására ajánlattevő köteles a 321/2015.(X. 30.) Korm.rendelet 8. §, 10. §, 12. §-16. § szerint igazolni a kizáró okok fenn nem állását. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat(ok) keltezése a 321/2015.(X. 30.) Korm.rendelet 1. § (7) bekezdése szerint történik. Ajánlatkérő a Kbt. 64. §-a szerint jár el. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása során a Kbt. 41/A. §, 321/2015.(X. 30.) Korm.rendelet 3. § (3)-(6) és a Kbt. 69. § (11a) bekezdéseire figyelemmel kell eljárni.

Kötelezően EKR-ben benyújtandó elektronikus űrlapok: Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja, Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja, Kbt. 67. § (4) bekezdés, folyamatban levő változásbejegyzési eljárás tekintetében, EEKD.

Közös ajánlattétel esetén a vezető tag a kötelezően EKR-en keresztül benyújtandó elektronikus űrlapokat saját maga, valamint a konzorciumi tagok vonatkozásában nyújtja be. A papír alapon aláírt, beszkennelt és felcsatolt nyilatkozatokra nem vonatkozik a Kbt. 41/A. § (5) bekezdése szerinti meghatalmazás.

SZ.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bek. a) pontja és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján AK előírja, hogy a gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, és az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő szerepeljen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.

Ajánlatkérő a szakmai tevékenységre vonatkozó alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§(1)bek. és 3.§ alapján benyújtott EEKD-ba foglalt nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz). Az alkalmasság ellenőrzése, igazolása a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (2) bek. alapján történik.

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja és 26. § (2) bekezdése alapján a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok és az egyéni vállalkozók nyilvántartásában, továbbá az építőipari kivitelezési nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen elérhető elektronikus névjegyzék adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9) (11) bekezdései, 69. § (11) bekezdése is irányadó.

Az alkalmasság igazolását ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel kérheti az ajánlattevő(k)től, amennyiben a nyilvántartásokban nem szerepel(nek).

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

P1) Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD). Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű EEKD-ba foglalt nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz). Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is be kell nyújtani. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felhívására ajánlattevő, kapacitást nyújtó szervezet köteles alátámasztani az EEKD-ban foglaltakat, alkalmasságának részletes igazolásával. Az alkalmasság igazolására irányadók a Kbt. 65. § (6) - (8), (11), (12) bekezdéseiben, a Kbt. 41/A. §-ában, Kbt. 69. § (11a) bekezdésében és a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak. Kötelezően EKR-ben benyújtandó elektronikus űrlapok: EEKD.

Ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felhívására benyújtandó dokumentumok:

P1) Ajánlattevőnek csatolnia kell - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján - a nyilatkozatát a felhívás feladását megelőző, mérlegfordulónappal lezárt 3 üzleti év, jelen közbeszerzés tárgyából (magasépítési munkák) származó, áfa nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységet, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak. Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a III.1.2) P1). pontban előirt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek és elegendő az is amennyiben a közös ajánlattevők egyike megfelel.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3), (5), (7) bekezdéseire.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7), (8), (11), (12) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11), (11a) bek., 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik az előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre visszamenőleg, legalább nettó 950 millió forint értékű, a közbeszerzés tárgyából (magasépítési munkák) származó (áfa nélkül számított) nettó árbevétellel.

Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti árbevételi adatot azért nem tudja az ajánlatkérő által előírt teljes időszakra vonatkozóan megadni, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a működésének megkezdését követő időszakra vonatkozó árbevételi adattal jogosult igazolni. A később létrejött gazdasági szereplők vonatkozásában az ajánlatkérő nem határoz meg a minden ajánlattevő tekintetében irányadótól eltérő árbevételi követelményt.

A P1) pont szerinti alkalmassági követelmény a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.

Műszaki és szakmai képességek:

M.1. Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD). Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű, EEKD-ba foglalt nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz). Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is be kell nyújtani. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására ajánlattevő, kapacitást nyújtó szervezet köteles alátámasztani az EEKD-ban foglaltakat, alkalmasságának részletes igazolásával.

Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9), (11) és (12) bek. és a Kbt. 67. § (3) bekezdéseiben foglaltak.

Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására benyújtandó dokumentumok:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja és (2a) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 5 évben befejezett, de 8 éven belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. Az igazolás(ok)ban meg kell adni legalább: a szerződést kötő másik fél nevét és címét (székhelyét), az építési beruházás tárgyát és mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdés és befejezés év, hónap, nap pontossággal), a teljesítés helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontja alapján AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

Az alkalmassági igazolására a Kbt. 65. § (6), (7), (9), (11), (12) bekezdései és a Kbt. 69. § (11) bekezdése, 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (4), (5) bekezdései is alkalmazandók.

M.2. Figyelemmel a Kbt. 69. § (7) bekezdésének utolsó mondatára az ajánlati felhívás III.1.3) M.2. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolását már az ajánlatban be kell nyújtani az alábbiak szerint:

Ajánlattevő, kapacitást nyújtó szervezet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket (szervezeteket) megnevezésükkel, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a bevonásra kerülő szakemberek tekintetében legalább az alábbi tartalommal: mely követelmény tekintetében kerül bemutatásra a szakember, szakember neve, képzettsége illetve végzettsége, a megjelölt szakember jogviszonya. A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.

Amennyiben a felhívás III.1.3) M.2. pontja szerinti szakember…

… még nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt jogosultsággal, úgy csatolni kell a szakember névjegyzékbe vételéhez szükséges szakmai gyakorlatának alátámasztására a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, valamint a végzettséget illetve képzettséget igazoló okirat másolatát. A szakmai önéletrajz részletesen - dátumokkal (év, hónap) - térjen ki a szakember szakmai gyakorlatára, és beazonosíthatóan - pl. kiemeléssel (pl. félkövér, dőlt vagy aláhúzottbetűkkel), lábjegyzettel, egyéb módon - jelölje a felhívásban előírt M.2. pontban meghatározott releváns tapasztalatokat. Ajánlatkérő a kezdő és a befejező hónapot is beleszámítja a szakmai tapasztalat időtartamába. Pl. 2018.02. - 2018.05. = 4 hónap. (1.a. sz melléklet)

… rendelkezik az előírt jogosultsággal vagy egyenértékű jogosultsággal, a végzettséget illetve képzettséget igazoló okirat másolatát nem kell benyújtani az alkalmasság igazolása tekintetében. Azonban csatolni kell a szakember jogosultságát igazoló dokumentum másolatát vagy a szakember nyilatkozatát a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számáról. Továbbá a szakembernek nyilatkoznia kell a jogosultság megszerzésének (első) idejéről.

Amennyiben a szakember rendelkezik az M.2. pont szerint meghatározott vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, úgy értékelés körében ajánlatkérő a jogosultság megszerzésének (első) időpontjától veszi figyelembe az értékelés körébe tartozó szakmai többlettapasztalatot. Amennyiben a szakember az M.2. pont szerinti (egyenértékű) jogosultság megszerzését megelőzően is rendelkezett a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklete által meghatározott, a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal, úgy ajánlatkérő elfogadja a jogosultság megszerzését megelőző szakmai tapasztalatokat is. Ebben az esetben egyértelműen el kell különíteni az önéletrajzban az alkalmasság és értékelés körében figyelembe vehető szakmai tapasztalatokat. Az 1.b. sz mellékletet kizárólag abban az esetben kell az ajánlatban benyújtani, amennyiben az adott szakember már rendelkezik az előírt jogosultággal az ajánlattétel időpontjában és a jogosultság megszerzését megelőző szakmai tapasztalati időt kívánnak értékelés körében bemutatni.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az időben párhuzamosan végzett tevékenység vonatkozásában szerzett gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai tapasztalatába.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő / kapacitást nyújtó szervezet, amennyiben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja és (2a) bekezdés a) pontja alapján nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 évben (96 hónapban) megkezdett és 5 éven (60 hónap) belül teljesített az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, legalább 700 m2 alapterületű építményre vonatkozó munkát, mely tartalmazott:

a) legalább 1350 m2 ragasztott fa tartó tetőszerkezetének építését

b) legalább 750 m fúrt cölöpalapozást

Az M.1. alkalmassági minimumkövetelmény összesen legfeljebb 2 darab referencia bemutatásával teljesíthető. Egy referenciaigazolás több referenciakövetelmény igazolására is felhasználható a referenciaelemek (pl. ragasztott fatartó) összeadódhatnak több szerződésből. Pl. Egy referencia 400 m2 alapterületű építményre vonatkozó munkáról, mely tartalmazott 800 m2 ragasztott fa tartó tetőszerkezetének építését és 400 m fúrt cölöpalapozást, valamint egy referencia 300 m2 alapterületű építményre vonatkozó munkáról, mely tartalmazott 550 m2 ragasztott fa tartó tetőszerkezetének építését és 350 m fúrt cölöpalapozást megfelel az előírt követelménynek.

Ajánlatkérő a felhívás III.1.3) M.1. pontja szerinti előírása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb. Közös ajánlattétel esetén - a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján - a felhívás III.1.3) M.1. pontjában előírt alkalmassági követelmény esetében a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek és elegendő az is, ha a közös ajánlattevők közül egy megfelel a feltételeknek.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő/kapacitást nyújtó szervezet, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

M.2.1. legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti MV-É jogosultsággal vagy ezen jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal (tapasztalattal).

M.2.2. legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti MV-ÉV jogosultsággal vagy ezen jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal (tapasztalattal).

Egy szakember több pozícióra is jelölhető. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek szükséges igazolnia.

Amennyiben a felhívás III.1.3) M.2. pontját ajánlattevő/kapacitást nyújtó szervezet egyenértékűség keretében kívánja igazolni, úgy az egyenértékűséget a tevékenység végzésére jogosultságot adó kamarától származó nyilatkozattal szükséges igazolni.

Ajánlatkérő a felhívás III.1.3) M.2. pontja szerinti előírása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb. Közös ajánlattétel esetén - a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján - a felhívás III.1.3) M.2. pontjában előírt alkalmassági követelmény esetében a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek és elegendő az is, ha a közös ajánlattevők közül egy megfelel a feltételeknek.

Az M.2.1. - M.2.2. pontjai szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a MMK vagy MÉK nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződésmegkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131.§(4)bek. alapján.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Fedezet: Modern Városok Program hazai finanszírozású támogatássaját forrás . Előleg: a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 5%-a, de legfeljebb kétszázötvenmillió forint. A vállalkozói díj megfizetése a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül átutalással HUF-ban kerül kiegyenlítésre a Ptk.6:130. §(1)-(2) bek., a Kbt. 135.§(1), (3) ,(5)-(7), (11) bek., 27/A.§ előírásai és a 322/2015.(X.30.)Korm.rendelet 32/A.§ előírásait figyelembe véve. Nyertes ajánlattevő 6 részszámla és 1 végszámla benyújtására jogosult.

Ptk.6:155.§ (1) bek. irányadó. Adózás a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bek. b) pontja szerint.

Tartalékkeret: nettó 25 000 000 Ft

Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 0,5 %-a/naptári nap, max. 20%

A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér: a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 30 %-a

Jótállás: minimum 36 hónap. A vállalt többlet jótállás értékelési szempontot képez. A jótállás kezdő időpontja a sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvétel napja.

A Kbt. 134 § (2) bekezdése szerinti teljesítési biztosítékot ír elő ajánlatkérő, amelynek mértéke a szerződés szerinti teljes tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 5%-a. A biztosítékot a Kbt.134. § (6) bekezdés a) pontja és a Kbt. 134. § (8) bekezdése szerint kell biztosítani.

A Kbt. 134 § (3) bekezdése szerinti teljesítési biztosítékot ír elő ajánlatkérő, amelynek mértéke a szerződés szerinti teljes tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 5%-a. A biztosítékot a Kbt.134. § (6) bekezdés a) pontja és a Kbt. 134. § (8) bekezdése szerint kell biztosítani.

Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő 15 naptári napon belül rendelkeznie kell a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a szerint a közbeszerzés tárgya szerinti teljes tevékenységi körre kiterjedő kivitelezői feladatok ellátásához szükséges, legalább 1 milliárd Ft/év és legalább 100 millió Ft/káreseményenkénti mértékű vagyoni kárértékre vonatkozó, összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítással (C.A.R.) a Vállalkozási Szerződés alapján elvégzendő kivitelezési munkákra. A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a harmadik személynek okozott kárra, továbbá a Kivitelező, valamint a Kbt. szerinti alvállalkozók és a Ptk. szerinti valamennyi közreműködő által okozott kárért való felelősségre.

A részletes feltételeket a szerződés tervezet tartalmazza.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 11:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2023-01-30 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 13:00
Hely: Kbt. 68. § (1b) bekezdése szerint.
További információk:

Kbt. 68. § (1),(1b),(1c) (4), (6) bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 3. értékelési részszempont: A felhívás III.1.3) M.2.1. pontja szerinti szakember többlettapasztalata MV-É (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhezmeghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 4. értékelési részszempont: A felhívás III.1.3) M.2.1. pontja szerinti szakember többlettapasztalata MV-ÉV (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhezmeghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap)
5. értékelési részszempont: Jótállás időtartama a kötelezően előírt 36 hónapon felül (0-24 hónap)
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 15728049208
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Sárvári Szabolcs
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR002046202022/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

Ajánlatkérő a részajánlattételt nem biztosítja, mivel ajánlatkérő kiviteli tervdokumentációkkal rendelkezik, amelyet nem célszerű bontani sem létesítményi, sem szakági, sem kivitelezés technológiai, sem organizációs szempontból részekre. A kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, a beruházás munkaszervezése egy nyertes ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható. A létesítmény mind tartószerkezetében, mind építési- és szakipari szerkezeteiben, mind épületvillamossági rendszerében, mind épületgépészeti rendszerében, mind villamossági energia és hőenergia ellátásában, mind közműellátásában és csatlakozó környezetrendezésében egy minden elemében összefüggő komplex egységet képez.

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) igénybevételével folytatja le a Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell Felolvasólapot - EKR űrlap kitöltésével -a Kbt.68.§(4)szerinti információkat; ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt.66.§(2) és a Kbt.67.§(4) szerint. Ajánlatkérő előírja a Kbt.66.§(6), Kbt. 65.§(7) szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését (nemleges nyilatkozat esetén is). Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat aláíró személy vonatkozásában csatolni kell az ajánlathoz az aláíró személy aláírási címpéldányát, vagy aláírás mintáját, az ezzel kapcsolatos részletes rendelkezéseket az Egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.

Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a beárazott költségvetést, szerkeszthető xls formátumban (szakmai ajánlat). Az árazatlan költségvetést ajánlatkérő a További közbeszerzési dokumentumok között az ajánlattevők rendelkezésére bocsátja. Az ajánlati ár alátámasztására az ajánlattevő által beárazott költségvetés szolgál, mely a keretmegállapodás mellékletét fogja képezni, és melyet ajánlattevő köteles az ajánlatához csatolni a KD-ban foglaltak szerint.

Ajánlattevőnek ajánlatában projekttervet (pénzügyi ütemterv, műszaki ütemterv, organizációs terv-rajzos és szöveges formában) kell készítenie. A pénzügyi és műszaki ütemterveket a szerződés hatálybalépésére aktualizálni kell.

Az ajánlati kötöttség 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítottan.

Az EKR használatával kapcsolatban bővebb információ: https://ekr.gov.hu/portal /tamogatas. Ajánlatkérő a rendszer működésével, használatával kapcsolatban nem nyújt tájékoztatást.

Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezései szerint biztosítja.

Az eljárás során a kommunikáció a Kbt. 41/A. § és Kbt. 41/C. § szerint történik. Az ajánlatban szereplő dokumentumok benyújthatók az EKR rendszerben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. Ajánlatkérő a Kbt. 45. § (1) bek. alkalmazása tekintetében munkaidőnek: hétfőtől csütörtökig 9-16 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 9-12 óráig terjedő időintervallumot tekinti. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdése értelmében a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok Ajánlattevő általi fordítását is elfogadja.

Irányadó idő: közép-európai (CET) idő.

Üzleti titok: Kbt.44.§(1)-(4); eKr. 11. §(4).

FAKSZ: Kaffka Diána, lajtromszáma:00603.

Ajánlatkérő a TED-en megjelent felhívást tekinti irányadónak.

Az ajánlatot a gazdasági szereplőnek az Útmutatóban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania (Kbt.66. §(1)).

Lebonyolító szerv: IPPS Zrt., kozbeszerzes@ipps.hu

A szerződésre alkalmazni kell 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 29. § (1) - (2) bekezdését és a 29/A. §-át.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján rögzíti, hogy amennyiben az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve meghatározott gyártmányú vagy eredetű̋ dologra, illetve konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata.

Az ajánlattétel feltétele 17 millió Ft összegű ajánlati biztosíték nyújtása a Kbt. 54. § (2) szerint. Átutalással való teljesítés esetén számlaszám: 50433326-10017210, közlemény: Soproni piac-vásárcsar.és környezetének felújítása, ajánlati biztosíték. Az ajánlatban be kell nyújtani az igazolást a rendelkezésére bocsátásról. Az EKR rendszer által biztosított elektronikus űrlapon ajánlattevőnek meg kell adnia, hogy az ajánlati biztosítékot milyen formában bocsátja az ajánlatkérő rendelkezésére. Az űrlap kitöltése nem minősül rendelkezésre bocsátásnak. Átutalás esetén a rendelkezésre bocsátás igazolása az utalást követően a tranzakció lekérdezésének bármely formája (pl. képernyőkép, excel, pdf., bankszámlakivonat, banki nyilatkozat), az igazolásból megállapíthatónak kell lennie az utaló félnek, a kedvezményezettnek, az összegnek és a végrehajtott utalás dátumának. Az átutalással nyújtott ajánlati biztosíték abban az esetben minősül határidőben beérkezettnek, amennyiben az ajánlatkérő számláján az ajánlattételi határidő lejártáig jóváírásra kerül, az utalás indítása nem fogadható el érvényesen.

A pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított Kbt. 54. § (2) bekezdése szerinti iratnak meg kell felelnie a Kbt. 41/A. § (2) bekezdése és a 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés f)-h) pontjaiban - a teljes bizonyító erejű magánokiratokkal szemben - támasztott követelményeknek. A pénzügyi intézmény (vagy biztosító) által vállalt garanciát (vagy kezességvállalást, vagy a biztosítási kötelezvényt) teljes bizonyító erejű elektronikus magánokirati formában kell az ajánlatban benyújtani, az EKR rendszerbe feltölteni. Amennyiben az ajánlati biztosíték (kivéve átutalás) nem felel meg elektronikus okirat követelményének, úgy az ajánlat érvénytelen. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti eseteit egzakt módon tartalmaznia kell. Ajánlati biztosíték: Kbt. 54. § és 41/A. § (1) szerint. A közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Alvállalkozó vagy kapacitást nyújtó szervezet ajánlati biztosítékot nem nyújthat ajánlattevő helyett.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

Kbt. 148. §-a szerint.

II.2.5) Értékelési szempontok Ár kritérium az alábbiak szerint tevődik össze:

1. értékelési részszempont: Összesített nettó vállalkozói átalánydíj (HUF) (opciós tételek és tartalékkeret nélkül) / Súlyszám 44

2. értékelési részszempont: Opciós tételek nettó díja (HUF, tartalékkeret nélkül) / Súlyszám 26

2. értékelési részszempont 1. alszempontja: Napelemes rendszer kiépítésének nettó vállalkozói díja (HUF) / Súlyszám 2

2. értékelési részszempont 2. alszempontja: Csarnok és Vitnyédi utcában, és az északi oldalon teljes közmű rekonstrukciójának nettó vállalkozói díja (HUF) / Súlyszám 2

2. értékelési részszempont 3. alszempontja: Meglévő épületek új tető hőszigetelés beépítésének nettó vállalkozói díja (HUF) / Súlyszám 2

2. értékelési részszempont 4. alszempontja: Homlokzati hőszigetelés készítésének nettó vállalkozói díja (HUF) / Súlyszám 2

2. értékelési részszempont 5. alszempontja: Ideiglenes parkoló kialakításának nettó vállalkozói díja (HUF) / Súlyszám 2

2. értékelési részszempont 6. alszempontja: Meglévő épületeken külső nyílászáró szerkezetek cseréjének nettó vállalkozói díja (HUF) / Súlyszám 2

2. értékelési részszempont 7. alszempontja: Újteleki u 6 sz. épület udvarában térkő burkolat és murvás parkoló kialakításának nettó vállalkozói díja (HUF) (474/1 hrsz-ú területen, Újteleki u 6. sz. épület udvarán) / Súlyszám 2

2. értékelési részszempont 8. alszempontja: Újteleki u 10 sz. épület mögötti murvás parkoló kialakításának nettó vállalkozói díja (HUF) (471/2 hrsz-ú területen, Újtelei u. 10. mögötti területen) / Súlyszám 2

2. értékelési részszempont 9. alszempontja: Újteleki u-i átnyitás út és parkoló térkő burkolásának nettó vállalkozói díja (HUF) / Súlyszám 2

2. értékelési részszempont 10. alszempontja: Építőmesteri munkák (sarokvédő elemek, homlokzat színező vakolat) nettó vállalkozói díja (HUF) / Súlyszám 2

2. értékelési részszempont 11. alszempontja: Újteleki utcai áttörés területén új közmű építés nettó vállalkozói díja (HUF) / Súlyszám 2

2. értékelési részszempont 12. alszempontja: Piac közvilágítási munkáinak nettó vállalkozói díja (HUF) / Súlyszám 2

2. értékelési részszempont 13. alszempontja: Újteleki utcai áttörés területén közvilágítás nettó vállalkozói díja (HUF) / Súlyszám 2

Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2022/S 252-733543 (2022-12-27)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2023-03-29)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 1 249 900 000 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-03-29 📅
Közzététel dátuma: 2023-04-03 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 066-197730
Hirdetményre hivatkozik: 2022/S 252-733543
HL-S szám: 66

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2023-03-21 📅
Név: Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti nyilvántartási szám: 11121426208
Postacím: Ipar Körút 13.
Postai város: Sopron
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 99511860 📞
E-mail: vallalkozas@fesz.hu 📧
Internetcím: http://www.fesz.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 1 249 900 000 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 3

Hivatkozás
További információk

Ajánlattevők:

FÉSZ Zrt. (székhely: 9400 Sopron, Ipar körút 13., cjsz: 08-10-001549, adószám: 11121426-2-08)

Horváth Color Kft. (székhely: 9145 Bágyogszovát, Szabadság utca 17. cjsz: 08-09-013774 adószám: 13672571-2-08)

STETTIN-HUNGARIA Kft. (székhely: 9400 Sopron, Somfalvi u.l4., cjsz: 08-09-002191, adószám: 10621143-2-08)

Nyertes ajánlattevő:

Az eljárás során környezetvédelmi vagy szociális szempont nem került figyelembe vételre.

Az V.2.5) pontban az arány rovatban nem lehet csak pozitív egész számot feltüntetni, ennek megfelelően került a mező kitöltésre. A helyes érték 0,5%, 6 249 500 HUF.

Forrás: OJS 2023/S 066-197730 (2023-03-29)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-04-17)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Soproni piac-vásárcsar.és környezetének felújítása
Hivatkozási szám: EKR002046202022
Rövid leírás:

Soproni piac - vásárcsarnok és környezetének felújítása vállalkozási szerződés keretében Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése és a Kbt. 135. § (12) bekezdése szerinti feltételes közbeszerzési eljárásként indítja, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő a Modern Városok Program keretében hazai forrásból kívánja finanszírozni a teljesítést. Ajánlatkérő a Támogatói Okirat módosítását kezdeményezte a megvalósítási határidő hosszabbítása miatt. A Szerződés azon a napon lép hatályba, amely napon ajánlatkérő hivatalosan értesíti a nyertes ajánlattevőt arról, hogy a Szerződés fedezete rendelkezésre áll (felfüggesztő feltétel). Amennyiben a Szerződés megkötése idején a feltétel már bekövetkezett, az értesítésre a szerződés megkötésével egyidejűleg kerül sor. Amennyiben ezen feltétel a Szerződés megkötésétől számított 6 hónapon belül sem valósul meg, e tény ajánlatkérő részéről érdekmúlásnak minősülhet, melyre tekintettel ajánlatkérő élhet a Ptk. 6:213. § (1) bekezdés szerinti elállási jogával. Nyertes ajánlattevő erre alapozottan ajánlatkérővel szemben követeléssel nem élhet.

Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 1 249 900 000 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR002046202022/1
A beszerzés leírása:

A kivitelezési feladat: I. ÜTEM: 474/2 hrsz. alatti összekötő út kiépítése - felvonulás, fák cserjék kivágása - a 474/2 hrsz. alatti garázsok, tárolók bontása - a 474/3 hrsz. alatti területen a tervezetthez képest műszaki csökkentésként a földmunkákat követően murvás útalap, készítése tömörítéssel 998 m2 - a terv szerinti tartalék terület fölmunkái és murvás burkolat készítése 400 m2 - a terület ideiglenes lezárása II. ÜTEM: Ideiglenes piac kialakítása - a 474/3 hrsz. alatt ideiglenes piac kialakítása a kivitelezés időtartalmára: ideiglenes árusításra és a piac személyzet kiszolgálására alkalmas konténerek bérlése/elhelyezése és a működéséhez szükséges ideiglenes víz, szennyvízcsatorna és áramellátás kialakítása III. ÜTEM Bontási munkálatok: - a jelenleg északi tömb teljes szanálása 168,5 m2 - a jelenlegi vasbeton ernyők és a kerengőt fedő 2,50 m belmagasságú tető bontása - piactér jelenlegi aszfalt burkolatának, belső berendezéseinek teljes bontása, - az elbontandó épületrészben lévő víz-, szennyvíz- és csapadékvíz-vezetékek elbontása - építési hulladék folyamatos elszállítása - jelenlegi rámpák átépítése IV. ÜTEM: Új épületszárny építése, Piac lefedés építési munkálatai. 1. Tartószerkezeti építőszerkezeti kialakítás: - az új épületrész és a piac (csarnok) lefedés kialakításához alapozás munkálatai, - 1072 fm fúrt cölöpalapozás - az új épületrész (166,59 m2) blokk tégla falazat, vasbeton födém, vasbeton koszorúk építése - Új épületrész padlószerkezet ágyazat, aljzat, szigetelések kialakítása - meglévő vizesblokk átalakítása, válaszfal bontással, új padlószerkezettel, válaszfalakkal - piac csarnok kialakításához vasbeton oszlopok, blokktégla falazatok, vasbeton gerendák, koszorúk építése - ragasztott fa tartószerkezet kialakítása 1507 m2-en - új fedett piac/vásárcsarnok alapterülete 993 m2 - hagyományos tetőszerkezet kialakítása meglévő és új épületrészeken (1600 m2) - kialakítandó csarnoktér padlószerkezet építése fölmunkával, ágyazat kialakítással, új ipari padló építésével 993 m2 2. Szakipari, közműépítési munkák és a meglévő épületek felújítási munkálatai: - új épületrészben, meglévő vizesblokkban, csarnokrészben új közművek építése, új nyílászáró szerkezetek beépítése - új burkolatok készítése az új épületrészben és a meglévő vizesblokkban - elektromos és gépészeti munkák - új épület, csarnok tetőszerkezet hőszigetelése 993 m2 - csarnok lefedés, meglévő épületek tetőszigetelése - új épületrész vakolási, homlokzatképzési munkái - csarnok kialakítás belső oldali homlokzatképzése vakolással festéssel - meglévő épületek homlokzat felújítása vakolatjavítással, homlokzatfestéssel - új piac bejárat kialakítása passzázskapuk beépítésével. - az üzlet portálok javítása, mázolása - betonyp burkolatok készítése párkányokon, előtetőn 1810 m2 - Csarnok térben legyártott padok, elhelyezése 50 db, beszerzett hűtőgépek telepítése 1869 m2 ragasztott fa tartó tetőszerkezet kialakítása V. ütem befejező és egyéb munkák - a Csarnok utcában és az északi oldalon meglévő aszfaltburkolatok bontása, új ágyazati réteg és térkő burkolat építése, parkolók kialakítása 3396 m2 - a Vitnyédi és Schármár K. utcában a meglévő aszfalt burkolatok felújítása 10 m3 - Ideiglenes piac elbontása - 50 m3-es monolit vasbeton tűzi víztároló elhelyezése földmunkával, ágyazattal, szerelvényekkel Opciós tételek: 1. opció: Napelemes rendszer kiépítése: 40 KW-os rendszer, 114 db 370 W-os napelemmel, 2db 20 kW-os inverterrel, tartószerkezettel, kábelezéssel, beüzemeléssel 2. opció: Csarnok és Vitnyédi utcában, illetőleg az északi oldalon teljes közműrekonstrukció: - Csapadékcsatorna építés 484 m csőhálózattal, csőidomokkal, aknákkal, bekötésekkel, tisztítóidomokkal, földmunkával. (110 m DN 400 kőagyagcső, 180 mDN 315 PP cső, 29 m DN 200 PP cső, 165 m DN 160 PP cső) - Szennyvízcsatorna építés 191 m csőhálózattal, csőidomokkal, aknákkal, bekötésekkel, tisztítóidomokkal, földmunkával. (190 m DN 200 PP cső) - Ivóvíz hálózat építése 141 m csőhálózattal, idomokkal, tolózárakkal,csapszekrényekkel, vízóra aknával, vízórával, földmunkával. (109 m KPE D110 cső, 11m KPE D90 cső, 21 m KPE D63 cső) 3. opció: Meglévő épületek új tető hőszigetelés beépítése: - 25 cm vtg-ban kőzetgyapot lemez hőszigetelés 1183 m2 - párazáró réteg 1183 m2 4. opció: Homlokzati hőszigetelés készítése: - Homlokzati hőszigetelés 968 m2 5. opció: Ideiglenes parkoló kialakítása: - ideiglenes parkoló földmunkái, ágyazat, útalap és térkő burkolat készítése 6. opció: Meglévő épületeken külső nyílászáró szerkezetek cseréje: - nyílászáró szerkezetek bontása 64 m2 - műanyag ajtók beépítése 9 db - műanyag ablakok beépítése 27 db - fém nyílászárók bontása 41 m2 - kültéri ajtók 15 db - ipari szekcionált kapu 14 db 7. opció: Újteleki u 6 sz. épület udvarában térkő burkolat és murvás parkoló kialakítása - Bontási munkák, térkő burkolat és parkoló építés, terület rendezés 308 m2 beton térkő burkolat szegélyépítéssel, földmunkával útalapozással 8. opció: Újteleki u 10 sz. épület mögötti murvás parkoló kialakítása - Bontási munkák, parkoló építés, terület rendezés 93 m2 murvás burkolat, földmunkával útalapozással 9. opció: Újteleki u-i átnyitás út és parkoló térkő burkolása - beton útalap készítése 196 m3 - térkő burkolat betonszegélyekkel 998 m2 10. opció: Építőmesteri munka (sarokvédő elemek, homlokzat színező vakolat) - sarokvédő acélelemek 50 db - meglévő épületen színező vakolat 632 m2 11. opció: Új Közmű építés Újteleki utcai áttörés területén 12. Piac közvilágítási munkái - új közvilágítási kábelek, földmunkával, kandeláberekkel, új bekötés kialakításával 13. Közvilágítás Újteleki utcai áttörés területén - új közvilágítási kábelek, földmunkával, kandeláberekkel, új bekötés kialakításával

A beszerzés leírása

A kivitelezési feladat:
I. ÜTEM:
474/2 hrsz. alatti összekötő út kiépítése
- felvonulás, fák cserjék kivágása
- a 474/2 hrsz. alatti garázsok, tárolók bontása
- a 474/3 hrsz. alatti területen a tervezetthez képest műszaki csökkentésként a földmunkákat követően murvás útalap, készítése tömörítéssel 998 m2
- a terv szerinti tartalék terület fölmunkái és murvás burkolat készítése 400 m2
- a terület ideiglenes lezárása
II. ÜTEM:
Ideiglenes piac kialakítása
- a 474/3 hrsz. alatt ideiglenes piac kialakítása a kivitelezés időtartalmára: ideiglenes árusításra és a piac személyzet kiszolgálására alkalmas konténerek bérlése/elhelyezése és a működéséhez szükséges ideiglenes víz, szennyvízcsatorna és áramellátás kialakítása
III. ÜTEM
Bontási munkálatok:
- a jelenleg északi tömb teljes szanálása 168,5 m2
- a jelenlegi vasbeton ernyők és a kerengőt fedő 2,50 m belmagasságú tető bontása
- piactér jelenlegi aszfalt burkolatának, belső berendezéseinek teljes bontása,
- az elbontandó épületrészben lévő víz-, szennyvíz- és csapadékvíz-vezetékek elbontása
- építési hulladék folyamatos elszállítása
- jelenlegi rámpák átépítése
IV. ÜTEM:
Új épületszárny építése, Piac lefedés építési munkálatai.
1. Tartószerkezeti építőszerkezeti kialakítás:
- az új épületrész és a piac (csarnok) lefedés kialakításához alapozás munkálatai,
- 1072 fm fúrt cölöpalapozás
- az új épületrész (166,59 m2) blokk tégla falazat, vasbeton födém, vasbeton koszorúk építése
- Új épületrész padlószerkezet ágyazat, aljzat, szigetelések kialakítása
- meglévő vizesblokk átalakítása, válaszfal bontással, új padlószerkezettel, válaszfalakkal - piac csarnok kialakításához vasbeton oszlopok, blokktégla falazatok, vasbeton gerendák, koszorúk építése
- ragasztott fa tartószerkezet kialakítása 1507 m2-en
- új fedett piac/vásárcsarnok alapterülete 993 m2
- hagyományos tetőszerkezet kialakítása meglévő és új épületrészeken (1600 m2)
- kialakítandó csarnoktér padlószerkezet építése fölmunkával, ágyazat kialakítással, új ipari padló építésével 993 m2
2. Szakipari, közműépítési munkák és a meglévő épületek felújítási munkálatai:
- új épületrészben, meglévő vizesblokkban, csarnokrészben új közművek építése, új nyílászáró szerkezetek beépítése
- új burkolatok készítése az új épületrészben és a meglévő vizesblokkban
- elektromos és gépészeti munkák
- új épület, csarnok tetőszerkezet hőszigetelése 993 m2
- csarnok lefedés, meglévő épületek tetőszigetelése
- új épületrész vakolási, homlokzatképzési munkái
- csarnok kialakítás belső oldali homlokzatképzése vakolással festéssel
- meglévő épületek homlokzat felújítása vakolatjavítással, homlokzatfestéssel
- új piac bejárat kialakítása passzázskapuk beépítésével.
- az üzlet portálok javítása, mázolása
- betonyp burkolatok készítése párkányokon, előtetőn 1810 m2
- Csarnok térben legyártott padok, elhelyezése 50 db, beszerzett hűtőgépek telepítése
1869 m2 ragasztott fa tartó tetőszerkezet kialakítása
V. ütem befejező és egyéb munkák
- a Csarnok utcában és az északi oldalon meglévő aszfaltburkolatok bontása, új ágyazati réteg és térkő burkolat építése, parkolók kialakítása 3396 m2
- a Vitnyédi és Schármár K. utcában a meglévő aszfalt burkolatok felújítása 10 m3
- Ideiglenes piac elbontása
- 50 m3-es monolit vasbeton tűzi víztároló elhelyezése földmunkával, ágyazattal, szerelvényekkel

Opciós tételek:
1. opció: Napelemes rendszer kiépítése: 40 KW-os rendszer, 114 db 370 W-os napelemmel, 2db 20 kW-os inverterrel, tartószerkezettel, kábelezéssel, beüzemeléssel
2. opció: Csarnok és Vitnyédi utcában, illetőleg az északi oldalon teljes közműrekonstrukció:
- Csapadékcsatorna építés 484 m csőhálózattal, csőidomokkal, aknákkal, bekötésekkel, tisztítóidomokkal, földmunkával. (110 m DN 400 kőagyagcső, 180 mDN 315 PP cső, 29 m DN 200 PP cső, 165 m DN 160 PP cső)
- Szennyvízcsatorna építés 191 m csőhálózattal, csőidomokkal, aknákkal, bekötésekkel, tisztítóidomokkal, földmunkával. (190 m DN 200 PP cső)
- Ivóvíz hálózat építése 141 m csőhálózattal, idomokkal, tolózárakkal,csapszekrényekkel, vízóra aknával, vízórával, földmunkával. (109 m KPE D110 cső, 11m KPE D90 cső, 21 m KPE D63 cső)
3. opció: Meglévő épületek új tető hőszigetelés beépítése:
- 25 cm vtg-ban kőzetgyapot lemez hőszigetelés 1183 m2
- párazáró réteg 1183 m2
4. opció: Homlokzati hőszigetelés készítése:
- Homlokzati hőszigetelés 968 m2
5. opció: Ideiglenes parkoló kialakítása:
- ideiglenes parkoló földmunkái, ágyazat, útalap és térkő burkolat készítése
6. opció: Meglévő épületeken külső nyílászáró szerkezetek cseréje:
- nyílászáró szerkezetek bontása 64 m2
- műanyag ajtók beépítése 9 db
- műanyag ablakok beépítése 27 db
- fém nyílászárók bontása 41 m2
- kültéri ajtók 15 db
- ipari szekcionált kapu 14 db
7. opció: Újteleki u 6 sz. épület udvarában térkő burkolat és murvás parkoló kialakítása
- Bontási munkák, térkő burkolat és parkoló építés, terület rendezés 308 m2 beton térkő burkolat szegélyépítéssel, földmunkával útalapozással
8. opció: Újteleki u 10 sz. épület mögötti murvás parkoló kialakítása
- Bontási munkák, parkoló építés, terület rendezés 93 m2 murvás burkolat, földmunkával útalapozással
9. opció: Újteleki u-i átnyitás út és parkoló térkő burkolása
- beton útalap készítése 196 m3
- térkő burkolat betonszegélyekkel 998 m2
10. opció: Építőmesteri munka (sarokvédő elemek, homlokzat színező vakolat)
- sarokvédő acélelemek 50 db
- meglévő épületen színező vakolat 632 m2
11. opció: Új Közmű építés Újteleki utcai áttörés területén
12. Piac közvilágítási munkái
- új közvilágítási kábelek, földmunkával, kandeláberekkel, új bekötés kialakításával
13. Közvilágítás Újteleki utcai áttörés területén
- új közvilágítási kábelek, földmunkával, kandeláberekkel, új bekötés kialakításával

Postacím: Csarnok
utca
1/A
Irányítószám: 9400
Város: Sopron
Ország: Magyarország 🇭🇺
Időtartam: 11 hónap
Információk a lehetőségekről
Opciók ✅
A lehetőségek leírása:

1 opció: Napelemes rendszer kiépítése 2. opció: Csarnok és Vitnyédi utcában, és az északi oldalon teljes közmű rekonstrukció 3. opció: Meglévő épületek új tető hőszigetelés beépítése 4. opció: Homlokzati hőszigetelés készítése 5. opció: Ideiglenes parkoló kialakítása 6. opció: Meglévő épületeken külső nyílászáró szerkezetek cseréje 7. opció: Újteleki u 6 sz. épület udvarában térkő burkolat és murvás parkoló kialakítása 8. opció: Újteleki u 10 sz. épület mögötti murvás parkoló kialakítása 9. opció: Újteleki u-i átnyitás út és parkoló térkő burkolása 10. opció: Építőmesteri munka (sarokvédő elemek, homlokzat színező vakolat) 11. opció: Új Közmű építés Újteleki utcai áttörés területén 12. opció: Piac közvilágítási munkái 13. opció: Közvilágítás Újteleki utcai áttörés területén További információt a műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmaz. Tervezői költségbecslés alapján az opciós mennyiség 34%-a a bizonyosan megrendelésre kerülő mennyiségnek.

Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának valamilyen jogi formát kell öltenie ✅
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus rendelés lesz használatos ✅
Elektronikus fizetést használnak ✅
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2023-03-21 📅
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 1 249 900 000 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR002046202022/3209
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Az alvállalkozásba adott szerződésrész értéke ismert ✅
Az alvállalkozásba adott szerződésrész százalékos aránya ismert ✅
Leírás:

PROJECT 2006 Kft. (székhely: 9400 Sopron, Ipar körút 13., adószám: 13717885-2-08): III.1.3. M.2.2. MV-ÉV - villamos felelős műszaki vezetői feladatok egyéb alvállalalkozó: bontási munkák; ideiglenes konténerek elhelyezése; zsaluzás és állványozás; földmunka; síkalapozás; cölöpalapozás; helyszíni beton és vb. munka; ipari padló készítése; falazás és egyéb kőműves munka; acélszerkezeti munkák; ragasztott fatartók; ácsmunka

A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
Valószínűleg harmadik félnek alvállalkozásba adandó, hozzáadottérték-adó nélküli érték: 12 499 000 HUF 💰
Arány (%): 1
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:

A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti nyilvántartási szám: 11121426208
Postacím: Ipar Körút 13.
Postai irányítószám: 9400
Postai város: Sopron
Régió: Győr-Moson-Sopron 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: vallalkozas@fesz.hu 📧
Telefon: +36 99511860 📞
Fax: +36 99511879 📠
URL: http://www.fesz.hu 🌏

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:

Az eljárásban történő részvétel során ajánlatkérő kizárja gazdálkodó szervezet alapítását; nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítése érdekében nem hozhatnak létre gazdálkodó szervezetet. BT-70 mező folytatása: Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő 15 naptári napon belül rendelkeznie kell a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a szerint a közbeszerzés tárgya szerinti teljes tevékenységi körre kiterjedő kivitelezői feladatok ellátásához szükséges, legalább 1 milliárd Ft/év és legalább 100 millió Ft/káreseményenkénti mértékű vagyoni kárértékre vonatkozó, összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítással (C.A.R.) a Vállalkozási Szerződés alapján elvégzendő kivitelezési munkákra. A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a harmadik személynek okozott kárra, továbbá a Kivitelező, valamint a Kbt. szerinti alvállalkozók és a Ptk. szerinti valamennyi közreműködő által okozott kárért való felelősségre.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:

A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:

Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 0,5 %-a/naptári nap, max. 20% A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér: a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 30 %-a Jótállás: minimum 36 hónap. A vállalt többlet jótállás értékelési szempontot képez. A jótállás kezdő időpontja a sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvétel napja. A Kbt. 134 § (2) és (3) bekezdése szerinti biztosítékot ír elő ajánlatkérő, amelynek mértéke a szerződés szerinti teljes tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 5%-a. A biztosítékot a Kbt.134. § (6) bekezdés a) pontja és a Kbt. 134. § (8) bekezdése szerint kell biztosítani.

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti nyilvántartási szám: 15728049208
Postacím: Fő Tér 1.
Postai irányítószám: 9400
Postai város: Sopron
Régió: Győr-Moson-Sopron 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Sárvári Szabolcs
E-mail: jegyzo@sopron-ph.hu 📧
Telefon: +36 99515113 📞
Fax: +36 99320939 📠
URL: https://www.sopron.hu 🌏
Csoportvezető ✅

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_40664534
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): Kbt. 148. §-a szerint.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

4. Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a Szerződés szerint elvégzendő Munkák műszaki tartalmának változtatása vált szükségessé, az alábbi, Vállalkozónak fel nem róható körülményekre figyelemmel: A műszaki tartalom változtatás (a továbbiakban: Módosított Műszaki Tartalom) a Szerződésben meghatározott műszaki tartalomhoz képest további munkák beszerzését és így a műszaki tartalom bővülését, illetve módosítását jelenti. (i) A kivitelezési munkák folyamán felmerültek olyan műszaki problémák, melyekkel a tervkészítésnél nem számolhatott a tervező, nem volt előre látható. A feltárt körülmények azonban az állagvédelem, a rendeltetésszerű használat érdekében szükségessé teszik a műszaki beavatkozások elvégzését, melyek elsősorban kiegészítő pótmunkaként jelentkeznek. Az ajánlatadást követően a megrendelői változtatási igények eredményeképpen, az 1. számú mellékletben rögzítettek szerint a műszaki tartalom megváltoztatását eredményező olyan további építési munkák beszerzése vált szükségessé, valamint elmaradó munkák keletkeztek, amelyek nem szerepeltek a Szerződésben, és amely megrendelői változtatási igények eredményeképpen nélkülözhetetlenné vált a Szerződés szerint elvégzendő munkák műszaki tartalmának szerződésmódosítás útján történő kiegészítése, illetve módosítása. Felek a jelen pontban hivatkozott munkák ellenértékét, a módosított műszaki tartalom értékét összesen nettó 39 867 859 forintban, azaz harminckilencmillió-nyolcszázhatvanhétezer-nyolcszázötvenkilenc forintban rögzítik. Megrendelő a Szerződésben nettó 25 000 000 forint összegű tartalékkeretet kötött ki, melynek terhére a módosított műszaki tartalom ellenértéke részben elszámolható, a fennmaradó összeget - nettó 14 867 859 forint – Megrendelő Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése terhére, saját forrásból biztosítja. Továbbá Felek rögzítik, hogy a módosított műszaki tartalomnak megfelelően a Szerződés szerinti teljesítési határidő 8 naptári nappal meghosszabbodik. (ii) Felek rögzítik, hogy a 4. (i) pontban jelölt, a műszaki tartalom bővülésére irányuló munkák elvégzése a Szerződés szerinti teljesítési határidők átütemezését, befejezési határidő módosítását, valamint a műszaki ütemterv és a pénzügyi ütemterv módosítását is szükségessé teszi. 5. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződést a jelen Szerződésmódosítás 4. pontjában írt körülményekre tekintettel a Kbt. 141. §-ának (2) és (3) bekezdése alapján az alábbi tartalommal módosítják. Az eredeti szerződéses érték: nettó 1.249.900.000, - Ft. A szerződésmódosítást követő érték: nettó 1.264.767.859, - Ft.

Egyéb kiegészítő információk

4. Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a Szerződés szerint elvégzendő Munkák műszaki tartalmának változtatása vált szükségessé, az alábbi, Vállalkozónak fel nem róható körülményekre figyelemmel:
A műszaki tartalom változtatás (a továbbiakban: Módosított Műszaki Tartalom) a Szerződésben meghatározott műszaki tartalomhoz képest további munkák beszerzését és így a műszaki tartalom bővülését, illetve módosítását jelenti.
(i) A kivitelezési munkák folyamán felmerültek olyan műszaki problémák, melyekkel a tervkészítésnél nem számolhatott a tervező, nem volt előre látható. A feltárt körülmények azonban az állagvédelem, a rendeltetésszerű használat érdekében szükségessé teszik a műszaki beavatkozások elvégzését, melyek elsősorban kiegészítő pótmunkaként jelentkeznek. Az ajánlatadást követően a megrendelői változtatási igények eredményeképpen, az 1. számú mellékletben rögzítettek szerint a műszaki tartalom megváltoztatását eredményező olyan további építési munkák beszerzése vált szükségessé, valamint elmaradó munkák keletkeztek, amelyek nem szerepeltek a Szerződésben, és amely megrendelői változtatási igények eredményeképpen nélkülözhetetlenné vált a Szerződés szerint elvégzendő munkák műszaki tartalmának szerződésmódosítás útján történő kiegészítése, illetve módosítása.
Felek a jelen pontban hivatkozott munkák ellenértékét, a módosított műszaki tartalom értékét összesen nettó 39 867 859 forintban, azaz harminckilencmillió-nyolcszázhatvanhétezer-nyolcszázötvenkilenc forintban rögzítik. Megrendelő a Szerződésben nettó 25 000 000 forint összegű tartalékkeretet kötött ki, melynek terhére a módosított műszaki tartalom ellenértéke részben elszámolható, a fennmaradó összeget - nettó 14 867 859 forint – Megrendelő Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése terhére, saját forrásból biztosítja.
Továbbá Felek rögzítik, hogy a módosított műszaki tartalomnak megfelelően a Szerződés szerinti teljesítési határidő 8 naptári nappal meghosszabbodik.
(ii) Felek rögzítik, hogy a 4. (i) pontban jelölt, a műszaki tartalom bővülésére irányuló munkák elvégzése a Szerződés szerinti teljesítési határidők átütemezését, befejezési határidő módosítását, valamint a műszaki ütemterv és a pénzügyi ütemterv módosítását is szükségessé teszi.
5. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződést a jelen Szerződésmódosítás 4. pontjában írt körülményekre tekintettel a Kbt. 141. §-ának (2) és (3) bekezdése alapján az alábbi tartalommal módosítják.

Az eredeti szerződéses érték: nettó 1.249.900.000, - Ft.
A szerződésmódosítást követő érték: nettó 1.264.767.859, - Ft.

A változtatás fő oka: Olyan módosítások, amelyek nem érik el a minimális értéket ("de minimis" szabály).
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:

6. A jelen Szerződésmódosítás aláírásával Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a jelen Szerződésmódosítás 1. számú mellékletében meghatározott Módosított Műszaki Tartalom szerinti feladatok elvégzését, az ott meghatározott műszaki tartalommal. 7. Felek megállapodnak, hogy a jelen 1. számú Szerződésmódosítás hatályba lépésével a Szerződés III.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A Vállalkozót a Szerződésben meghatározott kivitelezési munkák megvalósításáért a következők szerinti vállalkozói díj (a továbbiakban: Vállalkozói díj) illeti meg: 1. értékelési részszempont: Összesített nettó vállalkozói átalánydíj (HUF) (opciós tételek és tartalékkeret nélkül) 1 289 767 859 Felek megállapodnak, hogy a jelen 1. számú Szerződésmódosítás hatályba lépésével a Szerződés IV.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A jelen szerződés II.1. pontjában meghatározott kivitelezési munkák teljesítésének határideje: 2024. március 28. Határidőben teljesít a Vállalkozó, amennyiben a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésére legkésőbb a jelen pont szerinti határidőt követő 30 naptári napon belül sor kerül.” 8. Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződésmódosításban rögzített ellenérték növekedés a Szerződés XI.3.7. pontja szerinti végszámlában kerül elszámolásra, külön számla kiállítására nem kerül sor. A pótmunka elszámolása során a Szerződés III.3. pontja szerint kell eljárni. 9. Felek rögzítik, hogy a Szerződés XII.1. pontja szerinti késedelmi kötbér, XII.2. pontja szerinti meghiúsulási kötbér, valamint a XII.4.2. pontja szerinti jótállási biztosíték mértéke a jelen Szerződésmódosítás 7. pontjának megfelelően módosul. 10. A Kbt. 141. § (2) bekezdése értelmében „a szerződés – a Kbt. 141. § (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az alábbi értékek egyikét sem a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt; b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.” A Kbt. 141. § (3) bekezdése alapján „A Kbt. 141. § (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a Kbt. 141. § (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.” Az eredeti Szerződés értéke nem éri el az uniós értékhatárt (2022. évre vonatkozó uniós értékhatár építési beruházás esetében: nettó 1 883 59 360,- Ft). Felek az eredeti Szerződés értékét 3 %-kal növelik, mely megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdés a) és b) pontjában foglalt feltételeknek. Az ellenérték növekedése nem éri el sem az uniós értékhatárt, sem a Szerződés értékének 15 %-át. A jelen Szerződésmódosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és illeszkedik a Szerződés jellegéhez. A módosítás indoka a szerződés tartalmi elemeinek változása, amelyekkel arányos mértékben módosul a Szerződés III.1. pontja szerinti opciós tételek és tartalékkeret nélküli Vállalkozói Díj, valamint a Szerződés IV.1. pontja szerinti teljesítési határidő. A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről (2021. május 6. és 2023. május 25.) szóló útmutatójában foglaltak szerint a pótmunka megrendelése a Kbt. 141. § (2) bekezdés szerinti ún. de minimis szerződésmódosításként is kezelhető. A jelen 1. számú Szerződésmódosítás 4. sz mellékletében foglaltak alátámasztják, hogy a műszaki tartalom változása az ellenérték és teljesítési határidő változásának mértékével arányos. A szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítása az eredeti határidőhöz (11 hónap) képest nem nagy mértékű (8 naptári nap), nem érinti a közbeszerzési eljárásban lezajlott értékelést és az eredeti határidő sem volt olyan rövid, hogy az érdeklődőt riaszthatott volna el az eljárásban való indulástól. 11. A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok. 12. Felek kijelentik, hogy jelen szerződésmódosítás a Felek aláírásával lép hatályba. A szerződés módosítás aláírásának dátuma: 2024. március 12.

Szöveg

6. A jelen Szerződésmódosítás aláírásával Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a jelen Szerződésmódosítás 1. számú mellékletében meghatározott Módosított Műszaki Tartalom szerinti feladatok elvégzését, az ott meghatározott műszaki tartalommal.
7. Felek megállapodnak, hogy a jelen 1. számú Szerződésmódosítás hatályba lépésével a Szerződés III.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Vállalkozót a Szerződésben meghatározott kivitelezési munkák megvalósításáért a következők szerinti vállalkozói díj (a továbbiakban: Vállalkozói díj) illeti meg:
1. értékelési részszempont: Összesített nettó vállalkozói átalánydíj (HUF) (opciós tételek és tartalékkeret nélkül) 1 289 767 859
Felek megállapodnak, hogy a jelen 1. számú Szerződésmódosítás hatályba lépésével a Szerződés IV.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A jelen szerződés II.1. pontjában meghatározott kivitelezési munkák teljesítésének határideje: 2024. március 28. Határidőben teljesít a Vállalkozó, amennyiben a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésére legkésőbb a jelen pont szerinti határidőt követő 30 naptári napon belül sor kerül.”
8. Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződésmódosításban rögzített ellenérték növekedés a Szerződés XI.3.7. pontja szerinti végszámlában kerül elszámolásra, külön számla kiállítására nem kerül sor. A pótmunka elszámolása során a Szerződés III.3. pontja szerint kell eljárni.
9. Felek rögzítik, hogy a Szerződés XII.1. pontja szerinti késedelmi kötbér, XII.2. pontja szerinti meghiúsulási kötbér, valamint a XII.4.2. pontja szerinti jótállási biztosíték mértéke a jelen Szerződésmódosítás 7. pontjának megfelelően módosul.
10. A Kbt. 141. § (2) bekezdése értelmében „a szerződés – a Kbt. 141. § (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.”
A Kbt. 141. § (3) bekezdése alapján „A Kbt. 141. § (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a Kbt. 141. § (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.”
Az eredeti Szerződés értéke nem éri el az uniós értékhatárt (2022. évre vonatkozó uniós értékhatár építési beruházás esetében: nettó 1 883 59 360,- Ft).
Felek az eredeti Szerződés értékét 3 %-kal növelik, mely megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdés a) és b) pontjában foglalt feltételeknek. Az ellenérték növekedése nem éri el sem az uniós értékhatárt, sem a Szerződés értékének 15 %-át.
A jelen Szerződésmódosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és illeszkedik a Szerződés jellegéhez.
A módosítás indoka a szerződés tartalmi elemeinek változása, amelyekkel arányos mértékben módosul a Szerződés III.1. pontja szerinti opciós tételek és tartalékkeret nélküli Vállalkozói Díj, valamint a Szerződés IV.1. pontja szerinti teljesítési határidő. A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről (2021. május 6. és 2023. május 25.) szóló útmutatójában foglaltak szerint a pótmunka megrendelése a Kbt. 141. § (2) bekezdés szerinti ún. de minimis szerződésmódosításként is kezelhető. A jelen 1. számú Szerződésmódosítás 4. sz mellékletében foglaltak alátámasztják, hogy a műszaki tartalom változása az ellenérték és teljesítési határidő változásának mértékével arányos.
A szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítása az eredeti határidőhöz (11 hónap) képest nem nagy mértékű (8 naptári nap), nem érinti a közbeszerzési eljárásban lezajlott értékelést és az eredeti határidő sem volt olyan rövid, hogy az érdeklődőt riaszthatott volna el az eljárásban való indulástól.
11. A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok.
12. Felek kijelentik, hogy jelen szerződésmódosítás a Felek aláírásával lép hatályba.

A szerződés módosítás aláírásának dátuma: 2024. március 12.

Forrás: OJS 2024/S 077-230248 (2024-04-17)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (15 új beszerzések)