Útépítés Mc, Mechatronikai Ipari park területén

A beszerzés leírása

Miskolc északi iparterület, a Mechatronikai Park területén elhelyezkedő 12993 helyrajzi számú ingatlanon építendő egyirányú forgalomra alkalmas útburkolat és annak a vízelvezetésének a megoldása.
A tervezett útszakaszt menetrendszerű közösségi közlekedési járatok is érintik. A meghatározott forgalmi terhelési osztályhoz - figyelembe véve a forgalmi, terep- és klimatikus körülményeket - „F” igénybevételi kategória tartozik.
A tervezett útburkolat 377,61 fm hosszú és 3,50 méter széles.
Az útburkolat mindkét oldalán 1,00 méter széles kőzúzalékos padka épül. Az útcsatlakozásoknál a meglevő kiemelt szegélyeket el kell bontani, a meglevő szegélyt folyamatos „buktatással” 0 cm szintre le kell süllyeszteni.
Az útcsatlakozásoknál 40x20x10 cm méretű előregyártott elemekből, C-16/20 minőségű helyszíni betongerendán süllyesztett szegélyek készülnek. A burkolat elején és a végén a lekerekítő sugarak hosszában szintén süllyesztett szegélyek épülnek.
A gyalogjárda közúthoz csatlakozó szakaszainál a burkolat szintjét le kell süllyeszteni, 0 cm-re. Ez a követelmény a szegély kényelmes átjárhatóságát biztosítja, megfelelve az akadálymentesség követelményeinek is.
A szakasz elején a meglevő járdaburkolat érintett felületeit el kell bontani. A járdaburkolat 2,00 méter hosszú szakaszán a csatlakozó szint süllyesztése miatt a burkolat bontását és újjáépítését irányozzuk elő.
A járdák külső oldalain (ahol nem az útszegélyhez csatlakozik a burkolat) 100x25x5 cm méretű szegélykövekből, C-16/20 min. betonágyazaton süllyesztett szegély épül.
A buszöböl útburkolatának kopórétege pályaszerkezeti betonból készül
A földmunkát a tükörszintig való kiemeléssel kell elvégezni.
Csapadékvíz-elvezetés:
A tervezett út- és járdaburkolatok csapadékvíz-elvezetését a külön terv szerint épülő nyílt árkok biztosítják.
A szakasz végén az árkot egy tervezett ülepítő aknán keresztül a meglevő csatornába kell bekötni.
Az ágyazat víztelenítését kétféle megoldással javasoljuk kivitelezni. Ahol az árok közvetlenül a padka mellett található, az ágyazatot paplanszerűen be kell kötni az árokba. Az úttól távolabb vezetett árkoknál a draincsövet hossz-szivárgóként vezetjük, majd a szakasz végén a csapadékvíz-elvezetés tervei szerint épülő aknába be kell kötni.
Forgalomtechnika, építési forgalomterelés:
Az egyirányú forgalmi rendnek megfelelően a szakasz elején az „egyirányú forgalmú út”, ellenkező irányból a „behajtani tilos” táblákat kell kihelyezni.
Az egyirányúsítás miatt az útszakasz elején a 12990/1 hrsz. úton az irányok szerint helyesen a „balra kanyarodni tilos” valamint a jobbra kanyarodni tilos jelzések szükségesek.
A buszmegállót a szokásos „autóbusz megálló tábla elhelyezésével kell jelölni.
Az ipari terület elvileg a közforgalom elől el van zárva, a Besenyői út felőli behajtónál meglevő „behajtani tilos tábla kivéve engedéllyel feliratú kiegészítő táblával van kihelyezve. Ahhoz, hogy a teljes lezárás létrejöhessen, a Várközi Lajos út felőli behajtónál egy ugyanilyen táblát kell elhelyezni.
A Kormányhivatal BO/30/646-2/2021. sz. nyilatkozata szerint, a tárgyi közforgalom elől elzárt létesítmény esetében hatósági engedélyezésre nincs szükség.
A részletes műszaki dokumentumokat a kiadott tervdokumentációk tartalmazzák. A leírásban és a műszaki dokumentációban
megadott típusú termékek esetén a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. §-a szerint van lehetőség egyenértékű, vagy magasabb minőségű helyettesítő termék használatára, szerződésmódosítás keretében.

Minőségi kritérium (név)

2./ Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (mélyépítésre vonatkozó projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői tapasztalat 0-3 db projekt)

Minőségi kritérium (név)

3./ Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (vízgazdálkodási építmények építési munkáira vonatkozó projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői tapasztalat 0-3 db projekt)

További információk

II.2.3) A teljesítés helye:
A teljesítés fő helyszíne: Miskolc északi iparterület, Mechatronikai Park területén, a 12993 hrsz-ú ingatlant érintően egy 377,61 fm hosszú és 3,5 m széles, egyirányú forgalmi rendű, a terület körbe járhatóságát biztosító aszfaltút megvalósítása.
A tervezett út a Miskolc 12990/1 hrsz-ú ingatlanon levő útburkolat szélétől indul, a vége a Miskolc 12996 hrsz-ú út burkolatszéléhez csatlakozik.
II.2.5 pont: értékelési szempont Ár kritérium: 1./ Nettó vállalkozói díj (HUF) - 70 (súlyszám)
II.2.7 ponthoz: Ajánlatkérő a szerződés hónapokban kifejezett a 6 hónapos idején 180 naptári napot ért.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. §(1) bek. b) pont).
Öntisztázás: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bek-ben előírtakra. A kizáró okok igazolásának módja: A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4.§, ill. 6.§. szerint kitöltött formanyomtatványt köteles a részvételi jelentkezéssel együtt benyújtani (előzetes igazolás), továbbá a Kbt. 69. § (4)-(7) bek-nek ajánlattevővel szemben alkalmazása esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (az i) pont ib) alpont kivételével) és 10. § (a g) pont gb) alpont kivételével), a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja szerint köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását. Ajánlatkérő köteles elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti formanyomtatványt is. A kizáró okokra a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Előzetes igazolás: ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a Kr. 2-7. §-ának (kivéve a Kr. 4. § (2) bek.) megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben felsorolt kizáró okokhatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg (Kr. 3. § (5) bek). Ha egy ajánlattevőaz előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. (Kr. 3. § (3) bek.). Az ajánlattevőnek az alkalmasságának igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtania a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében (Kbt. 67. § (4) bek., Kr. 15. § (1) bek.). Az ajánlattevőnek azon alvállalkozók tekintetében, akik nem vesznek részt az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtania a kizáró okok tekintetében (Kr. 15. § (2) bek.) A Kr. 8. §, 10. § és 12-16. §-ban feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte. A Kr. 8. §, 10. § és 12-16. §-ban feltüntetett ig. módok a Kr. V. Fej-nek megfelelően kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Utólagos igazolás: Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt.69. § (4) bek szerint ajánlattevőnek az ajánlatkérő erről szóló felhívására a Kr. 8. 10, 12-16. §-ai szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok. Ha az elbírálás során ajánlatkérőnek kétsége merül fel valamely nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bek.-nek megfelelően bármikor 5 munkanapos határidő kitűzésével kérheti az igazolás benyújtását.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

M1: az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése legalább a következő tartalommal: meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap pontossággal) és helyét, a referenciát igazolni tudó megrendelő elérhetőségét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (3) bekezdése szerint]. A Kbt. 67.§ (1) bekezdés szerint. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.

Részvételi feltételek (műszaki és szakmai alkalmasság)

M1: Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben olyan szerződésszerűen teljesített szerződéssel/szerződésekkel, amelyek összességében tartalmazzák legalább az alábbi feladatok megvalósítását, minimum a megadott mennyiségben:
- legalább 280 m egybefüggő hosszú, teljes pályaszerkezettel (talajjavító (fagyvédő réteg, útalap, kötőréteg és kopogóréteg) megvalósított út építésére és/vagy felújításra és/vagy bővítésre vonatkozó referenciával, és az út csapadékvízelvezetésre szolgáló létesítmények kiépítésére is sor került.
Ajánlatkérő lehetővé teszi az előírás több szerződésből való teljesítését.
Ajánlatkérő a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelt 21.§ (2a) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság
igazolásánál a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

A szerződés teljesítésének feltételei

Ha a Vállalkozó elmulasztaná a teljesítési véghatáridőt, abban az esetben a teljes nettó vállalkozási díj 1 %-a/késedelmes nap késedelmi kötbért köteles fizetni a késedelem minden naptári napja után, amely eltelik a vonatkozó határidő és tényleges teljesítési időpont (műszaki átadás átvételi eljárás sikeres lezárásának napja) között. A késedelmi kötbér mértéke összesen legfeljebb a nettó Vállalkozási díj 20 %-a. Vállalkozó 20 napot meghaladó késedelme esetén Megrendelő jogosult jelen szerződéstől egyoldalúan elállni, illetve azt felmondani. A Megrendelő jogosult a szerződéstől továbbá elállni, illetve azt felmondani különösen, ha a Vállalkozó szerződéses kötelezettségének nem tesz eleget. Megrendelő késedelmi, illetve meghiúsulási kötbér igényének érvényesítése nem jelent joglemondást Megrendelő részéről történő kártérítési igény érvényesítéséről.
Amennyiben olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, a szerződés teljesítése meghiúsul, a Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles a Megrendelő felé. Meghiúsulásnak minősül különösen a Vállalkozó felelősségi körében bekövetkezett lehetetlenülés, továbbá Vállalkozó szerződésszegésére alapított rendkívüli felmondás vagy elállás. A Vállalkozó szerződésszegése esetén, a Megrendelő jogszerűen elállhat a szerződéstől, illetve azt felmondhatja, ha a szerződésszegés következtében a teljesítés már nem áll érdekében. A szerződés meghiúsulása esetén a Vállalkozó meghiúsulási kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 25 %-a.
A Megrendelő az esetleges kötbér igényét írásbeli felszólítás útján érvényesíti, melynek a Vállalkozó köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben Vállalkozó a fenti irat kézhezvételét követő 5 munkanapon belül magát érdemi indokolással és azt alátámasztó bizonyítékokkal nem menti ki (bizonyítékokkal alátámasztott érdemi védekezéssel), akkor a kötbér elismertnek tekintendő. A Kbt-ben (135.§ (6) bek.) foglalt beszámítási feltételek teljesülésekor az elismert kötbér a vállalkozói számlába beszámítható. Megrendelő kötbér érvényesítése esetén is az esedékesen fizetendő vállalkozói díj teljes összegéről állítja ki a számlát, ugyanakkor tudomásul veszi, hogy Megrendelő a számlát kötbérrel csökkentett összegben fizeti meg a részére, amennyiben a fenti 8 napos határidőn belül a Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettségének nem tesz eleget.
Megrendelő előleg lehetőségét biztosítja a Kbt. 135.§ (8) bekezdés és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.§ (1) bekezdés alapján 10 %-os mértékben. Az előleg számításának alapja a jelen szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás értéke. Az átutalt előlegről előlegszámla kerül a Megrendelő részére kiállításra a banki jóváírás napja szerinti teljesítési dátummal Megrendelő a Kbt. 135. § (8) bekezdésében foglalt előleget a Vállalkozó kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni egy összegben. Vállalkozó a kapott előleggel a munka befejezését követően kiállított számlában számol el. A Kbt. 135.§ (7) bekezdés szerinti kötelező mértéken felüli előleg igénylését Megrendelő nem köti biztosíték nyújtásához.
Vállalkozó 36 hónap időtartamig köteles teljes jótállást vállalni a jelen szerződés alapján elvégzett munkákért.
A számlák kiegyenlítése „utófinanszírozási” módban történik a Támogatási Szerződésben meghatározottak szerint.
Megrendelő a Kbt. 134.§ (3) bekezdése alapján kiköti a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként, a vállalkozói díj áfa nélkül számított 5% (öt) százalékának megfelelő és a Megrendelő javára szóló biztosíték-nyújtás kötelezettségét.
A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igényekre kikötött biztosítéknak a szerződés teljesítésének napján kell rendelkezésre állnia az előírt 36 hónap jótállás időtartamáig.

Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. 15. - 17. §- nak megfelelően történik.

1./ Ajánlatkérő (AK) felhívja az ajánlattevők (AT-k) figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozással, hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi követelmények tekintetében: ajánlati felhívás III.1.3) M.1 és M2 pontjai.
2./ Az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatódik.
3./ AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdésében foglaltakat.
4./ AK alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
5./ Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. [Kbt. 66.§ (2) bekezdés].
6./ Az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. §-a szerinti, az eljárás során előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót [Kbt. 67.§ (4) bekezdés].
7./ Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arány szerint történik. Az ajánlatok értékelésekor adható pontszám: 0-tól 100-ig. Az 1. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás, a 2.; 3.;; értékelési szempontok esetében arányosítás módszerével történik. További információk a Dokumentációban találhatók.
8./ Az ajánlati felhívás IV.2.6.) pontjában meghatározott 2 hónap alatt Ajánlatkérő 60 napot ért
9./ Amennyiben AT más AT-vel közösen nyújt be ajánlatot, az ajánlathoz csatolni kell az erre vonatkozó szándéknyilatkozatot a dokumentációban meghatározott tartalommal.
10./ Az AK nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a tárgyi közbeszerzési eljárásban.
11./ Az AK a Kbt. 71.§-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
12./ Ha az AK az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel, úgy a hiba és a javítandó érték, valamint a javítás eredményeként meghatározott érték megjelölésével a Kbt. 71. § (11) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevőt annak javítására. A felhívás ellenére a számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy továbbra is hibásan teljesítették, az ajánlat érvénytelen.
13./ A Felolvasó lapon tett megajánlások alátámasztására a szakmai ajánlatot és a szakemberek önéletrajzát is be kell nyújtani!
14./ Szerződéskötés tervezett időpontja: Az eljárás eredményéről szóló összegezés AT-nek történő megküldését követő 10. napot követően.
15./ Jelen eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján kerül megindításra, az AK támogatásra irányuló igényeket (pályázatokat) nyújtott be. AK felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a Támogatási Szerződésekben szereplő támogatási összegek megemelése vonatkozásában AK-nek költségátcsoportosításra vonatkozó szerződésmódosításra irányuló igényeket kell benyújtania. A Kbt. 53 § (6) bek. alapján a támogatásra irányuló szerződésmódosításra vonatkozó igény, igények el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása esetében az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. A feltételesen megkötött szerződés hatálybalépésének feltétele a pozitív tartalmú támogatói döntés és/vagy Kormányhatározat és/vagy Támogatási szerződés módosítás.
16./ AK felhívja a AT-k figyelmét, hogy a 322/2015.(X.30) Kr. 26.§-a alapján a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 30. napig 5 000 000,- HUF/káresemény és legalább 10 000 000,- HUF/év mértékű építési szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az kellő fedezetet nyújtson, s kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra, a káreseménnyel kapcsolatos többletköltségekre.
17./ FAKSZ: dr. Kormos Sándor (00274)
18./ A részajánlattétel kizárásának indoka: A nem megfelelő építésszervezés többek között munkaidő-veszteséget, anyagveszteséget, és maradandó értékcsökkenést eredményezhet. Az építési folyamat műszaki és gazdasági részleteinek összehangolása, kihat a kivitelezés minőségére, és költséghatékonyságára. A nagy volumenű építési munka végzése teszi szükségessé a munkálatok organizációját, pontos, szigorú ütemezését. Az elvégzendő munkák organizációs szükségletei miatt a kivitelezés részekre nem bontható, mert az elvégzendő feladatok szerkezetileg és funkcionálisan is egy egységet képeznek. A munkálatok egy ütemben történő kivitelezése, az egységes infrastruktúra, valamint az egymással összefüggő felvonulási területek, nem teszi lehetővé az egyes feladatok külön kivitelezését.
19./ Ajánlatkérő (AK) felhívja az ajánlattevők (AT-k) figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-ra, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, az ajánlathoz, illetve a részvételi jelentkezéshez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
20./ Ajánlatkérő külön helyszíni bejárást nem tart. A beruházással érintett ingatlan sorompóval és portaszolgálattal ellátott magánterület, Ajánlattevő kérése esetén Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart.
21./ Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő számára előírja, hogy szerződéskötéskor rendelkeznie kell a teljesítéshez szükséges alábbi üzemképes állapotú gépekkel, eszközökkel, műszaki felszereltséggel: 1 db működő aszfaltkeverő gép; 1 db aszfaltterítőgép (finiser); 1 db földgyalu (gréder): tolólap elől és középen, 1 db nyerges vontató félpótkocsival, 1 db kotró-rakodógép.

Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)

Kbt. 148. § szerint
A III.2.2 pont folytatása:
Ajánlatkérő 100 %-os műszaki teljesítést követően végszámla lehetőséget biztosítja, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 32. § (1) bekezdésében foglaltakra. Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint.
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít. Az előleggel válllalkozó a munka befejezését követően kiállított számlában számol el. A számla kiegyenlítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint az igazolt szerződésszerű teljesítést és a kézhezvételt követő 30 napon belül banki átutalással történik.

Eredeti hirdetmény hivatkozási száma: KÉ- 4842/2022
Az eredeti hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 050-126240
Korrigendum (I.) hivatkozási száma: KÉ-6884/2022
Korrigendum (I.) hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 071-188389
Ajánlatkérő a módosítás keretében az ajánlattételi határidőt módosította (hosszabbította), az egyéb közbeszerzési dokumentumok nem módosultak.