Vác- Madách Imre Gimnázium ép.energetika -megism

BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kivitelezési szerződés a „Pest megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00040 azonosító számú projekt keretében a Madách Imre Gimnázium 2600 Vác, Brusznyai Árpád utca 6. cím alatti épületének energetikai korszerűsítése tárgyában

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2022-04-27. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2022-03-23.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• TÉR Generál Kft

Kicsoda?

• BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Mi az?

• Nagyjavítás és felújítás › Felújítás
• Szigetelési munka › Hőszigetelési munka
• Épületszerelési munka › Villamos szerelési munka

Hol?

• Budapest › Budapest
• Pest › Pest

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2022-03-23	Ajánlati felhívás
2022-04-27	További információk
2022-09-19	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-05-22	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2022-03-23)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési munkák
Hivatkozási szám: EKR001719532021
Rövid leírás:

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építési munkák 📦
További CPV-kód: Épületszerelési munka 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Pest 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Postacím: Istvánmezei Út 1-3
Postai irányítószám: 1146
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: https://www.bmsksport.hu/ 🌏
E-mail: ekr@bmsksport.hu 📧
Telefon: +36 709039157 📞
Fax: +36 13988971 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001719532021/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001719532021/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-03-23 📅
Benyújtási határidő: 2022-04-27 📅
Közzététel dátuma: 2022-03-28 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 061-159408
HL-S szám: 61
További információk

Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr) rendelkezéseivel. A II.2.7) pontban rögzített 270 nap naptári napokban értendő, és a munkaterület átadás- átvételétől számítódik.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Pest megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00040 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

A projekt a Pest megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése keretében a 1899/9 HRSZ; 2600 Vác, Brusznyai Árpád utca 6. sz. alatti Váci Madách Imre Gimnázium épületét érinti. Az épület üzemeltetési költségei jelentős rezsiköltséget rónak a fenntartóra. Az épületenergetikai beruházás a padlásfödém utólagos hőszigetelését és napelemes rendszer telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

Az épület az 1970-es években épült, egytraktusos, földszint+ 2 emelet beépítésű U alakú épület. Az épület hagyományos falazott szerkezetű, sávalapozású technológiával épült. Külső homlokzata vakolt felületű, főépület része 6 cm hőszigeteléssel ellátott, a lábazaton vakolt felület található. A hőszigetelt homlokzat szép állapotú, a csatlakozó kis épületen a vakolat néhány helyen sérült.

Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység mennyiségei:

Padlásfödém hőszigetelése 25 cm szálas szigetelő anyaggal: 515 m2

Megújuló energiafelhasználás kialakítása

Napelemes energiarendszer kialakítása, teljesítménye: 52,5 kWp (140 db 375 Wp napelem)

Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.

A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.

A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza, ajánlatadó felelőssége a mennyiségek ajánlattételt megelőző ellenőrzése.

További információt a műszaki leírás tartalmaz.

Ajánlatkérő a műszaki dokumentációt az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 25 MB-os tömörített fájlokban töltötte fel az EKR-be (egy zip fájl és segédfájljai). Annak érdekében, hogy a műszaki dokumentáció megnyitható legyen az érdeklődő gazdasági szereplőnek minden fájlt ugyanazon mappába szükséges lementenie, és a zip fájlok egyesítéséhez az első fájlt (.001) szükséges megnyitni egy erre alkalmas programban.

Időtartam: 270 nap
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: KEHOP-5.2.2-16-2016-00040
További információk:

Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr) rendelkezéseivel.

A II.2.7) pontban rögzített 270 nap naptári napokban értendő, és a munkaterület átadás- átvételétől számítódik.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 2600 Vác, Brusznyai Árpád utca 6. hrsz.: 1899/9 alatti Madách Imre Gimnázium

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Kizáró okok

Az eljárásban nem lehet AT, AV és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.62.§ (1)-(2) bek. felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. Az AT-nek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt.65.§(7) bek. szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/ személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet(továbbiakban: Kr.) II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban:EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§ (1) és (2) bekezdésben előírt kizáró okok hatálya alá. Az EEKD-t az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) kell csatolni az ajánlathoz a Kbt. 41/A.§(5) bek. alapján.

Az AT nyilatkozni köteles továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt.62.§ (1) és (2)bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső olyan alvállalkozót, amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában(EKR űrlap alapján).

A Kr. 15.§ (1)bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtani a Kbt.62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolására. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bek.-ben foglaltakra.

Az AK által a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek. alapján a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1.§ (2)-(5) és (7) bek., valamint a Kr. 8.§, 10.§, 12-16.§-a is megfelelően alkalmazandó. A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az AT nyilatkozata arról, hogy olyan társaság, amelynek van a 2017.évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pénzmosásról szóló törvény) 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3.§ 38.pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében az AT nyilatkozata arról, hogy AT-ben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).

AK felhívja a figyelmet a Kr. 1.§ (7) bekezdésében foglaltakra.

AK felhívja a figyelmet, hogy az eljárásban a Kbt. 74.§ (1) bek. szerint jár el.

Öntisztázás: Kbt. 64.§(1)-(2) bekezdés alapján.

A jogerős vagy véglegessé vált határozatot ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatával egyidejűleg köteles az EKR-ben benyújtani.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont]:

SZ.1. alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő nem szerepel az 1997.évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország kivitelezői nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban a kivitelezési tevékenység vonatkozásában előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Igazolási mód:

Sz.1. Az EEKD-val történő előzetes igazolás során -a Kbt.67.§(1)-(3) bek., valamint a Kr.1.§(1) bek. és 2.§(5)bek. megfelelően. AK nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően Kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. §(4)bek. alapján szükséges benyújtani. Az EEKD dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt.69.§(11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi.A nyilvántartásban szereplés tényét-amennyiben a Kbt.69.§(11)bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok,illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -a nyilvántartás kivonatának,a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával Szükséges igazolni.Az alk. igazolására a Kbt. 65.§(7),(9) bek. és 69.§(11),(11a) bek. és Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadók.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (2a) bek.,41/A.§ (4)és(5) bek.,65.§(12) bek., 69.§(11a) bek.-re.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P.1) pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha AT vagy kap. szervezet bevonása esetén a kap. nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az AT az EEKD formanyomtatvány IV. rész alfa pontjában nyilatkozik (igennel kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatványa IV. rész B. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását AK a Kbt. 69.§ (4)- (7) bekezdéseire figyelemmel kérheti az Ajánlattevőktől. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a a Kbt. 35.§ (2a) bek., 41/A.§ (4) és (5) bek., 65.§ (12) bek., 69.§ (11a) bek.-re.

P.1. A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (épületenergetikai felújítás és/vagy építési beruházás) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az AT nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bekre. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8), (11) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11), (11a) bek., Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (épületenergetikai felújítás és/vagy építési beruházás) származó nettó árbevétele nem éri el összesen a 22 000 000,- Ft-ot.

A P.1. alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Műszaki és szakmai képességek:

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M.1.-M.2. pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész alfa pontjában nyilatkozik (igennel kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány C-D. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását AK a Kbt. 69.§ (4)- (7) bekezdéseire figyelemmel kérheti Ajánlattevőktől. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a a Kbt. 35.§ (2a) bek., 41/A.§ (4) és (5) bek., 65.§ (12) bek., 69.§ (11a) bek.-re.

AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy a 2. sz. értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzése érdekében a szakember önéletrajzát teljes körűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) szükséges ajánlattevőknek már az ajánlatban benyújtaniuk.

M.1. A Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján a feladástól visszafelé számított 60 hónapban befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével, azaz a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolás csatolásával. A ref.-át a Kr.22.§(3),(5) bek. szerint kell igazolni.

Az igazolásnak tartalmaznia kell: - szerződést kötő másik fél (neve, székhelye), - építési beruházás tárgya és mennyisége (az alkalmassági (alk.-i) minimumköv.-re figyelemmel), - teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező (műszaki átadás-átvétel) időpont) és helye - nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 322/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 23. § (1) bek. is irányadó.

M.2. A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő csatolja azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal már rendelkezik az ajánlattételkor csatolandó: a) Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét /végzettségét, kamarai nyilvántartási számát, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában; b) a szakemberek szakmai önéletrajzát és az általuk aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.

AK a jogosultság meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattételkor úgy csatolandó: a) ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét / végzettségét, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában; b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül; a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre); c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata; d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.

Ajánlatkérő a szakember(ek) szakmai gyakorlatát év/hónap bontásban, kezdő és befejező időpont (év/hó) feltüntetésével kéri megadni. Amennyiben a szakember már rendelkezik az előírt jogosultsággal, a szakmai önéletrajzban a jogosultság megszerzésének dátumát is fel kell tüntetni (év/hónap/nap).

A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65.§ (6)(7),(9),(11) bek. és 69.§(11), (11a) bek, Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó. Közös AT-k esetében a Kbt. 65.§ (6) bekezdés alkalmazandó.

Ajánlatkérő a szakemberek közti átfedést nem korlátozza.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített

M1.1. legalább 39 kWp teljesítményű napelemes energia rendszer kialakítása

M1.2. legalább 380 négyzetméter hőszigetelés szálas szigetelő anyaggal tárgyú referencia vagy referenciákat

Ajánlatkérő az M1.1. - M1.2. pontokban előírt referenciák vonatkozásában lehetővé teszi a több referenciával történő teljesíthetőséget.

M.2. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be:

M.2.1. egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület” „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M.2.2. egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. sor „Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Késedelmi kötbér:

Nettó Vállalkozói Díj (NVD)0,5 %-a naponta, max. 20 %.

Meghiúsulási kötbér: NVD 30 %-a.

Jótállási kötelezettség: Sikeres átadás-átvételt követő naptól minimum 36 hónap, amely a javított rész vonatkozásában a kijavítás időpontjától újra kezdődik.

Teljesítési és Jóteljesítési biztosíték: a NVD 5 %-a.

Igényelhető előleg mértéke: NVD 5% Nyertes AT az előleget a benyújtásra kerülő részszámlák és a végszámla összegéből vonhatja le, ameddig az előleg teljes mértékben elszámolásra nem kerül. Nyertes AT köteles legkésőbb a végszámlában a teljes előleg összeggel elszámolni.

Finanszírozás a KEHOP-5.2.2-16-2016-00040 sz. projekt forrásaiból történik, formája utófinanszírozás. Támogatási intenzitás mértéke 100 % amely módosulhat.

Kifizetésekre utólag, teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. 4 db rész (15.35.55.80 %-teljesítettségnél),1db végszámla. Irányadó Kbt.135.§(1),(3)és(5)-(6)bek,Ptk.6:130.§(1)(2)bek,272/2014.(XI. 5.)Korm. rendelet, AV igénybevétele esetén a 322/2015.(X.30.) Kr.32/A§-a,

Ajánlattétel, szerződés, kifizetés pénzneme: forint (HUF)

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet (SZT) tartalmazza.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 10:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2022-04-27 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 12:00
Hely: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § a szerint történik.
További információk:

Az EKR r. 15. § (2) bek. alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2.1. Az M.2.1) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap min. 0 - max. 36 hó)
Minőségi kritérium (súlyozás): 13
Minőségi kritérium (név): 2.2. Az M.2.2) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap min. 0 - max. 36 hó)
Minőségi kritérium (súlyozás): 12
Minőségi kritérium (név): 3.Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónap, min. 0-max. 24 hó)
Minőségi kritérium (súlyozás): 5
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 23007266242
Ajánlatkérő neve: Klebelsberg Központ
Nemzeti nyilvántartási szám: 15799658241
Postacím: Bajcsy-Zsilinszky Út 42-46
Postai irányítószám: 1054
Ország: Budapest 🏙️
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Molnár Eszter
A vevő profiljának címe: http://www.ekr.gov.hu 🌏
Kapcsolattartó pont: Konyecsni Dóra
Telefon: +36 18960715 📞
E-mail: dora.konyecsni@kk.gov.hu 📧
Fax: +36 17951170 📠
Internetcím: http://www.kk.gov.hu 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001719532021/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1) AK felhívja a figyelmet, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKR r. 6.§ (1) bek.].

2) AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A.§(4)-(5) bek,Kbt. 35.§(2a) bek,Kbt. 65.§(12) bek. alapján vizsgálja.

3) AK az előírt alkalmassági követelményeket a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

4) Ajánlatban az EKRr. 11.§-ának(1)bek.alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni.

5) Ajánlatnak tartalmaznia kell ATnek a Kbt.66.§(2) bek.szerinti nyilatkozatát.

6) AT-nek csatolnia kell a Kbt.66.§(6)bek.szerinti nyilatkozatot,nemleges nyilatkozatot is.

7) AT-nek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania a Kbt.65.§(7)bek-nek megfelelően,nemleges nyilatkozatot is.

8) AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szereplőnek (GSZ) az ajánlathoz csatolni kell a nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát, vagy a 2006.évi V. törvény 9.§(1) bek. szerinti aláírásmintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

9) Üzleti titokra irányadó a Kbt.44.§(1)-(4) bek.

10) Nyertes AT-nek legkésőbb a szerződés szerinti munkaterület átadás- átvétel időpontjától a szerződés teljesítésének befejezéséig legalább 15 millió HUF/év, valamint 7,5 millió HUF/kár összegű kivitelezői felelősségbiztosítással kell rendelkezni. AT köteles nyertessége esetén azt a szerződéstervezet II.17. pontja szerint megkötni és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum hiteles másolati példányát az AK részére átadni. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös AT-k egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással.

11) Mindennemű, az AK és az AT-k közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az eljárás során, AK által létrehozásra kerülő és AT-k felé irányuló dokumentumokkal (pl.:hiánypótlási felhívás) kapcsolatban, az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.

12) AT szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetés(ek)et teljes körűen beárazva (aláírt pdf formátumban, valamint szerkeszthető xls(excel) formátumban is), valamint a szakember megnevezését és azonosító adatait tartalmazó nyilatkozatot.

13) AT ajánlata részeként szükséges benyújtani nyilatkozatát a felelősségbiztosítás tekintetében.

14) AT ajánlata részeként szükséges benyújtani nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről

15) AT ajánlata részeként szükséges benyújtani adatkezelési nyilatkozatát.

16) A Kbt.75.§(2) bek.e) pontjában foglalt eredménytelenségi ok alkalmazásra kerül.

17) AK az ajánlatok EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően alkalmazandó formátumként az olvasható és nem szerkeszthető .pdf;.zip;.rar és excel formátumot jelöli meg.

18) Jelen elj. feltételes közb. elj. a Kbt.53.§(6) bek., 135.§ (12) bek. és a Ptk.6:116. § (1)bek. alapján. Részletesen: az SZT -ben foglaltak szerint.

19) AK az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja azzal, hogy a Kbt.71.§(6) bek. szerinti korlátozást alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén.

20) AK a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

21) AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bek-t.

22) Értékelés:a legjobb ár-érték Arány elve alapján. Módszer:ár szempont:fordított arányosítás;minőségi szempontok:egyenes arányosítás (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25. útmutató alapján);Pontszám:0-10,részletes ismertetés a KD-ban.

23)Tárgyi eljárást a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. a Klebelsberg Központ nevében eljárva folytatja le, aki a közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezési szerződést mint megrendelő köti meg.

24) Az eljárásban eljáró FAKSZ: Barabás Áron (lajstromszáma: 00961) és Dr. Molnár Eszter (lajstromszáma: 01375)

25) AK a felhívás IV.2.6) pontja szerinti 2 hónap alatt 60 napot ért.

26) AK tartalékkeretet nem biztosít.

27) Az ajánlati biztosíték mértéke nettó: 450 000 Ft, amely teljesíthető -az AT választása szerint- átutalással az AK 10032000-00361879-00000024 sz. bankszámlájára történő befizetésével (a közlemény rovatban kérjük feltüntetni az eljárás EKR azonosítóját), az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v. biztosító által vállalt garancia v. készfizető kezesség biztosításával, v. biztosítási szerződés alapján kiállított -készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Utalás esetén fel kell tüntetni a befizetés jogcímét és az eljárás EKR-azonosítóját. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

28) Épületenergetikai felújítás és/vagy építési beruházás meghatározása: AK olyan felújítást és/vagy építést ért, amelynek eredményeként az épület 1997. évi LXXVIII. tv. 2.§ 10. pont) energia megtakarítást ér el, így különösen,de nem kizárólagosan: homlokzati hőszigetelési munkák és/ vagy nyílászáró cserék és/ vagy napelem kivitelezés és/ vagy megújuló energia felhasználás kialakítása és/ vagy kül és beltéri levegő-víz hőszivattyú telepítés és/ vagy padlásfödém hőszigetelése és/ vagy tető hő- és vízszigetelése és/ vagy fűtésrendszer korszerűsítése.

29) Ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni a Kbt. 27/A. § alapján meghatározott elektronikus számlákat.

30) Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart. A helyszíni bejárás időpontja: 2022. április 11. napján 10:00 óra. Találkozási pont: 2600 Vác, Brusznyai Árpád u. 6. (hrsz.: 1899/9)

A helyszíni bejárás során felmerült kérdéseket kérjük, hogy a kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó szabályok szerint írásban tegyék fel.

31) Részajánlat-tétel kizárásának indoka: Az építési beruházás egy helyszínen valósul meg, a megvalósítás nem szakaszolt, a szerződés tárgyának mennyiségi vagy az egyes munkanemek szerinti megosztása nem lehetséges. AT feladata az építmény rendeltetésszerű használatra kész állapotban történő átadása, a rendelkezésre bocsátott kiviteli terv alapján. A kiviteli tervdokumentációt nem lehetséges részekre bontani. A megvalósítandó feladatok szakmailag is szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel.

Folytatás a VI.4.3.) pontban

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

A Kbt. 148. §-a szerint.

Folytatás a VI.3. pontból

32) AK felhívja ATk figyelmét, hogy a Kbt. 73.§ 6) bek c) p.alapján érvénytelenné nyilvánítja azokat az ajánlatokat, amelyekben a megvalósítandó napelemes rendszerek fajlagos költsége meghaladja a nettó 450 000 Ft/kW-ot. Ajánlatkérő e körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét a Kbt.71.§.-a alapján.

33) AK az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28.§-a szerinti egyeztetés lehetőségével élni kíván a szerződéskötést követően.

34) AK felhívja a figyelmet a jelen eljárás szerinti kivitelezési munkát az érintett épület folyamatos rendeltetésszerű használatának biztosítása mellett kell végezni.

Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2022/S 061-159408 (2022-03-23)

További információk (2022-04-27)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Épületszerelési munka 📦

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-04-27 📅
Benyújtási határidő: 2022-05-04 📅
Közzététel dátuma: 2022-05-02 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 085-228944
Hirdetményre hivatkozik: 2022/S 061-159408
HL-S szám: 85
További információk

Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (1) bekezdés alapján meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt a megfelelő ajánlat megtételéhez, melyről hirdetményt ad fel. Ajánlatkérő csak az ajánlattétel és bontás időpontját módosítja, az egyéb közbeszerzési dokumentumok nem módosulnak.

Forrás: OJS 2022/S 085-228944 (2022-04-27)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2022-09-19)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 41 635 400 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-09-19 📅
Közzététel dátuma: 2022-09-23 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 184-517063
HL-S szám: 184

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2022-09-13 📅
Név: TÉR Generál Kft
Nemzeti nyilvántartási szám: 26120892241
Postacím: Istvántelki Út 53
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1045
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 209351556 📞
E-mail: lazar.lilla@tergeneral.hu 📧
A beszerzés teljes értéke: 41 635 400 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 2

Hivatkozás
További információk

Nyertes ajánlattevő:

TÉR Generál Kft, Magyarország (székhely: 1045 Budapest, Istvántelki Út 53., adószám: 26120892-2-41)

További ajánlattevők:

DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felellősségű Társaság (székhely: 2100 Gödöllő, Faiskola Tér, adószám: 1312467006-2-13)

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. §-a szerint
Forrás: OJS 2022/S 184-517063 (2022-09-19)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-05-22)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Vác- Madách Imre Gimnázium ép.energetika -megism.
Hivatkozási szám: EKR001719532021
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 35 236 440 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR001719532021/1
Mennyiség: 515 négyzetméter
A beszerzés leírása:

A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014–2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Pest megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00040 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint. A projekt a Pest megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése keretében a 1899/9 HRSZ; 2600 Vác, Brusznyai Árpád utca 6. sz. alatti Váci Madách Imre Gimnázium épületét érinti. Az épület üzemeltetési költségei jelentős rezsiköltséget rónak a fenntartóra. Az épületenergetikai beruházás a padlásfödém utólagos hőszigetelését és napelemes rendszer telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására. Az épület az 1970-es években épült, egytraktusos, földszint+ 2 emelet beépítésű U alakú épület. Az épület hagyományos falazott szerkezetű, sávalapozású technológiával épült. Külső homlokzata vakolt felületű, főépület része 6 cm hőszigeteléssel ellátott, a lábazaton vakolt felület található. A hőszigetelt homlokzat szép állapotú, a csatlakozó kis épületen a vakolat néhány helyen sérült. Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység mennyiségei: Padlásfödém hőszigetelése 25 cm szálas szigetelő anyaggal: 515 m2 Megújuló energiafelhasználás kialakítása Napelemes energiarendszer kialakítása, teljesítménye: 52,5 kWp (140 db 375 Wp napelem) Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata. A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők. A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza, ajánlatadó felelőssége a mennyiségek ajánlattételt megelőző ellenőrzése. További információt a műszaki leírás tartalmaz. Ajánlatkérő a műszaki dokumentációt az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 25 MB-os tömörített fájlokban töltötte fel az EKR-be (egy zip fájl és segédfájljai). Annak érdekében, hogy a műszaki dokumentáció megnyitható legyen az érdeklődő gazdasági szereplőnek minden fájlt ugyanazon mappába szükséges lementenie, és a zip fájlok egyesítéséhez az első fájlt (.001) szükséges megnyitni egy erre alkalmas programban.

A beszerzés leírása

A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014–2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Pest megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00040 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

A projekt a Pest megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése keretében a 1899/9 HRSZ; 2600 Vác, Brusznyai Árpád utca 6. sz. alatti Váci Madách Imre Gimnázium épületét érinti. Az épület üzemeltetési költségei jelentős rezsiköltséget rónak a fenntartóra. Az épületenergetikai beruházás a padlásfödém utólagos hőszigetelését és napelemes rendszer telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

Az épület az 1970-es években épült, egytraktusos, földszint+ 2 emelet beépítésű U alakú épület. Az épület hagyományos falazott szerkezetű, sávalapozású technológiával épült. Külső homlokzata vakolt felületű, főépület része 6 cm hőszigeteléssel ellátott, a lábazaton vakolt felület található. A hőszigetelt homlokzat szép állapotú, a csatlakozó kis épületen a vakolat néhány helyen sérült.

Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység mennyiségei:

Padlásfödém hőszigetelése 25 cm szálas szigetelő anyaggal: 515 m2

Megújuló energiafelhasználás kialakítása
Napelemes energiarendszer kialakítása, teljesítménye: 52,5 kWp (140 db 375 Wp napelem)

Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.
A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza, ajánlatadó felelőssége a mennyiségek ajánlattételt megelőző ellenőrzése.
További információt a műszaki leírás tartalmaz.

Ajánlatkérő a műszaki dokumentációt az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 25 MB-os tömörített fájlokban töltötte fel az EKR-be (egy zip fájl és segédfájljai). Annak érdekében, hogy a műszaki dokumentáció megnyitható legyen az érdeklődő gazdasági szereplőnek minden fájlt ugyanazon mappába szükséges lementenie, és a zip fájlok egyesítéséhez az első fájlt (.001) szükséges megnyitni egy erre alkalmas programban.

További információk:

Termékek/szolgáltatások: Épületszerelési munka 📦
További termékek/szolgáltatások:

Felújítás 📦

Hőszigetelési munka 📦

Szigetelési munka 📦

Villamos szerelési munka 📦

Ország: Magyarország 🇭🇺
A teljesítés helye: Budapest 🏙️
Időtartam: 573 nap
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2022-09-13 📅
Cím: Vác_Madách Imre Gimn._Kivitelezési Szerződés 1. számú módosítása
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 52 876 958 HUF 💰
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR001719532021/3746
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Leírás:

Napelem kiépítése; Elektromos MV-ÉV szakember; Szigetelési munkák; Lakatos munkák

A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:

Napelem kiépítése; Elektromos MV-ÉV szakember; Szigetelési munkák; Lakatos munkák

A vállalkozó neve és címe
Név: TÉR Generál Kft
Nemzeti nyilvántartási szám: 26120892241
Postacím: Istvántelki Út 53
Postai irányítószám: 1045
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: lazar.lilla@tergeneral.hu 📧
Telefon: +36 209351556 📞

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Építési és Közlekedési Minisztérium
Nemzeti nyilvántartási szám: 15847397241
Postacím: Alkotmány Utca 5
Postai irányítószám: 1054
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Molnár Eszter
E-mail: kozbeszerzes@bmsksport.hu 📧
Telefon: +36 709039157 📞
Fax: +36 13988971 📠
URL: https://www.bmsksport.hu/ 🌏
Csoportvezető ✅
Tájékoztatás a közös beszerzésről
A szerződés közös beszerzést foglal magában ✅

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190-2-41
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148. §-a szerint
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

A kivitelezés megkezdése után műszaki tartalommódosítás, illetve egyenértékű kiváltás érdekében szerződésmódosítás vált szükségessé, a jelen 1. számú módosítás mellékletét képező dokumentumok, kiegészítő költségvetés és az alábbiak szerint: 2.1.1 Elmaradó munka a Kbt. 141. § (2)-(3) bek. alapján A módosítás jellege: elmaradó munkákból adódó szerződéses érték változása. Gépészeti tetőszellőző ablak javítása („Padlásszigetelés” lapfül, „Bádogozás” munkanem 2.3.1 tétel) A 2 db bádogozott gépészeti tetőszellőző ablak javítása elmarad, tekintettel arra, hogy a kivitelező a helyszíni bejárás során nem talált tetőszellőző ablakot. Elmaradó 2 db bádogozott gépészeti tetőszellőző ablak javításának tételei összesen: nettó 480.000,- Ft + Áfa 2.1.2. Pótmunka megrendelése a Kbt. 141. § (2)-(3) alapján A módosítás jellege: pótmunka megrendeléséből adódó szerződéses érték változása. Páraáteresztő fólia terítése) Szükséges a pincefödémen páraáteresztő fólia terítése kőzetgyapot hőszigetelő táblákra. Új műszaki kialakítás, páraáteresztő fólia költsége (515 m2) összesen: nettó 672.333,- Ft + Áfa 2.1.3. Összesítő a) Elmaradó munka összesen: nettó 480.000,- Ft + Áfa b) Pótmunka összesen: nettó 672.333,- Ft + Áfa c) Jelen 1. számú szerződésmódosítás 2.1. pontja szerinti műszaki tartalom változás a vállalkozói díj nettó 192.333,- Ft + Áfa összeggel történő növekedését eredményezi. A Műszaki Ellenőr a módosított költségvetést, továbbá a műszaki tartalom változást megalapozottnak tartja. 2.1.4. Egyenértékűségi kiváltás a Kbt. 141. § (6) bek. és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a alapján A módosítás jellege: egyenértékű termék kiváltása. a) Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a alapján: „(1) Az ajánlatkérőként szerződő fél és a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. (2) A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. (3) Amennyiben a felek a (2) bekezdés szerinti helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.” b) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1)-(3) bekezdéseinek megfelelően Kivitelező változásbejelentést küldött Megrendelő részére az alábbi elem vonatkozásában Napelemes rendszer: A tervezett napelemes rendszer már nem beszerezhető, helyette más rendszer kerül beépítésre. A tervezett 140 db SUNRISE SR-M660375HLP napelem helyett 117 db DHT-M60X10/FS típusú napelem kerül beépítésre. A módosítás nem generálja a szerződésben rögzített kivitelezési határidő megváltoztatását, továbbá a kiváltás során költségkülönbözet nem keletkezett, azaz az egyenértékű kiváltással a szerződés ellenértéke nem változik.

Egyéb kiegészítő információk

A kivitelezés megkezdése után műszaki tartalommódosítás, illetve egyenértékű kiváltás érdekében szerződésmódosítás vált szükségessé, a jelen 1. számú módosítás mellékletét képező dokumentumok, kiegészítő költségvetés és az alábbiak szerint:

2.1.1 Elmaradó munka a Kbt. 141. § (2)-(3) bek. alapján
A módosítás jellege: elmaradó munkákból adódó szerződéses érték változása.
Gépészeti tetőszellőző ablak javítása („Padlásszigetelés” lapfül, „Bádogozás” munkanem 2.3.1 tétel)
A 2 db bádogozott gépészeti tetőszellőző ablak javítása elmarad, tekintettel arra, hogy a kivitelező a helyszíni bejárás során nem talált tetőszellőző ablakot.
Elmaradó 2 db bádogozott gépészeti tetőszellőző ablak javításának tételei összesen:
nettó 480.000,- Ft + Áfa

2.1.2. Pótmunka megrendelése a Kbt. 141. § (2)-(3) alapján
A módosítás jellege: pótmunka megrendeléséből adódó szerződéses érték változása.
Páraáteresztő fólia terítése)
Szükséges a pincefödémen páraáteresztő fólia terítése kőzetgyapot hőszigetelő táblákra.
Új műszaki kialakítás, páraáteresztő fólia költsége (515 m2) összesen:
nettó 672.333,- Ft + Áfa

2.1.3. Összesítő
a) Elmaradó munka összesen: nettó 480.000,- Ft + Áfa
b) Pótmunka összesen: nettó 672.333,- Ft + Áfa
c) Jelen 1. számú szerződésmódosítás 2.1. pontja szerinti műszaki tartalom változás a vállalkozói díj nettó 192.333,- Ft + Áfa összeggel történő növekedését eredményezi. A Műszaki Ellenőr a módosított költségvetést, továbbá a műszaki tartalom változást megalapozottnak tartja.

2.1.4. Egyenértékűségi kiváltás a Kbt. 141. § (6) bek. és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a alapján
A módosítás jellege: egyenértékű termék kiváltása.

a) Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a alapján:
„(1) Az ajánlatkérőként szerződő fél és a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik.
(2) A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg.
(3) Amennyiben a felek a (2) bekezdés szerinti helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.”

b) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1)-(3) bekezdéseinek megfelelően Kivitelező változásbejelentést küldött Megrendelő részére az alábbi elem vonatkozásában

Napelemes rendszer:
A tervezett napelemes rendszer már nem beszerezhető, helyette más rendszer kerül beépítésre. A tervezett 140 db SUNRISE SR-M660375HLP napelem helyett 117 db DHT-M60X10/FS típusú napelem kerül beépítésre. A módosítás nem generálja a szerződésben rögzített kivitelezési határidő megváltoztatását, továbbá a kiváltás során költségkülönbözet nem keletkezett, azaz az egyenértékű kiváltással a szerződés ellenértéke nem változik.

A változtatás fő oka: Nem jelentős módosítások.
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:

„Megrendelő megrendeli, Kivitelező elvállalja Megrendelő részére a természetben a Váci Madách Imre Gimnázium (1899/9 HRSZ; 2600 Vác, Brusznyai Árpád utca 6. sz.) ingatlanon található épülete(ke)n a Pest megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése című és a KEHOP-6.2.1-23-2023-00003 (régi azonosító: KEHOP-5.2.2-16-2016-00040) azonosító számú projekt alapján végzendő energiahatékonysági korszerűsítési kivitelezési munkák elvégzését az Eljárás dokumentumaiban, és különösen a jelen Kivitelezési szerződésben meghatározottak szerint, megfelelve a vonatkozó magyar szabványoknak, jogszabályoknak, előírásoknak, valamint a jelen Kivitelezési szerződésben (különösen a Megrendelő által elfogadott Kivitelezői árajánlatban és a jelen pontban foglalt feltételeknek. A műszaki leírás kiegészítésével a Kivitelező feladata kiegészül a műszaki szükségszerűségből felmerült, az 1.sz. szerződésmódosítás 2.1.1. és a 2.1.2. pontjaiban megnevezett munkálatokhoz kapcsolódó, az 1. számú szerződésmódosítás 1. számú mellékleteként csatolt kiegészítő költségvetésben „Változáskövető költségvetés” megnevezéssel szereplő, utólag megrendelt munkákkal. A Szerződés II. 1. sz. mellékletét képező árazott költségvetés kiegészül az 1. számú módosítás 1. számú mellékletét képező, a pótmunkák és az elmaradó költségvetést tartalmazó árazott részletes költségvetéssel. 3.2. A Szerződés IV.1. pontja első mondatának helyébe az alábbi rendelkezés lép (a módosuló részek dőlt betűvel, vastagon szedve): „1. A jelen Kivitelezési szerződésben foglalt munkák ellenértéke: nettó 41.827.733,- Ft + Áfa,- a jelen Kivitelezési szerződés aláírásakor hatályos adójogszabályok szerint - azaz bruttó 53.121.221,- Ft (a továbbiakban: vállalkozói díj).” 3.3. A Szerződés II. 1.sz. mellékletének 4.3. pontjába a 140 db SUNRISE SR-M660375HLP napelem helyett 117 db DHT-M60X10/FS típusú napelem kerül. 3.4. A Felek rögzítik, hogy a 2. pont szerinti körülményekre tekintettel a Szerződés teljesítésének véghatárideje nem változik. 3.5. A Kivitelező kijelenti, hogy az 1. számú módosítás szerinti kivitelezési munkák (pótmunkák) teljesítését, a Szerződés teljesítésének véghatáridejével vállalja, annak elvégzése nem teszi a feladatát aránytalanul terhesebbé. 3.6. Felek rögzítik, hogy a Szerződésben feltüntetett „KEHOP-5.2.2-16-2016-00040” azonosítószám alatt a KEHOP-6.2.1-23-2023-00003 azonosítószámot értik. A módosítás összértéke az elmaradó tételek és a pótmunkával megvalósuló tételek összesítése után a Szerződés szerinti ellenszolgáltatást (a Szerződés értékét) 0,46%-kal növeli, így az nyilvánvalóan nem haladja meg a Kbt-ben meghatározott 15 %-os mértéket. Elmaradó munkák nettó költsége összesen: - 480.000,- Ft Pótmunkák nettó költsége összesen: 672.333,- Ft Nettó költségek összesen: 192.333,- Ft Nettó vállalkozói díj: 41.635.400,- Ft Módosított nettó vállalkozói díj: 41.827.733,- Ft A Kbt. 141. § (3) bekezdése szerint a (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek, amely feltétel a jelen módosítás tekintetében teljesül. Nem alkalmazható a Kbt. 141. § (2) bekezdése a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg. A jelen szerződésmódosítás a szerződés értékének változásával jár, ugyanakkor az eljárás becsült értéke alapján alkalmazott eljárásrendet nem érinti, ezért a Kbt. 141. § (3) bekezdés szerinti feltételeknek is megfelel. 4.2. A Szerződésben rögzített teljesítési határidő módosítása nem szükséges, a műszaki tartalom módosulása ellenére a Szerződés teljesítésének véghatárideje nem változik. 4.3. Figyelemmel arra, hogy a Kbt. 141. § (3) bekezdése szerint a Kbt. 141. § (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek, ezért Felek a vállalkozói díj mellett a jelen 1. számú szerződésmódosítás 3.2. pontjában foglaltak szerint a műszaki tartalmat is módosították a fenti jogalapra tekintettel. 4.4. A jelen 1. számú szerződésmódosítás alapján a Szerződés szerinti vállalkozói díj összege mindösszesen nettó 41.827.733,- Ft, nettó 192.333,- Ft összeggel emelkedik.

Szöveg

„Megrendelő megrendeli, Kivitelező elvállalja Megrendelő részére a természetben a Váci Madách Imre Gimnázium (1899/9 HRSZ; 2600 Vác, Brusznyai Árpád utca 6. sz.) ingatlanon található épülete(ke)n a Pest megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése című és a KEHOP-6.2.1-23-2023-00003 (régi azonosító: KEHOP-5.2.2-16-2016-00040) azonosító számú projekt alapján végzendő energiahatékonysági korszerűsítési kivitelezési munkák elvégzését az Eljárás dokumentumaiban, és különösen a jelen Kivitelezési szerződésben meghatározottak szerint, megfelelve a vonatkozó magyar szabványoknak, jogszabályoknak, előírásoknak, valamint a jelen Kivitelezési szerződésben (különösen a Megrendelő által elfogadott Kivitelezői árajánlatban és a jelen pontban foglalt feltételeknek.

A műszaki leírás kiegészítésével a Kivitelező feladata kiegészül a műszaki szükségszerűségből felmerült, az 1.sz. szerződésmódosítás 2.1.1. és a 2.1.2. pontjaiban megnevezett munkálatokhoz kapcsolódó, az 1. számú szerződésmódosítás 1. számú mellékleteként csatolt kiegészítő költségvetésben „Változáskövető költségvetés” megnevezéssel szereplő, utólag megrendelt munkákkal.

A Szerződés II. 1. sz. mellékletét képező árazott költségvetés kiegészül az 1. számú módosítás 1. számú mellékletét képező, a pótmunkák és az elmaradó költségvetést tartalmazó árazott részletes költségvetéssel.

3.2. A Szerződés IV.1. pontja első mondatának helyébe az alábbi rendelkezés lép (a módosuló részek dőlt betűvel, vastagon szedve):
„1. A jelen Kivitelezési szerződésben foglalt munkák ellenértéke: nettó 41.827.733,- Ft + Áfa,- a jelen Kivitelezési szerződés aláírásakor hatályos adójogszabályok szerint - azaz bruttó 53.121.221,- Ft (a továbbiakban: vállalkozói díj).”

3.3. A Szerződés II. 1.sz. mellékletének 4.3. pontjába a 140 db SUNRISE SR-M660375HLP napelem helyett 117 db DHT-M60X10/FS típusú napelem kerül.

3.4. A Felek rögzítik, hogy a 2. pont szerinti körülményekre tekintettel a Szerződés teljesítésének véghatárideje nem változik.

3.5. A Kivitelező kijelenti, hogy az 1. számú módosítás szerinti kivitelezési munkák (pótmunkák) teljesítését, a Szerződés teljesítésének véghatáridejével vállalja, annak elvégzése nem teszi a feladatát aránytalanul terhesebbé.

3.6. Felek rögzítik, hogy a Szerződésben feltüntetett „KEHOP-5.2.2-16-2016-00040” azonosítószám alatt a KEHOP-6.2.1-23-2023-00003 azonosítószámot értik.

A módosítás összértéke az elmaradó tételek és a pótmunkával megvalósuló tételek összesítése után a Szerződés szerinti ellenszolgáltatást (a Szerződés értékét) 0,46%-kal növeli, így az nyilvánvalóan nem haladja meg a Kbt-ben meghatározott 15 %-os mértéket.

Elmaradó munkák nettó költsége összesen: - 480.000,- Ft
Pótmunkák nettó költsége összesen: 672.333,- Ft
Nettó költségek összesen: 192.333,- Ft

Nettó vállalkozói díj: 41.635.400,- Ft
Módosított nettó vállalkozói díj: 41.827.733,- Ft

A Kbt. 141. § (3) bekezdése szerint a (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek, amely feltétel a jelen módosítás tekintetében teljesül. Nem alkalmazható a Kbt. 141. § (2) bekezdése a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.

A jelen szerződésmódosítás a szerződés értékének változásával jár, ugyanakkor az eljárás becsült értéke alapján alkalmazott eljárásrendet nem érinti, ezért a Kbt. 141. § (3) bekezdés szerinti feltételeknek is megfelel.

4.2. A Szerződésben rögzített teljesítési határidő módosítása nem szükséges, a műszaki tartalom módosulása ellenére a Szerződés teljesítésének véghatárideje nem változik.

4.3. Figyelemmel arra, hogy a Kbt. 141. § (3) bekezdése szerint a Kbt. 141. § (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek, ezért Felek a vállalkozói díj mellett a jelen 1. számú szerződésmódosítás 3.2. pontjában foglaltak szerint a műszaki tartalmat is módosították a fenti jogalapra tekintettel.

4.4. A jelen 1. számú szerződésmódosítás alapján a Szerződés szerinti vállalkozói díj összege mindösszesen nettó 41.827.733,- Ft, nettó 192.333,- Ft összeggel emelkedik.

Forrás: OJS 2024/S 099-304514 (2024-05-22)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (12 új beszerzések)