XXII.ker.,Tóth József utcai körforg. kivitelezése

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Budapest XXII.ker. Városház tér rekonstrukció - Tóth József utcai körforgalom kivitelezése

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2022-03-08. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2022-02-01.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• STR Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság

Kicsoda?

• BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Mi az?

• Autópálya és közút építése › Közút építése › Körforgalom építése
• Autópálya és közút építése › Közúton folyó munkák
• Különféle útburkolatok › Közút burkolása › Útburkolat építése
• Különféle útburkolatok › Közút burkolása › Útburkolati jelek festése
• Különféle útburkolatok › Útjelző tábla szerelése

Hol?

• Budapest › Budapest

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2022-02-01	Ajánlati felhívás
2022-03-04	További információk
2022-07-20	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2023-07-24	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2023-11-13	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2022-02-01)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Körforgalom építése
Hivatkozási szám: EKR000104012022
Rövid leírás:

Budapest XXII.ker. Városház tér rekonstrukció - Tóth József utcai körforgalom kivitelezése

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Körforgalom építése 📦
További CPV-kód: Közút építése 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postacím: Rumbach Sebestyén Utca 19-21.
Postai irányítószám: 1075
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: https://bkk.hu/ 🌏
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu 📧
Telefon: +36 704433853 📞
Fax: +36 12351044 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000104012022/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000104012022/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-02-01 📅
Benyújtási határidő: 2022-03-08 📅
Közzététel dátuma: 2022-02-04 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 025-059682
HL-S szám: 25
További információk

Értékelés módszere: Egyösszegű nettó ajánlati ár részszempont esetén fordított arányosítás, a 2., 3. részszempont esetén egyenes arányosítás módszere. Értékelés során adott pontszám: 0-10 pont A II.2.5. pontban az Ár szempont alatt Ajánlatkérő az Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) [tartalékkeret nélkül] érti. A II.2. 7. pont szerint időtartam naptári napban értendő a munkaterület átadásától. A munkaterület átadás legkésőbb a Szerződés hatályba lépését követő kilencven (90) napon belül. FAKSZ neve és lajstromszáma: dr. Fekete Tímea (01122) és dr. Tóth Zsanett (01325)

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A meglévő forgalmi rendben, illetve a jelenlegi geometriai kialakításon, az alábbi érdemi beavatkozások történnek:

- Tóth József utca- Kossuth Lajos utca - Nagytétényi út - Mária Terézia utca csomópontjának körforgalommá alakítása - 1 körforgalom építés

- Mária Terézia utca részleges felújítása, autóbusz sávval való kibővítése 350 m hosszban

- Donszky Árpád utca és Budafok- Belváros MÁV állomás közötti Mária Terézia utcai kereszteződés átépítés

- Vízvezeték kiváltás

- Közvilágítási hálózat átépítése

- Fakivágás és fatelepítés, favédelem, zöldfelületrendezés utógondozással

Főbb mennyiségek:

- 573 m3 aszfalt, 2391 m betonszegély bontása

- 2200 m szegély építése, 1374 m3 bitumenes kötőanyagú pályaszerkezet építés

- 1545 m3 hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezet építés,

- 9870 m Telekom kábelfektetés, 47380 db Telekom távközlési hálózat kábel átkötés

- 2 db fa kivágása, 21 db ültetése

- 882 db cserje ültetés, 3085,4 m2 füvesítés

- 23 db lámpatest leszerelése

Az ajánlattevő feladatainak részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat.

Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolnia külön nyilatkozattal, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.

Időtartam: 275 nap
További információk:

Értékelés módszere:

Egyösszegű nettó ajánlati ár részszempont esetén fordított arányosítás, a 2., 3. részszempont esetén egyenes arányosítás módszere. Értékelés során adott pontszám: 0-10 pont

A II.2.5. pontban az Ár szempont alatt Ajánlatkérő az Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) [tartalékkeret nélkül] érti.

A II.2. 7. pont szerint időtartam naptári napban értendő a munkaterület átadásától.

A munkaterület átadás legkésőbb a Szerződés hatályba lépését követő kilencven (90) napon belül.

FAKSZ neve és lajstromszáma: dr. Fekete Tímea (01122) és dr. Tóth Zsanett (01325)

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Budapest XXII. kerület, Tóth József utca- Mária Terézia utca- Nagytétényi út- Kossuth Lajos utca csomópont, és a Mária Terézia utca

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-ben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-ben szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1)]

Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD vagy ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kr. 3. § (3) szerint kell az EEKD-t benyújtani.

Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybevételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4)]

Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (2) bek-nek megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A 321/2015. (X.30.) Kr. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X.30.) Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében Ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. AT-nek nyilatkoznia kell az ajánlatban (EKR űrlap formájában), hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás; nemleges nyilatkozat is csatolandó. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek., valamint a Kbt. 65.§ (11a) bek-re.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (7) bek-re.

A Kbt. 64. § alapján élhet gazdasági szereplő az öntisztázás jogintézményével. Közös ajánlattevőknek külön-külön kell nyilatkozniuk a kizáró okokkal kapcsolatban, a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Sz.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben

(i) a Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az építőipari kivitelezési tevékenységhez kapcsolódóan az illetékes országos szakmai kamarának az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásában, illetve

(ii) a nem Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

A Sz.1. pontban előírt követelmény igazolása tekintetében Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Kr. 26. § (2) bekezdésében rögzítettekre.

A Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

A nyilvántartásokban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilván-ban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Az ALK IG-ra a Kbt. 65.§ (6);(7),(9), (11), és a Kbt. 69.§ (11), (11a) bek. is irányadók.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

A Kbt. 67. § (1)-(2) bek és 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek - adott esetben kapacitást nyújtó szervezetnek - az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV. Rész „Alfa: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. Közös ajánlattevők mindegyike esetében külön formanyomtatvány szükséges, a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

P1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) és a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (1) bekezdés c) alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évekre vonatkozó a közbeszerzés tárgya szerinti (azaz útépítés és/vagy útfelújítás) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozat éves bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő a P1. alkalmassági feltételek szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a nevezett alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző teljes utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve). Ajánlatkérő e körben felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (5) bekezdésére.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint felelhetnek meg (P.1. pont szerinti árbevételre vonatkozó adatok összeadódnak).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8), (11)-(12) bekezdésére, a Kbt. 69. § (11)-(11a) bekezdésére és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazására, illetve a 19. § (3) bekezdésben foglaltak fennállása esetén az ott leírtak szerint kell eljárni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgyából (azaz útépítés és/vagy útfelújítás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen legalább a nettó 840 000 000,- HUF-ot.

Műszaki és szakmai képességek:

A Kbt. 67. § (1)-(2) bek és 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján ajánlattevőnek - adott esetben kapacitást nyújtó szervezetnek - az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV. Rész „Alfa” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. Közös ajánlattevők mindegyike esetében külön formanyomtatvány szükséges, a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

M1. a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő ismerteti az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 96 hónapban befejezett, de legfeljebb 132 hónapban megkezdett, szerződésszerűen teljesített legjelentősebb építési beruházásait a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalmú igazolás benyújtásával.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat (Kbt. 22. § (2) bekezdés):

-építési beruházás tárgya oly módon, hogy az előírt alkalmassági követelmény megléte megállapítható legyen,

- építési beruházás mennyisége oly módon, hogy az előírt alkalmassági követelmény megléte megállapítható legyen

- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja) (legalább év/hónap/nap bontásban),

- teljesítés helye

- a szerződést kötő másik fél (korábbi megrendelő) megnevezése, az információt adó neve, elérhetősége (telefon és/vagy email cím)

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben az igazolás szerinti szerződés tárgya szélesebb körű, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiségi adatot. Amennyiben a referencia igazolás szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak, akkor a referencia igazolásban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített mennyiségi adatot.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §, a 22. § (4)-(5) bek., és a Kbt. 140. § (9) bek. irányadó.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6), (7), (9)- (12) bek., a Kbt. 69. § (11)-(11a) és a Kbt. 67. § (3) bekezdésére.

M2. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kormányrendelet. 21. § (2) bek. b) pontja alapján ajánlattevőnek ismertetnie kell azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségét, illetve képzettségüket, szakmai tapasztalatukat - az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos megjelölésével - akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok:

- a szakemberek bevonására vonatkozó nyilatkozat, amelyben feltünteti a szakember nevét;

- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen (az önéletrajznak a szakmai tapasztalat kezdő és befejező idejét naptári év, hónap szerinti időtartamok megjelölésével kell tartalmaznia);

- a képzettséget, illetve végzettséget igazoló dokumentumok;

A felsőfokú végzettség az iskolai oklevél vagy nem iskolai képzésről készült oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó.

A szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak állni.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(9), (11)- a Kbt. 69.§ (11) (11a), bekezdései.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 96 hónapban szerződésszerűen teljesített, műszaki átadás-átvétellel lezárt (ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb 132 hónapon belül megkezdett teljesítések vehetők figyelembe) útépítésre és/vagy útfelújításra vonatkozó referenciával, mely tartalmaz:

- min 1 db új körforgalom építést

- min 927 m3 hidraulikus kötőanyagú burkolatalap építését

- min 824 m3 bitumenes kötőanyagú pályaszerkezet építést,

- min 1320 m szegély építést.

Ajánlatkérő hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezeti rétegként elfogadja a referenciaigazolás út, kerékpárút- vagy járdaépítési tételei között szereplő CKt és / vagy beton anyagjelölést tartalmazó tételsorait.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy tárgyi alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés legfeljebb három referenciaigazolás benyújtásával igazolható.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberrel:

legalább 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű szakemberrel, aki legalább 3 év útépítésben és/vagy útfelújításban szerzett építésvezetői gyakorlattal/tapasztalattal rendelkezik.

A megajánlott szakembernek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezni kell az alábbi jogosultságokkal:

- M.2.1. szakember esetében a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes és hatályos MV-KÉ jogosultsággal.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Ajánlatkérő az alábbiakban jelöli meg a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződéstervezetben alkalmazott szerződést megerősítő mellékkötelezettségeket, illetve megkövetelt biztosítékokat:

- Késedelmi kötbér (alapja: teljes nettó Vállalkozói Díj [tartalékkeret nélkül]; mértéke: a teljesítési határidőt határidőben nem teljesítése esetén 1 % / naptári nap, egyéb, a Szerződésben rögzített határidő Vállalkozó általi nem teljesítése esetén 0,01 % / naptári nap; maximuma: teljes nettó Vállalkozói Díj 20%-a)

- Meghiúsulási kötbér (alapja: teljes nettó Vállalkozói Díj [tartalékkeret nélkül], mértéke: 30 %)

- Hibás teljesítési kötbér (alapja: teljes nettó Vállalkozói Díj [tartalékkeret nélkül], mértéke: 20%)

- Teljesítési biztosíték (alapja: nettó Vállalkozói Díj [tartalékkeret nélkül], mértéke: 5 %)

- Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték (alapja: nettó Vállalkozói Díj [tartalékkeret nélkül], mértéke: 5 %)

- Jótállás (időtartama: Nyertes Ajánlattevő megajánlása szerint, de minimum 60 hónap)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).

Ajánlatkérő 1 darab előleg számla, 6 darab számla (5 db részszámla és 1 darab végszámla) benyújtására biztosít lehetőséget. A számla teljesítése az Ajánlatkérő általi teljesítés-igazolását követően kiállított számla alapján átutalással történik a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(6) bekezdés, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint, valamint ajánlatkérő hivatkozik a 322/2015. (X.30.) Korm.rend 32/A. § alkalmazására.

Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerint fizet késedelmi kamatot.

Ajánlatkérő előleget fizet a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint.

Tartalékkeret: 5%

A finanszírozás tekintetében irányadó jogszabályok:

- a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény;

- a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;

- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet;

- Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;

- Számvitelről szóló 2000. évi C. tv.

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 10:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2022-03-08 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 12:00
Hely: Ekr
További információk:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet 15. § szerint, valamint a Kbt. 68. § előírásainak megfelelően kerül sor.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): A III.1.3-M.2. pontban meghatározott személyi állomány alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 - max. 60 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Minőségi kritérium (név): Többlet jótállás időtartama (min. 0 hónap - max. 12 hónap)
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 23028966444
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Murányi Réka
A vevő profiljának címe: https://bkk.hu/ 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000104012022/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1. Részletes szabályok a Közbeszerzési Dokumentációban, melyet Ajánlatkérő az EKR-ben tesz közzé gazdasági szervezetnek.

2. Az eljárásban azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, akik eljárás iránti érdeklődésüket jelezték az EKR-ben, melynek Ajánlattevőre vonatkozó feltételeit az EKR rendelet 6. § (1) és (6)-(9) bekezdése tartalmazza.

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő alábbi nyilatkozatait:

EKR rendszerben található, az eljárás felületén, adott módon történő megjelöléssel - az alábbi nyilatkozatokat kell benyújtania:

- Felolvasólap

- Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint;

- Kbt. 67. § (4) bekezdés szerint;

- A Kbt.66.§(6)bek. szerinti nyilatkozat;

- A Kbt.65.§(7)bek. szerinti nyilatkozat;

- Ajánlattevő (közös Ajánlattevő mindegyike) tekintetében nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról - a nemleges nyilatkozatot tekintetében is;

- Nyilatkozat üzleti titokról

- Nyilatkozat bemutatott szakemberekről

KD-ben kiadott minta alapján felcsatolva:

- nyilatkozat a felelősségbiztosítás rendelkezésre bocsátásról;

- kitöltött és aláírt beárazott költségvetés (xls és pdf formátumban)

- az értékelési részszempontok tekintetében, a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állományra vonatkozó dokumentum (felolvasólap melléklete)

- ajánlattevő nyilatkozata, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte

Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Amennyiben az adott dokumentumra elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata is benyújtható.

4. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági (minimum) követelményt és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése)

5. Az ajánlattétel 10 000 000,- Ft ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, amelyet ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig kell Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bek-ben meghatározottak szerint, átutalás esetén BKK Zrt. CIB-ajánlati biztosíték 10700024-67032082-51900001 számú számlájára. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolatát szükséges csatolni az ajánlatban. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényt a Kbt. 41/A. § (2) bekezdésben meghatározott elektronikus okiratnak megfelelő hiteles másolatban történő benyújtásával igazolható, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésre alkalmas, amelyet az ajánlathoz csatolni kell.

6. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a Kbt. 81. § (4)-(5) bek. foglaltakat az eljárás során alkalmazza.

7. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell az ajánlattételi szándékra, be kell nyújtaniuk a közös ajánlattételről szóló megállapodásukat, meg kell nevezni a közös ajánlattevőket, illetve a Kbt. 35. § (2) bek nyomán ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, az eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni és a közös ajánlattevők képviseletére meghatalmazni. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult ajánlattevő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevő képviseletében eljárhat.

8. Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2a) bekezdésétől eltérően előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

9. Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. § -a szerint biztosítja.

10. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pont szerinti eredménytelenségi okot.

11. Ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát. Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást.

12. Nyertes ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni, amennyiben nem rendelkezik egy a megkötésre kerülő szerződés szerinti valamennyi feladatára kiterjedő minimum 50 000 000,- Ft/kár, valamint 100 000 000,- Ft/év összegű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR), melynek ki kell terjednie minden olyan kár, veszteség megtérítésére, amely a Vállalkozó tevékenysége során Megrendelőnél, vagy harmadik személynél keletkezhet, amelyről szóló kötvényt szerződés kötéskor be kell nyújtani. A felelősségbiztosítást szerződésszerű teljesítés Megrendelő általi elismerésétől - Teljesítésigazolás kiállítása - számított 60 napig fenn kell tartani. Ajánlattevőnek az aj-ban nyilatkozni szükséges, hogy nyertesség esetén rendelkezni fog felelősségbiztosítási szerződéssel.

13. Ajánlatkérő a IV.2.6. pontban meghatározott 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.

14. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az értékelési részszempontok tekintetében benyújtott a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány (felolvasólap melléklete) dokumentum, valamint az árazott költségvetés szakmai ajánlatnak minősül.

15. Jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei az irányadók.

16. Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában a részajánlattétel lehetőségét kizárja, figyelemmel arra, hogy a műszaki leírásban meghatározott feladat műszaki egységet alkot, azaz egy feladatot kell elvégeznie a nyertes ajánlattevőnek, amelynél fogva sem gazdaságilag, sem szakmailag nem értelmezhető jelen közbeszerzés részekre történő bontása. Továbbá, nem definiálhatóak olyan strukturális pontok a teljesítés vonatkozásában, amelyek a részajánlattétel biztosítását indokolnák.

17. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

A Kbt. 148 §-a szerint. A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje tekintetében a Kbt. 148. § (3)-(5) bekezdések az irányadók.

Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2022/S 025-059682 (2022-02-01)

További információk (2022-03-04)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Útburkolat építése 📦

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-03-04 📅
Benyújtási határidő: 2022-03-21 📅
Közzététel dátuma: 2022-03-09 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 048-123717
Hirdetményre hivatkozik: 2022/S 025-059682
HL-S szám: 48
További információk

Ajánlatkérő a Kbt. 52.§ (4) bekezdés b) pontjára tekintettel az ajánlattételi határidőt ezennel meghosszabbítja, valamint a Kbt. 55.§-ban rögzítetteknek megfelelően módosítja a közbeszerzési dokumentumokat. A módosítással érintett közbeszerzési dokumentumok: - Árazatlan költségvetés - Műszaki leírás - Szerződéstervezet - Tervek

Forrás: OJS 2022/S 048-123717 (2022-03-04)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2022-07-20)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Budapest XXII.ker. Városház tér rekonstrukció - Tóth József utcai körforgalom kivitelezése A meglévő forgalmi rendben, illetve a jelenlegi geometriai kialakításon, az alábbi érdemi beavatkozások történnek: - Tóth József utca- Kossuth Lajos utca - Nagytétényi út - Mária Terézia utca csomópontjának körforgalommá alakítása - 1 körforgalom építés - Mária Terézia utca részleges felújítása, autóbusz sávval való kibővítése 350 m hosszban - Donszky Árpád utca és Budafok- Belváros MÁV állomás közötti Mária Terézia utcai kereszteződés átépítés - Vízvezeték kiváltás - Közvilágítási hálózat átépítése - Fakivágás és fatelepítés, favédelem, zöldfelületrendezés utógondozással Főbb mennyiségek: - 573 m3 aszfalt, 2391 m betonszegély bontása - 2200 m szegély építése, 1374 m3 bitumenes kötőanyagú pályaszerkezet építés - 1545 m3 hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezet építés, - 9870 m Telekom kábelfektetés, 47380 db Telekom távközlési hálózat kábel átkötés - 2 db fa kivágása, 21 db ültetése - 882 db cserje ültetés, 3085,4 m2 füvesítés - 23 db lámpatest leszerelése Az ajánlattevő feladatainak részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat. Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolnia külön nyilatkozattal, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.

Rövid leírás

Budapest XXII.ker. Városház tér rekonstrukció - Tóth József utcai körforgalom kivitelezése

A meglévő forgalmi rendben, illetve a jelenlegi geometriai kialakításon, az alábbi érdemi beavatkozások történnek:

- Tóth József utca- Kossuth Lajos utca - Nagytétényi út - Mária Terézia utca csomópontjának körforgalommá alakítása - 1 körforgalom építés

- Mária Terézia utca részleges felújítása, autóbusz sávval való kibővítése 350 m hosszban

- Donszky Árpád utca és Budafok- Belváros MÁV állomás közötti Mária Terézia utcai kereszteződés átépítés

- Vízvezeték kiváltás

- Közvilágítási hálózat átépítése

- Fakivágás és fatelepítés, favédelem, zöldfelületrendezés utógondozással

Főbb mennyiségek:

- 573 m3 aszfalt, 2391 m betonszegély bontása

- 2200 m szegély építése, 1374 m3 bitumenes kötőanyagú pályaszerkezet építés

- 1545 m3 hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezet építés,

- 9870 m Telekom kábelfektetés, 47380 db Telekom távközlési hálózat kábel átkötés

- 2 db fa kivágása, 21 db ültetése

- 882 db cserje ültetés, 3085,4 m2 füvesítés

- 23 db lámpatest leszerelése

Az ajánlattevő feladatainak részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat.

Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolnia külön nyilatkozattal, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.

A beszerzés teljes értéke: 972 470 363 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-07-20 📅
Közzététel dátuma: 2022-07-25 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 141-402379
HL-S szám: 141

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2022-07-15 📅
Név: STR Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 25355929443
Postacím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 303163476 📞
E-mail: 139_ekr@strabag.com 📧
Ország: Budapest 🏙️
Internetcím: http://www.strabag.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 972 470 363 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 3

Hivatkozás
További információk

Ajánlattevők:

Név: VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cím: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67.

Adószám: 13839129-2-43

Név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 73.

Adószám: 14904134-2-44

Név: STR Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület).

Adószám: 25355929-4-43

Forrás: OJS 2022/S 141-402379 (2022-07-20)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2023-07-24)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 972 470 363 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-07-24 📅
Közzététel dátuma: 2023-07-28 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 144-457042
Hirdetményre hivatkozik: 2022/S 141-402379
HL-S szám: 144
További információk

A szerződésmódosítás aláírásának, egyszersmind hatálybalépésének dátuma: 2023. július 14. A VII.2.2) A módosítás okai pont folytatása: A Felek a jelen 1. sz. Módosítás 2.2. pontjában foglalt indokokat megvizsgálták és megállapították, hogy az 1. sz. Módosítás 2.1. pontban részletezett tartalma a hivatkozott feltételekbe nem ütközik tekintettel arra, hogy - a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Felek kellő gondossággal eljárva nem láthattak előre; - a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; - illetőleg a módosítás következtében az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, így a Szerződés módosításának közbeszerzési-jogi akadálya nincs.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: XXII.ker.,Tóth József utcai körforg. kivitelezése

Hivatkozás
További információk

A szerződésmódosítás aláírásának, egyszersmind hatálybalépésének dátuma: 2023. július 14.

A VII.2.2) A módosítás okai pont folytatása:

A Felek a jelen 1. sz. Módosítás 2.2. pontjában foglalt indokokat megvizsgálták és megállapították, hogy az 1. sz. Módosítás 2.1. pontban részletezett tartalma a hivatkozott feltételekbe nem ütközik tekintettel arra, hogy

- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Felek kellő gondossággal eljárva nem láthattak előre;

- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

- illetőleg a módosítás következtében az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, így a Szerződés módosításának közbeszerzési-jogi akadálya nincs.

Forrás: OJS 2023/S 144-457042 (2023-07-24)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2023-11-13)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: XXII.ker.,Tóth József utcai körforg. kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000104012022
Rövid leírás:

Rövid leírás

Budapest XXII.ker. Városház tér rekonstrukció - Tóth József utcai körforgalom kivitelezése
A meglévő forgalmi rendben, illetve a jelenlegi geometriai kialakításon, az alábbi érdemi beavatkozások történnek:
- Tóth József utca- Kossuth Lajos utca - Nagytétényi út - Mária Terézia utca csomópontjának körforgalommá alakítása - 1 körforgalom építés
- Mária Terézia utca részleges felújítása, autóbusz sávval való kibővítése 350 m hosszban
- Donszky Árpád utca és Budafok- Belváros MÁV állomás közötti Mária Terézia utcai kereszteződés átépítés
- Vízvezeték kiváltás
- Közvilágítási hálózat átépítése
- Fakivágás és fatelepítés, favédelem, zöldfelületrendezés utógondozással
Főbb mennyiségek:
- 573 m3 aszfalt, 2391 m betonszegély bontása
- 2200 m szegély építése, 1374 m3 bitumenes kötőanyagú pályaszerkezet építés
- 1545 m3 hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezet építés,
- 9870 m Telekom kábelfektetés, 47380 db Telekom távközlési hálózat kábel átkötés
- 2 db fa kivágása, 21 db ültetése
- 882 db cserje ültetés, 3085,4 m2 füvesítés
- 23 db lámpatest leszerelése
Az ajánlattevő feladatainak részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat.
Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolnia külön nyilatkozattal, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.

Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Körforgalom építése 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 972 470 363 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR000104012022/1
A beszerzés leírása:

A meglévő forgalmi rendben, illetve a jelenlegi geometriai kialakításon, az alábbi érdemi beavatkozások történnek: • Tóth József utca- Kossuth Lajos utca - Nagytétényi út - Mária Terézia utca csomópontjának körforgalommá alakítása - 1 körforgalom építés • Mária Terézia utca részleges felújítása, autóbusz sávval való kibővítése 350 m hosszban • Donszky Árpád utca és Budafok- Belváros MÁV állomás közötti Mária Terézia utcai kereszteződés átépítés • Vízvezeték kiváltás • Közvilágítási hálózat átépítése • Fakivágás és fatelepítés, favédelem, zöldfelületrendezés utógondozással Főbb mennyiségek: • 573 m3 aszfalt, 2391 m betonszegély bontása • 2200 m szegély építése, 1374 m3 bitumenes kötőanyagú pályaszerkezet építés • 1545 m3 hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezet építés, • 9870 m Telekom kábelfektetés, 47380 db Telekom távközlési hálózat kábel átkötés • 2 db fa kivágása, 21 db ültetése • 882 db cserje ültetés, 3085,4 m2 füvesítés • 23 db lámpatest leszerelése Az ajánlattevő feladatainak részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat. Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolnia külön nyilatkozattal, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.

A beszerzés leírása

A meglévő forgalmi rendben, illetve a jelenlegi geometriai kialakításon, az alábbi érdemi beavatkozások történnek:
• Tóth József utca- Kossuth Lajos utca - Nagytétényi út - Mária Terézia utca csomópontjának körforgalommá alakítása - 1 körforgalom építés
• Mária Terézia utca részleges felújítása, autóbusz sávval való kibővítése 350 m hosszban
• Donszky Árpád utca és Budafok- Belváros MÁV állomás közötti Mária Terézia utcai kereszteződés átépítés
• Vízvezeték kiváltás
• Közvilágítási hálózat átépítése
• Fakivágás és fatelepítés, favédelem, zöldfelületrendezés utógondozással

Főbb mennyiségek:
• 573 m3 aszfalt, 2391 m betonszegély bontása
• 2200 m szegély építése, 1374 m3 bitumenes kötőanyagú pályaszerkezet építés
• 1545 m3 hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezet építés,
• 9870 m Telekom kábelfektetés, 47380 db Telekom távközlési hálózat kábel átkötés
• 2 db fa kivágása, 21 db ültetése
• 882 db cserje ültetés, 3085,4 m2 füvesítés
• 23 db lámpatest leszerelése
Az ajánlattevő feladatainak részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat.
Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolnia külön nyilatkozattal, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.

További információk:

További termékek/szolgáltatások:

Közút építése 📦

Közúton folyó munkák 📦

Útburkolat építése 📦

+ még 2

Útburkolati jelek festése 📦

Útjelző tábla szerelése 📦

Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Budapest XXII. kerület, Tóth József utca- Mária Terézia utca- Nagytétényi út- Kossuth Lajos utca csomópont, és a Mária Terézia utca

Időtartam: 275 nap
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2022-07-15 📅
Cím: XXII.ker.,Tóth József utcai körforg. kivitelezése
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 972 470 363 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR000104012022/0591
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Leírás:

útépítési munkák részfeladatai, forgalomtechnika, csatornázási részfeladatok, vízellátási részfeladatok, közvilágítás, elektromos hálózatok, közúti jelzők, hírközlő hálózatok építése, növénytelepítés, utcabútorok telepítése, tervezés, tervezői művezetés,fuvarozás, laborvizsgálatok, szakfelügyeletek, geodézia, őrzés, iroda és wckonténer bérlés, üvegkapu rendszer

A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:

A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: STR Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 25355929443
Postacím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Postai irányítószám: 1117
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: 139_ekr@strabag.com 📧
Telefon: +36 303163476 📞
URL: https://www.strabag.hu 🌏

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:

Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legjobb ár-érték arány elve alapján értékelte.

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 23028966444
Postacím: Rumbach Sebestyén Utca 19-21.
Postai irányítószám: 1075
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Murányi Réka
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu 📧
Telefon: +36 704433853 📞
Fax: +36 12351044 📠
URL: https://bkk.hu/ 🌏
Csoportvezető ✅

Kiegészítő információk
További információk

A szerződésmódosítás aláírásának, egyszersmind hatálybalépésének napja: 2023.11.07. A teljes szerződéses érték a módosítást követően: 998 290 077 Ft A BT-201 A módosítás okának leírása mező folytatása: A fenti Változtatási kérelmek tekintetében Vállalkozó összesen nettó 14.215.600,- Ft összeggel kérte módosítani a Szerződést az alábbi táblázat megbontása szerint: Megnevezés nettó összeg bruttó összeg VK-2 -5 782 942 Ft -7 344 336 Ft VK-3 16 722 803 Ft 21 237 960 Ft VK-4 615 819 Ft 782 090 Ft VK-6 2 659 920 Ft 3 378 098 Ft Összesen: 14 215 600 Ft 18 053 812 Ft A műszaki tartalomváltozás a Költségvetésben is változást indukál, az a Vállalkozói díj növekedését eredményezi. A Megrendelő a pótmunkát részben a megemelt Vállalkozói díjból (nettó 13.538.667,- Ft + ÁFA), részben az azzal arányosan megemelt Tartalékkeret fennmaradó összegéből (nettó 676.933,- Ft + ÁFA) kívánja finanszírozni az alábbiak szerint: • A pótmunka költsége következtében – tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló Tartalékkeret összege felhasználásra került az 1. sz. Módosításban foglaltak szerint – a Vállalkozói díj nettó 13.538.667, - Ft + ÁFA összeggel növekszik, azaz nettó 984.751.410,- Ft összegről nettó 998.290.077,- Ft + ÁFA összegre emelkedik. • A Vállalkozói díj növekedésével összhangban a Tartalékkeret összege is nettó 49.237.571,- Ft + ÁFA összegről nettó 49.914.504,- Ft + ÁFA összegre emelkedik. A Tartalékkeret is mindösszesen nettó 676.933,- Ft + ÁFA összeggel emelkedik. A Felek megállapodása szerint a fentiek alapján a fizetési ütemezés a jelen 2. sz. Módosítás 3.2. pontban foglalt táblázata szerint változik. A benyújtott Változtatási kérelmeket a Műszaki ellenőr felülvizsgálta és azokat indokoltnak és kellően alátámasztottnak találta, a kérelmek elfogadását javasolta (2. sz. melléklet). A Megrendelő a Vállalkozót az 1056/3-89/2021/1056 iktatószámú levelében (3. sz. melléklet) tájékoztatta a benyújtott VK-2; VK-3; VK-4; VK-6 számú Változtatási Kérelmek elfogadásáról és az azokkal összefüggő szerződésmódosítás megindításáról. A fent leírtakra tekintettel Felek megállapítják, hogy a kivitelezés folyamata a felmerült akadályok, körülmények miatt előre nem látható, Felek felelősségi körén kívül eső és Feleknek fel nem róható okokból változik, ezért szükségessé vált a Szerződés Műszaki tartalmának, valamint a Vállalkozói díjnak a módosítása. 2.2. Tekintettel arra, hogy a Szerződés közbeszerzési eljárás eredményeként köttetett, így Felek kötelesek megvizsgálni a 2.1. pont szerinti módosítást a Kbt. 141. §-ának való megfelelősége vonatkozásában: A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat a következő feltételek együttes teljesülése esetén: ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését. A Felek a jelen 2. sz. Módosítás 2.2. pontjában foglalt indokokat megvizsgálták és megállapították, hogy az 2. sz. Módosítás 2.1. pontban részletezett tartalma a hivatkozott feltételekbe nem ütközik tekintettel arra, hogy - a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Felek kellő gondossággal eljárva nem láthattak előre; - a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; - illetőleg a módosítás következtében az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, így a Szerződés módosításának közbeszerzési-jogi akadálya nincs. Ajánlatkérő a jelen hirdetmény vonatkozásában 2023.11.13-án megküldött hiánypótlási felhívásban foglaltakat lehetőségéhez mérten átvezette, az EKR-felületén nem látható mezők kitöltésének kivételével.

További információk

A szerződésmódosítás aláírásának, egyszersmind hatálybalépésének napja: 2023.11.07.

A teljes szerződéses érték a módosítást követően: 998 290 077 Ft

A BT-201 A módosítás okának leírása mező folytatása:

A fenti Változtatási kérelmek tekintetében Vállalkozó összesen nettó 14.215.600,- Ft összeggel kérte módosítani a Szerződést az alábbi táblázat megbontása szerint:

Megnevezés nettó összeg bruttó összeg
VK-2 -5 782 942 Ft -7 344 336 Ft
VK-3 16 722 803 Ft 21 237 960 Ft
VK-4 615 819 Ft 782 090 Ft
VK-6 2 659 920 Ft 3 378 098 Ft
Összesen: 14 215 600 Ft 18 053 812 Ft

A műszaki tartalomváltozás a Költségvetésben is változást indukál, az a Vállalkozói díj növekedését eredményezi. A Megrendelő a pótmunkát részben a megemelt Vállalkozói díjból (nettó 13.538.667,- Ft + ÁFA), részben az azzal arányosan megemelt Tartalékkeret fennmaradó összegéből (nettó 676.933,- Ft + ÁFA) kívánja finanszírozni az alábbiak szerint:
• A pótmunka költsége következtében – tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló Tartalékkeret összege felhasználásra került az 1. sz. Módosításban foglaltak szerint – a Vállalkozói díj nettó 13.538.667, - Ft + ÁFA összeggel növekszik, azaz nettó 984.751.410,- Ft összegről nettó 998.290.077,- Ft + ÁFA összegre emelkedik.
• A Vállalkozói díj növekedésével összhangban a Tartalékkeret összege is nettó 49.237.571,- Ft + ÁFA összegről nettó 49.914.504,- Ft + ÁFA összegre emelkedik. A Tartalékkeret is mindösszesen nettó 676.933,- Ft + ÁFA összeggel emelkedik.
A Felek megállapodása szerint a fentiek alapján a fizetési ütemezés a jelen 2. sz. Módosítás 3.2. pontban foglalt táblázata szerint változik.

A benyújtott Változtatási kérelmeket a Műszaki ellenőr felülvizsgálta és azokat indokoltnak és kellően alátámasztottnak találta, a kérelmek elfogadását javasolta (2. sz. melléklet).

A Megrendelő a Vállalkozót az 1056/3-89/2021/1056 iktatószámú levelében (3. sz. melléklet) tájékoztatta a benyújtott VK-2; VK-3; VK-4; VK-6 számú Változtatási Kérelmek elfogadásáról és az azokkal összefüggő szerződésmódosítás megindításáról.

A fent leírtakra tekintettel Felek megállapítják, hogy a kivitelezés folyamata a felmerült akadályok, körülmények miatt előre nem látható, Felek felelősségi körén kívül eső és Feleknek fel nem róható okokból változik, ezért szükségessé vált a Szerződés Műszaki tartalmának, valamint a Vállalkozói díjnak a módosítása.

2.2. Tekintettel arra, hogy a Szerződés közbeszerzési eljárás eredményeként köttetett, így Felek kötelesek megvizsgálni a 2.1. pont szerinti módosítást a Kbt. 141. §-ának való megfelelősége vonatkozásában:

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.

A Felek a jelen 2. sz. Módosítás 2.2. pontjában foglalt indokokat megvizsgálták és megállapították, hogy az 2. sz. Módosítás 2.1. pontban részletezett tartalma a hivatkozott feltételekbe nem ütközik tekintettel arra, hogy
- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Felek kellő gondossággal eljárva nem láthattak előre;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- illetőleg a módosítás következtében az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, így a Szerződés módosításának közbeszerzési-jogi akadálya nincs.

Ajánlatkérő a jelen hirdetmény vonatkozásában 2023.11.13-án megküldött hiánypótlási felhívásban foglaltakat lehetőségéhez mérten átvezette, az EKR-felületén nem látható mezők kitöltésének kivételével.

Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_40664534
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):

A Kbt. 148 §-a szerint. A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje tekintetében a Kbt. 148. § (3)-(5) bekezdések az irányadók.

Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

2.1. Felek megállapítják, hogy a Szerződés teljesítése során felmerült és alább részletezett körülményekre tekintettel a Szerződés módosítása vált szükségessé: A Felek között kötött Szerződés 2022. július 15. napján lépett hatályba. A Szerződés szerint a teljesítés határideje a Munkaterület átadásától számított 275. nap, amely az 1. számú vállalkozási szerződésben 413 napra módosult, így a beruházás befejezésének időpontja 2023. november 30. A műszaki diszpozícióban rögzített feladatok kapcsán azonban a kivitelezési munka folytatását érdemben akadályozó helyzet merült fel. A Vállalkozó a VK-2; VK-3; VK-4 és VK-6 számokon bejelentett Változtatási Kérelmek (1. sz. melléklet) tárgyú leveleiben a Szerződésben rögzített Tartalékkeret felhasználását, valamint a Vállalkozási díj emelését kezdeményezte. Változtatási kérelmeiben a Vállalkozó kifejtette, hogy a Mária Terézia úton, a vasútállomás előterében, valamint a körforgalomban olyan többlet feladat merült fel, amely a műszaki tartalomban foglalt feladatokat meghaladó pótmunkát, valamint többletköltséget eredményez Vállalkozónak és amely nem volt előrelátható a kivitelezés megkezdésekor. Vállalkozó jelezte, hogy a Szerződés teljesítése érdekében a kivitelezési munka megvalósításához, továbbá a rendeltetésszerű használathoz elengedhetetlen ezen munkák elvégzése. A Műszaki tartalom az alábbiak szerint változik: - 1. VK-2: Pályaszerkezetet érintő műszaki tartalom változás vasútállomás előterében A Szerződés megkötését követően a Vállalkozó megkezdte a kiviteli tervek, valamint a lejárt hozzájárulások megújítását. Ezen folyamat során a MÁV Zrt., mint a Budapest 224930 hrsz-ú ingatlan vagyonkezelője, nem járult hozzá a vasútállomás előtti területen a kiviteli terv szerinti pályaszerkezet-cseréhez, mivel ezen területen az ÉKM (korábban: NIF Zrt.) beruházásában kevesebb, mint 5 évvel ezelőtt az útburkolat és a környezet átépült. Nyilatkozatukban az kérték, hogy „az útburkolatot a meglévő útpályához a megfelelő műszaki megoldással kérik csatlakoztatni.” Fentiek okán a pályaszerkezetet érintő (betonszegély, útburkolat, kopóréteg stb.) műszaki tartalom csökkentése vált szükségessé. - 2. VK-3: Ivóvíz repülővezeték tervezési és kivitelezési munkái a Mária Terézia utcában A Közbeszerzési dokumentációban kiadott ivóvíz vezeték kiváltási tervben szerepelt egy 127 fm hosszú D63 típusú repülővezeték kiépítése a régi vezetékek nyomvonalán. A Közbeszerzési eljárás időszakában tervezett építési technológia, valamint a dokumentáció részeként kiadott organizációs terv szerint a vízvezeték mellé tervezett csapadékcsatorna építése megelőzi a vízvezeték kiváltását, amely azért fontos és kötött, mert az új vízvezeték a régi (egyesített) csapadék csatorna nyomvonalába került. Ezzel szemben a Fővárosi Vízművek közműnyilatkozatában a tervezett csapadék csatorna építéséhez úgy járult hozzá, hogy azt mindenképpen előzze meg a vele párhuzamosan futó DN150 ivóvíz vezeték kiváltása. Az egyeztetéseken elfogadott műszaki megoldás szerint a vízvezetéket ideiglenesen repülővezetékkel kiváltva építhető meg a csapadék csatorna, majd azt követően az új vízvezeték. Ezzel az organizációval valósítható meg a tervezett műszaki tartalom, amely az alábbi változtatásokat tartalmazza: - D63-as típusú ideiglenes vezeték megépítése a Mária Terézia utcában, (elmaradó tétel) - ideiglenes ivóvíz vezeték terveztetése, - ideiglenes ivóvíz ellátó hálózat létesítése és bontása, - ideiglenes ivóvíz ellátó hálózat házi bekötése, valamint ideiglenes tűzcsapok építése, - D32 KPE, valamint D90 KPE típusú gerincvezetékek kiépítése. - 3. VK-4: Kerékpáros átvezetés érdekében elrendelt műszaki tartalom változás a körforgalomban A Vállalkozó a Szerződés szerint megkezdte az útfelújítási munkálatokat, amely során a BKK Zrt. Mobilitásfejlesztési osztálya, valamint a Budapest Közút Zrt. között egyeztetés történt, miszerint a Budapest Közút Zrt., mint forgalomtechnikai kezelő nyilatkozatában kötelezően műszaki tartalmú módosításokat igényelt, amelyek közlekedésbiztonsági, illetve forgalombiztosítási követelmények figyelembevételével kerültek előírásra, tekintettel a korábbi tervezés óta történt átépítésekre, a civil szervezetek és a lakossági igények figyelembevételére, ezzel biztosítva a létesítmények közlekedésbiztonságát és rendeltetésszerű használatát. A műszaki módosítások az alábbiakból állnak: - burkolati jelek készítése kézzel, - kiemelt szegély építése, - a kerékpárút kijelölése a körforgalomban, - burkolat szélesítése. - 4. VK-6: Villamos vágányok bontása a Mária Terézia utcában A körforgalom építése során a Vállalkozó szerződéses feladatai közé tartoztak a csatlakozó utcákban elhelyezkedő közművek jelentős részének kiváltási feladatai (közcélú elektromos hálózatok, ivóvízvezeték, csapadékcsatorna, közvilágítás, hírközlési kábelek). A tárgyi projekt szerződéses műszaki tartalmában nem szerepel azonban a Mária Terézia út 0+800-1+050 km szelvénye között időközben fellelt, felszín alatti 25 cm-re talált régi 43-as villamosvágány. A kivitelezés megkezdését követően az eltemetett régi villamosvágányok akadályozták a munkavégzést. Ennek elbontásáról a BKV Zrt., mint az esetlegesen műemléknek nyilvánított sínpárok tulajdonosa nyilatkozott, továbbá kérte a bontott vágányok beszállítását a telephelyükre. Az ehhez szükséges pótmunka az alábbiakat tartalmazza: - alvállalkozó által a vágány bontása, darabolása, - alvállalkozó által a vágány szállítása, rakodása. Folytatás BT-300 További információk mezőben.

Egyéb kiegészítő információk

2.1. Felek megállapítják, hogy a Szerződés teljesítése során felmerült és alább részletezett körülményekre tekintettel a Szerződés módosítása vált szükségessé:

A Felek között kötött Szerződés 2022. július 15. napján lépett hatályba. A Szerződés szerint a teljesítés határideje a Munkaterület átadásától számított 275. nap, amely az 1. számú vállalkozási szerződésben 413 napra módosult, így a beruházás befejezésének időpontja 2023. november 30.
A műszaki diszpozícióban rögzített feladatok kapcsán azonban a kivitelezési munka folytatását érdemben akadályozó helyzet merült fel.

A Vállalkozó a VK-2; VK-3; VK-4 és VK-6 számokon bejelentett Változtatási Kérelmek (1. sz. melléklet) tárgyú leveleiben a Szerződésben rögzített Tartalékkeret felhasználását, valamint a Vállalkozási díj emelését kezdeményezte.
Változtatási kérelmeiben a Vállalkozó kifejtette, hogy a Mária Terézia úton, a vasútállomás előterében, valamint a körforgalomban olyan többlet feladat merült fel, amely a műszaki tartalomban foglalt feladatokat meghaladó pótmunkát, valamint többletköltséget eredményez Vállalkozónak és amely nem volt előrelátható a kivitelezés megkezdésekor. Vállalkozó jelezte, hogy a Szerződés teljesítése érdekében a kivitelezési munka megvalósításához, továbbá a rendeltetésszerű használathoz elengedhetetlen ezen munkák elvégzése.

A Műszaki tartalom az alábbiak szerint változik:

- 1. VK-2: Pályaszerkezetet érintő műszaki tartalom változás vasútállomás előterében
A Szerződés megkötését követően a Vállalkozó megkezdte a kiviteli tervek, valamint a lejárt hozzájárulások megújítását. Ezen folyamat során a MÁV Zrt., mint a Budapest 224930 hrsz-ú ingatlan vagyonkezelője, nem járult hozzá a vasútállomás előtti területen a kiviteli terv szerinti pályaszerkezet-cseréhez, mivel ezen területen az ÉKM (korábban: NIF Zrt.) beruházásában kevesebb, mint 5 évvel ezelőtt az útburkolat és a környezet átépült. Nyilatkozatukban az kérték, hogy „az útburkolatot a meglévő útpályához a megfelelő műszaki megoldással kérik csatlakoztatni.”
Fentiek okán a pályaszerkezetet érintő (betonszegély, útburkolat, kopóréteg stb.) műszaki tartalom csökkentése vált szükségessé.

- 2. VK-3: Ivóvíz repülővezeték tervezési és kivitelezési munkái a Mária Terézia utcában
A Közbeszerzési dokumentációban kiadott ivóvíz vezeték kiváltási tervben szerepelt egy 127 fm hosszú D63 típusú repülővezeték kiépítése a régi vezetékek nyomvonalán.
A Közbeszerzési eljárás időszakában tervezett építési technológia, valamint a dokumentáció részeként kiadott organizációs terv szerint a vízvezeték mellé tervezett csapadékcsatorna építése megelőzi a vízvezeték kiváltását, amely azért fontos és kötött, mert az új vízvezeték a régi (egyesített) csapadék csatorna nyomvonalába került. Ezzel szemben a Fővárosi Vízművek közműnyilatkozatában a tervezett csapadék csatorna építéséhez úgy járult hozzá, hogy azt mindenképpen előzze meg a vele párhuzamosan futó DN150 ivóvíz vezeték kiváltása. Az egyeztetéseken elfogadott műszaki megoldás szerint a vízvezetéket ideiglenesen repülővezetékkel kiváltva építhető meg a csapadék csatorna, majd azt követően az új vízvezeték. Ezzel az organizációval valósítható meg a tervezett műszaki tartalom, amely az alábbi változtatásokat tartalmazza:
- D63-as típusú ideiglenes vezeték megépítése a Mária Terézia utcában, (elmaradó tétel)
- ideiglenes ivóvíz vezeték terveztetése,
- ideiglenes ivóvíz ellátó hálózat létesítése és bontása,
- ideiglenes ivóvíz ellátó hálózat házi bekötése, valamint ideiglenes tűzcsapok építése,
- D32 KPE, valamint D90 KPE típusú gerincvezetékek kiépítése.

- 3. VK-4: Kerékpáros átvezetés érdekében elrendelt műszaki tartalom változás a körforgalomban
A Vállalkozó a Szerződés szerint megkezdte az útfelújítási munkálatokat, amely során a BKK Zrt. Mobilitásfejlesztési osztálya, valamint a Budapest Közút Zrt. között egyeztetés történt, miszerint a Budapest Közút Zrt., mint forgalomtechnikai kezelő nyilatkozatában kötelezően műszaki tartalmú módosításokat igényelt, amelyek közlekedésbiztonsági, illetve forgalombiztosítási követelmények figyelembevételével kerültek előírásra, tekintettel a korábbi tervezés óta történt átépítésekre, a civil szervezetek és a lakossági igények figyelembevételére, ezzel biztosítva a létesítmények közlekedésbiztonságát és rendeltetésszerű használatát.
A műszaki módosítások az alábbiakból állnak:
- burkolati jelek készítése kézzel,
- kiemelt szegély építése,
- a kerékpárút kijelölése a körforgalomban,
- burkolat szélesítése.

- 4. VK-6: Villamos vágányok bontása a Mária Terézia utcában
A körforgalom építése során a Vállalkozó szerződéses feladatai közé tartoztak a csatlakozó utcákban elhelyezkedő közművek jelentős részének kiváltási feladatai (közcélú elektromos hálózatok, ivóvízvezeték, csapadékcsatorna, közvilágítás, hírközlési kábelek). A tárgyi projekt szerződéses műszaki tartalmában nem szerepel azonban a Mária Terézia út 0+800-1+050 km szelvénye között időközben fellelt, felszín alatti 25 cm-re talált régi 43-as villamosvágány. A kivitelezés megkezdését követően az eltemetett régi villamosvágányok akadályozták a munkavégzést. Ennek elbontásáról a BKV Zrt., mint az esetlegesen műemléknek nyilvánított sínpárok tulajdonosa nyilatkozott, továbbá kérte a bontott vágányok beszállítását a telephelyükre.
Az ehhez szükséges pótmunka az alábbiakat tartalmazza:
- alvállalkozó által a vágány bontása, darabolása,
- alvállalkozó által a vágány szállítása, rakodása.

Folytatás BT-300 További információk mezőben.

A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:

3.1. A Felek kölcsönös megegyezése alapján a Szerződés 8.3. pontját az alábbiak szerint módosítják: „8.3. Vállalkozót a Munka elvégzésének maradéktalan, szerződésszerű, Megrendelő által igazolt teljesítését követően, a Szerződés 8.1. pontjában foglaltaknak megfelelően kiállított és benyújtott számlák alapján összesen nettó 998.290.077,- Ft, azaz Kilencszázkilencvennyolcmillió-kettőszázkilencvenezer-hetvenhét forint összegű Vállalkozói díj illeti meg. A Szerződés és a kifizetések pénzneme a forint (HUF).” 3.2. A Felek kölcsönös megegyezése alapján a Szerződés 9.2. pontjában található táblázatot az alábbiak szerint módosítják: Fizetési ütemezés Esedékessége Számla összege 1. számlázási ütem Felmérés (a továbbiakban: „Felmérés”) alapján elért 15%-os műszaki előrehaladás elkészültét követően, a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén legfeljebb az eredeti Szerződésben szereplő teljes nettó Vállalkozói díj 15%-ának megfelelő összeg (teljesítve) 145.870.554,- Ft 2. számlázási ütem Felmérés alapján elért 30%-os műszaki előrehaladás elkészültét követően, a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén legfeljebb az 1. sz. Módosításban szereplő teljes nettó Vállalkozói díj 15%-ának megfelelő összeg (teljesítve) 147.712.712, - Ft 3. számlázási ütem Felmérés alapján elért 45%-os műszaki előrehaladás elkészültét követően, a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén legfeljebb az 1. sz. Módosításban szereplő teljes nettó Vállalkozói díj 15%-ának megfelelő összeg (teljesítve) 147.712.712, - Ft 4. számlázási ütem Felmérés alapján elért 60%-os műszaki előrehaladás elkészültét követően, a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén legfeljebb az 1. sz. Módosításban szereplő teljes nettó Vállalkozói díj 15%-ának megfelelő összeg (teljesítve) 147.712.712, - Ft 5. számlázási ütem Felmérés alapján elért 80%-os műszaki előrehaladás elkészültét követően, a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint a végszámlát megelőzően történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 80%-ánál, így legfejlebb a 2. sz. módosításban szereplő teljes nettó Vállalkozói díj 20,998%-ának megfelelő összeg 209.623.372,- Ft 6. számlázási ütem A műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően a tényleges teljesítés alapján még ki nem fizetett ellenszolgáltatás, legfeljebb az 2. sz. Módosításban szereplő teljes nettó Vállalkozói díj 20%-ának megfelelő összeg 199.658.015,- Ft 3.3. A Felek kölcsönös megegyezése alapján a Szerződés 11.1. pontját az alábbiak szerint módosítják: „11.1. Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. §-a alapján tartalékkeretet (a továbbiakban: „Tartalékkeret”) kötnek ki a teljes nettó Vállalkozói díj öt (5) %-ában, vagyis 49.914.504,- Ft, azaz Negyvenkilencmillió-kilencszáztizennégyezer-ötszáznégy forint összegben. A Tartalékkeret a Vállalkozói díjon felül értendő.” 3.4. A Felek kölcsönös megegyezése alapján a Költségvetés a jelen 2. sz. Módosítás 4. sz. melléklete szerinti tartalommal változik. 3.5. Vállalkozó vállalja továbbá, hogy a Szerződés 13.11. pontja szerint a Teljesítési biztosítékot a megemelt Vállalkozói díj összegével arányosan kiegészíti.

Szöveg

3.1. A Felek kölcsönös megegyezése alapján a Szerződés 8.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„8.3. Vállalkozót a Munka elvégzésének maradéktalan, szerződésszerű, Megrendelő által igazolt teljesítését követően, a Szerződés 8.1. pontjában foglaltaknak megfelelően kiállított és benyújtott számlák alapján összesen nettó 998.290.077,- Ft, azaz Kilencszázkilencvennyolcmillió-kettőszázkilencvenezer-hetvenhét forint összegű Vállalkozói díj illeti meg. A Szerződés és a kifizetések pénzneme a forint (HUF).”

3.2. A Felek kölcsönös megegyezése alapján a Szerződés 9.2. pontjában található táblázatot az alábbiak szerint módosítják:

Fizetési ütemezés Esedékessége Számla összege
1. számlázási ütem Felmérés (a továbbiakban: „Felmérés”) alapján elért 15%-os műszaki előrehaladás elkészültét követően, a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén legfeljebb az eredeti Szerződésben szereplő teljes nettó Vállalkozói díj 15%-ának megfelelő összeg (teljesítve)
145.870.554,- Ft
2. számlázási ütem Felmérés alapján elért 30%-os műszaki előrehaladás elkészültét követően, a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén legfeljebb az 1. sz. Módosításban szereplő teljes nettó Vállalkozói díj 15%-ának megfelelő összeg (teljesítve)
147.712.712, - Ft
3. számlázási ütem Felmérés alapján elért 45%-os műszaki előrehaladás elkészültét követően, a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén legfeljebb az 1. sz. Módosításban szereplő teljes nettó Vállalkozói díj 15%-ának megfelelő összeg (teljesítve)
147.712.712, - Ft
4. számlázási ütem Felmérés alapján elért 60%-os műszaki előrehaladás elkészültét követően, a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén legfeljebb az 1. sz. Módosításban szereplő teljes nettó Vállalkozói díj 15%-ának megfelelő összeg (teljesítve)
147.712.712, - Ft
5. számlázási ütem Felmérés alapján elért 80%-os műszaki előrehaladás elkészültét követően, a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint a végszámlát megelőzően történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 80%-ánál, így legfejlebb a 2. sz. módosításban szereplő teljes nettó Vállalkozói díj 20,998%-ának megfelelő összeg
209.623.372,- Ft
6. számlázási ütem A műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően a tényleges teljesítés alapján még ki nem fizetett ellenszolgáltatás, legfeljebb az 2. sz. Módosításban szereplő teljes nettó Vállalkozói díj 20%-ának megfelelő összeg
199.658.015,- Ft

3.3. A Felek kölcsönös megegyezése alapján a Szerződés 11.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„11.1. Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. §-a alapján tartalékkeretet (a továbbiakban: „Tartalékkeret”) kötnek ki a teljes nettó Vállalkozói díj öt (5) %-ában, vagyis 49.914.504,- Ft, azaz Negyvenkilencmillió-kilencszáztizennégyezer-ötszáznégy forint összegben. A Tartalékkeret a Vállalkozói díjon felül értendő.”

3.4. A Felek kölcsönös megegyezése alapján a Költségvetés a jelen 2. sz. Módosítás 4. sz. melléklete szerinti tartalommal változik.

3.5. Vállalkozó vállalja továbbá, hogy a Szerződés 13.11. pontja szerint a Teljesítési biztosítékot a megemelt Vállalkozói díj összegével arányosan kiegészíti.

Forrás: OJS 2023/S 220-694128 (2023-11-13)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (12 új beszerzések)

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (9)

Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés (5)

Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása (3)

Autópálya és közút építése (1)

Közút építése (1)