ZSZC Deák Ferenc Technikum épületenergetika 135

BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kivitelezési szerződés a „Zalaegerszegi Szakképzési Centrum épületenergetikai fejlesztése” című KEHOP-5.2.2-16-2019-00135 azonosító számú projekt keretében - Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Deák Ferenc Technikum épületenergetikai fejlesztésének megvalósítása

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2022-04-07. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2022-02-25.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft.

Kicsoda?

• BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Mi az?

• Festés és üvegezés › Homlokzati munka
• Nagyjavítás és felújítás › Felújítás
• Szigetelési munka › Hőszigetelési munka
• Víz-, gázvezeték-szerelési és szaniterszerelési munka › Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
• Épületszerelési munka › Gépészeti szerelések

Hol?

• Budapest › Budapest
• Nyugat-Dunántúl › Zala

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2022-02-25	Ajánlati felhívás
2022-04-06	További információk
2022-04-13	További információk
2022-10-12	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2023-09-19	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2024-01-02	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-07-03	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2022-02-25)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési munkák
Hivatkozási szám: EKR001576762021
Rövid leírás:

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építési munkák 📦
További CPV-kód: Épületszerelési munka 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Zala 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő neve: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Postacím: Istvánmezei Út 1-3
Postai irányítószám: 1146
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: https://www.bmsk.hu/bmsk-nonprofit-kft/ 🌏
E-mail: ekr@bmsksport.hu 📧
Telefon: +36 703890595 📞
Fax: +36 13988971 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001576762021/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001576762021/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-02-25 📅
Benyújtási határidő: 2022-04-07 📅
Közzététel dátuma: 2022-03-02 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 043-110355
HL-S szám: 43
További információk

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Zalaegerszegi Szakképzési Centrum épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2019-00135 azonosító számú projekt Deák Ferenc Technikum épületének kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

A projekt a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Deák Ferenc Technikum 8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 16. Hrsz.:201/2 épülete(i)t érinti. Ezen épület(ek) az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült(ek), de határoló szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület(ek) jelentős hőveszteséggel működnek. Az épületenergetikai beruházás a külső határoló fal- és lapostető utólagos, valamint fűtési rendszer korszerűsítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

Az épület(ek) energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület(ek) külső határoló szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület(ek) homlokzati falainak, a lábazatoknak, alulról hűlő födémnek és a lapostetőknek. A lapostetők hőszigetelése kapcsán mindenütt szükséges felújítani a lapostetőkön található csapadékvíz elleni szigetelést. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat.

Beépítésre kell kerülniük hőleadókra termosztatikus radiátorszelepeknek termosztatikus fejjel ellátva, valamint a meglévő fűtési rendszerhez illesztett időjáráskövető szabályzónak és fordulatszám-szabályozott fűtési szivattyúknak

Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:

AK felhívja a figyelmet, hogy az alábbiakban feltüntetett mennyiségek nettóban értendőek.

Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival

Homlokzati nyílászárók cseréje 388,5 m2

Lapostető utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival

Tető hő-és vízszigetelése 942,6 m2

Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival

Homlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása

az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal 1842,6 m2

Alulról hűlő födém hőszigetelése kapcsolódó munkáival

Alulról hűlő födém szigetelés 226,04 m2

Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival

Időjáráskövető szabályozó 1 db és nagyhatásfokú szabályozott szivattyúk beépítése 4 db

Termosztatikus radiátorszelep csere 146 db

Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása AT feladata.

A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.

A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza, ajánlatadó felelőssége a mennyiségek ajánlattételt megelőző ellenőrzése.

További információt a műszaki leírás tartalmaz.

Ajánlatkérő a műszaki dokumentációt az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 25 MB-os tömörített fájlokban töltötte fel az EKR-be (egy zip fájl és segédfájljai). Annak érdekében, hogy a műszaki dokumentáció megnyitható legyen az érdeklődő gazdasági szereplőnek minden fájlt ugyanazon mappába szükséges lementenie, és a zip fájlok egyesítéséhez az első fájlt (.001) megnyitnia.

Időtartam: 180 nap
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: KEHOP-5.2.2-16-2019-00135
További információk:

Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

A II.2.7) pontban rögzített 180 nap naptári napokban értendő, és a munkaterület átadás-átvételétől számítódik.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Deák Ferenc Technikum 8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 16. Hrsz.:201/2 épülete

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet AT, AV és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.62.§ (1)-(2) bek. felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. Az AT-nek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt.65.§(7) bek. szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/ személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet(továbbiakban: Kr.) II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban:EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§ (1) és (2) bekezdésben előírt kizáró okok hatálya alá. Az EEKD-t az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) kell csatolni az ajánlathoz a Kbt. 41/A.§(5) bek. alapján.

Az AT nyilatkozni köteles továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt.62.§ (1) és (2)bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső olyan alvállalkozót, amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában(EKR űrlap alapján).

A Kr. 15.§ (1)bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtani a Kbt.62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolására. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bek.-ben foglaltakra.

Az AK által a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek. alapján a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1.§ (2)-(5) és (7) bek., valamint a Kr. 8.§, 10.§, 12-16.§-a is megfelelően alkalmazandó. A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az AT nyilatkozata arról, hogy olyan társaság, amelynek van a 2017.évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pénzmosásról szóló törvény) 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3.§ 38.pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).

AK felhívja a figyelmet a Kr. 1.§ (7) bekezdésében foglaltakra.

Öntisztázás: Kbt. 64.§(1)-(2) bekezdés alapján.

A jogerős vagy véglegessé vált határozatot ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatával egyidejűleg köteles az EKR-ben benyújtani.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont]:

SZ.1. alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő nem szerepel az 1997.évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország kivitelezői nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban a kivitelezési tevékenység vonatkozásában előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Igazolási mód:

Sz.1. Az EEKD-val történő előzetes igazolás során -a Kbt.67.§(1)-(3) bek., valamint a Kr.1.§(1) bek. és 2.§(5)bek. megfelelően. AK nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően Kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. §(4)bek. alapján szükséges benyújtani. Az EEKD dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt.69.§(11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi.A nyilvántartásban szereplés tényét-amennyiben a Kbt.69.§(11)bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok,illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -a nyilvántartás kivonatának,a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával Szükséges igazolni.Az alk. igazolására a Kbt. 65.§(7),(9) bek. és 69.§(11),(11a) bek. és Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadók.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (2a) bek.,41/A.§ (4)és(5) bek.,65.§(12) bek., 69.§(11a) bek.-re.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P.1) pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha AT vagy kap. szervezet bevonása esetén a kap. nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az AT az EEKD formanyomtatvány IV. rész alfa pontjában nyilatkozik (igennel kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatványa IV. rész B. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását AK a Kbt. 69.§ (4)- (7) bekezdéseire figyelemmel kérheti az Ajánlattevőktől. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a a Kbt. 35.§ (2a) bek., 41/A.§ (4) és (5) bek., 65.§ (12) bek., 69.§ (11a) bek.-re.

P.1. A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az AT nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bekre. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8), (11) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11), (11a) bek., Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés) származó nettó árbevétele nem éri el összesen a 155 500 000,- Ft-ot.

A P.1. alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Műszaki és szakmai képességek:

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M.1.-M.2. pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész alfa pontjában nyilatkozik (igennel kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány C-D. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását AK a Kbt. 69.§ (4)- (7) bekezdéseire figyelemmel kérheti Ajánlattevőktől. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a a Kbt. 35.§ (2a) bek., 41/A.§ (4) és (5) bek., 65.§ (12) bek., 69.§ (11a) bek.-re.

M.1. A Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével, azaz a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolás csatolásával. A ref.-át a Kr.22.§(3),(5) bek. szerint kell igazolni.

Az igazolásnak tartalmaznia kell: - szerződést kötő másik fél (neve, székhelye), - építési beruházás tárgya és mennyisége (az alkalmassági (alk.-i) minimumköv.-re figyelemmel), - teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező (műszaki átadás-átvétel) időpont) és helye - nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 322/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 23. § (1) bek. is irányadó.

M.2. A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő csatolja azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal már rendelkezik az ajánlattételkor csatolandó: a) Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét /végzettségét, kamarai nyilvántartási számát, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában; b) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat, c) adott esetben szakmai többlettapasztalatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatán felüli többlet szakmai tapasztalata megállapítható). A párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre.

AK a jogosultság meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattételkor úgy csatolandó: a) ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét / végzettségét, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában; b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata, valamint adott esetben az alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül; a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre); c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata; d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.

Ajánlatkérő a szakember(ek) szakmai gyakorlatát év/hónap bontásban, kezdő és befejező időpont (év/hó) feltüntetésével kéri megadni. Amennyiben a szakember már rendelkezik az előírt jogosultsággal, a szakmai önéletrajzban a jogosultság megszerzésének dátumát (év/hónap/nap), a szakember nyilvántartási számát és a jogosultsági kódját is fel kell tüntetni.

A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65.§ (6)(7),(9),(11) bek. és 69.§(11), (11a) bek, Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó. Közös AT-k esetében a Kbt. 65.§ (6) bekezdés alkalmazandó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább nettó:

M1.1.): 290 m2 homlokzati nyílászárók beépítése és/vagy cseréje tárgyú referenciát;

M1.2.): összesen1300 m2 homlokzat és/vagy lábazat hőszigetelése tárgyú referenciát;

M1.3.): összesen 700 m2 tető hő- és/vagy vízszigetelése tárgyú referenciát;

M1.4.): 100 db radiátorszelep csere és/vagy beépítése tárgyú referenciát;

AT fenti M.1.1., M.1.2., M.1.3., és M.1.4., pontokban előírt referenciákat több szerződéssel, de összesen legfeljebb 5 db szerződéssel igazolhatja.

M.2. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be:

M.2.1. egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület” „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M.2.2. egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. sor „Építménygépészeti szakterület „MV-ÉG” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M.2.3. egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. sor „Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Egy szakember legfeljebb 2 pozícióra jelölhető.

Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Késedelmi kötbér:

Nettó Vállalkozói Díj(NVD)0,5 %-a naponta, max. 20 %.

Meghiúsulási kötbér: NVD 30 %-a.

Jótállási kötelezettség: Sikeres átadás-átvételt követő naptól minimum 36 hónap, amely a javított rész vonatkozásában,a kijavítás időpontjától újra kezdődik.

Teljesítési biztosíték:Kbt.134.§(2)bek. alapján a nettó VD 5 %-a.

Jóteljesítési biztosíték:Kbt.134.§(3)bek. alapján a nettó VD 5 %-a.

Szerződés finanszírozás a KEHOP-5.2.2-16-2019-00135 sz. projekt forrásaiból történik, formája utófinanszírozás. Támogatási intenzit. mértéke 100 % amely módosulhat.

Kifizetésekre utólag, teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. 4 db rész- (15,35,55,80 %-teljesítettségnél),1db végszámla. Irányadó Kbt.135.§(1),(3)és(5)-(6)bek,Ptk.6:130.§(1)-(2)bek,272/2014.(XI. 5.)Korm. rendelet, AV igénybevétele esetén a 322/2015.(X.30.) Kr.32/A§-a, a késedelmi kamat tekintetében Ptk. 6:155. §-a,2015.éviCXIII. tv.,368/2011.(XII. 31.),322/2015.(X.31), Korm.r.

Ajánlattétel,szerződés,kifizetés pénzneme: forint(HUF)

A részletes fizetési feltételeket a SZT tartalmazza.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 12:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2022-04-07 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 14:00
Hely: https://ekr.gov.hu/
További információk:

Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § a szerint történik.

Az EKR r. 15. § (2) bek. alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 9
Minőségi kritérium (név): Az M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 8
Minőségi kritérium (név): Az M.2.3.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap)
Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap, max. 24 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 5
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 23007266242
Ajánlatkérő neve: Zalaegerszegi Szakképzési Centrum
Nemzeti nyilvántartási szám: 15832245220
Postacím: Kinizsi Pál Út 74
Postai város: Zalaegerszeg
Postai irányítószám: 8900
Ország: Zala 🏙️
Más típusú ajánlatkérő: központi szintű
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: D. Tóth Éva
A vevő profiljának címe: https://ekr.gov.hu/ 🌏
Kapcsolattartó pont: Szabó Károly
Telefon: +36 301967871 📞
E-mail: szabo.karoly@zegszakkepzo.hu 📧
Fax: +36 17927447 📠
Internetcím: https://zegszakkepzo.hu/ 🌏
A vevő profiljának címe: https://ekr.gov.hu 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001576762021/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1) AK felhívja a figyelmet, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKR r. 6.§ (1) bek.].

2) AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A.§(4)-(5) bek,Kbt. 35.§(2a) bek,Kbt. 65.§(12) bek. alapján vizsgálja.

3) AK az előírt alkalmassági követelményeket a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

4) Ajánlatban az EKRr. 11.§-ának(1)bek.alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni.

5) Ajánlatnak tartalmaznia kell ATnek a Kbt.66.§(2) bek.szerinti nyilatkozatát.

6) AT-nek csatolnia kell a Kbt.66.§(6)bek.szerinti nyilatkozatot,nemleges nyilatkozatot is.

7) AT-nek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania a Kbt.65.§(7)bek-nek megfelelően,nemleges nyilatkozatot is.

8) AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más GSZ-nek az ajánlathoz csatolni kell a nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát,vagy a 2006.évi V. törvény 9.§(1) bek.szerinti aláírásmintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

9) Üzleti titokra irányadó a Kbt.44.§(1)-(4) bek.

10) Nyertes AT-nek legkésőbb a szerződés szerinti munkaterület átadás- átvétel időpontjától a szerződés teljesítésének befejezéséig legalább 100 millió HUF/év, valamint 50 millió HUF/kár összegű kivitelezői felelősségbiztosítással kell rendelkezni. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös AT-k egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással.

11) Mindennemű, az AK és az AT-k közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az eljárás során, AK által létrehozásra kerülő és AT-k felé irányuló dokumentumokkal (pl.:hiánypótlási felhívás) kapcsolatban, az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.

12) AT szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az építész, az épületvillamossági és az épületgépészeti árazatlan költségvetéseket teljes körűen beárazva(pdf formátumban, valamint szerkeszthető xls(excel) formátumban is). A felolvasólapon feltüntetendő ár költségvetés összesen nettó értéke.

13) A Kbt.75.§(2) bek.e) pontjában foglalt eredménytelenségi ok alkalmazásra kerül.

14) AK az ajánlatok EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően alkalmazandó formátumként az olvasható és nem szerkeszthető .pdf;.zip;.rar és excel formátumot jelöli meg.

15) Jelen elj. feltételes közb. elj. a Kbt.53.§(6) bek. és a Ptk.6:116. § (1)bek. alapján. Részletesen: a szerz.terv.-ben foglaltak szerint.

16) AK az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja azzal, hogy a Kbt.71.§(6) bek. szerinti korlátozást alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén.

17) AK a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

18) AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek-t.

19) Értékelés:a legjobb ár-érték Arány elve alapján. Módszer: ár szempont: fordított arányosítás; minőségi szempontok: egyenes arányosítás;Pontszám:0-10,részletes ismertetés a KD-ban.

20) Tárgyi eljárást a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum nevében eljárva folytatja le, aki a közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezési szerződést mint megrendelő köti meg.

21) Az eljárásban eljáró FAKSZ: Barabás Áron (lajstromszáma: 00961) dr. D. Tóth Éva, (lajstromszám: 01095)

22) AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy tárgyi beszerzési igényét a „Keretmegállapodás az NFSI hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon” (TED azonosító:2017/S 038-068208) tárgyú keretmegállapodásán kívül szerzi be jelen eljárás keretében.

23) AK tartalékkeretet nem biztosít.

24) Az ajánlati biztosíték mértéke: nettó: 3 150 000 Ft amely teljesíthető -az AT választása szerint- átutalással az AK 10032000-00361879-00000024 sz. bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v. biztosító által vállalt garancia v. készfizető kezesség biztosításával, v. biztosítási szerződés alapján kiállított -készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Utalás esetén fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

25) Épületenergetikai felújítás és/vagy építési beruházás meghatározása: AK olyan felújítást és/vagy építést ért, amelynek eredményeként az épület 1997. évi LXXVIII. tv. 2.§ 10. pont) energia megtakarítást ér el, így különösen,de nem kizárólagosan: homlokzati hőszigetelési munkák, nyílászáró cserék, napelem kivitelezés, megújuló energia felhasználás kialakítása, kül és beltéri levegő-víz hőszivattyú telepítés, padlásfödém hőszigetelése,tető hő- és vízszigetelése, fűtésrendszer korszerűsítése.

26) Részajánlat-tétel kizárásának indoka: Az építési beruházás egy helyszínen, egy tervdokumentáció alapján valósul meg, tehát a megvalósítás nem szakaszolt, a szerződés tárgyának mennyiségi vagy az egyes munkanemek szerinti megosztása nem lehetséges. AT feladata az építmény rendeltetésszerű használatra kész állapotban történő átadása, a rendelkezésre bocsátott kiviteli terv alapján. A kiviteli tervdokumentációt nem lehetséges részekre bontani. A megvalósítandó feladatok szakmailag is szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel.

27.) Helyszíni bejárás időpontja: 2022.03.07., 11 óra. Találkozási pont: Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Deák Ferenc Technikum 8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 16. Hrsz.:201/2.

A helyszíni bejárás során felmerült kérdéseket kérjük, hogy a kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó szabályok szerint írásban tegyék fel.

28). Tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy 2021.01.01. napját követően a tárgyi eljárás Ajánlatkérője a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. jogutódjaként az 589/2020. (XII.17.) Korm. rendelet alapján.

29) Ajánlatkérő számlákat a Kbt. 27/A. § alapján köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat.

30) AK az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28.§-a szerinti egyeztetés lehetőségével élni kíván a szerződéskötést követően.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. §-a szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2022/S 043-110355 (2022-02-25)

További információk (2022-04-06)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Épületszerelési munka 📦

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-04-06 📅
Benyújtási határidő: 2022-04-14 📅
Közzététel dátuma: 2022-04-11 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 071-188390
Hirdetményre hivatkozik: 2022/S 043-110355
HL-S szám: 71
További információk

Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) bekezdés a) pontja alapján meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt a megfelelő ajánlat megtételéhez, melyről hirdetményt ad fel. Ajánlatkérő csak az ajánlattétel és bontás időpontját módosítja, az egyéb közbeszerzési dokumentumok nem módosulnak /Kbt. 55.§ (1) bekezdés/

Forrás: OJS 2022/S 071-188390 (2022-04-06)

További információk (2022-04-13)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-04-13 📅
Benyújtási határidő: 2022-04-21 📅
Közzététel dátuma: 2022-04-15 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 075-198319
HL-S szám: 75
További információk

Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (5) bekezdés alapján meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt a megfelelő ajánlat megtételéhez, melyről hirdetményt ad fel. Ajánlatkérő az 1. számú kiegészítő tájékoztatás nyújtása során is megküldött árazatlan költségvetést, és műszaki iratokat csatolta a közbeszerzés dokumentumai közé, illetve az ajánlattétel és bontás időpontját módosítja, az egyéb közbeszerzési dokumentumok nem módosulnak /Kbt. 55.§ (1) bekezdés/

Forrás: OJS 2022/S 075-198319 (2022-04-13)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2022-10-12)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 211 997 777 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-10-12 📅
Közzététel dátuma: 2022-10-17 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 200-567796
HL-S szám: 200

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2022-10-05 📅
Név: Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 11975201208
Postacím: Bükk Utca 6
Postai város: Mosonmagyaróvár
Postai irányítószám: 9200
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 96579513 📞
E-mail: kozbeszerzes@sztsa.hu 📧
Ország: Győr-Moson-Sopron 🏙️
Internetcím: http://www.szabobelsoepiteszet.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 211 997 777 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 6

Hivatkozás
További információk

Az összegezés megküldésének időpontja: 2022.08.31.

Az ajánlattevők neve, címe, adószáma:

ajánlat ajánlattevője:

Ajánlattevő neve: BMT Mérnöki Zrt.

Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 52/A földszint

25548556-2-20

Ajánlattevő neve: Homeland Építőipari, Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Besenyő utca 32/A.

13773177-2-20

Ajánlattevő neve: Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft.

Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Bükk utca 6.

11975201-2-08

Ajánlattevő neve: Homlok Építőipari Kft.

Székhelye: 9561 Nagysimonyi, Arany János utca 25.

27187580-2-18

Ajánlattevő neve: SIKER Beruházó Kft.

Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy Sándor utca 15-17. 1. em.

26381523-2-20

Ajánlattevő neve: FLASH-FM Kft.

Székhelye: 7400 Kaposvár, Zárda utca 13.

25441703-2-14

Forrás: OJS 2022/S 200-567796 (2022-10-12)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2023-09-19)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 211 997 777 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ajánlatkérő neve: Építési és Közlekedési Minisztérium
Postacím: Alkotmány Utca 5
Postai irányítószám: 1054
Kapcsolat
E-mail: kozbeszerzes@bmsksport.hu 📧

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-09-19 📅
Közzététel dátuma: 2023-09-22 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 183-572033
Hirdetményre hivatkozik: 2022/S 200-567796
HL-S szám: 183
További információk
1.sz.módosítás aláírásának napja: 2023.09.08. napja

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: ZSZC Deák Ferenc Technikum épületenergetika 135

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 15847397241
Forrás: OJS 2023/S 183-572033 (2023-09-19)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-01-02)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: ZSZC Deák Ferenc Technikum épületenergetika 135
Hivatkozási szám: EKR001576762021
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 211 997 777 HUF 💰
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: Kohéziós Alap (CF) (2014/2020)
Az uniós alapok azonosítója: KEHOP-5.2.2-16-2019-00135
Leírás
Belső azonosító: EKR001576762021/1
A beszerzés leírása:

A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014–2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Zalaegerszegi Szakképzési Centrum épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2019-00135 azonosító számú projekt Deák Ferenc Technikum épületének kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint. A projekt a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Deák Ferenc Technikum 8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 16. Hrsz.:201/2 épülete(i)t érinti. Ezen épület(ek) az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült(ek), de határoló szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület(ek) jelentős hőveszteséggel működnek. Az épületenergetikai beruházás a külső határoló fal- és lapostető utólagos, valamint fűtési rendszer korszerűsítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására. Az épület(ek) energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület(ek) külső határoló szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület(ek) homlokzati falainak, a lábazatoknak, alulról hűlő födémnek és a lapostetőknek. A lapostetők hőszigetelése kapcsán mindenütt szükséges felújítani a lapostetőkön található csapadékvíz elleni szigetelést. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat. Beépítésre kell kerülniük hőleadókra termosztatikus radiátorszelepeknek termosztatikus fejjel ellátva, valamint a meglévő fűtési rendszerhez illesztett időjáráskövető szabályzónak és fordulatszám-szabályozott fűtési szivattyúknak Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei: AK felhívja a figyelmet, hogy az alábbiakban feltüntetett mennyiségek nettóban értendőek. Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival Homlokzati nyílászárók cseréje 388,5 m2 Lapostető utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival Tető hő-és vízszigetelése 942,6 m2 Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival Homlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal 1842,6 m2 Alulról hűlő födém hőszigetelése kapcsolódó munkáival Alulról hűlő födém szigetelés 226,04 m2 Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival Időjáráskövető szabályozó 1 db és nagyhatásfokú szabályozott szivattyúk beépítése 4 db Termosztatikus radiátorszelep csere 146 db Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja. AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása AT feladata. A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők. A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza, ajánlatadó felelőssége a mennyiségek ajánlattételt megelőző ellenőrzése. További információt a műszaki leírás tartalmaz. Ajánlatkérő a műszaki dokumentációt az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 25 MB-os tömörített fájlokban töltötte fel az EKR-be (egy zip fájl és segédfájljai). Annak érdekében, hogy a műszaki dokumentáció megnyitható legyen az érdeklődő gazdasági szereplőnek minden fájlt ugyanazon mappába szükséges lementenie, és a zip fájlok egyesítéséhez az első fájlt (.001) megnyitnia.

A beszerzés leírása

A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014–2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Zalaegerszegi Szakképzési Centrum épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2019-00135 azonosító számú projekt Deák Ferenc Technikum épületének kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

A projekt a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Deák Ferenc Technikum 8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 16. Hrsz.:201/2 épülete(i)t érinti. Ezen épület(ek) az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült(ek), de határoló szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület(ek) jelentős hőveszteséggel működnek. Az épületenergetikai beruházás a külső határoló fal- és lapostető utólagos, valamint fűtési rendszer korszerűsítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

Az épület(ek) energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület(ek) külső határoló szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület(ek) homlokzati falainak, a lábazatoknak, alulról hűlő födémnek és a lapostetőknek. A lapostetők hőszigetelése kapcsán mindenütt szükséges felújítani a lapostetőkön található csapadékvíz elleni szigetelést. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat.
Beépítésre kell kerülniük hőleadókra termosztatikus radiátorszelepeknek termosztatikus fejjel ellátva, valamint a meglévő fűtési rendszerhez illesztett időjáráskövető szabályzónak és fordulatszám-szabályozott fűtési szivattyúknak
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:
AK felhívja a figyelmet, hogy az alábbiakban feltüntetett mennyiségek nettóban értendőek.

Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
Homlokzati nyílászárók cseréje 388,5 m2
Lapostető utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Tető hő-és vízszigetelése 942,6 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Homlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása
az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal 1842,6 m2
Alulról hűlő födém hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Alulról hűlő födém szigetelés 226,04 m2
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
Időjáráskövető szabályozó 1 db és nagyhatásfokú szabályozott szivattyúk beépítése 4 db
Termosztatikus radiátorszelep csere 146 db

Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása AT feladata.
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.
A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza, ajánlatadó felelőssége a mennyiségek ajánlattételt megelőző ellenőrzése.

További információt a műszaki leírás tartalmaz.

Ajánlatkérő a műszaki dokumentációt az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 25 MB-os tömörített fájlokban töltötte fel az EKR-be (egy zip fájl és segédfájljai). Annak érdekében, hogy a műszaki dokumentáció megnyitható legyen az érdeklődő gazdasági szereplőnek minden fájlt ugyanazon mappába szükséges lementenie, és a zip fájlok egyesítéséhez az első fájlt (.001) megnyitnia.

További információk:

Termékek/szolgáltatások: Épületszerelési munka 📦
További termékek/szolgáltatások:

Felújítás 📦

Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése 📦

Gépészeti szerelések 📦

+ még 3

Homlokzati munka 📦

Hőszigetelési munka 📦

Szigetelési munka 📦

Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Deák Ferenc Technikum 8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 16. Hrsz.: 201/2 épülete

Postacím: Göcseji
utca
16
Irányítószám: 8900
Város: Zalaegerszeg
Ország: Magyarország 🇭🇺
A teljesítés helye: Zala 🏙️
Időtartam: 180 nap
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának valamilyen jogi formát kell öltenie ✅
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2022-10-05 📅
Cím: Kivitelezési szerződés
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 211 997 777 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR001576762021/1063
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Leírás:

állványozás, kőműves munkák, hő- és vízszigetelés, ácsmunkák, bádogozás, épületgépészet, épületvillamosság, festés-mázolás, épületasztalos munkák, nyílászáró beépítés, felelős műszaki vezetés (gépészet, villamos)

A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:

A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 11975201208
Postacím: Bükk Utca 6
Postai irányítószám: 9200
Postai város: Mosonmagyaróvár
Régió: Győr-Moson-Sopron 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: kozbeszerzes@sztsa.hu 📧
Telefon: +36 96579513 📞
Fax: +36 96216076 📠
URL: https://www.szabobelsoepiteszet.hu 🌏

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:

AK a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:

Igényelhető előleg mértéke:5% Nyertes AT az előleget a benyújtásra kerülő részszámlák és a végszámla összegéből a vonhatja le az előleg elszámolásakor addig, ameddig az előleg teljes mértékben elszámolásra nem kerül. Nyertes AT köteles legkésőbb a végszámlában a teljes előleg összeggel elszámolni. Szerződés finanszírozás a KEHOP-5.2.2-16-2019-00135 sz. projekt forrásaiból történik, formája utófinanszírozás. Támogatási intenzit. mértéke 100 % amely módosulhat. Kifizetésekre utólag, teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. 4 db rész- (15,35,55,80 %-teljesítettségnél),1db végszámla. Irányadó Kbt.135.§(1),(3)és(5)-(6)bek,Ptk.6:130.§(1)-(2)bek,272/2014.(XI. 5.)Korm. rendelet, AV igénybevétele esetén a 322/2015.(X.30.) Kr.32 /A§-a, a késedelmi kamat tekintetében Ptk. 6:155. §-a,2015.éviCXIII. tv.,368/2011.(XII. 31.),322/2015.(X.31), Korm.r. Ajánlattétel,szerződés,kifizetés pénzneme: forint(HUF) A részletes fizetési feltételeket a SZT tartalmazza.

A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:

Késedelmi kötbér: Nettó Vállalkozói Díj(NVD)0,5 %-a naponta, max. 20 %. Meghiúsulási kötbér: NVD 30 %-a. Jótállási kötelezettség: Sikeres átadás-átvételt követő naptól minimum 36 hónap, amely a javított rész vonatkozásában,a kijavítás időpontjától újra kezdődik. Teljesítési biztosíték:Kbt.134.§(2)bek. alapján a nettó VD 5 %-a. Jóteljesítési biztosíték:Kbt.134.§(3)bek. alapján a nettó VD 5 %-a.

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Építési és Közlekedési Minisztérium
Nemzeti nyilvántartási szám: 15847397241
Postacím: Alkotmány Utca 5
Postai irányítószám: 1054
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: D. Tóth Éva
E-mail: kozbeszerzes@bmsksport.hu 📧
Telefon: +36 703890595 📞
Fax: +36 13988971 📠
URL: https://www.bmsk.hu/bmsk-nonprofit-kft/ 🌏
Csoportvezető ✅
Tájékoztatás a közös beszerzésről
A szerződés közös beszerzést foglal magában ✅

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190-2-41
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148. §-a szerint.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

1. Műszaki tartalom módosítása (pótmunka tekintetében) 1.1. A homlokzati munkálatok kivitelezése során, a meglévő vakolat eltávolítását követően a kivitelező észlelte, hogy egyes monolit vasbeton pilléreken jelentős mértékű beton és betonacél korrózió látható. A probléma súlyossága miatt megrendelő és kivitelező közös egyetértéssel statikus szakértőt kértek fel a pillérek állékonyságának pontos megállapítására. A helyszíni szemle során látható volt, hogy felázás és felfagyás következtében, egyes pilléreken hiányos vagy lerepedezett a beton. Láthatóvá váltak az acél szálak, amelyek már korrodálódni, rozsdásodni kezdtek. A további korrózió megakadályozása érdekében a pillérek megerősítése, helyreállító beavatkozás, állagmegóvás nélkülözhetetlen és elengedhetetlen, illetve halaszthatatlan. A helyszíni szemlén tapasztaltak alapján, az épület mélyföldszintjén 22 darab 30x30 cm –es keresztmetszeti méretű, az épület földszintjén 11 darab 30x30 cm –es keresztmetszeti méretű monolit vasbeton pillér megerősítése szükséges. A helyreállító beavatkozás során a monolit vasbeton pillérek köré 10 cm vastag vasbeton köpeny készül. A köpenyben Ø12 –es hosszvasak és Ø8 –as kengyelek kerülnek elhelyezésre. A kengyelek kiosztását soronként 90° -al elforgatva kell elhelyezni. A köpeny alsó síkja megegyezik a pillérek alsó síkjával ( ami egyben a talpgerenda felső síkja ), felső síkja a födém alsó síkja - vagy ahol vasbeton gerenda csatlakozik ott a gerenda alsó síkja - alatt 20 cm-rel van. Ennek oka, hogy a betonozást el lehessen készíteni. 2. Vállalkozói díj módosítása (a pótmunka tekintetében) 2.1. Tárgyi szerződésmódosítás 1.1. pontja szerinti pótmunka ellenértéke nettó 18.518.524,-Ft. A pótmunka ellenértékének összegével megnövelésre kerül a vállalkozói díj. [tárgyi szerződésmódosítás 1. sz. melléklete: Árazott költségvetés]. A pótmunka ellenértékének pénzügyi fedezete a KEHOP-5.2.2-16-2019-00135 projekt keretében rendelkezésre áll. 3. Teljesítési határidő módosítása 3.1. A pótmunka elvégzéséhez szükséges, a pillérek statikai megerősítésének teljesítési ideje, figyelembe véve az ismételt felvonulási, anyagrendelési, technológiai időszükségletet is, 90 naptári nap, mellyel a szerződés teljesítési határideje meghosszabbításra kerül. 3.2. Felek rögzítik, hogy 2023. május 16. napján a műszaki átadás-átvétel felfüggesztésre került. A szerződés jelen módosítás szerint megrendelet pótmunka feladatok kivételével 100%-ban teljesítésre került. 4. Fizetési feltételek: 4.1. A fizetési feltételek módosítására a pótmunka ellenértékének elszámolásával összefüggsében került sor. 5.1. Megrendelő a fentiekre tekintettel megvizsgálta a Szerződés módosításának lehetőségét. A Kbt. 141. § (2) bekezdés alapján a szerződés – a Kbt. 141. § (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, továbbá a Kbt. 141. § (3) bekezdése szerint a Kbt. 141. § (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. 5.2. A fent részletezettekre tekintettel Felek a Szerződés módosításáról döntöttek a jelen szerződésmódosításban rögzített feltételekkel (a továbbiakban: „Szerződésmódosítás”) annak tudomásul vételével, hogy a Szerződésmódosításra kizárólag a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban van mód, figyelemmel az alábbiakra: A Szerződésmódosítás keretében, az ellenszolgáltatás összegének a megnövekedésének oka a megváltozó műszaki tartalom. A megnövekedett ellenszolgáltatás összege összefüggésben van a felmerülő pótmunka feladatok ellátásának a díjával, az a Megrendelő által a Kivitelezőtől kért pótmunka árajánlat alapján került kialakításra. A műszaki tartalom változás megfelelősége és szükségessége, továbbá a pótmunka ellenértékének összege a tervező, valamint a műszaki ellenőr által jóváhagyásra került. A eredeti Vállalkozási szerződés szerinti ellenérték nettó 211.997.777,- Ft volt, míg a tárgyi Szerződésmódosítás kapcsán felmerülő plusz költség nettó 18.518.524,- Ft. Megállapítható, hogy a műszaki tartalom módosítása kapcsán felmerülő többlet érték az eredeti szerződéses ellenérték 8,7 %-a, azaz az ellenértéknövekedés nem éri el a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott, 15%-os korlátot, továbbá az eredeti szerződés vonatkozásában első alkalommal kerül sor a vállalkozói díj módosítására. A Szerződésmódosítás keretében megváltozó műszaki tartalom nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, az épület energetikai paramétereit nem befolyásolja, a módosítás következtében nem változik negatív irányba a pályázat benyújtásakor vállalt indikátorok értéke. A módosítás a projekt eredeti célját nem változtatja meg, sőt elősegíti az alapvető célok teljesülését továbbá megakadályozza az épület állékonyságát veszélyeztető probléma súlyosodását, valamint a megelőzi a kár-, baleset- és életveszély kialakulását. A tárgyi Szerződésmódosítás keretében kezelt, a teljesítési határidő meghosszabbítása és a fizetési feltételek módosítása a vállalkozói díj változáshoz kapcsolódnak. A felmerült pótmunkák elvégzéséhez szükséges idő, továbbá a pótmunkák ellenértékének elszámolásának feltételei kerültek rögzítésre, így azok vonatkozásában megállapítható a Kbt. 141. § (3) bekezdése szerinti jogalap fennállása.

Egyéb kiegészítő információk

1. Műszaki tartalom módosítása (pótmunka tekintetében)

1.1. A homlokzati munkálatok kivitelezése során, a meglévő vakolat eltávolítását követően a kivitelező észlelte, hogy egyes monolit vasbeton pilléreken jelentős mértékű beton és betonacél korrózió látható. A probléma súlyossága miatt megrendelő és kivitelező közös egyetértéssel statikus szakértőt kértek fel a pillérek állékonyságának pontos megállapítására. A helyszíni szemle során látható volt, hogy felázás és felfagyás következtében, egyes pilléreken hiányos vagy lerepedezett a beton. Láthatóvá váltak az acél szálak, amelyek már korrodálódni, rozsdásodni kezdtek. A további korrózió megakadályozása érdekében a pillérek megerősítése, helyreállító beavatkozás, állagmegóvás nélkülözhetetlen és elengedhetetlen, illetve halaszthatatlan. A helyszíni szemlén tapasztaltak alapján, az épület mélyföldszintjén 22 darab 30x30 cm –es keresztmetszeti méretű, az épület földszintjén 11 darab 30x30 cm –es keresztmetszeti méretű monolit vasbeton pillér megerősítése szükséges. A helyreállító beavatkozás során a monolit vasbeton pillérek köré 10 cm vastag vasbeton köpeny készül. A köpenyben Ø12 –es hosszvasak és Ø8 –as kengyelek kerülnek elhelyezésre. A kengyelek kiosztását soronként 90° -al elforgatva kell elhelyezni. A köpeny alsó síkja megegyezik a pillérek alsó síkjával ( ami egyben a talpgerenda felső síkja ), felső síkja a födém alsó síkja - vagy ahol vasbeton gerenda csatlakozik ott a gerenda alsó síkja - alatt 20 cm-rel van. Ennek oka, hogy a betonozást el lehessen készíteni.

2. Vállalkozói díj módosítása (a pótmunka tekintetében)

2.1. Tárgyi szerződésmódosítás 1.1. pontja szerinti pótmunka ellenértéke nettó 18.518.524,-Ft. A pótmunka ellenértékének összegével megnövelésre kerül a vállalkozói díj. [tárgyi szerződésmódosítás 1. sz. melléklete: Árazott költségvetés]. A pótmunka ellenértékének pénzügyi fedezete a KEHOP-5.2.2-16-2019-00135 projekt keretében rendelkezésre áll.

3. Teljesítési határidő módosítása

3.1. A pótmunka elvégzéséhez szükséges, a pillérek statikai megerősítésének teljesítési ideje, figyelembe véve az ismételt felvonulási, anyagrendelési, technológiai időszükségletet is, 90 naptári nap, mellyel a szerződés teljesítési határideje meghosszabbításra kerül.
3.2. Felek rögzítik, hogy 2023. május 16. napján a műszaki átadás-átvétel felfüggesztésre került. A szerződés jelen módosítás szerint megrendelet pótmunka feladatok kivételével 100%-ban teljesítésre került.

4. Fizetési feltételek:
4.1. A fizetési feltételek módosítására a pótmunka ellenértékének elszámolásával összefüggsében került sor.
5.1. Megrendelő a fentiekre tekintettel megvizsgálta a Szerződés módosításának lehetőségét. A Kbt. 141. § (2) bekezdés alapján a szerződés – a Kbt. 141. § (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, továbbá a Kbt. 141. § (3) bekezdése szerint a Kbt. 141. § (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek.

5.2. A fent részletezettekre tekintettel Felek a Szerződés módosításáról döntöttek a jelen szerződésmódosításban rögzített feltételekkel (a továbbiakban: „Szerződésmódosítás”) annak tudomásul vételével, hogy a Szerződésmódosításra kizárólag a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban van mód, figyelemmel az alábbiakra:

A Szerződésmódosítás keretében, az ellenszolgáltatás összegének a megnövekedésének oka a megváltozó műszaki tartalom. A megnövekedett ellenszolgáltatás összege összefüggésben van a felmerülő pótmunka feladatok ellátásának a díjával, az a Megrendelő által a Kivitelezőtől kért pótmunka árajánlat alapján került kialakításra. A műszaki tartalom változás megfelelősége és szükségessége, továbbá a pótmunka ellenértékének összege a tervező, valamint a műszaki ellenőr által jóváhagyásra került.

A eredeti Vállalkozási szerződés szerinti ellenérték nettó 211.997.777,- Ft volt, míg a tárgyi Szerződésmódosítás kapcsán felmerülő plusz költség nettó 18.518.524,- Ft. Megállapítható, hogy a műszaki tartalom módosítása kapcsán felmerülő többlet érték az eredeti szerződéses ellenérték 8,7 %-a, azaz az ellenértéknövekedés nem éri el a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott, 15%-os korlátot, továbbá az eredeti szerződés vonatkozásában első alkalommal kerül sor a vállalkozói díj módosítására.

A Szerződésmódosítás keretében megváltozó műszaki tartalom nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, az épület energetikai paramétereit nem befolyásolja, a módosítás következtében nem változik negatív irányba a pályázat benyújtásakor vállalt indikátorok értéke. A módosítás a projekt eredeti célját nem változtatja meg, sőt elősegíti az alapvető célok teljesülését továbbá megakadályozza az épület állékonyságát veszélyeztető probléma súlyosodását, valamint a megelőzi a kár-, baleset- és életveszély kialakulását.

A tárgyi Szerződésmódosítás keretében kezelt, a teljesítési határidő meghosszabbítása és a fizetési feltételek módosítása a vállalkozói díj változáshoz kapcsolódnak. A felmerült pótmunkák elvégzéséhez szükséges idő, továbbá a pótmunkák ellenértékének elszámolásának feltételei kerültek rögzítésre, így azok vonatkozásában megállapítható a Kbt. 141. § (3) bekezdése szerinti jogalap fennállása.

A változtatás fő oka: Az eredeti vállalkozó által nyújtott további építési beruházásra, árukra vagy szolgáltatásokra van szükség.
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CONTRACT-0001
Új érték
Szöveg:

Eredeti szerződéses feltétel: A Kivitelező teljesítésének kötbérmentes véghatárideje a jelen Szerződés szerinti munkaterület átadás-átvételétől számított 180 naptári nap. Felek rögzítik, hogy a határidő kezdő napja a munkaterület átadás-átvételének napját követő első nap. Jelen Szerződés a Felek általi aláírás- amennyiben a Felek nem egy időben és/vagy helyen írnak alá, az időben később aláíró Fél aláírásának – napján jön létre érvényesen és lép hatályba. Módosított szerződéses feltétel: A Kivitelező teljesítésének kötbérmentes véghatárideje a jelen Szerződés szerinti munkaterület átadás-átvételétől számított 180 naptári nap. Felek rögzítik, hogy a határidő kezdő napja a munkaterület átadás-átvételének napját követő első nap. Jelen Szerződés a Felek általi aláírás- amennyiben a Felek nem egy időben és/vagy helyen írnak alá, az időben később aláíró Fél aláírásának – napján jön létre érvényesen és lép hatályba. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás keretében rögzített pótmunkák elvégzésének határideje 90 nap- melynek kezdő napja jelen szerződésmódosítás hatálybalépésének napja-, amely a 180 napos teljesítési határidőbe nem számít bele. 4. A Szerződés IV.5. pontja kerül módosításra az alábbiak szerint: Eredeti szerződéses feltétel: A kifizetésekre utólag a (rész)teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. A Kivitelező – a végszámlát is ideértve – 5 db (rész)számla benyújtására jogosult a 322/2015. Korm. rendelet 32. § (1)-(2) és (4)-(7) bekezdéseivel összhangban. A teljesítéssel értékarányos (rész)számlák (Közbenső kimutatások), alvállalkozói kifizetésről szóló igazolások az alábbi ütemezésben nyújthatók be. Megrendelő 4 db munkarész ellenértékéről kiállított részszámla és 1 db végszámla benyújtására nyújt lehetőséget az alábbi ütemezésben: 1. munkarész ellenértékéről kiállított részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: a Szerződésben rögzített műszaki tartalom legalább 15%-os teljesítettsége esetén a nettó vállalkozói díj 15%-ának megfelelő mértékben. 2. munkarész ellenértékéről kiállított részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: a Szerződésben rögzített műszaki tartalom legalább 35%-os teljesítettsége esetén a nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő mértékben. 3. munkarész ellenértékéről kiállított részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: a Szerződésben rögzített műszaki tartalom legalább 55%-os teljesítettsége esetén a nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő mértékben. 4. munkarész ellenértékéről kiállított részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: a Szerződésben rögzített műszaki tartalom legalább 80%-os teljesítettsége esetén a nettó vállalkozói díj 25%-ának megfelelő mértékben. A 322/2015. Korm. rendelet 32. § (7) bekezdése alapján az ellenszolgáltatás kifizetése a szerződés szerinti kötelezettségteljesítésmegvalósulásának mértéke alapján kerül meghatározásra, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés dokumentáltan megvalósult értékét nem haladhatja meg. Valamennyi (rész)számla kiállításának feltétele a készültségi fokot is tartalmazó teljesítésigazolás kiállítása Megrendelő részéről. Végszámla benyújtásának időpontja: a vállalkozási szerződésben rögzített műszaki tartalom 100%-os teljesítettsége, valamint a sikeres és hiánytalan műszaki átadást-átvételt követően a Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv a Műszaki ellenőr részéről kiadásra került és a Megrendelő részéről a teljesítésigazolás kiállítása megtörtént. Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződésben meghatározott építőipari tevékenységhez kapcsolódó munka kivitelezése az Eljárás dokumentumaiban foglaltak szerint valósul meg, és a Kivitelező a szerződésszerű teljesítést követően jogosult a végszámla benyújtására. Végszámla benyújtásának feltétele: a sikeres és hiánytalan műszaki átadást-átvételt követően a Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv a műszaki ellenőr részéről kiadásra került és a Megrendelő részéről a teljesítésigazolás kiállításra megtörtént. Az elszámolás, a Szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF. Megrendelő felhívja Kivitelező figyelmét, hogy a 322/2015. Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése alapján a Kivitelező alvállalkozójával kötendő szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával, vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, Áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő biztosítékot köthet ki. Folytatás a következő pontban.

Szöveg

Eredeti szerződéses feltétel:
A Kivitelező teljesítésének kötbérmentes véghatárideje a jelen Szerződés szerinti munkaterület átadás-átvételétől számított 180 naptári nap. Felek rögzítik, hogy a határidő kezdő napja a munkaterület átadás-átvételének napját követő első nap. Jelen Szerződés a Felek általi aláírás- amennyiben a Felek nem egy időben és/vagy helyen írnak alá, az időben később aláíró Fél aláírásának – napján jön létre érvényesen és lép hatályba.

Módosított szerződéses feltétel:
A Kivitelező teljesítésének kötbérmentes véghatárideje a jelen Szerződés szerinti munkaterület átadás-átvételétől számított 180 naptári nap. Felek rögzítik, hogy a határidő kezdő napja a munkaterület átadás-átvételének napját követő első nap. Jelen Szerződés a Felek általi aláírás- amennyiben a Felek nem egy időben és/vagy helyen írnak alá, az időben később aláíró Fél aláírásának – napján jön létre érvényesen és lép hatályba.

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás keretében rögzített pótmunkák elvégzésének határideje 90 nap- melynek kezdő napja jelen szerződésmódosítás hatálybalépésének napja-, amely a 180 napos teljesítési határidőbe nem számít bele.

4. A Szerződés IV.5. pontja kerül módosításra az alábbiak szerint:

Eredeti szerződéses feltétel:
A kifizetésekre utólag a (rész)teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. A Kivitelező – a végszámlát is ideértve – 5 db (rész)számla benyújtására jogosult a 322/2015. Korm. rendelet 32. § (1)-(2) és (4)-(7) bekezdéseivel összhangban. A teljesítéssel értékarányos (rész)számlák (Közbenső kimutatások), alvállalkozói kifizetésről szóló igazolások az alábbi ütemezésben nyújthatók be.
Megrendelő 4 db munkarész ellenértékéről kiállított részszámla és 1 db végszámla benyújtására nyújt lehetőséget az alábbi ütemezésben:
1. munkarész ellenértékéről kiállított részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: a Szerződésben rögzített műszaki tartalom legalább 15%-os teljesítettsége esetén a nettó vállalkozói díj 15%-ának megfelelő mértékben.
2. munkarész ellenértékéről kiállított részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: a Szerződésben rögzített műszaki tartalom legalább 35%-os teljesítettsége esetén a nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő mértékben.
3. munkarész ellenértékéről kiállított részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: a Szerződésben rögzített műszaki tartalom legalább 55%-os teljesítettsége esetén a nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő mértékben.
4. munkarész ellenértékéről kiállított részszámla benyújtásának időpontja és mértéke: a Szerződésben rögzített műszaki tartalom legalább 80%-os teljesítettsége esetén a nettó vállalkozói díj 25%-ának megfelelő mértékben.

A 322/2015. Korm. rendelet 32. § (7) bekezdése alapján az ellenszolgáltatás kifizetése a szerződés szerinti kötelezettségteljesítésmegvalósulásának mértéke alapján kerül meghatározásra, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés dokumentáltan megvalósult értékét nem haladhatja meg.
Valamennyi (rész)számla kiállításának feltétele a készültségi fokot is tartalmazó teljesítésigazolás kiállítása Megrendelő részéről.

Végszámla benyújtásának időpontja: a vállalkozási szerződésben rögzített műszaki tartalom 100%-os teljesítettsége, valamint a sikeres és hiánytalan műszaki átadást-átvételt követően a Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv a Műszaki ellenőr részéről kiadásra került és a Megrendelő részéről a teljesítésigazolás kiállítása megtörtént.

Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződésben meghatározott építőipari tevékenységhez kapcsolódó munka kivitelezése az Eljárás dokumentumaiban foglaltak szerint valósul meg, és a Kivitelező a szerződésszerű teljesítést követően jogosult a végszámla benyújtására.

Végszámla benyújtásának feltétele: a sikeres és hiánytalan műszaki átadást-átvételt követően a Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv a műszaki ellenőr részéről kiadásra került és a Megrendelő részéről a teljesítésigazolás kiállításra megtörtént.

Az elszámolás, a Szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendelő felhívja Kivitelező figyelmét, hogy a 322/2015. Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése alapján a Kivitelező alvállalkozójával kötendő szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával, vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, Áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő biztosítékot köthet ki.

Folytatás a következő pontban.

Forrás: OJS 2024/S 002-004541 (2024-01-02)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-07-03)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 211 997 777 HUF 💰
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) (2021/2027)
Uniós alapok további adatai: KEHOP-5.2.2-16-2019-00135 és KEHOP_PLUSZ-4.1.3-23-2023-00014
Az uniós alapok azonosítója: KEHOP-5.2.2-16-2019-00135 és KEHOP_PLUSZ-4.1.3-23-2023-00014
Leírás
További információk:

Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel. A II.2.7) pontban rögzített 180 nap naptári napokban értendő, és a munkaterület átadás-átvételétől számítódik. A 2. számú szerződésmódosítás keretében rögzített pótmunkák elvégzésének határideje 90 nap- melynek kezdő napja a 2. számú szerződésmódosítás hatálybalépésének napja, azaz 2023. december 18. napja, amely a 180 napos teljesítési határidőbe nem számít bele.

A megújítások maximális száma: 90

A szerződés odaítélése
A szerződés címe: https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodes/727118 🌏
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 211 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Leírás:

A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:

Igényelhető előleg mértéke:5% Nyertes AT az előleget a benyújtásra kerülő részszámlák és a végszámla összegéből a vonhatja le az előleg elszámolásakor addig, ameddig az előleg teljes mértékben elszámolásra nem kerül. Nyertes AT köteles legkésőbb a végszámlában a teljes előleg összeggel elszámolni. Szerződés finanszírozás a KEHOP-5.2.2-16-2019-00135 sz. és a a KEHOP_PLUSZ-4.1.3-23-2023-00014 sz. projekt forrásaiból történik, formája utófinanszírozás. Támogatási intenzit.mértéke 100 %, amely módosulhat. Kifizetésekre utólag, teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. 4 db rész- (15,35,55,80 %-teljesítettségnél),1db végszámla. Irányadó Kbt.135.§(1),(3)és(5)-(6)bek,Ptk.6:130.§(1)-(2)bek,272/2014.(XI. 5.)Korm. rendelet, AV igénybevétele esetén a 322/2015.(X.30.) Kr.32 /A§-a, a késedelmi kamat tekintetében Ptk. 6:155. §-a,2015.éviCXIII. tv.,368/2011.(XII. 31.),322/2015.(X.31), Korm.r. Ajánlattétel,szerződés,kifizetés pénzneme: forint(HUF) A részletes fizetési feltételeket a SZT tartalmazza.

Változások
Egyéb kiegészítő információk

A végszámla kifizetésére szolgáló forrás módosulása A Szerződés pénzügyi forrását a „Zalaegerszegi Szakképzési Centrum épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2019-00135 és KEHOP_PLUSZ-4.1.3-23-2023-00014 azonosító számú projekt forrásaiból történik. Felek a Szerződést második alkalommal 2023. december 18. napján módosították. Figyelembe véve azt, hogy a 2. számú szerződésmódosítás előkészítése során még nem volt ismert a költségek pontos forrása és a végszámla kifizetésére a 2023. évben nem került sor, a projekt sikeres pénzügyi zárása érdekében szükségessé vált rendelkezni a forrás helyének megadásáról és projekt szakaszolásáról finanszírozási szempontból. Ennek következményeként a Felek a Szerződés pénzügyi finanszírozását a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltakra hivatkozással kezelik az alábbiak szerint.

A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:

Eredeti szerződéses rendelkezés: IV.1. A jelen Szerződésben foglalt munkák ellenértéke: nettó 211.997.777,- Ft + Áfa, azaz- a jelen Kivitelezési szerződés aláírásakor hatályos adójogszabályok szerint - bruttó 269.237.177,- Ft (a továbbiakban: vállalkozói díj). A Szerződés finanszírozása a ..Zalaegerszegi Szakképzési Centrum épületenergetikai fejlesztése" című, KEHOP-5.2.2-16-2019-00135 azonosító számú projekt forrásaiból történik. Szerződéses rendelkezés a jelen módosítást követően: IV. 1. A Szerződés finanszírozása a „Zalaegerszegi Szakképzési Centrum épületenergetikai fejlesztése" című, KEHOP-5.2.2-16-2019-00135 és KEHOP_PLUSZ-4.1.3-23-2023-00014 azonosító számú projekt forrásaiból történik az alábbi megbontásban: a) nettó 171 718 199,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 218 082 114,- Ft a „Zalaegerszegi Szakképzési Centrum épületenergetikai fejlesztése" című, KEHOP-5.2.2-16-2019-00135 azonosító számú projekt forrásaiból kerül finanszírozásra; b) nettó 58 798 101,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 74 673 588,- Ft a KEHOP_PLUSZ-4.1.3-23-2023-00014 azonosító számú projekt forrásaiból kerül finanszírozásra. Eredeti szerződéses rendelkezés: IV. 6. A számlán a projekt következő azonosító számát fel kell tüntetni: KEHOP-5.2.2-16-2019- 00135 Szerződéses rendelkezés a jelen módosítást követően: IV. 6. A számlán a projekt következő azonosító számát fel kell tüntetni: KEHOP-5.2.2-16-2019-00135 és KEHOP_PLUSZ-4.1.3-23-2023-00014 Jogalap: 141. § (6) bekezdés Szerződésmódosítás aláírásának napja: 2024. 06.26.

Szöveg

Eredeti szerződéses rendelkezés:

IV.1. A jelen Szerződésben foglalt munkák ellenértéke: nettó 211.997.777,- Ft + Áfa, azaz- a jelen Kivitelezési szerződés aláírásakor hatályos adójogszabályok szerint - bruttó 269.237.177,- Ft (a továbbiakban: vállalkozói díj).
A Szerződés finanszírozása a ..Zalaegerszegi Szakképzési Centrum épületenergetikai fejlesztése" című, KEHOP-5.2.2-16-2019-00135 azonosító számú projekt forrásaiból történik.

Szerződéses rendelkezés a jelen módosítást követően:

IV. 1. A Szerződés finanszírozása a „Zalaegerszegi Szakképzési Centrum épületenergetikai fejlesztése" című, KEHOP-5.2.2-16-2019-00135 és KEHOP_PLUSZ-4.1.3-23-2023-00014 azonosító számú projekt forrásaiból történik az alábbi megbontásban:

a) nettó 171 718 199,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 218 082 114,- Ft a „Zalaegerszegi Szakképzési Centrum épületenergetikai fejlesztése" című, KEHOP-5.2.2-16-2019-00135 azonosító számú projekt forrásaiból kerül finanszírozásra;
b) nettó 58 798 101,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 74 673 588,- Ft a KEHOP_PLUSZ-4.1.3-23-2023-00014 azonosító számú projekt forrásaiból kerül finanszírozásra.

Eredeti szerződéses rendelkezés:

IV. 6. A számlán a projekt következő azonosító számát fel kell tüntetni: KEHOP-5.2.2-16-2019- 00135

Szerződéses rendelkezés a jelen módosítást követően:

IV. 6. A számlán a projekt következő azonosító számát fel kell tüntetni: KEHOP-5.2.2-16-2019-00135 és KEHOP_PLUSZ-4.1.3-23-2023-00014
Jogalap: 141. § (6) bekezdés
Szerződésmódosítás aláírásának napja: 2024. 06.26.

Forrás: OJS 2024/S 129-399042 (2024-07-03)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (17 új beszerzések)