Burkolatjel festékek beszerzése (megismételt)
Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Útburkolati jel festék beszerzése és mérnökségi telephelyekre történő szállítása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kezelt közúthálózat kül-, és belterületi szakaszai vonatkozásában adásvételi keretszerződés keretében
HatáridőAz ajánlatok beérkezésének határideje 2023-12-27. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2023-11-17.
SzállítókA következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:
Kicsoda? Mi az?- • Festékek › Útfestékek
Beszerzési előzmények
| Dátum | Dokumentum |
|---|---|
| 2023-11-17 | Ajánlati felhívás |
| 2024-02-28 | Tájékoztató az eljárás eredményéről |
| 2026-03-23 | Tájékoztató az eljárás eredményéről |
Ajánlati felhívás (2023-11-17)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Burkolatjel festékek beszerzése (megismételt)
Hivatkozási szám:
Rövid leírás:
Szerződés típusa: Árubeszerzések
Termékek/szolgáltatások: Útfestékek 📦
Információk a tételekről
Ez a szerződés tételekre oszlik ✅
Az ajánlatok legfeljebb a következő tételekre nyújthatók be: 2
Az ajánlatok valamennyi tételre benyújthatók ✅
1️⃣
Belső azonosító:
Cím: Kelet-Magyarország
Mennyiség: 39800 kilogramm
Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek ✅
A beszerzés leírása:
További információk:
Szerződés típusa: Árubeszerzések
Termékek/szolgáltatások: Útfestékek 📦
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
Ország: Magyarország 🇭🇺
Időtartam: 12 hónap
A megújítások maximális száma: 1
További információk a megújításról:
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2. Szállítási határidő (eseti megrendelés visszaigazolásától számított minimum 1, maximum 10 munkanap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 20
Ár ✅
Ár (súlyozás): 80
Cím
Tétel azonosító száma:
2️⃣
Belső azonosító:
Cím: Nyugat-Magyarország
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
Cím
Tétel azonosító száma:
Eljárás
Az eljárás típusa
Nyílt eljárás ✅
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
Az eljárás legfontosabb jellemzői:
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2023-12-27 12:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2023-12-27 14:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely): Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról): Lásd: Kbt. 68. §-ára és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §.
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Minimális időtartam, amely alatt az ajánlattevőnek fenn kell tartania az ajánlatot: 30 nap
A közbeszerzési eljárás feltételei
Biztosítéknyújtási kötelezettség áll fenn ✅
Megnyitás dátuma: 2023-12-27 14:00:00 📅
Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
További információk: Lásd: Kbt. 68. §-ára és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §.
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus rendelés lesz használatos ✅
Elektronikus fizetést használnak ✅
Díjazási kritériumok
Súlyozás típusa: Súlyozás (pontok, pontos)
A közbeszerzési eljárás feltételei
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅
Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Műszaki és szakmai képességek
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
Részvételi feltételek
Kauciók és garanciák:
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
Részvételi feltételek
Kizárási ok:
Kizárási okok leírása:
Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám:
Postacím: Fényes Elek Utca 7-13.
Postai irányítószám: 1024
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Szárnyasi János
E-mail: szarnyasi.janos@kozut.hu 📧
Telefon: +36 1819 9171 📞
Fax: +36 18199540 📠
URL: https://www.kozut.hu/ 🌏
Csoportvezető ✅
A vevő profiljának címe: https://ekr.gov.hu 🌏
Az ajánlatkérő szerv típusa
Közjogi intézmény
Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Kommunikáció
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR002003652023/reszletek 🌏
Részvétel URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR002003652023/reszletek 🌏
Beszerzési dokumentum nyelve: magyar 🗣️
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Kiegészítő információk
További információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Nemzeti nyilvántartási szám:
Postacím: Riadó u. 5
Postai irányítószám: 1026
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Telefon: +36 18828592 📞
Fax: +36 18828593 📠
URL: https://kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Nemzeti nyilvántartási szám:
Postacím: Riadó u. 5
Postai irányítószám: 1026
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Telefon: +36 18828592 📞
Fax: +36 18828593 📠
URL: https://kozbeszerzes.hu 🌏
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el
Elektronikus rendelés lesz használatos
Elektronikus fizetést használnak
Forrás: OJS 2023/S 223-703207 (2023-11-17)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Burkolatjel festékek beszerzése (megismételt)
Hivatkozási szám:
EKR002003652023
Rövid leírás:
Útburkolati jel festék beszerzése és mérnökségi telephelyekre történő szállítása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kezelt közúthálózat kül-, és belterületi szakaszai vonatkozásában adásvételi keretszerződés keretében
Többet mutasson
Termékek/szolgáltatások: Útfestékek 📦
Információk a tételekről
Ez a szerződés tételekre oszlik ✅
Az ajánlatok legfeljebb a következő tételekre nyújthatók be: 2
Az ajánlatok valamennyi tételre benyújthatók ✅
1️⃣
Belső azonosító:
EKR002003652023/1
Cím: Kelet-Magyarország
Mennyiség: 39800 kilogramm
Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek ✅
A beszerzés leírása:
A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek meghatározott üzemmérnökségére burkolati jel festéséhez szükséges anyagok beszerzése az alábbiak szerint:
- fehér, sárga és fekete oldószeres festék, valamint a megajánlott festéknek megfelelő hígító: Egykomponensű, spray-szórással, de akár ecsettel is felhordható útburkolatjel-festék. Az oldószer elpárolgása után képez megfelelő száraz, egybefüggő réteget.
- sárga és fehér hidegplasztik festék: Többkomponensű formában előállított, anyagában bekevert üveggyöngytartalmú útburkolatjel-festék.
- üveggyöngy: Átlátszó, gömbölyű üvegtestek, amelyeket azért alkalmaznak, hogy a jármű fényszórójának beeső sugarát a járművezetőhöz visszavetve éjszaka láthatóvá tegyék az útburkolati jeleket.
- szórt hidegplasztik festék: Többkomponensű formában előállított útburkolatijel-festék.
A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képző műszaki leírás, valamint az „e-ÚT 05.02.43:2019 Útburkolati jelek anyagai és felhasználó követelményei” útügyi műszaki előírás tartalmazza.
Ajánlatkérő az alábbi tájékoztató jellegű mennyiséget jelöli meg:
Oldószeres festék fehér színben: 18 500 kg
Oldószeres festék sárga színben: 400 kg
Oldószeres festék fekete színben: 100 kg
Hígító: 9000 liter
Hidegplasztik festék fehér színben: 1200 kg
Hidegplasztik festék sárga színben: 1000 kg
Üveggyöngy: 9000 kg
Szórt fehér hidegplasztik festék: 500 kg
Reaktív üveggyöngy szórt hidegplasztik festékhez: 100 kg
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a fent közölt mennyiségek csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak és nem tekintendők a szerződés keretében ténylegesen elvégzendő szállítási megbízás pontos mennyiségi kimutatásának.
A beszerzés 12 hónapos adásvételi keretszerződés megkötésére irányul nettó 45.000.000,- Ft keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő a megadott nettó keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget. Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a keretösszegen belül bármely mennyiségi eloszlásban adjon le megrendelést azzal, hogy az eseti megrendelés minimális értéke minden esetben el kell, hogy érje a nettó 100 000 Ft-ot.
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvénynek és az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer („EKAER”) működéséről szóló 13/2020. (XII. 23.) PM rendeletnek megfelelően az EKÁER rendszerben történő rögzítés a nyertes ajánlattevő kötelezettsége, az útdíj megfizetése a nyertes ajánlattevő költsége.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) és (5) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.
Többet mutasson
A BT-539 mezőben közölt információ pontosítása:
- Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) a kiadott egységár táblázat szerint, a súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni
- Értékelés módszere: a legjobb ár-érték arány, Kbt. 76. § (2) bek. c) pont. A pontszámok alsó-felső határa: 0-10 pont. Az értékelés módszere az 1. és a 2. értékelési részszempontok esetében is a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. sz. melléklet A. 1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás.
Kiegészítés a BT-25 mezőhöz: a felhívásban megadott tervezett beszerzési mennyiség tájékoztató jelleggel került megadásra.
Többet mutasson
Termékek/szolgáltatások: Útfestékek 📦
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
Kiegészítés a felhívás BT-727 mezőjéhez: a termékeket Ajánlatkérő alábbi mérnökségeire kell leszállítani: Békéscsaba, Dabas, Debrecen, Eger, Heves, Jászberény, Nyékládháza, Orosháza, Salgótarján, Solt (a mérnökségek pontos címét a Műszaki leírás tartalmazza).
Többet mutasson
Időtartam: 12 hónap
A megújítások maximális száma: 1
További információk a megújításról:
A szerződés a felek általi aláírással - eltérő időpontban történő aláírás esetén a későbbi aláírás napján - lép hatályba, és a lásd: BT-24 mezőben megadott keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb a hatálybalépésétől számított 12. hónap utolsó napjáig hatályos. Amennyiben Ajánlatkérő ezen időtartam alatt a keretösszeget nem merítette ki, a szerződést a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján meghosszabbítja annak kimerítéséig, de legfeljebb további 12 hónapig. A szerződés meghosszabbításáról Vevő az Eladót haladéktalanul írásban értesíti.
Többet mutasson
Minőségi kritérium (név): 2. Szállítási határidő (eseti megrendelés visszaigazolásától számított minimum 1, maximum 10 munkanap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 20
Ár ✅
Ár (súlyozás): 80
Cím
Tétel azonosító száma:
LOT-0001
2️⃣
Belső azonosító:
EKR002003652023/2
Cím: Nyugat-Magyarország
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
Kiegészítés a felhívás BT-727 mezőjéhez: a termékeket Ajánlatkérő alábbi mérnökségeire kell leszállítani: Fertőszentmiklós, Kaposvár, Paks, Pápa, Székesfehérvár, Szombathely, Tatabánya, Vasvár (a mérnökségek pontos címét a Műszaki leírás tartalmazza).
Többet mutasson
Tétel azonosító száma:
LOT-0002
Eljárás
Az eljárás típusa
Nyílt eljárás ✅
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
Az eljárás legfontosabb jellemzői:
Ajánlatkérő a Kbt. 81. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytat le.
További információk az eljárás jellemzőiről: jelen ajánlati felhívás és kiegészítő közbeszerzési dokumentumok, valamint a Kbt. 81. §-a.
Többet mutasson
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2023-12-27 12:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2023-12-27 14:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely): Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról): Lásd: Kbt. 68. §-ára és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §.
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Minimális időtartam, amely alatt az ajánlattevőnek fenn kell tartania az ajánlatot: 30 nap
A közbeszerzési eljárás feltételei
Biztosítéknyújtási kötelezettség áll fenn ✅
Megnyitás dátuma: 2023-12-27 14:00:00 📅
Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
További információk: Lásd: Kbt. 68. §-ára és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §.
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus rendelés lesz használatos ✅
Elektronikus fizetést használnak ✅
Díjazási kritériumok
Súlyozás típusa: Súlyozás (pontok, pontos)
A közbeszerzési eljárás feltételei
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅
Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Műszaki és szakmai képességek
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
Referencia: A Kr. 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban található egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban (azaz a IV. rész alfa pont kitöltését).
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
M/1. A Kbt. 65. § (4) bek. és a Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 évben (36 hónap) teljesített, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak (szállításainak) ismertetését, a referenciák igazolását a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdés szerint.
A referenciaigazolásnak, vagy referencianyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:
- a szerződést kötő másik fél (neve és székhelye),
- a szállítás, teljesítés tárgya, valamint mennyisége
- a szerződés teljesítésének időpontja (kezdő és befejező időpontja év, hó, napban megadva),
- közös ajánlattevői teljesítésre vonatkozó információ és közös ajánlattevői teljesítés esetén az igazolást benyújtó ajánlattevő által elvégzett munkák elkülönített bemutatása,
- valamennyi olyan adat, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható,
- továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kr. 21. § (1a) bekezdés a) pontja alapján kizárólag a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. A Kr. 21/A. §-a alapján ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt tevékenység (szállítás) a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A részteljesítés igazolására a Kr. 22.§ (4) bekezdése irányadó.
A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65.§ (7), (9), (11) és (12) bekezdései és a 69.§ (11), (11a) bekezdései, valamint a Kr. 1. § (7) bekezdése és a 24. § (1)–(2) bekezdései is irányadóak. Közös ajánlattevők esetében a Kbt. 65.§ (6) bekezdés alkalmazandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1. Alkalmatlan az ajánlatevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, az alábbi, burkolatjel festéséhez szükséges anyagok szállítására (adásvételére) vonatkozóan, befejezett szállítási referenciával(kal), amely referencia(ák) esetében a szállított mennyiség - az alábbi megbontás szerint, minden egyes anyag esetében - eléri vagy meghaladja az alábbi értékeket:
1. rész: Oldószeres és/vagy hidegplasztik festékből 10 000 kg és üveggyöngy és/vagy reaktív üveggyöngyből 2000 kg
Az adott részre vonatkozó referencia több szerződésből is teljesíthető. Több részre történő ajánlattétel esetében elegendő a legmagasabb érintett mennyiségnek való megfelelést igazolni. Ajánlattevő az Ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet, ugyanakkor felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. § (7) bekezdésében foglalt előírás alkalmazására.
Kapacitást nyújtó szerv igénybevétele esetén az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az okiratnak a Kbt. 65. § (12) bek alapján tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Többet mutasson
Kauciók és garanciák:
Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő előleg igénybevételét nem biztosítja. Részszámla kiállítására eseti megrendelésenként van lehetőség az egyedi megrendelésben ténylegesen teljesített és AK által elismerten átvett áru mennyiségi függvényében.
Nyertes ajánlattevő számlát az igazolt teljesítéseket (a termékek leszállítását) követően nyújthat be. Ajánlattevő számláját a teljesítési igazolás birtokában állíthatja ki. A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek., a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek. alapján történik. A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és a részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Többet mutasson
A szerződés teljesítésének feltételei:
Késedelmi kötbér: alapja az egyedi megrendelés nettó ellenértéke, mértéke napi 1 %-a, legfeljebb 30 %.
Hibás teljesítési kötbér: alapja a hibás teljesítéssel érintett termék nettó ellenértéke, mértéke 20 %-a.
Meghiúsulási kötbér: alapja a teljes szerződéses keretösszegnek a kötbérigény keletkezésekor még ki nem fizetett része, mértéke 20%.
Jótállás: nyertes ajánlattevő a vonatkozó jogszabályi előírásokban rögzített kötelező időtartamú, de minimum 1 év teljes körű jótállást köteles vállalni a leszállított termékekre.
Többet mutasson
Kizárási ok:
A verseny torzítását célzó megállapodás más gazdasági szereplőkkel
Adó- és vámfizetési kötelezettség
Bűnszervezetben való részvétel
+ még 12
Csalás
Csőd
Fizetésképtelenség
Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái
Hamis nyilatkozatot tettek, nem tudtak információt nyújtani, nem tudták benyújtani a kért dokumentumokat, és bizalmas információkat kaptak az eljárásról
Korrupció
Közvetlen vagy közvetett részvétel a közbeszerzési eljárás előkészítésében
Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása
Terrorista bűncselekmény vagy terrorista tevékenységekkel összefüggő bűncselekmény
Tisztán nemzeti kizáró okok
Társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség
Üzleti tevékenység felfüggesztése
62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is;
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban;
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)–g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény;
l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság által a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló törvény alapján két évnél nem régebben véglegessé vált közigazgatási – vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági – határozatban megállapított és a munkaügyi bírsággal vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
62.§ (2) bek. A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben
a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy
b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben – vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül – olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (1) szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak
megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD vagy ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kr. 3. § (3) szerint kell az EEKD-t benyújtani. Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybevételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. §(4)]
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (2) bekezdésnek megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12- 16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X.30.) Kr. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében Ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatban (EKR űrlap formájában), hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás; nemleges nyilatkozat is csatolandó.
Az előírt kizáró okok igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-7. §-it is figyelembe kell venni.
Többet mutasson
62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (1) szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak
megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD vagy ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kr. 3. § (3) szerint kell az EEKD-t benyújtani. Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybevételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. §(4)]
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (2) bekezdésnek megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12- 16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X.30.) Kr. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében Ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatban (EKR űrlap formájában), hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás; nemleges nyilatkozat is csatolandó.
Az előírt kizáró okok igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-7. §-it is figyelembe kell venni.
Többet mutasson
+ még 11
62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (1) szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak
megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD vagy ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kr. 3. § (3) szerint kell az EEKD-t benyújtani. Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybevételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. §(4)]
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (2) bekezdésnek megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12- 16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X.30.) Kr. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében Ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatban (EKR űrlap formájában), hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás; nemleges nyilatkozat is csatolandó.
Az előírt kizáró okok igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-7. §-it is figyelembe kell venni.
Többet mutasson
62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (1) szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak
megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD vagy ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kr. 3. § (3) szerint kell az EEKD-t benyújtani. Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybevételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. §(4)]
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (2) bekezdésnek megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12- 16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X.30.) Kr. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében Ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatban (EKR űrlap formájában), hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás; nemleges nyilatkozat is csatolandó.
Az előírt kizáró okok igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-7. §-it is figyelembe kell venni.
Többet mutasson
62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása;
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (1) szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak
megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD vagy ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kr. 3. § (3) szerint kell az EEKD-t benyújtani. Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybevételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. §(4)]
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (2) bekezdésnek megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12- 16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X.30.) Kr. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében Ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatban (EKR űrlap formájában), hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás; nemleges nyilatkozat is csatolandó.
Az előírt kizáró okok igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-7. §-it is figyelembe kell venni.
Többet mutasson
62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:
af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem és kényszermunka, valamint az emberkereskedelem
áldozatainak kizsákmányolása elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi V. törvény
hatálybalépéséig hatályban volt Btk. szerinti kényszermunka;
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (1) szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak
megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD vagy ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kr. 3. § (3) szerint kell az EEKD-t benyújtani. Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybevételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. §(4)]
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (2) bekezdésnek megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12- 16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X.30.) Kr. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében Ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatban (EKR űrlap formájában), hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás; nemleges nyilatkozat is csatolandó.
Az előírt kizáró okok igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-7. §-it is figyelembe kell venni.
Többet mutasson
62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (1) szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak
megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD vagy ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kr. 3. § (3) szerint kell az EEKD-t benyújtani. Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybevételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. §(4)]
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (2) bekezdésnek megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12- 16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X.30.) Kr. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében Ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatban (EKR űrlap formájában), hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás; nemleges nyilatkozat is csatolandó.
Az előírt kizáró okok igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-7. §-it is figyelembe kell venni.
Többet mutasson
62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (1) szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak
megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD vagy ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kr. 3. § (3) szerint kell az EEKD-t benyújtani. Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybevételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. §(4)]
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (2) bekezdésnek megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12- 16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X.30.) Kr. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében Ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatban (EKR űrlap formájában), hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás; nemleges nyilatkozat is csatolandó.
Az előírt kizáró okok igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-7. §-it is figyelembe kell venni.
Többet mutasson
62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (1) szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak
megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD vagy ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kr. 3. § (3) szerint kell az EEKD-t benyújtani. Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybevételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. §(4)]
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (2) bekezdésnek megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12- 16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X.30.) Kr. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében Ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatban (EKR űrlap formájában), hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás; nemleges nyilatkozat is csatolandó.
Az előírt kizáró okok igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-7. §-it is figyelembe kell venni.
Többet mutasson
62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki:
n) Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti – három évnél nem régebben meghozott – véglegessé vált és végrehajtható
versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság véglegessé vált és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság végleges döntésében vagy bíróság jogerősen – három évnél nem régebben – megállapította és egyúttal bírságot szabott ki;
o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban a gazdasági szereplő más gazdasági szereplővel a verseny torzítására irányuló megállapodást kötött;
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (1) szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak
megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD vagy ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kr. 3. § (3) szerint kell az EEKD-t benyújtani. Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybevételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. §(4)]
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (2) bekezdésnek megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12- 16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X.30.) Kr. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében Ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatban (EKR űrlap formájában), hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás; nemleges nyilatkozat is csatolandó.
Az előírt kizáró okok igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-7. §-it is figyelembe kell venni.
Többet mutasson
62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki:
m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni;
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (1) szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak
megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD vagy ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kr. 3. § (3) szerint kell az EEKD-t benyújtani. Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybevételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. §(4)]
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (2) bekezdésnek megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12- 16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X.30.) Kr. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében Ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatban (EKR űrlap formájában), hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás; nemleges nyilatkozat is csatolandó.
Az előírt kizáró okok igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-7. §-it is figyelembe kell venni.
Többet mutasson
62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és
ha) ha a kizárás miatt jogorvoslatra nem került sor, az ajánlatkérő megítélése szerint a kizárás alapjául szolgáló cselekmény miatt a szerződés teljesítése vonatkozásában a megbízhatósága alapos okkal megkérdőjelezhető, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy
hb) ha a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését – a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett – a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, – a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős – három évnél nem régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki;
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a
továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő
döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és
ja) ha a kizárás miatt jogorvoslatra nem került sor, az ajánlatkérő megítélése szerint a kizárás alapjául szolgáló cselekmény miatt a szerződés teljesítése vonatkozásában a megbízhatósága alapos okkal megkérdőjelezhető, az érintett eljárás lezárulásától számított három évben, vagy
jb) ha a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését a jogtalan befolyásolás
megállapítása mellett – a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, – a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős – három évnél nem régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki;
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (1) szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak
megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD vagy ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kr. 3. § (3) szerint kell az EEKD-t benyújtani. Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybevételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. §(4)]
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (2) bekezdésnek megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12- 16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X.30.) Kr. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében Ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatban (EKR űrlap formájában), hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás; nemleges nyilatkozat is csatolandó.
Az előírt kizáró okok igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-7. §-it is figyelembe kell venni.
Többet mutasson
62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,
kb) olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (1) szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak
megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD vagy ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kr. 3. § (3) szerint kell az EEKD-t benyújtani. Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybevételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. §(4)]
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (2) bekezdésnek megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12- 16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X.30.) Kr. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében Ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatban (EKR űrlap formájában), hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás; nemleges nyilatkozat is csatolandó.
Az előírt kizáró okok igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-7. §-it is figyelembe kell venni.
Többet mutasson
Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám:
14605749244
Postacím: Fényes Elek Utca 7-13.
Postai irányítószám: 1024
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Szárnyasi János
E-mail: szarnyasi.janos@kozut.hu 📧
Telefon: +36 1819 9171 📞
Fax: +36 18199540 📠
URL: https://www.kozut.hu/ 🌏
Csoportvezető ✅
A vevő profiljának címe: https://ekr.gov.hu 🌏
Az ajánlatkérő szerv típusa
Közjogi intézmény
Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Kommunikáció
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR002003652023/reszletek 🌏
Részvétel URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR002003652023/reszletek 🌏
Beszerzési dokumentum nyelve: magyar 🗣️
Elektronikus benyújtás: Kötelező
Kiegészítő információk
További információk
1. A III.1.3) (lásd: BT-750) M.1.pontban előírt feltétel és igazolási mód a minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbban került meghatározásra. Kiegészítés az eljárásban alkalmazott kizáró okokra vonatkozóan (lásd: BT-67(a) mező): Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében írt kizáró okok bármelyike fennáll, ajánlatkérő kizárja azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy a kizáró ok az eljárás során következett be.
2. AK a Kbt. 75. § (6) bek. alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárásban NEM alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
3. Kieg. tájékoztatás a Kbt. 56.§-a alapján. AK konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.
4. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek. rendelkezéseit.
5. Ajánlattevőnek az ajánlat részeként a dokumentációban leírtak szerint csatolnia kell: a Kbt. 66.§ (2) bek. szerinti nyilatkozatot és a Kbt. 68.§ (4) bek. szerint felolvasólapot, továbbá abban a részben, amelyben ajánlatot kíván tenni az egységártáblázatot cégszerűen aláírva nyomtatott (pdf) és szerkeszthető (xls) formátumban. Ajánlattevőnek adott ajánlati rész(ek)ben szakmai ajánlatot kell benyújtania a KD III.8. pontjában (lásd KD 25. old.) foglalt tartalommal.
Az ajánlatban csatolni kell továbbá a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását. AK a nem magyar nyelven benyújtott dok AT általi fordítását is elfogadja. Ajánlatban csatolandó dokumentumok pontos listáját a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
6. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 66. § (6) bekezdésének a)-b) pontjaiban foglaltakat, ugyanakkor a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat nemleges esetben is benyújtandó.
7. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös AT megállapodást.
8. Az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenni az EKRr. 11. §, 12. § (1) bek-ben, a Kbt. 41/A. §, 69. § (11a) és (12) bek-ben foglaltakra.
9. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-a szerint. AK a Kbt. 71. § (6) bek szerinti korlátozást nem alkalmazza.
10. A dokumentáció a Kbt. 39.§ (1) bek. szerint a regisztrálási adatok megadását követően korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhető a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen.
11. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. §-ra.
12. A Kbt. 35.§ (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.
13. Kbt. 73.§ (5) szerinti tájékoztatás a dokumentációban.
14. Üzleti titokra irányadó a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdése.
15. Ajánlatkérő az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU Rendelet 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot, ha az ajánlattevő, a szerződés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, szállító vagy kapacitást biztosító szervezet az alábbi személyi körbe tartozik:
a) orosz állampolgár, vagy oroszországi lakóhelyű/székhelyű természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, vagy
b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül vagy közvetve az a) pontban említett valamely szervezet rendelkezik, vagy
c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az a) vagy b) pontban említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy nem tartozik a fentiekben írt tilalom hatálya alá és nem vesz igénybe a tilalom hatálya alá tartozó, a szerződés értékének több mint 10%-át kitevő alvállalkozót, szállítót vagy kapacitást biztosító szervezetet.
16. Az előzetes piaci konzultáció összefoglalójának elektronikus elérhetősége:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/meginditott-elozetes-piaci-konzultaciok/EKR001253612023/reszletek
17. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: lajtsromszáma: Szárnyasi János: 01465
18. AK a közbeszerzési eljárást a Kbt. 40. §(1) bek. alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le. AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy a 424/2017. Korm. rendelet 6. § (1) bek. alapján az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges.
Többet mutasson
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Nemzeti nyilvántartási szám:
15329190-2-41
Postacím: Riadó u. 5
Postai irányítószám: 1026
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Telefon: +36 18828592 📞
Fax: +36 18828593 📠
URL: https://kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Nemzeti nyilvántartási szám:
15329190-2-41
Postacím: Riadó u. 5
Postai irányítószám: 1026
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Telefon: +36 18828592 📞
Fax: +36 18828593 📠
URL: https://kozbeszerzes.hu 🌏
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el
Elektronikus rendelés lesz használatos
Elektronikus fizetést használnak
Forrás: OJS 2023/S 223-703207 (2023-11-17)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-02-28)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 90 000 000 HUF 💰
Leírás
Becsült érték héa nélkül: 45 000 000 HUF 💰
További információk:
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
A teljesítés helye: Extra-Regio NUTS 3
🏙️
Becsült érték héa nélkül: 45 000 000 HUF 💰
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
A szerződés odaítélése
1️⃣
A szerződés/tétel odaítélése ✅
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma:
Szerződés száma:
A szerződés megkötésének időpontja: 2024-02-20 📅
Cím: Adásvétlei keretszerződés - Burkolatjel festékek beszerzése (megismételt) 1. rész – Kelet-Magyarország
A szerződés címe: https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?eljarasAzon=EKR002003652023 🌏
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 1
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 1
A nem uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A más uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 45 000 000 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója:
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
A rész vagy a részcsoport azonosítója:
A vállalkozó neve és címe
Név: CHEMIMARK Festékgyártó és Forgalmazó Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám:
Postacím: Szél Utca 17. 9. emelet 50. ajtó
Postai irányítószám: 1035
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: info@chemimark.hu 📧
Telefon: +36 203265590 📞
URL: https://www.chemimark.hu 🌏
A tulajdonos állampolgársága: Magyarország 🇭🇺
A gazdasági szereplő mérete: Kisvállalkozás
2️⃣
Tétel azonosító száma:
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 45 000 000 HUF 💰
Ajánlat azonosítója:
A rész vagy a részcsoport azonosítója:
Forrás: OJS 2024/S 044-129385 (2024-02-28)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 90 000 000 HUF 💰
Leírás
Becsült érték héa nélkül: 45 000 000 HUF 💰
További információk:
A BT-539 mezőben közölt információ pontosítása:
- Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) a kiadott egységár táblázat szerint, a súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni
- Értékelés módszere: a legjobb ár-érték arány, Kbt. 76. § (2) bek. c) pont. A pontszámok alsó-felső határa: 0-10 pont. Az értékelés módszere az 1. és a 2. értékelési részszempontok esetében is a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. sz. melléklet A. 1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás.
Kiegészítés a BT-25 mezőhöz: a felhívásban megadott tervezett beszerzési mennyiség tájékoztató jelleggel került megadásra.
A nyertes ajánlattevő megajánlásai:
1. Képzett nettó ajánlati ár (HUF): 80 230
2. Szállítási határidő (eseti megrendelés visszaigazolásától számított minimum 1, maximum 10 munkanap): 1
Többet mutasson
Kiegészítés a felhívás BT-727 és 5071 mezőjéhez: a termékeket Ajánlatkérő alábbi mérnökségeire kell leszállítani: Békéscsaba, Dabas, Debrecen, Eger, Heves, Jászberény, Nyékládháza, Orosháza, Salgótarján, Solt (a mérnökségek pontos címét a Műszaki leírás tartalmazza).
Többet mutasson
Becsült érték héa nélkül: 45 000 000 HUF 💰
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
Kiegészítés a felhívás BT-727 és 5071 mezőjéhez: a termékeket Ajánlatkérő alábbi mérnökségeire kell leszállítani: Fertőszentmiklós, Kaposvár, Paks, Pápa, Székesfehérvár, Szombathely, Tatabánya, Vasvár (a mérnökségek pontos címét a Műszaki leírás tartalmazza).
Többet mutasson
A szerződés odaítélése
1️⃣
A szerződés/tétel odaítélése ✅
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma:
LOT-0001
Szerződés száma:
KB-2023/0001021/001/00
A szerződés megkötésének időpontja: 2024-02-20 📅
Cím: Adásvétlei keretszerződés - Burkolatjel festékek beszerzése (megismételt) 1. rész – Kelet-Magyarország
A szerződés címe: https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?eljarasAzon=EKR002003652023 🌏
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 1
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 1
A nem uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A más uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 45 000 000 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója:
EKR002003652023/4254
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
A rész vagy a részcsoport azonosítója:
LOT-0001
A vállalkozó neve és címe
Név: CHEMIMARK Festékgyártó és Forgalmazó Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám:
10524754241
Postacím: Szél Utca 17. 9. emelet 50. ajtó
Postai irányítószám: 1035
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: info@chemimark.hu 📧
Telefon: +36 203265590 📞
URL: https://www.chemimark.hu 🌏
A tulajdonos állampolgársága: Magyarország 🇭🇺
A gazdasági szereplő mérete: Kisvállalkozás
2️⃣
Tétel azonosító száma:
LOT-0002
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 45 000 000 HUF 💰
Ajánlat azonosítója:
EKR002003652023/4230
A rész vagy a részcsoport azonosítója:
LOT-0002
Forrás: OJS 2024/S 044-129385 (2024-02-28)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2026-03-23)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 90 000 000 HUF 💰
Leírás
A beszerzés leírása:
További információk:
Időtartam: 27 hónap
A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 45 000 000 HUF 💰
45 000 000 HUF 💰
Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
Változások
Egyéb kiegészítő információk
A változtatás fő oka: Olyan módosítások, amelyek nem érik el a minimális értéket ("de minimis" szabály).
Új érték
Szöveg:
Forrás: OJS 2026/S 058-200568 (2026-03-23)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 90 000 000 HUF 💰
Leírás
A beszerzés leírása:
A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek meghatározott üzemmérnökségére burkolati jel festéséhez szükséges anyagok beszerzése az alábbiak szerint: - fehér, sárga és fekete oldószeres festék, valamint a megajánlott festéknek megfelelő hígító: Egykomponensű, spray-szórással, de akár ecsettel is felhordható útburkolatjel-festék. Az oldószer elpárolgása után képez megfelelő száraz, egybefüggő réteget. - sárga és fehér hidegplasztik festék: Többkomponensű formában előállított, anyagában bekevert üveggyöngytartalmú útburkolatjel-festék. - üveggyöngy: Átlátszó, gömbölyű üvegtestek, amelyeket azért alkalmaznak, hogy a jármű fényszórójának beeső sugarát a járművezetőhöz visszavetve éjszaka láthatóvá tegyék az útburkolati jeleket. - szórt hidegplasztik festék: Többkomponensű formában előállított útburkolatijel-festék. A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képző műszaki leírás, valamint az „e-ÚT 05.02.43:2019 Útburkolati jelek anyagai és felhasználó követelményei” útügyi műszaki előírás tartalmazza. Ajánlatkérő az alábbi tájékoztató jellegű mennyiséget jelöli meg: Oldószeres festék fehér színben: 18 500 kg Oldószeres festék sárga színben: 400 kg Oldószeres festék fekete színben: 100 kg Hígító: 9000 liter Hidegplasztik festék fehér színben: 1200 kg Hidegplasztik festék sárga színben: 1000 kg Üveggyöngy: 9000 kg Szórt fehér hidegplasztik festék: 500 kg Reaktív üveggyöngy szórt hidegplasztik festékhez: 100 kg Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a fent közölt mennyiségek csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak és nem tekintendők a szerződés keretében ténylegesen elvégzendő szállítási megbízás pontos mennyiségi kimutatásának. A beszerzés 12 hónapos adásvételi keretszerződés megkötésére irányul nettó 45.000.000,- Ft keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő a megadott nettó keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget. Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a keretösszegen belül bármely mennyiségi eloszlásban adjon le megrendelést azzal, hogy az eseti megrendelés minimális értéke minden esetben el kell, hogy érje a nettó 100 000 Ft-ot. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvénynek és az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer („EKAER”) működéséről szóló 13/2020. (XII. 23.) PM rendeletnek megfelelően az EKÁER rendszerben történő rögzítés a nyertes ajánlattevő kötelezettsége, az útdíj megfizetése a nyertes ajánlattevő költsége. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) és (5) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.
Többet mutasson
A BT-539 mezőben közölt információ pontosítása: - Ajánlatkérő a képzett nettó ajánlati árat (HUF) a kiadott egységár táblázat szerint, a súlyozott nettó egységárak alapján kéri megadni - Értékelés módszere: a legjobb ár-érték arány, Kbt. 76. § (2) bek. c) pont. A pontszámok alsó-felső határa: 0-10 pont. Az értékelés módszere az 1. és a 2. értékelési részszempontok esetében is a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. sz. melléklet A. 1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás. Kiegészítés a BT-25 mezőhöz: a felhívásban megadott tervezett beszerzési mennyiség tájékoztató jelleggel került megadásra. A nyertes ajánlattevő megajánlásai: 1. Képzett nettó ajánlati ár (HUF): 80 230 2. Szállítási határidő (eseti megrendelés visszaigazolásától számított minimum 1, maximum 10 munkanap): 1
Többet mutasson
A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 45 000 000 HUF 💰
45 000 000 HUF 💰
Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). Ajánlatkérő előleg igénybevételét nem biztosítja. Részszámla kiállítására eseti megrendelésenként van lehetőség az egyedi megrendelésben ténylegesen teljesített és AK által elismerten átvett áru mennyiségi függvényében. Nyertes ajánlattevő számlát az igazolt teljesítéseket (a termékek leszállítását) követően nyújthat be. Ajánlattevő számláját a teljesítési igazolás birtokában állíthatja ki. A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek., a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek. alapján történik. A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és a részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Többet mutasson
A szerződés teljesítésének feltételei:
Késedelmi kötbér: alapja az egyedi megrendelés nettó ellenértéke, mértéke napi 1 %-a, legfeljebb 30 %. Hibás teljesítési kötbér: alapja a hibás teljesítéssel érintett termék nettó ellenértéke, mértéke 20 %-a. Meghiúsulási kötbér: alapja a teljes szerződéses keretösszegnek a kötbérigény keletkezésekor még ki nem fizetett része, mértéke 20%. Jótállás: nyertes ajánlattevő a vonatkozó jogszabályi előírásokban rögzített kötelező időtartamú, de minimum 1 év teljes körű jótállást köteles vállalni a leszállított termékekre.
Többet mutasson
Változások
Egyéb kiegészítő információk
Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt élt a szerződés meghosszabbításának lehetőségével, illetve a szerződés keretösszegének emelésével. Felek jelen szerződésmódosításban az Eredeti Szerződés keretösszeg emelésének jogalapjaként a Kbt. 141. § (2) bekezdés a) és b) pontját jelölik meg a következők szerint: „A Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján a szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt; b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.” A jelen szerződésmódosításban megjelölt keretösszeg emelés a Kbt. 141. § (2) bekezdésben foglaltaknak az alábbiak szerint felel meg: a) Az Eredeti Szerződés eredeti keretösszege sem érte el az uniós értékhatárt. b) Felek az Eredeti Szerződés értékét (keretösszegét) nettó 4.490.000,- Ft-tal növelik, mely az Eredeti Szerződéses érték 9,9777%-át teszi ki. Fentiek alapján megállapítható, hogy az Eredeti Szerződés ellenértékének növekedése nem éri el az Eredeti Szerződés értékének 10 %-át. Az eredeti szerződéses érték nettó 45.000.000,- Ft, a módosítás utáni szerződéses érték 49.490.000,- Ft. Az Eredeti Szerződés általános jellege nem változik, az változatlan tartalmú marad, és a módosítás teljes egészében illeszkedik az Eredeti Szerződés jellegéhez, hiszen a feladatok elvégzésének feltételei nem változnak, azok érintetlenek maradnak. Az Eredeti Szerződés időtartamának meghosszabbítása nem tette volna indokolttá eltérő tapasztalatú, profilú gazdasági szereplők bevonását, részvételét a közbeszerzési eljárás vagy a szerződés teljesítésébe, illetve továbbra is árubeszerzés tárgyú adásvételi keretszerződés van hatályban Felek között. Felek az Eredeti Szerződés (aláírásának dátuma: 2024.02.20.) – Vevő élt az Eredeti Szerződés 12 hónappal történő meghosszabbítási lehetőségével, így az Eredeti Szerződés újabb 12 hónappal, azaz 2026.02.20. napjáig, de legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig meghosszabbodott – összesen 24 hónapig tartó időbeli hatályát az Eredeti Szerződés keretösszegének megemelésével egyidejűleg további 3 hónappal meghosszabbítják. Felek jelen szerződésmódosításban az Eredeti Szerződés időtartam meghosszabbításának jogalapjaként a Kbt. 141. § (6) bekezdését jelölik meg a következők szerint: „(6) A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.”
Többet mutasson
Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt élt a szerződés meghosszabbításának lehetőségével, illetve a szerződés keretösszegének emelésével. Felek jelen szerződésmódosításban az Eredeti Szerződés keretösszeg emelésének jogalapjaként a Kbt. 141. § (2) bekezdés a) és b) pontját jelölik meg a következők szerint: „A Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján a szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt; b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.” A jelen szerződésmódosításban megjelölt keretösszeg emelés a Kbt. 141. § (2) bekezdésben foglaltaknak az alábbiak szerint felel meg: a) Az Eredeti Szerződés eredeti keretösszege sem érte el az uniós értékhatárt. b) Felek az Eredeti Szerződés értékét (keretösszegét) nettó 4.490.000,- Ft-tal növelik, mely az Eredeti Szerződéses érték 9,9777%-át teszi ki. Fentiek alapján megállapítható, hogy az Eredeti Szerződés ellenértékének növekedése nem éri el az Eredeti Szerződés értékének 10 %-át. Az eredeti szerződéses érték nettó 45.000.000,- Ft, a módosítás utáni szerződéses érték 49.490.000,- Ft. Az Eredeti Szerződés általános jellege nem változik, az változatlan tartalmú marad, és a módosítás teljes egészében illeszkedik az Eredeti Szerződés jellegéhez, hiszen a feladatok elvégzésének feltételei nem változnak, azok érintetlenek maradnak. Az Eredeti Szerződés időtartamának meghosszabbítása nem tette volna indokolttá eltérő tapasztalatú, profilú gazdasági szereplők bevonását, részvételét a közbeszerzési eljárás vagy a szerződés teljesítésébe, illetve továbbra is árubeszerzés tárgyú adásvételi keretszerződés van hatályban Felek között. Felek az Eredeti Szerződés (aláírásának dátuma: 2024.02.20.) – Vevő élt az Eredeti Szerződés 12 hónappal történő meghosszabbítási lehetőségével, így az Eredeti Szerződés újabb 12 hónappal, azaz 2026.02.20. napjáig, de legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig meghosszabbodott – összesen 24 hónapig tartó időbeli hatályát az Eredeti Szerződés keretösszegének megemelésével egyidejűleg további 3 hónappal meghosszabbítják. Felek jelen szerződésmódosításban az Eredeti Szerződés időtartam meghosszabbításának jogalapjaként a Kbt. 141. § (6) bekezdését jelölik meg a következők szerint: „(6) A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.”
Többet mutasson
Új érték
Szöveg:
A Kbt. 141. § (6) bekezdése tartalmazza a szerződésmódosítások lehetőségére vonatkozó azon szabályt, amely szerint minden, az uniós bírósági gyakorlatban kidolgozott feltételrendszer szerint nem lényeges módosítás megengedett. A szerződés módosítása akkor lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A jelen szerződésmódosításban rögzített időtartam további 3 hónappal történő meghosszabbítása a Kbt. 141. § (6) bekezdésben foglaltaknak az alábbiak szerint felel meg: - Vevő, mint ajánlatkérő az Eredeti Szerződés szerinti keretösszeget a közbeszerzési eljárás megindítását megelőző korábbi évek során felhasznált burkolatjel festék mennyisége alapján határozta meg. Azonban az Eredeti Szerződés időtartama alatt, a 2026. év elején, a megelőző évekhez képest jelentősen csapadékosabb és egyben hidegebb, rendkívüli téli időjárási állapotok jelentkeztek Európában – és így többek között Magyarországon is –, melyek országos szinten általános rendkívüli hóhelyzetet eredményeztek. Ezen körülmények együttállása (csapadék és fagypont alatti időtartam együttes mennyisége) a korábbi évek téli meteorológiai statisztikái alapján nem volt előre látható, nem volt betervezhető. Ezen megítélést erősíti az a tény is, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat is extrém időjárási körülményeknek minősítette a 2026. január eleji állapotot, melyre reagálva a Kormány 2026.01.05. napjával Operatív Törzs felállításáról döntött a rendkívüli időjárás és a hóhelyzet elleni védekezés országos koordinálására. - A 2026. évi január első heteiben tapasztalt rendkívüli időjárási körülmények eredményeként számos út szerkezetét a fagyási-olvadási ciklusok a szoksásosnál súlyosabban károsították, és így az ilyenkor szokásost messze meghaladó számú balesetveszélyes, ún. “ütőkátyú” keletkezett. És bár az út szerkezetét károsító hőmérséklet-ingás vélhetően tárgyi télen már nem tér vissza, a károsodott utakon folyamatosan zajló forgalom újabb és újabb kátyúk megjelenéséhez vezet, melynek következtében az utak romlása dinamikusan folytatódik az egész országban. - A korábban, a hóhelyzet előtt készített ütemezés így sem anyagi, sem időbeli erőforrásaiban nem megfelelő az utak folyamatos javítása következtében szükséges burkolatfesték biztosításához. - Fentiek alapján megállapítható, hogy az Eredeti Szerződésben jelenleg rendelkezésre álló keretösszeg mértéke, illetve az Eredeti Szerződés időbeli hatálya nem elegendő a rövid időn belül kezelendő területeken történő munkavégzéshez, anyagellátás biztosításához. A Vevő által a mérnökségein betárazott, illetve az Eredeti Szerződés terhére még megrendelhető burkolatjel festék kiugró mértékű kimerülési-fogyási tendenciáira tekintettel, a Vevő által ellátandó, kiemelt jelentőségű közfeladat megfelelő ellátásának fenntarthatósága érdekében további alapanyag megrendelése vált szükségessé, mely anyag felhasználásához az Eredeti Szerződés hatályának további 3 hónappal történő hosszabbítása is elengedhetetlen, lehetőséget adva a mérnökségek részére a rendelés összeállítására, Eladó részére pedig a megrendelt termékek leszállítására. - Fenti – az Eredeti Szerződés időtartamának végén jelentkező – előre nem kalkulálható ad hoc fogyási tendenciából fakadó további alapanyagigény kielégítésére Vevőnek csak és kizárólag az Eredeti Szerződés terhére lenne módja, e tárgyban további beszerzési lehetősége, szerződéses jogviszonya nincs. Mindezek alapján csak és kizárólag az Eredeti Szerződés paramétereinek (rendelkezésre álló keretösszeg, szerződéses időtartam) megfelelő és a rendhagyó módon felmerült feladatellátási többlethez igazodó mértékű módosításával biztosítható a közfeladatok kockázatmentes ellátása. Az előre nem látható mértékű többletfelhasználás értelemszerűen a betárazott anyag mennyiségét is a szokásosnál gyorsabban csökkentette, mely – a visszapótlás legalább minimális szintű elmaradása esetén – Vevőnél országos kiterjedésű feladatellátási kockázatot generál. Épp ezért Vevőnek kiemelt érdeke fűződik az Eredeti Szerződés időtartamának a keretemeléssel arányos mértékű (3 hónapos) meghosszabbításához is, mely a készletbiztonsági kockázatok elhárítását célzó eseti megrendelések rögzítését teszi lehetővé. - Felek együttesen és jóhiszeműen eljárva az Eredeti Szerződés keretösszegét és időtartamát a Vevő közfeladatainak ellátásához igazított mértékben és módon kibővítik. A fenti módosítás tartalmának közbeszerzési eljárásban már meglévő ismerete nem változtatott volna a közbeszerzési eljárásban részt vevő ajánlattevők vagy a nyertesként kihirdetett ajánlattevő személyén, továbbá a módosítás alapján az Eredeti Szerződés gazdasági egyensúlya sem változik a nyertes ajánlattevő javára, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő számára biztosítja meghosszabbított időbeli hatályon belül eseti megrendelés(ek) megküldésének lehetőségét, valamint az Eredeti Szerződés tárgya sem kerül megváltoztatásra, s így új elemre kiterjesztésre sem. A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2026.02.19.
Többet mutasson
A Kbt. 141. § (6) bekezdése tartalmazza a szerződésmódosítások lehetőségére vonatkozó azon szabályt, amely szerint minden, az uniós bírósági gyakorlatban kidolgozott feltételrendszer szerint nem lényeges módosítás megengedett. A szerződés módosítása akkor lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A jelen szerződésmódosításban rögzített időtartam további 3 hónappal történő meghosszabbítása a Kbt. 141. § (6) bekezdésben foglaltaknak az alábbiak szerint felel meg: - Vevő, mint ajánlatkérő az Eredeti Szerződés szerinti keretösszeget a közbeszerzési eljárás megindítását megelőző korábbi évek során felhasznált burkolatjel festék mennyisége alapján határozta meg. Azonban az Eredeti Szerződés időtartama alatt, a 2026. év elején, a megelőző évekhez képest jelentősen csapadékosabb és egyben hidegebb, rendkívüli téli időjárási állapotok jelentkeztek Európában – és így többek között Magyarországon is –, melyek országos szinten általános rendkívüli hóhelyzetet eredményeztek. Ezen körülmények együttállása (csapadék és fagypont alatti időtartam együttes mennyisége) a korábbi évek téli meteorológiai statisztikái alapján nem volt előre látható, nem volt betervezhető. Ezen megítélést erősíti az a tény is, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat is extrém időjárási körülményeknek minősítette a 2026. január eleji állapotot, melyre reagálva a Kormány 2026.01.05. napjával Operatív Törzs felállításáról döntött a rendkívüli időjárás és a hóhelyzet elleni védekezés országos koordinálására. - A 2026. évi január első heteiben tapasztalt rendkívüli időjárási körülmények eredményeként számos út szerkezetét a fagyási-olvadási ciklusok a szoksásosnál súlyosabban károsították, és így az ilyenkor szokásost messze meghaladó számú balesetveszélyes, ún. “ütőkátyú” keletkezett. És bár az út szerkezetét károsító hőmérséklet-ingás vélhetően tárgyi télen már nem tér vissza, a károsodott utakon folyamatosan zajló forgalom újabb és újabb kátyúk megjelenéséhez vezet, melynek következtében az utak romlása dinamikusan folytatódik az egész országban. - A korábban, a hóhelyzet előtt készített ütemezés így sem anyagi, sem időbeli erőforrásaiban nem megfelelő az utak folyamatos javítása következtében szükséges burkolatfesték biztosításához. - Fentiek alapján megállapítható, hogy az Eredeti Szerződésben jelenleg rendelkezésre álló keretösszeg mértéke, illetve az Eredeti Szerződés időbeli hatálya nem elegendő a rövid időn belül kezelendő területeken történő munkavégzéshez, anyagellátás biztosításához. - A Vevő által a mérnökségein betárazott, illetve az Eredeti Szerződés terhére még megrendelhető burkolatjel festék kiugró mértékű kimerülési-fogyási tendenciáira tekintettel, a Vevő által ellátandó, kiemelt jelentőségű közfeladat megfelelő ellátásának fenntarthatósága érdekében további alapanyag megrendelése vált szükségessé, mely anyag felhasználásához az Eredeti Szerződés hatályának további 3 hónappal történő hosszabbítása is elengedhetetlen, lehetőséget adva a mérnökségek részére a rendelés összeállítására, Eladó részére pedig a megrendelt termékek leszállítására. - Fenti – az Eredeti Szerződés időtartamának végén jelentkező – előre nem kalkulálható ad hoc fogyási tendenciából fakadó további alapanyagigény kielégítésére Vevőnek csak és kizárólag az Eredeti Szerződés terhére lenne módja, e tárgyban további beszerzési lehetősége, szerződéses jogviszonya nincs. Mindezek alapján csak és kizárólag az Eredeti Szerződés paramétereinek (rendelkezésre álló keretösszeg, szerződéses időtartam) megfelelő és a rendhagyó módon felmerült feladatellátási többlethez igazodó mértékű módosításával biztosítható a közfeladatok kockázatmentes ellátása. Az előre nem látható mértékű többletfelhasználás értelemszerűen a betárazott anyag mennyiségét is a szokásosnál gyorsabban csökkentette, mely – a visszapótlás legalább minimális szintű elmaradása esetén – Vevőnél országos kiterjedésű feladatellátási kockázatot generál. Épp ezért Vevőnek kiemelt érdeke fűződik az Eredeti Szerződés időtartamának a keretemeléssel arányos mértékű (3 hónapos) meghosszabbításához is, mely a készletbiztonsági kockázatok elhárítását célzó eseti megrendelések rögzítését teszi lehetővé. - Felek együttesen és jóhiszeműen eljárva az Eredeti Szerződés keretösszegét és időtartamát a Vevő közfeladatainak ellátásához igazított mértékben és módon kibővítik. A fenti módosítás tartalmának közbeszerzési eljárásban már meglévő ismerete nem változtatott volna a közbeszerzési eljárásban részt vevő ajánlattevők vagy a nyertesként kihirdetett ajánlattevő személyén, továbbá a módosítás alapján az Eredeti Szerződés gazdasági egyensúlya sem változik a nyertes ajánlattevő javára, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő számára biztosítja meghosszabbított időbeli hatályon belül eseti megrendelés(ek) megküldésének lehetőségét, valamint az Eredeti Szerződés tárgya sem kerül megváltoztatásra, s így új elemre kiterjesztésre sem. A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2026.02.19.
Többet mutasson
Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕