Fák, bokrok kivágása, irtása, visszavágása

Rövid leírás

A DRV Zrt. teljes működési területén speciális terepi, magasban végzett feladatok elvégzése, fák, bokrok kivágása, irtása, visszavágása.

Nyertes Ajánlattevő elvállalja a szerződésben, a szerződés alapján kiadott egyedi megrendelésekben, valamint a kapcsolódó mellékletekben foglaltak szerint meghatározott feladatok elvégzését.

Nyertes Ajánlattevő köteles a Közbeszerzési Dokumentumokban megjelölt teljesítési helyeken a fakivágást, cserjeirtást a Közbeszerzési Dokumentumok Műszaki Leírás részében és tárgyi közbeszerzési eljárás egyéb közbeszerzési dokumentumaiban szereplő valamennyi ajánlatkérői előírásnak, felsorolt műszaki paramétereknek, azaz a Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltaknak mindenben megfelelő szolgáltatást teljesíteni/munkát elvégezni.

A beszerzés leírása

A megrendelni kívánt feladatok becsült mennyisége (tájékoztató jellegű adat):
- fakivágás (valamennyi technikával): 154 db
- cserje, bozót irtás: 800 m2
- gallyazás: 80 db
- gyökérzet eltávolítás: 56 db
- tuskó marás: 40 db
- zöldhulladék elszállítás: 405 tonna
- munkaterület helyreállítás: 810 m2
- engedélyek beszerzése: 40 db
- a felsorolt munkatételeken kívül felmerülő egyéb favágással kapcsolatos munkák: 800 óra

A felsorolt mennyiségek kizárólag becsült mennyiségek, melyek a megrendelés során a fejlesztésekhez, üzemeltetéshez szükséges területetek bővítésének szükségessége okán változhatnak!

A konkrét lehívott feladatokat és azok mennyiségét az adott egyedi megrendelésben adja át a Megrendelő a Vállalkozó részére. További információk a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben.

A szerződés teljesítése alatt felhasználható keretösszeg nettó 40.000.000,- Ft (a továbbiakban: keretösszeg), azzal, hogy a Szerződés alapján kiadott egyedi megrendelések összértéke a nettó 40.000.000, - Ft-ot, a keretösszeget nem haladhatja meg (teljes keretösszeg). Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget.

A megrendelt munkákat a "DRV Zrt. működési területe" elnevezésű dokumentumban található teljesítési helyeken szükséges elvégezni.

További információk

1. Ajánlatkérő (AK) nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.
2. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4)-(5) bekezdésére.
3. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
4. A követelmények részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
5. Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár, melynek a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján az alábbiak az indokai: Ajánlatkérő a működési területein elvégzésre kerülő feladatok műszaki tartalmát a tevékenység végzésre vonatkozó többéves üzemeltetési tapasztalatai alapján írta elő a műszaki leírásban és az üzemeltetési igények alapján rendeli azt meg. A tevékenység végzése nem tartalmaz olyan további elemeket, melyek értékelése indokolt lenne a felelős közpénzfelhasználás szempontját figyelembe véve. A tevékenység olyan egyszerű szakmunka, melyet Ajánlatkérő Műszaki leírásában foglalt előírásainak megfelelően kell elvégezni, az előírt alkalmassági követelmények teljeskörűen tartalmazzák a teljesítéshez szükséges követelményeket. Ajánlatkérő igényeinek a Műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. AK az ajánlatokat a Felolvasólapon szereplő nettó mindösszesen ajánlati összár alapján értékeli.
6. A vállalkozási díj egységárait nettó magyar forintban (HUF) kell megadni, egész számban. Az ajánlati áraknak tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot és hasznot is. Az ajánlatban szereplő áraknak fix áraknak kell lennie, vagyis az ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. Az Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet. Ajánlatkérő a teljesítés ellenértékét kizárólag magyar forintban fogja kifizetni. Az Ajánlattevő az ajánlati áron kívül egyéb költségigénnyel nem léphet fel Ajánlatkérő felé. Az ajánlati áraknak tartalmazniuk kell mindazokat a költségeket, ráfordításokat, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, teljesítéséhez szükségesek. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, egyéb fizetési módot az Ajánlatkérő nem fogad el.
7. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak alkalmazására.
8. A megadott mennyiségek kizárólag becsült mennyiségek, melyek a megrendelés során a fejlesztésekhez, üzemeltetéshez szükséges területetek bővítésének szükségessége okán változhatnak. A konkrét lehívott feladatokat és azok mennyiségét az adott egyedi megrendelésben adja át a Megrendelő a Vállalkozó részére.
9. Ajánlatkérő − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára − felelősségbiztosítási szerződés megkötését vagy meglévő felelősségbiztosítás kiterjesztését írja elő az ajánlati felhívásban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Ajánlattevő kötelezettségvállaló nyilatkozatot köteles csatolni ajánlatához, mely szerint nyertessége esetén (legkésőbb a szerződéskötés időpontjára) minimum 20.000.000,- HUF/év valamint minimum 5.000.000,- HUF/káresemény összegű közbeszerzés tárgyát képező tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést köt, illetve a meglévő biztosítási szerződését jelen közbeszerzés tárgyára vonatkozóan kiterjeszti. Ajánlattevő nyilatkozatában tudomásul veszi, hogy az érvényes felelősségbiztosítási szerződés megléte a szerződés aláírásának előfeltétele, és annak hiánya a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, melynek következtében a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti esetben, a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg ajánlatkérő a szerződést, amennyiben azt az írásbeli összegzésben megjelölte.
10. A Szerződés teljesítése során szükséges az MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszer (vagy ezzel egyenértékű) alkalmazása. Nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötéskor rendelkeznie kell Magyarországon bejegyzett, független, akkreditált tanúsító szervezet által kiadott, a szerződéskötéskor érvényes ISO 9001:2015, vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségirányítás rendszerrel. Az igazolás módja részletesen a Közbeszerzési Dokumentumokban.
11. Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolni szükséges az érvényes hulladékgazdálkodási engedélyt, valamint nyilatkoznia kell, hogy az ajánlattevő és adott esetben az alvállalkozói rendelkeznek a közbeszerzési eljárás tárgyára vonatkozó tevékenység (02 01 03 kód szerinti Hulladékká vált növényi szövetek szállítása és/ vagy ártalmatlanítása és/vagy hasznosítása) végzéséhez szükséges, érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel, továbbá a nyilatkozatban meg kell adni az engedély számát, az engedélyezett tevékenység megnevezését, az engedélyt kiállító hatóság nevét, és az engedély érvényességi idejét (nyilatkozatminta szerint). A hulladékgazdálkodási engedély érvényességének fent kell állnia a szerződés teljes hatálya alatt.
12. Az eljárás tárgya szerinti feladatok részekre bontása nem indokolt gazdasági és műszaki szempontból. A DRV Zrt. működési területére vonatkozóan fontos az egységes szolgáltatás biztosítása, tekintettel arra, hogy nincsenek szórvány területek, egységesen kell a szolgáltatási területet kezelni. A feladat ütemezést és egy Ajánlattevő általi megvalósítást igényel a műszaki sajátosságok és a beszerzési tárgy jellege miatt. A feladat ellátása Ajánlatkérő részéről szakfelügyeletet igényel, a különböző védterületeken be- és kiléptetést, priorizált területeken elsőbbségi munkavégzést, adott esetben időjárási havária helyzet esetén más területre való azonnali átvonulást egy Vállalkozó általi munkavégzés biztosít hatékonyan és megfelelően, biztosítva a teljes területen a határidőben történő biztonságos feladatellátást.

További információk a megújításról

A szerződést az Ajánlatkérő jogosult változatlan feltételekkel, egyoldalú nyilatkozatával további legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítani, amennyiben a keretösszeg kimerülésére nem került sor. Ajánlatkérő a szerződés meghosszabbítására vonatkozó igényét tartalmazó nyilatkozatát legkésőbb a szerződés lejártát megelőző 30. napig írásban eljuttatja Nyertes Ajánlattevő részére.

Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)

Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. alapján az EKR-ben történik.
Az elektronikus bontási eljárásra az EKR rendelet 15. § (1)-(3) bekezdéseinek, és – üzemzavar esetén – 16. §-ának rendelkezései az irányadók.

További információk

Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. alapján az EKR-ben történik.
Az elektronikus bontási eljárásra az EKR rendelet 15. § (1)-(3) bekezdéseinek, és – üzemzavar esetén – 16. §-ának rendelkezései az irányadók.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

Referencia: M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett, összesen legalább 20 db fakivágás teljesítéséről szóló, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciamunkával.

Az ajánlati felhívás feladásának időpontja tekintetében a TED-en megjelent felhívás VI.5. pontjában rögzített időpont az irányadó.

A referenciakövetelmény több referencia bemutatásával is teljesíthető.

A referencia akkor tekinthető az Eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül megvalósítottnak, ha a szerződésszerű teljesítés a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett. A bemutatandó referenciák teljesítése kapcsán felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjában foglaltakra.

Igazolási mód: KD-ban

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

Nettó árbevétel: Alkalmatlan Ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben, a közbeszerzés tárgyából (fakivágás és/vagy cserjeirtás) származó nettó árbevétele összesen nem éri el a 28 000 000 HUF-ot. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik három lezárt üzleti évvel (tekintettel arra, hogy később kezdte meg működését), úgy
akkor minősül alkalmasnak, amennyiben a működési ideje alatti közbeszerzés tárgyából származó árbevétele a fentiekben megjelölt összeget eléri. Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (P.1.) a Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint. Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdésében meghatározottak szerint. A Kbt. 65. § (8) bekezdés alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Igazolási mód: KD-ban

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni

Ajánlatkérő a Kbt. 35. §-ának (8) bekezdésre tekintettel nem írja elő és nem is teszi lehetővé közös ajánlattétel esetén, hogy a közös AT-k a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzanak létre. Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához és nem is teszi azt lehetővé.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre

1. Vállalkozó a számlákat az egyes megrendelések szerződésszerű teljesítését követően jogosult és köteles kiállítani. Egyedi
megrendelésenként részszámlázás nem biztosított.
2. Vállalkozó a számlát, Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján magyar forintban (HUF) állítja ki.
3. Az ellenérték a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-re figyelemmel, átutalással kerül kifizetésre, a Ptk. 6:155. (1) bek. figyelembevételével. AK az elektronikus számlák benyújtása vonatkozásában felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. § -ára.
A részletes fizetési és finanszírozási feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

A szerződés teljesítésének feltételei

Késedelmi kötbér alapja az adott egyedi megrendelésre vonatkozó nettó vállalkozási díj, mértéke: az egyedi megrendelésre vonatkozó nettó vállalkozási díj 1 %-a minden késedelmes nap után az első késedelmes naptól számítva. A késedelmi kötbér maximuma 20 napi tétel.
Hibás teljesítési kötbér: alapja az egyedi megrendelésre vonatkozó nettó vállalkozási díj; mértéke az egyedi megrendelésre vonatkozó nettó vállalkozási díj 0,5 %-a naponta. A hibás teljesítési kötbér maximuma 20 napi tétel.
Az egyedi megrendelés teljesítésének elmaradása esetére kikötött kötbér alapja az egyedi megrendelésre vonatkozó nettó vállalkozási díj; mértéke az egyedi megrendelésre vonatkozó nettó vállalkozási díj 20 %-a.
A részletes előírások a szerződéstervezetben találhatók.

Kizárási okok leírása

62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki *
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is;
62.§ (2) A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben
a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy
b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben – vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül – olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt.
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)–g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény;

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Öntisztázás: A 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére - beleértve azokat az eseteket, amikor a törvényben meghatározott kötelességszegés vagy jogsértés az ajánlatkérő mérlegelése alapján vezet kizáráshoz - az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani. Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont)

Igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. § rendelkezései szerint kell igazolni.
Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (3)-(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandók.
A Korm. rendelet 3. § (3) és (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a kapacitást nyújtó szervezetek (személyek) képviseletében az egységes európai közbeszerzési formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be, valamint a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján, ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A Kbt. 69.§ (11a) bekezdése is irányadó.

Kizárási okok leírása

62.(1)
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)–g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény;

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Öntisztázás: A 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére - beleértve azokat az eseteket, amikor a törvényben meghatározott kötelességszegés vagy jogsértés az ajánlatkérő mérlegelése alapján vezet kizáráshoz - az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani. Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont)

Igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. § rendelkezései szerint kell igazolni.
Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (3)-(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandók.
A Korm. rendelet 3. § (3) és (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a kapacitást nyújtó szervezetek (személyek) képviseletében az egységes európai közbeszerzési formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be, valamint a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján, ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A Kbt. 69.§ (11a) bekezdése is irányadó.

További információk

1. Rövidítések: AK-ajánlatkérő AT-ajánlattevő; AV-alvállalkozó; KD-Közbeszerzési Dokumentumok; KH-Közbeszerzési Hatóság; EKR rendelet: az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet; Kbt. – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény; Ptk. – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény; R.- 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet.
2. A közbeszerzési dokumentumok kizárólag a https://ekr.gov.hu/ felületen érhetőek el.
3. A közbeszerzési eljárás során az AK és az érdeklődő gazdasági szereplők/AT-k közötti kommunikáció kizárólag az EKR-en keresztül történik.
4. Tekintettel a TED Kiadóhivatal szigorú karakterkorlátozására AK az egyéb információkat teljeskörűen a Közbeszerzési dokumentumokban adja meg.
5. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 13 /2021. (XI. 29.) MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi (https://ujvilag.gov.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://ujvilag.gov.hu/ekr
6. Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerint tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárásban az alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételének feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek meghatározásra.
7. Az eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként eljár: Lendvai Beáta (lajstromszám: 00729).
8. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani. (A változásbejegyzésre vonatkozó nyilatkozatminta elektronikus űrlapként rendelkezésre áll.)
9. A IV.2.6) pontban írt 1 hónap alatt AK 30 napot ért.
10. Ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében Előzetes Piaci Konzultációt folytatott le a következő EKR számon: EKR001294682023.
11. Ajánlatkérő előírja az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti kizáró ok alkalmazását jelen eljárásban. Ajánlattevőnek/közös ajánlattevőknek ajánlatában nyilatkoznia kell a kizáró ok hatálya alá tartozás tekintetében. Amennyiben ajánlattevő/közös ajánlattevő, ideértve a szerződés több mint 10 %-át kitevő alvállalkozókat, szállítókat vagy szervezeteket, amelyeknek a kapacitásait az ajánlattevő/közös ajánlattevő a közbeszerzési irányelvek értelmében igénybe veszi jelen kizáró ok hatálya alá tartozik és nem áll fenn az 5k. cikk (2) bekezdése szerinti eltérés, úgy ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja. Ha a tilalom személyi hatálya az ajánlatban már ismert, a szerződés értékének 10 %-át meghaladó alvállalkozó, szállító vagy kapacitást biztosító szervezet vonatkozásában állapítható meg, ajánlatkérő hiánypótlás keretében felhívja az ajánlattevőt a tilalom személyi hatálya alá eső szervezet, személy cseréjére, ennek nem teljesítése pedig az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont szerinti érvénytelenségét eredményezi.
12. Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül, az ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani. A nyilatkozatok EKR-en való benyújtásának elektronikus formájáról a Kbt. 41/A. § rendelkezik.
13. AK a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
14. Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot, melyet az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével kell megtenni.
15. A Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pont [AT köteles a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) megjelölni, amelynek (amelyeknek) teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, valamint az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát] és a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot, valamint az üzleti titokról szóló nyilatkozatot az ajánlatnak tartalmazni kell (nemleges nyilatkozat is szükséges) melyet az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével kell megtenni.
16. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha a dokumentum nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt AT magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni, a KD-ban és a Kbt. 47.§ (2) bek-ben meghatározottak szerint.
17. AK a Kbt. 41/B.§ alapján az ajánlatban csatolmányként benyújtott dokumentumok tekintetében .pdf formátumot ír elő, eltérni csak abban az esetben lehet, ahol AK azt kifejezetten előírta.
18. Jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.
19. EKR üzemzavara esetén az EKR r. 16-17. §-ában és 22. §-ában foglaltak az irányadóak.
20. Az ajánlatban lévő, minden – ajánlattevő vagy a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) – ide nem értve az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre álló nyilatkozatokat – a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak, tekintettel a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 8-9. § rendelkezésében foglaltakra.
21. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) alapján tartalmaznia kell a felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) szerinti tartalommal, űrlap formátumban, melyre vonatkozóan Ajánlatkérő az EKR-ben űrlapot bocsát rendelkezésre. A felolvasólapon szerepeltetni kell az ajánlattevő (közös ajánlat esetén valamennyi ajánlattevő) nevét és címét, továbbá azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek.

Folytatás a VI.4.3. pontban.

Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről)

VI. 3. pont folytatása:

22. Közös ajánlat esetében a Kbt. 35. § szerinti előírások az irányadók. Részletek a Közbeszerzési Dokumentumokban.
23. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) hatálya alá tartozó, ezért cégnek minősülő ajánlattevő/alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet részéről az ajánlatban személyes aláírással ellátott nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldányát/címpéldányait) vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által a Ctv. 9. §-a szerint ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban. Adott esetben az ajánlathoz csatolni kell a Ctv. szerint cégnek nem minősülő jogi személy, vagy személyes joga szerint jogképes szervezet ajánlattevő vagy kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről nyilatkozatot tevő képviselő képviseleti jogának igazolását és aláírás mintáját a rá vonatkozó jogszabályok szerint.
24. Az egyes kötelezettségvállaláshoz szükséges nyilatkozatok benyújtása szükséges az ajánlat részeként:
- Ajánlattevő nyilatkozata a felelősségbiztosítási szerződésről
- Ajánlattevő nyilatkozata ISO tanúsítványról
Részletesen a Közbeszerzési Dokumentum szerint.
25. Ajánlatkérő konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.
Tájékoztatás: A jogorvoslati kérelem benyújtása a Kbt. 148.§ vonatkozó rendelkezései alapján történhet.

Szöveg

BT-131 mezőben Ajánlatkérő módosítja az ajánlattételi határidőt. Az eredeti ajánlattételi határidő 2023. november 22. 10:00 óra, a módosított ajánlattételi határidő 2023. december 04. 10:00 óra.

Szöveg

BT-131 mezőben Ajánlatkérő módosítja az ajánlattételi határidőt, ennek megfelelően módosul a bontás ideje a BT-132 mezőben. Az eredeti bontás ideje 2023. november 22. 12:00 óra, a módosított bontás ideje 2023 . december 04. 12:00 óra.

Egyéb kiegészítő információk

Ajánlatkérő módosítja az ajánlattételi határidőt, 2023.12.04. 10:00 órára.

Az e-Forms rendelet bevezetése okán változott a felhívásban a kizáró okok és az alkalmassági követelmények leírásának a felépítése, ezért az Ajánlatkérő kiegészítette a Közbeszerzési Dokumentumokat a kizáró okok és az alkalmassági követelmények igazolásának módjával.

A szerződéstervezetet ajánlatkérő az alábbiak szerint módosítja:
VI. A teljesítés helye és ütemezése
2. Ütemezés, Egyedi megrendelés
2. 4. Az árajánlatban a javasolt technológia kiválasztása a Vállalkozó javaslatára, de a Megrendelő Műszaki kapcsolattartójának jóváhagyásával történik. Ezt követően a Megrendelő Műszaki kapcsolattartója 8 munkanapon belül írásos megrendelést ad ki a Vállalkozó részére, amit a Vállalkozó 1 napon belül köteles írásban visszaigazolni.
2. 5. Emberi élet, épület/építmény, objektum meghibásodása rendkívüli eseményként,
Amennyiben előre nem látható, sürgőséggel végrehajtandó esemény következik be (vihar estén fakidőlés stb.) a Megrendelő Műszaki kapcsolattartója értesíti a Vállalkozót az elvégzendő munkákról. Ezt követően a Vállalkozó köteles a helyszínen 1 munkanapon belül a helyszíni felmérést elvégezni, és a 2. számú melléklet_Ártáblában kalkulálva árajánlatot készíteni és benyújtani a Megrendelő Műszaki kapcsolattartójának.
Ezt követően a Megrendelő Műszaki kapcsolattartója 3 munkanapon belül írásos megrendelést ad ki a Vállalkozó részére, amit a Vállalkozó 1 napon belül köteles írásban visszaigazolni.
A Vállalkozó a megrendelt munkát haladéktalanul, de maximum 2 munkanapon belül köteles elkezdeni és megrendelőben megadott határidőig befejezni.

VII. A teljesítés módja
15. A teljesítés ellenőrzése, igazolása
Vállalkozó köteles a szerződés szerinti teljesítést az alábbi időközönként igazolni:
- a megrendeléssel érintett terület vonatkozásában legkorábban a készre jelentéssel egyidejűleg, de legkésőbb a készre jelentést követő 3. napon;

X. Szerződés megerősítése, biztosítás
5. A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér
Vállalkozó a meghiúsult teljesítés esetén a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesíthetőségét elfogadja.