Hibaelhárítás,karbantartás, új fogyasztók bekötése

BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

BKM Nonprofit Zrt. szolgáltatási területén tervezett hibaelhárítási, karbantartási és beruházási feladatok és új fogyasztók távhőszolgáltatásba kötésének elvégzése vállalkozási keretszerződés keretében.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2023-03-20. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2023-02-01.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• STRABAG Generálépítő Korlátolt Felelősségű Társaság

Kicsoda?

• BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Mi az?

Hol?

• Budapest › Budapest

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2023-02-01	Ajánlati felhívás
2023-03-14	További információk
2023-04-05	További információk
2023-06-15	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-05-08	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2023-02-01)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Távfűtés-fővezeték építése
Hivatkozási szám: EKR002085762022
Rövid leírás:

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Távfűtés-fővezeték építése 📦
További CPV-kód: Távfűtés-fővezeték építése 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közüzemi szolgáltató
Ajánlatkérő neve: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postacím: Kalotaszeg Utca 31
Postai irányítószám: 1116
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.budapestikozmuvek.hu 🌏
E-mail: zsallai2@fotav.hu 📧
Telefon: +36 203878859 📞
Fax: +36 14636538 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR002085762022/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR002085762022/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-02-01 📅
Benyújtási határidő: 2023-03-20 📅
Közzététel dátuma: 2023-02-06 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 026-074211
HL-S szám: 26
További információk

Az értékelés módszere az ár tekintetében a fordított arányosítás a minőségi kritériumok tekintetében pontozás. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. A költség kritériumok az alábbi értékelési részszempontokat tartalmazza: -Gépészeti rezsióradíj nettó HUF/óra/Súlyszám: 30 -Mélyépítés rezsióradíj nettó HUF/óra/Súlyszám: 20 -Anyagár szorzó %-ban kifejezve a KönyvCalc-professional/TERC anyagáraihoz képest a szerződéstervezetben leírtak szerint/Súlyszám: 8 -Tervezési díj szorzó %-ban kifejezve a Magyar Mérnöki Kamara díjszabásához képest a szerződéstervezetben leírtak szerint/Súlyszám: 6 -Tervezői művezetési díj szorzó %-ban kifejezve a Magyar Mérnöki Kamara önálló mérnökre kiadott díjszabásához képest/súlyszám: 6 Minőségi kritériumok pontozása: -Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság M.2.2.1. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott hegesztőn felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő hegesztők száma (0-3 fő) /súlyszám: 10 -0 fő megajánlása esetén 0 pont -1 fő megajánlása esetén 3 pont -2 fő megajánlása esetén 6 pont -3 fő megajánlása esetén 10 pont -Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság M.2.2.2. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott hegesztőn felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő hegesztők száma (0-3 fő) / súlyszám: 10 -0 fő megajánlása esetén 0 pont -1 fő megajánlása esetén 3 pont -2 fő megajánlása esetén 6 pont -3 fő megajánlása esetén 10 pont -Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság M.2.1. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott szakemberen felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő szakemberek száma (0-2 fő) / Súlyszám: 10 -0 fő megajánlása esetén 0 pont -1 fő megajánlása esetén 5 pont -2 fő megajánlása esetén 10 pont Az értékelési módszerek részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. Tervezés és kivitelezés indoklása: AK a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 14. § (2) bek. alapján rögzíti, hogy a tervezés és kivitelezés jellegű szerződést az indokolja, hogy a fűtőművek leállásai és távvezeték tervezett hibaelhárításai szükségszerűen kapcsolódnak egymáshoz. A tervezések és kivitelezések megvalósításának feltétele a terv. hibaelhárítás és az új fogyasztók bekötésének összehangolása. A telephelyekhez igazodó mennyiség előzetesen nem határozható meg. Új fogyasztó bekötésénél derül ki, hogy a régi vezetéken hiba elhárítása szükséges, a munkák azonos területen zajlanak. A távhővezeték legalább 25 bar nyomásfokozatú és legalább 140 oC méretezési hőmérsékletű, forró vizet szállító távvezeték, amelyen a kivitelezési munkálatokat kell elvégezni, illetve új vezetékszakasz építése során ezen paramétereknek kell megfelelnie.

További információk

Az értékelés módszere az ár tekintetében a fordított arányosítás a minőségi kritériumok tekintetében pontozás. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

A költség kritériumok az alábbi értékelési részszempontokat tartalmazza:

-Gépészeti rezsióradíj nettó HUF/óra/Súlyszám: 30

-Mélyépítés rezsióradíj nettó HUF/óra/Súlyszám: 20

-Anyagár szorzó %-ban kifejezve a KönyvCalc-professional/TERC anyagáraihoz képest a szerződéstervezetben leírtak szerint/Súlyszám: 8

-Tervezési díj szorzó %-ban kifejezve a Magyar Mérnöki Kamara díjszabásához képest a szerződéstervezetben leírtak szerint/Súlyszám: 6

-Tervezői művezetési díj szorzó %-ban kifejezve a Magyar Mérnöki Kamara önálló mérnökre kiadott díjszabásához képest/súlyszám: 6

Minőségi kritériumok pontozása:

-Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság M.2.2.1. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott hegesztőn felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő hegesztők száma (0-3 fő) /súlyszám: 10

-0 fő megajánlása esetén 0 pont

-1 fő megajánlása esetén 3 pont

-2 fő megajánlása esetén 6 pont

-3 fő megajánlása esetén 10 pont

-Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság M.2.2.2. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott hegesztőn felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő hegesztők száma (0-3 fő) / súlyszám: 10

-0 fő megajánlása esetén 0 pont

-1 fő megajánlása esetén 3 pont

-2 fő megajánlása esetén 6 pont

-3 fő megajánlása esetén 10 pont

-Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság M.2.1. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott szakemberen felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő szakemberek száma (0-2 fő) / Súlyszám: 10

-0 fő megajánlása esetén 0 pont

-1 fő megajánlása esetén 5 pont

-2 fő megajánlása esetén 10 pont

Az értékelési módszerek részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

Tervezés és kivitelezés indoklása:

AK a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 14. § (2) bek. alapján rögzíti, hogy a tervezés és kivitelezés jellegű szerződést az indokolja, hogy a fűtőművek leállásai és távvezeték tervezett hibaelhárításai szükségszerűen kapcsolódnak egymáshoz. A tervezések és kivitelezések megvalósításának feltétele a terv. hibaelhárítás és az új fogyasztók bekötésének összehangolása. A telephelyekhez igazodó mennyiség előzetesen nem határozható meg. Új fogyasztó bekötésénél derül ki, hogy a régi vezetéken hiba elhárítása szükséges, a munkák azonos területen zajlanak. A távhővezeték legalább 25 bar nyomásfokozatú és legalább 140 oC méretezési hőmérsékletű, forró vizet szállító távvezeték, amelyen a kivitelezési munkálatokat kell elvégezni, illetve új vezetékszakasz építése során ezen paramétereknek kell megfelelnie.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

I. Elvégzendő feladat

BKM Nonprofit Zrt., részben tömegközlekedéssel is érintett szolgáltatási területén tervezett hibaelhárítási, karbantartási és beruházási feladatok és új fogyasztók távhőszolgáltatásba kötésének elvégzése.

Ajánlatkérő a közbeszerzés mennyiségét a rendelkezésre álló keretösszeg megadásával határozza meg, a keretösszeg: nettó 5 000 000 000 HUF. A Megrendelő a keretösszeg legalább 70%-ának lehívására kötelezettséget vállal.

1. BKM szolgáltatási területén azonnali vagy rövid határidővel történő munkavégzés (tervezés és/vagy kivitelezés)

Elvégzendő feladatok:

- kiviteli tervezés, kiviteli tervek engedélyeztetése,

- csővezeték építése, javítása, bontása:

o vízvezeték építési,

o csatorna építési,

o gázvezeték építési,

o elektromos vezetéki, távközlési munkák,

o távhővezeték (hagyományos védőműtárgyas, térszint feletti oszlopos, vagy bakos, védőcsöves, előre szigetelt merev és flexibilis, egyéb),

- szerelvények cseréje, berendezések javítása, cseréje,

- vasbeton műtárgyak kiviteli tervezése, építése, átalakítása, bontása (akna, védőcső, alaplemez),

- szakipari munkák,

- csővezeték állapotfelmérése, nyomáspróbája,

- csővezeték pozíciójának meghatározása, kutatóárok készítése, a feltárás eredményeinek kiértékelése,

- építési/munkaterület előkészítése, rendezése

- építést követően, helyreállítási munkák elvégzése

- épületen belüli csővezetékek építése, javítása, mely nem jár burkolatbontással, vagy földmunkával,

- acélszerkezetek (létrák, kezelőállványok, fixpontok, alátámasztások, stb.) építése, javítása,

- hőközpontok kiviteli terveinek elkészítése és engedélyeztetése,

- hőközpontok kivitelezése,

- elektromos kivitelezési munkák,

- geodéziai bemérés

- technológiai építmények tervezése, kivitelezése, karbantartása

- egyéb fent nem említett hibaelhárítás.

2. Egyéb, pl. hatósági, vagy önkormányzati kötelezés miatti távhő szolgáltatási rendszeren, közművezetéken, hőszolgáltatási és hőtermelő létesítmények rendszerein végzendő kivitelezési munkák, valamint a folyamatos munkavégzéshez szükséges kivitelezési és tervezési feladatok.

II. Feladatokkal kapcsolatos elvárások

1. Tervezés

Előforduló tervezési feladatok:

- távhő szolgáltatási rendszeren, azonnali, rövid határidővel történő tervezés

- a gerinc-, elosztó-, bekötő-, szekunder vezeték építéséhez vagy felújításához, és a hőközpont-szétválasztáshoz szükséges

vezetéképítésekhez kapcsolódó tervezési munkák, tevékenység-fajtánkénti külön megbízással is,

- hőtermelő létesítményekben a BKM Nonprofit Zrt. rendeltetés szerinti üzemvitele érdekében elvégzendő munkák tervezése,

- hőközpontok kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és engedélyeztetése,

- a kiviteli és vezetékjogi engedélyezési dokumentáció elkészítésére és engedélyeztetésére, az engedélyeztetéshez kapcsolódó díjak és illetékek költségeinek a megfizetése,

- a hibaelhárítások alkalmával felmerülő tervezési feladatokra bármely vezetékfajtára vonatkozóan,

- egyedi építési technológia esetén technológiai és gyártmányterv készítése

- a kivitelezéshez kapcsolódó tervezői művezetés biztosítása.

Az elvégzendő tervezői feladatok tartalmazhatnak az érintett távhő, hőközponti, illetve távhő szolgáltatási rendszerhez kapcsolódóan:

- gépészeti tervezést,

- szerkezet tervezést,

- mélyépítési tervezést,

- szakipari tervezést,

- forgalomtechnikai tervezést,

- BKV engedélyezési tervezést,

- kertészeti tervezést,

- elektromos tervezést,

- egyéb a feladat elvégzéséhez szükséges tervezést,

- kivitelezéshez kapcsolódó tervezői művezetést.

2. Kivitelezés

Előforduló kivitelezési feladatok:

Hibaelhárítási feladatok:

- a nem sürgős jellegű hibaelhárítási munkák, valamint a hibaelhárítási munkákhoz közvetlenül nem kapcsolódó - de azok következtében felmerülő - szükség szerinti vezeték felújítási, szakipari munkák, melyeket az érintett vezetékszakasznak a hibaelhárítással nem érintett részén rövid határidővel (1-5 nap) az üzembiztonság érdekében kell elvégezni.

- a nem sürgős jellegű hibaelhárítási munkák amelyek a távhő szolgáltatási rendszeren kell végrehajtani rövid határidővel (1-5 nap) az üzembiztonság érdekében kell elvégezni.

Kivitelezési feladatok:

- új vagy meglévő nyomvonalon megvalósuló távhővezeték kivitelezés, továbbá a hatósági, vagy önkormányzati kötelezés miatt szükségessé váló munkák: bontási munkái, az útépítési, ill. útfelújításokkal kapcsolatban felmerülő vezetékszakaszok munkái, aknák bontása, korrekciók végrehajtása pl.: aknalebúvók szintbehozása, meglévő vezetékeken nyomáspróba végrehajtása, kutatófeltárás készítése, közműkiváltás, közműépítés, technológiai építmények kivitelezése, karbantartása, stb.

- a távhő szolgáltatási rendszeren megvalósuló új kivitelezési munkák.

- új hőközpont kivitelezési munkáinak elvégzése kiviteli tervek alapján.

Távvezeték átmérők és hosszúságok, amely mennyiséggel az ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt tervez:

DN25 flexibilis vagy merev rendszerű előszigetelt: 45 nyvfm;

DN50 flexibilis vagy merev rendszerű előszigetelt: 166nyvfm;

DN65 flexibilis vagy merev rendszerű előszigetelt: 196 nyvfm;

DN80 flexibilis vagy merev rendszerű előszigetelt: 639 nyvfm;

DN100 flexibilis vagy merev rendszerű előszigetelt: 195 nyvfm;

DN125 merev rendszerű előszigetelt: 284 nyvfm;

DN150 merev rendszerű előszigetelt: 275 nyvfm;

DN200 merev rendszerű előszigetelt: 503 nyvfm;

DN250 merev rendszerű előszigetelt: 717 nyvfm.

DN300 merev rendszerű előszigetelt: 65 nyvfm.

DN600 merev rendszerű előszigetelt: 120 nyvfm.

DN800 merev rendszerű előszigetelt: 60 nyvfm.

A teljesítés során az alábbi tevékenységek merülhetnek fel:

- flexibilis közvetlenül földbe fektethető és/vagy

- közvetlenül földbe fektethető acél haszoncsöves távhővezetéki rendszer építési és/ vagy rekonstrukció

- előszigetelt acél haszoncsöves távhővezetéki rendszer építési és/vagy rekonstrukció (hegesztett kötésekkel)

- párhuzamosan több helyszínen való kivitelezés

- kivitelezéshez szükséges anyagok biztosítása párhuzamosan több helyszínen is

- provizor távhővezeték építés

- talajvízszint süllyesztéssel vasbeton távhővezeték akna építés, belső gépészeti szereléssel

- távhővezetéki rendszer építése részleges forgalmi helyreállítás mellett

A kivitelezés során mely utasításokat, eljárásokat kell betartani:

- U2-VHSZ/2021.;

- U1-VHSZ/2021.;

- U4/2019.;

- az IE8-BKM/2022. ;

- IE9-BKM/2022.;

- IE7-BKM/2022.;

- U7-VHSZ/2021.;

- A14/2020.

Részletesen lásd. Műszaki leírás.

Időtartam: 24 hónap
A megújítások leírása:

A szerződés egy alkalommal, további 12 hónap időtartamra meghosszabbítható a keretösszeg kimerüléséig, ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával, változatlan szerződéses feltételek mellett. Részletesen lásd szerződéstervezet.

További információk:

Az értékelés módszere az ár tekintetében a fordított arányosítás a minőségi kritériumok tekintetében pontozás. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

A költség kritériumok az alábbi értékelési részszempontokat tartalmazza:

-Gépészeti rezsióradíj nettó HUF/óra/Súlyszám: 30

-Mélyépítés rezsióradíj nettó HUF/óra/Súlyszám: 20

-Anyagár szorzó %-ban kifejezve a KönyvCalc-professional/TERC anyagáraihoz képest a szerződéstervezetben leírtak szerint/Súlyszám: 8

-Tervezési díj szorzó %-ban kifejezve a Magyar Mérnöki Kamara díjszabásához képest a szerződéstervezetben leírtak szerint/Súlyszám: 6

-Tervezői művezetési díj szorzó %-ban kifejezve a Magyar Mérnöki Kamara önálló mérnökre kiadott díjszabásához képest/súlyszám: 6

Minőségi kritériumok pontozása:

-Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság M.2.2.1. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott hegesztőn felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő hegesztők száma (0-3 fő) /súlyszám: 10

-0 fő megajánlása esetén 0 pont

-1 fő megajánlása esetén 3 pont

-2 fő megajánlása esetén 6 pont

-3 fő megajánlása esetén 10 pont

-Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság…

… M.2.2.2. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott hegesztőn felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő hegesztők száma (0-3 fő) / súlyszám: 10

… M.2.1. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott szakemberen felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő szakemberek száma (0-2 fő) / Súlyszám: 10

-1 fő megajánlása esetén 5 pont

-2 fő megajánlása esetén 10 pont

Az értékelési módszerek részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

Tervezés és kivitelezés indoklása:

AK a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 14. § (2) bek. alapján rögzíti, hogy a tervezés és kivitelezés jellegű szerződést az indokolja, hogy a fűtőművek leállásai és távvezeték tervezett hibaelhárításai szükségszerűen kapcsolódnak egymáshoz. A tervezések és kivitelezések megvalósításának feltétele a terv. hibaelhárítás és az új fogyasztók bekötésének összehangolása. A telephelyekhez igazodó mennyiség előzetesen nem határozható meg. Új fogyasztó bekötésénél derül ki, hogy a régi vezetéken hiba elhárítása szükséges, a munkák azonos területen zajlanak. A távhővezeték legalább 25 bar nyomásfokozatú és legalább 140 oC méretezési hőmérsékletű, forró vizet szállító távvezeték, amelyen a kivitelezési munkálatokat kell elvégezni, illetve új vezetékszakasz építése során ezen paramétereknek kell megfelelnie.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Magyarország_1116_Budapest

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.

Igazolási mód:

A Kbt. 67. §(1) és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (1) bek. alapján AT köteles az ajánlatában - az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával - előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. hatálya alá.

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek.-ben foglaltak alapján AT-t megfelelő határidőtűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására, amelyet AT-nek az alábbiak szerinti kell igazolni: A Magyaro.-on letelepedett AT-nek a kizáró okok hiányát a Kr. 8. §-aiban foglaltak szerint, a nem Magyarországon letelepedett AT-nek a kizáró okok hiányát a Kr. 10. §-aiban foglaltak szerint kell igazolni. A kizáró okok hiányának igazolása során a Kr. 12-16. §-aiban foglaltak megfelelően irányadók. A Kbt. 67. § (4) bek. alapján AT-nek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt.62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t. A Kr. 15. § (1) bek. alapján AT az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, az ajánlatban be kell nyújtani AT erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozatát. A kizáró okok igazolása során figyelemmel kell lenni a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (7) bek. és 16. §-ában foglaltakra is.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. §-7.§ szakaszaira.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (9) bekezdése alapján ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az ajánlatában, illetve részvételi jelentkezésében, annak uniós értékhatárt elérő becsült értékű közbeszerzési eljárásban történő benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlata, illetve részvételi jelentkezése tekintetében fennáll-e az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzési vagy koncessziós szerződés odaítélésére vonatkozó tilalom.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

SZ.1) és SZ.2) Gazdasági szereplőnek az ajánlatban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § szerinti felhívására az ajánlattevő köteles benyújtani a322/2015.

(X.30.) Kr. 21.§ (1) bekezdése és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást. (Amennyiben a rendelkezésre álló nyilvántartás(ok)ból teljes körűen ellenőrizhető az alkalmassági feltételnek való megfelelés, a gazdasági szereplő a nyilvántartások elérési helyét kell az ajánlatban feltüntetnie.)

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Gazdasági szereplő

SZ.1) Alkalmatlan, ha valamennyi építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, ill. a nem Magyaro.-on letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

SZ.2) Alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, ill. a nem Magyaro.-on letelepedett gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott pénzügyi, illetve gazdasági alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására az ajánlattevő köteles benyújtani:

P.1) a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy jogelődje utolsó 3 mérlegfordulóval lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját, ha gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének alkalmazása esetén csatolni kell a működésének ideje alatt a távhőtechológiai és/vagy közmű csővezetéki munkák kivitelezési tevékenységből származó, ÁFA nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot.

P.2) a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés c) alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évekre vonatkozó közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozat éves bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltakra. Ha az ajánlattevő a P.1)-P.2) szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.

Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírtalkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Az alkalmasság igazolása során a fentebb megjelölt jogszabályhelyeken túl figyelemmel kell lenni a Kbt. 65. §(6)-(8), valamint (11) bekezdéseiben foglaltakra is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 (három) mérlegfordulóval lezárt üzleti évből az adózott eredménye egynél több évben negatív volt, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés szerinti esetben - azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval

az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését - az ajánlattevő alkalmatlan, ha

működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (távhőtechológiai és/vagy közmű csővezetéki munkák kivitelezése) tevékenységből származó - árbevétele nem éri el a nettó 1 100 000 000,- HUF-ot.

P.2. Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 (három) mérlegfordulóval lezárt üzleti évből a közbeszerzés tárgya (távhőtechológiai és/vagy közmű csővezetéki munkák kivitelezése) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el legalább a nettó 1 100 000 000,- HUF-ot.

Műszaki és szakmai képességek:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására az ajánlattevő köteles benyújtani:

M.1) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja és 22. § (3) bekezdés alapján ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) teljesített távhővezeték rendszer építési és/vagy rekonstrukciós munkák kivitelezési tevékenységre vonatkozó, az alkalmasság M.1) pontja szerinti minimumkövetelményben meghatározott referenciák ismertetéséről szóló, a szerződést kötő másik fél által adott igazolást (321/2015. (X. 30.) 22. § (3) bekezdés szerint) legalább a következő tartalommal:

- az építési beruházás tárgya, valamint mennyisége (olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen)

- szerződést kötő másik fél,

- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont - év, hónap, nap pontossággal) és helye, továbbá

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

M.2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ismertetni kell azokat a szakembereket a megnevezésükkel, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandók:

- Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevéről és hogy melyik alkalmassági követelményre kívánja bemutatni őket;

- szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a

minimumkövetelményben előírt tapasztalata egyértelműen kiderül, amennyiben a szakember rendelkezik az előírt szakmai jogosultsággal, elegendő a megszerzésének kezdő időpontját és a kamarai nyilvántartás számát megadni, a szakmai tapasztalatot az önéletrajzban év/hónap bontásban szükséges megadni, az időben párhuzamosan megszerzett szakmai tapasztalat egyszer kerül figyelembe vételre);

- a szakemberek végzettségét/képzettségét igazoló dokumentumok/bizonyítványok egyszerű másolata;

- a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat.

Amennyiben a bemutatott szakember nem rendelkezik az előírt jogosultsággal, akkor csatolandó a szakember által aláírt szakmai önéletrajz olyan formában és tartalommal (év/hónap bontásban, a konkrét végzett tevékenység megjelölésével), hogy abból az előírt alkalmassági követelmény megléte egyértelműen megállapítható legyen és csatolandó a szakember felsőfokú végzettségét érvényesen és hatályosan igazoló dokumentum másolati példánya.

Az alkalmasság igazolása során a fentebb megjelölt jogszabályhelyeken túl figyelemmel kell lenni a Kbt. 65. §-ában foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha

M.1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) teljesített (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt) alábbi referenciákkal:

- M.1.1. legalább 1500 nyvfm előreszigetelt, földbe fektetett acél haszoncsöves távhővezeték rendszer építési és/vagy rekonstrukciós munkáinak kivitelezésére vonatkozó referenciával a szükséges anyagok biztosításával.

- M.1.2. legalább 1 db, olyan távhővezeték rendszer építésére és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó referenciával, mely közműkiváltási munkákat, provizor távhővezeték, valamint vasbeton távhővezetéki akna építését és belső gépészeti szerelését is magában foglalta.

- M.1.3. legalább 1 db, olyan távhővezeték rendszer építésére és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó referenciával, amely a kivitelezési munkákkal érintett utak és/vagy zöldfelületek és/vagy burkolatok helyreállítását is magában foglalta.

Az M.1.1. pontban foglalt minimumkövetelmény legfeljebb 2 db szerződéssel igazolható, az M.1.2. és M. 1.3. pontokban előírtak egy-egy szerződéssel igazolhatóak.

Egy szerződés több alkalmassági követelmény igazolására is felhasználható, amennyiben az valamennyi előírt követelménynek megfelel.

Távhővezetéki rendszer: az a csővezeték hálózat - a hozzá tartozó műtárgyakkal, hálózati szerelvényekkel, kapcsolódó automatikákkal, műszerekkel, elektromos berendezésekkel együtt -, amely a távhőnek (hőhordozó közegnek) a távhőtermelő létesítménytől a csatlakozási pontig történő szállítására, elosztására szolgál.

M.2) nem rendelkezik

M.2.1) legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-TH - Föld feletti és föld alatti távhővezeték, azok tartozékai és védőberendezései építésének felelős műszaki vezetése jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel illetve képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek nyertességük esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjában kell rendelkezniük ilyen jogosultsággal és tapasztalattal rendelkező szakemberrel. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.

M.2.2) legalább 2 fő hegesztővel, aki(k) az MSZ EN ISO 9606-1:2017 (vagy azzal egyenértékű, de nem vállalati belső minősítés szerint) szabvány szerinti érvényes, megfelelő minősítéssel rendelkeznek az alábbiak szerint

M.2.2.1) legalább 1 fő, akinek a minősítése megfelel az alábbiaknak: Hegesztési eljárás: 111, Termék típus: T, Kötés típus/varrat

típus: BW, Hegesztési hozaganyag csoport: FM1 (vagy a vonatkozó szabvány szerint arra érvényes hozaganyag csoport), Hegesztési hozaganyag típusa: C, Hegesztési pozíciók: PC és PH vagy PJ vagy PF, vagy J-L045 vagy H-L045

M.2.2.2) legalább 1 fő, akinek a minősítése megfelel az alábbiaknak: Hegesztési eljárás: 141, Termék típus: T, Kötés típus/varrat

típus: BW, Hegesztési hozaganyag csoport: FM1 (vagy az arra a vonatkozó szabvány szerint érvényes hozaganyag csoport),

Hegesztési hozaganyag típusa: S, Hegesztési pozíciók: PC és PH vagy PJ vagy PF, vagy J-L045 vagy H-L045

Méret:

- 141 eljárás esetében a cső külső átmérője 33,7 mm≤ D ≤ 114,3 mm (vagy a vonatkozó szabvány szerint erre az átmérő tartományra érvényes átmérő), az anyagvastagság 3,2≤t≤3,6 mm (vagy a vonatkozó szabvány szerint erre az anyagvastagság tartományra érvényes anyagvastagság);

- 111 eljárásnál cső külső átmérője 114,3 mm≤ D ≤ 813,0 mm (vagy a vonatkozó szabvány szerint erre az átmérő tartományra

érvényes átmérő) az anyagvastagság 3,6≤t≤8,8 mm (vagy a vonatkozó szabvány szerint erre az anyagvastagság tartományra érvényesanyagvastagság)

Az előírt egyes feltételek igazolására a hegesztők MSZ EN ISO 9606-1 szerinti (vagy ezzel egyenértékű), érvényes (a minősítő

bizonyítványon feltüntetett érvényességi időn belüli) minősítő bizonyítványát kérjük bemutatni.

Egy hegesztési szakember több hegesztési eljárás szerinti alkalmassági feltételt is igazolhat.

A szerződés teljesítése
Kauciók és garanciák:

Késedelmi kötbér alapja az általános forgalmi adó nélkül számított eseti megrendelésben rögzített nettó vállalkozói díj. A késedelmi kamat mértéke megkezdett naptári naponként a nettó vállalkozói díj 1%-a, azonban nem haladhatja meg a teljes nettó vállalkozói díj 10%-át. Amennyiben a Vállalkozó 10 napot meghaladó késedelembe esik, akkor a Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni vagy azt azonnali hatállyal felmondani.

Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben a Vállalkozó hibásan teljesít - ideértve a téves vagy helytelen minőségi tanúsítvány szolgáltatása esetét is -, úgy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, amelynek mértéke a hibás teljesítés kijavítására adott határidő lejártát követő minden egyes naptári nap után az eseti megrendelés szerinti nettó vállalkozói díj 1 %-a, de maximum az egyedi megrendelés nettó vállalkozói díjának 10%-a

Meghiúsulási kötbér mértéke az eseti megrendelésben rögzített nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő összeg Meghiúsulási kötbér kiszabása esetében a hibás teljesítési és a késedelmi kötbérfelszámítására nincs lehetőség.

A teljesítési és hibás teljesítési biztosíték mértéke az eseti megrendelés nettó értékének 3%-a a szerződéstervezetben részletezettek szerint. A teljesítési és hibás teljesítési biztosíték a Vállalkozó választása szerint teljesíthető óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő letéti óvadéki számlájára történő befizetésével (K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10400205-00033592-00000006) (átutalásával), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia, vagy készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.

Jótállás: 60 hónap.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket részletesen a szerződéstervezet tartalmazza.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:

Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Ajánlatkérő az eseti megrendelésben megadott címenként előleget a Kbt. 135. § (7) bekezdésére tekintettel biztosít. Az előleg elszámolása az első részszámla, vagy amennyiben az első részszámla nem fedezi az előlegszámla összegét, úgy a további számlák, vagy ha a Vállalkozó jelen szerződésben foglaltak alapján egy végszámla benyújtására jogosult, úgy annak benyújtásával egy időben esedékes - mindaddig, amíg az előleg teljes visszafizetése meg nem történik - a szerződésben meghatározott fizetési feltételek szerint.

A részszámlázás lehetősége, illetve annak feltételei az egyedi megrendelések során kerülnek meghatározásra.

Az egyedi megrendelések alapján benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1) bekezdései szerint kiadott teljesítési igazolást követően 30 napos fizetési határidő mellett, a Kbt. 135. § (1) (3), (5), (6) és (7) bek. és 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. és 32. §, amennyiben nyertes ajánlattevő alvállalkozót nem vesz igénybe a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., alvállalkozó igénybevétele esetén a számla kiegyenlítésére a 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint, valamint a szerződéstervezetben foglaltak szerint történik.

Teljesítés igazolás rendjét a szerződéstervezet tartalmazza.

A finanszírozási és fizetési feltételeket részletesen a szerződéstervezet tartalmazza.

Részletesen lásd szerződéstervezet.

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:

Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös Ajánlattevők tekintetében.

A szerződés teljesítésének feltételei:

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény, valamint a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet, illetve a Kbt. 27/A. §-ára és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § - 32. § rendelkezéseire figyelemmel.

Eljárás
Jogalap: 32014L0025
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 10:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2023-03-20 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 12:00
Hely: Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik, melyre a Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó.
További információk:

Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.

Üzemzavar esetén ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKR rendelet 16. §-ára. A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság M.2.2.1. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott hegesztőn felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő hegesztők száma (0-3 fő)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 3. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság M.2.2.2. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott hegesztőn felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő hegesztők száma (0-3 fő)
4. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság M.2.1. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott szakemberen felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő műszaki vezetők száma (0-2 fő)
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 10941362244
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Sallai Zoltán
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR002085762022/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1. Minden kommunikáció és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben (www.ekr.gov.hu) történik figyelemmel a Kbt. 40. § (1) bek.ben foglaltakra. Az EKR használatához a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti regisztráció szükséges.

2. Az ajánlatot a Kbt. 66.§ (1) bekezdés szerint kell elkészíteni és benyújtani pdf. formátumban egy vagy több file-ban.

3. Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (5) bekezdésének megfelelő Felolvasólapot (EKR űrlap), amely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat.

4. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint (EKR űrlap).

5. Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.

6. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek együttműködési megállapodást kell kötni a dokumentációban foglaltak szerint, amelyben a képviselő közös ajánlattevőt meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére egyetemleges felelősséget vállalnak. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot.

7. Az ajánlatban nyilatkoznia kell folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is szükséges benyújtani.

8. A nyertes AT-nek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kell kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását ki kell terjeszteni a jelen közbeszerzési eljárás szerinti építési és tervezési munkáira. Az összkockázatú (All Risk) építési-szerelési biztosítás (CAR) akkor megfelelő, ha magában foglalja legalább az I. fejezetet (All Risk dologi károk) és kártérítési felső határa (limit) eléri, vagy meghaladja a 200 000 000,- Ft, azaz kettőszázmillió forint / káresemény és 600 000 000,- Ft, azaz hatszázmillió forint/év, valamint legalább 20 000 000 Ft/káresemény és 60 000 000 Ft/év mértékű teljes körű tervezési felelősségbiztosítási összeget. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy a fentiek szerinti felelősség biztosításokkal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti.

9. Az ajánlathoz csatolni kell Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében megtett és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláíró(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által készített aláírás-mintáját (egyszerű másolatban). A gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy aláírás mintáját kamarai jogtanácsos is ellenjegyezheti a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel. Amennyiben a képviseletre jogosult személy(ek) meghatalmazása alapján adott gazdálkodó szervezet képviseletében más személy jár el, úgy a meghatalmazó(k) és a meghatalmazott aláírásával ellátott, magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti, vagy egyszerű másolati példányát és a meghatalmazó(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát illetve ügyvéd által készített aláírás mintáját (egyszerű másolatban) kell az ajánlathoz csatolni. Amennyiben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet természetes személy (ideértve az egyéni vállalkozót is), úgy az általuk megtett és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és ezekhez csatolni kell a természetes személy személyazonosságának igazolására a 1992. évi LXVI. tv. 29.§ (3) bekezdés alapján alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély) egyszerű másolatát.

10. AK felhívja a figyelmet az üzleti titokkal kapcsolatban a Kbt. 44.§-ában foglaltakra.

11. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

12. AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárás nyelve kizárólag a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja.

13. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés alapján a P.1), P.2), M.1), M.2), alkalmassági követelmények, a minősített ajánlattevők követelményeihez képest szigorúbbak.

14. Hiánypótlás a Kbt. 71. § (6) alapján, teljes körben korlátozás nélkül biztosított.

15. Ajánlatkérő nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához az eljárásban való részvételt.

16. Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (4) és (5) bek. megfelelően jár el.

17. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában előírt 2 hónapos időtartam alatt 60 napot ért.

18. Az eljárás eredményeként létrejövő szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 24+12 hónapig, vagy a keretösszeg kimerüléséig marad hatályban.

19. AT-nek ajánlatában nyilatkozni szükséges az üvegkapu használatáról a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 34/A.§-ára tekintettel.

20. Eljárásban részt vevő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve és lajstromszáma: Sallai Zoltán (00888)

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148. § szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2023/S 026-074211 (2023-02-01)

További információk (2023-03-14)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Fűtőmű javítási és karbantartási munkája 📦

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-03-14 📅
Benyújtási határidő: 2023-04-11 📅
Közzététel dátuma: 2023-03-17 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 055-161285
Hirdetményre hivatkozik: 2023/S 026-074211
HL-S szám: 55
Forrás: OJS 2023/S 055-161285 (2023-03-14)

További információk (2023-04-05)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-04-05 📅
Benyújtási határidő: 2023-04-18 📅
Közzététel dátuma: 2023-04-07 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 070-211698
HL-S szám: 70
Forrás: OJS 2023/S 070-211698 (2023-04-05)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2023-06-15)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

I. Elvégzendő feladat:BKM Nonprofit Zrt részben tömegközlekedéssel is érintett szolgáltatási területén tervezett hibaelhárítási, karbantartási és beruházási feladatok és új fogyasztók távhőszolgáltatásba kötésének elvégzése.Ajánlatkérő a közbeszerzés mennyiségét a rendelkezésre álló keretösszeg megadásával határozza meg, a keretösszeg: nettó 5 000 000 000 HUF. A BKM Keretösszeg legalább 70%-ának lehívására kötelezettséget vállal. 1. BKM szolgáltatási területén azonnali vagy rövid határidővel történő munkavégzés (tervezés és/vagy kivitelezés) Elvégzendő feladatok: -kiviteli tervezés, kiviteli tervek engedélyeztetése,- csővezeték építése, javítása, bontása: ovízvezeték építési, ocsatorna építési, ogázvezeték építési, oelektromos vezetéki, távközlési munkák, otávhővezeték (hagyományos védőműtárgyas, térszint feletti oszlopos, vagy bakos, védőcsöves, előre szigetelt merev és flexibilis, egyéb), -szerelvények cseréje, berendezések javítása, cseréje, -vasbeton műtárgyak kiviteli tervezése, építése, átalakítása, bontása (akna, védőcső, alaplemez), -szakipari munkák,- csővezeték állapotfelmérése, nyomáspróbája, -csővezeték pozíciójának meghatározása, kutatóárok készítése, a feltárás eredményeinek kiértékelése, -építési/munkaterület előkészítése, rendezése -építést követően, helyreállítási munkák elvégzése -épületen belüli csővezetékek építése, javítása, mely nem jár burkolatbontással, vagy földmunkával, -acélszerkezetek (létrák, kezelőállványok, fixpontok, alátámasztások, stb.) építése, javítása, -hőközpontok kiviteli terveinek elkészítése és engedélyeztetése, -hőközpontok kivitelezése,- elektromos kivitelezési munkák, -geodéziai bemérés- technológiai építmények tervezése, kivitelezése, karbantartása -egyéb fent nem említett hibaelhárítás. 2. Egyéb, pl. hatósági, vagy önkormányzati kötelezés miatti távhő szolgáltatási rendszeren, közművezetéken, hőszolgáltatási és hőtermelő létesítmények rendszerein végzendő kivitelezési munkák, valamint a folyamatos munkavégzéshez szükséges kivitelezési és tervezési feladatok. II. Feladatokkal kapcsolatos elvárások 1. Tervezés Előforduló tervezési feladatok:- távhő szolgáltatási rendszeren, azonnali, rövid határidővel történő tervezés- a gerinc-, elosztó-, bekötő-, szekunder vezeték építéséhez vagy felújításához, és a hőközpont-szétválasztáshoz szükséges vezetéképítésekhez kapcsolódó tervezési munkák, tevékenység-fajtánkénti külön megbízással is,- hőtermelő létesítményekben a BKM Nonprofit Zrt. rendeltetés szerinti üzemvitele érdekében elvégzendő munkák tervezése,- hőközpontok kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és engedélyeztetése,- a kiviteli és vezetékjogi engedélyezési dokumentáció elkészítésére és engedélyeztetésére, az engedélyeztetéshez kapcsolódó díjak és illetékek költségeinek a megfizetése, -a hibaelhárítások alkalmával felmerülő tervezési feladatokra bármely vezetékfajtára vonatkozóan,- egyedi építési technológia esetén technológiai és gyártmányterv készítése- a kivitelezéshez kapcsolódó tervezői művezetés biztosítása. Az elvégzendő tervezői feladatok tartalmazhatnak az érintett távhő, hőközponti, illetve távhő szolgáltatási rendszerhez kapcsolódóan: -gépészeti tervezést -szerkezet tervezést -mélyépítési tervezést -szakipari tervezést -forgalomtechnikai tervezést, -BKV engedélyezési tervezést, -kertészeti tervezést, -elektromos tervezést, -egyéb a feladat elvégzéséhez szükséges tervezést, -kivitelezéshez kapcsolódó tervezői művezetést. 2. Kivitelezés Előforduló kivitelezési feladatok: Hibaelhárítási feladatok: - a nem sürgős jellegű hibaelhárítási munkák, valamint a hibaelhárítási munkákhoz közvetlenül nem kapcsolódó - de azok következtében felmerülő - szükség szerinti vezeték felújítási, szakipari munkák, melyeket az érintett vezetékszakasznak a hibaelhárítással nem érintett részén rövid határidővel (1-5 nap) az üzembiztonság érdekében kell elvégezni. - a nem sürgős jellegű hibaelhárítási munkák amelyek a távhő szolgáltatási rendszeren kell végrehajtani rövid határidővel (1-5 n

Rövid leírás

I. Elvégzendő feladat:BKM Nonprofit Zrt részben tömegközlekedéssel is érintett szolgáltatási területén tervezett hibaelhárítási, karbantartási és beruházási feladatok és új fogyasztók távhőszolgáltatásba kötésének elvégzése.Ajánlatkérő a közbeszerzés mennyiségét a rendelkezésre álló keretösszeg megadásával határozza meg, a keretösszeg: nettó 5 000 000 000 HUF. A BKM Keretösszeg legalább 70%-ának lehívására kötelezettséget vállal.

1. BKM szolgáltatási területén azonnali vagy rövid határidővel történő munkavégzés (tervezés és/vagy kivitelezés)

Elvégzendő feladatok:

-kiviteli tervezés, kiviteli tervek engedélyeztetése,- csővezeték építése, javítása, bontása:

ovízvezeték építési,

ocsatorna építési,

ogázvezeték építési,

oelektromos vezetéki, távközlési munkák,

otávhővezeték (hagyományos védőműtárgyas, térszint feletti oszlopos, vagy bakos, védőcsöves, előre szigetelt merev és flexibilis, egyéb),

-szerelvények cseréje, berendezések javítása, cseréje,

-vasbeton műtárgyak kiviteli tervezése, építése, átalakítása, bontása (akna, védőcső, alaplemez),

-szakipari munkák,- csővezeték állapotfelmérése, nyomáspróbája,

-csővezeték pozíciójának meghatározása, kutatóárok készítése, a feltárás eredményeinek kiértékelése,

-építési/munkaterület előkészítése, rendezése

-építést követően, helyreállítási munkák elvégzése

-épületen belüli csővezetékek építése, javítása, mely nem jár burkolatbontással, vagy földmunkával,

-acélszerkezetek (létrák, kezelőállványok, fixpontok, alátámasztások, stb.) építése, javítása,

-hőközpontok kiviteli terveinek elkészítése és engedélyeztetése,

-hőközpontok kivitelezése,- elektromos kivitelezési munkák,

-geodéziai bemérés- technológiai építmények tervezése, kivitelezése, karbantartása

-egyéb fent nem említett hibaelhárítás.

2. Egyéb, pl. hatósági, vagy önkormányzati kötelezés miatti távhő szolgáltatási rendszeren, közművezetéken, hőszolgáltatási és hőtermelő létesítmények rendszerein végzendő kivitelezési munkák, valamint a folyamatos munkavégzéshez szükséges kivitelezési és tervezési feladatok.

II. Feladatokkal kapcsolatos elvárások

1. Tervezés

Előforduló tervezési feladatok:- távhő szolgáltatási rendszeren, azonnali, rövid határidővel történő tervezés- a gerinc-, elosztó-, bekötő-, szekunder vezeték építéséhez vagy felújításához, és a hőközpont-szétválasztáshoz szükséges

vezetéképítésekhez kapcsolódó tervezési munkák, tevékenység-fajtánkénti külön megbízással is,- hőtermelő létesítményekben a BKM Nonprofit Zrt. rendeltetés szerinti üzemvitele érdekében elvégzendő munkák tervezése,- hőközpontok kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és engedélyeztetése,- a kiviteli és vezetékjogi engedélyezési dokumentáció elkészítésére és engedélyeztetésére, az engedélyeztetéshez kapcsolódó díjak és illetékek költségeinek a megfizetése,

-a hibaelhárítások alkalmával felmerülő tervezési feladatokra bármely vezetékfajtára vonatkozóan,- egyedi építési technológia esetén technológiai és gyártmányterv készítése- a kivitelezéshez kapcsolódó tervezői művezetés biztosítása.

Az elvégzendő tervezői feladatok tartalmazhatnak az érintett távhő, hőközponti, illetve távhő szolgáltatási rendszerhez kapcsolódóan:

-gépészeti tervezést

-szerkezet tervezést

-mélyépítési tervezést

-szakipari tervezést

-forgalomtechnikai tervezést,

-BKV engedélyezési tervezést,

-kertészeti tervezést,

-elektromos tervezést,

-egyéb a feladat elvégzéséhez szükséges tervezést,

-kivitelezéshez kapcsolódó tervezői művezetést.

2. Kivitelezés

Előforduló kivitelezési feladatok: Hibaelhárítási feladatok:

- a nem sürgős jellegű hibaelhárítási munkák, valamint a hibaelhárítási munkákhoz közvetlenül nem kapcsolódó - de azok

következtében felmerülő - szükség szerinti vezeték felújítási, szakipari munkák, melyeket az érintett vezetékszakasznak a

hibaelhárítással nem érintett részén rövid határidővel (1-5 nap) az üzembiztonság érdekében kell elvégezni.

- a nem sürgős jellegű hibaelhárítási munkák amelyek a távhő szolgáltatási rendszeren kell végrehajtani rövid határidővel (1-5 n

A beszerzés teljes értéke: 5 000 000 000 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-06-15 📅
Közzététel dátuma: 2023-06-20 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 117-366816
HL-S szám: 117

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

-kiviteli tervezés, kiviteli tervek engedélyeztetése,- csővezeték építése, javítása, bontása:

ovízvezeték építési,

ocsatorna építési,

ogázvezeték építési,

oelektromos vezetéki, távközlési munkák,

otávhővezeték (hagyományos védőműtárgyas, térszint feletti oszlopos, vagy bakos, védőcsöves, előre szigetelt merev és flexibilis, egyéb),

-szerelvények cseréje, berendezések javítása, cseréje,

-vasbeton műtárgyak kiviteli tervezése, építése, átalakítása, bontása (akna, védőcső, alaplemez),

-szakipari munkák,- csővezeték állapotfelmérése, nyomáspróbája,

-csővezeték pozíciójának meghatározása, kutatóárok készítése, a feltárás eredményeinek kiértékelése,

-építési/munkaterület előkészítése, rendezése

-építést követően, helyreállítási munkák elvégzése

-épületen belüli csővezetékek építése, javítása, mely nem jár burkolatbontással, vagy földmunkával,

-acélszerkezetek (létrák, kezelőállványok, fixpontok, alátámasztások, stb.) építése, javítása,

-hőközpontok kiviteli terveinek elkészítése és engedélyeztetése,

-hőközpontok kivitelezése,- elektromos kivitelezési munkák,

-geodéziai bemérés- technológiai építmények tervezése, kivitelezése, karbantartása

-egyéb fent nem említett hibaelhárítás.

Előforduló tervezési feladatok:- távhő szolgáltatási rendszeren, azonnali, rövid határidővel történő tervezés- a gerinc-, elosztó-, bekötő-, szekunder vezeték építéséhez vagy felújításához, és a hőközpont-szétválasztáshoz szükséges

vezetéképítésekhez kapcsolódó tervezési munkák, tevékenység-fajtánkénti külön megbízással is,- hőtermelő létesítményekben a BKM Nonprofit Zrt. rendeltetés szerinti üzemvitele érdekében elvégzendő munkák tervezése,- hőközpontok kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és engedélyeztetése,- a kiviteli és vezetékjogi engedélyezési dokumentáció elkészítésére és engedélyeztetésére, az engedélyeztetéshez kapcsolódó díjak és illetékek költségeinek a megfizetése,

-a hibaelhárítások alkalmával felmerülő tervezési feladatokra bármely vezetékfajtára vonatkozóan,- egyedi építési technológia esetén technológiai és gyártmányterv készítése- a kivitelezéshez kapcsolódó tervezői művezetés biztosítása.

-gépészeti tervezést

-szerkezet tervezést

-mélyépítési tervezést

-szakipari tervezést

-forgalomtechnikai tervezést,

-BKV engedélyezési tervezést,

-kertészeti tervezést,

-elektromos tervezést,

-egyéb a feladat elvégzéséhez szükséges tervezést,

-kivitelezéshez kapcsolódó tervezői művezetést.

Előforduló kivitelezési feladatok: Hibaelhárítási feladatok:

- a nem sürgős jellegű hibaelhárítási munkák, valamint a hibaelhárítási munkákhoz közvetlenül nem kapcsolódó - de azok

következtében felmerülő - szükség szerinti vezeték felújítási, szakipari munkák, melyeket az érintett vezetékszakasznak a

hibaelhárítással nem érintett részén rövid határidővel (1-5 nap) az üzembiztonság érdekében kell elvégezni.

- a nem sürgős jellegű hibaelhárítási munkák amelyek a távhő szolgáltatási rendszeren kell végrehajtani rövid határidővel (1-5 n

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2023-06-13 📅
Név: STRABAG Generálépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 25873982443
Postacím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 303163476 📞
E-mail: 137_ekr@strabag.com 📧
Ország: Budapest 🏙️
Internetcím: http://www.strabag.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 5 000 000 000 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 4

Hivatkozás
További információk

Az eljárásban az alábbi ajánlattevők nyújtottak be ajánlatot:

1., SADE-Magyarország Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 301.; adószám: 11097875-2-06)

2. DENCO Klímatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2100 Gödöllő; Faiskola tér 13.; adószám: 12467006-2-13)

3., TERRA-21. Közmű és Mélyépítő Kft. (székhely: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond Út 34.; adószám: 12067541-2-13)

4., STRABAG Generálépítő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.; adószám: 258739824--43)

Forrás: OJS 2023/S 117-366816 (2023-06-15)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-05-08)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Hibaelhárítás,karbantartás, új fogyasztók bekötése
Hivatkozási szám: EKR002085762022
Rövid leírás:

I. Elvégzendő feladat:BKM Nonprofit Zrt részben tömegközlekedéssel is érintett szolgáltatási területén tervezett hibaelhárítási, karbantartási és beruházási feladatok és új fogyasztók távhőszolgáltatásba kötésének elvégzése.Ajánlatkérő a közbeszerzés mennyiségét a rendelkezésre álló keretösszeg megadásával határozza meg, a keretösszeg: nettó 5.000.000.000 HUF. A BKM Keretösszeg legalább 70%-ának lehívására kötelezettséget vállal. 1. BKM szolgáltatási területén azonnali vagy rövid határidővel történő munkavégzés (tervezés és/vagy kivitelezés) Elvégzendő feladatok: -kiviteli tervezés, kiviteli tervek engedélyeztetése,- csővezeték építése, javítása, bontása: ovízvezeték építési, ocsatorna építési, ogázvezeték építési, oelektromos vezetéki, távközlési munkák, otávhővezeték (hagyományos védőműtárgyas, térszint feletti oszlopos, vagy bakos, védőcsöves, előre szigetelt merev és flexibilis, egyéb), -szerelvények cseréje, berendezések javítása, cseréje, -vasbeton műtárgyak kiviteli tervezése, építése, átalakítása, bontása (akna, védőcső, alaplemez), -szakipari munkák,- csővezeték állapotfelmérése, nyomáspróbája, -csővezeték pozíciójának meghatározása, kutatóárok készítése, a feltárás eredményeinek kiértékelése, -építési/munkaterület előkészítése, rendezése -építést követően, helyreállítási munkák elvégzése -épületen belüli csővezetékek építése, javítása, mely nem jár burkolatbontással, vagy földmunkával, -acélszerkezetek (létrák, kezelőállványok, fixpontok, alátámasztások, stb.) építése, javítása, -hőközpontok kiviteli terveinek elkészítése és engedélyeztetése, -hőközpontok kivitelezése,- elektromos kivitelezési munkák, -geodéziai bemérés- technológiai építmények tervezése, kivitelezése, karbantartása -egyéb fent nem említett hibaelhárítás. 2. Egyéb, pl. hatósági, vagy önkormányzati kötelezés miatti távhő szolgáltatási rendszeren, közművezetéken, hőszolgáltatási és hőtermelő létesítmények rendszerein végzendő kivitelezési munkák, valamint a folyamatos munkavégzéshez szükséges kivitelezési és tervezési feladatok. II. Feladatokkal kapcsolatos elvárások 1. Tervezés Előforduló tervezési feladatok:- távhő szolgáltatási rendszeren, azonnali, rövid határidővel történő tervezés- a gerinc-, elosztó-, bekötő-, szekunder vezeték építéséhez vagy felújításához, és a hőközpont-szétválasztáshoz szükséges vezetéképítésekhez kapcsolódó tervezési munkák, tevékenység-fajtánkénti külön megbízással is,- hőtermelő létesítményekben a BKM Nonprofit Zrt. rendeltetés szerinti üzemvitele érdekében elvégzendő munkák tervezése,- hőközpontok kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és engedélyeztetése,- a kiviteli és vezetékjogi engedélyezési dokumentáció elkészítésére és engedélyeztetésére, az engedélyeztetéshez kapcsolódó díjak és illetékek költségeinek a megfizetése, -a hibaelhárítások alkalmával felmerülő tervezési feladatokra bármely vezetékfajtára vonatkozóan,- egyedi építési technológia esetén technológiai és gyártmányterv készítése- a kivitelezéshez kapcsolódó tervezői művezetés biztosítása. Az elvégzendő tervezői feladatok tartalmazhatnak az érintett távhő, hőközponti, illetve távhő szolgáltatási rendszerhez kapcsolódóan: -gépészeti tervezést -szerkezet tervezést -mélyépítési tervezést -szakipari tervezést -forgalomtechnikai tervezést, -BKV engedélyezési tervezést, -kertészeti tervezést, -elektromos tervezést, -egyéb a feladat elvégzéséhez szükséges tervezést, -kivitelezéshez kapcsolódó tervezői művezetést. 2. Kivitelezés Előforduló kivitelezési feladatok: Hibaelhárítási feladatok: • a nem sürgős jellegű hibaelhárítási munkák, valamint a hibaelhárítási munkákhoz közvetlenül nem kapcsolódó – de azok következtében felmerülő – szükség szerinti vezeték felújítási, szakipari munkák, melyeket az érintett vezetékszakasznak a hibaelhárítással nem érintett részén rövid határidővel (1-5 nap) az üzembiztonság érdekében kell elvégezni. • a nem sürgős jellegű hibaelhárítási munkák amelyek a távhő szolgáltatási rendszeren kell végrehajtani rövid határidővel (1-5 n

Rövid leírás

I. Elvégzendő feladat:BKM Nonprofit Zrt részben tömegközlekedéssel is érintett szolgáltatási területén tervezett hibaelhárítási, karbantartási és beruházási feladatok és új fogyasztók távhőszolgáltatásba kötésének elvégzése.Ajánlatkérő a közbeszerzés mennyiségét a rendelkezésre álló keretösszeg megadásával határozza meg, a keretösszeg: nettó 5.000.000.000 HUF. A BKM Keretösszeg legalább 70%-ának lehívására kötelezettséget vállal.
1. BKM szolgáltatási területén azonnali vagy rövid határidővel történő munkavégzés (tervezés és/vagy kivitelezés)
Elvégzendő feladatok:
-kiviteli tervezés, kiviteli tervek engedélyeztetése,- csővezeték építése, javítása, bontása:
ovízvezeték építési,
ocsatorna építési,
ogázvezeték építési,
oelektromos vezetéki, távközlési munkák,
otávhővezeték (hagyományos védőműtárgyas, térszint feletti oszlopos, vagy bakos, védőcsöves, előre szigetelt merev és flexibilis, egyéb),
-szerelvények cseréje, berendezések javítása, cseréje,
-vasbeton műtárgyak kiviteli tervezése, építése, átalakítása, bontása (akna, védőcső, alaplemez),
-szakipari munkák,- csővezeték állapotfelmérése, nyomáspróbája,
-csővezeték pozíciójának meghatározása, kutatóárok készítése, a feltárás eredményeinek kiértékelése,
-építési/munkaterület előkészítése, rendezése
-építést követően, helyreállítási munkák elvégzése
-épületen belüli csővezetékek építése, javítása, mely nem jár burkolatbontással, vagy földmunkával,
-acélszerkezetek (létrák, kezelőállványok, fixpontok, alátámasztások, stb.) építése, javítása,
-hőközpontok kiviteli terveinek elkészítése és engedélyeztetése,
-hőközpontok kivitelezése,- elektromos kivitelezési munkák,
-geodéziai bemérés- technológiai építmények tervezése, kivitelezése, karbantartása
-egyéb fent nem említett hibaelhárítás.
2. Egyéb, pl. hatósági, vagy önkormányzati kötelezés miatti távhő szolgáltatási rendszeren, közművezetéken, hőszolgáltatási és hőtermelő létesítmények rendszerein végzendő kivitelezési munkák, valamint a folyamatos munkavégzéshez szükséges kivitelezési és tervezési feladatok.
II. Feladatokkal kapcsolatos elvárások
1. Tervezés
Előforduló tervezési feladatok:- távhő szolgáltatási rendszeren, azonnali, rövid határidővel történő tervezés- a gerinc-, elosztó-, bekötő-, szekunder vezeték építéséhez vagy felújításához, és a hőközpont-szétválasztáshoz szükséges
vezetéképítésekhez kapcsolódó tervezési munkák, tevékenység-fajtánkénti külön megbízással is,- hőtermelő létesítményekben a BKM Nonprofit Zrt. rendeltetés szerinti üzemvitele érdekében elvégzendő munkák tervezése,- hőközpontok kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és engedélyeztetése,- a kiviteli és vezetékjogi engedélyezési dokumentáció elkészítésére és engedélyeztetésére, az engedélyeztetéshez kapcsolódó díjak és illetékek költségeinek a megfizetése,
-a hibaelhárítások alkalmával felmerülő tervezési feladatokra bármely vezetékfajtára vonatkozóan,- egyedi építési technológia esetén technológiai és gyártmányterv készítése- a kivitelezéshez kapcsolódó tervezői művezetés biztosítása.
Az elvégzendő tervezői feladatok tartalmazhatnak az érintett távhő, hőközponti, illetve távhő szolgáltatási rendszerhez kapcsolódóan:
-gépészeti tervezést
-szerkezet tervezést
-mélyépítési tervezést
-szakipari tervezést
-forgalomtechnikai tervezést,
-BKV engedélyezési tervezést,
-kertészeti tervezést,
-elektromos tervezést,
-egyéb a feladat elvégzéséhez szükséges tervezést,
-kivitelezéshez kapcsolódó tervezői művezetést.
2. Kivitelezés
Előforduló kivitelezési feladatok: Hibaelhárítási feladatok:
• a nem sürgős jellegű hibaelhárítási munkák, valamint a hibaelhárítási munkákhoz közvetlenül nem kapcsolódó – de azok
következtében felmerülő – szükség szerinti vezeték felújítási, szakipari munkák, melyeket az érintett vezetékszakasznak a
hibaelhárítással nem érintett részén rövid határidővel (1-5 nap) az üzembiztonság érdekében kell elvégezni.
• a nem sürgős jellegű hibaelhárítási munkák amelyek a távhő szolgáltatási rendszeren kell végrehajtani rövid határidővel (1-5 n

Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Távfűtés-fővezeték építése 📦
Leírás
Belső azonosító: EKR002085762022/1
A beszerzés leírása:

I. Elvégzendő feladat BKM Nonprofit Zrt., részben tömegközlekedéssel is érintett szolgáltatási területén tervezett hibaelhárítási, karbantartási és beruházási feladatok és új fogyasztók távhőszolgáltatásba kötésének elvégzése. Ajánlatkérő a közbeszerzés mennyiségét a rendelkezésre álló keretösszeg megadásával határozza meg, a keretösszeg: nettó 5.000.000.000 HUF. A Megrendelő a keretösszeg legalább 70%-ának lehívására kötelezettséget vállal. 1. BKM szolgáltatási területén azonnali vagy rövid határidővel történő munkavégzés (tervezés és/vagy kivitelezés) Elvégzendő feladatok: - kiviteli tervezés, kiviteli tervek engedélyeztetése, - csővezeték építése, javítása, bontása: o vízvezeték építési, o csatorna építési, o gázvezeték építési, o elektromos vezetéki, távközlési munkák, o távhővezeték (hagyományos védőműtárgyas, térszint feletti oszlopos, vagy bakos, védőcsöves, előre szigetelt merev és flexibilis, egyéb), - szerelvények cseréje, berendezések javítása, cseréje, - vasbeton műtárgyak kiviteli tervezése, építése, átalakítása, bontása (akna, védőcső, alaplemez), - szakipari munkák, - csővezeték állapotfelmérése, nyomáspróbája, - csővezeték pozíciójának meghatározása, kutatóárok készítése, a feltárás eredményeinek kiértékelése, - építési/munkaterület előkészítése, rendezése - építést követően, helyreállítási munkák elvégzése - épületen belüli csővezetékek építése, javítása, mely nem jár burkolatbontással, vagy földmunkával, - acélszerkezetek (létrák, kezelőállványok, fixpontok, alátámasztások, stb.) építése, javítása, - hőközpontok kiviteli terveinek elkészítése és engedélyeztetése, - hőközpontok kivitelezése, - elektromos kivitelezési munkák, - geodéziai bemérés - technológiai építmények tervezése, kivitelezése, karbantartása - egyéb fent nem említett hibaelhárítás. 2. Egyéb, pl. hatósági, vagy önkormányzati kötelezés miatti távhő szolgáltatási rendszeren, közművezetéken, hőszolgáltatási és hőtermelő létesítmények rendszerein végzendő kivitelezési munkák, valamint a folyamatos munkavégzéshez szükséges kivitelezési és tervezési feladatok. II. Feladatokkal kapcsolatos elvárások 1. Tervezés Előforduló tervezési feladatok: - távhő szolgáltatási rendszeren, azonnali, rövid határidővel történő tervezés - a gerinc-, elosztó-, bekötő-, szekunder vezeték építéséhez vagy felújításához, és a hőközpont-szétválasztáshoz szükséges vezetéképítésekhez kapcsolódó tervezési munkák, tevékenység-fajtánkénti külön megbízással is, - hőtermelő létesítményekben a BKM Nonprofit Zrt. rendeltetés szerinti üzemvitele érdekében elvégzendő munkák tervezése, - hőközpontok kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és engedélyeztetése, - a kiviteli és vezetékjogi engedélyezési dokumentáció elkészítésére és engedélyeztetésére, az engedélyeztetéshez kapcsolódó díjak és illetékek költségeinek a megfizetése, - a hibaelhárítások alkalmával felmerülő tervezési feladatokra bármely vezetékfajtára vonatkozóan, - egyedi építési technológia esetén technológiai és gyártmányterv készítése - a kivitelezéshez kapcsolódó tervezői művezetés biztosítása. Az elvégzendő tervezői feladatok tartalmazhatnak az érintett távhő, hőközponti, illetve távhő szolgáltatási rendszerhez kapcsolódóan: - gépészeti tervezést, - szerkezet tervezést, - mélyépítési tervezést, - szakipari tervezést, - forgalomtechnikai tervezést, - BKV engedélyezési tervezést, - kertészeti tervezést, - elektromos tervezést, - egyéb a feladat elvégzéséhez szükséges tervezést, - kivitelezéshez kapcsolódó tervezői művezetést. 2. Kivitelezés Előforduló kivitelezési feladatok: Hibaelhárítási feladatok: • a nem sürgős jellegű hibaelhárítási munkák, valamint a hibaelhárítási munkákhoz közvetlenül nem kapcsolódó – de azok következtében felmerülő – szükség szerinti vezeték felújítási, szakipari munkák, melyeket az érintett vezetékszakasznak a hibaelhárítással nem érintett részén rövid határidővel (1-5 nap) az üzembiztonság érdekében kell elvégezni. • a nem sürgős jellegű hibaelhárítási munkák amelyek a távhő szolgáltatási rendszeren kell végrehajtani rövid határidővel (1-5 nap) az üzembiztonság érdekében kell elvégezni. Kivitelezési feladatok: • új vagy meglévő nyomvonalon megvalósuló távhővezeték kivitelezés, továbbá a hatósági, vagy önkormányzati kötelezés miatt szükségessé váló munkák: bontási munkái, az útépítési, ill. útfelújításokkal kapcsolatban felmerülő vezetékszakaszok munkái, aknák bontása, korrekciók végrehajtása pl.: aknalebúvók szintbehozása, meglévő vezetékeken nyomáspróba végrehajtása, kutatófeltárás készítése, közműkiváltás, közműépítés, technológiai építmények kivitelezése, karbantartása, stb. • a távhő szolgáltatási rendszeren megvalósuló új kivitelezési munkák. • új hőközpont kivitelezési munkáinak elvégzése kiviteli tervek alapján. Távvezeték átmérők és hosszúságok, amely mennyiséggel az ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt tervez: DN25 flexibilis vagy merev rendszerű előszigetelt: 45 nyvfm; DN50 flexibilis vagy merev rendszerű előszigetelt: 166nyvfm; DN65 flexibilis vagy merev rendszerű előszigetelt: 196 nyvfm; DN80 flexibilis vagy merev rendszerű előszigetelt: 639 nyvfm; DN100 flexibilis vagy merev rendszerű előszigetelt: 195 nyvfm; DN125 merev rendszerű előszigetelt: 284 nyvfm; DN150 merev rendszerű előszigetelt: 275 nyvfm; DN200 merev rendszerű előszigetelt: 503 nyvfm; DN250 merev rendszerű előszigetelt: 717 nyvfm. DN300 merev rendszerű előszigetelt: 65 nyvfm. DN600 merev rendszerű előszigetelt: 120 nyvfm. DN800 merev rendszerű előszigetelt: 60 nyvfm. A teljesítés során az alábbi tevékenységek merülhetnek fel: — flexibilis közvetlenül földbe fektethető és/vagy — közvetlenül földbe fektethető acél haszoncsöves távhővezetéki rendszer építési és/ vagy rekonstrukció — előszigetelt acél haszoncsöves távhővezetéki rendszer építési és/vagy rekonstrukció (hegesztett kötésekkel) — párhuzamosan több helyszínen való kivitelezés — kivitelezéshez szükséges anyagok biztosítása párhuzamosan több helyszínen is — provizor távhővezeték építés — talajvízszint süllye

A beszerzés leírása

I. Elvégzendő feladat
BKM Nonprofit Zrt., részben tömegközlekedéssel is érintett szolgáltatási területén tervezett hibaelhárítási, karbantartási és beruházási feladatok és új fogyasztók távhőszolgáltatásba kötésének elvégzése.
Ajánlatkérő a közbeszerzés mennyiségét a rendelkezésre álló keretösszeg megadásával határozza meg, a keretösszeg: nettó 5.000.000.000 HUF. A Megrendelő a keretösszeg legalább 70%-ának lehívására kötelezettséget vállal.
1. BKM szolgáltatási területén azonnali vagy rövid határidővel történő munkavégzés (tervezés és/vagy kivitelezés)
Elvégzendő feladatok:
- kiviteli tervezés, kiviteli tervek engedélyeztetése,
- csővezeték építése, javítása, bontása:
o vízvezeték építési,
o csatorna építési,
o gázvezeték építési,
o elektromos vezetéki, távközlési munkák,
o távhővezeték (hagyományos védőműtárgyas, térszint feletti oszlopos, vagy bakos, védőcsöves, előre szigetelt merev és flexibilis, egyéb),
- szerelvények cseréje, berendezések javítása, cseréje,
- vasbeton műtárgyak kiviteli tervezése, építése, átalakítása, bontása (akna, védőcső, alaplemez),
- szakipari munkák,
- csővezeték állapotfelmérése, nyomáspróbája,
- csővezeték pozíciójának meghatározása, kutatóárok készítése, a feltárás eredményeinek kiértékelése,
- építési/munkaterület előkészítése, rendezése
- építést követően, helyreállítási munkák elvégzése
- épületen belüli csővezetékek építése, javítása, mely nem jár burkolatbontással, vagy földmunkával,
- acélszerkezetek (létrák, kezelőállványok, fixpontok, alátámasztások, stb.) építése, javítása,
- hőközpontok kiviteli terveinek elkészítése és engedélyeztetése,
- hőközpontok kivitelezése,
- elektromos kivitelezési munkák,
- geodéziai bemérés
- technológiai építmények tervezése, kivitelezése, karbantartása
- egyéb fent nem említett hibaelhárítás.

2. Egyéb, pl. hatósági, vagy önkormányzati kötelezés miatti távhő szolgáltatási rendszeren, közművezetéken, hőszolgáltatási és hőtermelő létesítmények rendszerein végzendő kivitelezési munkák, valamint a folyamatos munkavégzéshez szükséges kivitelezési és tervezési feladatok.

II. Feladatokkal kapcsolatos elvárások
1. Tervezés
Előforduló tervezési feladatok:
- távhő szolgáltatási rendszeren, azonnali, rövid határidővel történő tervezés
- a gerinc-, elosztó-, bekötő-, szekunder vezeték építéséhez vagy felújításához, és a hőközpont-szétválasztáshoz szükséges
vezetéképítésekhez kapcsolódó tervezési munkák, tevékenység-fajtánkénti külön megbízással is,
- hőtermelő létesítményekben a BKM Nonprofit Zrt. rendeltetés szerinti üzemvitele érdekében elvégzendő munkák tervezése,
- hőközpontok kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és engedélyeztetése,
- a kiviteli és vezetékjogi engedélyezési dokumentáció elkészítésére és engedélyeztetésére, az engedélyeztetéshez kapcsolódó díjak és illetékek költségeinek a megfizetése,
- a hibaelhárítások alkalmával felmerülő tervezési feladatokra bármely vezetékfajtára vonatkozóan,
- egyedi építési technológia esetén technológiai és gyártmányterv készítése
- a kivitelezéshez kapcsolódó tervezői művezetés biztosítása.
Az elvégzendő tervezői feladatok tartalmazhatnak az érintett távhő, hőközponti, illetve távhő szolgáltatási rendszerhez kapcsolódóan:
- gépészeti tervezést,
- szerkezet tervezést,
- mélyépítési tervezést,
- szakipari tervezést,
- forgalomtechnikai tervezést,
- BKV engedélyezési tervezést,
- kertészeti tervezést,
- elektromos tervezést,
- egyéb a feladat elvégzéséhez szükséges tervezést,
- kivitelezéshez kapcsolódó tervezői művezetést.
2. Kivitelezés
Előforduló kivitelezési feladatok:
Hibaelhárítási feladatok:
• a nem sürgős jellegű hibaelhárítási munkák, valamint a hibaelhárítási munkákhoz közvetlenül nem kapcsolódó – de azok következtében felmerülő – szükség szerinti vezeték felújítási, szakipari munkák, melyeket az érintett vezetékszakasznak a hibaelhárítással nem érintett részén rövid határidővel (1-5 nap) az üzembiztonság érdekében kell elvégezni.
• a nem sürgős jellegű hibaelhárítási munkák amelyek a távhő szolgáltatási rendszeren kell végrehajtani rövid határidővel (1-5 nap) az üzembiztonság érdekében kell elvégezni.
Kivitelezési feladatok:
• új vagy meglévő nyomvonalon megvalósuló távhővezeték kivitelezés, továbbá a hatósági, vagy önkormányzati kötelezés miatt szükségessé váló munkák: bontási munkái, az útépítési, ill. útfelújításokkal kapcsolatban felmerülő vezetékszakaszok munkái, aknák bontása, korrekciók végrehajtása pl.: aknalebúvók szintbehozása, meglévő vezetékeken nyomáspróba végrehajtása, kutatófeltárás készítése, közműkiváltás, közműépítés, technológiai építmények kivitelezése, karbantartása, stb.
• a távhő szolgáltatási rendszeren megvalósuló új kivitelezési munkák.
• új hőközpont kivitelezési munkáinak elvégzése kiviteli tervek alapján.
Távvezeték átmérők és hosszúságok, amely mennyiséggel az ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt tervez:
DN25 flexibilis vagy merev rendszerű előszigetelt: 45 nyvfm;
DN50 flexibilis vagy merev rendszerű előszigetelt: 166nyvfm;
DN65 flexibilis vagy merev rendszerű előszigetelt: 196 nyvfm;
DN80 flexibilis vagy merev rendszerű előszigetelt: 639 nyvfm;
DN100 flexibilis vagy merev rendszerű előszigetelt: 195 nyvfm;
DN125 merev rendszerű előszigetelt: 284 nyvfm;
DN150 merev rendszerű előszigetelt: 275 nyvfm;
DN200 merev rendszerű előszigetelt: 503 nyvfm;
DN250 merev rendszerű előszigetelt: 717 nyvfm.
DN300 merev rendszerű előszigetelt: 65 nyvfm.
DN600 merev rendszerű előszigetelt: 120 nyvfm.
DN800 merev rendszerű előszigetelt: 60 nyvfm.
A teljesítés során az alábbi tevékenységek merülhetnek fel:
— flexibilis közvetlenül földbe fektethető és/vagy
— közvetlenül földbe fektethető acél haszoncsöves távhővezetéki rendszer építési és/ vagy rekonstrukció
— előszigetelt acél haszoncsöves távhővezetéki rendszer építési és/vagy rekonstrukció (hegesztett kötésekkel)
— párhuzamosan több helyszínen való kivitelezés
— kivitelezéshez szükséges anyagok biztosítása párhuzamosan több helyszínen is
— provizor távhővezeték építés
— talajvízszint süllye

További információk:

Az értékelés módszere az ár tekintetében a fordított arányosítás a minőségi kritériumok tekintetében pontozás. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10. A költség kritériumok az alábbi értékelési részszempontokat tartalmazza: •Gépészeti rezsióradíj nettó HUF/óra/Súlyszám: 30 •Mélyépítés rezsióradíj nettó HUF/óra/Súlyszám: 20 •Anyagár szorzó %-ban kifejezve a KönyvCalc-professional/TERC anyagáraihoz képest a szerződéstervezetben leírtak szerint/Súlyszám: 8 •Tervezési díj szorzó %-ban kifejezve a Magyar Mérnöki Kamara díjszabásához képest a szerződéstervezetben leírtak szerint/Súlyszám: 6 •Tervezői művezetési díj szorzó %-ban kifejezve a Magyar Mérnöki Kamara önálló mérnökre kiadott díjszabásához képest/súlyszám: 6 Minőségi kritériumok pontozása: •Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság M.2.2.1. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott hegesztőn felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő hegesztők száma (0-3 fő) /súlyszám: 10 -0 fő megajánlása esetén 0 pont -1 fő megajánlása esetén 3 pont -2 fő megajánlása esetén 6 pont -3 fő megajánlása esetén 10 pont •Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság M.2.2.2. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott hegesztőn felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő hegesztők száma (0-3 fő) / súlyszám: 10 -0 fő megajánlása esetén 0 pont -1 fő megajánlása esetén 3 pont -2 fő megajánlása esetén 6 pont -3 fő megajánlása esetén 10 pont •Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság M.2.1. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott szakemberen felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő szakemberek száma (0-2 fő) / Súlyszám: 10 -0 fő megajánlása esetén 0 pont -1 fő megajánlása esetén 5 pont -2 fő megajánlása esetén 10 pont Az értékelési módszerek részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. Tervezés és kivitelezés indoklása: AK a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 14. § (2) bek. alapján rögzíti, hogy a tervezés és kivitelezés jellegű szerződést az indokolja, hogy a fűtőművek leállásai és távvezeték tervezett hibaelhárításai szükségszerűen kapcsolódnak egymáshoz. A tervezések és kivitelezések megvalósításának feltétele a terv. hibaelhárítás és az új fogyasztók bekötésének összehangolása. A telephelyekhez igazodó mennyiség előzetesen nem határozható meg. Új fogyasztó bekötésénél derül ki, hogy a régi vezetéken hiba elhárítása szükséges, a munkák azonos területen zajlanak. A távhővezeték legalább 25 bar nyomásfokozatú és legalább 140 oC méretezési hőmérsékletű, forró vizet szállító távvezeték, amelyen a kivitelezési munkálatokat kell elvégezni, illetve új vezetékszakasz építése során ezen paramétereknek kell megfelelnie.

További információk

Az értékelés módszere az ár tekintetében a fordított arányosítás a minőségi kritériumok tekintetében pontozás. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10.

A költség kritériumok az alábbi értékelési részszempontokat tartalmazza:
•Gépészeti rezsióradíj nettó HUF/óra/Súlyszám: 30
•Mélyépítés rezsióradíj nettó HUF/óra/Súlyszám: 20
•Anyagár szorzó %-ban kifejezve a KönyvCalc-professional/TERC anyagáraihoz képest a szerződéstervezetben leírtak szerint/Súlyszám: 8
•Tervezési díj szorzó %-ban kifejezve a Magyar Mérnöki Kamara díjszabásához képest a szerződéstervezetben leírtak szerint/Súlyszám: 6
•Tervezői művezetési díj szorzó %-ban kifejezve a Magyar Mérnöki Kamara önálló mérnökre kiadott díjszabásához képest/súlyszám: 6

Minőségi kritériumok pontozása:
•Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság M.2.2.1. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott hegesztőn felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő hegesztők száma (0-3 fő) /súlyszám: 10
-0 fő megajánlása esetén 0 pont
-1 fő megajánlása esetén 3 pont
-2 fő megajánlása esetén 6 pont
-3 fő megajánlása esetén 10 pont
•Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság M.2.2.2. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott hegesztőn felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő hegesztők száma (0-3 fő) / súlyszám: 10
-0 fő megajánlása esetén 0 pont
-1 fő megajánlása esetén 3 pont
-2 fő megajánlása esetén 6 pont
-3 fő megajánlása esetén 10 pont
•Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság M.2.1. pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott szakemberen felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő szakemberek száma (0-2 fő) / Súlyszám: 10
-0 fő megajánlása esetén 0 pont
-1 fő megajánlása esetén 5 pont
-2 fő megajánlása esetén 10 pont
Az értékelési módszerek részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

Tervezés és kivitelezés indoklása:
AK a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 14. § (2) bek. alapján rögzíti, hogy a tervezés és kivitelezés jellegű szerződést az indokolja, hogy a fűtőművek leállásai és távvezeték tervezett hibaelhárításai szükségszerűen kapcsolódnak egymáshoz. A tervezések és kivitelezések megvalósításának feltétele a terv. hibaelhárítás és az új fogyasztók bekötésének összehangolása. A telephelyekhez igazodó mennyiség előzetesen nem határozható meg. Új fogyasztó bekötésénél derül ki, hogy a régi vezetéken hiba elhárítása szükséges, a munkák azonos területen zajlanak. A távhővezeték legalább 25 bar nyomásfokozatú és legalább 140 oC méretezési hőmérsékletű, forró vizet szállító távvezeték, amelyen a kivitelezési munkálatokat kell elvégezni, illetve új vezetékszakasz építése során ezen paramétereknek kell megfelelnie.

További termékek/szolgáltatások:

Fűtőmű javítási és karbantartási munkája 📦

Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások 📦

A teljesítés helye: Budapest 🏙️
Időtartam: 24 hónap
További információk a megújításról:

Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/25/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus rendelés lesz használatos ✅
Elektronikus fizetést használnak ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: SZE2022000737/000
A szerződés megkötésének időpontja: 2023-06-13 📅
Cím: Vállalkozási szerződés
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 5 000 000 000 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR002085762022/9542
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Az alvállalkozásba adott szerződésrész százalékos aránya ismert ✅
Leírás:

111-es és 141-es hegesztési eljárásokhoz kapcsolódó hegesztői feladatok; MV-TH felelős műszaki vezetői részfeladatok;MV-TH felelős műszaki vezetői részfeladatok; Tervezési részfeladatok; Előreszigetelt, földbe fektetett acél haszoncsöves távhővezeték rendszer építésének részfeladatai; Közműkiváltási munkák, provizor távhővezeték, valamint vasbeton távhővezetéki akna építésének és belső gépészeti szerelésének részfeladatai; Utak, zöldfelületek és burkolatok helyreállítási munkáinak részfeladatai;

A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
Arány (%): 20
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:

A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: STRABAG Generálépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 25873982443
Postacím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Postai irányítószám: 1117
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: 137_ekr@strabag.com 📧
Telefon: +36 303163476 📞
URL: https://www.strabag.hu 🌏

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 10941362244
Postacím: Kalotaszeg Utca 31
Postai irányítószám: 1116
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Sallai Zoltán
E-mail: zsallai2@fotav.hu 📧
Telefon: +36 203878859 📞
Fax: +36 14636538 📠
URL: https://www.budapestikozmuvek.hu 🌏
Csoportvezető ✅

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 40664534
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): Kbt. 148. § szerint.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

BKM Nonprofit Zrt., mint közszolgáltató kiemelt feladata és stratégiai célja az üzembiztonságot veszélyeztető, amortizált vezetékszakaszok felújítása illetőleg cseréje, az üzembiztonságot szavatoló födémek és szerelvények cseréje, illetve új fogyasztók bekötése, és az új fogyasztók bekötéséhez szükséges tervezési és kivitelezési feladatok megrendelése. A fentiekben részletezett felújítások, cserék egy része sürgős beavatkozást igényel, amely sürgős beavatkozás az Alapszerződés keretemelése útján valósítható meg. A keretemelés összege mindösszesen 749.500.000, - forint. Alapszerződés módosításának a Kbt. 141. § (2) bekezdés szerinti feltételei fennállnak, figyelemmel arra, hogy a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az uniós értékhatárt és az eredeti szerződés értékének 15%-at; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. Szerződésmódosítás dátuma: 2024.04.30.

A változtatás fő oka: Az eredeti vállalkozó által nyújtott további építési beruházásra, árukra vagy szolgáltatásokra van szükség.
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:

Az Alapszerződés 2.3. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: Felek rögzítik, hogy jelen keretszerződés határozott időre jön létre, az a mindkét fél általi aláírással lép életbe, és hatálya a kölcsönös aláírástól számított 24 hónapig, de legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig tart. Amennyiben a 24 hónap alatt a keretösszeg nem merül ki maradéktalanul, úgy a Megrendelő jogosult egyoldalú nyilatkozatával a szerződés hatályát további 12 hónappal meghosszabbítani. A szerződés hatálya ebben az esetben is legfeljebb a keretösszeg teljes kimerüléséig tart. Megrendelő az opciós jogával legkésőbb a 24 hónapos hatály lejártát megelőzően 30 nappal élhet. A keretszerződés hatálya alatt a Vállalkozó a Megrendelő által a keretösszeg terhére adott eseti megrendelések alapján látja eljelen szerződés szerinti feladatait. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a keretösszeg 70%-ának mértékéig vállal kötelezettséget annak lehívására. A Vállalkozó arra nem alapíthat igényt, hogy a Megrendelő a keretösszeg 70%-at meghaladóan nem él eseti megrendeléssel. A Keretszerződés hatálya alatt az eseti megrendelések nyomán eszközölhető lehívások együttes összege (vállalkozói díj keretösszege) legfeljebb 5.749.500.000, - Ft + ÁFA, azaz ötmilliárd-hétszáznegyvenkilencmillió-ötszázezer forint + ÁFA. A szerződés egyéb pontjai nem módosulnak.

Forrás: OJS 2024/S 092-281513 (2024-05-08)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (16 új beszerzések)

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (12)

Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés (9)

Csővezeték- és kábelfektetés járulékos munkája (3)

Vízvezeték-építés járulékos munkája

Távfűtés-fővezeték építése