József Attila Színház rekonstrukció

József Attila Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű társaság

József Attila Színház bővítés és rekonstrukciója” következtében pince +földszint + 5 emeletes épület kialakítása, valamint 2 db felvonó berendezés létesítése a kiviteli tervekben foglalt műszaki tartalommal, több ütemben, részben a Színház működésével párhuzamos munkavégzéssel.
Az épület hasznos alapterülete: 5526 m2

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2023-03-20. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2023-02-09.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda?

• József Attila Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű társaság

Mi az?

• Építési munkák

Hol?

• Pest › Pest

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2023-02-09	Ajánlati felhívás
2023-03-17	További információk
2023-03-28	További információk
2023-06-29	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-01-11	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2023-02-09)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési munkák
Hivatkozási szám: EKR000146942023
Rövid leírás:

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építési munkák 📦
További CPV-kód: Építési munkák 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Pest 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: József Attila Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű társaság
Postacím: Váci Út 63.
Postai irányítószám: 1134
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.jozsefattilaszinhaz.hu 🌏
E-mail: burgpeter@icloud.com 📧
Telefon: +36 209816045 📞
Fax: +36 17835312 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000146942023/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000146942023/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-02-09 📅
Benyújtási határidő: 2023-03-20 📅
Közzététel dátuma: 2023-02-14 📅
Kezdeti időpont: 2023-09-01 📅
Végdátum: 2026-05-31 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 032-095006
HL-S szám: 32
További információk
Kbt. 68. § ban és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Az épület hasznos alapterülete: 5526 m2

József Attila Színház bővítése és rekonstrukciója következtében pince + földszint + 5 emeletes épület kialakítása, valamint 2 db felvonó berendezés létesítése a kiviteli tervekben foglalt műszaki tartalommal, több ütemben, részben a Színház működésével párhuzamos munkavégzéssel.

Részletes műszaki tartalmat a tervdokumentáció tartalmazza.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Magyarország_1134_Budapest_Váci_út_63.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki

a) a kizáró okok [62. §, ] hatálya alá tartozik;

b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Kizáró okok igazolása:

Ajánlattevőnek, továbbá közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (2a) bekezdésének megfelelően a közös ajánlattevők képviseletére jogosult vezető közös ajánlattevőnek valamennyi közös ajánlattevő tekintetében, valamint ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (12) bekezdésének megfelelően a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti alkalmasságot igazoló szervezet/személy tekintetében az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetében foglaltak szerint, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés alá.

Ajánlattevő nyilatkozni köteles továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-ának (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtani a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolására. Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése, ill. a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ic) alpontja és a 10. § g) pont gc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]

SZ/1. Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő nem szerepel az 1997. évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban nem szerepelnek.

Igazolási mód:

Az igazoláshoz szükséges dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően, Ajánlatkérő erre vonatkozó, a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján kiküldött felhívására kötelező. Ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés tényét elsősorban a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdésnek, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésnek és 2. § (5) bekezdésnek megfelelően - Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α (alfa) pont kitöltése. Az igazoláshoz szükséges dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően, Ajánlatkérő erre vonatkozó, a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján kiküldött felhívására kötelező.

P.1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés és/vagy átépítés) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha Ajánlattevő nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1) Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés és/vagy átépítés) származó nettó árbevétele nem éri el összesen a min. 3 milliárd forintot.

Műszaki és szakmai képességek:

M.1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a feladástól visszafelé számított 5 évben 60 hónap) befejezett, de legfeljebb 8 évben (96 hónap) belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével, azaz a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolás csatolásával. A referenciát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3), (5) bekezdés szerint kell igazolni.

Az igazolásnak tartalmaznia kell:

- szerződést kötő másik fél (neve, székhelye, elérhetősége);

- építési beruházás tárgya és mennyisége (az alkalmassági követelményre figyelemmel);

- teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező (műszaki átadás-átvétel) időpont) és helye;

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M2.)

Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal már rendelkezik az ajánlattételkor csatolandó:

a) Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét / végzettségét, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlat benyújtásának időpontjában;

b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amely tartalmazza a szakember az alkalmassági követelményben előírt jogosultsághoz kapcsolódó nyilvántartási számát, a jogosultság megszerzésének dátumát, továbbá adott esetben a kamarai regisztráció elérési útvonalát);

c) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról és adatkezelésről szóló nyilatkozat.

Ajánlatkérő a jogosultság meglétét elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Ajánlatkérő a szakember(ek) szakmai gyakorlatát év /hónap bontásban, kezdő és befejező időpont (év/hó) feltüntetésével kéri megadni.

Amennyiben a szakember már rendelkezik az előírt jogosultsággal, a szakmai önéletrajzban a jogosultság megszerzésének dátumát is fel kell tüntetni.

Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattételkor úgy csatolandó:

a) Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét / végzettségét, továbbá a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/ amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlat benyújtásának időpontjában;

b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember az alkalmassági követelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül; a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembevételre);

c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;

d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról és adatkezelésről szóló nyilatkozat.

Az M2.1. számú értékelési szempontokhoz kapcsolódó alkalmassági követelmények ellenőrzése érdekében a szakemberek önéletrajzát teljes körűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) szükséges ajánlattevőknek már az ajánlatban benyújtaniuk.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónap) befejezett, de legfeljebb 8 éven (96 hónap) belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített olyan szerződéssel, mely minimum 3 000 m2 alapterületű olyan kulturális funkciót ellátó épület bővítését, vagy felújítását, vagy átépítését tartalmazza, mely épületben a felújítás/bővítés/átépítés alatt az intézmény részben működött.

Ajánlattevő a referencia meglétét több szerződéssel is igazolhatja.

M.2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be:

M.2.1) min. egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület” „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik

M.2.2) min. egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. sor „Építménygépészeti szakterület „MV-ÉG” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik

M.2.3) min. egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. sor „Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

A szakemberek között az átfedés megengedett.

Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.

Ajánlatkérő az előírt végzettséggel egyenértékű végzettséget is elfogad. Az egyenértékűség alátámasztása Ajánlattevő feladata.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

1.Késedelmi kötbér:

Amennyiben a Vállalkozó a saját érdekkörében felmerült okból késedelmesen teljesít, a műszaki ütemtervben foglalt kötbérterhes határidőt a Vállalkozó nem tartja be, abban az esetben a Megrendelőnek joga van minden kiállított részszámla esetén késedelmi kötbért érvényesíteni a Vállalkozóval szemben. A késedelmi kötbér alapja a nettó vállalkozói díj (részhatáridő nem teljesítése esetén a részszámla nettó összegének megfelelő összeg), mértéke annak 0,5%-a, minden megkezdett nap után, naptári naponként maximum 10%.

2. Meghiúsulási kötbér:

A szerződés a Vállalkozó érdekkörében felmerülő olyan okból történő meghiúsulása esetén, amelyért a Vállalkozó felelős, akkor a Megrendelő - a Ptk. 6:186.§-ának megfelelően- jogosult a meghiúsulási kötbér érvényesítésére. A meghiúsulási kötbér alapja a nettó vállalkozói díj, mértéke annak 20%-a.

Teljesítési Biztosíték: A Vállalkozó a teljesítésének elmaradásával kapcsolatos Megrendelői igények, különösen kárigény, Késedelmi Kötbér igény, illetve bármely egyéb fizetési kötelezettség biztosítása céljából a Megrendelő javára Teljesítési Biztosítékot köteles nyújtani a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pont szerinti formában (továbbiakban "Teljesítési Biztosíték"). A Teljesítési Biztosíték értéke a Kivitelezési Feladatokért a Megrendelő által fizetendő ÁFA és Tartalékkeret nélkül számított Vállalkozói Díj 5 (öt) %-ával egyezik meg

4. Jótállás:

Vállalkozót a szerződés teljesítése során létrehozott épületszerkezetekre és elemekre, valamint az azok létrehozásánál felhasznált anyagokra és termékekre, a sikeres átadás-átvételt követő naptól kezdődően 36 hónap jótállási, - amely a javított rész vonatkozásában, a kijavítás időpontjától újra kezdődik- továbbá a jogszabály szerinti- szavatossági és kötelező alkalmassági idő tartamáig, szavatossági kötelezettség terheli.

5. Jótállási Biztosíték: A Vállalkozó köteles a jótállási kötelezettségeinek biztosítása céljából, a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás lezárását megelőzően, saját költségén, a Megrendelő javára kiállított Jótállási Biztosítékot nyújtani a Kbt. 134.§ (6) bekezdésének a) pontja szerinti formában, illetve a Kbt. 134. § (7) bekezdése szerinti módon („Jótállási Biztosíték").

Jótállási Biztosíték összege: A Kivitelezési Feladatokért a Megrendelő által fizetendő ÁFA és Tartalékkeret nélkül számított Vállalkozói Díj 5 (öt) %-ával egyezik meg.

6. Előleg:

A vállalkozó a Kbt. 135. § (7) bekezdése értelmében maximum 250 millió Ft.- összegű előleget igényelhet Előleg Visszafizetési Biztosíték nyújtása nélkül.

Megrendelő a 250 millió Ft.- összegű előlegen felül további 10 % előleget biztosít Vállalkozónak annak ilyen irányú igénybejelentése esetén és előleg visszafizetési biztosíték nyújtása mellett.

Az előleg a részszámlákban kerül elszámolásra a szerződésben foglaltak szerint.

A kifizetésekre utólag, a teljesítésekkel értékarányosan havi elszámolás alapján kerül sor.

A fizetési feltételek kapcsán irányadó a Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(7) és (10)-(11) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, továbbá alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A §-a, a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. §-a.

Az ajánlattétel, a szerződés és az elszámolás kifizetésének pénzneme: HUF.

Vállalkozó jogosult minden év március 31. napjáig az előző évi építőipari termelői árindex és ugyanezen időszak alatti inflációs ráta közötti különbséget a szerződés hátralévő összege vonatkozásában érvényesíteni.

A részletes feltételeket az ajánlati dokumentáció részeként kiadott szerződés-tervezet tartalmazza.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 10:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2023-03-20 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 12:00
Hely: Kbt. 68. § ban és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.
További információk: Kbt. 68. § ban és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2.1. értékelési szempont: műszaki ütemterv
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Minőségi kritérium (név): 2.2. értékelési szempont: organizációs terv
2.3. értékelési szempont: Az M.2.1. pont tekintetében bemutatott szakember (MV-É jelölésű) alkalmassági feltétételként előírtakon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min. értéke 0 hónap, max. 36 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Ár (súlyozás): 60

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 21452323241
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Burg Péter
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000146942023/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

A rekonstrukciós munka egy adott épület összetett, több ütemben megvalósuló építési beruházása. Tekintettel arra, hogy az egyes feladatok egymásra épülnek, ezért a feladatok részekre bontása sem műszaki, sem szervezési, sem pedig garanciális okokra tekintettel nem bontható részekre.

1.) Ajánlatkérő az előírt alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

2.) Ajánlatban az EKRr. 11.§-ának(1)bek.alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni.

3.) Ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő Kbt. 66.§ (2) bek. szerinti nyilatkozatát.

4.) Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt.66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozatot, nemleges nyilatkozatot is.

5.) Ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő Kbt. 65.§ (7) bek. szerinti nyilatkozatát, nemleges nyilatkozatot is.

6.) Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szereplőnek az ajánlathoz csatolni kell az ajánlati dokumentációt aláíró nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát, vagy a 2006.évi V. törvény 9.§(1) bek.szerinti aláírásmintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

7.) Ajánlattevőnek csatolnia kell az üzleti titokra vonatkozó nyilatkozatát, nemleges nyilatkozatot is.

8.) A Vállalkozó köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a kivitelezői tevékenységére vonatkozó, az alvállalkozókra is kiterjedő, a teljes szerződéses időszakra érvényes, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelelő C.A. R. vagy azzal egyenértékű felelősségbiztosítási szerződést kötni a jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési feladatokra. A Vállalkozónak legkésőbb a szerződés szerinti munkaterület átadás-átvétel időpontjától a szerződés teljesítésének befejezéséig legalább 1 milliárd HUF/év, valamint 600 millió HUF/kár összegű építési beruházásra vonatkozó kivitelezői felelősségbiztosítással kell rendelkezni. A Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvétel megkezdéséig megkötni és a biztosítási kötvényt vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum hiteles másolati példányát a Megrendelő részére benyújtani. Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással. A felelősségbiztosítás megkötéséről az ajánlattevőnek az aján latában nyilatkoznia kell.

9.) Ajánlattevő szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetés(ek)et teljes körűen beárazva (pdf formátumban, valamint szerkeszthető xls(excel) formátumban is).

Továbbá a szakmai ajánlat részét képezi a a Felhívás II.2.5. pontban szereplő és értékelési szempontként kezelendő organizációs terv és műszaki ütemterv. Ajánlattevő csatoljon be pénzügyi ütemtervet is.

10.) Jelen eljárás a Kbt. 53.§ (6) bekezdése szinti feltételes közbeszerzési eljárás.

Ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja abban az esetben, ha a beszerzéshez szükséges forrást nem, vagy a szükségesnél kisebb összegben kapja meg. Amennyiben a meghatározott feltétel a Szerződés aláírását követő 6 hónapon napon belül nem következik be, akkor a Szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik. Részletesen: a szerződés-tervezetben foglaltak szerint.

11.) Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja azzal, hogy a Kbt.71.§ (6) bek. szerinti korlátozást alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén.

12.) A IV.2.6.) pontban megadott ajánlati kötöttség esetében Ajánlatkérő 2 hónap alatt 60 napot ért.

13.) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

14.) Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek-t.

15.) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenséget jelen eljárásban nem alkalmazza.

16.) Értékelés:a legjobb ár-érték arány elve alapján. Módszer: ár szempont: fordított arányosítás; minőségi szempontok: egyenes arányosítás; Minden részszempont és alszempont esetében az adható pontszám:0-100. A pontkiosztás módszerének részletes ismertetése az Ajánlatkérési Dokumentációban található.

17. Az eljárásban eljáró FAKSZ: Burg Péter (lastromszám: 00366)

18.) Helyszíni bejárás időpontja: 2023. 02.27. 13:00 óra

Találkozási pont: 1134 Budapest, Váci út 63, a József Attila SZínház főbejárata.

A helyszíni bejárás során felmerült kérdéseket kérjük, hogy a kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó szabályok szerint írásban tegyék fel.

19.) Ajánlatkérő az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28.§-a szerinti egyeztetés lehetőségével élni kíván a szerződéskötést követően.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148. § szerint
Forrás: OJS 2023/S 032-095006 (2023-02-09)

További információk (2023-03-17)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-03-17 📅
Benyújtási határidő: 2023-03-31 📅
Közzététel dátuma: 2023-03-22 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 058-171649
Hirdetményre hivatkozik: 2023/S 032-095006
HL-S szám: 58
További információk
Az ajánlatkérési dokumentáció is módosításra került.
Forrás: OJS 2023/S 058-171649 (2023-03-17)

További információk (2023-03-28)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-03-28 📅
Benyújtási határidő: 2023-04-06 📅
Közzététel dátuma: 2023-03-31 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 065-194928
HL-S szám: 65
Forrás: OJS 2023/S 065-194928 (2023-03-28)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2023-06-29)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 5 072 953 809 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-06-29 📅
Közzététel dátuma: 2023-07-04 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 126-400981
HL-S szám: 126
További információk

Ajánlattevők adatai: Ajánlattevő neve: EB Hungary Invest Kft. adószáma: 13240567-2-42 DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felellősségű Társaság adószáma:12467006-2-13 FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság adószáma: 25308673-2-07

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2023-06-21 📅
Név: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 25308673207
Postacím: Fő utca 217
Postai város: Felcsút
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 309406529 📞
E-mail: info@fejerbalzrt.com 📧
Ország: Fejér 🏙️
Név: Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 11266101244
Postacím: Németvölgyi Út 146
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1112
Telefon: +36 14223550 📞
E-mail: vallalkozas@epkar.hu 📧
Ország: Budapest 🏙️
Internetcím: http://www.epkar.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 5 072 953 809 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 3

Hivatkozás
További információk

Ajánlattevők adatai:

Ajánlattevő neve: EB Hungary Invest Kft.

adószáma: 13240567-2-42

DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felellősségű Társaság

adószáma:12467006-2-13

FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

adószáma: 25308673-2-07

Forrás: OJS 2023/S 126-400981 (2023-06-29)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-01-11)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: József Attila Színház rekonstrukció
Hivatkozási szám: EKR000146942023
Rövid leírás:

Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 5 072 953 809 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR000146942023/1
Cím: József Attila Színház rekonstrukciója
Mennyiség: 5526 négyzetméter
A beszerzés leírása:

Postacím: Váci
út
63
Irányítószám: 1134
Város: Budapest
Ország: Magyarország 🇭🇺
A teljesítés helye: Pest 🏙️
Időtartam: 33 hónap
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának valamilyen jogi formát kell öltenie ✅
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
Type of alleged irregularity: Olyan műszaki leírások, alkalmassági követelmények, értékelési szempontok, kizárási kritériumok vagy szerződésteljesítési feltételek alkalmazása, amelyek indokolatlan nemzeti, regionális vagy helyi preferenciáktól eltérő okokból (pl. a gazdasági szereplők hozzáférésének korlátozása) nem megkülönböztetésmentesek: 1
A panaszosok száma: 1
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: SZR-2023-0183
A szerződés megkötésének időpontja: 2023-06-21 📅
Cím: Vállalkozási Szezrődés
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 5 072 953 809 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR000146942023/6282
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Leírás:

MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői feladatok ellátása;MV-ÉV kategóriájú felelős műszaki vezetői feladatok ellátása

A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:

MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői feladatok ellátása;MV-ÉV kategóriájú felelős műszaki vezetői feladatok ellátása

A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
Tájékoztatás a pályázatokról
A szerződést egy gazdasági szereplőkből álló csoportnak ítélték oda ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 25308673207
Postacím: Fő utca 217
Postai irányítószám: 8086
Postai város: Felcsút
Régió: Fejér 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: info@fejerbalzrt.com 📧
Telefon: +36 309406529 📞
Név: Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 11266101244
Postacím: Németvölgyi Út 146
Postai irányítószám: 1112
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
E-mail: vallalkozas@epkar.hu 📧
Telefon: +36 14223550 📞
Fax: +36 14223559 📠
URL: https://www.epkar.hu 🌏

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni: F-É JASZ 2023 konzorcium
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:

A vállalkozó a Kbt. 135. § (7) bekezdése értelmében maximum 250 millió Ft.- összegű előleget igényelhet Előleg Visszafizetési Biztosíték nyújtása nélkül. Megrendelő a 250 millió Ft.- összegű előlegen felül további 10 % előleget biztosít Vállalkozónak annak ilyen irányú igénybejelentése esetén és előleg visszafizetési biztosíték nyújtása mellett. Az előleg a részszámlákban kerül elszámolásra a szerződésben foglaltak szerint. A kifizetésekre utólag, a teljesítésekkel értékarányosan havi elszámolás alapján kerül sor. A fizetési feltételek kapcsán irányadó a Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(7) és (10)-(11) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, továbbá alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A §-a, a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. §-a. Az ajánlattétel, a szerződés és az elszámolás kifizetésének pénzneme: HUF.

A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:

1.Késedelmi kötbér: Amennyiben a Vállalkozó a saját érdekkörében felmerült okból késedelmesen teljesít, a műszaki ütemtervben foglalt kötbérterhes határidőt a Vállalkozó nem tartja be, abban az esetben a Megrendelőnek joga van minden kiállított részszámla esetén késedelmi kötbért érvényesíteni a Vállalkozóval szemben. A késedelmi kötbér alapja a nettó vállalkozói díj (részhatáridő nem teljesítése esetén a részszámla nettó összegének megfelelő összeg), mértéke annak 0,5%-a, minden megkezdett nap után, naptári naponként maximum 10%. 2. Meghiúsulási kötbér: A szerződés a Vállalkozó érdekkörében felmerülő olyan okból történő meghiúsulása esetén, amelyért a Vállalkozó felelős, akkor a Megrendelő – a Ptk. 6:186.§-ának megfelelően- jogosult a meghiúsulási kötbér érvényesítésére. A meghiúsulási kötbér alapja a nettó vállalkozói díj, mértéke annak 20%-a.

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: József Attila Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 21452323241
Postacím: Váci Út 63.
Postai irányítószám: 1134
Postai város: Budapest
Régió: Pest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Burg Péter
E-mail: burgpeter@icloud.com 📧
Telefon: +36 209816045 📞
Fax: +36 17835312 📠
URL: https://www.jozsefattilaszinhaz.hu 🌏
Csoportvezető ✅

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190-2-41
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): Kbt. 148. § szerint
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

Felek rögzítik, hogy az Ajánlati felhívás alapján a József Attila Színház Nonprofit Kft., mint Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdésére hivatkozással feltételes Közbeszerzési Eljárást indított. Eszerint a Kbt. 135. § (12) bekezdése és a Ptk. 6:116. § (1) bekezdése alapján a Szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltételeként kötötték ki a Támogatási Szerződés megkötését és/vagy a Közbeszerzési Eljáráshoz kapcsolódó teljes fedezet rendelkezésre állását. Amennyiben ezen feltétel a Szerződés megkötésétől számított 6 (hat) hónapon belül - azaz 2023. december 21. napjáig - sem valósul meg, a szerződés megszűnik. Felek kölcsönösen megállapodnak a szerződés módosításáról, a szerződés hatálybalépéséhez rendelkezésre álló idő, 2023. december 21. napjától számított további 120 nappal történő meghosszabbításáról a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján a következőkre tekintettel: a.) A szerződés módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; Fentieket támasztja alá, hogy a szerződésmódosítás kizárólag a szerződés hatálybalépésére vonatkozó előírást érinti csak, az eredeti szerződéses feltételektől semmilyen egyéb eltérő feltételt nem tartalmaz. A hatályba lépés időben történő elcsúsztatása nem eredményezi azt, hogy amennyiben a megelőző közbeszerzési eljárásban ez a dátum szerepelt volna, akkor más ajánlattevők is jelentkeztek volna az eljárásba, illetve nem eredményezi azt, hogy más ajánlattevő lett volna az eljárás nyertese. b.) A szerződésmódosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, tekintettel arra, hogy a vállalkozói díj nem módosul, és egyéb fizetési feltételek sem módosulnak. c.) A szerződésmódosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki, lévén a szerződés tárgya nem módosul. d.) A szerződés hatálybalépésének a módosítása, nem eredményezi a szerződés időbeli hatályának a kiterjesztését további teljesítési időszakra, mert a szerződés időtartamát, a teljesítés hosszát nem növeljük a hatálybalépés időpontjának elcsúsztatásával, hiszen a befejezési és kezdési időpontok, azaz a teljesítés időbeli hatálya együtt mozognak és összességében nem változnak. Az ajánlati árra nincs befolyással a hatálybalépés módosítása, hiszen az ajánlati árat az ajánlatadás időpontjában érvényes árak figyelembevételével kellett megadni az ajánlattevőknek, a szerződéses feltételek pedig lehetővé teszik előre meghatározott módon az ajánlati árak korrekcióját az időközbeni árváltozások függvényében. e.) A hatálybalépés 120 nappal történő meghosszabbítása a teljes, 33 hónapos átfutási időhöz képest mindössze 12%-os növekedést jelent, amely nem tekinthető jelentős változásnak. A Vállalkozó ez időtartam alatt is az ajánlati kötöttségét fenntartja. Ennek okán a meghosszabbított időtartam sem jár más árkalkulációval, ami alapján esetlegesen más ajánlattevők is tehettek volna ajánlatot, vagy más árkalkulációt indokolhatott volna. A szerződés-módosítás sem a közbeszerzés értékelési szempontjait, sem közbeszerzési eljárásban lezajlott értékelést nem érinti, sem szerződés tárgyát, sem annak gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg. Eszerint a szerződés tárgyát az eredeti szerződéses szolgáltatáshoz képest jelentős új elemre nem terjeszti ki. Mindezen indokok pedig lehetővé teszik, hogy a Felek a szerződés hatálybalépéséhez rendelkezésre álló idő, 2023. december 21. napjától számított további 120 nappal történő meghosszabbításáról állapodjanak meg. A módosítás jogalapja: Kbt. 141. § (6) bekezdése. A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2023.12.20.

Egyéb kiegészítő információk

Felek rögzítik, hogy az Ajánlati felhívás alapján a József Attila Színház Nonprofit Kft., mint Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdésére hivatkozással feltételes Közbeszerzési Eljárást indított. Eszerint a Kbt. 135. § (12) bekezdése és a Ptk. 6:116. § (1) bekezdése alapján a Szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltételeként kötötték ki a Támogatási Szerződés megkötését és/vagy a Közbeszerzési Eljáráshoz kapcsolódó teljes fedezet rendelkezésre állását. Amennyiben ezen feltétel a Szerződés megkötésétől számított 6 (hat) hónapon belül - azaz 2023. december 21. napjáig - sem valósul meg, a szerződés megszűnik. Felek kölcsönösen megállapodnak a szerződés módosításáról, a szerződés hatálybalépéséhez rendelkezésre álló idő, 2023. december 21. napjától számított további 120 nappal történő meghosszabbításáról a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján a következőkre tekintettel:

a.) A szerződés módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
Fentieket támasztja alá, hogy a szerződésmódosítás kizárólag a szerződés hatálybalépésére vonatkozó előírást érinti csak, az eredeti szerződéses feltételektől semmilyen egyéb eltérő feltételt nem tartalmaz. A hatályba lépés időben történő elcsúsztatása nem eredményezi azt, hogy amennyiben a megelőző közbeszerzési eljárásban ez a dátum szerepelt volna, akkor más ajánlattevők is jelentkeztek volna az eljárásba, illetve nem eredményezi azt, hogy más ajánlattevő lett volna az eljárás nyertese.

b.) A szerződésmódosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, tekintettel arra, hogy a vállalkozói díj nem módosul, és egyéb fizetési feltételek sem módosulnak.

c.) A szerződésmódosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki, lévén a szerződés tárgya nem módosul.

d.) A szerződés hatálybalépésének a módosítása, nem eredményezi a szerződés időbeli hatályának a kiterjesztését további teljesítési időszakra, mert a szerződés időtartamát, a teljesítés hosszát nem növeljük a hatálybalépés időpontjának elcsúsztatásával, hiszen a befejezési és kezdési időpontok, azaz a teljesítés időbeli hatálya együtt mozognak és összességében nem változnak.
Az ajánlati árra nincs befolyással a hatálybalépés módosítása, hiszen az ajánlati árat az ajánlatadás időpontjában érvényes árak figyelembevételével kellett megadni az ajánlattevőknek, a szerződéses feltételek pedig lehetővé teszik előre meghatározott módon az ajánlati árak korrekcióját az időközbeni árváltozások függvényében.

e.) A hatálybalépés 120 nappal történő meghosszabbítása a teljes, 33 hónapos átfutási időhöz képest mindössze 12%-os növekedést jelent, amely nem tekinthető jelentős változásnak. A Vállalkozó ez időtartam alatt is az ajánlati kötöttségét fenntartja. Ennek okán a meghosszabbított időtartam sem jár más árkalkulációval, ami alapján esetlegesen más ajánlattevők is tehettek volna ajánlatot, vagy más árkalkulációt indokolhatott volna.

A szerződés-módosítás sem a közbeszerzés értékelési szempontjait, sem közbeszerzési eljárásban lezajlott értékelést nem érinti, sem szerződés tárgyát, sem annak gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg. Eszerint a szerződés tárgyát az eredeti szerződéses szolgáltatáshoz képest jelentős új elemre nem terjeszti ki. Mindezen indokok pedig lehetővé teszik, hogy a Felek a szerződés hatálybalépéséhez rendelkezésre álló idő, 2023. december 21. napjától számított további 120 nappal történő meghosszabbításáról állapodjanak meg.

A módosítás jogalapja: Kbt. 141. § (6) bekezdése.
A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2023.12.20.

A változtatás fő oka: Nem jelentős módosítások.
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:

Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződést egybehangzó akaratnyilatkozattal módosítják oly módon, hogy a Szerződés I/2 pontjának második bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Felek kölcsönösen megállapodnak a szerződés hatálybalépéséhez rendelkezésre álló idő, 2023. december 21. napjától számított további 120 nappal történő meghosszabbításáról. A Vállalkozó egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy ezen időtartamon belül is, változatlan feltételek mellett fenntartja ajánlatát. Felek rögzítik, hogy a Szerződés azon a napon lép hatályba, amely napon Megrendelő írásban értesíti Vállalkozót arról, hogy a Támogatási Szerződés megkötésre került és/vagy a teljes fedezet rendelkezésre áll. Amennyiben a jelen megállapodás feltételei szerinti szerződés aláírását követően a Vállalkozási szerződés I/2. pontjában foglalt feltételek- eszerint a Támogatási Szerződés megkötése és/vagy a Közbeszerzési Eljáráshoz kapcsolódó teljes fedezet rendelkezésre állása- 2023. december 21. napjától számított további 120 nap alatt nem teljesül, a szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik. Felek erre alapozottan egymással szemben követelést nem érvényesíthetnek. A Vállalkozó erre alapozottan követelést a Megrendelővel szemben semmilyen jogcímen nem érvényesíthet. Amennyiben a Szerződés megkötése idején a feltétel már bekövetkezett, a jelen pont szerinti értesítésre a Szerződés megkötésével egyidejűleg kerül sor. A szerződés módosítása az eredeti összeget nem érinti, az változatlanul: 5 072 953 809.- HUF

Forrás: OJS 2024/S 010-025765 (2024-01-11)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (15 új beszerzések)