Kábelezési keretszerződés 2022_

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság

HungaroControl gyenge- és erősáramú kábelezési keretszerződés

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2023-02-06. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2023-01-05.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda?

• HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Mi az?

• Távközlési berendezések szerelése › Kábeles infrastruktúra szerelése

Hol?

• Budapest › Budapest
• Dél-Alföld › Bács-Kiskun
• Dél-Alföld › Békés
• Dél-Alföld › Csongrád
• Dél-Dunántúl › Baranya
• Dél-Dunántúl › Somogy
• Dél-Dunántúl › Tolna
• Közép-Dunántúl › Fejér
• Közép-Dunántúl › Komárom-Esztergom
• Közép-Dunántúl › Veszprém
• Nyugat-Dunántúl › Győr-Moson-Sopron
• Nyugat-Dunántúl › Vas
• Nyugat-Dunántúl › Zala
• Pest › Pest
• Észak-Alföld › Hajdú-Bihar
• Észak-Alföld › Jász-Nagykun-Szolnok
• Észak-Alföld › Szabolcs-Szatmár-Bereg
• Észak-Magyarország › Borsod-Abaúj-Zemplén
• Észak-Magyarország › Heves
• Észak-Magyarország › Nógrád

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2023-01-05	Ajánlati felhívás
2023-05-12	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2023-09-08	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2026-03-04	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2026-04-16	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2023-01-05)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Kábeles infrastruktúra szerelése
Hivatkozási szám: EKR001994092022
Rövid leírás: HungaroControl gyenge- és erősáramú kábelezési keretszerződés
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Kábeles infrastruktúra szerelése 📦
További CPV-kód: Kábeles infrastruktúra szerelése 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postacím: Igló Utca 33-35.
Postai irányítószám: 1185
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.hungarocontrol.hu 🌏
E-mail: jozsef.takos@hungarocontrol.hu 📧
Telefon: +36 12934513 📞
Fax: +36 12934036 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001994092022/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001994092022/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-01-05 📅
Benyújtási határidő: 2023-02-06 📅
Közzététel dátuma: 2023-01-10 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 007-014826
HL-S szám: 7
További információk

Részajánlattétel kizárásának indoka: közbeszerzés tárgya szerinti feladatok egymáshoz szervesen kapcsolódnak, azaz nem tartalmaz olyan részfeladatokat, amelyek a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhetőek, illetve a feladatok részekre bontva, adott esetben több vállalkozóval kötött több szerződés útján történő megvalósítása veszélyeztetné a közbeszerzési szerződés eredményes teljesítését. A feladatok egymásra épülnek, amelyek során elengedhetetlen, hogy a szerződésben támasztott teljes követelményrendszer ismerete alapján történjen a feladatok elvégzése. Az elvégzendő feladatok részekre bontását önmagában az sem teszi lehetővé, hogy területileg több helyszínen történnek, tekintettel arra, hogy az elvégzendő feladatok mind egy rendszerhez kapcsolódnak, így műszaki szempontból is ésszerűtlen lenne a részekre bontás.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A HungaroControl Zrt. székhelyén több mint 10 000 végpontos Commscope kábelezés és kábelmenedzsment rendszer üzemel, a karbantartási és bővítési munkák során ennek gyártói és integrátori garanciáját meg kell őrizni és a munkákat a gyártó előírásainak és ajánlásainak megfelelően kell végezni.

Az elmúlt évtizedek során számos különböző beszerzés során a HungaroControl központi épületeinek kábelezése Commscope SYSTIMAX termékeivel került kialakításra. 2011 óta ehhez ehhez a Commscope Imvision kábelezés menedzsment rendszer is bevezetésre került, amely együttműködik a területeinken szintén használt Commscope iPatch intelligens kábelezési elemekkel. Valamennyi Commscope kábelezési blokk rendelkezik a gyártó „CommScope SYSTIMAX Enterprise 20 Year Extended Product Warranty and Applications Assurance” rendszergaranciával.

Valamennyi munkát a meglévő infrastruktúrával kompatibilis módon, a gyártói és kivitelezői garanciális feltételek betartásával kell végezni.

A karakterkorlátozás miatt, a műszaki leírás tartalmazza részletesen - többek között - az általános követelményeket, a gyengeáramú strukturált kábelezési rendszer kivitelezése során alkalmazható műszerek, illetve a mérőműszerek minimális készletezettséget; az erősáramú munkák kivitelezése során alkalmazható szabványokat, előírásokat.

Ajánlatkérő a Keretösszeg 50%-át, azaz 185 000 000,- Ft + ÁFA összeget, azaz száznyolcvanötmillió forint + általános forgalmi adó összeget köteles kimeríteni, ezen összeg erejéig egyedi megrendeléseket kibocsátani.

A részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Időtartam: 48 hónap
További információk:

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

HungaroControl Zrt. székhelye valamint rádió-, navigációs-, és radarállomásai és egyéb jelenlegi és jövőbeni szolgáltatási helyszínei

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Megkövetelt igazolási mód:

A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) KR. 3. § (2) és (3) bekezdésére.

A kizáró okok előzetes igazolása az EEKD alapján történik, az utólagos igazolásra pedig a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján kerül sor a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 12-14. § és 16.§-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésére.

Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, valamint egy ajánlattevői nyilatkozatot arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is).

SZ.1. A 322/2015. (X.30.) Kr. 21. § alapján a magyarországi letelepedésű építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőnek szerepelni kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság szükséges. Alkalmatlan az AT, ha az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők valamelyike nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában.

Igazolás módja:

SZ.1. Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén AK ellenőrzi a követelmény teljesülését a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásból. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén csatolnia

kell a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplésről szólóigazolás, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolás másolati példányát.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására AK elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát. (EEKD űrlap IV. rész „alfa” szakasz kitöltése anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené). Amennyiben Ajánlatkérő a bírálat során a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdése alapján felhívja ajánlattevőt az alkalmassági igazolására, úgy ajánlattevő alkalmassága (közös ajánlattevő) következőképp igazolható:

Az ajánlattevőnek csatolnia kell:

P.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgyából (gyenge és erősáramú kábelezés) származó árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben ajánlattevő az árbevételről szóló nyilatkozattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1. Alkalmatlan ajánlattevő (közös ajánlattevők) ha az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó (gyenge és erősáramú kábelezés) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a 250 000 000,- Ft-ot.

A P1. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Műszaki és szakmai képességek:

Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására AK elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát. (EEKD űrlap IV. rész „alfa” szakasz kitöltése anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené).

Amennyiben Ajánlatkérő a bírálat során a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdése alapján felhívja ajánlattevőt az alkalmassági igazolására, úgy Ajánlattevő alkalmassága (közös ajánlattevő) következőképp igazolható:

M1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásától megelőző öt év (60 hónap) legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:

- a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja, év/hó/nap),

- a szerződést kötő fél nevét, székhelyét és elérhetőségét (email cím vagy telefonszám),

- az elvégzett munka rövid bemutatását, az építési beruházás tárgyát, mennyiségi adatot az alkalmassági feltétellel összhangban),

- nyilatkozat a ”CommScope SYSTIMAX Enterprise 20 Year Extended Product Warranty and Applications Assurance” rendszergarancia megszerzése tekintetében,

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése szerinti referenciaigazolást vagy nyilatkozatot.

A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az előírt referencia követelményt egy vagy több szerződéssel is lehet teljesíteni.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21/A§-ban foglaltakra.

M2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő cégszerű nyilatkozatát kell csatolni azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, és az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági követelmény pontos számának megjelölésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.

Az előírt végzettség a végzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolatban történő benyújtásával igazolandó.

Csatolni kell a szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatait.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1. Alkalmatlan ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban legalább 1 darab közbeszerzés tárgya szerinti - gyenge és erősáramú kábelezés tárgyú - referenciával, amely legalább 2000 db végpont kiépítését tartalmazza, továbbá a telepítés legalább 60%-ban a Commscope SYSTIMAX gyártó rendszerén alapul és erre vonatkozóan ajánlattevő „igazolja” a „CommScope SYSTIMAX Enterprise 20 Year Extended Product Warranty and Applications Assurance” rendszergarancia megszerzését.

Ajánlatkérő azt a rendszert tekinti a Commscope SYSTIMAX gyártó rendszerén alapuló rendszernek, amelyik a gyártó elemeiből (anyagok, alkatrészek, szoftverek) épül fel.

A referenciamunka akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapon belül teljesítettnek, ha a szerződésszerű teljesítés időpontja erre az időszakra esik, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdődött (Kr. 21. § 2a) a) bek).

M2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik a Commscope SYSTIMAX gyártó által minősített és az ajánlatban nevesített alábbi szakemberrel:

a) 1 fő szakember, aki rendelkezik érvényes Installation and Maintenance minősítéssel,

b) 1 fő szakember, aki rendelkezik érvényes Design and Engineering minősítéssel,

c) 1 fő szakember, aki rendelkezik érvényes iPatch Design and Engineering minősítéssel,

d) 1 fő szakember, aki rendelkezik érvényes Certified imVision Support Specialist minősítéssel.

A szakemberek között az átfedés megengedett, ugyanaz a szakember valamennyi előírt alkalmassági minimumkövetelmény igazolására bemutatható, amennyiben a szakember teljes egészében megfelel az előírt feltételeknek.

Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet, hogy a II.2.5) „Értékelési szempontok” pontban megadott 2. értékelési alszempontokra bemutatható többlet szakemberek és az M2. alkalmassági feltételekre bemutatott szakemberek között az átfedés nem megengedett.

A fenti alkalmassági követelményeknek (M1 - M2) a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bekezdés).

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Az ajánlattétel, a szerződéskötés, a kifizetés pénzneme HUF.

Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a kifizetés a 322/2015. (X.30.) K.r. 30-32/A.§, a Kbt. 135.§ (1); (3); (5)-(7) bek. foglaltak szerint, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint történik.

A hat hónapot meghaladó teljesítési időszakról rendelkező és egyben ötvenmillió forintot meghaladó összegű nettó ellenszolgáltatást tartalmazó egyedi megrendelések esetén Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. §-ának megfelelően az adott építési beruházás jellemzőinek megfelelő időszakonként vagy kivitelezési szakaszonként részszámlázási lehetőséget biztosít.

Ha valamely egyedi megrendelés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja, Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján köteles az egyedi megrendelésre vonatkozó - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb kétszázötven millió forint előleg igénybevételének lehetőségét biztosítani.

Késedelmi kötbér: naponta a késedelemmel érintett Munkára vonatkozó teljes nettó vállalkozói díj 2%-a, de legfeljebb 20%-a.

Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett Munkára vonatkozó teljes nettó vállalkozói díj 20%-a.

Meghiúsulási kötbér: a meghiúsulással érintett Munkára vonatkozó nettó vállalkozói díj 20%-a.

Jótállás időtartama: 12 hónap

Fizetési feltételeket érintő főbb jogszabályok:

-2015. évi CXLIII. törvény (tv.)

-2007. évi CXXVII. tv.

-2011. évi CXCV. tv.

-2013. évi V. tv.

Részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 12:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2023-02-06 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 14:00
Hely: Ekr
További információk:

Az ajánlatok bontása a Kbt. 68.§ (1) és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik. A bontási eljárásra a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ának (3), valamint a Kbt. 68. § (4)-(6) bekezdései szerint kerül sor.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2.1. Az M2. a) alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakemberen felüli, az M2. a) pontban előírt minősítéssel rendelkező, többlet szakemberek száma (min. 0; max. 3 fő)
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Minőségi kritérium (név): 2.2. Az M2. b) alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakemberen felüli, az M2. b) pontban előírt minősítéssel rendelkező, többlet szakemberek száma (min. 0; max. 3 fő)
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 13851325444
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Tákos József
A vevő profiljának címe: http://www.hungarocontrol.hu 🌏
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001994092022/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1. A Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban „KD”) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek az EKR rendszerben.

2. Jelen eljárásban a Digitális Kormányzati Ügynökség a Kbt. 3. § 26. és a 3. § 14 pontjai alapján, központi beszerző szervként, járulékos közbeszerzési szolgáltatást nyújtóként jár el. A felhívás I.1) és I.2) pontjai e tekintetben kizárólag az EKR technikai sajátosságai miatt kerültek a fentiek szerint kitöltésre.

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot / igazolást). Az ajánlat megtételével kapcsolatban az ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. - 41/B. § rendelkezéseire.

4. AK kizárja a Kbt. 35. § (8) szerinti projekttársaság létrehozását.

5. AK az alkalmassági feltételt és igazolását minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

6. AK alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.

7. A IV.2.6) pontban feltüntetett 2 hónap ajánlati kötöttség alatt AK 60 napot ért.

8. Üzleti titok: Kbt. 44. § (1)-(4) bek; EKRr. 11. § (4).

9. Valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. AK AT általi fordítást fogad el; tartalmának helyességéért AT felel. AK kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja.

10. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (FAKSZ): dr. Molnár Annamária (lajstromszám: 01106), helyettes FAKSZ: Szvaratkó Nikolett (lajstromszám: 00712)

11. Az értékelés szempontja a legjobb ár-érték arány, az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. A módszerek ismertetése, mellyel Ajánlatkérő megadja a pontszámokat:

- az 1. részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság 2020.03.25-ei útmutatójának (a továbbiakban „Útm.”) VI.1.m.A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás;

- a 2. részszempont alszempontjai esetében az Útm. VI.1.m.A.1.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás.

12. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárásban az ajánlat részeként mint szakmai ajánlat szükséges benyújtaniuk a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazótáblát kitöltve és ajánlattevő által cégszerűen aláírva.

13. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésének előírásait.

14. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó́ intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2022/576 EU rendelet 1. cikk 23. pontja nyomán életbe lépett, 833/2014/EU rendelet 5k. cikk szerinti tilalom vonatkozásában. A nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevőket alkotó ajánlattevőnek külön-külön kell kitöltenie és aláírnia.

15. Tájékoztatjuk a tisztelt gazdasági szereplőket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. adatkezelési tájékoztatója a https://dkuzrt.hu/wp-content/uploads/2020/11/DKU_adatkezelesi_tajekoztato.pdf oldalon érhető el.

16. Nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára és a szerződés időtartama alatt érvényes Összkockázatú Építés-Szerelés Biztosítással (C.A.R.) vagy Összkockázatú Szerelés-Biztosítással (E.A.R.) kell rendelkeznie, amely biztosítás minimális biztosítási összege 20 000 000,- Ft, azaz húszmillió forint biztosítási eseményenként és 75 000 000,- Ft, azaz hetvenötmillió forint évente.

17. Nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában köteles a Commscope SYSTIMAX gyártó által hivatalosan kiállított gyártói támogatói nyilatkozatot, vagy annak hiteles másolatát legkésőbb az Ajánlatkérőként szerződő félnek átadni. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a nyertes ajánlattevőként szerződő fél gyártó által igazolt partneri státuszát.

18. A II.2.7.) pont kiegészítéseként Ajánlatkérő közli, hogy a szerződés a mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba és e naptól számított legfeljebb 48 hónapos határozott időtartamig, vagy - amennyiben hamarabb következik be - a szerződésben meghatározott keretösszeg kimerüléséig marad hatályban. A szerződés alapján kiadott eseti megrendelések teljesítési határidejét Ajánlatkérőként szerződő fél az eseti megrendelésekben határozza meg; az erről való kifejezett rendelkezés hiányában a teljesítési határidő az eseti megrendelés nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi kézhezvételétől számított 30 naptári nap.

19. Amennyiben a 2. értékelési részempont alszempontjainak valamelyikére 0-nál nagyobb megajánlást tesz ajánlattevő, úgy az ajánlatban csatolni szükséges a Nyilatkozatotot értékelésre megajánlott szakemberekről (EKR űrlap), a szakember végzettségét igazoló dokumentum másolatát és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.

20. Ajánlatkérő 2023. január hó 19. napján 10:00 órai kezdettel helyszíni bejárást tart, a találkozó helyszíne: 1185 Budapest, Igló u. 33-35. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a helyszínbejárás (helyszín megtekintése) során helyszíni konzultációra, kiegészítő tájékoztatás megadására nem került sor.

21. Az ár értékelési szempont pontos megnevezése: Költségvetés súlyozott egységárainak összege (nettó Ft).

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. § előírásai szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2023/S 007-014826 (2023-01-05)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2023-05-12)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

HungaroControl Zrt. székhelyén valamint rádió-, navigációs-, és radarállomásain és egyéb jelenlegi és jövőbeni szolgáltatási helyszínein üzemelő gyengeáramú kábelezési és adatközponti infrastruktúrájának karbantartása, bővítése, fejlesztése, támogatása, a műszaki leírásában specifikált feladatok ellátása maximum nettó 370 000 000,- Ft keretösszeg erejéig. A HungaroControl Zrt. székhelyén több mint 10 000 végpontos Commscope kábelezés és kábelmenedzsment rendszer üzemel, a karbantartási és bővítési munkák során ennek gyártói és integrátori garanciáját meg kell őrizni és a munkákat a gyártó előírásainak és ajánlásainak megfelelően kell végezni. Az elmúlt évtizedek során számos különböző beszerzés során a HungaroControl központi épületeinek kábelezése Commscope SYSTIMAX termékeivel került kialakításra. 2011 óta ehhez ehhez a Commscope Imvision kábelezés menedzsment rendszer is bevezetésre került, amely együttműködik a területeinken szintén használt Commscope iPatch intelligens kábelezési elemekkel. Valamennyi Commscope kábelezési blokk rendelkezik a gyártó „CommScope SYSTIMAX Enterprise 20 Year Extended Product Warranty and Applications Assurance” rendszergaranciával. Valamennyi munkát a meglévő infrastruktúrával kompatibilis módon, a gyártói és kivitelezői garanciális feltételek betartásával kell végezni. A karakterkorlátozás miatt, a műszaki leírás tartalmazza részletesen - többek között - az általános követelményeket, a gyengeáramú strukturált kábelezési rendszer kivitelezése során alkalmazható műszerek, illetve a mérőműszerek minimális készletezettséget; az erősáramú munkák kivitelezése során alkalmazható szabványokat, előírásokat. Ajánlatkérő a Keretösszeg 50%-át, azaz 185 000 000,- Ft + ÁFA összeget, azaz száznyolcvanötmillió forint + általános forgalmi adó összeget köteles kimeríteni, ezen összeg erejéig egyedi megrendeléseket kibocsátani. A részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Rövid leírás

HungaroControl Zrt. székhelyén valamint rádió-, navigációs-, és radarállomásain és egyéb jelenlegi és jövőbeni szolgáltatási helyszínein üzemelő gyengeáramú kábelezési és adatközponti infrastruktúrájának karbantartása, bővítése, fejlesztése, támogatása, a műszaki leírásában specifikált feladatok ellátása maximum nettó 370 000 000,- Ft keretösszeg erejéig.

A HungaroControl Zrt. székhelyén több mint 10 000 végpontos Commscope kábelezés és kábelmenedzsment rendszer üzemel, a karbantartási és bővítési munkák során ennek gyártói és integrátori garanciáját meg kell őrizni és a munkákat a gyártó előírásainak és ajánlásainak megfelelően kell végezni.

Az elmúlt évtizedek során számos különböző beszerzés során a HungaroControl központi épületeinek kábelezése Commscope SYSTIMAX termékeivel került kialakításra. 2011 óta ehhez ehhez a Commscope Imvision kábelezés menedzsment rendszer is bevezetésre került, amely együttműködik a területeinken szintén használt Commscope iPatch intelligens kábelezési elemekkel. Valamennyi Commscope kábelezési blokk rendelkezik a gyártó „CommScope SYSTIMAX Enterprise 20 Year Extended Product Warranty and Applications Assurance” rendszergaranciával.

Valamennyi munkát a meglévő infrastruktúrával kompatibilis módon, a gyártói és kivitelezői garanciális feltételek betartásával kell végezni.

A karakterkorlátozás miatt, a műszaki leírás tartalmazza részletesen - többek között - az általános követelményeket, a gyengeáramú strukturált kábelezési rendszer kivitelezése során alkalmazható műszerek, illetve a mérőműszerek minimális készletezettséget; az erősáramú munkák kivitelezése során alkalmazható szabványokat, előírásokat.

Ajánlatkérő a Keretösszeg 50%-át, azaz 185 000 000,- Ft + ÁFA összeget, azaz száznyolcvanötmillió forint + általános forgalmi adó összeget köteles kimeríteni, ezen összeg erejéig egyedi megrendeléseket kibocsátani.

A részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A beszerzés teljes értéke: 333 556 470 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-05-12 📅
Közzététel dátuma: 2023-05-17 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 095-291949
Hirdetményre hivatkozik: 2023/S 007-014826
HL-S szám: 95

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2023-04-19 📅
Név: Telekom Rendszerintegráció Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 12928099244
Postacím: Könyves Kálmán Körút 36.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 303519110 📞
E-mail: tri_tenderiroda@telekom.hu 📧
Ország: Budapest 🏙️
A beszerzés teljes értéke: 333 556 470 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 2

Hivatkozás
További információk

A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. §-a szerinti adatok:

Nyertes ajánlattevő adószáma: 12928099-2-44

Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

Ajánlattevők neve: Telekom Rendszerintegráció Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán Körút 36.

Adószáma: 12928099-2-44

Ajánlattevők neve: SCI-Hálózat zRt.

Székhelye: 1142 Budapest Erzsébet királyné Útja 125.

Adószáma: 12402179-2-42

Forrás: OJS 2023/S 095-291949 (2023-05-12)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2023-09-08)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 333 556 470 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-09-08 📅
Közzététel dátuma: 2023-09-13 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 176-550828
Hirdetményre hivatkozik: 2023/S 095-291949
HL-S szám: 176
További információk
1. A szerződés módosításának időpontja: 2023. július 25. napja

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Kábelezési keretszerződés 2022
Forrás: OJS 2023/S 176-550828 (2023-09-08)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2026-03-04)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Kábelezési keretszerződés 2022_
Hivatkozási szám: EKR001994092022
Rövid leírás:

Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Kábeles infrastruktúra szerelése 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 370 000 000 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR001994092022/1
Cím: Kábelezési keretszerződés 2022
Becsült érték héa nélkül: 370 000 000 HUF 💰
A beszerzés leírása:

HungaroControl Zrt. székhelyén valamint rádió-, navigációs-, és radarállomásain és egyéb jelenlegi és jövőbeni szolgáltatási helyszínein üzemelő gyengeáramú kábelezési és adatközponti infrastruktúrájának karbantartása, bővítése, fejlesztése, támogatása, a műszaki leírásában specifikált feladatok ellátása maximum nettó 370.000.000,- Ft keretösszeg erejéig. A HungaroControl Zrt. székhelyén több mint 10.000 végpontos Commscope kábelezés és kábelmenedzsment rendszer üzemel, a karbantartási és bővítési munkák során ennek gyártói és integrátori garanciáját meg kell őrizni és a munkákat a gyártó előírásainak és ajánlásainak megfelelően kell végezni. Az elmúlt évtizedek során számos különböző beszerzés során a HungaroControl központi épületeinek kábelezése Commscope SYSTIMAX termékeivel került kialakításra. 2011 óta ehhez ehhez a Commscope Imvision kábelezés menedzsment rendszer is bevezetésre került, amely együttműködik a területeinken szintén használt Commscope iPatch intelligens kábelezési elemekkel. Valamennyi Commscope kábelezési blokk rendelkezik a gyártó „CommScope SYSTIMAX Enterprise 20 Year Extended Product Warranty and Applications Assurance” rendszergaranciával. Valamennyi munkát a meglévő infrastruktúrával kompatibilis módon, a gyártói és kivitelezői garanciális feltételek betartásával kell végezni. A karakterkorlátozás miatt, a műszaki leírás tartalmazza részletesen - többek között – az általános követelményeket, a gyengeáramú strukturált kábelezési rendszer kivitelezése során alkalmazható műszerek, illetve a mérőműszerek minimális készletezettséget; az erősáramú munkák kivitelezése során alkalmazható szabványokat, előírásokat. Ajánlatkérő a Keretösszeg 50%-át, azaz 185.000.000,- Ft + ÁFA összeget, azaz száznyolcvanötmillió forint + általános forgalmi adó összeget köteles kimeríteni, ezen összeg erejéig egyedi megrendeléseket kibocsátani. A részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

További információk:

Ország: Magyarország 🇭🇺
A teljesítés helye: Budapest 🏙️
Időtartam: 48 hónap
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2.1. Az M2. a) alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakemberen felüli, az M2. a) pontban előírt minősítéssel rendelkező, többlet szakemberek száma (min. 0; max. 3 fő)
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Minőségi kritérium (név): 2.2. Az M2. b) alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakemberen felüli, az M2. b) pontban előírt minősítéssel rendelkező, többlet szakemberek száma (min. 0; max. 3 fő)
Ár ✅
Ár (súlyozás): 70
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Nyílt eljárás ✅
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
Díjazási kritériumok
Súlyozás típusa: Súlyozás (pontok, pontos)

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel odaítélése ✅
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2023-04-19 📅
Cím: Kábelezési Keretszerződés 2022
Tájékoztatás a pályázatokról
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 2
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 1
A nem uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A más uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 333 556 470 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR001994092022/6101
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A vállalkozó neve és címe
Név: Telekom Rendszerintegráció Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 12928099244
Postacím: Könyves Kálmán Körút 36.
Postai irányítószám: 1097
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: tri_tenderiroda@telekom.hu 📧
Telefon: +36 303519110 📞
Fax: +36 14521297 📠
A tulajdonos állampolgársága: Magyarország 🇭🇺
A gazdasági szereplő mérete: Nagyvállalkozás
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 502 258 608 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR001994092022/6213
A vállalkozó neve és címe
Név: SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 12402179242
Postacím: Erzsébet királyné Útja 125.
Postai irányítószám: 1142
E-mail: ekr@scinetwork.hu 📧
Telefon: +36 14706076 📞
URL: https://www.scinetwork.hu 🌏

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 13851325444
Postacím: Igló Utca 33-35.
Postai irányítószám: 1185
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Tákos József
E-mail: jozsef.takos@hungarocontrol.hu 📧
Telefon: +36 12934513 📞
Fax: +36 12934036 📠
URL: http://www.hungarocontrol.hu 🌏
A vevő profiljának címe: http://www.hungarocontrol.hu 🌏
Az ajánlatkérő szerv típusa
Közjogi intézmény
Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

Kiegészítő információk
További információk

I. A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. §-a szerinti adatok: Nyertes ajánlattevő adószáma: 12928099-2-44 Az ajánlattevők neve, címe és adószáma: 1. Ajánlattevők neve: Telekom Rendszerintegráció Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán Körút 36. Adószáma: 12928099-2-44 2. Ajánlattevők neve: SCI-Hálózat zRt. Székhelye: 1142 Budapest Erzsébet királyné Útja 125. Adószáma: 12402179-2-42

Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 24670827244
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148. § előírásai szerint.

Változások
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: PROCEDURE
Új érték
Szöveg:

A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 333 556 470,00 Helyett: A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) Érték: 370 000 000,00 A változtatás nem pénzügyi jellegű, kizárólag adminisztratív javítás. A korábban közzétett hirdetményben a végleges összérték helytelenül került megjelölésre. A szerződés végleges összértéke a szerződéses keretösszeg.

A szerződés/rész végleges összértéke: 333 556 470,000 Helyett: A szerződés/rész végleges összértéke: 370 000 000,000 A változtatás nem pénzügyi jellegű, kizárólag adminisztratív javítás. A korábban közzétett hirdetményben a végleges összérték helytelenül került megjelölésre. A szerződés végleges összértéke a szerződéses keretösszeg.

Egyéb kiegészítő információk

A hirdetmény II.1.7. (a beszerzés végleges értéke) és V. 2.4. (szerződés végleges összértéke) rovatában a szerződéses ellenérték tévesen került megjelölésre. A keretszerződés értéke 370.000.000,- Forint. Jelen módosításban ajánlatkérő a keretösszeget szerepelteti a fent hivatkozott rovatokban.

A változtatás fő oka: Ajánlatkérő szervezet általi hiba javítása
Tájékoztatás módosításokról
Az előző hirdetmény módosítandó változata: 291949-2023
Forrás: OJS 2026/S 046-156843 (2026-03-04)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2026-04-16)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 370 000 000 HUF 💰
Leírás
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

HungaroControl Zrt. székhelye valamint rádió-, navigációs-, és radarállomásai és egyéb jelenlegi és jövőbeni szolgáltatási helyszínei.

Eljárás
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus rendelés lesz használatos ✅
Elektronikus fizetést használnak ✅
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

A szerződés odaítélése
Cím: 1
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 370 000 000 HUF 💰

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:

Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a kifizetés a Kbt. 135.§ (1); (3); (5) bek. foglaltak szerint, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint történik.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 40664534
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
24670827244
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

Megrendelő a Keretszerződés keretösszegének közeljövőben várható – a Keretszerződés 48 hónapos időtartamához képest nem várt gyorsaságú – kimerülésére tekintettel „Kábelezési keretszerződés 2025” tárgyában Kbt. 21. § (2) bekezdése alapján közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni, melyet megelőzően az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről szóló 63/2022. (II. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a Kbt. 28. § (4)-(5) bekezdése alapján előzetes piaci konzultációt folytatott le (EKR azonosítószám: EKR002298742025), azonban Megrendelő közérdekű feladatai ellátásának biztosítása érdekében a közbeszerzési eljárás eredményes lezárásáig tartó időszakban is gondoskodnia kell a Keretszerződés tárgyát képező erős- és gyengeáramú kábelezési feladatok ellátásáról, ami indokolttá teszi a Keretszerződés 5.1. pontja alapján megállapított szerződéses érték 10%-kal való megemelését.

A változtatás fő oka: Olyan módosítások, amelyek nem érik el a minimális értéket ("de minimis" szabály).
Új érték
Szöveg:

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság aKormánynak a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a DigitálisKormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és akormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzésirendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 13. § (1) bekezdés a) pontja alapján Megrendelő mint ajánlatkérőjavára „HungaroControl gyenge- és erősáramú kábelezési keretszerződés"tárgyában 2023/S 007-014826 számú hirdetménnyel megindított, aközbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 81. §-aalapján lefolytatott uniós értékhatárt elérő, nyílt közbeszerzési eljárás (atovábbiakban: Közbeszerzési Eljárás) nyertese Vállalkozó ajánlata (atovábbiakban: Ajánlat) lett, melyre tekintettel Felek rögzítik, hogy 2023. április19.napján „HungaroControl gyenge- és erősáramú kábelezési keretszerződés”tárgyában keretszerződést kötöttek egymással (a továbbiakban:Keretszerződés), amelyet 2023. július 25. napján módosítottak (1. sz.módosítás). Felek a Keretszerződést kölcsönösen egyező akarattal a következőkszerint módosítják. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „Vállalkozó a Műszaki leírásában specifikált feladatok ellátásáért maximum nettó 407.000.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó négyszázhétmillió forint plusz általános forgalmi adó vállalkozó díjra (a továbbiakban: Keretösszeg) jogosult. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy Megrendelő a Keretösszeg kimerítésére nem köteles, kizárólag a teljesített eseti megrendelésekre vonatkozó vállalkozói díj megfizetésére köteles. Amennyiben az elvégzett tevékenységhez jelen Szerződés 3.9. pontja alapján építésügyi vagy egyéb hatósági engedély szükséges, a munkák elvégzése építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz vagy egyszerű bejelentéshez kötött, arról Vállalkozó előzetesen értesíti Megrendelőt. Ebben az esetben a tevékenység az Áfa tv. 142. § hatálya alá tartozik, és Vállalkozó számlája ennek megfelelően kerül kiállításra. A szerződés módosításának dátuma 2026. január 27. napja. Jogalapja: Felek rögzítik, hogy a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak, figyelemmel az alábbiakra: A Kbt. 141. § (2) bekezdés a) és b) pontjainak a módosítás megfelel mert, a módosítás eredményeképp az ellenérték növekedése nem éri el sem az uniós értékhatárt, sem a Keretszerződés eredeti szerződés értékének 15%-át tekintettel arra, hogy az ellenérték változása nettó 37.000.000,- Ft, mely az eredeti ellenérték 10%-a. A módosítás nem változtatja meg továbbá a Keretszerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti Keretszerződés jellegéhez: a Keretszerződés tárgya, tartalma és hatálya nem változik. A Keretszerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárást a Megrendelő mint ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek jogszerűen alkalmazhatóak lettek volna akkor is, ha a Megrendelő az eljárás becsült értékét a módosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg különös tekintettel arra, hogy Megrendelő az eljárást a Kbt. 81. § (1) bekezdés szabályai szerint folytatta le. Felek rögzítik, hogy a Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan formában hatályukban fennmaradnak.

Szöveg

Forrás: OJS 2026/S 075-264164 (2026-04-16)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (17 új beszerzések)

Épületszerelési munka (6)

Villamos szerelési munka (4)

Távközlési berendezések szerelése (3)

Kábeles infrastruktúra szerelése