MATE Főépület együttes külső felújítása

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2024-02-01. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2023-12-28.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda?

• Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

Mi az?

• Fedélszék felállítása és tetőfedés, illetve kapcsolódó munkák › Fedélszékkészítés
• Nagyjavítás és felújítás › Felújítás
• Terep-előkészítő munkák › Épületbontás és bontási munka, földmunka
• Védőbevonat felvitele › Festés
• Épületbefejezési munka › Vakolás
• Épületszerelési munka › Villamos szerelési munka

Hol?

• Budapest › Budapest
• Pest › Pest

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2023-12-28	Ajánlati felhívás
2024-01-26	Ajánlati felhívás
2024-02-14	Ajánlati felhívás
2024-03-05	Ajánlati felhívás
2024-08-27	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2026-02-18	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2023-12-28)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: MATE Főépület együttes külső felújítása
Hivatkozási szám: EKR002017202023
Rövid leírás:

Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák 📦
Információk a tételekről
Az ajánlatok legfeljebb a következő tételekre nyújthatók be: 1
Leírás
Belső azonosító: EKR002017202023/1
Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek ✅
A beszerzés leírása:

Vállalkozási szerződés a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Gödöllő, Páter Károly u. 1. Főépület együttes külső felújítására, tető- és homlokzat rekonstrukció (Aula, Szemináriumi szárny, Főépület) (hrsz. 4940) A 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Hrsz.: 4940 cím alatti épület műemlék épületnek minősül. Műemléki törzsszám: 11124. Örökségvédelmi hatósági engedélyek: PE/ETDR-EP/1183-5/2023. PE/ETDR-EP/1185-4/2023 PE/ETDR-EP/13732-2/2023 A felújítás célja az egyetemi Főépület tetőszerkezetének megjavítása (~5500 m2), a tetőszerkezet szerepének tartós jó állapotba hozása, egyúttal egységes külső megjelenésének megteremtése. A felújítás során, az elkészült statikai megerősítési tervek alapján a meglévő ácsszerkezetet meg kell erősíteni, a szükséges elemeket ki kell cserélni. Az épület pala és lemezfedése teljesen megújul, a csatornák, kibúvók cseréje megtörténik. Ehhez a tetőfelépítményhez csatlakozik további öt terasztető, melynek szigetelését szintén jelen munka keretében kell elvégezni (~320 m2). Ezen felül a műszaki tartalom részét képezi a Főépület homlokzatainak felújítása (~16300 m2), a műemlék jellegű alkotások restaurálási terv szerinti rekonstrukciója. További felújítási cél az Szemináriumi szárny vakolt felületeinek újravakolása (~4000 m2), illetve a nagy Aula épületszárny korábbi felújítás által nem érintett részeinek javítása, felújítása (tetőfelépítmény, előlépcső, kiugró födém alsó felülete, hozzávetőlegesen 4100 m2). A tervezett felújítás jelentős bontási munkálatokkal jár, elsősorban a meglévő, azbeszttartalmú palafedés, fedélszék részleges, illetve terasztetők burkolatszerkezetének bontása miatt, amely hozzávetőlegesen 2200 m3 építési törmelék bontását és elszállítását jelenti. Teljesen megújul az épület villámhárítása. Örökségvédelmi engedély köteles építési beruházás. A felújítás során az örökségvédelmi engedély határozatában foglaltakat figyelembe kell venni. A jelen pontban meghatározott mennyiségek tájékoztató jellegűek, további információkat a közbeszerzési dokumentumok és a műszaki leírás (tervdokumentáció, költségvetések) tartalmaz. AK a KD műszaki leírásának részeként árazatlan költségvetést biztosít AT-nek. AT-nek részletes ajánlatot kell tenniük az árazatlan költségvetés kitöltésével. A tételes költségvetési kiírásban szereplő mennyiségek tájékoztató jellegűek. AT ajánlatában megajánlott egyösszegű nettó ajánlati ár, mint átalányárért teljes körűen vállalkozik a beszerzés tárgyának megvalósítására. Szerződéstervezetben nevesített jogcímeken felül AT egyéb címen díjazásra nem tarthat igényt, sem ajánlattétel során, sem későbbiekben a kivitelezés alatt semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre. 321/ 2015. (X. 30.) Korm. r. 46.§(3) bek. alapján különösen: ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása alapján ajánlatkérő hivatkozott meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, úgy ezen megnevezések mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés minden esetben értendő. Továbbiak a KD-ban.

A beszerzés leírása

Vállalkozási szerződés a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Gödöllő, Páter Károly u. 1. Főépület együttes külső felújítására, tető- és homlokzat rekonstrukció (Aula, Szemináriumi szárny, Főépület) (hrsz. 4940)
A 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Hrsz.: 4940 cím alatti épület műemlék épületnek minősül.
Műemléki törzsszám: 11124.
Örökségvédelmi hatósági engedélyek:
PE/ETDR-EP/1183-5/2023.
PE/ETDR-EP/1185-4/2023
PE/ETDR-EP/13732-2/2023
A felújítás célja az egyetemi Főépület tetőszerkezetének megjavítása (~5500 m2), a tetőszerkezet szerepének tartós jó állapotba hozása, egyúttal egységes külső megjelenésének megteremtése.
A felújítás során, az elkészült statikai megerősítési tervek alapján a meglévő ácsszerkezetet meg kell erősíteni, a szükséges elemeket ki kell cserélni.
Az épület pala és lemezfedése teljesen megújul, a csatornák, kibúvók cseréje megtörténik. Ehhez a tetőfelépítményhez csatlakozik további öt terasztető, melynek szigetelését szintén jelen munka keretében kell elvégezni (~320 m2).
Ezen felül a műszaki tartalom részét képezi a Főépület homlokzatainak felújítása (~16300 m2), a műemlék jellegű alkotások restaurálási terv szerinti rekonstrukciója.
További felújítási cél az Szemináriumi szárny vakolt felületeinek újravakolása (~4000 m2), illetve a nagy Aula épületszárny korábbi felújítás által nem érintett részeinek javítása, felújítása (tetőfelépítmény, előlépcső, kiugró födém alsó felülete, hozzávetőlegesen 4100 m2).
A tervezett felújítás jelentős bontási munkálatokkal jár, elsősorban a meglévő, azbeszttartalmú palafedés, fedélszék részleges, illetve terasztetők burkolatszerkezetének bontása miatt, amely hozzávetőlegesen 2200 m3 építési törmelék bontását és elszállítását jelenti.
Teljesen megújul az épület villámhárítása.

Örökségvédelmi engedély köteles építési beruházás.
A felújítás során az örökségvédelmi engedély határozatában foglaltakat figyelembe kell venni.

A jelen pontban meghatározott mennyiségek tájékoztató jellegűek, további információkat a közbeszerzési dokumentumok és a műszaki leírás (tervdokumentáció, költségvetések) tartalmaz.

AK a KD műszaki leírásának részeként árazatlan költségvetést biztosít AT-nek. AT-nek részletes ajánlatot kell tenniük az árazatlan költségvetés kitöltésével. A tételes költségvetési kiírásban szereplő mennyiségek tájékoztató jellegűek.

AT ajánlatában megajánlott egyösszegű nettó ajánlati ár, mint átalányárért teljes körűen vállalkozik a beszerzés tárgyának megvalósítására.
Szerződéstervezetben nevesített jogcímeken felül AT egyéb címen díjazásra nem tarthat igényt, sem ajánlattétel során, sem későbbiekben a kivitelezés alatt semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre.
321/ 2015. (X. 30.) Korm. r. 46.§(3) bek. alapján különösen: ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása alapján ajánlatkérő hivatkozott meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, úgy ezen megnevezések mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés minden esetben értendő.
Továbbiak a KD-ban.

További információk:

Az Értékelési szempontok: Értékelés a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont esetében: alsó határa: 0 pont felső határa: 10 pont. 0 pont a legrosszabb, 10 pont a legjobb érték. Az értékelés módszere: Ajánlati ár: fordított arányosítás. Minőségi értékelési szempontok: legkedvezőbb szint Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján a részszempontok tekintetében ajánlatkérő megadja az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, illetőleg amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet: 2. részszempont: minimum 0 hónap, maximum 36 hónap 3. részszempont: minimum 0 hónap, maximum 36 hónap 4. részszempont: minimum 0 hónap, maximum 36 hónap Részletesen a közbeszerzési dokumentumban kerül ismertetésre. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a felolvasólapon a nettó ajánlati árat kéri megadni, azaz s „Költségvetés főösszesítő” nettó végösszegét, mint (összesített) nettó ajánlati árat kell beírni, tartalékkeret nélkül! A szerződés időtartamának pontosítása: Ajánlatkérő a EKR technikai korlátja okán jelen részben irányadó teljesítési határidő itt kerül rögzítésre: A szerződés teljesítésének határideje: a szerződés szerinti kivitelezési feladatok készre jelentésének időpontja: legkésőbb a munkaterület Vállalkozó részére történő átadásától számított 17 hónap. Az átadás-átvételi eljárás határideje nem haladhatja meg a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a 30 naptári napot. Vállalkozó előteljesítésre jogosult. A munkaterület átadásának időpontja a szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül.

További információk

Az Értékelési szempontok: Értékelés a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont esetében: alsó határa: 0 pont felső határa: 10 pont. 0 pont a legrosszabb, 10 pont a legjobb érték.
Az értékelés módszere:
Ajánlati ár: fordított arányosítás.
Minőségi értékelési szempontok: legkedvezőbb szint Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján a részszempontok tekintetében ajánlatkérő megadja az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, illetőleg amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet:
2. részszempont: minimum 0 hónap, maximum 36 hónap
3. részszempont: minimum 0 hónap, maximum 36 hónap
4. részszempont: minimum 0 hónap, maximum 36 hónap
Részletesen a közbeszerzési dokumentumban kerül ismertetésre.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a felolvasólapon a nettó ajánlati árat kéri megadni, azaz s „Költségvetés főösszesítő” nettó végösszegét, mint (összesített) nettó ajánlati árat kell beírni, tartalékkeret nélkül!

A szerződés időtartamának pontosítása:
Ajánlatkérő a EKR technikai korlátja okán jelen részben irányadó teljesítési határidő itt kerül rögzítésre: A szerződés teljesítésének határideje: a szerződés szerinti kivitelezési feladatok készre jelentésének időpontja: legkésőbb a munkaterület Vállalkozó részére történő átadásától számított 17 hónap. Az átadás-átvételi eljárás határideje nem haladhatja meg a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a 30 naptári napot. Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
A munkaterület átadásának időpontja a szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül.

Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák 📦
További termékek/szolgáltatások:

Fedélszék felállítása és tetőfedés, illetve kapcsolódó munkák 📦

Fedélszékkészítés 📦

Felújítás 📦

+ még 4

Festés 📦

Vakolás 📦

Villamos szerelési munka 📦

Épületbontás és bontási munka, földmunka 📦

Postacím: Páter Károly
utca
1.
Irányítószám: 2100
Város: Gödöllő
Ország: Magyarország 🇭🇺
A teljesítés helye: Pest 🏙️
Időtartam: 17 hónap
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2. A felhívás M.1.1) alkalmassági követelménynek megfelelő szakember (MV-É) többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) (Hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 3. A felhívás M.1.2) alkalmassági követelménynek megfelelő szakember (MV-É_M) többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) (Hónap)
4. A felhívás M.1.3) alkalmassági követelménynek megfelelő szakember (MV-ÉV) többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) (Hónap)
Ár ✅
Ár (súlyozás): 70
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Nyílt eljárás ✅
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
Az eljárás legfontosabb jellemzői:

Az eljárás nem tartozik az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény (Épber. tv.) hatálya alá.

Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2024-02-01 12:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2024-02-01 14:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely): ekr.gov.hu
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról):

A bontás a Kbt. 68.§ (1)-(1d), (4) valamint (6) bekezdésében és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§-ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően történik.

Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Minimális időtartam, amely alatt az ajánlattevőnek fenn kell tartania az ajánlatot: 60 nap
A közbeszerzési eljárás feltételei
Biztosítéknyújtási kötelezettség áll fenn ✅
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának valamilyen jogi formát kell öltenie ✅
Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai képesítését
Megnyitás dátuma: 2024-02-01 14:00:00 📅
Hely: ekr.gov.hu
További információk:

A bontás a Kbt. 68.§ (1)-(1d), (4) valamint (6) bekezdésében és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§-ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően történik.

Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅
Díjazási kritériumok
Súlyozás típusa: Súlyozás (pontok, pontos)
A közbeszerzési eljárás feltételei
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A feltételek felsorolása és rövid leírása:

SZ/1 Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ/1. Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő nem szerepel az 1997. évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban nem szerepelnek. Igazolási mód: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdésnek, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésnek és 2. § (5) bekezdésnek megfelelően – Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α (alfa) pont kitöltése. Az EEKD-kat kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a) bekezdésére, 41/A. § (4) és (5) bekezdésére, 65. § (12) bekezdésére és 69. § (11a) bekezdésére. SZ/1. Ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. (7), (9) bekezdése és 69. § (11), (11a) bekezdése és 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése is irányadók.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

SZ/1 Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ/1. Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő nem szerepel az 1997. évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban nem szerepelnek.

Igazolási mód:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdésnek, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésnek és 2. § (5) bekezdésnek megfelelően – Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α (alfa) pont kitöltése. Az EEKD-kat kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a) bekezdésére, 41/A. § (4) és (5) bekezdésére, 65. § (12) bekezdésére és 69. § (11a) bekezdésére.

SZ/1. Ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. (7), (9) bekezdése és 69. § (11), (11a) bekezdése és 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése is irányadók.

Műszaki és szakmai képességek
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:

M/1) 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakember: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel: M.1.1.) Legalább 1 fő a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. pontja szerinti „építési szakterület” MV-É kategóriájú vagy ezzel egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel illetve képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel. M.1.2.) Legalább 1 fő a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 4. pontja szerinti „építési szakterület műemléki részszakterületet” MV-É-M kategóriájú vagy ezzel egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel illetve képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel. M.1.3.) Legalább 1 fő a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5 pontja „Építményvillamossági szakterület” MV-ÉV kategóriájú vagy ezzel egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel illetve képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel. M1.4.) Legalább 1 fő műemléki restaurátor, kőszobrász-restaurátor szakirány szakterület szerinti szakértői tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétellel rendelkező szakemberrel, vagy aki végzettsége illetve képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 439/2013. (XI.20.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése szerinti valamely szakirányú végzettséggel illetve képzettséggel, valamint a Korm. rendelet 8. § (4) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti szakmai gyakorlattal rendelkezik. Az előírttal egyenértékűként bemutatott végzettség illetve képzettség egyenértékűségét az ajánlattevőnek igazolnia kell. A nyertes AT által teljesítésbe bevont szakembernek illetékes szakmai szervezet/kamarai nyilvántartásba vétellel a szerz. megkötéséig rendelkeznie szükséges. A szakemberek közötti átfedés megengedett. A) Előzetes igazolási mód: Az ajánlattevőnek, illetve a Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: R.) 1.§ (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia a műszaki alkalmassági követelményeknek való megfelelését. Ajánlatkérő a R. 2.§ (5) bekezdése alapján elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát is az egységes európai közbeszerzési dokumentumban, azaz az EEKD IV. rész „alfa” szakasz (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) kitöltését. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri részletes információk megadását. A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése és a Kr. 3. § alapján a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EEKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. B.) Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához: A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a R. IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint: M.1) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakember tekintetében: Amennyiben a megjelölt szakember rendelkezik az előírt/vagy azzal egyenértékű jogosultsággal (vagy bármely nem Magyarországon szerzett egyenértékű jogosultsággal), akkor a szakember nevét, kamarai/nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének időpontját kell megadni nyilatkozati formában, továbbá azt, hogy a szakember milyen pozíció tekintetében kerül megjelölésre. Amennyiben a szakember nem rendelkezik az előírt/vagy azzal egyenértékű jogosultsággal (vagy bármely nem Magyarországon szerzett egyenértékű jogosultsággal), akkor a szakember nevét kell megadni nyilatkozati formában, továbbá a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget/képzettséget és szakmai gyakorlati időt kell igazolni az alábbi dokumentumok benyújtásával: - az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget igazoló dokumentum (diploma/oklevél) másolata - az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat meglétét igazoló, a szakember saját kezű aláírásával ellátott szakmai önéletrajz az alkalmassági követelmény szerint részletezett tartalommal. Meg kell adni továbbá, hogy a szakember milyen pozíció tekintetében kerül megjelölésre és az ajánlattételkor mely szervezettel, milyen jogviszonyban áll (munkaviszony, megbízási jogviszony stb.) és csatolni kell a szakember saját kezű aláírásával ellátott rendelkezésre állási nyilatkozatát. Amennyiben a megjelölt, a teljesítés során felelős műszaki vezetőként/restaurátorként bevont szakemberek már rendelkeznek az alkalmasság körében előírt felelős műszaki vezetői/műemléki restaurátori jogosultsággal, az alkalmassági követelménynek való megfelelést ajánlatkérő a rendelkezésre álló közhiteles illetékes szakmai szervezet/kamara nyilvántartásból ellenőrzi. Más nem Magyarországon szerzett jogosultság esetében az érintett országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentumot, és annak magyar nyelvű felelős fordítását szükséges csatolni. Amennyiben önéletrajz csatolásra kerül, a szakmai tapasztalatok időtartamát tól-ig, év/hó pontossággal kell megadni. AK felhívja az AT figyelmét, hogy az előírt szakmai gyakorlat idejének vizsgálatakor a párhuzamos időszakokat csak egyszer veszi figyelembe. A szakmai tapasztalat időtartama tekintetében minden megkezdett hónap teljes hónapnak minősül. Ennek figyelembevételével egész számokban kerül figyelembe vételre a szakmai tapasztalat időtartama. A hónapok megadása során a kezdő és a befejező hónap is beleértendő a gyakorlati időbe!

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

M/1) 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakember: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel:
M.1.1.) Legalább 1 fő a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. pontja szerinti „építési szakterület” MV-É kategóriájú vagy ezzel egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel illetve képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
M.1.2.) Legalább 1 fő a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 4. pontja szerinti „építési szakterület műemléki részszakterületet” MV-É-M kategóriájú vagy ezzel egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel illetve képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
M.1.3.) Legalább 1 fő a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5 pontja „Építményvillamossági szakterület” MV-ÉV kategóriájú vagy ezzel egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel illetve képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
M1.4.) Legalább 1 fő műemléki restaurátor, kőszobrász-restaurátor szakirány szakterület szerinti szakértői tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétellel rendelkező szakemberrel, vagy aki végzettsége illetve képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 439/2013. (XI.20.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése szerinti valamely szakirányú végzettséggel illetve képzettséggel, valamint a Korm. rendelet 8. § (4) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Az előírttal egyenértékűként bemutatott végzettség illetve képzettség egyenértékűségét az ajánlattevőnek igazolnia kell.
A nyertes AT által teljesítésbe bevont szakembernek illetékes szakmai szervezet/kamarai nyilvántartásba vétellel a szerz. megkötéséig rendelkeznie szükséges.
A szakemberek közötti átfedés megengedett.

A) Előzetes igazolási mód:
Az ajánlattevőnek, illetve a Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: R.) 1.§ (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia a műszaki alkalmassági követelményeknek való megfelelését.
Ajánlatkérő a R. 2.§ (5) bekezdése alapján elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát is az egységes európai közbeszerzési dokumentumban, azaz az EEKD IV. rész „alfa” szakasz (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) kitöltését. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri részletes információk megadását.
A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése és a Kr. 3. § alapján a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EEKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

B.) Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a R. IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
M.1) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakember tekintetében:
Amennyiben a megjelölt szakember rendelkezik az előírt/vagy azzal egyenértékű jogosultsággal (vagy bármely nem Magyarországon szerzett egyenértékű jogosultsággal), akkor a szakember nevét, kamarai/nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének időpontját kell megadni nyilatkozati formában, továbbá azt, hogy a szakember milyen pozíció tekintetében kerül megjelölésre.
Amennyiben a szakember nem rendelkezik az előírt/vagy azzal egyenértékű jogosultsággal (vagy bármely nem Magyarországon szerzett egyenértékű jogosultsággal), akkor a szakember nevét kell megadni nyilatkozati formában, továbbá a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget/képzettséget és szakmai gyakorlati időt kell igazolni az alábbi dokumentumok benyújtásával:
- az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget igazoló dokumentum (diploma/oklevél) másolata
- az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat meglétét igazoló, a szakember saját kezű aláírásával ellátott szakmai önéletrajz az alkalmassági követelmény szerint részletezett tartalommal.
Meg kell adni továbbá, hogy a szakember milyen pozíció tekintetében kerül megjelölésre és az ajánlattételkor mely szervezettel, milyen jogviszonyban áll (munkaviszony, megbízási jogviszony stb.) és csatolni kell a szakember saját kezű aláírásával ellátott rendelkezésre állási nyilatkozatát.
Amennyiben a megjelölt, a teljesítés során felelős műszaki vezetőként/restaurátorként bevont szakemberek már rendelkeznek az alkalmasság körében előírt felelős műszaki vezetői/műemléki restaurátori jogosultsággal, az alkalmassági követelménynek való megfelelést ajánlatkérő a rendelkezésre álló közhiteles illetékes szakmai szervezet/kamara nyilvántartásból ellenőrzi.

Más nem Magyarországon szerzett jogosultság esetében az érintett országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentumot, és annak magyar nyelvű felelős fordítását szükséges csatolni.
Amennyiben önéletrajz csatolásra kerül, a szakmai tapasztalatok időtartamát tól-ig, év/hó pontossággal kell megadni. AK felhívja az AT figyelmét, hogy az előírt szakmai gyakorlat idejének vizsgálatakor a párhuzamos időszakokat csak egyszer veszi figyelembe. A szakmai tapasztalat időtartama tekintetében minden megkezdett hónap teljes hónapnak minősül. Ennek figyelembevételével egész számokban kerül figyelembe vételre a szakmai tapasztalat időtartama. A hónapok megadása során a kezdő
és a befejező hónap is beleértendő a gyakorlati időbe!

M/2) 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján referencia: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.2.: Alkalmatlan az AT (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult épület felújítása és/vagy átalakítása és/vagy bővítése tárgyú referenciával/referenciákkal, mely(ek) megfelelnek az alábbiaknak: a) műemlékkel kapcsolatos felújításra/átépítésre/bővítésre irányult b) összesen legalább 800 m2 felületen végzett magastető tetőszerkezet felújítása és/vagy héjazatcsere munkálatokat tartalmaz; c) összesen legalább 1000 m2 homlokzat felújítási munkálatokat (pl. homlokzatvakolat felújítás, színvakolat készítése) tartalmaz. Az előírt feltételek külön-külön referenciával is teljesíthetőek. AT a referenciát több szerződéssel is igazolhatja, de nem zárja ki AK annak lehetőségét, hogy AT ugyanazon referencia bemutatásával igazolja az előírt valamennyi referencia követelmény teljesülését. Amennyiben az alkalmasság igazolásához nem Magyarországon teljesített korábbi építési beruházás kerül ismertetésre, műemlék alatt az adott ország jogrendje szerinti műemléki vagy azzal egyenértékű besorolást kell érteni. Műemlék alatt a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7. § 15. pontja szerinti fogalom értendő: olyan nyilvántartott műemléki érték, amelyet miniszteri döntéssel, határozattal vagy e törvény alapján miniszteri rendelettel védetté nyilvánítottak. Az AK a vizsgált időszak (az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt év) alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. AK a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. A) Előzetes igazolási mód: Az AT-nek, illetve a Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: R.) 1.§ (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia a műszaki alkalmassági követelményeknek való megfelelését. AK a R. 2.§ (5) bekezdése alapján elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát is az egységes európai közbeszerzési dokumentumban, azaz az EEKD IV. rész „alfa” szakasz (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) kitöltését. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri részletes információk megadását. A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése és a Kr. 3. § alapján a közös AT-k, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EEKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. B.) Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához: A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott AT-nek a R. IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint: M.2) A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján: az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított öt évben teljesített jelentősebb, az alkalmassági feltétel körében előírt tárgyú referenciamunka/referenciamunkák elvégzését a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással és/vagy igazolásokkal kell igazolni. Az igazolás(ok)ban meg kell adni legalább a következő adatokat: - az építési beruházást teljesítő vállalkozó neve; - a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe; információt adó személy neve, elérhetősége; - az építési beruházás tárgya (az előírt alkalmassági követelmény szerinti körben); - az építési beruházás mennyisége (az előírt alkalmassági követelmény szerinti körben); - a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év, hó, naptól - év, hó, napig); - a teljesítés helye; - nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján az AK a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Ha a nyertes közös AT-ként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia és/vagy referenciákra vonatkozó igazolás(ok), nyilatkozat(ok) - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható(k) ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével, úgy az AK a referencia/referenciákra vonatkozó igazolás(oka)t vagy nyilatkozato(ka)t bármelyik, a teljesítésben részt vett AT részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolás(oka)t benyújtó AT az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra, alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK- ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bek. foglaltakra. Az alkalmasság igazolását olyan részletességgel kell megadni, hogy annak alapján az alkalmasság min.követelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek., a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 24. § (1) irányadóak az igazolások során.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

M/2) 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján referencia: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.2.: Alkalmatlan az AT (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult épület felújítása és/vagy átalakítása és/vagy bővítése tárgyú referenciával/referenciákkal, mely(ek) megfelelnek az alábbiaknak:
a) műemlékkel kapcsolatos felújításra/átépítésre/bővítésre irányult
b) összesen legalább 800 m2 felületen végzett magastető tetőszerkezet felújítása és/vagy héjazatcsere munkálatokat tartalmaz;
c) összesen legalább 1000 m2 homlokzat felújítási munkálatokat (pl. homlokzatvakolat felújítás, színvakolat készítése) tartalmaz.

Az előírt feltételek külön-külön referenciával is teljesíthetőek.
AT a referenciát több szerződéssel is igazolhatja, de nem zárja ki AK annak lehetőségét, hogy AT ugyanazon referencia bemutatásával igazolja az előírt valamennyi referencia követelmény teljesülését.
Amennyiben az alkalmasság igazolásához nem Magyarországon teljesített korábbi építési beruházás kerül ismertetésre, műemlék alatt az adott ország jogrendje szerinti műemléki vagy azzal egyenértékű besorolást kell érteni. Műemlék alatt a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7. § 15. pontja szerinti fogalom értendő: olyan nyilvántartott műemléki érték, amelyet miniszteri döntéssel, határozattal vagy e törvény alapján miniszteri rendelettel védetté nyilvánítottak.
Az AK a vizsgált időszak (az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt év) alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
AK a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

A) Előzetes igazolási mód:
Az AT-nek, illetve a Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: R.) 1.§ (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia a műszaki alkalmassági követelményeknek való megfelelését.
AK a R. 2.§ (5) bekezdése alapján elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát is az egységes európai közbeszerzési dokumentumban, azaz az EEKD IV. rész „alfa” szakasz (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) kitöltését. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri részletes információk megadását.
A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése és a Kr. 3. § alapján a közös AT-k, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EEKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

B.) Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott AT-nek a R. IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
M.2) A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján: az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított öt évben teljesített jelentősebb, az alkalmassági feltétel körében előírt tárgyú referenciamunka/referenciamunkák elvégzését a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással és/vagy igazolásokkal kell igazolni.
Az igazolás(ok)ban meg kell adni legalább a következő adatokat:
- az építési beruházást teljesítő vállalkozó neve;
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe; információt adó személy neve, elérhetősége;
- az építési beruházás tárgya (az előírt alkalmassági követelmény szerinti körben);
- az építési beruházás mennyisége (az előírt alkalmassági követelmény szerinti körben);
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év, hó, naptól - év, hó, napig);
- a teljesítés helye;
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján az AK a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.
Ha a nyertes közös AT-ként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia és/vagy referenciákra vonatkozó igazolás(ok), nyilatkozat(ok) - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható(k) ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével, úgy az AK a referencia/referenciákra vonatkozó igazolás(oka)t vagy nyilatkozato(ka)t bármelyik, a teljesítésben részt vett AT részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolás(oka)t benyújtó AT az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra, alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK- ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bek. foglaltakra.
Az alkalmasság igazolását olyan részletességgel kell megadni, hogy annak alapján az alkalmasság min.követelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen.
A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek., a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 24. § (1) irányadóak az igazolások során.

Részvételi feltételek
A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:

Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bek. alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.

Kauciók és garanciák:

Ajánlati biztosíték: Az ajánlati biztosíték mértéke: nettó 10 000 000 Ft (azaz nettó Tízmillió Forint). Teljesíthető - Ajánlattevő választása szerint - - az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérő OTP Bank Nyrt. által vezetett 11784009-22234780-00000000 számú fizetési számlájára történő befizetésével, illetve átutalásával „Ajánlati biztosíték MATE Főépület” közlemény feltüntetésével, - vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával; - vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A garanciának/kötelezvénynek feltétlennek és visszavonhatatlannak, és legkésőbb az ajánlati kötöttség beálltától érvényesnek és hatályosnak kell lennie. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. A biztosíték teljesítésének igazolására az ajánlatban csatolni kell [Kbt. 54. § (2)]: - az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetés esetén a befizetési bizonylat egyszerű elektronikus másolatát; - átutalás esetén az ajánlattevő bankszámlakivonatát egyszerű elektronikus másolati formában, vagy az ajánlattevő számlavezető pénzügyi intézménye által kiállított hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű másolati formában - EKR-be való csatolásával, - egyéb esetekben a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciát vagy készfizető kezességet igazoló okirat vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény teljes bizonyító erejű elektronikus magánokirati példányának EKR-be csatolásával kell igazolni. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított dokumentum szövegezésének a Kbt. 54.§ (4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét egzakt módon tartalmaznia kell.

Kauciók és garanciák

Ajánlati biztosíték:
Az ajánlati biztosíték mértéke: nettó 10 000 000 Ft (azaz nettó Tízmillió Forint).
Teljesíthető - Ajánlattevő választása szerint -
- az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérő OTP Bank Nyrt. által vezetett 11784009-22234780-00000000
számú fizetési számlájára történő befizetésével, illetve átutalásával „Ajánlati biztosíték MATE
Főépület” közlemény feltüntetésével,
- vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával;
- vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A garanciának/kötelezvénynek feltétlennek és visszavonhatatlannak, és legkésőbb az ajánlati kötöttség beálltától érvényesnek és hatályosnak kell lennie.
Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét.
A biztosíték teljesítésének igazolására az ajánlatban csatolni kell [Kbt. 54. § (2)]:
- az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetés esetén a befizetési bizonylat egyszerű elektronikus másolatát;
- átutalás esetén az ajánlattevő bankszámlakivonatát egyszerű elektronikus másolati formában, vagy az ajánlattevő számlavezető pénzügyi intézménye által kiállított hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű másolati formában - EKR-be való csatolásával,
- egyéb esetekben a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciát vagy készfizető kezességet igazoló okirat vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény teljes bizonyító erejű elektronikus magánokirati példányának EKR-be csatolásával kell igazolni. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított dokumentum szövegezésének a Kbt. 54.§ (4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét egzakt módon tartalmaznia kell.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:

A megkötésre kerülő vállalkozási szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú, nem tételes elszámolású. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § alapján tartalékkeret megállapítására kerül sor, mely a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás (vállalkozói átalánydíj) 10%-a mértékű. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján a szerződésben foglalt – a tartalékkeret és áfa nélkül számított – teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételét biztosítja. Ajánlatkérő 1 (egy) előlegszámla, 7 (hét) részszámla és 1 (egy) végszámla benyújtására ad lehetőséget, 12,5-25-37,5-50-62,5-75-87,5-100%-os készültségi szint elérésekor. Az előleg a végszámlából kerül levonásra. A fizetési feltételek kapcsán irányadó Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(7) és (10)-(11) bek, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32, 32/A§-a, a késedelmi kamat tekintetében a Ptk.6:155. §-a. Továbbiak részletesen KD-ben.

A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:

Késedelmi kötbér: késedelmes teljesítés esetén az AK naptári naponként 0,75 % kötbérre jogosult . Max mértéke nettó vállalkozói díj 20%-a. Hibás teljesítési kötbér: A nyertes AT hibás teljesítési kötbért tartozik fizetni AK-nak -amely a hibásan teljesített munkarészre eső nettó vállalkozói díj 20 %-a. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a nyertes AT-nek felróható okból a szerződés teljesítése meghiúsul, AK jogosult jelen szerződéstől elállni, vagy azt azonnali hatállyal felmondani, mely esetekben nyertes AT a jelen szerződés alapján rögzített nettó vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni a AK-nek. Az érvényesíthető kötbér igény maximális mértéke a nettó vállalkozói díj 30 %-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés) Jótállás: a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított 60 hónap. AK felhívja a figyelmet, hogy a jótállás a teljes kivitelezésre vonatkozik. Továbbiak részletesen KD-ben

Részvételi feltételek
Kizárási ok:

A közbeszerzési eljárásban való részvételből fakadó összeférhetetlenség

A nemzeti törvények értelmében a csődhöz hasonló helyzet

A verseny torzítását célzó megállapodás más gazdasági szereplőkkel

+ még 16

Adó- és vámfizetési kötelezettség

Bűnszervezetben való részvétel

Csalás

Csőd

Csődegyezség hitelezőkkel

Felszámoló által kezelt vagyon

Fizetésképtelenség

Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái

Hamis nyilatkozatot tettek, nem tudtak információt nyújtani, nem tudták benyújtani a kért dokumentumokat, és bizalmas információkat kaptak az eljárásról

Korrupció

Közvetlen vagy közvetett részvétel a közbeszerzési eljárás előkészítésében

Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása

Terrorista bűncselekmény vagy terrorista tevékenységekkel összefüggő bűncselekmény

Tisztán nemzeti kizáró okok

Társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség

Üzleti tevékenység felfüggesztése

Kizárási okok leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő (AK) továbbá kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont] Igazolási mód: A kizáró okok igazolása tekintetében irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 1-8. §, 10. § és 13-16. §-ában foglaltak. A) Előzetes igazolási mód: Az ajánlattevőnek, illetve a Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az ajánlat benyújtásakor a R. 1 § (1) bekezdésében foglaltak szerint, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani az ajánlatában, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő/ nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése és a R. 3. § alapján a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EEKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Öntisztázás esetén a Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdés alapján, a jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a R. 13. §-a alapján ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat nemleges tartalom esetén is benyújtandó. B) Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához: Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek a R. III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a R. 1. § (3)-(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandók. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében ajánlatkérő alkalmazza a R. VI. Fejezetének 45. §-át. A Kbt. 65.§ (12) bekezdésére figyelemmel az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell – az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. AK rögzíti a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltak alapján, hogy nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4) vagy (6)-(7) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése irányadó.

Kizárási okok leírása

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő (AK) továbbá kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont]

Igazolási mód:
A kizáró okok igazolása tekintetében irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 1-8. §, 10. § és 13-16. §-ában foglaltak.
A) Előzetes igazolási mód:
Az ajánlattevőnek, illetve a Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az ajánlat benyújtásakor a R. 1 § (1) bekezdésében foglaltak szerint, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani az ajánlatában, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő/ nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése és a R. 3. § alapján a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EEKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Öntisztázás esetén a Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdés alapján, a jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a R. 13. §-a alapján ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat nemleges tartalom esetén is benyújtandó.

B) Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek a R. III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a R. 1. § (3)-(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandók.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében ajánlatkérő alkalmazza a R. VI. Fejezetének 45. §-át.
A Kbt. 65.§ (12) bekezdésére figyelemmel az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell – az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
AK rögzíti a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltak alapján, hogy nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4) vagy (6)-(7) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése irányadó.

Kizárási okok leírása

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő (AK) továbbá kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont]

Igazolási mód:
A kizáró okok igazolása tekintetében irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 1-8. §, 10. § és 13-16. §-ában foglaltak.
A) Előzetes igazolási mód:
Az ajánlattevőnek, illetve a Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az ajánlat benyújtásakor a R. 1 § (1) bekezdésében foglaltak szerint, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani az ajánlatában, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő/ nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése és a R. 3. § alapján a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EEKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Öntisztázás esetén a Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdés alapján, a jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a R. 13. §-a alapján ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat nemleges tartalom esetén is benyújtandó.

B) Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek a R. III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a R. 1. § (3)-(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandók.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében ajánlatkérő alkalmazza a R. VI. Fejezetének 45. §-át.
A Kbt. 65.§ (12) bekezdésére figyelemmel az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell – az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
AK rögzíti a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltak alapján, hogy nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4) vagy (6)-(7) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Nemzeti nyilvántartási szám: 19294784244
Postacím: Páter Károly Utca 1.
Postai irányítószám: 2100
Postai város: Gödöllő
Régió: Pest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Kővágóné Fábián Júlia
E-mail: tender@uni-mate.hu 📧
Telefon: +36 28522000 📞
Fax: +36 28522035 📠
URL: https://www.uni-mate.hu 🌏
Csoportvezető ✅
Az ajánlatkérő szerv típusa
Közjogi intézmény
Fő tevékenység
Oktatás
Kommunikáció
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR002017202023/reszletek 🌏
Részvétel URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR002017202023/reszletek 🌏
Beszerzési dokumentum nyelve: magyar 🗣️
Elektronikus benyújtás: Kötelező

Kiegészítő információk
További információk

A beszerzés tárgya – építési beruházás – egymásra épülő feladatokból áll, az egy és oszthatatlan, az azonos munkaterületen, a munkavégzés több kivitelező által a vállalkozók munkáját ellehetetleníti. Ajánlatkérő részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, tekintettel arra, hogy a részajánlattétel biztosítása nem eredményezné a közpénzek hatékony felhasználását. A szerződés keretében elvégzendő kivitelezési munkák egy műszaki egységet képez, egymásra épülő feladatokból áll, ezért műszaki szempontból költséghatékonyabban megoldható a kivitelezés részekre való szétbontása nélkül, egységes koordinációval. A kiírásban olyan jellegű kivitelezési tevékenységek szerepelnek, melyek műszakilag szoros összefüggésben vannak és ezek oly mértékben épülnek egymásra, hogy egyértelmű határok nem megállapíthatóak, azok életszerűen nem bonthatók részekre. Ajánlatkérő szempontjából továbbá fontos és egységesen kezelendő az érvényesíthető jótállási és szavatossági igény. 1. Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő az eljárás folyamán helyszíni bejárást biztosít a gazdasági szereplők részére az alábbiak szerint: Helyszín: Gödöllő, Páter Károly u. 1. Főépület főbejárat, helyszíni bejárás kezdő időpontja: 2024. január 17. 09:00 óra. 2. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 40.§ (1) bekezdése alapján a közbeszerzésért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le. A Kbt. 39.§ (1) bekezdésben foglalt előírásra való tekintettel a Kbt. 57. § (1) bekezdésben meghatározott közbeszerzési dokumentumok közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen kerülnek rendelkezésre bocsátásra. A közbeszerzési dokumentumok elérhetők és az ajánlat benyújtható a https://ekr.gov.hu oldalon. 3. Ajánlatkérő az eljárás során a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet, valamint a 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet, továbbá az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017(XII.19.) Korm. rendelet előírásait figyelembe véve fog eljárni. 4. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 5. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az EKR-ben szereplő űrlapok szerint – Felolvasólap, – a Kbt. 66. § (2) bekezdésre vonatkozóan, – a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében – a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpont tekintetében – a kizáró okokról a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerint – folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (nemleges tartalom esetén is) – a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásban (nemleges tartalom esetén is) – a Kbt. 65. § (7) bekezdés vonatkozásában (nemleges tartalom esetén is) – üzleti titok tekintetében - bemutatott szakemberek tekintetében. – nyilatkozat előírt felelősségbiztosítás tekintetében – EEKD az ajánlattevő(k) és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) részéről 6. Az ajánlathoz csatolni kell: – árazott költségvetés, mely az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján szakmai ajánlatnak minősül – folyamatban lévő változásbejegyzési esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást – szakember saját kezű aláírással ellátott önéletrajza, rendelkezésre állási nyilatkozata és adott esetben a végzettségét igazoló dokumentum – nyilatkozat közös ajánlattételről és közös megállapodás (adott esetben) – Aláírási címpéldány vagy Ctv. 9.§ szerinti aláírásminta egyszerű másolata/meghatalmazás, - nyilatkozat a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bek - ajánlati biztosíték rendelkezésre állásáról dokumentum - nyilatkozat üvegkapu használatáról 7. Az ajánlatot a KD-ban meghatározott formai és tartami követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani. 8. A szerződés teljesítéséhez az ajánlattevőként szerződő fél köteles a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § szerinti a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező munkák megvalósítására a teljes körű kivitelezésre vonatkozó építés-szerelési „all risk” típusú felelősségbiztosítási szerződést megkötni, vagy kiterjeszteni. A felelősségbiztosítás kárfedezeti összege legalább 1.000.000.000. HUF/év és 500.000.000 HUF/káresemény, Ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy ajánlata nyertes ajánlatként való kihirdetése esetén a megkötendő kivitelezési szerződés teljesítéséhez előírt felelősségbiztosítási szerződést − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára − megköti vagy a meglévő felelősségbiztosítási szerződését a kivitelezési szerződés teljesítésére is kiterjeszti. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy nyertessége esetén rendelkezni fog az előírt felelősségbiztosítással. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik a fenti kritériumokkal rendelkező felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést, amennyiben megnevezi.Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös AT-k egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással. 9. Nyertes Ajánlattevőnek a szerződés megkötését követő 5 munkanapon belül a Közbeszerzési dokumentum részeként kiadott "Projektterv előkészítő dokumentum (elvárások, követelmények)" alapján Projekttervet kell készíteni, melyet Ajánlatkérő a kézhezvételtő számított 5 mn-on belül véleményez/visszaküld javításra/elfogad. A projekttervet a megvalósítandó feladatoknak megfelelően átgondolva, a helyes technológiai és logikai sorrend és biztonságtechnikai előírások betartása mellett kell elkészíteni. A projektterv mindkét fél egyetértése mellett módosítható azzal, hogy a teljesítési véghatáridő nem haladhatja meg AK által előírt teljesítési határidőt. 10. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 11. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerint jár el. 12. Az eljárás során felmerülő, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadóak. 13. A felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET). 14. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 13. § alapján rendelkeznie kell felelős műszaki vezetővel. Ennek megfelelően legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára rendelkeznie kell a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti korlátozás nélküli, érvényes legalább 1-1 (egy) fő „MV-É",„MV-É-M”, „MV-ÉV” kategóriás vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetővel, és 1 fő műemléki restaurátor, kőszobrász-restaurátor szakirányú szakemberrel aki szerepel illetékes szakmai szervezet/kamarai névjegyzékében, és ezen jogosultságát a szerződés teljes időtartama alatt fenntartja. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fenti felelős műszaki vezetői, restaurátori jogosultságoknak, illetve nyilvántartásban szereplésnek a szerződéskötés időpontjában fennálló hiánya a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést, amennyiben megnevezi. 15. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Sarkadi Anita (lajstromszám: 01233), Kővágóné Fábián Júlia (lajstromszám: 00817) 16. Az ajánlatok beadása: https://ekr.gov.hu weboldalon keresztül. 17. Teljesítési biztosíték: A Kbt. 134. § (2) bekezdése alapján, a nettó ellenszolgáltatás 5%-a 18. Jóteljesítési biztosíték: A Kbt. 134. § (3) bekezdése alapján, a nettó ellenszolgáltatás 5%-a. 19. Továbbiak KD-ben.

További információk

A beszerzés tárgya – építési beruházás – egymásra épülő feladatokból áll, az egy és oszthatatlan, az azonos munkaterületen, a munkavégzés több kivitelező által a vállalkozók munkáját ellehetetleníti.

Ajánlatkérő részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, tekintettel arra, hogy a részajánlattétel biztosítása nem eredményezné a közpénzek hatékony felhasználását. A szerződés keretében elvégzendő kivitelezési munkák egy műszaki egységet képez, egymásra épülő feladatokból áll, ezért műszaki szempontból költséghatékonyabban megoldható a kivitelezés részekre való szétbontása nélkül, egységes koordinációval. A kiírásban olyan jellegű kivitelezési tevékenységek szerepelnek, melyek műszakilag szoros összefüggésben vannak és ezek oly mértékben épülnek egymásra, hogy egyértelmű határok nem megállapíthatóak, azok életszerűen nem bonthatók részekre. Ajánlatkérő szempontjából továbbá fontos és egységesen kezelendő az érvényesíthető jótállási és szavatossági igény.

1. Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő az eljárás folyamán helyszíni bejárást biztosít a gazdasági szereplők részére az alábbiak szerint: Helyszín: Gödöllő, Páter Károly u. 1. Főépület főbejárat, helyszíni bejárás kezdő időpontja: 2024. január 17. 09:00 óra.
2. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 40.§ (1) bekezdése alapján a közbeszerzésért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le. A Kbt. 39.§ (1) bekezdésben foglalt előírásra való tekintettel a Kbt. 57. § (1) bekezdésben meghatározott közbeszerzési dokumentumok közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen kerülnek rendelkezésre bocsátásra. A közbeszerzési dokumentumok elérhetők és az ajánlat benyújtható a https://ekr.gov.hu oldalon.
3. Ajánlatkérő az eljárás során a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet, valamint a 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet, továbbá az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017(XII.19.) Korm. rendelet előírásait figyelembe véve fog eljárni.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
5. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az EKR-ben szereplő űrlapok szerint
– Felolvasólap,
– a Kbt. 66. § (2) bekezdésre vonatkozóan,
– a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében
– a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpont tekintetében
– a kizáró okokról a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerint
– folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (nemleges tartalom esetén is)
– a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásban (nemleges tartalom esetén is)
– a Kbt. 65. § (7) bekezdés vonatkozásában (nemleges tartalom esetén is)
– üzleti titok tekintetében
- bemutatott szakemberek tekintetében.
– nyilatkozat előírt felelősségbiztosítás tekintetében
– EEKD az ajánlattevő(k) és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) részéről
6. Az ajánlathoz csatolni kell:
– árazott költségvetés, mely az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján szakmai ajánlatnak minősül
– folyamatban lévő változásbejegyzési esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást
– szakember saját kezű aláírással ellátott önéletrajza, rendelkezésre állási nyilatkozata és adott esetben a végzettségét igazoló dokumentum
– nyilatkozat közös ajánlattételről és közös megállapodás (adott esetben)
– Aláírási címpéldány vagy Ctv. 9.§ szerinti aláírásminta egyszerű másolata/meghatalmazás,
- nyilatkozat a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bek
- ajánlati biztosíték rendelkezésre állásáról dokumentum
- nyilatkozat üvegkapu használatáról
7. Az ajánlatot a KD-ban meghatározott formai és tartami követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani.
8. A szerződés teljesítéséhez az ajánlattevőként szerződő fél köteles a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § szerinti a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező munkák megvalósítására a teljes körű kivitelezésre vonatkozó építés-szerelési „all risk” típusú felelősségbiztosítási szerződést megkötni, vagy kiterjeszteni.
A felelősségbiztosítás kárfedezeti összege legalább 1.000.000.000. HUF/év és 500.000.000 HUF/káresemény,
Ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy ajánlata nyertes ajánlatként való kihirdetése esetén a megkötendő kivitelezési szerződés teljesítéséhez előírt felelősségbiztosítási szerződést − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára − megköti vagy a meglévő felelősségbiztosítási szerződését a kivitelezési szerződés teljesítésére is kiterjeszti. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy nyertessége esetén rendelkezni fog az előírt felelősségbiztosítással.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik a fenti kritériumokkal rendelkező felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést, amennyiben megnevezi.Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös AT-k egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással.
9. Nyertes Ajánlattevőnek a szerződés megkötését követő 5 munkanapon belül a Közbeszerzési dokumentum részeként kiadott "Projektterv előkészítő dokumentum (elvárások, követelmények)" alapján Projekttervet kell készíteni, melyet Ajánlatkérő a kézhezvételtő számított 5 mn-on belül véleményez/visszaküld javításra/elfogad. A projekttervet a megvalósítandó feladatoknak megfelelően átgondolva, a helyes technológiai és logikai sorrend és biztonságtechnikai előírások betartása mellett kell elkészíteni. A projektterv mindkét fél egyetértése mellett módosítható azzal, hogy a teljesítési véghatáridő nem haladhatja meg AK által előírt teljesítési határidőt.
10. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
11. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerint jár el.
12. Az eljárás során felmerülő, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadóak.
13. A felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET).
14. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 13. § alapján rendelkeznie kell felelős műszaki vezetővel.
Ennek megfelelően legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára rendelkeznie kell a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti korlátozás nélküli, érvényes legalább 1-1 (egy) fő „MV-É",„MV-É-M”, „MV-ÉV” kategóriás vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetővel, és 1 fő műemléki restaurátor, kőszobrász-restaurátor szakirányú szakemberrel aki szerepel illetékes szakmai szervezet/kamarai névjegyzékében, és ezen jogosultságát a szerződés teljes időtartama alatt fenntartja. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fenti felelős műszaki vezetői, restaurátori jogosultságoknak, illetve nyilvántartásban szereplésnek a szerződéskötés időpontjában fennálló hiánya a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést, amennyiben megnevezi.
15. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Sarkadi Anita (lajstromszám: 01233),
Kővágóné Fábián Júlia (lajstromszám: 00817)
16. Az ajánlatok beadása: https://ekr.gov.hu weboldalon keresztül.
17. Teljesítési biztosíték: A Kbt. 134. § (2) bekezdése alapján, a nettó ellenszolgáltatás 5%-a
18. Jóteljesítési biztosíték: A Kbt. 134. § (3) bekezdése alapján, a nettó ellenszolgáltatás 5%-a.
19. Továbbiak KD-ben.

Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190-2-41
Postacím: Riadó u. 5
Postai irányítószám: 1026
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Telefon: +36 18828592 📞
Fax: +36 18828593 📠
URL: https://kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Nemzeti nyilvántartási szám: 15329190-2-41
Postacím: Riadó u. 5
Postai irányítószám: 1026
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Telefon: +36 18828592 📞
Fax: +36 18828593 📠
URL: https://kozbeszerzes.hu 🌏
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148.§ szerint.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el
Elektronikus fizetést használnak
Forrás: OJS 2023/S 251-795450 (2023-12-28)

Ajánlati felhívás (2024-01-26)
Eljárás
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2024-02-15 12:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2024-02-15 14:00:00 📅
A közbeszerzési eljárás feltételei
Megnyitás dátuma: 2024-02-15 14:00:00 📅

Változások
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: PROCEDURE
Új érték
Szöveg:

A(z) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő (BT-131,BT-1311) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Thu Feb 01 12:00:00 CET 2024 Helyesen: Thu Feb 15 12:00:00 CET 2024

Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Új érték
Szöveg:

A(z) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő (BT-132) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Thu Feb 01 14:00:00 CET 2024 Helyesen: Thu Feb 15 14:00:00 CET 2024

Egyéb kiegészítő információk

Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, tekintettel arra, hogy a kiegészítő tájékoztatást, annak ellenére, hogy azt a gazdasági szereplők az 56. §-ban meghatározottak szerint időben kérték, nem tudja az előírt határidőben [56. § (2) bekezdés] teljesíteni.

A változtatás fő oka: Frissített információ
Tájékoztatás módosításokról
Az előző hirdetmény módosítandó változata: 795450-2023
Forrás: OJS 2024/S 020-058166 (2024-01-26)

Ajánlati felhívás (2024-02-14)
Eljárás
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2024-03-07 12:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2024-03-07 14:00:00 📅
A közbeszerzési eljárás feltételei
Megnyitás dátuma: 2024-03-07 14:00:00 📅

Változások
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: PROCEDURE
Új érték
Szöveg:

A(z) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő (BT-131,BT-1311) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Thu Feb 15 12:00:00 CET 2024 Helyesen: Thu Mar 07 12:00:00 CET 2024

Az eredeti közleményben javítandó szöveg
A közbeszerzési dokumentumokat ebben az időpontban módosították ✅
A közbeszerzési dokumentumok megváltoztatásának dátuma: 2024-02-13 📅
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Új érték
Szöveg:

A(z) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő (BT-132) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Thu Feb 15 14:00:00 CET 2024 Helyesen: Thu Mar 07 14:00:00 CET 2024

Az ajánlati felhívásban az ajánlattételi határidő hosszabbításra kerül, valamint a hirdetmény módosításával együtt egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosításra kerülnek.

A változtatás fő oka: Frissített információ
Tájékoztatás módosításokról
Az előző hirdetmény módosítandó változata: 058166-2024
Forrás: OJS 2024/S 033-095477 (2024-02-14)

Ajánlati felhívás (2024-03-05)
Eljárás
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2024-03-14 12:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2024-03-14 14:00:00 📅
A közbeszerzési eljárás feltételei
Megnyitás dátuma: 2024-03-14 14:00:00 📅

Változások
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: PROCEDURE
Új érték
Szöveg:

A(z) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő (BT-131,BT-1311) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Thu Mar 07 12:00:00 CET 2024 Helyesen: Thu Mar 14 12:00:00 CET 2024

Az eredeti közleményben javítandó szöveg
A közbeszerzési dokumentumokat ebben az időpontban módosították ✅
A közbeszerzési dokumentumok megváltoztatásának dátuma: 2024-03-01 📅
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Új érték
Szöveg:

A(z) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő (BT-132) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Thu Mar 07 14:00:00 CET 2024 Helyesen: Thu Mar 14 14:00:00 CET 2024

Ajánlattételi határidő hosszabbításra kerül, figyelemmel a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontjában és a Kbt. 55. § (1) bekezdésében foglaltakra.

A változtatás fő oka: Frissített információ
Tájékoztatás módosításokról
Az előző hirdetmény módosítandó változata: 095477-2024
Forrás: OJS 2024/S 047-137011 (2024-03-05)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-08-27)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Becsült érték héa nélkül: 2 845 607 155 HUF 💰
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 1 721 897 779 HUF 💰
Leírás
Becsült érték héa nélkül: 2 845 607 155 HUF 💰
További információk:

Az Értékelési szempontok: Értékelés a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont esetében: alsó határa: 0 pont felső határa: 10 pont. 0 pont a legrosszabb, 10 pont a legjobb érték. Az értékelés módszere: Ajánlati ár: fordított arányosítás. Minőségi értékelési szempontok: legkedvezőbb szint Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján a részszempontok tekintetében ajánlatkérő megadja az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, illetőleg amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet: 2. részszempont: minimum 0 hónap, maximum 36 hónap 3. részszempont: minimum 0 hónap, maximum 36 hónap 4. részszempont: minimum 0 hónap, maximum 36 hónap Részletesen a közbeszerzési dokumentumban kerül ismertetésre. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a felolvasólapon a nettó ajánlati árat kéri megadni, azaz s „Költségvetés főösszesítő” nettó végösszegét, mint (összesített) nettó ajánlati árat kell beírni, tartalékkeret nélkül! A BT-36 (EKR II.2.7) pont pontosítása: Ajánlatkérő a EKR technikai korlátja okán jelen részben irányadó teljesítési határidő itt kerül rögzítésre: A szerződés teljesítésének határideje: a szerződés szerinti kivitelezési feladatok készre jelentésének időpontja: legkésőbb a munkaterület Vállalkozó részére történő átadásától számított 17 hónap. Az átadás-átvételi eljárás határideje nem haladhatja meg a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a 30 naptári napot. Vállalkozó előteljesítésre jogosult. A munkaterület átadásának időpontja a szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül.

További információk

Az Értékelési szempontok: Értékelés a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont esetében: alsó határa: 0 pont felső határa: 10 pont. 0 pont a legrosszabb, 10 pont a legjobb érték.
Az értékelés módszere:
Ajánlati ár: fordított arányosítás.
Minőségi értékelési szempontok: legkedvezőbb szint Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján a részszempontok tekintetében ajánlatkérő megadja az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, illetőleg amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet:
2. részszempont: minimum 0 hónap, maximum 36 hónap
3. részszempont: minimum 0 hónap, maximum 36 hónap
4. részszempont: minimum 0 hónap, maximum 36 hónap
Részletesen a közbeszerzési dokumentumban kerül ismertetésre.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a felolvasólapon a nettó ajánlati árat kéri megadni, azaz s „Költségvetés főösszesítő” nettó végösszegét, mint (összesített) nettó ajánlati árat kell beírni, tartalékkeret nélkül!

A BT-36 (EKR II.2.7) pont pontosítása:
Ajánlatkérő a EKR technikai korlátja okán jelen részben irányadó teljesítési határidő itt kerül rögzítésre: A szerződés teljesítésének határideje: a szerződés szerinti kivitelezési feladatok készre jelentésének időpontja: legkésőbb a munkaterület Vállalkozó részére történő átadásától számított 17 hónap. Az átadás-átvételi eljárás határideje nem haladhatja meg a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a 30 naptári napot. Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
A munkaterület átadásának időpontja a szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül.

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel odaítélése ✅
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: MATE-K/77-62/2024
A szerződés megkötésének időpontja: 2024-08-16 📅
Cím: Építési - vállalkozási szerződés_MATE Főépület együttes külső felújítása
A szerződés címe: https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?eljarasAzon=EKR002017202023 🌏
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 13
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 13
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 11
A nem uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A más uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
Ajánlat azonosítója: EKR002017202023/2646
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A vállalkozó neve és címe
Név: AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 10459340203
Postacím: Kossuth Utca 21.
Postai irányítószám: 6344
Postai város: Hajós
Régió: Bács-Kiskun 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: elokeszites@aktivkft.co.hu 📧
Telefon: +36 78700810 📞
Fax: +36 78548031 📠
URL: https://www.aktivkft.co.hu 🌏
Ajánlat azonosítója: EKR002017202023/2758
Név: BUILD IT Mérnökiroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 32301960241
Postacím: Bóbita Utca 2. E. lház. 1. em.
Postai irányítószám: 1037
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
E-mail: vallalkozas@build-it.hu 📧
Telefon: +36 302794805 📞
URL: http://build-it.hu 🌏
Ajánlat azonosítója: EKR002017202023/2782
Név: Best Solution Konstrukt Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 14542831210
Postacím: Rákóczi Utca 65
Postai irányítószám: 3021
Postai város: Lőrinci
Régió: Heves 🏙️
E-mail: bolkei@felujit.com 📧
Telefon: +36 309623022 📞
Ajánlat azonosítója: EKR002017202023/2790
Név: DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felellősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 12467006213
Postacím: Faiskola Tér 13
Postai irányítószám: 2100
Postai város: Gödöllő
Régió: Pest 🏙️
E-mail: jankovichhenrik@denco.hu 📧
Telefon: +36 209670950 📞
Fax: +36 28411355 📠
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 1 721 897 779 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR002017202023/2798
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Leírás:

organizáció, szakipari és építőmesteri munkák, gépészeti és közmű munkák, elektromos munkák, takarítási munkák

A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:

organizáció, szakipari és építőmesteri munkák, gépészeti és közmű munkák, elektromos munkák, takarítási munkák

A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: Belvárosi Építő és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 13773610213
Postacím: Szentlászlói Út 160/2.
Postai irányítószám: 2000
Postai város: Szentendre
E-mail: palyazat@belvarosiepito.hu 📧
Telefon: +36 706384198 📞
Fax: +36 212512002 📠
URL: http://belvarosiepito.hu 🌏
A tulajdonos állampolgársága: Magyarország 🇭🇺
A gazdasági szereplő mérete: Középvállalkozás
Ajánlat azonosítója: EKR002017202023/2806
Név: Stabil Konstrukt Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 14462344217
Postacím: Benczúr Gyula Utca 22.
Postai irányítószám: 7150
Postai város: Bonyhád
Régió: Tolna 🏙️
E-mail: info@stabilkonstrukt.hu 📧
Telefon: +36 706274152 📞
URL: https://www.stabilkonstrukt.hu/ 🌏
Ajánlat azonosítója: EKR002017202023/2814
Név: Thermo Épgép Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 12913095213
Postacím: Üllői Út 809/A
Postai irányítószám: 2220
Postai város: Vecsés
E-mail: ekr@thermoepgep.hu 📧
Telefon: +36 704122000 📞
URL: https://www.thermoepgep.hu 🌏
Ajánlat azonosítója: EKR002017202023/2822
Név: PESZTER Ingatlanforgalmazási, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 11788821207
Postacím: Zsurló Utca 15.
Postai irányítószám: 8000
Postai város: Székesfehérvár
Régió: Fejér 🏙️
E-mail: preiltamas@peszter.hu 📧
Telefon: +36 309659938 📞
Ajánlat azonosítója: EKR002017202023/2830
Név: LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 25098367244
Postacím: Hídépítő Utca 1-12
Postai irányítószám: 1095
Postai város: Budapest, IX.
E-mail: vallalkozas@laterex.hu 📧
Telefon: +36 13470010 📞
Fax: +36 13470011 📠
URL: https://www.laterex.hu 🌏
Ajánlat azonosítója: EKR002017202023/2838
Név: EURO CAMPUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 13646925210
Postacím: Árpád Út 64.
Postai irányítószám: 3300
Postai város: Eger
E-mail: vallalkozas@eurocampus.hu 📧
Telefon: +36 36780566 📞
Fax: +36 36780567 📠
Ajánlat azonosítója: EKR002017202023/2846
Név: EB Hungary Invest Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 13240567242
Postacím: Fogadó Utca 4.
Postai irányítószám: 1107
E-mail: kozbeszerzes@ebhinvest.hu 📧
Telefon: +36 301661712 📞
URL: https://www.ebhinvest.hu 🌏
Ajánlat azonosítója: EKR002017202023/2854
Név: Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 11266101244
Postacím: Németvölgyi Út 146
Postai irányítószám: 1112
E-mail: vallalkozas@epkar.hu 📧
Telefon: +36 14223550 📞
Fax: +36 14223559 📠
URL: https://www.epkar.hu 🌏
Ajánlat azonosítója: EKR002017202023/2862
Név: Patina Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 14705430213
Postacím: Kölcsey Út 6/a.
Postai irányítószám: 2373
Postai város: Dabas
E-mail: patina@monornet.hu 📧
Telefon: +36 703189471 📞

Kiegészítő információk
További információk

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke és a szerződés/rész végleges összértéke tartalmazza a 10% tartalékkeret összegét is.

Forrás: OJS 2024/S 168-519101 (2024-08-27)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2026-02-18)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 1 721 897 779 HUF 💰
Leírás
A beszerzés leírása:

A beszerzés leírása

További információk:

BT-36 pontban megadott teljesítési határidő a szerződés módosítása utáni teljesítési határidő (EKR technikai korlátja miatt kerekített érték). A teljesítési határidő pontos időtartama a jelen tájékoztató BT-201 és BT-202 pontjában szerepel részletesen.

Időtartam: 24 hónap

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 1 721 897 779 HUF 💰
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Az alvállalkozásba adott szerződésrész értéke ismert ✅
Az alvállalkozásba adott szerződésrész százalékos aránya ismert ✅
Leírás:

vakolás, homlokzatfestés, állványozás, tetőszerkezeti munkák, épületszobrász munkák,, homlokzaton található gipsz és vakolat díszítmények restaurálása, szakipari és segédmunkák, felülettisztítási munkák festés, díszítőfestés, bádogozás; tetőfedési munkák, homlokzatalapozás, festés, javítás; műköves munkák; klímaberendezések szerelése; bontási és egyéb földmunkák; állványozás;

Valószínűleg harmadik félnek alvállalkozásba adandó, hozzáadottérték-adó nélküli érték: 344379555.80 HUF 💰
Arány (%): 20
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:

A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Postacím: Páter Károly Utca 1.

Kiegészítő információk
További információk

A BT-201 (EKR VII.2.2) pont folytatása: 7. Kőburkolat és épület körüli járda helyreállítása A Szerződés az Aula – Szeminárium épületrészeket összekötő nyaktag, valamint Szeminárium és Aula épületrész homlokzati kőburkolatainak tisztítását tartalmazza. A homlokzati kőburkolat és az épület körüli járda megsüllyedt, repedezett, több helyen eltört.A feltárás alapján megállapítható, hogy: - a homlokzati kőlapok balesetveszélyesek, további ázás és téli fagyhatás esetén a kőburkolat kidőlhet. - életveszélyessé válhatnak a magasabb pozícióban lévő kőlapok, mert a járókelőkre, hallgatókra hullhatnak. Erre tekintettel a homlokzati falburkolat bontása és újjáépítése szükséges részleges pótlással, továbbá az épület körüli járdaburkolat bontása, újraépítése szükséges pótmunka keretében. 8. Főépület Ny-i szárny járda + felhajtó A Szerződés a Főépület főbejára és Ny-i oldali járdaburkolat felújítását nem tartalmazta. A műemlék Főépület homlokzatfelújítása során az épület nyugati oldalán a főbejárat előtti kocsibehajtó, terasz és az épület előtti járda repedéseinek és süllyedéseinek a feltárása történt. A feltárás alapján megállapítható, hogy a csapadékvíz-elvezetés hiányosságai és hibái miatt a kocsibehajtó és a terasz, valamint a járda alapja és a környező talajszerkezet tartósan átázott, a téli fagy következtében helyenként megemelkedett, repedések keletkeztek. A repedéseken befolyó további csapadék miatt helyenként újabb süllyedések és további repedések és elmozdulások keletkeztek. A kocsibehajtó korábbi felújításakor alkalmazott aszfalt burkolat a műemléki épület kocsibehajtójánál szakszerűtlen beavatkozás volt, az eredeti építéskor alkalmazott bazalt kockaköves anyaghasználat a műemléki hitelesség miatt indokolt. A burkolt felületek vízelvezetésének kijavítása nélkül a felújított homlokzaton, teraszon, kocsibehajtón rövid időn belül számítani kellene újabb repedésekre, süllyedésekre. A Megrendelő ezért kéri a burkolatok felújítását. A pótmunkákhoz és elmaradó munkákhoz kapcsolódó Műszaki tartalom változás bejelentő lapok és azok mellékleteként a költségek tételes kimutatását a szerződés módosítás 1. számú melléklete rögzíti. Szerződő Felek a pótmunkákra figyelemmel a Szerződés ellenértékét (azaz a Szerződés 4.3. pontban foglalt teljes ellenértekét, mely a tartalékkeret összegét is magában foglalja) nettó 1.721.897.779,- Ft összegről nettó 1.956.482.113,- Ft összegre kívánják módosítani. A Kbt. 141. § (2) bekezdése szerint a szerződés – a Kbt. 141. § (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az alábbi értékek egyikét sem a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt; b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. A Kbt. 141. § (3) bekezdése alapján a (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelye nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg. Felek rögzítik, hogy - a módosítás a szerződés értékét érinti, - a Szerződés értékének a 2.3. pont szerinti változása nem éri el a Kbt. 141. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti értéket, valamint nem éri el a Kbt. 141. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti 15 %-os mértéket, mivel a szerződés eredeti értékéhez képest (a tartalékkeret összege nélkül számolva, nettó 1.565.361.617,- Ft összeget figyelembe véve) a változás mindösszesen + 234.584.334,- Ft +ÁFA, mely a szerződés értékének mindösszesen cca. 14,9859 %-os emelkedését jelenti, - a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, mivel az abban foglalt munkákhoz szorosan kapcsolódó, pótmunka körébe eső feladatok ellátásából és elmaradó munkákból ered a Szerződés ellenértékének a változása, - a módosítás nem érinti a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásra irányadó eljárási szabályok alkalmazását, azt nem módosítja, a szerződés ellenértékének, mint becsült értéknek a figyelembe vétele mellett sem kellett volna Megrendelőnek az alkalmazott eljárásrendhez képest eltérő szabályokat alkalmaznia. A PÓTMUNKÁK FIZETÉSI RENDJÉNEK KEZELÉSE [KBT. 141. § § (2) –(3) BEKEZDÉS SZERINTI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS] Felek a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra hivatkozással a pótmunkákból és elmaradó munkák ellenértékéből eredő - plusz vállalkozói díj kifizetésére vonatkozó módosítást kívánnak a Szerződésben rögzíteni. A pótmunkák ellenértékének kifizetésére vonatkozóan a Felek akként kívánnak rendelkezni, hogy jelen szerződés módosítás hatályba lépését követően a Szerződés által az egyes számlák benyújtásához előírt készültségi szintek tekintetében a pótmunkákat és az elmaradó tételeket is figyelembe véve járnak el, így a kivitelezés 100%-os készültségi szintje magában foglalja a pótmunkák elvégzésének kötelezettségét is, illetve nem foglalja magában az elmaradó tételek elvégzésének a kötelezettségét, az ellenérték pedig a módosított vállalkozói díj alapján kerül elszámolásra a szerződés módosítást követően. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ MÓDOSÍTÁS [KBT. 141. § (2)-(3) BEKEZDÉSE SZERINTI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS] A Felek a szerződésben eredetileg rögzített teljesítési határidőt [az ütemezett munkavégzés megkezdéséhez szükséges első munkaszakasz munkaterületének (első munkaterületnek) az átadásától számítva 17 (tizenhét) hónap szerint számítva 2026. január 26. napja)] 2026. augusztus 31. napjára kívánják módosítani az alábbiakra figyelemmel. Jelen szerződés módosítás keretében a Felek pótmunkák elvégzésében állapodnak meg, mely pótmunkák – az elmaradó munkák időigényét is figyelembe véve – a Szerződés szerinti 17 hónapos teljesítési határidőben, a pótmunkák mennyisége és jellege, az egyéb munkafolyamatokkal való kapcsolódása okán nem végezhető el az alábbi indokokra figyelemmel: - Ácsmunkák: Az ütemtervben az ácsmunkák átfutása 2024.10.21 – 2026.01.06.-áig került meghatározásra. Ez összesen 303 munkanap. A VK000 jelű változás kezelő dokumentumban foglalt, pala alatti rétegrend módosítás miatt 65 munkanap többletidő szükséges. Így az ácsmunkák vége 2026.04.09-ére esik. A műszaki tartalom módosítás következtében 5483,9 m2-nyi többlet deszkázás merül így fel. A többlet munkaidő a javítás időszükséglete 1 m2 vonatkozásában 0,29 óra állványozó, 0,09 óra segédmunkás ráfordítás. Az 5483,9 m2-re vetített többletmunka idő 2083,8 munkaóra. 1 ács és 1 segédmunkásra vonatkoztatva. Amennyiben ezt 4 brigád végzi a szükséges munkaidő többlet 65 munkanap. (2083,8/8/4) - Tetőfedés: A tetőfedési munkák ütemterv szerint 2026.01.23.-ára fejeződtek volna be. Mivel a megelőző ácsmunkák 65 munkanap többletidővel készülnek, a tetőfedés is ugyanennyi nappal később tud megvalósulni. A befejezés így 2026.04.27.-ére módosul. - A párkányok javítása helyett a teljes párkányt újra kell húzni, összesen 812 fm mennyiségben. A javítás időszükséglete 1 fm vonatkozásában 1,79 óra kőműves, 2,09 óra segédmunkás ráfordítás. Új párkányhúzás esetében ez 1,18 óra segédmunkás (bontás) 3,79 óra óra kőműves, 2,09 óra segédmunkás (építés) ráfordítást igényel a terc norma szerint. A 812 fm-re vetített többletmunka idő 2476,6 munkaóra 1 fő kőművesre, 2 fő segédmunkásra vonatkoztatva. Amennyiben ezt 4 brigád végzi a szükséges munkaidő többlet 78 munkanap. (2476,6/8/4) - Vakolás és rabicolás: A vakolás és rabicolás tervezett átfutása 2024.10.21 - 2026.01.09 között van az ütemterv szerint. Ez összesen 306 munkanap. Az eresz bontás/újjáépítés miatt a párkányhúzási munkák (VK011 változáskövető dokumentum) többletidő igénye 78 munkanap. A homlokzatképzési munkák az ácsmunkákat követően a tetőfedési munkákat szorosan követve végezhetők. Az ácsmunkák 65 napos többletigényével, és a párkányhúzási munkák 78 munkanapos többletével a vakolás és rabicolási munkák befejezése így 2026. 08.04-re esik. - - Felületképzés, bádogozás, villámvédelem, zsaluzás és állványozás: A bádogos, felületképzési munkák és villámvédelmi rendszer kiépítési munkák a vakolás és rabicolást követően végezhetőek, ezt követően lehetséges az állványzat bontása, valamint a munkaterület helyreállítása és rendezetten történő elhagyása. Ezen munkák – időigényüket és a munkafolyamatok egymásra épülését, egymással való összehangolásának szükségességét figyelembe véve - 2026.08.04-ét követően, 2026. 08.31-ig bezárólag tudnak befejeződni. - Szeminárium türkíz csempe javítás munkáit a VK012 számú Műszaki tartalom változás bejelentő lap és annak mellékletében részletezettek szerint végzi el a Vállalkozó. A Vállalkozó ezt a munkák 60 nap átfutással tudja megvalósítani. A szerződéses véghatáridőt ezen munka nem befolyásolja. A pótmunkákkal összefüggésben felmerülő, 2.10. pontban rögzített plusz teljesítési határidő meghatározásánál a Felek figyelembe vették: - a pótmunkák műszaki jellemzőit, volumenét és az ellenértékét, - az egyes munkafolyamatok egymásra épülését, - az elmaradó tételek időigényét, - az adott pótmunkának a közbeszerzési eljárásban meghatározott műszaki tartalom szerinti munkákkal való összefüggését és ez alapján a teljes kivitelezés 100%-os készültségi szintjének elérését befolyásoló hatását és ennek mértékét.

További információk

Változások
Egyéb kiegészítő információk

A SZERZŐDÉS ÉRTÉKÉNEK MÓDOSULÁSA (PÓTMUNKÁK ÉS ELMARADÓ MUNKÁK) [KBT. 141. § (2) –(3) BEKEZDÉS SZERINTI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS] Felek rögzítik, hogy a kivitelezés során felmerült körülmények miatt a Szerződés keretében – a tartalékkeret terhére nem finanszírozható – további munkák (pótmunkák) elvégzése vált szükségessé mindösszesen nettó 303.112.970,- Ft értékben, illetve elmaradó munkák merültek fel nettó 68.528.636,- Ft összegben az alábbiak szerint: 1.Főépület palafedés rétegrend módosítás A pótmunka műszakilag szükséges tervmódosítás okán merült fel. A rétegrendi felépítés a tervezés során műemléki szempontok figyelembevételével készült, miszerint az eredeti állapotnak megfelelő rétegrend kialakítása volt az irányadó elv. A kivitelező részéről jelzés érkezett, hogy a tervezett tető rétegrendi kialakítása a szakmai irányelvek szerint nem javasolt. 20-35°-os tető hajlásszög esetén a fóliát deszkázatra szükséges fektetni, a hosszú élettartam a fedés esetében így biztosítható. A Vállalkozó célja, hogy hosszú évtizedekig jó állapotú szerkezetet építsenek. A műszaki ellenőrök a tervezőkkel a javaslatot áttekintették. Több palafedéssel foglalkozó szakmai forrást áttekintve a Vállalkozó javaslatát megerősítették. A javasolt rétegrend egy tartósabb megoldást jelent a tervezettnél. A műemlékfelügyelő a javasolt rétegrendi változást műemléki szempontokat figyelembe véve elfogadta. A műszaki ellenőr és a tervezők javasolták a Megrendelőnek a módosított rétegrend elfogadását. A módosított rétegrend a tervezetnél jobb műszaki megoldást eredményez. 2. A 16. jelű tetőszakasz melletti lapostető vízszigetelés A kiviteli tervek a 16. jelű tetőszakasz melletti lapostetős rész meglévő-megmaradóként kezelik, a vízszigetelésre nem terjednek ki. A lapostető csak személyemelő vagy alpitechnikai módszerekkel közelíthető meg, vízszigetelése a kivitelezés jelen fázisában gazdaságosan megvalósítható, hiszen további állványozási és gépköltséget nem generál. A lapostető hozzávetőlegesen 15-20 éve felújításra került. Állagának megőrzése, a szigetelés élettartamának növelése érdekében 1 rtg. vízszigetelést el kell helyezni. 3. Főépület homlokzati gázcső eltávolítása A kiviteli tervek az épület homlokzatán húzódó működő gázcső felújítását tartalmazták. A Megrendelő a gázfogadót és gázórát a kivitelezés megkezdését követően megszűntette. Ennek következtében az épület ezen gázellátása megszűnt, a homlokzaton húzódó gázvezeték funkcióját vesztette. Az üzemen kívüli gázcsövet a homlokzatról esztétikai és műemléki szempontokat figyelembe véve el kell távolítani. 4.Főépület főpárkány készítés A kiviteli tervek a homlokzati párkányhúzás teljes mennyiségének 25%-os javítását, a meglazult, sérült vakolat leverésével, a sarok és csatlakozás-összedolgozással és a hiányzó részek és díszek pótlásával tartalmazták. A homlokzat beállványozása után, a tetőhéjalás és a tető bádogozás bontását követően vált láthatóvá a beázások miatti jelentős mértékű faanyag korhadás. A korhadt, szilárdságát vesztett faanyag nem alkalmas tartós párkány kialakítására. A műszaki ellenőr elrendelte az eredetileg megtartásra tervezett, de az ázásoktól elkorhadt faanyag cseréjét.A feltárások során kiderült továbbá, hogy a tervek és a költségvetési kiírás szerint javítandó homlokzati díszek egy része a valóságban polisztirol anyagú. A műemlék épület homlokzatán csak az eredeti tégla, habarcs és gipsz anyagok és homlokzatdíszítési technikák alkalmazhatók. A korábbi felújításkor szakszerűtlenül alkalmazott polisztirol elemeket ki kell cserélni.A korhadt eresz csere miatt és a polisztirol elemek kicserélése miatt a csatlakozó ereszt és párkányt le kell bontani, új húzott párkányt kell készíteni. Ezek a terveken és a költségvetésben sem szereplő munkák (pótmunkák). 5. . Szeminárium épület homlokzati kerámia elemek javítása, ablakpárkány csere A szeminárium épület nyílászárói alatt lévő kerámia elemek és párkány felújítására a kiviteli tervek nem terjedtek ki. A kerámia elemek esetében felületi mosás volt a feladat. A homlokzati állványok megépítése után, a felületi mosás megkezdésekor vált láthatóvá a kerámia elemek lokális feltáskásodása, repedezettsége, hiányossága. Továbbá, hogy a meglévő ablakpárkány bádogozási hiányosságai nem biztosítják a megfelelő vízelvezetést. A vízelvezetési hibák javítása nélkül a felújított homlokzaton további vizesedés, télen fagyás, repedés, ennek következtében újabb feltáskásodás és homlokzati károsodás keletkezhet.Műszaki ellenőr álláspontja szerint az állagmegóvás érdekében óvatos kopogtatással a teljes kerámia felületet át kell vizsgálni. A sérült, illetve laza részeket el kell távolítani. A hiányzó elemeket helyszínen formázni, több rétegben kitölteni, simítani és fugázni szükséges. A műemléki egyeztetések alapján az eredeti elemekhez illeszkedő, azonos színű védőbevonat és a teljes felületen állagmegóvást biztosító lakkbevonat készítése is követelmény. Egy későbbi megrendelés esetén az állványozás ismételt költsége is növelné a teljes költségeket. A Vállalkozó rendelkezik a műemléki igényességű javításhoz szükséges szakemberekkel és szakmai tapasztalattal. 6.Főépület tornaterem lábazat újra gyártása Kiviteli tervekben 50 db lábazati műkő elem teljes cseréje, valamint 32 db elem restaurálása szerepel. Jelenlegi műkő lábazat helyszín műkőként került felhordásra. Közvetlen kapcsolata a téglafallal a falazat nedvesedését okozza, ami egyben a lábazat leromlását is okozza. Az új, légréssel kialakított lábazat biztosítja a szerkezet megfelelő szellőzését. A kialakítás következtében a lábazat síkja kismértékben változik. Az egységes lábazati sík kialakításhoz szükséges az amúgy is leromlott állapotú sóterhelt 32 db műkő lábazati elem bontása és újra gyártása, valamint légrést biztosító rozsdamentes acél kapcsos beépítés. Folytatás: BT-300 (EKR VI.3.) pontban.

Egyéb kiegészítő információk

A változtatás fő oka: Olyan módosítások, amelyek nem érik el a minimális értéket ("de minimis" szabály).
Új érték
Szöveg:

1) Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 3.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: A szerződés teljesítési határideje, azaz a szerződés szerinti valamennyi feladat készre jelentésének az időpontja 2026. augusztus 31. Vállalkozó jogosult a megjelölt teljesítési határidő előtt teljesíteni, melyet köteles előzetesen egyeztetni Megrendelővel. A teljesítési határidő számítása tekintetében a Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk) 8:3. §-ának rendelkezéseit alkalmazzák. A teljesítési határidő nem tartalmazza a Vállalkozó és Megrendelő közötti műszaki átadás-átvételi eljárás időtartamát. A Megrendelő előteljesítést elfogad. 2) A Szerződés 4.1. és 4.3 pontja módosításra kerül a szerződés vállalkozói díj vonatkozásában. Vállalkozói díj a 4.1. pont alapján: nettó 1.799.945.951,- Ft Tartalékkeret (a 4.2. pont szerint számított összeg) nettó 156.536.162,- Ft Vállalkozói díj összesen: nettó 1.956.482.113 ,- Ft . 3) Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 4.4.2. pontja módosul, kiegészítésre kerül: Az egyes számlákban elszámolható vállalkozói díj összege tekintetében hivatkozott, 4.1. pont szerinti nettó vállalkozói díj alatt a Felek a jelen szerződés 1. számú módosításának hatályba lépését megelőzően kibocsátott számlák tekintetében a Vállalkozó eredeti, kötelezően elvégzendő feladatok műszaki tartalomára adott ajánlata szerinti nettó vállalkozó díjat (nettó 1.565.361.617,- Ft,) értik, míg a jelen szerződés 1. számú módosításának a hatályba lépését követően kibocsátott számlák tekintetében az 4.1. pont szerinti vállalkozói díj alatt a Felek a jelen szerződés 1. számú módosítása szerint módosított 4.1. pont szerinti vállalkozói díjat értik. A Felek rögzítik, hogy a jelen pontban rögzített készültségi szintek megállapítása során a jelen szerződés 1. számú módosításának hatályba lépését követően a jelen szerződés 1. számú módosításában rögzített pótmunkák és elmaradó munkák figyelembe vételével járnak el. Ennek megfelelően a 100%-os készültség feltétele a jelen szerződés 1. számú módosításában rögzített pótmunkák elvégzése is, illetve a 100%-os készültség nem tartalmazza a jelen szerződés 1. számú módosításában rögzített elmaradó tételek szerinti feladatok ellátását.” A módosítással érintett szerződés aláírásának dátuma: 2024.08.16. A szerződés ellenértéke: 1.721.897.779,- Ft + ÁFA (10% tartalékkerettel együtt) A szerződés teljesítési határideje: Munkaterület átadástól számított 17 hónap. A szerződés-módosítás aláírásának dátuma: 2026.01.16. A szerződés módosított ellenértéke: 1.956.482.113 ,- Ft + ÁFA (10% tartalékkerettel együtt) A szerződés módosított teljesítési határideje: 2026.08.31.

Szöveg

Forrás: OJS 2026/S 035-120008 (2026-02-18)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (15 új beszerzések)