PTE ÁOK Biofizika épület energetikai korszerűsítés

Pécsi Tudományegyetem

A Pécsi Tudományegyetem ÁOK Biofizika épület energetikai korszerűsítése

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2023-12-07. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2023-11-06.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda?

• Pécsi Tudományegyetem

Mi az?

• Építési munkák

Hol?

• Budapest › Budapest
• Dél-Dunántúl › Baranya

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2023-11-06	Ajánlati felhívás
2023-12-05	Ajánlati felhívás
2024-01-10	Ajánlati felhívás
2024-01-25	Ajánlati felhívás
2024-02-14	Ajánlati felhívás
2024-02-27	Ajánlati felhívás
2024-03-08	Ajánlati felhívás
2025-01-23	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2025-11-19	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2023-11-06)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: PTE ÁOK Biofizika épület energetikai korszerűsítés
Hivatkozási szám: EKR001033782023
Rövid leírás:
“A Pécsi Tudományegyetem ÁOK Biofizika épület energetikai korszerűsítése”
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák 📦
Információk a tételekről
Az ajánlatok legfeljebb a következő tételekre nyújthatók be: 1
Leírás
Belső azonosító: EKR001033782023/1
Mennyiség: 1840 négyzetméter
Ebben a közbeszerzésben kis- és középvállalkozások (kkv-k) is részt vehetnek ✅
A beszerzés leírása:
“A tárgyi közbeszerzés eljárás a Pécsi Tudományegyetem ÁOK Biofizikai épületének energetikai korszerűsítésére irányul, az alább részletezett feladatleírás és...”

A beszerzés leírása

A tárgyi közbeszerzés eljárás a Pécsi Tudományegyetem ÁOK Biofizikai épületének energetikai korszerűsítésére irányul, az alább részletezett feladatleírás és követelmények szerint.

A tervezett felújítás célja az épület energetikai minőségének javítása.

Bontási munkák:

• Az épületburok hőszigetelésének és a nyílászárók cseréjének elvégzéshez szükséges (épületgépészeti, épületvillamossági, gyenge áramú szakterületekre is kiterjedő) bontási munkák.

Kivitelezési munkák:

• a meghatározott nyílászárók cseréje (23 db új nyílászáró elhelyezése)
• a meghatározott ablakokra új zsalúziák felszerelése és a régi külső árnyékolók visszaszerelése. A motoros árnyékolók villamos megtáplálásának kiépítése.
• a homlokzatok hőszigetelése és annak járulékok munkái (A műszaki beavatkozásokkal érintett épülethomlokzat teljes bruttó felülete: ~1840 m2)
• a padlástér utólagos hőszigetelése és annak járulékos munkái (~870 m2 felületen)
• Villámvédelmet érintő beavatkozások elvégzése
• Homlokzat felújítás (homlokzatok hőszigetelése) elvégzéséhez szükséges erős és gyengeáramú kivitelezési munkák
• Homlokzati épületgépészeti elemeket érintő beavatkozások
• Külső járda szakaszokat érintő kivitelezési munkák
• Épületben található hőleadók épületgépészeti korszerűsítése (termosztatikus szelepek beépítése)
• Lámpatestek korszerűsítése (366 db lámpatest cseréje, korszerű, energiatakarékos led lámpatestek)

Az elvégzendő feladatok részletes leírását kiadott kiviteli tervek, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazza.

További információk:
“Értékelési szempontrendszer: Az értékelés a Kbt. Kbt. 76. § (2) bekezdése c) pontja alapján (legjobb ár-érték arány) történik. Az értékelés során valamennyi...”
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Építési munkák 📦
Postacím: Szigeti
út
12
Irányítószám: 7624
Város: Pécs
Ország: Magyarország 🇭🇺
A teljesítés helye: Baranya 🏙️
Időtartam: 6 (MONTH)
Az alábbi időkeret hónapokban van kifejezve.
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Szakemberek szakmai többlettapasztalata (az ajánlati felhívás III.1.3. M.2.1) pontjában meghatározott jogosultság (MV-É) megszerzéséhez szükséges tapasztalatot meghaladó gyakorlati idő (min. 0, max. 36 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): Szakemberek szakmai többlettapasztalata (az ajánlati felhívás III.1.3. M.2.2) pontjában meghatározott jogosultság (MV-ÉG) megszerzéséhez szükséges tapasztalatot meghaladó gyakorlati idő (min. 0, max. 36 hónap)
Szakemberek szakmai többlettapasztalata (az ajánlati felhívás III.1.3. M.2.3) pontjában meghatározott jogosultság (MV-ÉV) megszerzéséhez szükséges tapasztalatot meghaladó gyakorlati idő (min. 0, max. 36 hónap)
Ár ✅
Ár (súlyozás): 70
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Nyílt eljárás ✅
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2023-12-07 10:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2023-12-07 12:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely): www.ekr.gov.hu
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról):
“424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15 .§ (2) bekezdése szerint az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételihatáridő lejártát...”
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
A közbeszerzési eljárás feltételei
Biztosítéknyújtási kötelezettség áll fenn ✅
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának valamilyen jogi formát kell öltenie ✅
Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai képesítését
Megnyitás dátuma: 2023-12-07 12:00:00 📅
Hely:
“www.ekr.gov.hu”
További információk:
“424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15 .§ (2) bekezdése szerint az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételihatáridő lejártát...”
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅
Díjazási kritériumok
Súlyozás típusa: Súlyozás (pontok, pontos)
A közbeszerzési eljárás feltételei
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A feltételek felsorolása és rövid leírása:
“Nyilvántartás: 1. Előzetes igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ajánlatában köteles az...”

A feltételek felsorolása és rövid leírása

Nyilvántartás: 1. Előzetes igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. rész alfa pontra történő hivatkozás megjelölésével.
2. Utólagos igazolási mód:
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek (közös ajánlattevőnek ),az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
SZ.1./ Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
A 322/2015. Kormányrendelet 21. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő az alkalmasság vizsgálata körében a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzőknévjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
- A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a
az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján.
- A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. Amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód, a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése szerint.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában igazolnia kell, hogy be van jegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdése által biztosított lehetőséggel élve nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

SZ.1./ Alkalmatlan az ajánlattevő (vagy közös ajánlattevő), ha
a) az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő a 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepel,
b) illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Műszaki és szakmai képességek
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:
“Referencia: 1. Előzetes igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ajánlatában köteles az...”

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

Referencia: 1. Előzetes igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. rész alfa pontra történő hivatkozás megjelölésével.
2. Utólagos igazolási mód:
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek (közös ajánlattevőnek ),az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
M.1.) Az ajánlattevőnek az utólagos igazolás körében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján be kell mutatnia az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb 8 éven belül megkezdett és 5 évben belül befejezett legjelentősebb építési beruházásait.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelést a 321/2015. ( X.30.) Kormányrendelet 22. § (3) bekezdése szerint, a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.
A referenciaigazolásban minimum az alábbiakat szükséges ismertetni:
- a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év/hónap/nap pontossággal),
- a teljesítés pontos helyét,
- a szerződést kötő másik fél hivatalos megnevezését és székhelyét,
- a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét,
- meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét oly módon, hogy abból a vonatkozó alkalmassági követelményben foglaltaknak való megfelelés megállapítható legyen,
- a saját teljesítés mértékére vonatkozó információt,
- nyilatkozni szükséges arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21/A. §-ra, valamint 22. § (5) bekezdésére.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1.) Alkalmas az Ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha rendelkezik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 8 éven belül (96 hónapban) megkezdett és legfeljebb 5 éven belül (60 hónap) befejezett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített épület energetikai felújítására és/vagy új épület építésére és/vagy meglévő épület felújítására és/vagy átalakítására vonatkozó referenciával, amely munka során legalább 1000 m2 homlokzati hőszigetelésre került sor.
A fenti referenciakövetelmény több szerződésből teljesíthető.

“Szakember: 1. Előzetes igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ajánlatában köteles az...”

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

Szakember: 1. Előzetes igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. rész alfa pontra történő hivatkozás megjelölésével.
2. Utólagos igazolási mód:
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek (közös ajánlattevőnek ),az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:

M.2.) Az ajánlattevőnek az utólagos igazolás körében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján, az M.2.1.), M.2.2.) és M.2.3.) alkalmassági követelményeknek való megfelelés céljából be kell mutatnia azoknak a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, az alábbiak szerint.

1. Ajánlatkérő általi a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése szerinti felhívásra az ajánlattevőnek csatolnia kell a szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatát, amelyben feltétlen rendelkezésre állási kötelezettséget vállalnak ajánlatkérő felé a közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés teljesítésében való közreműködésre ajánlatkérő, mint megrendelő elvárásainak megfelelően, a szerződés teljes időtartama alatt. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szakember egyértelmű nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn és nem fog fenn állni olyan más jogviszonya, amely a tárgyi szerződés szerinti kötelezettsége teljesítését az ajánlat nyertessége esetén hátrányosan befolyásolja.

2. Ajánlatkérő általi a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése szerinti felhívásra, az ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 69. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek végzettséget igazoló oklevelének/diplomájának egyszerű másolati példányait.

3. Tekinettel arra, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek gyakorlati ideje értékelési részszempont, ajánlattevőnek már az ajánlatban be kell nyújtania a szakemberek által saját kezűleg szakmai önéletrajzot.
Az értékelési szempontra bemutatni kívánt szakember nevét az ajánlatban kötelező feltüntetni, annak elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
A szakmai önéletrajznak tartalmaznia kell:
- a szakember adatait,
- végzettségeinek bemutatását,
- a kamarai jogosultság megszerzésének első időpontját (amennyiben már rendelkezésre áll),
- az ajánlattételi határidőig szerzett releváns szakmai tapasztalat részletes bemutatását,
- és az értékelési részszempont esetében a megajánlott többlet szakmai tapasztalat részletes bemutatását. E körben az önéletrajznak minimálisan tartalmaznia kell a tapasztalattal érintett projekt megrendelőjének nevét, a tapasztalat kifejtésének kezdő és befejező időpontját (év, hónap, bontásban), a végzett tevékenység részletes bemutatását.

Amennyiben a szakember az ajánlattétel időpontban már szerepel a kamarai nyilvántartásban, úgy elegendő az önéletrajzban a kamarai jogosultság megszerzésének időpontját, illetve elérési útvonalát feltüntetni, ellenkező esetben az ajánlat részeként szükséges a szakember végzettségét/képzettségét igazoló oklevél egyszerű másolatát, valamint a saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot - bemutatva a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt - benyújtani.
Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi.
Az időben egymást átfedő gyakorlati időtartamok esetén az átfedéssel érintett időszakok csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szakmai önéletrajzot oly módon kell benyújtani, hogy az összhangban legyen az Ajánlattevő által az ajánlatban benyújtott, a felolvasó lapon az értékelési részszempontokra megajánlott, szakmai többlettapasztalatra vonatkozó gyakorlati idővel.
Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat alatt az előírt végzettségbeli és tapasztalati követelményeknek megfelelő feladatkörben végzett feladatvégzésen alapuló gyakorlatot érti. A végzettségek egyenértékűségének bizonyítása az Ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. §-ában foglaltak is irányadók.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
M.2.1.) 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. fejezet 1. rész 2. pontja szerinti (MV-É) vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezető jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzetséggel és szakmai gyakorlattal.
M.2.2.) 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. fejezet 2. rész 3. pontja szerinti (MV-ÉG) vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezető jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzetséggel és szakmai gyakorlattal.
M.2.3.) 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. fejezet 2. rész 5. pontja szerinti (MV-ÉV) vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezető jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzetséggel és szakmai gyakorlattal. Egy szakember több pozícióra is jelölhető.
Az értékelési szempontok körében kizárólag olyan szakember mutatható be, akiket Ajánlattevő az alkalmasság körében bemutatott, így kizárólag ugyanazon szakember alkalmassági követelményhez képesti többlettapasztalata értékelhető.
Az előírt alkalmassági követelménynek ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhet.

Részvételi feltételek
A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:
“Az Ajánlatkérő kizárja az ajánlattevő, közös ajánlatot tevő nyertesek által gazdálkodó szervezet létrehozását a teljesítéshez (Kbt. 35. § (8)-(9)). A...”

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni

Az Ajánlatkérő kizárja az ajánlattevő, közös ajánlatot tevő nyertesek által gazdálkodó szervezet létrehozását a teljesítéshez (Kbt. 35. § (8)-(9)).

A III.4.5) pont folytatása:
Felek a számla kiegyenlítése során figyelembe veszik továbbá a Kbt. 27/A. §-ában foglaltakat és az pályázati támogatás felhasználására irányadó Korm. rendeletek - így különösen, de nem kizárólagosan a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet - előírásait is.
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás, a kifizetések pénzneme: HUF

- Ajánlatkérő a szerződés alapján elvégzett munkára, valamint az annak során felhasznált és beépített alkatrészekre és anyagokra 36 hónap teljeskörű jótállást ír elő.
- Felelősségbiztosítás: Ajánlattevőnek legkésőbb a a szerződés hatályba lépését követően meghatározott időpontra (munkaterület átadásának időpontja) rendelkeznie kell a Szerződésre vonatkozóan megkötött vagy a Szerződésre vonatkozóan kiterjesztett teljeskörű építés-szerelési biztosítással (CAR) a Szerződés alapján elvégzendő kivitelezési munkákra az alábbiak szerint:
- a felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a projekttel kapcsolatosan a biztosítási időszakban valamennyi, a Vállalkozó és az érdekében eljáró személyek által Megrendelőnek, illetve bármely harmadik félnek okozott személyi és a szolgáltatás tárgyában keletkező vagy egyéb dologi kárra,
- a felelősségbiztosítás a szokásos piaci feltételektől a Megrendelő számára hátrányos egyedi kizárásokat nem tartalmazhat,
- a felelősségbiztosítás mértéke a biztosítási időszakban minimum 50 000 000,- forint/ év és minimum 25 000 000,- forint/káresemény.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Kauciók és garanciák:
“Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.”
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:
“Finanszírozás: Utófinanszírozás. A szerződéses ellenérték fedezetéül szolgáló projekt még pontosan nem ismert. A Megrendelő előzetesen tájékoztatja a...”
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
“- Kötbér: A Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére köteles, ha a Szerződést olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen teljesíti. A késedelmi kötbér alapja...”
Részvételi feltételek
Kizárási ok: bankr-nat
Kizárási okok leírása:
“Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt....”

Kizárási okok leírása

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése értelmében, az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok [62. § (1)-(2) bekezdés] hatálya alá tartozik; illetőleg akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be; figyelemmel a Kbt. 64. §-(1)-(2) foglaltakra is.

A kizáró okok igazolásának módja és folyamata:
1) Előzetes igazolás:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján, az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének a hatálya alá.
Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania EKR űrlapként.

A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön nyilatkozatokat kell benyújtania, akként, hogy az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg helyettük és nevükben.

2) Igazolás:
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdés szerinti felhívásra az Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8. §, 10. § és 12.-16. §-aiban meghatározottak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében az igazolás módja: a Kr. 8. § i) pont ib) alpontjában, valamint a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint. Az ajánlattevő nyilatkozata, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa személyazonosító adatainak, adóazonosító adatainak, külső nyilvántartás szerinti személy-, illetve adóazonosító adatainak, valamint érdekeltségének a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti jellege és mértéke bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;).
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében az igazolás módja: - A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében az igazolás módja: a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ic) alpontjában, valamint a 10. § g) pont gc) alpontjában foglaltak szerint.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése értelmében: Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok [62. § (1)-(2)bekezdés] hatálya alá tartozik; illetőleg akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be; figyelemmel a Kbt. 64. §-(1)-(2) foglaltakra is.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevő, ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
Ajánlatkérő a felhívás feladásának dátumánál korábbi keltezésű igazolásokat, nyilatkozatokat is elfogad a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan, mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint történik. Ha az érintett gazdasági szereplő a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), c)-e), h)-o) pontja, a Kbt. 62. § (2) bekezdése, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdése alapján kizáró okot megalapozó körülmény hatálya alá esik - beleértve azokat az eseteket, amikor a törvényben meghatározott kötelességszegés vagy jogsértés az ajánlatkérő mérlegelése alapján vezet kizáráshoz -, azonban olyan intézkedéseket hozott, amelyek a Kbt. 64. §-a alapján igazolják megbízhatóságát, és ezt a Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti végleges, vagy közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozatával igazolni tudja, köteles mind a kizáró ok fennállását, mind a jogerős határozat rendelkezésre állását feltüntetni a formanyomtatványon. A formanyomtatványhoz a Hatóság Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti végleges, vagy közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozatát is csatolni kell.

Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlata tekintetében fennáll-e az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében meghatározott körülmény.

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti nyilvántartási szám: 19308681202
Postacím: Vasvári Pál Utca 4.
Postai irányítószám: 7622
Postai város: Pécs
Régió: Baranya 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Kiss Adrienn
E-mail: kiss.adrienn@pte.hu 📧
Telefon: +36 305056655 📞
Fax: +36 72536345 📠
URL: http://www.pte.hu 🌏
Csoportvezető ✅
A vevő profiljának címe: http://www.pte.hu 🌏
Az ajánlatkérő szerv típusa
Közjogi intézmény
Fő tevékenység
Oktatás
Kommunikáció
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001033782023/reszletek 🌏
Részvétel URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001033782023/reszletek 🌏
Uniós alapok további adatai:
“Még nem ismert. Ajánlatkérő kijelenti, hogy a szerződéses ellenérték fedezetének biztosítása érdekében európai uniós alapokból származó támogatásra irányuló...”
Beszerzési dokumentum nyelve: magyar 🗣️
Elektronikus benyújtás: Kötelező

Kiegészítő információk
További információk

“1. Ajánlatkérő jelen eljárás keretében helyszíni bejárást tart. A helyszíni bejárás időpontja: 2023. október 24. (kedd) 10:00 órai kezdettel. A találkozó...”

További információk

1. Ajánlatkérő jelen eljárás keretében helyszíni bejárást tart. A helyszíni bejárás időpontja: 2023. október 24. (kedd) 10:00 órai kezdettel. A találkozó helyszíne: ÁOK Biofizika épület északi főbejárata.
2. Ajánlatkérő az eljárást az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (e-Kr.) szabályai szerint, elektronikusan folytatja le. Az elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges (https://ekr.gov.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhetősége: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas .
3. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az EKR történik. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 11-12. §-ai, valamint a Kbt. 41/A. §-a szabályozza.
4. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték benyújtását nem írja elő.
5. Kiegészítő tájékoztatás: a Kbt. 56. § (1)-(6) és a KD-ben foglaltak az irányadók.
6. Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg: M.1.), M.2.) és Sz.1).
7. Az Ajánlatkérő kizárja az ajánlattevő, közös ajánlatot tevő nyertesek által gazdálkodó szervezet létrehozását a teljesítéshez (Kbt. 35. §(8)-(9).
8. Az ajánlatban be kell nyújtani a Közbeszerzési dokumentáció iratjegyzéke szerinti iratokat/dokumentumokat/nyilatkoztaokat.
9. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő kéri a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. Az ajánlatkérő az ajánlattevő általi fordítását is elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
10. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
11. Ajánlatkérő előírja az eljárásban nyilatkozatot tevő gazdasági szereplő részére a papíralapú egyszerű elektronikus másolatként benyújtott dokumentum, nyilatkozat cégszerű aláírását.
12. Ajánlattevő a műszaki leírásban ismertetett feladatok figyelembe vételével köteles árazott költségvetést készíteni, és azt az ajánlathoz csatolni. Az ajánlattevőknek az árazott költségvetést excel (.xls, .xlsx) formátumban is be kell nyújtaniuk.
13. Amennyiben Ajánlattevő az árazott költségvetését az ajánlatban nem nyújtja be Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.
14. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás részét képző költségvetési tételek és a tervek nem
módosíthatók.
15. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
16. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdéseit.
17. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani.
18. FAKSz: dr. Szabó-Gothard Máté (00952), Kiss Adrienn (00883)
19. Az ajánlati felhívás IV.2.6) pontjában foglalt 2 hónapos határidő alatt Ajánlatkérő 60 naptári napot ért.
20. A beruházás a projekt szempontjából egy egységet alkot, az elvégzendő tevékenység a műszaki-gazdasági észszerűség szempontjait figyelembe véve nem bontható részekre. A lebonyolítás szempontjából az Ajánlatkérő a kivitelezés egy kézben történő megtartását tartja szükségesnek. A használható felvonulási terület az érintett épület esetén azonos, mivel az épület egy helyrajzi számon helyezkedik el, így két (vagy több) kivitelező egy adott időben történő felvonulása és területhasználata nem lenne biztosított, az a munkák előrehaladását, valamint a munkavégzés szabályosságát veszélyeztetné. A kivitelezési munkák részekre bontása ebből kifolyólag szükségszerűen magával vonná az elvégzendő kivitelezési tevékenységek időbeli megbontását is, ami a mögöttes projekt előírt határidőben történő teljesítését veszélyeztetné.
A tervezett munkálatok (hőszigetelés, nyílászáró csere, gépészet, energetika) az épület teljes területét érintik. Ajánlatkérő célja, hogy az épület egységes arculattal rendelkezzen.

Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_40664534
Postacím: Riadó u. 5
Postai irányítószám: 1026
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Telefon: +36 18828592 📞
Fax: +36 18828593 📠
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_40664534
Postacím: Riadó u. 5
Postai irányítószám: 1026
Postai város: Budapest
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Telefon: +36 18828592 📞
Fax: +36 18828593 📠
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről):
“A Kbt. 148. § rendelkezéseinek megfelelően.”
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el
Elektronikus fizetést használnak

Változások
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Új érték
Szöveg:
“BT-131 V.2.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje Dátum: 2023.11.07. Helyi idő: 10:00 óra/perc Helyesen: BT-131 V.2.2.2)...”
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Új érték
Szöveg:
“BT-132 IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2023.11.07. Helyi idő:12:00 óra/perc Helyesen: BT-132 IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának...”
Egyéb kiegészítő információk

“1. Jogszabálymódosítás: A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról...”
A változtatás fő oka: Frissített információ
Information about modifications
Az előző hirdetmény módosítandó változata: 612689-2023
Forrás: OJS 2023/S 214-675845 (2023-11-06)

Ajánlati felhívás (2023-12-05)
Eljárás
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2024-01-11 10:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2024-01-11 12:00:00 📅
A közbeszerzési eljárás feltételei
Megnyitás dátuma: 2024-01-11 12:00:00 📅

Változások
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: Procedure
Új érték
Szöveg:
“A(z) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő (BT-131,BT-1311) mezőben a következő változás történt: A...”
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
A közbeszerzési dokumentumokat ebben az időpontban módosították ✅
A közbeszerzési dokumentumok megváltoztatásának dátuma: 2023-12-01 📅
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Új érték
Szöveg:
“A(z) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő (BT-132) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Thu Dec 07...”
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
A közbeszerzési dokumentumokat ebben az időpontban módosították ✅
A közbeszerzési dokumentumok megváltoztatásának dátuma: 2023-12-01 📅
Egyéb kiegészítő információk

“A Kbt. 56. § (4) bekezdése szerint „Az ajánlatkérő köteles meghosszabbítani az ajánlattételi vagy részvételi határidőt, a) a kiegészítő tájékoztatást,...”
A változtatás fő oka: Frissített információ
Information about modifications
Az előző hirdetmény módosítandó változata: 675845-2023
Forrás: OJS 2023/S 235-740286 (2023-12-05)

Ajánlati felhívás (2024-01-10)
Eljárás
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2024-01-31 10:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2024-01-31 12:00:00 📅
A közbeszerzési eljárás feltételei
Megnyitás dátuma: 2024-01-31 12:00:00 📅

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Kapcsolattartó pont: Falusy Gábor
E-mail: falusy.gabor@pte.hu 📧
Telefon: +36 302223618 📞

Kiegészítő információk
További információk

“1. Ajánlatkérő jelen eljárás keretében helyszíni bejárást tart. A helyszíni bejárás időpontja: 2023. október 24. (kedd) 10:00 órai kezdettel. A találkozó...”

További információk

1. Ajánlatkérő jelen eljárás keretében helyszíni bejárást tart. A helyszíni bejárás időpontja: 2023. október 24. (kedd) 10:00 órai kezdettel. A találkozó helyszíne: ÁOK Biofizika épület északi főbejárata.
2. Ajánlatkérő az eljárást az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (e-Kr.) szabályai szerint, elektronikusan folytatja le. Az elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges (https://ekr.gov.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhetősége: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas .
3. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az EKR történik. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 11-12. §-ai, valamint a Kbt. 41/A. §-a szabályozza.
4. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték benyújtását nem írja elő.
5. Kiegészítő tájékoztatás: a Kbt. 56. § (1)-(6) és a KD-ben foglaltak az irányadók.
6. Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg: M.1.), M.2.) és Sz.1).
7. Az Ajánlatkérő kizárja az ajánlattevő, közös ajánlatot tevő nyertesek által gazdálkodó szervezet létrehozását a teljesítéshez (Kbt. 35. §(8)-(9).
8. Az ajánlatban be kell nyújtani a Közbeszerzési dokumentáció iratjegyzéke szerinti iratokat/dokumentumokat/nyilatkoztaokat.
9. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő kéri a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. Az ajánlatkérő az ajánlattevő általi fordítását is elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
10. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
11. Ajánlatkérő előírja az eljárásban nyilatkozatot tevő gazdasági szereplő részére a papíralapú egyszerű elektronikus másolatként benyújtott dokumentum, nyilatkozat cégszerű aláírását.
12. Ajánlattevő a műszaki leírásban ismertetett feladatok figyelembe vételével köteles árazott költségvetést készíteni, és azt az ajánlathoz csatolni. Az ajánlattevőknek az árazott költségvetést excel (.xls, .xlsx) formátumban is be kell nyújtaniuk.
13. Amennyiben Ajánlattevő az árazott költségvetését az ajánlatban nem nyújtja be Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.
14. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás részét képző költségvetési tételek és a tervek nem
módosíthatók.
15. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
16. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdéseit.
17. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani.
18. FAKSz: Dr. Szabó-Gothard Máté (00952), Dr. Falusy Gábor (01394)
19. Az ajánlati felhívás IV.2.6) pontjában foglalt 2 hónapos határidő alatt Ajánlatkérő 60 naptári napot ért.
20. A beruházás a projekt szempontjából egy egységet alkot, az elvégzendő tevékenység a műszaki-gazdasági észszerűség szempontjait figyelembe véve nem bontható részekre. A lebonyolítás szempontjából az Ajánlatkérő a kivitelezés egy kézben történő megtartását tartja szükségesnek. A használható felvonulási terület az érintett épület esetén azonos, mivel az épület egy helyrajzi számon helyezkedik el, így két (vagy több) kivitelező egy adott időben történő felvonulása és területhasználata nem lenne biztosított, az a munkák előrehaladását, valamint a munkavégzés szabályosságát veszélyeztetné. A kivitelezési munkák részekre bontása ebből kifolyólag szükségszerűen magával vonná az elvégzendő kivitelezési tevékenységek időbeli megbontását is, ami a mögöttes projekt előírt határidőben történő teljesítését veszélyeztetné.
A tervezett munkálatok (hőszigetelés, nyílászáró csere, gépészet, energetika) az épület teljes területét érintik. Ajánlatkérő célja, hogy az épület egységes arculattal rendelkezzen.

Változások
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: ORG-0001
Új érték
Szöveg:
“A(z) I.1) Ajánlatkérő kapcsolattartó titulus (BT-502) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: - Helyesen: Dr.”
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: ORG-0001
Új érték
Szöveg:
“A(z) I.1) Ajánlatkérő kapcsolattartó családi név (BT-502) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Kiss Helyesen: Falusy”
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: ORG-0001
Új érték
Szöveg:
“A(z) I.1) Ajánlatkérő kapcsolattartó utónév 1 (BT-502) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Adrienn Helyesen: Gábor”
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: ORG-0001
Új érték
Szöveg:
“A(z) I.1) Ajánlatkérő e-mail (BT-506) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: kiss.adrienn@pte.hu Helyesen: falusy.gabor@pte.hu”
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: ORG-0001
Új érték
Szöveg:
“A(z) I.1) Ajánlatkérő telefon (BT-503) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: +36 305056655 Helyesen: +36 302223618”
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: Procedure
Új érték
Szöveg:
“A(z) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő (BT-131,BT-1311) mezőben a következő változás történt: A...”
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Új érték
Szöveg:
“A(z) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő (BT-132) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Thu Jan 11...”
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: Procedure
Új érték
Szöveg:
“Lásd a BT-762 pontban.”
Egyéb kiegészítő információk

“Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekre tekintettel módosítja az ajánlattételi határidőt, továbbá módosítja a kapcsolattartó személyét és...”
A változtatás fő oka: Frissített információ
Information about modifications
Az előző hirdetmény módosítandó változata: 740286-2023
Forrás: OJS 2024/S 008-017489 (2024-01-10)

Ajánlati felhívás (2024-01-25)
Eljárás
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2024-02-14 10:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2024-02-14 12:00:00 📅
A közbeszerzési eljárás feltételei
Megnyitás dátuma: 2024-02-14 12:00:00 📅

Változások
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: Procedure
Új érték
Szöveg:
“A(z) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő (BT-131,BT-1311) mezőben a következő változás történt: A...”
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Új érték
Szöveg:
“A(z) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő (BT-132) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Wed Jan 31...”
Egyéb kiegészítő információk

“Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekre tekintettel módosította a közbeszerzési dokumentumokat, továbbá az ajánlattételi határidőt.”
A változtatás fő oka: Frissített információ
Information about modifications
Az előző hirdetmény módosítandó változata: 017489-2024
Forrás: OJS 2024/S 019-055403 (2024-01-25)

Ajánlati felhívás (2024-02-14)
Eljárás
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2024-02-29 10:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2024-02-29 12:00:00 📅
A közbeszerzési eljárás feltételei
Megnyitás dátuma: 2024-02-29 12:00:00 📅

Változások
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: Procedure
Új érték
Szöveg:
“A(z) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő (BT-131,BT-1311) mezőben a következő változás történt: A...”
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Új érték
Szöveg:
“A(z) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő (BT-132) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Wed Feb 14...”
Egyéb kiegészítő információk

“1. Ajánlattételi határidő hosszabbítás: A Kbt. 56. § (4) bekezdése szerint „Az ajánlatkérő köteles meghosszabbítani az ajánlattételi vagy részvételi...”
A változtatás fő oka: Frissített információ
Information about modifications
Az előző hirdetmény módosítandó változata: 055403-2024
Forrás: OJS 2024/S 033-097292 (2024-02-14)

Ajánlati felhívás (2024-02-27)
Eljárás
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2024-03-12 10:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2024-03-12 12:00:00 📅
A közbeszerzési eljárás feltételei
Megnyitás dátuma: 2024-03-12 12:00:00 📅

Változások
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: Procedure
Új érték
Szöveg:
“A(z) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő (BT-131,BT-1311) mezőben a következő változás történt: A...”
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Új érték
Szöveg:
“A(z) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő (BT-132) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Thu Feb 29...”
Egyéb kiegészítő információk

“Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekre tekintettel módosította a közbeszerzési dokumentumokat, továbbá az ajánlattételi határidőt.”
A változtatás fő oka: Frissített információ
Information about modifications
Az előző hirdetmény módosítandó változata: 097292-2024
Forrás: OJS 2024/S 042-122875 (2024-02-27)

Ajánlati felhívás (2024-03-08)
Eljárás
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2024-03-21 10:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2024-03-21 12:00:00 📅
A közbeszerzési eljárás feltételei
Megnyitás dátuma: 2024-03-21 12:00:00 📅

Változások
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: Procedure
Új érték
Szöveg:
“A(z) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő (BT-131,BT-1311) mezőben a következő változás történt: A...”
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Új érték
Szöveg:
“A(z) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő (BT-132) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Tue Mar 12...”
Egyéb kiegészítő információk

“Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésre tekintettel módosította a közbeszerzési dokumentumokat, továbbá az ajánlattételi határidőt.”
A változtatás fő oka: Frissített információ
Information about modifications
Az előző hirdetmény módosítandó változata: 122875-2024
Forrás: OJS 2024/S 050-145143 (2024-03-08)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2025-01-23)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 133 290 133 HUF 💰
Leírás
A beszerzés leírása:
“A tárgyi közbeszerzés eljárás a Pécsi Tudományegyetem ÁOK Biofizikai épületének energetikai korszerűsítésére irányul, az alább részletezett feladatleírás és...”
További információk:
“Értékelési szempontrendszer: Az értékelés a Kbt. Kbt. 76. § (2) bekezdése c) pontja alapján (legjobb ár-érték arány) történik. Az értékelés során valamennyi...”

Eljárás
Az eljárás típusa
Az eljárás legfontosabb jellemzői:
“A Kbt. 76. § (2) bekezdése c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer.”

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel odaítélése ✅
Procedures for review
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2025-01-13 📅
Cím: PTE ÁOK Biofizika épület energetikai korszerűsítés
A szerződés címe: https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?eljarasAzon=EKR001033782023 🌏
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 13
Az elektronikus úton beérkezett pályázatok száma: 13
A kkv-k által benyújtott pályázatok száma: 13
A nem uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A más uniós tagállamokból származó ajánlattevőktől beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 140 865 407 HUF 💰
Az ajánlatot rangsorolták
Helyezés a nyertesek listáján: 1
Ajánlat azonosítója: EKR001033782023/4507
A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A vállalkozó neve és címe
Név: VivaPalazzo Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 25575158202
Postacím: Szentkút Utca 34.
Postai irányítószám: 7800
Postai város: Siklós
Régió: Baranya 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: kozbeszerzes@vivapalazzo.hu 📧
Telefon: +36 72510327 📞
Fax: +36 72510327 📠
URL: https://www.vivapalazzo.hu 🌏

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_406645341
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
EKRSZ_406645341
Régió: Budapest 🏙️
Forrás: OJS 2025/S 017-053310 (2025-01-23)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2025-11-19)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 133 290 133 HUF 💰
Időtartam
Kezdeti időpont: 2025-05-21 📅
Végdátum: 2026-01-23 📅

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 133 290 133 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR001033782023/4723
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Az alvállalkozásba adott szerződésrész értéke ismert ✅
Az alvállalkozásba adott szerződésrész százalékos aránya ismert ✅
Leírás:
“MV-ÉV felelős műszaki vezetői feladatok ellátása;MV-É felelős műszaki vezetői feladatok ellátása;MV-ÉG felelős műszaki vezetői feladatok ellátása”
Valószínűleg harmadik félnek alvállalkozásba adandó, hozzáadottérték-adó nélküli érték: 133 290 133 HUF 💰
Arány (%): 3
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:
“MV-ÉV felelős műszaki vezetői feladatok ellátása;MV-É felelős műszaki vezetői feladatok ellátása;MV-ÉG felelős műszaki vezetői feladatok ellátása”
A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: GSH-ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű társaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 25398296202
Postacím: Dózsa György Utca 62.
Postai irányítószám: 7773
Postai város: Villány
E-mail: gshepito@gmail.com 📧
Telefon: +36 706142180 📞
URL: https://www.gshepito.hu 🌏

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:
“Az Ajánlatkérő kizárja az ajánlattevő, közös ajánlatot tevő nyertesek által gazdálkodó szervezet létrehozását a teljesítéshez (Kbt. 35. § (8)-(9)). A...”
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:
“Finanszírozás: Utófinanszírozás. A szerződéses ellenérték fedezetéül szolgáló projekt még pontosan nem ismert. A Megrendelő előzetesen tájékoztatja a...”
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:
“- Kötbér: A Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére köteles, ha a Szerződést olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen teljesíti. A késedelmi kötbér alapja...”

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Kapcsolattartó pont: Dr. Falusy Gábor

Változások
Egyéb kiegészítő információk

“Előzmény: A Szerződés keretében a nettó vállalkozói díj 10%-ának megfelelő mértékű – azaz nettó 13.329.013 Ft – tartalékkeret került meghatározásra a...”

Egyéb kiegészítő információk

Előzmény: A Szerződés keretében a nettó vállalkozói díj 10%-ának megfelelő mértékű – azaz nettó 13.329.013 Ft – tartalékkeret került meghatározásra a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének fedezeteként. MÓDOSÍTÁS INDOKA: A Szerződés teljesítése során megállapítást nyert, hogy a Szerződés tárgyát képező munkálatokon kívül további, a Közbeszerzési eljárás során rendelkezésre bocsátott műszaki tartalomban nem szereplő munkálatok elvégzése indokolt, amelyek a Megrendelő részéről pótmunkák elrendelésének szükségességét eredményezik. A Szerződés teljesítése során elrendelt pótmunkák értéke nettó 13 146 328 Forint + Áfa, azaz a Szerződésben rögzített tartalékkeret 9,86%-ában felhasználásra került. Figyelemmel arra, hogy a Szerződés a vonatkozó jogszabályok alapulvételével részletesen meghatározza a tartalékkeret felhasználásának eseteit, valamint eljárásrendjét, a pótmunka tartalékkeret terhére történő elszámolása önmagában szerződésmódosítási kötelezettséget nem eredményez a Felekre nézve. A tartalékkeret terhére elrendelt pótmunkákon felül további munkanemek elvégzése vált szükségessé a rendeltetésszerű és biztonságos használatra való alkalmasság, a vonatkozó jogszabályok szerinti megfelelőség, valamint a Megrendelői igények magasabb fokú kielégítése érdekében, amely azonban a Szerződés módosítását teszik szükségessé. A fentiek okán felülvizsgálatra került a műszaki tartalom, amelynek eredményeként a Felek a megvalósítandó munkálatok kibővítéséről, ezzel összhangban pedig a vállalkozói díj növeléséről és a teljesítési határidő módosításáról döntöttek. A MÓDOSÍTÁS TÁRGYA: A műszaki tartalom-változásokat a Felek az alábbiak szerint határozzák meg: 1) Tartalékkeret terhére elrendelt pótmunkák – szerződésmódosítási kötelezettséget nem eredményez: a) korlát le- és visszaszerelése: nettó 425 569 Ft + Áfa b) bádogos szerkezet cseréje: nettó 316 224 Ft + Áfa c) meglévő zsaluzia tok szinterezése: nettó 150 000 Ft + Áfa d) klíma konzol gépészeti szerelés: nettó 12 254 535 Ft + Áfa. 2) További megrendelői igényekből adódó többlet-műszaki tartalom: a) homlokzati arculat: nettó 8 850 525 Ft + Áfa 3) Előre nem látható okból felmerült műszaki szükségletek: a) villámvédelem megerősítése, lámpatest vezetékek cseréje: nettó 9 845 185 Ft + Áfa b) klíma konzol villamos szerelés: nettó 6 912 058 Ft + Áfa. A 2) pontban foglalt munkálatok a Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdése, a 3) pontban rögzített munkálatok pedig a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja alapján kerülnek beemelésre a Szerződés tárgyát képező feladatok közé. Az 1) pontban rögzített munkálatok kizárólag tájékoztató jelleggel, a teljesség érdekében kerültek rögzítésre. Az 1) d) pontban rögzített légtechnikai munkálatok a Közbeszerzési eljárásban közölt műszaki tartalomban elmaradó tételeket is eredményeztek, amelyek értéke nettó 8 279 608 Ft + Áfa, így a vállalkozói díj változásának meghatározása során a Felek az elmaradó tételek értékét is figyelembe vették. A szerződésmódosítással összefüggő munkálatok költségvetései a szerződésmódosítás mellékleteként kerültek csatolásra. Megrendelő a tárgyi szerződésmódosítással összefüggésben rendelkezésre bocsátott dokumentumokat a képviseletében eljárni jogosult műszaki ellenőrökkel együttműködve tekintette át, amely alapján megállapítást nyert, hogy az abban foglaltak műszaki-szakmai szempontból megfelelők, mind anyagi, mind teljesítési időtartam tekintetében. MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK: 1) A Szerződés 5.1. pontja az alábbiak szerint: „Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót a Szerződésben meghatározott feladatainak ellenértékeként mindösszesen nettó 158 897 901,- Ft + Áfa díjazás illeti meg. A vállalkozói díj tételeit az árazott költségvetés tartalmazza, amely a Szerződés elválaszthatatlan részeként értelmezendő. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződésből eredő követelésének esetleges engedményezése, faktorálása vagy azon zálogjog alapítása kizárólag oly módon történhet, amely a Megrendelő jogát és jogos érdekét nem sérti.” 2) A Szerződés 3.2. pontja az alábbiak szerint: „A teljesítés határideje: 2026.01.23 napja.” MÓDOSÍTÁS MINŐSÍTÉSE: A 2) pontban rögzített munkálatok minősítése - Kbt. 141. § (2)-(3) bek.: Felek a tárgyi módosítással összefüggésben utalnak a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács „a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről (2023. május 25.)” tárgyú útmutatójára, amely értelmében: „A pótmunka megrendelése esetén megjegyzendő, hogy a gyakorlat szerint az akár a Kbt. 141. § (2) bekezdés szerinti úgynevezett de minimis szerződésmódosításként is kezelhető. (…) Amennyiben egy szerződésmódosítás keretében elmaradó és új beszerzési igény is megjelenik, az ajánlatkérőnek a százalékos viszonyítás alapjául azok összértékének egyenlegét kell figyelembe vennie. Mindez azt jelenti, hogy ebben az esetben a módosítás értékének szummáját kell figyelembe venni a Kbt. 141. § (2) bekezdésben szereplő %-os mérték vizsgálatakor, azzal, hogy ily módon a műszaki tartalom jelentős módosítására, a szerződés általános jellegének megváltoztatására nincs lehetőség.” A tárgyi szerződésmódosítás értéke e vonatkozásban nettó 8 850 525 Ft + Áfa, amely az eredeti szerződéses érték 6,6%-a, így nem éri el sem az uniós értékhatárt, sem pedig az eredeti szerződéses érték 15%-át, tehát a jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdés a) és b) pontjában foglaltaknak. A Szerződés tárgyát képező munkálatokat érintő, a homlokzati arculatra vonatkozó változásokat a Felek a szerződéses érték változásával összefüggésben módosításra kerülő elemnek tekintik, így az megfelel a Kbt. 141. § (3) bekezdésében foglaltaknak. Folyt. BT-202

A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Új érték
Szöveg:
“Mind a Szerződés, mind pedig a tárgyi szerződésmódosítás alapján a Vállalkozó az Épület energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatainak...”

Szöveg

Mind a Szerződés, mind pedig a tárgyi szerződésmódosítás alapján a Vállalkozó az Épület energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatainak elvégzésére köteles, tehát a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, hanem igazodik ahhoz. A tárgyi szerződésmódosítás e vonatkozásban kizárólag olyan – műszakilag lényegesnek nem minősíthető – pótmunkák Szerződésbe történő integrálását célozza, amely az eredeti műszaki tartalom megfelelőbb, modernebb és a Megrendelői igényeket magasabb szinten kielégítő kivitelezését eredményezi. A 3) pontban rögzített munkálatok minősítése - Kbt. 141. § (4) bek. c) pont: A Szerződés teljesítésének megkezdését követően vált ismeretté a Felek számára, hogy a) a meglévő, épületen belüli vezetékek szigetelése elöregedett, repedezett, a szigetelés elvált a vezető résztől. - a fenti problémát a lámpatestek cseréjekor, a hálózat megbontásakor tárta fel a Vállalkozó, amely előre nem látható műszaki állapotot mutatott, - a meglévő világítást ellátó kábelezési rendszer két vezetős, nem tartalmaz védő vezetőt, így az I. érintésvédelmi osztályú lámpatestek érintés védelme nem biztosított, - az építményvillamossági FMV által rögzített hibákat, és hiányosságokat a Megrendelő képviseletében eljárni jogosult műszaki ellenőr megvizsgálta, amelynek során megerősítést nyert, hogy a jelenlegi rendszer nem felel meg a jelenleg érvényben lévő (MSZ EN 60364) szabványoknak. b) a tárgyi kiviteli tervek, és az alapvállalás szerinti feladatok a homlokzati klíma szerkezetek, le és vissza szerelését tartalmazta. - az épület belső hálózatának műszaki állapota miatt a belső vezeték hálózat cseréje, javítása vált szükségessé, - a klíma kültéri egységek eredeti állapot szerint a szinti kis elosztókból, illetve további alacsonyabb rendű elosztókból kerülnek megtáplálásra. - az új belső hálózat kialakításával egy időben javasolt, és szükséges, hogy a nagy összteljesítményű kültéri egységek külön hálózatot alkossanak, - az alagsori fő elosztó mellett kialakítandó új elosztó csak a kültéri egységeket látja el, - ennek eredményeképpen a belső villamos hálózat kábelei, szinti elosztói nem kapják majd meg a kültéri egységek terhelését, külön betáplálást kapnak majd, - az üzembiztonság így növekszik, és biztosítható, továbbá az épület meglévő, felújításra kerülő hálózata sincs kitéve a kültéri egységek energia igényeinek, - a felmerülő probléma nem volt előre látható, és nem volt tervezési feladat, az a belső hálózat állapotának felderítésekor derült ki, - a fenitek eredményeként szükségessé vált az érintett terv kapcsán fedvényterv készítése, - a fentiek eredményeként a klíma berendezések erősáramú vezeték kiépítési munkái, továbbá az acélszerkezet villámvédelembe történő bekötése, - a fentiekhez kapcsolódó erősáramú szerelés, elosztószekrény gyártása, és telepítése, bekötése, felülvizsgálata, - érintésvédelmi ellenőrző felülvizsgálatok, és villámvédelmi felülvizsgálatok elkészítése. Figyelemmel a fent leírtakra megállapítható, hogy a fenti változtatások olyan előre nem látható okból merültek fel, amelyek túlmutatnak a tervezővel szemben elvárható mértéken, illetve azon helyismereten, amely az ajánlatkérő számára a közbeszerzési eljárás megfelelő előkészítésével összefüggésben elvárható. A fent leírtak alapján ezen munkálatok elvégzését, valamint az azokhoz kapcsolódó határidő-módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyet az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre, tehát a jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont ca) alpontjában foglaltaknak. Mind a Szerződés, mind pedig a jelen szerződésmódosítás alapján a Vállalkozó az Épület energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatainak elvégzésére köteles, tehát a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, hanem igazodik ahhoz tehát a jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cb) alpontjában foglaltaknak. A jelen szerződésmódosítás értéke e vonatkozásban nettó 16 757 243 Ft + Áfa, amely az eredeti szerződéses érték 12,6%-a, így nem haladja meg az eredeti szerződéses érték 50%-át, tehát a jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cc) alpontjában foglaltaknak. ÖSSZEFOGLALÁS: (1) Előre nem láthatónak nem minősíthető pótmunkák okán a szerződéses ellenérték növekedése (2) Előre nem látható okból felmerülő pótmunkák okán a szerződéses ellenérték, és ezzel párhuzamosan a teljesítési határidő módosítása. BT-635:0 Szerződéskötés időpontja: 2025.01.13. Szerződés hatálybalépésének időpontja (feltételes eljárás): 2025.05.19. Szerződésmódosítás időpontja: 2025.11.10. Szerződésmódosítás tárgya: a) vállalkozói díj módosítása b) teljesítési határidő módosítása Szerződésmódosítás jogalapja: Kbt. 141. § (2) bek. (vállalkozói díj); valamint a Kbt. 141. § (4) bek. c) pont (teljesítési határidő) Szerződéses érték a módosítás előtt: nettó 133 290 133 Ft + Áfa Szerződéses érték a módosítás után: nettó 158 897 901,- Ft + Áfa Szerződéses érték változása: nettó 8 850 525 Ft + Áfa, amely az eredeti szerződéses érték 6,6%-a. Teljesítés határideje a módosítás előtt: a munkaterület átvételétől (2025.05.21.) számított 6 hónap, azaz 2025.11.21. napja. Teljesítés határideje a módosítás után: 2026.01.23.

Forrás: OJS 2025/S 225-775368 (2025-11-19)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (17 új beszerzések)