Tamási gyógyfürdő helyreállítás terv.és kivit. II.

Tamási Város Önkormányzata

Tamási gyógyfürdő tűzkár utáni helyreállítás és rekonstrukció tervezés és kivitelezés. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását. A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek. Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a szerint az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a felek ennek megfelelően helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni. Kivitelezéssel érintett meglévő fürdőépület helyiségeinek alapterülete: alagsor: 1.521 m2 földszint: 2.158 m2 I. emelet: 700 m2 + tetőterasz: 816,52 m2 II. emelet: 76 m2 Mindösszesen: 4.455 m2 + tetőterasz: 816,52 m2 Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka engedélyköteles. (részletesen a dokumentációban)

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2023-12-15. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2023-11-09.

Kicsoda?

• Tamási Város Önkormányzata

Mi az?

Hol?

• Budapest › Budapest
• Dél-Dunántúl › Tolna

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2023-11-09	Ajánlati felhívás
2023-12-06	Ajánlati felhívás

Ajánlati felhívás (2023-11-09)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Tamási gyógyfürdő helyreállítás terv.és kivit. II.
Hivatkozási szám: EKR000501532023
Rövid leírás:

Rövid leírás

Tamási gyógyfürdő tűzkár utáni helyreállítás és rekonstrukció tervezés és kivitelezés.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy
jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre,
személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez
esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az
egyenértékűség fennállását. A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal
rendelkeznek. Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a
szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a szerint az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt
építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg.
Amennyiben a felek ennek megfelelően helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően
kell alkalmazni.
Kivitelezéssel érintett meglévő fürdőépület helyiségeinek alapterülete:
alagsor: 1.521 m2
földszint: 2.158 m2
I. emelet: 700 m2 + tetőterasz: 816,52 m2
II. emelet: 76 m2
Mindösszesen: 4.455 m2 + tetőterasz: 816,52 m2
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka engedélyköteles.
(részletesen a dokumentációban)

Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Magasépítési munka 📦
Információk a tételekről
Az ajánlatok legfeljebb a következő tételekre nyújthatók be: 1
Leírás
Belső azonosító: EKR000501532023/1
Cím: Tamási gyógyfürdő helyreállítás terv.és kivit.
Mennyiség: 5271 négyzetméter
A beszerzés leírása:

Tervezési feladat leírása: a karakterkorlátra tekintettel a II.2.14. BT-300 További információk részben. (a leírás nem módosult) Kivitelezés: (a részletes mennyiségeket a műszaki dokumentáció tartalmazza) - Fürdő épület helyreállítása: o 462 m2 Lindab állokorcos fém lemezfedés tekercs alapanyagból o 462 m2 Dörken Delta Trela alátét elválasztó réteg o 462 m2 Gyalulatlan fenyő deszkázat 2,5cm vtg. zárt illesztéssel láng és o gombamentesítéssel ellátva o 462 m2 1 RTG páraáteresztő alátét fólia Dörken Delta-Vent N o 462 m2 Isover Quattro hőszigetelő filc elhelyezése o 462 m2 SBS modifikálású öntapadós elasztomer párazáró lemez Firnnforest Thermo Wood s hőkezelt rétegelt filmbevonatos építő lemez belső felületen o 3957 m2 fehér diszperziós falfestés 2 Rtg-ben 15% javítással gletteléssel o 610 m2 homlokzati csőállvány építése o gépészeti bontások: o víz-csatorna helyreállítás: o fűtés helyreállítás: felületképzés: Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén 106m, o szellőzés helyreállítás: o villamos helyreállítás: - Gyógyászat átépítése a fürdőépületben o 85m2 10cm vtg tégla falazat bontása o 202m2 belső vakolat készítése válaszfalon 1,5cm vtg. -ig. o 8db új 105 X 210 cm-es belső ajtó beépítése 10cm-es válaszfalba o 1db új 90 x 210 cm-es belső ajtó beépítése válaszfalba o 1db új 105 x 210-es belső fém ajtó beépítése o 143 m2 Kazettás álmennyezet bontása Almennyezet építése: Új 60x60 ásványi szálas álmennyezet építése az emeleten: 38 m2 Új 60x60 fém álmennyezet építése (Base Sistema 500 OS504M): 105 m2 Monolit impregnált gipszkarton álmennyezet építése: 421 m2 60x60 ásványi szálas álmennyezet építése: 201 m2 59 m2Súlyfürdő medencefalának, valamint kényszerlábmosó burkolása Agrob Buchtal o mozaiklappal Fresh Desert Sand mix színben 2,5 x 2,5cm-es mozaiklappal. o 408 m2 padlóburkolat bontása majd új padlóburkolat készítése o gyógyászat – gépészeti bontás: Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése 9db, Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek 20m, Csővezetékek bontása, Padlófűtési cső bontása 159,9m2 o gyógyászat víz-csatorna átalakítás: Ivóvíz vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése 95m, PE polietilén lefolyócső szerelése 71m, PVC lefolyóvezeték szerelése 10m, Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése 2db, WC csésze elhelyezése és bekötése 1db, Piperetárgyak elhelyezése 3db o gyógyászat – szellőzés átalakítás: Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése 1 egys, Négyszög keresztmetszetű mennyezeti befúvók, vagy elszívók felszerelése 8db o gyógyászat – fűtés átalakítás: Száraztengelyű keringtető és szállító szivattyúk elhelyezése és bekötése, inline kivitelű, energiatakarékos 1db, Hőszivattyúk elhelyezése 1db, Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése 285m, Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése 255m, Padlófűtés, Térelhálósított polietilén cső (PE-RT) szerelése 159,9m2, Hűtési és fűtési vezeték, Rozsdamentes acélcső szerelése 130m, Lemezes hőcserélő elhelyezése és bekötése fűtési rendszerbe, fali vagy álló tartószerkezettel 1db, Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú 3db, Klímakonvektorok, kazettás, 2 csöves rendszerű 10db, Párátlanító berendezés telepítése, kompakt kivitelben 1db o gyógyászat – villamos - Fürdőépület felújítása o 1507 m2 kerámia padlóburkolatok bontása majd új kerámia padlóburkolat készítése o 1980 m2 falburkolat bontása majd új falburkolatok készítése (benne van a gyógyászati falburkolat is) o 1915 m2 Aljzat kiegyenlítés készítése o 76 fm Lépcső homloklap cseréje o 216 fm padlóba dilatációs profil elhelyezése az alatta lévő esztrich beton elvágásával o 542 m2 Új kent padlószigetelés készítése 542 m2 o 610 m2 Új kent falszigetelés készítése a vizesblokkokban o 326 fm medence folyókák újraburkolása o 1850 m2 tető faszerkezetének csiszolása, és lazúrozása o 534 m2 medence padlóburkolatok bontása o 384 m2 medence falburkolatok bontása o 534 m2 Új medenceburkolat készítése Agrob Buchtal medenceburkolatból o 384 m2 Új medence falburkolatok építése Agrob Buchtal burkolatból o 570 m2 Tetőterasz lejtéskorrekció készítése hőszigetelésből o 570 m2 Tetőterasz vízszigetelésének bontása majd új PVC vízszigetelés készítése o 128 m2 Kazettás álmennyezetből álmennyezeti lapok cseréje o 3db egyedi méretű gúla alakú felülvilágító cseréje o 1db recepció pult cseréje o 180db öltözőszekrény cseréje o F31 és F26 helyiségekben mosdótartó pult cseréje o 12 db Öltözőfülke cseréje o 12 db Wc fülke cseréje o 1db Büfé pult cseréje o 1 db Büfé szekrénysor cseréje o 66 m2 emeleti virágvályú szigetelése o építési törmelék tárolására konténerek o 15db Csőgallérok Újra szigetelése o gépészet - automatika-fűtés vezérlés o villamos – energetikai korszerűsítés Medence hidegburkolási munka összesen: 918 m2 (Részletek a KD-ban.)

A beszerzés leírása

Tervezési feladat leírása: a karakterkorlátra tekintettel a II.2.14. BT-300 További információk részben. (a leírás nem módosult)
Kivitelezés: (a részletes mennyiségeket a műszaki dokumentáció tartalmazza)
- Fürdő épület helyreállítása:
o 462 m2 Lindab állokorcos fém lemezfedés tekercs alapanyagból
o 462 m2 Dörken Delta Trela alátét elválasztó réteg
o 462 m2 Gyalulatlan fenyő deszkázat 2,5cm vtg. zárt illesztéssel láng és
o gombamentesítéssel ellátva
o 462 m2 1 RTG páraáteresztő alátét fólia Dörken Delta-Vent N
o 462 m2 Isover Quattro hőszigetelő filc elhelyezése
o 462 m2 SBS modifikálású öntapadós elasztomer párazáró lemez Firnnforest Thermo Wood s hőkezelt rétegelt filmbevonatos építő lemez belső felületen
o 3957 m2 fehér diszperziós falfestés 2 Rtg-ben 15% javítással gletteléssel
o 610 m2 homlokzati csőállvány építése
o gépészeti bontások:
o víz-csatorna helyreállítás:
o fűtés helyreállítás:
felületképzés: Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén 106m,
o szellőzés helyreállítás:
o villamos helyreállítás:
- Gyógyászat átépítése a fürdőépületben
o 85m2 10cm vtg tégla falazat bontása
o 202m2 belső vakolat készítése válaszfalon 1,5cm vtg. -ig.
o 8db új 105 X 210 cm-es belső ajtó beépítése 10cm-es válaszfalba
o 1db új 90 x 210 cm-es belső ajtó beépítése válaszfalba
o 1db új 105 x 210-es belső fém ajtó beépítése
o 143 m2 Kazettás álmennyezet bontása
Almennyezet építése: Új 60x60 ásványi szálas álmennyezet építése az emeleten: 38 m2
Új 60x60 fém álmennyezet építése (Base Sistema 500 OS504M): 105 m2
Monolit impregnált gipszkarton álmennyezet építése: 421 m2
60x60 ásványi szálas álmennyezet építése: 201 m2
59 m2Súlyfürdő medencefalának, valamint kényszerlábmosó burkolása Agrob Buchtal
o mozaiklappal Fresh Desert Sand mix színben 2,5 x 2,5cm-es mozaiklappal.
o 408 m2 padlóburkolat bontása majd új padlóburkolat készítése
o gyógyászat – gépészeti bontás: Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése 9db, Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek 20m, Csővezetékek bontása, Padlófűtési cső bontása 159,9m2
o gyógyászat víz-csatorna átalakítás: Ivóvíz vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése 95m, PE polietilén lefolyócső szerelése 71m, PVC lefolyóvezeték szerelése 10m, Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése 2db, WC csésze elhelyezése és bekötése 1db, Piperetárgyak elhelyezése 3db
o gyógyászat – szellőzés átalakítás: Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése 1 egys, Négyszög keresztmetszetű mennyezeti befúvók, vagy elszívók felszerelése 8db
o gyógyászat – fűtés átalakítás: Száraztengelyű keringtető és szállító szivattyúk elhelyezése és bekötése, inline kivitelű, energiatakarékos 1db, Hőszivattyúk elhelyezése 1db, Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése 285m, Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése 255m, Padlófűtés, Térelhálósított polietilén cső (PE-RT) szerelése 159,9m2, Hűtési és fűtési vezeték, Rozsdamentes acélcső szerelése 130m, Lemezes hőcserélő elhelyezése és bekötése fűtési rendszerbe, fali vagy álló tartószerkezettel 1db, Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú 3db, Klímakonvektorok, kazettás, 2 csöves rendszerű 10db, Párátlanító berendezés telepítése, kompakt kivitelben 1db
o gyógyászat – villamos
- Fürdőépület felújítása
o 1507 m2 kerámia padlóburkolatok bontása majd új kerámia padlóburkolat készítése
o 1980 m2 falburkolat bontása majd új falburkolatok készítése (benne van a gyógyászati falburkolat is)
o 1915 m2 Aljzat kiegyenlítés készítése
o 76 fm Lépcső homloklap cseréje
o 216 fm padlóba dilatációs profil elhelyezése az alatta lévő esztrich beton elvágásával
o 542 m2 Új kent padlószigetelés készítése 542 m2
o 610 m2 Új kent falszigetelés készítése a vizesblokkokban
o 326 fm medence folyókák újraburkolása
o 1850 m2 tető faszerkezetének csiszolása, és lazúrozása
o 534 m2 medence padlóburkolatok bontása
o 384 m2 medence falburkolatok bontása
o 534 m2 Új medenceburkolat készítése Agrob Buchtal medenceburkolatból
o 384 m2 Új medence falburkolatok építése Agrob Buchtal burkolatból
o 570 m2 Tetőterasz lejtéskorrekció készítése hőszigetelésből
o 570 m2 Tetőterasz vízszigetelésének bontása majd új PVC vízszigetelés készítése
o 128 m2 Kazettás álmennyezetből álmennyezeti lapok cseréje
o 3db egyedi méretű gúla alakú felülvilágító cseréje
o 1db recepció pult cseréje
o 180db öltözőszekrény cseréje
o F31 és F26 helyiségekben mosdótartó pult cseréje
o 12 db Öltözőfülke cseréje
o 12 db Wc fülke cseréje
o 1db Büfé pult cseréje
o 1 db Büfé szekrénysor cseréje
o 66 m2 emeleti virágvályú szigetelése
o építési törmelék tárolására konténerek
o 15db Csőgallérok Újra szigetelése
o gépészet - automatika-fűtés vezérlés
o villamos – energetikai korszerűsítés
Medence hidegburkolási munka összesen: 918 m2
(Részletek a KD-ban.)

További információk:

A II. 2.7.) pont szerinti időtartam részletezése: Ajánlatkérő a 455 nap alatt nem munkanapot, hanem naptári napot ért. Tervezési feladatok és részletes árazott tervezői költségbecslés készítése: a szerződés hatálybalépésétől számított 90 naptári nap. A gyógyfürdő tűzkárral érintett részére és a rekonstrukciós munkákra (a továbbiakban: Helyreállítás) a teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított 365 naptári nap. A próbaüzem ideje minimum 90 naptári nap a 365 naptári napon felül. Amennyiben jogszabályi, vagy hatósági előírás alapján a próbaüzem 90 naptári napnál hosszabb időtartam, abban az esetben felek a szerződést nem módosítják, a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontját alkalmazzák. Ebben az esetben a próbaüzem időtartama a munkaterület átadásától számított 365 naptári nap után kezdődik és addig tart, míg a jogszabály / hatóság által előírt időtartam le nem telik. A II.2.5. pont részletezése: Ár kritérium alatt Ajánlatkérő az alábbiakat érti: Nettó vállalkozói díj (HUF, tartalékkeret nélkül, tervezési díjjal együtt) Többlettapasztalat: A teljesítésbe bevonásra kerülő, az M/4. / M/2. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember jogosultság megszerzéséhez /meglétéhez szükséges gyakorlaton felüli alkkövben előírttal azonos tárgyú többlet szakmai gyakorlata (többlettapasztalata) - előny a magasabb hónapban és egész számban megadva (minimum 0 hónap, maximum 36hónap) Ajánlatkérő rögzíti, hogy elfogadja a jogosultsággal rendelkező szakember azon többlet szakmai gyakorlatát is, mely a jogosultság megszerzése előtti, de a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlaton felüli tapasztalat. Fentiek alapján az M/4. / M/2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember(ek) többlettapasztalata esetén az alábbiak vehetők figyelembe: - amennyiben a szakember jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlat benyújtásakor, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel rendelkező szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum gyakorlaton felüli többlet szakmai gyakorlata (tapasztalata), vagy - amennyiben a szakember jogosultsággal rendelkezik az ajánlat benyújtásakor, abban az esetben bemutatható a szakember jogosultság megszerzése előtti, de a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum gyakorlaton felüli tapasztalat, vagy a jogosultság megszerzése utáni többlettapasztalat is. Többletjótállás értékelési szempont: a többletjótállás értékelési szempont csak a kivitelezési munkára értendő. A tervekre vonatkozó jótállási időszakot nem érinti. Részletek a KD-ban. Biztosítások: A) Kivitelezés: AT kötelezettségvállaló nyilatkozatot köteles csatolni ajánlatához, amely szerint nyertessége esetén: a szerződés hatálybalépését követően, legkésőbb a munkaterület átadásig rendelkezik jelen szerződés tárgyát képező építési beruházásra, annak teljes időtartamára legalább 500.000.000,- Ft/év és káreseményenként legalább 250.000.000,- Ft összegű, All Risk típusú – teljeskörű, kizárások nélküli kivitelezői összkockázatú (CAR) építés- és szerelésbiztosítással. (részletek a szerződéstervezetben). A hivatkozott felelősségbiztosításnak az alvállalkozókra is szükséges kiterjednie (záradék). B) Tervezés: A 322-es Kr.11.§alapján a tervezési és mérnöki szolgáltatás (kiviteli tervek készítése) esetén az AT köteles -legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 5. munkanapig – tervezői szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását jelen közbeszerzés tárgyára együttesen kiterjeszteni nyertessége esetén: min.50.000.000,-Ft/év és min.25.000.000,- Ft/káresemény összegű a szerződés tárgya szerinti tevékenységre. A felelősségbiztosítást legalább az utolsó számlájához tartozó Teljesítésigazolás kiállításának időpontjától számított kettő (2) évig vállalja fenntartani. A Teljesítésigazolás kiállításának időpontjától számított kettő (2) évig terjedő időtartamra a Megrendelő elfogad olyan egyenértékű biztosítást, záradékot stb., ami a teljesítésből fakadó Megrendelői követelésekre fedezetet nyújt. II.2.4. BT-24 tervezési feladat leírása: Tervezési feladat: Jóváhagyási tervek alapján engedélyezési és kiviteli tervek készítése. Az alábbi munkanemekre: Tervezési feladat: Jóváhagyási tervek alapján a teljes épületre vonatkozó kiviteli tervek készítése a gyógyászati részleghez a súlyfürdő medence vízjogi engedélyezési, valamint a felvonó létesítési engedélyezési terveinek elkészítése. Elvárás, hogy a Tervező a tervezés során vegye figyelembe a gazdaságosan működtethető és fenntartható alkalmazások, anyagok használatát. Energiatakarékos, környezetbarát módon, fenntarthatóan működtethető épület létrehozása. Cél a kornak megfelelő, modern technológiákon alapuló, élhető, fenntartható létesítmény létrehozása. A hatályos jogszabályok, előírásoknak, építési szabályoknak, szabványoknak és MÉK és MMK ajánlásaiban meghatározottaknak is feleljen meg a tervdokumentáció, valamint a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről előírásainak. Engedély köteles tervezési feladatok - Felvonó létesítése meglévő cseréje magasépítési engedélyezés nélkül - vízjogi létesítési engedélyezési terv a súlyfürdő kialakítására. Kiviteli terv dokumentáció készítendő a tervezési programban szereplő minden feladatra. A tervezési feladat ellátása során a helyi és az országos településrendezési és építési követelményeket be kell tartani, így például Tamási Város helyi építési szabályzatát is. Tervező feladatát a 191/2009.Kr., a 312/2012.Kr., a 2015. évi CXLIII. tv -ben foglaltaknak, valamint a 322/2015.Kr., a 219/2004. Kr., a 275/2013.Kr. előírásainak megfelelően köteles ellátni. A terveknek a vonatkozó műszaki szabványokban foglaltaknak, és a MÉK Útmutató az építészeti-műszaki dokumentáció tartalmi és formai követelményeiről és az MMK - Építési engedélyezési és építési műszaki kivitelezési tervdokumentációk tartalmi és forma követelményei című szabályzatában foglaltaknak kell megfelelni. A részletes műszaki leírást az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

További információk

A II. 2.7.) pont szerinti időtartam részletezése:
Ajánlatkérő a 455 nap alatt nem munkanapot, hanem naptári napot ért.
Tervezési feladatok és részletes árazott tervezői költségbecslés készítése: a szerződés hatálybalépésétől számított 90 naptári nap.
A gyógyfürdő tűzkárral érintett részére és a rekonstrukciós munkákra (a továbbiakban: Helyreállítás) a teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított 365 naptári nap. A próbaüzem ideje minimum 90 naptári nap a 365 naptári napon felül. Amennyiben jogszabályi, vagy hatósági előírás alapján a próbaüzem 90 naptári napnál hosszabb időtartam, abban az esetben felek a szerződést nem módosítják, a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontját alkalmazzák. Ebben az esetben a próbaüzem időtartama a munkaterület átadásától számított 365 naptári nap után kezdődik és addig tart, míg a jogszabály / hatóság által előírt időtartam le nem telik.
A II.2.5. pont részletezése:
Ár kritérium alatt Ajánlatkérő az alábbiakat érti: Nettó vállalkozói díj (HUF, tartalékkeret nélkül, tervezési díjjal együtt)
Többlettapasztalat:
A teljesítésbe bevonásra kerülő, az M/4. / M/2. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember jogosultság megszerzéséhez /meglétéhez szükséges gyakorlaton felüli alkkövben előírttal azonos tárgyú többlet szakmai gyakorlata (többlettapasztalata) - előny a magasabb hónapban és egész számban megadva (minimum 0 hónap, maximum 36hónap)
Ajánlatkérő rögzíti, hogy elfogadja a jogosultsággal rendelkező szakember azon többlet szakmai gyakorlatát is, mely a jogosultság megszerzése előtti, de a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlaton felüli tapasztalat.
Fentiek alapján az M/4. / M/2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember(ek) többlettapasztalata esetén az alábbiak vehetők figyelembe:
- amennyiben a szakember jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlat benyújtásakor, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel rendelkező szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum gyakorlaton felüli többlet szakmai gyakorlata (tapasztalata), vagy
- amennyiben a szakember jogosultsággal rendelkezik az ajánlat benyújtásakor, abban az esetben bemutatható a szakember jogosultság megszerzése előtti, de a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum gyakorlaton felüli tapasztalat, vagy a jogosultság megszerzése utáni többlettapasztalat is.
Többletjótállás értékelési szempont: a többletjótállás értékelési szempont csak a kivitelezési munkára értendő. A tervekre vonatkozó jótállási időszakot nem érinti.
Részletek a KD-ban.
Biztosítások:
A) Kivitelezés: AT kötelezettségvállaló nyilatkozatot köteles csatolni ajánlatához, amely szerint nyertessége esetén: a szerződés hatálybalépését követően, legkésőbb a munkaterület átadásig rendelkezik jelen szerződés tárgyát képező építési beruházásra, annak teljes időtartamára legalább 500.000.000,- Ft/év és káreseményenként legalább 250.000.000,- Ft összegű, All Risk típusú – teljeskörű, kizárások nélküli kivitelezői összkockázatú (CAR) építés- és szerelésbiztosítással. (részletek a szerződéstervezetben). A hivatkozott felelősségbiztosításnak az alvállalkozókra is szükséges kiterjednie (záradék).
B) Tervezés: A 322-es Kr.11.§alapján a tervezési és mérnöki szolgáltatás (kiviteli tervek készítése) esetén az AT köteles -legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 5. munkanapig – tervezői szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását jelen közbeszerzés tárgyára együttesen kiterjeszteni nyertessége esetén: min.50.000.000,-Ft/év és min.25.000.000,- Ft/káresemény összegű a szerződés tárgya szerinti tevékenységre. A felelősségbiztosítást legalább az utolsó számlájához tartozó Teljesítésigazolás kiállításának időpontjától számított kettő (2) évig vállalja fenntartani. A Teljesítésigazolás kiállításának időpontjától számított kettő (2) évig terjedő időtartamra a Megrendelő elfogad olyan egyenértékű biztosítást, záradékot stb., ami a teljesítésből fakadó Megrendelői követelésekre fedezetet nyújt.
II.2.4. BT-24 tervezési feladat leírása:
Tervezési feladat: Jóváhagyási tervek alapján engedélyezési és kiviteli tervek készítése. Az alábbi munkanemekre:
Tervezési feladat: Jóváhagyási tervek alapján a teljes épületre vonatkozó kiviteli tervek készítése a gyógyászati részleghez a súlyfürdő medence vízjogi engedélyezési, valamint a felvonó létesítési engedélyezési terveinek elkészítése.
Elvárás, hogy a Tervező a tervezés során vegye figyelembe a gazdaságosan működtethető és fenntartható alkalmazások, anyagok használatát. Energiatakarékos, környezetbarát módon, fenntarthatóan működtethető épület létrehozása. Cél a kornak megfelelő, modern technológiákon alapuló, élhető, fenntartható létesítmény létrehozása.
A hatályos jogszabályok, előírásoknak, építési szabályoknak, szabványoknak és MÉK és MMK ajánlásaiban meghatározottaknak is feleljen meg a tervdokumentáció, valamint a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről előírásainak.
Engedély köteles tervezési feladatok
- Felvonó létesítése meglévő cseréje magasépítési engedélyezés nélkül
- vízjogi létesítési engedélyezési terv a súlyfürdő kialakítására.
Kiviteli terv dokumentáció készítendő a tervezési programban szereplő minden feladatra.
A tervezési feladat ellátása során a helyi és az országos településrendezési és építési követelményeket be kell tartani, így például Tamási Város helyi építési szabályzatát is. Tervező feladatát a 191/2009.Kr., a 312/2012.Kr., a 2015. évi CXLIII. tv -ben foglaltaknak, valamint a 322/2015.Kr., a 219/2004. Kr., a 275/2013.Kr. előírásainak megfelelően köteles ellátni. A terveknek a vonatkozó műszaki szabványokban foglaltaknak, és a MÉK Útmutató az építészeti-műszaki dokumentáció tartalmi és formai követelményeiről és az MMK - Építési engedélyezési és építési műszaki kivitelezési tervdokumentációk tartalmi és forma követelményei című szabályzatában foglaltaknak kell megfelelni.
A részletes műszaki leírást az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Termékek/szolgáltatások: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 📦
További termékek/szolgáltatások:

Magasépítési munka 📦

Építészeti tervezési szolgáltatások 📦

Postacím: Hársfa
utca
3
Irányítószám: 7090
Város: Tamási
Ország: Magyarország 🇭🇺
A teljesítés helye: Tolna 🏙️
Időtartam: 455 nap
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): A teljesítésbe bevonásra kerülő, az alkalmassági követelmény (M/2) tekintetében bemutatott tervező szakember alkkövben előírttal azonos tárgyú többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 1
Minőségi kritérium (név): A teljesítésbe bevonásra kerülő, az alkalmassági követelmény (M/4) tekintetében bemutatott szakember alkkövben előírttal azonos tárgyú többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)
Többletjótállás vállalása (min. 0, max 36 hó) kizárólag a kivitelezésre vonatkozóan
Ár ✅
Ár (súlyozás): 7
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Nyílt eljárás ✅
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2023-12-15 13:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2023-12-15 15:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei (hely): EKR rendszer.
Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról):

Irányadó Kbt. 68. §. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Minimális időtartam, amely alatt az ajánlattevőnek fenn kell tartania az ajánlatot: 60 nap
A közbeszerzési eljárás feltételei
Biztosítéknyújtási kötelezettség áll fenn ✅
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának valamilyen jogi formát kell öltenie ✅
Megnyitás dátuma: 2023-12-15 15:00:00 📅
Hely: EKR rendszer.
További információk:

Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅
Díjazási kritériumok
Súlyozás típusa: Súlyozás (pontok, pontos)
A közbeszerzési eljárás feltételei
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Gazdasági és pénzügyi helyzet
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság követelmény: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A) Előzetes igazolás: Ajánlattevő̋ ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt egyszerű̋ nyilatkozatát benyújtani a részletes információk megadása nélkül. Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).(Kbt. 67. § (1) bekezdés, 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés) B) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek-ei szerinti felhívásra benyújtandó igazolások:Azon Ajánlattevők, akiket Ajánlatkérő az igazolások benyújtására szólít fel, az alábbi módon kötelesek alátámasztani az alkalmassági követelménynek való megfelelést, figyelemmel a Kbt. 69. § (4), valamint (6) bekezdéseire is. P/1. A 321/2015. (X. 23.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerint az előző̋ három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyából közfürdő építése és/vagy felújítása származó ¬általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, szóló nyilatkozattal, attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlatkérő a nem teljes üzleti évet egy évnek tekinti. A 321/2015. (X. 23.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerint, ha Ajánlattevő a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételrőlszóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett, az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésére. 321/2015. (X. 23.) Korm. rendelet 19. § (5) bek.: Ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti árbevételi adatot azért nem tudja az ajánlatkérő által előírt teljes időszakra vonatkozóan megadni, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a működésének megkezdését követő időszakra vonatkozó árbevételi adattal jogosult igazolni. A később létrejött gazdasági szereplők vonatkozásában az ajánlatkérő nem határoz meg a minden ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező tekintetében irányadótól eltérő árbevételi követelményt. Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, 19. § (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 19.§ (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. (321/2015. (X. 23.) Korm. rendelet 19. § (10) bek. alapján a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a jelen bekezdés szerinti megfelelést igazoló dokumentum elérési helyét a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltünteti.) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (5)-(8) bekre. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó a közbeszerzés tárgyából - ( közfürdő építése és/vagy felújítása) - származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el a nettó 800.000.000,-HUF -ot.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság követelmény: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A) Előzetes igazolás: Ajánlattevő̋ ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt egyszerű̋ nyilatkozatát benyújtani a részletes információk megadása nélkül. Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).(Kbt. 67. § (1) bekezdés, 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés)
B) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek-ei szerinti felhívásra benyújtandó igazolások:Azon Ajánlattevők, akiket Ajánlatkérő az igazolások benyújtására szólít fel, az alábbi módon kötelesek alátámasztani az alkalmassági követelménynek való megfelelést, figyelemmel a Kbt. 69. § (4), valamint (6) bekezdéseire is.
P/1. A 321/2015. (X. 23.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerint az előző̋ három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyából közfürdő építése és/vagy felújítása származó ¬általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, szóló nyilatkozattal, attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlatkérő a nem teljes üzleti évet egy évnek tekinti.
A 321/2015. (X. 23.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerint, ha Ajánlattevő a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételrőlszóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett, az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésére.
321/2015. (X. 23.) Korm. rendelet 19. § (5) bek.: Ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti árbevételi adatot azért nem tudja az ajánlatkérő által előírt teljes időszakra vonatkozóan megadni, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a működésének megkezdését követő időszakra vonatkozó árbevételi adattal jogosult igazolni. A később létrejött gazdasági szereplők vonatkozásában az ajánlatkérő nem határoz meg a minden ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező tekintetében irányadótól eltérő árbevételi követelményt.
Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, 19. § (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 19.§ (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. (321/2015. (X. 23.) Korm. rendelet 19. § (10) bek. alapján a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a jelen bekezdés szerinti megfelelést igazoló dokumentum elérési helyét a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltünteti.)
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (5)-(8) bekre.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó a közbeszerzés tárgyából - ( közfürdő építése és/vagy felújítása) - származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el a nettó 800.000.000,-HUF -ot.

Műszaki és szakmai képességek

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (M/1-M/2): A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A) Előzetes igazolás M/1.-M/4. Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő). B) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek.-ei szerinti felhívásra benyújtandó igazolások M/1. Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónap legjelentősebb, a beszerzés tárgya (kiviteli tervezés) szerinti szolgáltatásainak ismertetését az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal: — a teljesítés kezdő és befejezési időpontja (év, hónap, nap), — a szerződést kötő másik fél (név, cím, referenciát igazoló személy és elérhetősége (e-mail cím, vagy telefonszám)), — a referencia tárgya (az alkalmasság megítéléséhez szükséges részletezettséggel), — a szolgáltatás mennyisége, — nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pont, a 22. § és 24. § alapján. M/2. Ajánlattevő nyújtsa be azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) — ajánlattevő általi megnevezését és a jogosultságra vonatkozó nyilvántartási számát, — a jogosultság fennállásának igazolását egyszerű másolati példányban, amennyiben a Magyar Építész Kamara (http://mek.hu/) vagy a Magyar Mérnöki Kamara (http://mmk.hu/) elektronikus névjegyzékében a név és/vagy nyilvántartási szám alapján Ajánlatkérő nem tudja ellenőrizni az M/2. alkalmassági feltétel teljesülését, és, — a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének ideje alatt ajánlattevő rendelkezésére áll, továbbá, — kizárólag az előírt jogosultság fennállásának hiányában a végzettséget igazoló okirat(ok) másolatát és --- szakmai tapasztalata saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pont.) Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónapban teljesített az alábbi követelményeknek megfelelő pozitív (a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt) referenciával/referenciákkal: - Legalább 3000 m2 alapterületű közfürdő építésének és / vagy felújításának kiviteli tervezése, mely tartalmazott legalább 1 darab a közfürdő medencegépészetével összefüggő vízgépészeti kiviteli tervezési feladatot. Maximum 1 db szerződéssel igazolható. Ajánlatkérő referenciaként elfogadja a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb a felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett szolg.-okat [321/2015. Korm. rendelet 21. § (3a) bek. a) pont]. Ajánlatkérő referenciaként elfogadja az olyan teljesítést is, amelynek keretében a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg [321/2015. Korm. rendelet 21/A. §]. Közfürdő: A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet (2) E rendelet alkalmazásában közfürdő: a) az a zárt területen épített, épületen belül, illetve kívül elhelyezett nyilvános fürdési lehetőség (medence, kád, zuhany), ahol a szolgáltatások szabályozott feltételek mellett vehetők igénybe; b) * c) a gyógyászati szolgáltatásokat nyújtó fürdő, ha: ca) a külön jogszabály * szerint a gyógyfürdő megnevezés használatára jogosult, és cb) egészségügyi szolgáltatást is nyújt; d) az az egyidejűleg, több személy által használt mesterséges fürdő, ahol a fürdés céljára medence, gőzkamra vagy szauna szolgál. M/2. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik a feladat ellátásához a 266/2013. Korm. rendelet szerinti alábbi jogosultsággal rendelkező szakemberrel Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell.II. – Építészeti műszaki tervezés rész 2 . sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű „É” jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel. A közös AT-ként történő teljesítés esetén, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás vagy szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. (321-es Kr. 22. § (5) bek.) A Kbt. 65.§ (6) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(9) és (11) bek.-eire, további a 69. § (11a) bekezdésére. Irányadó: [321/2015. Korm. rendelet 21/A. §].

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (M/1-M/2): A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A) Előzetes igazolás
M/1.-M/4. Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).
B) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek.-ei szerinti felhívásra benyújtandó igazolások
M/1. Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónap legjelentősebb, a beszerzés tárgya (kiviteli tervezés) szerinti
szolgáltatásainak ismertetését az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal:
— a teljesítés kezdő és befejezési időpontja (év, hónap, nap),
— a szerződést kötő másik fél (név, cím, referenciát igazoló személy és elérhetősége (e-mail cím, vagy telefonszám)),
— a referencia tárgya (az alkalmasság megítéléséhez szükséges részletezettséggel),
— a szolgáltatás mennyisége,
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pont, a 22. § és 24. § alapján.
M/2. Ajánlattevő nyújtsa be azoknak a szakembereknek (szervezeteknek)
— ajánlattevő általi megnevezését és a jogosultságra vonatkozó nyilvántartási számát,
— a jogosultság fennállásának igazolását egyszerű másolati példányban, amennyiben a Magyar Építész Kamara (http://mek.hu/) vagy a Magyar Mérnöki Kamara (http://mmk.hu/) elektronikus névjegyzékében a név és/vagy nyilvántartási szám alapján Ajánlatkérő nem tudja ellenőrizni az M/2. alkalmassági feltétel teljesülését, és,
— a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének ideje alatt ajánlattevő rendelkezésére áll, továbbá,
— kizárólag az előírt jogosultság fennállásának hiányában a végzettséget igazoló okirat(ok) másolatát és
--- szakmai tapasztalata saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését.
(321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pont.)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónapban teljesített az alábbi követelményeknek megfelelő pozitív (a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt) referenciával/referenciákkal:
- Legalább 3000 m2 alapterületű közfürdő építésének és / vagy felújításának kiviteli tervezése, mely tartalmazott legalább 1 darab a közfürdő medencegépészetével összefüggő vízgépészeti kiviteli tervezési feladatot. Maximum 1 db szerződéssel igazolható.
Ajánlatkérő referenciaként elfogadja a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb a felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett szolg.-okat [321/2015. Korm. rendelet 21. § (3a) bek. a) pont]. Ajánlatkérő referenciaként elfogadja az olyan teljesítést is, amelynek keretében a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg [321/2015. Korm. rendelet 21/A. §].
Közfürdő: A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet
(2) E rendelet alkalmazásában közfürdő:
a) az a zárt területen épített, épületen belül, illetve kívül elhelyezett nyilvános fürdési lehetőség (medence, kád, zuhany), ahol a
szolgáltatások szabályozott feltételek mellett vehetők igénybe;
b) *
c) a gyógyászati szolgáltatásokat nyújtó fürdő, ha:
ca) a külön jogszabály * szerint a gyógyfürdő megnevezés használatára jogosult, és
cb) egészségügyi szolgáltatást is nyújt;
d) az az egyidejűleg, több személy által használt mesterséges fürdő, ahol a fürdés céljára medence, gőzkamra vagy szauna szolgál.
M/2. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik a feladat ellátásához a 266/2013. Korm. rendelet szerinti alábbi jogosultsággal rendelkező szakemberrel
Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell.II. – Építészeti műszaki tervezés rész 2 . sorában
meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű „É” jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.
A közös AT-ként történő teljesítés esetén, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás vagy szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. (321-es Kr. 22. § (5) bek.)
A Kbt. 65.§ (6) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(9) és (11) bek.-eire, további a 69. § (11a) bekezdésére. Irányadó: [321/2015. Korm. rendelet 21/A. §].

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (M/3-M/4): A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A) Előzetes igazolás M/1.-M/4. Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő). B) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek.-ei szerinti felhívásra benyújtandó igazolások M/3. Ajánlattevő csatolja a 321-es Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a szerződést kötő másik fél által adott igazolással, mely tartalmazza legalább a következő adatokat: a) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe, b) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal), c) a kezdés és a teljesítés befejezésének (a sikeres műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó, nap részletezettséggel, d) a teljesítés helye, e) az építési beruházás mennyiségét, f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. M/4. AT a Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. AT köteles csatolni az alábbiakban részletezett dokumentumokat: - nyilatkozat bemutatott szakemberről, - a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia); - végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata (kizárólag az előírt jogosultság fennállásának hiányában); - a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, mely tartalmazza, hogy a szerződés teljesítésében személyesen vesz részt. A közös AT-ként történő teljesítés esetén, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás vagy szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. (321-es Kr. 22. § (5) bek.) M/3. Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett alábbi referenciákkal: legalább nettó 2000 m2 alapterületű közfürdő épületen végzett építési és/vagy felújítási munka, mely tartalmazott legalább - 1 darab a közfürdő medencegépészetével összefüggő vízgépészeti építési és/vagy felújítási munkát és - tartalmazott legalább 300 m2 medence hidegburkolási munkát. (Maximum 1 (egy) darab szerződéssel igazolható.) 1. Közfürdő: A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet (2) E rendelet alkalmazásában közfürdő: a) az a zárt területen épített, épületen belül, illetve kívül elhelyezett nyilvános fürdési lehetőség (medence, kád, zuhany), ahol a szolgáltatások szabályozott feltételek mellett vehetők igénybe; b) * c) a gyógyászati szolgáltatásokat nyújtó fürdő, ha: ca) a külön jogszabály * szerint a gyógyfürdő megnevezés használatára jogosult, és cb) egészségügyi szolgáltatást is nyújt; d) az az egyidejűleg, több személy által használt mesterséges fürdő, ahol a fürdés céljára medence, gőzkamra vagy szauna szolgál. 2. Építési tevékenység (Étv. szerint): építmény, építményrész, épületegyüttes megépítése, átalakítása, bővítése, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, karbantartása, javítása, lebontása, elmozdítása érdekében végzett építési-szerelési vagy bontási munka végzése. 3. Medence: zárt területen épített, épületen belül, illetve kívül elhelyezett nyilvános fürdési lehetőséget biztosító építmény. 4. Épület: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából. M/4. Alkalmatlan az AT (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. r.szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy azzal egyenértékű jogosultsággal (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal) rendelkező szakemberrel vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel (okleveles építészmérnök, okleveles építőmérnök, építészmérnök, építőmérnök) és gyakorlattal (okleveles építészmérnök, okleveles építőmérnök képesítés esetén min. 3 éves szakmai gyakorlattal, vagy építészmérnök, építőmérnök képesítés esetén min. 5 éves szakmai gyakorlattal) rendelkező szakemberrel. AK az M/4. pontban rögzített előírás esetén elfogadja a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakember bemutatását, továbbá ezen képzettséggel és végzettséggel egyenértékű képzettséggel rendelkező szakember bemutatását is. A Kbt. 65.§ (6) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(9) és (11) bek.-eire, további a 69. § (11a) bekezdésére. Irányadó: [321/2015. Korm. rendelet 21/A. §].

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (M/3-M/4): A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A) Előzetes igazolás
M/1.-M/4. Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).
B) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek.-ei szerinti felhívásra benyújtandó igazolások
M/3. Ajánlattevő csatolja a 321-es Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a szerződést kötő másik fél által adott igazolással, mely tartalmazza legalább a következő adatokat:
a) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe,
b) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),
c) a kezdés és a teljesítés befejezésének (a sikeres műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó, nap részletezettséggel,
d) a teljesítés helye,
e) az építési beruházás mennyiségét,
f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M/4. AT a Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. AT köteles csatolni az alábbiakban részletezett dokumentumokat:
- nyilatkozat bemutatott szakemberről,
- a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia);
- végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata (kizárólag az előírt jogosultság fennállásának hiányában);
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, mely tartalmazza, hogy a szerződés teljesítésében személyesen vesz részt.
A közös AT-ként történő teljesítés esetén, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás vagy szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. (321-es Kr. 22. § (5) bek.)
M/3. Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett alábbi referenciákkal: legalább nettó 2000 m2 alapterületű közfürdő épületen végzett építési és/vagy felújítási munka, mely tartalmazott legalább
- 1 darab a közfürdő medencegépészetével összefüggő vízgépészeti építési és/vagy felújítási munkát és
- tartalmazott legalább 300 m2 medence hidegburkolási munkát.
(Maximum 1 (egy) darab szerződéssel igazolható.)
1. Közfürdő: A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet
(2) E rendelet alkalmazásában közfürdő:
a) az a zárt területen épített, épületen belül, illetve kívül elhelyezett nyilvános fürdési lehetőség (medence, kád, zuhany), ahol a
szolgáltatások szabályozott feltételek mellett vehetők igénybe;
b) *
c) a gyógyászati szolgáltatásokat nyújtó fürdő, ha:
ca) a külön jogszabály * szerint a gyógyfürdő megnevezés használatára jogosult, és
cb) egészségügyi szolgáltatást is nyújt;
d) az az egyidejűleg, több személy által használt mesterséges fürdő, ahol a fürdés céljára medence, gőzkamra vagy szauna szolgál.
2. Építési tevékenység (Étv. szerint): építmény, építményrész, épületegyüttes megépítése, átalakítása, bővítése, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, karbantartása, javítása, lebontása, elmozdítása érdekében végzett építési-szerelési vagy bontási munka végzése.
3. Medence: zárt területen épített, épületen belül, illetve kívül elhelyezett nyilvános fürdési lehetőséget biztosító építmény.
4. Épület: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából.
M/4. Alkalmatlan az AT (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. r.szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy azzal egyenértékű jogosultsággal (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal) rendelkező szakemberrel vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel (okleveles építészmérnök, okleveles építőmérnök, építészmérnök, építőmérnök) és gyakorlattal (okleveles építészmérnök, okleveles építőmérnök képesítés esetén min. 3 éves szakmai gyakorlattal, vagy építészmérnök, építőmérnök képesítés esetén min. 5 éves szakmai gyakorlattal) rendelkező szakemberrel.
AK az M/4. pontban rögzített előírás esetén elfogadja a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakember bemutatását, továbbá ezen képzettséggel és végzettséggel egyenértékű képzettséggel rendelkező szakember bemutatását is.
A Kbt. 65.§ (6) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(9) és (11) bek.-eire, további a 69. § (11a) bekezdésére. Irányadó: [321/2015. Korm. rendelet 21/A. §].

Részvételi feltételek
A feltételek felsorolása és rövid leírása:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság: Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság: SZ/1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem szerepel a 266/2013. Korm. rendelet. 31. §-a szerinti szakmagyakorlási tevékenységet végzők jegyzékében, illetve a nem Mo.-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal. SZ/2. Alkalmatlan az AT, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők (Ajánlattevő, alvállalkozók) nem szerepelnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon (Mo.) letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie. Mo-on letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az Ajánlatkérő ellenőrzi, nem Mo-on letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mell. felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Igazolási módok: A feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák az alábbiak szerint: SZ/1. és SZ/2 Előzetes igazolás: Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő). A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások: Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek. alapján ellenőrzi az alk. feltétel teljesülését. Az elektronikus nyilvántartásban történő ellenőrizhetőség hiányában Ajánlattevő csatolja az igazolást.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság: Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság:
SZ/1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem szerepel a 266/2013. Korm. rendelet. 31. §-a szerinti szakmagyakorlási tevékenységet végzők jegyzékében, illetve a nem Mo.-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal.
SZ/2. Alkalmatlan az AT, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők (Ajánlattevő, alvállalkozók) nem szerepelnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon (Mo.) letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie. Mo-on letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az Ajánlatkérő ellenőrzi, nem Mo-on letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mell. felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Igazolási módok: A feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák az alábbiak szerint:
SZ/1. és SZ/2
Előzetes igazolás: Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások:
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek. alapján ellenőrzi az alk. feltétel teljesülését. Az elektronikus nyilvántartásban történő ellenőrizhetőség hiányában Ajánlattevő csatolja az igazolást.

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:

III.4.5) pont folytatása: Közös rendelkezések: Az ellenszolgáltatás teljesítése az igazolt teljesítés után kiállított számla alapján történik a számla kézhezvételétől 30 napon belül , a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ben, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek.-ben foglaltak szerint.Ajánlattétel, szerződés, kifizetések pénzneme: HUF. A kifizetésre irányadó jogszabályok: Áht, Ávr, Áfa tv., Kbt. 322/2015. (X.30.) Kr. Támogatás intenzitása: a mindenkori TO/TSZ szerinti. További információk:KD és szerztervezet. III.4.7) pont folytatása: Építési fejezet: késedelmi kötbér: nettó, tartalékkeret és áfa nélkül számított kivitelezési díj 0,5%-a/nap, max.15 %. Meghiúsulási kötbér: a teljes (kivéve az I. Fejezetben (tervezés) rögzített vállalkozói díj) , tartalékkeret és Áfa nélkül számított ajánlati ár, azaz a nettó, tartalékkeret nélkül számított teljes vállalkozói díj 15 %-a. Teljesítési biztosíték: nettó, tartalékkeret nélkül számított vállalkozási díj (kivitelezés díja) 5%-a. Jótállási biztosíték: Áfa nélkül számított vállalkozói díj 5%-a. Tartalékkeret: nettó vállalkozói díj 5 %-a. Jótállás: 24 hónap. Nyertes ajánlattevő(k) számára gazdálkodó szervezet létrehozása nem követelmény és nem megengedett. Ajánlatkérő időszakos üzleti társulások közös ajánlattételét is elfogadja. Közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevőknek megállapodást kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös Ajánlattevők egymás közötti és az Ajánlatkérővel való kapcsolatát. Az ajánlatban utalni kell a közös ajánlati szándékra, s meg kell nevezni a közös ajánlattevőket, illetve a közös ajánlattevők vezető tagját, annak címét, egyéb elérhetőségét. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, mely tartalmazza legalább az alábbiakat: - a közös Ajánlattevők neve, székhelye, (adott esetben a konzorcium neve, címe), - a közbeszerzési eljárás tárgya, - a közös ajánlattevők nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevőként részt kívánnak venni, - a közös Ajánlattevők képviseletére jogosult szervezet, valamint az(ok) a természetes személy(ek), aki(k) a közös Ajánlattevők nevében joghatályos nyilatkozatot tehet(nek), illetve a közös Ajánlattevők nevében aláírásra jogosult(ak), kivéve az eljárás eredményeként megkötött szerződés aláírását, - a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatása, feladatmegosztás, - a közös Ajánlattevők tagjainak a szerződéses árból való részesedése mértéke, számlázási rend, - a közös Ajánlattevők egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalása, egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek teljesítésére amennyiben, mint nyertes Ajánlattevő kiválasztásra kerülnek. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni

III.4.5) pont folytatása:
Közös rendelkezések:
Az ellenszolgáltatás teljesítése az igazolt teljesítés után kiállított számla alapján történik a számla kézhezvételétől 30 napon belül , a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ben, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek.-ben foglaltak szerint.Ajánlattétel, szerződés, kifizetések pénzneme: HUF. A kifizetésre irányadó jogszabályok: Áht, Ávr, Áfa tv., Kbt. 322/2015. (X.30.) Kr. Támogatás intenzitása: a mindenkori TO/TSZ szerinti.
További információk:KD és szerztervezet.
III.4.7) pont folytatása:
Építési fejezet: késedelmi kötbér: nettó, tartalékkeret és áfa nélkül számított kivitelezési díj 0,5%-a/nap, max.15 %. Meghiúsulási kötbér: a teljes (kivéve az I. Fejezetben (tervezés) rögzített vállalkozói díj) , tartalékkeret és Áfa nélkül számított ajánlati ár, azaz a nettó, tartalékkeret nélkül számított teljes vállalkozói díj 15 %-a. Teljesítési biztosíték: nettó, tartalékkeret nélkül számított vállalkozási díj (kivitelezés díja) 5%-a. Jótállási biztosíték: Áfa nélkül számított vállalkozói díj 5%-a. Tartalékkeret: nettó vállalkozói díj 5 %-a.
Jótállás: 24 hónap.
Nyertes ajánlattevő(k) számára gazdálkodó szervezet létrehozása nem követelmény és nem megengedett.
Ajánlatkérő időszakos üzleti társulások közös ajánlattételét is elfogadja.
Közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevőknek megállapodást kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös Ajánlattevők egymás közötti és az Ajánlatkérővel való kapcsolatát.
Az ajánlatban utalni kell a közös ajánlati szándékra, s meg kell nevezni a közös ajánlattevőket, illetve a közös ajánlattevők vezető tagját, annak címét, egyéb elérhetőségét.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, mely tartalmazza legalább az alábbiakat:
- a közös Ajánlattevők neve, székhelye, (adott esetben a konzorcium neve, címe),
- a közbeszerzési eljárás tárgya,
- a közös ajánlattevők nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevőként részt kívánnak venni,
- a közös Ajánlattevők képviseletére jogosult szervezet, valamint az(ok) a természetes személy(ek), aki(k) a közös Ajánlattevők nevében joghatályos nyilatkozatot tehet(nek), illetve a közös Ajánlattevők nevében aláírásra jogosult(ak), kivéve az eljárás eredményeként megkötött szerződés aláírását,
- a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatása, feladatmegosztás,
- a közös Ajánlattevők tagjainak a szerződéses árból való részesedése mértéke, számlázási rend,
- a közös Ajánlattevők egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalása, egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek teljesítésére amennyiben, mint nyertes Ajánlattevő kiválasztásra kerülnek.
Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.

Kauciók és garanciák:

Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti ki, amelynek összegszerűen meghatározott értéke: 1.000.000,- Ft. Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az ajánlatkérő számlaszáma: 11746029-15733438-06530000, IBAN: HU79 1174 6029 1573 3438 0653 0000, Bank: OTP Bank Nyrt., a befizetés igazolásának módja Kbt. 54. § (2) szerint. Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek!

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:

A) Tervezési feladat: 2 db számla: 1. részszámla 80 %-os készültség, végszámla 100 %-os készültség , a tervezési feladatra előleg nem biztosított. B) Kivitelezés: 1 db előlegszámla (5%), 8 db részszámla és a végszámla nyújtható be – adott esetben a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltaknak, vagy a pályázatra vonatkozó releváns jogszabályban foglaltaknak, a pályázatnak, továbbá a mindenkori hatályos jogszabályoknak és adott esetben a támogatási szerződésnek/okiratnak megfelelően - a következő ütemezés szerint: Valamennyi részszámla a megelőző részszámlához képest minimum plusz 10 %-os készültségi fok elérésekor nyújtható be, a vállalkozói díj minimum 10%-áról. Részszámlák maximum 80 %-os készültségi fok eléréséig nyújthatók be. A végszámla a vállalkozói díj minimum 20 %-áról nyújtható be. Előleg: tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított nettó kivitelezési díj ellenszolgáltatásának 5 %-a. Az előleg az első részszámlából került elszámolásra. Folyt.:III.4.6)pont

A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:

1. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Tervezési fejezet: késedelmi kötbér: nettó tervezési díj 0,5 %-a/nap, max. 20 %-a, hibás teljesítési kötbér a nettó tervezési díj 20 %-a, meghiúsulási kötbér: a teljes, nettó, tartalékkeret nélkül számított ajánlati ár, azaz a nettó, tartalékkeret nélkül számított teljes vállalkozói díj 10% -a. Teljesítési biztosíték: a nettó tervezési díj 5 %-a. Jótállás: az utolsó részfeladatra vonatkozó Teljesítésigazolás kiállításától számított 24 hónap. Részletek a szerz.tervezetben. Ajánlatkérő tartalékkeretet a tervezési feladatokra nem biztosít. Folytatás a III.4.6) pontban

Részvételi feltételek
Kizárási ok:

A közbeszerzési eljárásban való részvételből fakadó összeférhetetlenség

A nemzeti törvények értelmében a csődhöz hasonló helyzet

A verseny torzítását célzó megállapodás más gazdasági szereplőkkel

+ még 16

Adó- és vámfizetési kötelezettség

Bűnszervezetben való részvétel

Csalás

Csőd

Csődegyezség hitelezőkkel

Felszámoló által kezelt vagyon

Fizetésképtelenség

Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái

Hamis nyilatkozatot tettek, nem tudtak információt nyújtani, nem tudták benyújtani a kért dokumentumokat, és bizalmas információkat kaptak az eljárásról

Korrupció

Közvetlen vagy közvetett részvétel a közbeszerzési eljárás előkészítésében

Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása

Terrorista bűncselekmény vagy terrorista tevékenységekkel összefüggő bűncselekmény

Tisztán nemzeti kizáró okok

Társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség

Üzleti tevékenység felfüggesztése

Kizárási okok leírása:

Valamennyi kizáró okra irányadó: Az eredeti felhívás szerinti tartalommal: 1.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. 2.) Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1.) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be. Előzetes igazolás: Az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával igazolja előzetesen az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-ei és a 321/2015. Korm. rendelet 2-4. §-ai és 6-7. §-ai alapján. Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók esetében a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások: Ajánlattevő a 321/2015. Korm. rendelet 8-16. §-ai alapján köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását (a 13. § körében nemleges nyilatkozat nyújtandó be változásbejegyzési eljárás hiányában). Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján lehetséges. Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén AT ajánlatában csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást és az erről szóló nyilatkozatot (nemlegesség esetén is nyilatkozatot szükséges benyújtani erről, elektronikus űrlap formájában). AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bekre.

Kizárási okok leírása

Valamennyi kizáró okra irányadó:
Az eredeti felhívás szerinti tartalommal:
1.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2.) Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1.) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Előzetes igazolás:
Az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával igazolja előzetesen az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-ei és a 321/2015. Korm. rendelet 2-4. §-ai és 6-7. §-ai alapján.
Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók esetében a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások:
Ajánlattevő a 321/2015. Korm. rendelet 8-16. §-ai alapján köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását (a 13. § körében nemleges nyilatkozat nyújtandó be változásbejegyzési eljárás hiányában).
Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján lehetséges. Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén AT ajánlatában csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást és az erről szóló nyilatkozatot (nemlegesség esetén is nyilatkozatot szükséges benyújtani erről, elektronikus űrlap formájában). AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bekre.

Ld.előző.

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Tamási Város Önkormányzata
Nemzeti nyilvántartási szám: 15733438217
Postacím: Szabadság Utca 46-48.
Postai irányítószám: 7090
Postai város: Tamási
Régió: Tolna 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Porga Ferenc
E-mail: polgarmester@tamasi.hu 📧
Telefon: +36 74570800 📞
Fax: +36 74570800 📠
URL: https://www.tamasi.hu 🌏
Csoportvezető ✅
Az ajánlatkérő szerv típusa
Közjogi intézmény
Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Tájékoztatás a közös beszerzésről
A szerződés közös beszerzést foglal magában ✅
Kommunikáció
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000501532023/reszletek 🌏
Részvétel URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000501532023/reszletek 🌏
Elektronikus benyújtás: Kötelező

Kiegészítő információk
További információk

Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt Gazdasági Szereplőket, hogy a tárgyi felhívásban az eredeti felhíváshoz képest kizárólag az ajánlattételi határidő került módosításra, minden más előírás változatlan maradt. Ajánlatkérő csak az ajánlattételi határidőn módosított. AK az ajánlatok bírálatát a Kbt. 67. §, a 69. § és a 81. § (4) és (5) bekezdése rendelkezéseinek együttes alkalmazásával folytatja le. Ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) ajánlatában nyilatkoznia kell: -a Kbt. 66. § (2) bek.-ben foglaltakra (űrlap), - a Kbt. 65. § (7) bek. szerint (nemleges tartalommal is)(űrlap), - a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja szerint (nemleges tartalommal is)(űrlap), - folyamatban lévő vált.bejegyzésre (nemleges is csatolandó)(űrlap) AT-nek ajánlatában csatolnia szükséges - az ESPD-t (kitöltve), - a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot (űrlap) - nyilatkozat ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről (nyilatkozatminta) AK a nyertes AT-(k)nek a Kbt. 35. § (8) bek. tekintettel nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattételről szóló megállapodást az ajánlathoz csatolni kell, a vezető AT megjelölésével [Kbt. 35. §(6) bek.], a feladatmegosztás és az ellenszolgáltatás megosztásának feltüntetésével, nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért. Közös ajánlattétel esetén az AT-k képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös AT-k megjelölését. AK tájékoztatja az AT-ket, hogy az alkalmassági feltételeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbiakban: III.1.1)-III.1.3) pontok. Ajánlati kötöttség 2 hónap=60 nap. Az AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közb. dok.-mok előírásai, valamint a Kbt., illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. Az órában meghatározott időpontok a magyarországi pontos idő szerint értendők. Az értékelési részszempontokra vonatkozó főbb információk: — adható pontsz.: 0-100; AK törtek esetén a pontszámot két tizedes jegyre kerekíti, — alk. módszerek: ár szempontnál ford. arányosítás, minőségi szempontoknál egyenes arányosítás. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Horváth Helena Zsuzsanna (OO461) A gazdasági szereplők vonatkozásában csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírták.Többváltozatú ajánlat nem tehető. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti ki, amelynek összegszerűen meghatározott értéke: 1.000.000,- Ft. Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az ajánlatkérő számlaszáma: 11746029-15733438-06530000, IBAN: HU79 1174 6029 1573 3438 0653 0000, Bank: OTP Bank Nyrt., a befizetés igazolásának módja Kbt. 54. § (2) szerint. Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek! Ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását. AK a nem magyar nyelven benyújtott dok AT általi fordítását is elfogadja. Az üzleti titokra irányadó a Kbt. 44. §. Az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetén AK egy alkalommal rendel el hiánypótlást. Az eljárás során az ajánlatkérő a kommunikációt az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet által meghatározott informatikai rendszerben folytatja. Ajánlattevő az árazott költségvetést a .pdf formátum mellett, szerkeszthető (.xls) formában is köteles az ajánlatában csatolni. Feltételes közbeszerzés: Megrendelő támogatásra irányuló igényt (pályázatot, projektjavaslatot, stb.) nyújtott be / fog benyújtani - függetlenül attól, hogy sor került-e már a támogatás pályázati felhívásának megjelenésére . Ebben az esetben a Kbt. 135.§ (12) bekezdése alapján a szerződés akkor lép hatályba, amennyiben a fedezet biztosítására irányuló támogatási igény elfogadásra kerül az erre illetékes szerv vagy hatóság részéről (azaz a hatósági okirat/szerződés hatályba lép) és erről a Megrendelő a Vállalkozót hitelt érdemlően értesítette. Amennyiben a fedezet biztosítására irányuló igény (pályázat, projektjavaslat, stb)igényeltnél kisebb összegben történő elfogadására kerül sor az erre illetékes szerv vagy hatóság részéről, a Megrendelő fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a szerződést –saját vagy egyéb forrás biztosításával – hatályba léptesse. A Megrendelő kijelenti, hogy a saját vagy egyéb forrás biztosításával történő hatályba léptetés joga nem jelent erre irányuló kötelezettséget, annak kikényszerítésére a Vállalkozó nem jogosult. A szerződés hatálybalépésére legfeljebb egy év áll rendelkezésre, ezt követően a felek szankciómentesen szabadulnak a kötelemből. Ajánlatkérő rögzíti, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás kizárólag a Gyógyfürdő tűzkárral érintett épületének (egy épület, egy hrsz-en) helyreállítására és korszerűsítésére irányul. A Strandfürdő korszerűsítése külön közbeszerzési eljárásban kerül kiírásra. Az Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdésére figyelemmel megvizsgálta, hogy jelen közbeszerzés tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel biztosítását. A beruházással érintett terület egy egység. Részajánlattétel esetén az egyes kivitelezők felvonulási költsége növelné a beruházás összköltségét. A kivitelezők egymás zavarása, akadályoztatása nélkül nem lennének képesek a kivitelezési munkálatokat elvégezni. A vizsgálat eredményeképpen megállapításra került, hogy a részajánlattétel nem lehetséges, mert a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, továbbá a technológiai rendszerek összetettsége, illetve ezek több szinten történő kapcsolódása, a feladatok egymásra épülése, valamint az előírt szoros megvalósítási határidők miatt - figyelembe véve az Ajánlatkérő gazdasági, műszaki és minőségi elvárásait -, a részajánlattétel lehetővé tétele ésszerűtlen döntés. A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a feladat egy munkaterülethez és egy épülethez kapcsolódik, melynek részekre bontása nem lehetséges, szakmailag és gazdaságilag ésszerűtlen lenne, jelentős többletköltséget jelentene, mind műszaki, mind garanciális szempontok miatt. AK álláspontja tehát, hogy a beruházás jellegéből, komplexitásából adódóan jelen esetben részajánlattételi lehetőség nem biztosítható, a teljesítés nem osztható, az egy építési beruházásnak számít. Többlettapasztalat (tervező): Az értékelési részszempontban az ajánlatkérő a Kbt. 76.§ (3) bekezdés b) pont valamint a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 9.§ (2) pontja alapján az ajánlattevő személyi állományának szakmai tapasztalatát fogja értékelni. Ajánlattevőnek a szakmai ajánlat részeként csatolni szükséges az adott értékelési részszempontra bemutatott szakember részletes szakmai önéletrajzát (a közbeszerzési dokumentumban kiadott minta szerinti minimális tartalommal). Többlettapasztalt (FMV):Az értékelési részszempontban az ajánlatkérő a Kbt. 76.§ (3) bekezdés b) pont alapján az ajánlattevő személyi állományának szakmai tapasztalatát fogja értékelni. Ajánlattevőnek csatolni szükséges az adott értékelési részszempontra bemutatott szakember részletes szakmai önéletrajzát (a közbeszerzési dokumentumban kiadott minta szerinti minimális tartalommal). AK felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a kommunikáció - a Kbt. 41/C. § (1) bekezdésében meghatározott kivételektől eltekintve- az EKR rendszeren keresztül történik. Az EKR működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt. Az AK előírja a PDF, valamint az árazott költségvetések esetén XLS fájlformátum alkalmazását. A PDF fájlformátum tekintetében, csak olyan forma alkalmazható és használható, amely mindenki számára, ingyenesen elérhető Adobe Acrobat Reader DC programmal megnyitható és olvasható. A PDF és XLS fájlformátumú dokumentumok esetében titkosítás nem alkalmazható. A titkosított dokumentumok esetében az AK él a hiánypótlás lehetőségével. Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart 2023. június 16. (péntek) napján, 10:00 órakor. Találkozási pont: Tamási Gyógyfürdő főbejárat. A helyszíni bejáráson felmerült kérdéseket a Tisztelt Gazdasági Szereplők a helyszíni bejártást követően az EKR rendszeren keresztül - szerkeszthető formátumban is- kiegészítő tájékoztatás kérés keretében szíveskedjenk benyújtani a kiegészítő tájékoztatás kérés Kbt-ben rögzített szabályainak megfelelően. Ajánlatkérő a helyszíni bejárásról készített jegyzőkönyvet a helyszíni bejárás napjától számított 3 munkanapon belül megküldi az EKR rendszeren keresztül valamennyi Gazdasági Szereplő részére.

További információk

Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt Gazdasági Szereplőket, hogy a tárgyi felhívásban az eredeti felhíváshoz képest kizárólag az ajánlattételi határidő került módosításra, minden más előírás változatlan maradt. Ajánlatkérő csak az ajánlattételi határidőn módosított.
AK az ajánlatok bírálatát a Kbt. 67. §, a 69. § és a 81. § (4) és (5) bekezdése rendelkezéseinek együttes alkalmazásával folytatja le. Ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) ajánlatában nyilatkoznia kell:
-a Kbt. 66. § (2) bek.-ben foglaltakra (űrlap),
- a Kbt. 65. § (7) bek. szerint (nemleges tartalommal is)(űrlap),
- a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja szerint (nemleges tartalommal is)(űrlap),
- folyamatban lévő vált.bejegyzésre (nemleges is csatolandó)(űrlap) AT-nek ajánlatában csatolnia szükséges
- az ESPD-t (kitöltve),
- a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot (űrlap)
- nyilatkozat ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről (nyilatkozatminta)
AK a nyertes AT-(k)nek a Kbt. 35. § (8) bek. tekintettel nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattételről szóló megállapodást az ajánlathoz csatolni kell, a vezető AT megjelölésével [Kbt. 35. §(6) bek.], a feladatmegosztás és az ellenszolgáltatás megosztásának feltüntetésével, nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért. Közös ajánlattétel esetén az AT-k képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös AT-k megjelölését.
AK tájékoztatja az AT-ket, hogy az alkalmassági feltételeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbiakban: III.1.1)-III.1.3) pontok.
Ajánlati kötöttség 2 hónap=60 nap.
Az AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közb. dok.-mok előírásai, valamint a Kbt., illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
Az órában meghatározott időpontok a magyarországi pontos idő szerint értendők.
Az értékelési részszempontokra vonatkozó főbb információk: — adható pontsz.: 0-100; AK törtek esetén a pontszámot két tizedes jegyre kerekíti, — alk. módszerek: ár szempontnál ford. arányosítás, minőségi szempontoknál egyenes arányosítás.
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Horváth Helena Zsuzsanna (OO461)
A gazdasági szereplők vonatkozásában csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírták.Többváltozatú ajánlat nem tehető.
Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti ki, amelynek összegszerűen meghatározott értéke: 1.000.000,- Ft. Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az ajánlatkérő számlaszáma: 11746029-15733438-06530000, IBAN: HU79 1174 6029 1573 3438 0653 0000, Bank: OTP Bank Nyrt., a befizetés igazolásának módja Kbt. 54. § (2) szerint.
Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek!
Ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását. AK a nem magyar nyelven benyújtott dok AT általi fordítását is elfogadja.
Az üzleti titokra irányadó a Kbt. 44. §.
Az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetén AK egy alkalommal rendel el hiánypótlást.
Az eljárás során az ajánlatkérő a kommunikációt az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet által meghatározott informatikai rendszerben folytatja.
Ajánlattevő az árazott költségvetést a .pdf formátum mellett, szerkeszthető (.xls) formában is köteles az ajánlatában csatolni. Feltételes közbeszerzés: Megrendelő támogatásra irányuló igényt (pályázatot, projektjavaslatot, stb.) nyújtott be / fog benyújtani - függetlenül attól, hogy sor került-e már a támogatás pályázati felhívásának megjelenésére . Ebben az esetben a Kbt. 135.§ (12) bekezdése alapján a szerződés akkor lép hatályba, amennyiben a fedezet biztosítására irányuló támogatási igény elfogadásra kerül az erre illetékes szerv vagy hatóság részéről (azaz a hatósági okirat/szerződés hatályba lép) és erről a Megrendelő a Vállalkozót hitelt érdemlően értesítette. Amennyiben a fedezet biztosítására irányuló igény (pályázat, projektjavaslat, stb)igényeltnél kisebb összegben történő elfogadására kerül sor az erre illetékes szerv vagy hatóság részéről, a Megrendelő fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a szerződést –saját vagy egyéb forrás biztosításával – hatályba léptesse. A Megrendelő kijelenti, hogy a saját vagy egyéb forrás biztosításával történő hatályba léptetés joga nem jelent erre irányuló kötelezettséget, annak kikényszerítésére a Vállalkozó nem jogosult. A szerződés hatálybalépésére legfeljebb egy év áll rendelkezésre, ezt követően a felek szankciómentesen szabadulnak a kötelemből.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás kizárólag a Gyógyfürdő tűzkárral érintett épületének (egy épület, egy hrsz-en) helyreállítására és korszerűsítésére irányul. A Strandfürdő korszerűsítése külön közbeszerzési eljárásban kerül kiírásra.
Az Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdésére figyelemmel megvizsgálta, hogy jelen közbeszerzés tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel biztosítását. A beruházással érintett terület egy egység. Részajánlattétel esetén az egyes kivitelezők felvonulási költsége növelné a beruházás összköltségét. A kivitelezők egymás zavarása, akadályoztatása nélkül nem lennének képesek a kivitelezési munkálatokat elvégezni. A vizsgálat eredményeképpen megállapításra került, hogy a részajánlattétel nem lehetséges, mert a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, továbbá a technológiai rendszerek összetettsége, illetve ezek több szinten történő kapcsolódása, a feladatok egymásra épülése, valamint az előírt szoros megvalósítási határidők miatt - figyelembe véve az Ajánlatkérő gazdasági, műszaki és minőségi elvárásait -, a részajánlattétel lehetővé tétele ésszerűtlen döntés. A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a feladat egy munkaterülethez és egy épülethez kapcsolódik, melynek részekre bontása nem lehetséges, szakmailag és gazdaságilag ésszerűtlen lenne, jelentős többletköltséget jelentene, mind műszaki, mind garanciális szempontok miatt. AK álláspontja tehát, hogy a beruházás jellegéből, komplexitásából adódóan jelen esetben részajánlattételi lehetőség nem biztosítható, a teljesítés nem osztható, az egy építési beruházásnak számít.
Többlettapasztalat (tervező): Az értékelési részszempontban az ajánlatkérő a Kbt. 76.§ (3) bekezdés b) pont valamint a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 9.§ (2) pontja alapján az ajánlattevő személyi állományának szakmai tapasztalatát fogja értékelni. Ajánlattevőnek a szakmai ajánlat részeként csatolni szükséges az adott értékelési részszempontra bemutatott szakember részletes szakmai önéletrajzát (a közbeszerzési dokumentumban kiadott minta szerinti minimális tartalommal).
Többlettapasztalt (FMV):Az értékelési részszempontban az ajánlatkérő a Kbt. 76.§ (3) bekezdés b) pont alapján az ajánlattevő személyi állományának szakmai tapasztalatát fogja értékelni. Ajánlattevőnek csatolni szükséges az adott értékelési részszempontra bemutatott szakember részletes szakmai önéletrajzát (a közbeszerzési dokumentumban kiadott minta szerinti minimális tartalommal).
AK felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a kommunikáció - a Kbt. 41/C. § (1) bekezdésében meghatározott kivételektől eltekintve- az EKR rendszeren keresztül történik. Az EKR működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
Az AK előírja a PDF, valamint az árazott költségvetések esetén XLS fájlformátum alkalmazását. A PDF fájlformátum tekintetében, csak olyan forma alkalmazható és használható, amely mindenki számára, ingyenesen elérhető Adobe Acrobat Reader DC programmal megnyitható és olvasható. A PDF és XLS fájlformátumú dokumentumok esetében titkosítás nem alkalmazható. A titkosított dokumentumok esetében az AK él a hiánypótlás lehetőségével.
Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart 2023. június 16. (péntek) napján, 10:00 órakor. Találkozási pont: Tamási Gyógyfürdő főbejárat. A helyszíni bejáráson felmerült kérdéseket a Tisztelt Gazdasági Szereplők a helyszíni bejártást követően az EKR rendszeren keresztül - szerkeszthető formátumban is- kiegészítő tájékoztatás kérés keretében szíveskedjenk benyújtani a kiegészítő tájékoztatás kérés Kbt-ben rögzített szabályainak megfelelően. Ajánlatkérő a helyszíni bejárásról készített jegyzőkönyvet a helyszíni bejárás napjától számított 3 munkanapon belül megküldi az EKR rendszeren keresztül valamennyi Gazdasági Szereplő részére.

Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_40664534
Postacím: Riadó u. 5
Postai irányítószám: 1026
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Telefon: +36 18828592 📞
Fax: +36 18828593 📠
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): Kbt. 148. §
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Új érték
Szöveg:

A IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje (BT-131) mezőben a következő változtatás történt: A következő helyett: IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje: BT-131 2023.11.15 13:00 Helyesen: IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje: BT-131 2023.12.15 13:00

A IV.2.7) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje (BT-132) mezőben a következő változtatás történt: A következő helyett: IV.2.7) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje: BT-132 2023.11.15 15:00 Helyesen: IV.2.7) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje: BT-132 2023.12.15 15:00

Egyéb kiegészítő információk

A módosítás jogszabályi alapja: A Kbt.52. § (4) bek. a) pontja, mivel az Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást, annak ellenére, hogy azt a gazdasági szereplő határidőben kérte, nem tudja az előírt határidőben teljesíteni.

A változtatás fő oka: Frissített információ
Tájékoztatás módosításokról
Az előző hirdetmény módosítandó változata: 613909-2023
Forrás: OJS 2023/S 218-687791 (2023-11-09)

Ajánlati felhívás (2023-12-06)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Rövid leírás

Tamási gyógyfürdő tűzkár utáni helyreállítás és rekonstrukció tervezés és kivitelezés.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy
jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre,
személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez
esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az
egyenértékűség fennállását. A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal
rendelkeznek. Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a
szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a szerint az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt
építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg.
Amennyiben a felek ennek megfelelően helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően
kell alkalmazni.

Kivitelezéssel érintett meglévő fürdőépület helyiségeinek alapterülete:
alagsor: 1.521 m2
földszint: 2.158 m2
I. emelet: 700 m2 + tetőterasz: 816,52 m2
II. emelet: 76 m2
Mindösszesen: 4.455 m2 + tetőterasz: 816,52 m2

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka engedélyköteles.
(részletesen a dokumentációban)

Leírás
A beszerzés leírása:

A beszerzés leírása

Tervezési feladat leírása: a karakterkorlátra tekintettel a II.2.14. BT-300 További információk részben. (a leírás nem módosult)

Kivitelezés: (a részletes mennyiségeket a műszaki dokumentáció tartalmazza)

- Fürdő épület helyreállítása:

o 462 m2 Lindab állokorcos fém lemezfedés tekercs alapanyagból
o 462 m2 Dörken Delta Trela alátét elválasztó réteg
o 462 m2 Gyalulatlan fenyő deszkázat 2,5cm vtg. zárt illesztéssel láng és
o gombamentesítéssel ellátva
o 462 m2 1 RTG páraáteresztő alátét fólia Dörken Delta-Vent N
o 462 m2 Isover Quattro hőszigetelő filc elhelyezése
o 462 m2 SBS modifikálású öntapadós elasztomer párazáró lemez Firnnforest Thermo Wood s hőkezelt rétegelt filmbevonatos építő lemez belső felületen
o 3957 m2 fehér diszperziós falfestés 2 Rtg-ben 15% javítással gletteléssel
o 610 m2 homlokzati csőállvány építése
o gépészeti bontások:
o víz-csatorna helyreállítás:
o fűtés helyreállítás:
felületképzés: Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén 106m,
o szellőzés helyreállítás:
o villamos helyreállítás:

- Gyógyászat átépítése a fürdőépületben
o 85m2 10cm vtg tégla falazat bontása
o 202m2 belső vakolat készítése válaszfalon 1,5cm vtg. -ig.
o 8db új 105 X 210 cm-es belső ajtó beépítése 10cm-es válaszfalba
o 1db új 90 x 210 cm-es belső ajtó beépítése válaszfalba
o 1db új 105 x 210-es belső fém ajtó beépítése
o 143 m2 Kazettás álmennyezet bontása
Almennyezet építése: Új 60x60 ásványi szálas álmennyezet építése az emeleten: 38 m2
Új 60x60 fém álmennyezet építése (Base Sistema 500 OS504M): 105 m2
Monolit impregnált gipszkarton álmennyezet építése: 421 m2
60x60 ásványi szálas álmennyezet építése: 201 m2

59 m2Súlyfürdő medencefalának, valamint kényszerlábmosó burkolása Agrob Buchtal
o mozaiklappal Fresh Desert Sand mix színben 2,5 x 2,5cm-es mozaiklappal.
o 408 m2 padlóburkolat bontása majd új padlóburkolat készítése
o gyógyászat – gépészeti bontás: Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése 9db, Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek 20m, Csővezetékek bontása, Padlófűtési cső bontása 159,9m2
o gyógyászat víz-csatorna átalakítás: Ivóvíz vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése 95m, PE polietilén lefolyócső szerelése 71m, PVC lefolyóvezeték szerelése 10m, Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése 2db, WC csésze elhelyezése és bekötése 1db, Piperetárgyak elhelyezése 3db
o gyógyászat – szellőzés átalakítás: Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése 1 egys, Négyszög keresztmetszetű mennyezeti befúvók, vagy elszívók felszerelése 8db
o gyógyászat – fűtés átalakítás: Száraztengelyű keringtető és szállító szivattyúk elhelyezése és bekötése, inline kivitelű, energiatakarékos 1db, Hőszivattyúk elhelyezése 1db, Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése 285m, Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése 255m, Padlófűtés, Térelhálósított polietilén cső (PE-RT) szerelése 159,9m2, Hűtési és fűtési vezeték, Rozsdamentes acélcső szerelése 130m, Lemezes hőcserélő elhelyezése és bekötése fűtési rendszerbe, fali vagy álló tartószerkezettel 1db, Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú 3db, Klímakonvektorok, kazettás, 2 csöves rendszerű 10db, Párátlanító berendezés telepítése, kompakt kivitelben 1db
o gyógyászat – villamos

- Fürdőépület felújítása

o 1507 m2 kerámia padlóburkolatok bontása majd új kerámia padlóburkolat készítése
o 1980 m2 falburkolat bontása majd új falburkolatok készítése (benne van a gyógyászati falburkolat is)
o 1915 m2 Aljzat kiegyenlítés készítése
o 76 fm Lépcső homloklap cseréje
o 216 fm padlóba dilatációs profil elhelyezése az alatta lévő esztrich beton elvágásával
o 542 m2 Új kent padlószigetelés készítése 542 m2
o 610 m2 Új kent falszigetelés készítése a vizesblokkokban
o 326 fm medence folyókák újraburkolása
o 1850 m2 tető faszerkezetének csiszolása, és lazúrozása
o 534 m2 medence padlóburkolatok bontása
o 384 m2 medence falburkolatok bontása
o 534 m2 Új medenceburkolat készítése Agrob Buchtal medenceburkolatból
o 384 m2 Új medence falburkolatok építése Agrob Buchtal burkolatból
o 570 m2 Tetőterasz lejtéskorrekció készítése hőszigetelésből
o 570 m2 Tetőterasz vízszigetelésének bontása majd új PVC vízszigetelés készítése
o 128 m2 Kazettás álmennyezetből álmennyezeti lapok cseréje
o 3db egyedi méretű gúla alakú felülvilágító cseréje
o 1db recepció pult cseréje
o 180db öltözőszekrény cseréje
o F31 és F26 helyiségekben mosdótartó pult cseréje
o 12 db Öltözőfülke cseréje
o 12 db Wc fülke cseréje
o 1db Büfé pult cseréje
o 1 db Büfé szekrénysor cseréje
o 66 m2 emeleti virágvályú szigetelése
o építési törmelék tárolására konténerek
o 15db Csőgallérok Újra szigetelése
o gépészet - automatika-fűtés vezérlés
o villamos – energetikai korszerűsítés
Medence hidegburkolási munka összesen: 918 m2
(Részletek a KD-ban.)

További információk:

További információk

A II. 2.7.) pont szerinti időtartam részletezése:
Ajánlatkérő a 455 nap alatt nem munkanapot, hanem naptári napot ért.
Tervezési feladatok és részletes árazott tervezői költségbecslés készítése: a szerződés hatálybalépésétől számított 90 naptári nap.
A gyógyfürdő tűzkárral érintett részére és a rekonstrukciós munkákra (a továbbiakban: Helyreállítás) a teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított 365 naptári nap. A próbaüzem ideje minimum 90 naptári nap a 365 naptári napon felül. Amennyiben jogszabályi, vagy hatósági előírás alapján a próbaüzem 90 naptári napnál hosszabb időtartam, abban az esetben felek a szerződést nem módosítják, a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontját alkalmazzák. Ebben az esetben a próbaüzem időtartama a munkaterület átadásától számított 365 naptári nap után kezdődik és addig tart, míg a jogszabály / hatóság által előírt időtartam le nem telik.

A II.2.5. pont részletezése:

Ár kritérium alatt Ajánlatkérő az alábbiakat érti: Nettó vállalkozói díj (HUF, tartalékkeret nélkül, tervezési díjjal együtt)

Többlettapasztalat:
A teljesítésbe bevonásra kerülő, az M/4. / M/2. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember jogosultság megszerzéséhez /meglétéhez szükséges gyakorlaton felüli alkkövben előírttal azonos tárgyú többlet szakmai gyakorlata (többlettapasztalata) - előny a magasabb hónapban és egész számban megadva (minimum 0 hónap, maximum 36hónap)

Ajánlatkérő rögzíti, hogy elfogadja a jogosultsággal rendelkező szakember azon többlet szakmai gyakorlatát is, mely a jogosultság megszerzése előtti, de a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlaton felüli tapasztalat.

Fentiek alapján az M/4. / M/2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember(ek) többlettapasztalata esetén az alábbiak vehetők figyelembe:

- amennyiben a szakember jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlat benyújtásakor, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel rendelkező szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum gyakorlaton felüli többlet szakmai gyakorlata (tapasztalata), vagy

- amennyiben a szakember jogosultsággal rendelkezik az ajánlat benyújtásakor, abban az esetben bemutatható a szakember jogosultság megszerzése előtti, de a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum gyakorlaton felüli tapasztalat, vagy a jogosultság megszerzése utáni többlettapasztalat is.

Többletjótállás értékelési szempont: a többletjótállás értékelési szempont csak a kivitelezési munkára értendő. A tervekre vonatkozó jótállási időszakot nem érinti.
Részletek a KD-ban.

Biztosítások:
A) Kivitelezés: AT kötelezettségvállaló nyilatkozatot köteles csatolni ajánlatához, amely szerint nyertessége esetén: a szerződés hatálybalépését követően, legkésőbb a munkaterület átadásig rendelkezik jelen szerződés tárgyát képező építési beruházásra, annak teljes időtartamára legalább 500.000.000,- Ft/év és káreseményenként legalább 250.000.000,- Ft összegű, All Risk típusú – teljeskörű, kizárások nélküli kivitelezői összkockázatú (CAR) építés- és szerelésbiztosítással. (részletek a szerződéstervezetben). A hivatkozott felelősségbiztosításnak az alvállalkozókra is szükséges kiterjednie (záradék).

B) Tervezés: A 322-es Kr.11.§alapján a tervezési és mérnöki szolgáltatás (kiviteli tervek készítése) esetén az AT köteles -legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 5. munkanapig – tervezői szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását jelen közbeszerzés tárgyára együttesen kiterjeszteni nyertessége esetén: min.50.000.000,-Ft/év és min.25.000.000,- Ft/káresemény összegű a szerződés tárgya szerinti tevékenységre. A felelősségbiztosítást legalább az utolsó számlájához tartozó Teljesítésigazolás kiállításának időpontjától számított kettő (2) évig vállalja fenntartani. A Teljesítésigazolás kiállításának időpontjától számított kettő (2) évig terjedő időtartamra a Megrendelő elfogad olyan egyenértékű biztosítást, záradékot stb., ami a teljesítésből fakadó Megrendelői követelésekre fedezetet nyújt.

II.2.4. BT-24 tervezési feladat leírása:
Tervezési feladat: Jóváhagyási tervek alapján engedélyezési és kiviteli tervek készítése. Az alábbi munkanemekre:

Tervezési feladat: Jóváhagyási tervek alapján a teljes épületre vonatkozó kiviteli tervek készítése a gyógyászati részleghez a súlyfürdő medence vízjogi engedélyezési, valamint a felvonó létesítési engedélyezési terveinek elkészítése.
Elvárás, hogy a Tervező a tervezés során vegye figyelembe a gazdaságosan működtethető és fenntartható alkalmazások, anyagok használatát. Energiatakarékos, környezetbarát módon, fenntarthatóan működtethető épület létrehozása. Cél a kornak megfelelő, modern technológiákon alapuló, élhető, fenntartható létesítmény létrehozása.
A hatályos jogszabályok, előírásoknak, építési szabályoknak, szabványoknak és MÉK és MMK ajánlásaiban meghatározottaknak is feleljen meg a tervdokumentáció, valamint a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről előírásainak.

Engedély köteles tervezési feladatok
- Felvonó létesítése meglévő cseréje magasépítési engedélyezés nélkül
- vízjogi létesítési engedélyezési terv a súlyfürdő kialakítására.
Kiviteli terv dokumentáció készítendő a tervezési programban szereplő minden feladatra.
A tervezési feladat ellátása során a helyi és az országos településrendezési és építési követelményeket be kell tartani, így például Tamási Város helyi építési szabályzatát is. Tervező feladatát a 191/2009.Kr., a 312/2012.Kr., a 2015. évi CXLIII. tv -ben foglaltaknak, valamint a 322/2015.Kr., a 219/2004. Kr., a 275/2013.Kr. előírásainak megfelelően köteles ellátni. A terveknek a vonatkozó műszaki szabványokban foglaltaknak, és a MÉK Útmutató az építészeti-műszaki dokumentáció tartalmi és formai követelményeiről és az MMK - Építési engedélyezési és építési műszaki kivitelezési tervdokumentációk tartalmi és forma követelményei című szabályzatában foglaltaknak kell megfelelni.
A részletes műszaki leírást az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Eljárás
Adminisztratív információk
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 2023-12-18 13:00:00 📅
Az ajánlatok felbontásának feltételei: 2023-12-18 15:00:00 📅
A közbeszerzési eljárás feltételei
Megnyitás dátuma: 2023-12-18 15:00:00 📅

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Műszaki és szakmai képességek
A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása:

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (M/1-M/2): A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A) Előzetes igazolás
M/1.-M/4. Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).
B) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek.-ei szerinti felhívásra benyújtandó igazolások
M/1. Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónap legjelentősebb, a beszerzés tárgya (kiviteli tervezés) szerinti
szolgáltatásainak ismertetését az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal:
— a teljesítés kezdő és befejezési időpontja (év, hónap, nap),
— a szerződést kötő másik fél (név, cím, referenciát igazoló személy és elérhetősége (e-mail cím, vagy telefonszám)),
— a referencia tárgya (az alkalmasság megítéléséhez szükséges részletezettséggel),
— a szolgáltatás mennyisége,
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pont, a 22. § és 24. § alapján.
M/2. Ajánlattevő nyújtsa be azoknak a szakembereknek (szervezeteknek)
— ajánlattevő általi megnevezését és a jogosultságra vonatkozó nyilvántartási számát,
— a jogosultság fennállásának igazolását egyszerű másolati példányban, amennyiben a Magyar Építész Kamara (http://mek.hu/) vagy a Magyar Mérnöki Kamara (http://mmk.hu/) elektronikus névjegyzékében a név és/vagy nyilvántartási szám alapján Ajánlatkérő nem tudja ellenőrizni az M/2. alkalmassági feltétel teljesülését, és,
— a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének ideje alatt ajánlattevő rendelkezésére áll, továbbá,
— kizárólag az előírt jogosultság fennállásának hiányában a végzettséget igazoló okirat(ok) másolatát és
--- szakmai tapasztalata saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését.
(321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pont.)

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónapban teljesített az alábbi követelményeknek megfelelő pozitív (a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt) referenciával/referenciákkal:
- Legalább 3000 m2 alapterületű közfürdő építésének és / vagy felújításának kiviteli tervezése, mely tartalmazott legalább 1 darab a közfürdő medencegépészetével összefüggő vízgépészeti kiviteli tervezési feladatot. Maximum 1 db szerződéssel igazolható.
Ajánlatkérő referenciaként elfogadja a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb a felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett szolg.-okat [321/2015. Korm. rendelet 21. § (3a) bek. a) pont]. Ajánlatkérő referenciaként elfogadja az olyan teljesítést is, amelynek keretében a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg [321/2015. Korm. rendelet 21/A. §].
Közfürdő: A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet
(2) E rendelet alkalmazásában közfürdő:
a) az a zárt területen épített, épületen belül, illetve kívül elhelyezett nyilvános fürdési lehetőség (medence, kád, zuhany), ahol a
szolgáltatások szabályozott feltételek mellett vehetők igénybe;
b) *
c) a gyógyászati szolgáltatásokat nyújtó fürdő, ha:
ca) a külön jogszabály * szerint a gyógyfürdő megnevezés használatára jogosult, és
cb) egészségügyi szolgáltatást is nyújt;
d) az az egyidejűleg, több személy által használt mesterséges fürdő, ahol a fürdés céljára medence, gőzkamra vagy szauna szolgál.
M/2. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik a feladat ellátásához a 266/2013. Korm. rendelet szerinti alábbi jogosultsággal rendelkező szakemberrel
Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell.II. – Építészeti műszaki tervezés rész 2 . sorában
meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű „É” jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.

A közös AT-ként történő teljesítés esetén, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás vagy szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. (321-es Kr. 22. § (5) bek.)
A Kbt. 65.§ (6) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(9) és (11) bek.-eire, további a 69. § (11a) bekezdésére. Irányadó: [321/2015. Korm. rendelet 21/A. §].

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (M/3-M/4): A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A) Előzetes igazolás
M/1.-M/4. Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).
B) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek.-ei szerinti felhívásra benyújtandó igazolások
M/3. Ajánlattevő csatolja a 321-es Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a szerződést kötő másik fél által adott igazolással, mely tartalmazza legalább a következő adatokat:
a) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe,
b) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),
c) a kezdés és a teljesítés befejezésének (a sikeres műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó, nap részletezettséggel,
d) a teljesítés helye,
e) az építési beruházás mennyiségét,
f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M/4. AT a Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. AT köteles csatolni az alábbiakban részletezett dokumentumokat:
- nyilatkozat bemutatott szakemberről,
- a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia);
- végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata (kizárólag az előírt jogosultság fennállásának hiányában);
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, mely tartalmazza, hogy a szerződés teljesítésében személyesen vesz részt.
A közös AT-ként történő teljesítés esetén, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás vagy szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. (321-es Kr. 22. § (5) bek.)
M/3. Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett alábbi referenciákkal: legalább nettó 2000 m2 alapterületű közfürdő épületen végzett építési és/vagy felújítási munka, mely tartalmazott legalább
- 1 darab a közfürdő medencegépészetével összefüggő vízgépészeti építési és/vagy felújítási munkát és
- tartalmazott legalább 300 m2 medence hidegburkolási munkát.
(Maximum 1 (egy) darab szerződéssel igazolható.)
1. Közfürdő: A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet
(2) E rendelet alkalmazásában közfürdő:
a) az a zárt területen épített, épületen belül, illetve kívül elhelyezett nyilvános fürdési lehetőség (medence, kád, zuhany), ahol a
szolgáltatások szabályozott feltételek mellett vehetők igénybe;
b) *
c) a gyógyászati szolgáltatásokat nyújtó fürdő, ha:
ca) a külön jogszabály * szerint a gyógyfürdő megnevezés használatára jogosult, és
cb) egészségügyi szolgáltatást is nyújt;
d) az az egyidejűleg, több személy által használt mesterséges fürdő, ahol a fürdés céljára medence, gőzkamra vagy szauna szolgál.
2. Építési tevékenység (Étv. szerint): építmény, építményrész, épületegyüttes megépítése, átalakítása, bővítése, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, karbantartása, javítása, lebontása, elmozdítása érdekében végzett építési-szerelési vagy bontási munka végzése.
3. Medence: zárt területen épített, épületen belül, illetve kívül elhelyezett nyilvános fürdési lehetőséget biztosító építmény.
4. Épület: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából.

M/4. Alkalmatlan az AT (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. r.szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy azzal egyenértékű jogosultsággal (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal) rendelkező szakemberrel vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel (okleveles építészmérnök, okleveles építőmérnök, építészmérnök, építőmérnök) és gyakorlattal (okleveles építészmérnök, okleveles építőmérnök képesítés esetén min. 3 éves szakmai gyakorlattal, vagy építészmérnök, építőmérnök képesítés esetén min. 5 éves szakmai gyakorlattal) rendelkező szakemberrel.
AK az M/4. pontban rögzített előírás esetén elfogadja a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakember bemutatását, továbbá ezen képzettséggel és végzettséggel egyenértékű képzettséggel rendelkező szakember bemutatását is.
A Kbt. 65.§ (6) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(9) és (11) bek.-eire, további a 69. § (11a) bekezdésére. Irányadó: [321/2015. Korm. rendelet 21/A. §].

Részvételi feltételek
A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni

III.4.5) pont folytatása:
Közös rendelkezések:
Az ellenszolgáltatás teljesítése az igazolt teljesítés után kiállított számla alapján történik a számla kézhezvételétől 30 napon belül , a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ben, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek.-ben foglaltak szerint.Ajánlattétel, szerződés, kifizetések pénzneme: HUF. A kifizetésre irányadó jogszabályok: Áht, Ávr, Áfa tv., Kbt. 322/2015. (X.30.) Kr. Támogatás intenzitása: a mindenkori TO/TSZ szerinti.
További információk:KD és szerztervezet.

III.4.7) pont folytatása:
Építési fejezet: késedelmi kötbér: nettó, tartalékkeret és áfa nélkül számított kivitelezési díj 0,5%-a/nap, max.15 %. Meghiúsulási kötbér: a teljes (kivéve az I. Fejezetben (tervezés) rögzített vállalkozói díj) , tartalékkeret és Áfa nélkül számított ajánlati ár, azaz a nettó, tartalékkeret nélkül számított teljes vállalkozói díj 15 %-a. Teljesítési biztosíték: nettó, tartalékkeret nélkül számított vállalkozási díj (kivitelezés díja) 5%-a. Jótállási biztosíték: Áfa nélkül számított vállalkozói díj 5%-a. Tartalékkeret: nettó vállalkozói díj 5 %-a.
Jótállás: 24 hónap.

Nyertes ajánlattevő(k) számára gazdálkodó szervezet létrehozása nem követelmény és nem megengedett.
Ajánlatkérő időszakos üzleti társulások közös ajánlattételét is elfogadja.
Közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevőknek megállapodást kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös Ajánlattevők egymás közötti és az Ajánlatkérővel való kapcsolatát.
Az ajánlatban utalni kell a közös ajánlati szándékra, s meg kell nevezni a közös ajánlattevőket, illetve a közös ajánlattevők vezető tagját, annak címét, egyéb elérhetőségét.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, mely tartalmazza legalább az alábbiakat:
- a közös Ajánlattevők neve, székhelye, (adott esetben a konzorcium neve, címe),
- a közbeszerzési eljárás tárgya,
- a közös ajánlattevők nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevőként részt kívánnak venni,
- a közös Ajánlattevők képviseletére jogosult szervezet, valamint az(ok) a természetes személy(ek), aki(k) a közös Ajánlattevők nevében joghatályos nyilatkozatot tehet(nek), illetve a közös Ajánlattevők nevében aláírásra jogosult(ak), kivéve az eljárás eredményeként megkötött szerződés aláírását,
- a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatása, feladatmegosztás,
- a közös Ajánlattevők tagjainak a szerződéses árból való részesedése mértéke, számlázási rend,
- a közös Ajánlattevők egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalása, egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek teljesítésére amennyiben, mint nyertes Ajánlattevő kiválasztásra kerülnek.
Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.

Kizárási okok leírása:

Kiegészítő információk
További információk

További információk

Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt Gazdasági Szereplőket, hogy a tárgyi felhívásban az eredeti felhíváshoz képest kizárólag az ajánlattételi határidő került módosításra, minden más előírás változatlan maradt. Ajánlatkérő csak az ajánlattételi határidőn módosított.

AK az ajánlatok bírálatát a Kbt. 67. §, a 69. § és a 81. § (4) és (5) bekezdése rendelkezéseinek együttes alkalmazásával folytatja le. Ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) ajánlatában nyilatkoznia kell:

-a Kbt. 66. § (2) bek.-ben foglaltakra (űrlap),

- a Kbt. 65. § (7) bek. szerint (nemleges tartalommal is)(űrlap),

- a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja szerint (nemleges tartalommal is)(űrlap),

- folyamatban lévő vált.bejegyzésre (nemleges is csatolandó)(űrlap) AT-nek ajánlatában csatolnia szükséges

- az ESPD-t (kitöltve),

- a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot (űrlap)
- nyilatkozat ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről (nyilatkozatminta)

AK a nyertes AT-(k)nek a Kbt. 35. § (8) bek. tekintettel nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattételről szóló megállapodást az ajánlathoz csatolni kell, a vezető AT megjelölésével [Kbt. 35. §(6) bek.], a feladatmegosztás és az ellenszolgáltatás megosztásának feltüntetésével, nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért. Közös ajánlattétel esetén az AT-k képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös AT-k megjelölését.

AK tájékoztatja az AT-ket, hogy az alkalmassági feltételeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbiakban: III.1.1)-III.1.3) pontok.

Ajánlati kötöttség 2 hónap=60 nap.

Az AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közb. dok.-mok előírásai, valamint a Kbt., illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.

Az órában meghatározott időpontok a magyarországi pontos idő szerint értendők.

Az értékelési részszempontokra vonatkozó főbb információk: — adható pontsz.: 0-100; AK törtek esetén a pontszámot két tizedes jegyre kerekíti, — alk. módszerek: ár szempontnál ford. arányosítás, minőségi szempontoknál egyenes arányosítás.

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Horváth Helena Zsuzsanna (OO461)

A gazdasági szereplők vonatkozásában csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírták.Többváltozatú ajánlat nem tehető.

Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti ki, amelynek összegszerűen meghatározott értéke: 1.000.000,- Ft. Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az ajánlatkérő számlaszáma: 11746029-15733438-06530000, IBAN: HU79 1174 6029 1573 3438 0653 0000, Bank: OTP Bank Nyrt., a befizetés igazolásának módja Kbt. 54. § (2) szerint.

Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek!

Ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását. AK a nem magyar nyelven benyújtott dok AT általi fordítását is elfogadja.

Az üzleti titokra irányadó a Kbt. 44. §.
Az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetén AK egy alkalommal rendel el hiánypótlást.
Az eljárás során az ajánlatkérő a kommunikációt az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet által meghatározott informatikai rendszerben folytatja.

Ajánlattevő az árazott költségvetést a .pdf formátum mellett, szerkeszthető (.xls) formában is köteles az ajánlatában csatolni. Feltételes közbeszerzés: Megrendelő támogatásra irányuló igényt (pályázatot, projektjavaslatot, stb.) nyújtott be / fog benyújtani - függetlenül attól, hogy sor került-e már a támogatás pályázati felhívásának megjelenésére . Ebben az esetben a Kbt. 135.§ (12) bekezdése alapján a szerződés akkor lép hatályba, amennyiben a fedezet biztosítására irányuló támogatási igény elfogadásra kerül az erre illetékes szerv vagy hatóság részéről (azaz a hatósági okirat/szerződés hatályba lép) és erről a Megrendelő a Vállalkozót hitelt érdemlően értesítette. Amennyiben a fedezet biztosítására irányuló igény (pályázat, projektjavaslat, stb)igényeltnél kisebb összegben történő elfogadására kerül sor az erre illetékes szerv vagy hatóság részéről, a Megrendelő fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a szerződést –saját vagy egyéb forrás biztosításával – hatályba léptesse. A Megrendelő kijelenti, hogy a saját vagy egyéb forrás biztosításával történő hatályba léptetés joga nem jelent erre irányuló kötelezettséget, annak kikényszerítésére a Vállalkozó nem jogosult. A szerződés hatálybalépésére legfeljebb egy év áll rendelkezésre, ezt követően a felek szankciómentesen szabadulnak a kötelemből.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás kizárólag a Gyógyfürdő tűzkárral érintett épületének (egy épület, egy hrsz-en) helyreállítására és korszerűsítésére irányul. A Strandfürdő korszerűsítése külön közbeszerzési eljárásban kerül kiírásra.
Az Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdésére figyelemmel megvizsgálta, hogy jelen közbeszerzés tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel biztosítását. A beruházással érintett terület egy egység. Részajánlattétel esetén az egyes kivitelezők felvonulási költsége növelné a beruházás összköltségét. A kivitelezők egymás zavarása, akadályoztatása nélkül nem lennének képesek a kivitelezési munkálatokat elvégezni. A vizsgálat eredményeképpen megállapításra került, hogy a részajánlattétel nem lehetséges, mert a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, továbbá a technológiai rendszerek összetettsége, illetve ezek több szinten történő kapcsolódása, a feladatok egymásra épülése, valamint az előírt szoros megvalósítási határidők miatt - figyelembe véve az Ajánlatkérő gazdasági, műszaki és minőségi elvárásait -, a részajánlattétel lehetővé tétele ésszerűtlen döntés. A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a feladat egy munkaterülethez és egy épülethez kapcsolódik, melynek részekre bontása nem lehetséges, szakmailag és gazdaságilag ésszerűtlen lenne, jelentős többletköltséget jelentene, mind műszaki, mind garanciális szempontok miatt. AK álláspontja tehát, hogy a beruházás jellegéből, komplexitásából adódóan jelen esetben részajánlattételi lehetőség nem biztosítható, a teljesítés nem osztható, az egy építési beruházásnak számít.

Többlettapasztalat (tervező): Az értékelési részszempontban az ajánlatkérő a Kbt. 76.§ (3) bekezdés b) pont valamint a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 9.§ (2) pontja alapján az ajánlattevő személyi állományának szakmai tapasztalatát fogja értékelni. Ajánlattevőnek a szakmai ajánlat részeként csatolni szükséges az adott értékelési részszempontra bemutatott szakember részletes szakmai önéletrajzát (a közbeszerzési dokumentumban kiadott minta szerinti minimális tartalommal).

Többlettapasztalt (FMV):Az értékelési részszempontban az ajánlatkérő a Kbt. 76.§ (3) bekezdés b) pont alapján az ajánlattevő személyi állományának szakmai tapasztalatát fogja értékelni. Ajánlattevőnek csatolni szükséges az adott értékelési részszempontra bemutatott szakember részletes szakmai önéletrajzát (a közbeszerzési dokumentumban kiadott minta szerinti minimális tartalommal).

AK felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a kommunikáció - a Kbt. 41/C. § (1) bekezdésében meghatározott kivételektől eltekintve- az EKR rendszeren keresztül történik. Az EKR működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.

Az AK előírja a PDF, valamint az árazott költségvetések esetén XLS fájlformátum alkalmazását. A PDF fájlformátum tekintetében, csak olyan forma alkalmazható és használható, amely mindenki számára, ingyenesen elérhető Adobe Acrobat Reader DC programmal megnyitható és olvasható. A PDF és XLS fájlformátumú dokumentumok esetében titkosítás nem alkalmazható. A titkosított dokumentumok esetében az AK él a hiánypótlás lehetőségével.

Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart 2023. június 16. (péntek) napján, 10:00 órakor. Találkozási pont: Tamási Gyógyfürdő főbejárat. A helyszíni bejáráson felmerült kérdéseket a Tisztelt Gazdasági Szereplők a helyszíni bejártást követően az EKR rendszeren keresztül - szerkeszthető formátumban is- kiegészítő tájékoztatás kérés keretében szíveskedjenk benyújtani a kiegészítő tájékoztatás kérés Kbt-ben rögzített szabályainak megfelelően. Ajánlatkérő a helyszíni bejárásról készített jegyzőkönyvet a helyszíni bejárás napjától számított 3 munkanapon belül megküldi az EKR rendszeren keresztül valamennyi Gazdasági Szereplő részére.

Változások
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: PROCEDURE
Új érték
Szöveg:

A(z) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő (BT-131,BT-1311) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Fri Dec 15 13:00:00 CET 2023 Helyesen: Mon Dec 18 13:00:00 CET 2023

Az eredeti közleményben javítandó szöveg
A közbeszerzési dokumentumokat ebben az időpontban módosították ✅
A közbeszerzési dokumentumok megváltoztatásának dátuma: 2023-11-27 📅
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Új érték
Szöveg:

A(z) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő (BT-132) mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Fri Dec 15 15:00:00 CET 2023 Helyesen: Mon Dec 18 15:00:00 CET 2023

Egyéb kiegészítő információk

Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt Gazdasági Szereplőket, hogy a kiegészítő tájékoztatás kérések alapján képletezésében javított, 1 darab költségvetést tett közzé az eredeti közbeszerzési dokumentumokkal egyező helyen. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt is meghosszabbította. A dokumentumokban egyéb módosítás nem történt.

A változtatás fő oka: Ajánlatkérő szervezet általi hiba javítása
Tájékoztatás módosításokról
Az előző hirdetmény módosítandó változata: 687791-2023
Forrás: OJS 2023/S 236-741733 (2023-12-06)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (17 új beszerzések)

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (13)

Magasépítési munka (4)