Tamási gyógyfürdő korszerűsítés terv.,kivit.

Rövid leírás

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy
jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre,
személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását. A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek. Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a
szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a szerint az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg.
Amennyiben a felek ennek megfelelően helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően
kell alkalmazni.

Alapterületek:

strand-bejárati épület 466,69 m2
étterem földszint 359,17 m2
¬ - kültér földszint (fogyasztó terasz) 210,12 m2
étterem emelet 38,71 m2
¬ - kültér emelet 263,69 m2
étterem össz 871,69 m2
szaunaépület 48,11 m2
büfé 1 - 61,43 m2
büfé 2 - 63,53 m2
mosdóblokk 40,26 m2
mosdóblokk AM 44,56 m2
vízgépészet 286,28 m2
33m-es medence 674,62 m2
élménymedence (3 db) 363,58 m2
lelátó 193,23 m2
lelátó tároló 87,84 m2
csúszdamedencék (3 db) 281,70 m2
színpad 231,26 m2
termálmedencék (2 db) 454,58 m2

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka engedélyköteles.
(részletesen a dokumentációban)

A beszerzés leírása

Főbb projekt elemek:

- ideiglenes építmények
- bontási munkák
-falazott szerkezetű földszintes épület:433 m2
-könnyűszerkezetes épület:272 m2
- strand épületek
-átalakítások, bővítések: étterem, bejárati épület, 33m-es medence 1540 m2
- strand környezetalakítás, kültéri elemek
-utak, járdák az 1875/15 hrsz-ú telken
- medence építés
-meglévő medencék, felújítása, átalakítása (33m-es úszómedence átalakítása 25m-esre, termálmedencék átalakítása
- meglévő kültéri medence felújítása (fedett fürdőépület melletti medence),
-meglévő strandmedence (322 m2) és gyermekmedence (61 m2) felújítása
-új csobbanómedencék építése a csúszdaparkhoz (317 m2) új spraypark (317 m2)
- vízgépészet
-új térszint alatti vízgépészeti épület:286 m2
-25m-es úszómedence vízgépészete: 146 m2
- csúszdatechnológia
-új csúszdapark csúszdákkal, egyéb élményelemekkel
- telken belüli közműhálózat
- telken belüli közművezetékek korszerűsítése, cseréje új létesítmények közműrákötése
- külső út, parkoló építés
-külső út építése parkolókhoz: 4200 m2
-parkolóhelyek építése: 2560 m2
- térvilágítás
-a telken belül kialakítandó utak, sétányok megvilágítása
-az építendő parkoló világítása
- kertészet
-a strand területén növénytelepítés
-pihenőpadok elhelyezése
- akadálymentesítés
- a teljes strand területének komplex akadálymentesítése (épületek, medencék, strandterület)
- beléptető rendszer
-új „feltöltő” rendszerű órás beléptető rendszer, mely a fürdőépület rendszerével összhangban működik
- kútfúrás hideg-melegvíz
- új kutak létesítése a meglévők mellett a fürdő vízigényeinek kielégítésére
-új termálkút 300-500l/perc várható vízhozammal
- új hidegvizes kút 300-500l/perc várható vízhozammal
- hőhasznosítás
-a töltő-ürítő rendszerű medencék ürítővizének hőszivattyús hőhasznosítsával 1900kW teljesítménnyel
- eszközök
- Építési engedélyezési és kiviteli tervezési munkák


Tervezési feladat: Jóváhagyási tervek alapján szükséges engedélyezési, valamint kiviteli tervek készítése, az alábbiak szerint:

Építési engedélyezési tervek elkészítése:
- strand bejárati épület
- étterem
- szaunaépület
- büfé 1.
- büfé 2.
- mosdóblokk
- mosdóblokk AM
- vízgépészet
- 33 m-es medence
- lelátó
- színpad
- út és parkoló építés (csapadékvízelvezetés)
- medencék és kutak vízjogi engedélyezési tervek.

Kiviteli tervek elkészítése:
- strand-bejárati épület
étterem
szaunaépület
büfé 1
büfé 2
mosdóblokk
mosdóblokk
vízgépészet
33m-es medence
élménymedence (3 db)
lelátó
lelátó tároló
csúszdamedencék (3 db)
színpad
termálmedencék
- kertészeti tervek, öltöző rendszer
- út és parkolóépítési tervek
- környezetalakítási tervek

Tervezési feladat:

Jóváhagyási tervek alapján engedélyezési és kiviteli tervek készítése részletesen a műszaki dokumentumokban.
Elvárás, hogy a Tervező a tervezés során vegye figyelembe a gazdaságosan működtethető és fenntartható alkalmazások, anyagok használatát. Energiatakarékos, környezetbarát módon, fenntarthatóan működtethető épület létrehozása. Cél a kornak megfelelő, modern technológiákon alapuló, élhető, fenntartható létesítmény létrehozása.
A hatályos jogszabályok, előírásoknak, építési szabályoknak, szabványoknak és MÉK és MMK ajánlásaiban meghatározottaknak is feleljen meg a tervdokumentáció, valamint a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről előírásainak.
Engedély köteles tervezési feladatok
- új épületek, medencék és műtárgyak építési engedélyezési tervezése
- út és csapadékvíz elvezetési engedélyezési tervek elkészítése a parkolókra
- vízjogi létesítési engedélyezési terv a medencék vízellátására, vízforgatása, valamint használt vizek elhelyezésére.

Kiviteli tervdokumentáció készítendő minden építési és felújítási feladatra.

(Részletek a KD-ban.)

További információk

A II. 2.7.) pont szerinti időtartam részletezése:
Ajánlatkérő a 820 nap alatt nem munkanapot, hanem naptári napot ért.
Tervezési feladatok és részletes árazott tervezői költségbecslés készítése: a szerződés hatálybalépésétől számított 180 naptári nap.
A korszerűsítésre vonatkozóan a teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított 550 naptári nap. A próbaüzem ideje minimum 90 naptári nap az 550 naptári napon felül. Amennyiben jogszabályi, vagy hatósági előírás alapján a próbaüzem 90 naptári napnál hosszabb időtartam, abban az esetben felek a szerződést nem módosítják, a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontját alkalmazzák. Ebben az esetben a próbaüzem időtartama a munkaterület átadásától számított 550 naptári nap után kezdődik és addig tart, míg a jogszabály / hatóság által előírt időtartam le nem telik.

A II.2.5. pont részletezése:

Ár kritérium alatt Ajánlatkérő az alábbiakat érti: Nettó vállalkozói díj (HUF, tartalékkeret nélkül, tervezési díjjal együtt)

Többlettapasztalat:
A teljesítésbe bevonásra kerülő, az M/4. / M/2. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember jogosultság megszerzéséhez /meglétéhez szükséges gyakorlaton felüli alkkövben előírttal azonos tárgyú többlet szakmai gyakorlata (többlettapasztalata) - előny a magasabb hónapban és egész számban megadva (minimum 0 hónap, maximum 36hónap)

Ajánlatkérő rögzíti, hogy elfogadja a jogosultsággal rendelkező szakember azon többlet szakmai gyakorlatát is, mely a jogosultság megszerzése előtti, de a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlaton felüli tapasztalat.

Fentiek alapján az M/4. / M/2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember(ek) többlettapasztalata esetén az alábbiak vehetők figyelembe:

- amennyiben a szakember jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlat benyújtásakor, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel rendelkező szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum gyakorlaton felüli többlet szakmai gyakorlata (tapasztalata), vagy

- amennyiben a szakember jogosultsággal rendelkezik az ajánlat benyújtásakor, abban az esetben bemutatható a szakember jogosultság megszerzése előtti, de a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum gyakorlaton felüli tapasztalat, vagy a jogosultság megszerzése utáni többlettapasztalat is.

Többletjótállás értékelési szempont: a többletjótállás értékelési szempont csak a kivitelezési munkára értendő. A tervekre vonatkozó jótállási időszakot nem érinti.
Részletek a KD-ban.

Biztosítások:
A) Kivitelezés: AT kötelezettségvállaló nyilatkozatot köteles csatolni ajánlatához, amely szerint nyertessége esetén: a szerződés hatálybalépését követően, legkésőbb a munkaterület átadásig rendelkezik jelen szerződés tárgyát képező építési beruházásra, annak teljes időtartamára legalább 500.000.000,- Ft/év és káreseményenként legalább 250.000.000,- Ft összegű, All Risk típusú – teljeskörű, kizárások nélküli kivitelezői összkockázatú (CAR) építés- és szerelésbiztosítással. (részletek a szerződéstervezetben). A hivatkozott felelősségbiztosításnak az alvállalkozókra is szükséges kiterjednie (záradék).

B) Tervezés: A 322-es Kr.11.§alapján a tervezési és mérnöki szolgáltatás (kiviteli tervek készítése) esetén az AT köteles -legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 5. munkanapig – tervezői szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását jelen közbeszerzés tárgyára együttesen kiterjeszteni nyertessége esetén: min.50.000.000,-Ft/év és min.25.000.000,- Ft/káresemény összegű a szerződés tárgya szerinti tevékenységre. A felelősségbiztosítást legalább az utolsó számlájához tartozó Teljesítésigazolás kiállításának időpontjától számított kettő (2) évig vállalja fenntartani. A Teljesítésigazolás kiállításának időpontjától számított kettő (2) évig terjedő időtartamra a Megrendelő elfogad olyan egyenértékű biztosítást, záradékot stb., ami a teljesítésből fakadó Megrendelői követelésekre fedezetet nyújt.

Az ajánlatok felbontásának feltételei (Tájékoztatás a felhatalmazott személyekről és a felbontási eljárásról)

Irányadó Kbt. 68. §.
Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

További információk

Irányadó Kbt. 68. §.
Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság követelmény: Ajánlatkérő rögzíti,hogy az eredeti hirdetményben rögzített alkalmassági követelményekben módosítást nem hajtott végre, valamennyi alkalmassági követelmény az eredeti hirdetménnyel egyező. A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A) Előzetes igazolás: Ajánlattevő̋ ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt egyszerű̋ nyilatkozatát benyújtani a részletes információk megadása nélkül. Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).(Kbt. 67. § (1) bekezdés, 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés)
B) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek-ei szerinti felhívásra benyújtandó igazolások:Azon Ajánlattevők, akiket Ajánlatkérő az igazolások benyújtására szólít fel, az alábbi módon kötelesek alátámasztani az alkalmassági követelménynek való megfelelést, figyelemmel a Kbt. 69. § (4), valamint (6) bekezdéseire is.
P/1. A 321/2015. (X. 23.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerint az előző̋ három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyából közfürdő építése és/vagy felújítása származó ¬általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, szóló nyilatkozattal, attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlatkérő a nem teljes üzleti évet egy évnek tekinti.
A 321/2015. (X. 23.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerint, ha Ajánlattevő a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételrőlszóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett, az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésére.
321/2015. (X. 23.) Korm. rendelet 19. § (5) bek.: Ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti árbevételi adatot azért nem tudja az ajánlatkérő által előírt teljes időszakra vonatkozóan megadni, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a működésének megkezdését követő időszakra vonatkozó árbevételi adattal jogosult igazolni. A később létrejött gazdasági szereplők vonatkozásában az ajánlatkérő nem határoz meg a minden ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező tekintetében irányadótól eltérő árbevételi követelményt.
Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, 19. § (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 19.§ (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. (321/2015. (X. 23.) Korm. rendelet 19. § (10) bek. alapján a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a jelen bekezdés szerinti megfelelést igazoló dokumentum elérési helyét a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltünteti.)
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (5)-(8) bekre.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó a közbeszerzés tárgyából - ( közfürdő építése és/vagy felújítása) - származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el a nettó 800.000.000,-HUF -ot.

A feltételek felsorolása és rövid leírása

Szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások: Ajánlatkérő rögzíti,hogy az eredeti hirdetményben rögzített alkalmassági követelményekben módosítást nem hajtott végre, valamennyi alkalmassági követelmény az eredeti hirdetménnyel egyező. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság:
SZ/1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem szerepel a 266/2013. Korm. rendelet. 31. §-a szerinti szakmagyakorlási tevékenységet végzők jegyzékében, illetve a nem Mo.-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal.
SZ/2. Alkalmatlan az AT, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők (Ajánlattevő, alvállalkozók) nem szerepelnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon (Mo.) letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie. Mo-on letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az Ajánlatkérő ellenőrzi, nem Mo-on letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mell. felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Igazolási módok: A feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák az alábbiak szerint:
SZ/1. és SZ/2
Előzetes igazolás: Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások:
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek. alapján ellenőrzi az alk. feltétel teljesülését. Az elektronikus nyilvántartásban történő ellenőrizhetőség hiányában Ajánlattevő csatolja az igazolást.

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

M/1 tervezés referencia: Ajánlatkérő rögzíti,hogy az eredeti hirdetményben rögzített alkalmassági követelményekben módosítást nem hajtott végre, valamennyi alkalmassági követelmény az eredeti hirdetménnyel egyező. A) Előzetes igazolás
M/1.-M/4. Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).
B) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek.-ei szerinti felhívásra benyújtandó igazolások
M/1. Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónap legjelentősebb, a beszerzés tárgya (kiviteli tervezés) szerinti
szolgáltatásainak ismertetését az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal:
— a teljesítés kezdő és befejezési időpontja (év, hónap, nap),
— a szerződést kötő másik fél (név, cím, referenciát igazoló személy és elérhetősége (e-mail cím, vagy telefonszám)),
— a referencia tárgya (az alkalmasság megítéléséhez szükséges részletezettséggel),
— a szolgáltatás mennyisége,
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pont, a 22. § és 24. § alapján.

M/1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónapban teljesített az alábbi követelményeknek megfelelő pozitív (a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt) referenciával/referenciákkal:
- Legalább 3000 m2 alapterületre kiterjedően, közfürdő építésének és / vagy felújításának kiviteli tervezése, mely tartalmazott legalább 1 darab a közfürdő medencegépészetével összefüggő vízgépészeti kiviteli tervezési feladatot. Maximum 1 db szerződéssel igazolható,
- Legalább egy darab, közfürdőben létesített csúszdás medence komplex engedélyezési és kiviteli tervezése, mely maximum 1 db szerződéssel igazolható.A bemutatott szerződések között az átfedés megengedett.
Ajánlatkérő referenciaként elfogadja a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb a felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett szolg.-okat [321/2015. Korm. rendelet 21. § (3a) bek. a) pont]. Ajánlatkérő referenciaként elfogadja az olyan teljesítést is, amelynek keretében a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg [321/2015. Korm. rendelet 21/A. §].
Közfürdő: A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet
(2) E rendelet alkalmazásában közfürdő:
a) az a zárt területen épített, épületen belül, illetve kívül elhelyezett nyilvános fürdési lehetőség (medence, kád, zuhany), ahol a
szolgáltatások szabályozott feltételek mellett vehetők igénybe;
b) *
c) a gyógyászati szolgáltatásokat nyújtó fürdő, ha:
ca) a külön jogszabály * szerint a gyógyfürdő megnevezés használatára jogosult, és
cb) egészségügyi szolgáltatást is nyújt;
d) az az egyidejűleg, több személy által használt mesterséges fürdő, ahol a fürdés céljára medence, gőzkamra vagy szauna szolgál.
Csúszdás medence meghatározása: Vizes csúszda, amely medencébe érkezik.

A Kbt. 65.§ (6) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(9) és (11) bek.-eire, további a 69. § (11a) bekezdésére. Irányadó: [321/2015. Korm. rendelet 21/A. §].
A közös AT-ként történő teljesítés esetén, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás vagy szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. (321-es Kr. 22. § (5) bek.)

A kiválasztási kritériumok listája és rövid leírása

M/2 tervező szakember: Ajánlatkérő rögzíti,hogy az eredeti hirdetményben rögzített alkalmassági követelményekben módosítást nem hajtott végre, valamennyi alkalmassági követelmény az eredeti hirdetménnyel egyező.
A) Előzetes igazolás
M/1.-M/4. Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).
B) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek.-ei szerinti felhívásra benyújtandó igazolások.
M/2. Ajánlattevő nyújtsa be azoknak a szakembereknek (szervezeteknek)
— ajánlattevő általi megnevezését és a jogosultságra vonatkozó nyilvántartási számát,
— a jogosultság fennállásának igazolását egyszerű másolati példányban, amennyiben a Magyar Építész Kamara (http://mek.hu/) vagy a Magyar Mérnöki Kamara (http://mmk.hu/) elektronikus névjegyzékében a név és/vagy nyilvántartási szám alapján Ajánlatkérő nem tudja ellenőrizni az M/2. alkalmassági feltétel teljesülését, és,
— a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének ideje alatt ajánlattevő rendelkezésére áll, továbbá,
— kizárólag az előírt jogosultság fennállásának hiányában a végzettséget igazoló okirat(ok) másolatát és
--- szakmai tapasztalata saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését.
(321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pont.)

M/2. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik a feladat ellátásához a 266/2013. Korm. rendelet szerinti alábbi jogosultsággal rendelkező szakemberrel
Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell.II. – Építészeti műszaki tervezés rész 2 . sorában
meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű „É” jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.

A Kbt. 65.§ (6) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(9) és (11) bek.-eire, további a 69. § (11a) bekezdésére. Irányadó: [321/2015. Korm. rendelet 21/A. §].

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni

Nyertes ajánlattevő(k) számára gazdálkodó szervezet létrehozása nem követelmény és nem megengedett.
Ajánlatkérő időszakos üzleti társulások közös ajánlattételét is elfogadja.
Közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevőknek megállapodást kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös Ajánlattevők egymás közötti és az Ajánlatkérővel való kapcsolatát.
Az ajánlatban utalni kell a közös ajánlati szándékra, s meg kell nevezni a közös ajánlattevőket, illetve a közös ajánlattevők vezető tagját, annak címét, egyéb elérhetőségét.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, mely tartalmazza legalább az alábbiakat:
- a közös Ajánlattevők neve, székhelye, (adott esetben a konzorcium neve, címe),
- a közbeszerzési eljárás tárgya,
- a közös ajánlattevők nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevőként részt kívánnak venni,
- a közös Ajánlattevők képviseletére jogosult szervezet, valamint az(ok) a természetes személy(ek), aki(k) a közös Ajánlattevők nevében joghatályos nyilatkozatot tehet(nek), illetve a közös Ajánlattevők nevében aláírásra jogosult(ak), kivéve az eljárás eredményeként megkötött szerződés aláírását,
- a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatása, feladatmegosztás,
- a közös Ajánlattevők tagjainak a szerződéses árból való részesedése mértéke, számlázási rend,
- a közös Ajánlattevők egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalása, egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek teljesítésére amennyiben, mint nyertes Ajánlattevő kiválasztásra kerülnek.
Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.

III.4.5) pont folytatása:
A végszámla a vállalkozói díj minimum 20 %-áról nyújtható be. Előleg: tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított nettó kivitelezési díj ellenszolgáltatásának 5 %-a. Az előleg az első és második részszámlából arányosan kerül elszámolásra. (részletesen a szerződéstervezetben)
Közös rendelkezések:
Az ellenszolgáltatás teljesítése az igazolt teljesítés után kiállított számla alapján történik a számla kézhezvételétől 30 napon belül , a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ben, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek.-ben foglaltak szerint.Ajánlattétel, szerződés, kifizetések pénzneme: HUF. A kifizetésre irányadó jogszabályok: Áht, Ávr, Áfa tv., Kbt. 322/2015. (X.30.) Kr. Támogatás intenzitása: a mindenkori TO/TSZ szerinti.
További információk:KD és szerztervezet.

III.4.7) pont folytatása:
Teljesítési biztosíték: nettó, tartalékkeret nélkül számított vállalkozási díj (kivitelezés díja) 5%-a. Jótállási biztosíték: Áfa nélkül számított vállalkozói díj 5%-a. Tartalékkeret: nettó vállalkozói díj 5 %-a.
Jótállás: min. 24 hónap (plusz adott esetben a vállalt többletjótállás).

Kauciók és garanciák

Ajánlatkérő rögzíti,hogy az eredeti hirdetményben rögzített ajánlati biztosíték előíráson nem módosított, az az eredeti felhívással egyező. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti ki, amelynek összegszerűen meghatározott értéke: 3.000.000,- Ft. Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az ajánlatkérő számlaszáma: 11746029-15733438-06530000, IBAN: HU79 1174 6029 1573 3438 0653 0000, Bank: OTP Bank Nyrt., a befizetés igazolásának módja Kbt. 54. § (2) szerint.
Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek!

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre

Ajánlatkérő rögzíti,hogy az eredeti hirdetményben rögzített előíráson nem módosított, az az eredeti felhívással egyező.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
A) Tervezési feladat: 3 db számla: 1. részszámla 20 %-os készültség, 2. részszámla 50 %-os, míg a végszámla 100 %-os készültség , a tervezési feladatra előleg nem biztosított.
B) Kivitelezés: 1 db előlegszámla (5%), 8 db részszámla és a végszámla nyújtható be – adott esetben a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltaknak, vagy a pályázatra vonatkozó releváns jogszabályban foglaltaknak, a pályázatnak, továbbá a mindenkori hatályos jogszabályoknak és adott esetben a támogatási szerződésnek/okiratnak megfelelően - a következő ütemezés szerint: Valamennyi részszámla a megelőző részszámlához képest minimum plusz 10 %-os készültségi fok elérésekor nyújtható be, a vállalkozói díj minimum 10%-áról. Részszámlák maximum 80 %-os készültségi fok eléréséig nyújthatók be.
Folytatás:III.4.6)pont.

A szerződés teljesítésének feltételei

1. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Tervezési fejezet: késedelmi kötbér: nettó tervezési díj 0,5 %-a/nap, max. 20 %-a, hibás teljesítési kötbér a nettó tervezési díj 20 %-a, meghiúsulási kötbér: a teljes, nettó, tartalékkeret nélkül számított ajánlati ár, azaz a nettó, tartalékkeret nélkül számított teljes vállalkozói díj 10% -a.
Teljesítési biztosíték: a nettó tervezési díj 5 %-a.
Jótállás: az utolsó részfeladatra vonatkozó Teljesítésigazolás kiállításától számított 24 hónap. Részletek a szerz.tervezetben. Ajánlatkérő tartalékkeretet a tervezési feladatokra nem biztosít.
Építési fejezet: késedelmi kötbér: nettó, tartalékkeret és áfa nélkül számított kivitelezési díj 0,5%-a/nap, max.15 %. Meghiúsulási kötbér: a teljes (kivéve az I. Fejezetben (tervezés) rögzített vállalkozói díj) , tartalékkeret és Áfa nélkül számított ajánlati ár, azaz a nettó, tartalékkeret nélkül számított teljes vállalkozói díj 15 %-a. Folytatás: III.4.6) pontban

Kizárási okok leírása

Valamennyi kizáró okra releváns előírás:
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az eredeti felhíváshoz képest a kizáró okokon nem módosított, jelen hirdetményre is ugyanazon kizáró okok érvényesek.
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 1.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2.) Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1.) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Igazolási módok: A feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák az alábbiak szerint:

Előzetes igazolás:
Az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával igazolja előzetesen az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-ei és a 321/2015. Korm. rendelet 2-4. §-ai és 6-7. §-ai alapján.
Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók esetében a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások:
Ajánlattevő a 321/2015. Korm. rendelet 8-16. §-ai alapján köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását (a 13. § körében nemleges nyilatkozat nyújtandó be változásbejegyzési eljárás hiányában).
Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján lehetséges. Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén AT ajánlatában csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást és az erről szóló nyilatkozatot (nemlegesség esetén is nyilatkozatot szükséges benyújtani erről, elektronikus űrlap formájában). AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bekre.

További információk

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a tárgyi hirdetményben (az eredeti hirdetményhez képest) kizárólag az ajánlatételi határidő került módosításra. A közbeszerzési dokumentumokban egyéb módosítás nem történt.

AK az ajánlatok bírálatát a Kbt. 67. §, a 69. § és a 81. § (4) és (5) bekezdése rendelkezéseinek együttes alkalmazásával folytatja le. Ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) ajánlatában nyilatkoznia kell:

-a Kbt. 66. § (2) bek.-ben foglaltakra (űrlap),

- a Kbt. 65. § (7) bek. szerint (nemleges tartalommal is)(űrlap),

- a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja szerint (nemleges tartalommal is)(űrlap),

- folyamatban lévő vált.bejegyzésre (nemleges is csatolandó)(űrlap) AT-nek ajánlatában csatolnia szükséges

- az ESPD-t (kitöltve),

- a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot (űrlap)
- nyilatkozat ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről (nyilatkozatminta)

AK a nyertes AT-(k)nek a Kbt. 35. § (8) bek. tekintettel nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattételről szóló megállapodást az ajánlathoz csatolni kell, a vezető AT megjelölésével [Kbt. 35. §(6) bek.], a feladatmegosztás és az ellenszolgáltatás megosztásának feltüntetésével, nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért. Közös ajánlattétel esetén az AT-k képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös AT-k megjelölését.

AK tájékoztatja az AT-ket, hogy az alkalmassági feltételeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbiakban: III.1.1)-III.1.3) pontok.

Ajánlati kötöttség 2 hónap=60 nap.

Az AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közb. dok.-mok előírásai, valamint a Kbt., illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.

Az órában meghatározott időpontok a magyarországi pontos idő szerint értendők.

Az értékelési részszempontokra vonatkozó főbb információk: — adható pontsz.: 0-100; AK törtek esetén a pontszámot két tizedes jegyre kerekíti, — alk. módszerek: ár szempontnál ford. arányosítás, minőségi szempontoknál egyenes arányosítás.

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Horváth Helena Zsuzsanna (OO461)

A gazdasági szereplők vonatkozásában csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírták.Többváltozatú ajánlat nem tehető.

Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti ki, amelynek összegszerűen meghatározott értéke: 3.000.000,- Ft. Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az ajánlatkérő számlaszáma: 11746029-15733438-06530000, IBAN: HU79 1174 6029 1573 3438 0653 0000, Bank: OTP Bank Nyrt., a befizetés igazolásának módja Kbt. 54. § (2) szerint.

Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek!

Ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását. AK a nem magyar nyelven benyújtott dok AT általi fordítását is elfogadja.

Az üzleti titokra irányadó a Kbt. 44. §.
Az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetén AK egy alkalommal rendel el hiánypótlást.
Az eljárás során az ajánlatkérő a kommunikációt az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet által meghatározott informatikai rendszerben folytatja.

Ajánlattevő az árazott költségvetést a .pdf formátum mellett, szerkeszthető (.xls) formában is köteles az ajánlatában csatolni. Feltételes közbeszerzés: Megrendelő támogatásra irányuló igényt (pályázatot, projektjavaslatot, stb.) nyújtott be / fog benyújtani - függetlenül attól, hogy sor került-e már a támogatás pályázati felhívásának megjelenésére . Ebben az esetben a Kbt. 135.§ (12) bekezdése alapján a szerződés akkor lép hatályba, amennyiben a fedezet biztosítására irányuló támogatási igény elfogadásra kerül az erre illetékes szerv vagy hatóság részéről (azaz a hatósági okirat/szerződés hatályba lép) és erről a Megrendelő a Vállalkozót hitelt érdemlően értesítette. Amennyiben a fedezet biztosítására irányuló igény (pályázat, projektjavaslat, stb)igényeltnél kisebb összegben történő elfogadására kerül sor az erre illetékes szerv vagy hatóság részéről, a Megrendelő fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a szerződést –saját vagy egyéb forrás biztosításával – hatályba léptesse. A Megrendelő kijelenti, hogy a saját vagy egyéb forrás biztosításával történő hatályba léptetés joga nem jelent erre irányuló kötelezettséget, annak kikényszerítésére a Vállalkozó nem jogosult. A szerződés hatálybalépésére legfeljebb egy év áll rendelkezésre, ezt követően a felek szankciómentesen szabadulnak a kötelemből.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás kizárólag a Gyógyfürdő korszerűsítésére irányul. Az Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdésére figyelemmel megvizsgálta, hogy jelen közbeszerzés tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel biztosítását. A beruházással érintett terület egy egység, egy fürdő. Részajánlattétel esetén az egyes kivitelezők felvonulási költsége növelné a beruházás összköltségét. A kivitelezők egymás zavarása, akadályoztatása nélkül nem lennének képesek a kivitelezési munkálatokat elvégezni. A vizsgálat eredményeképpen megállapításra került, hogy a részajánlattétel nem lehetséges, mert a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, továbbá a technológiai rendszerek összetettsége, illetve ezek több szinten történő kapcsolódása, a feladatok egymásra épülése, valamint az előírt szoros megvalósítási határidők miatt - figyelembe véve az Ajánlatkérő gazdasági, műszaki és minőségi elvárásait -, a részajánlattétel lehetővé tétele ésszerűtlen döntés. A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a feladat egy munkaterülethez és egy épülethez kapcsolódik, melynek részekre bontása nem lehetséges, szakmailag és gazdaságilag ésszerűtlen lenne, jelentős többletköltséget jelentene, mind műszaki, mind garanciális szempontok miatt. AK álláspontja tehát, hogy a beruházás jellegéből, komplexitásából adódóan jelen esetben részajánlattételi lehetőség nem biztosítható, a teljesítés nem osztható, az egy építési beruházásnak számít.

Többlettapasztalat (tervező): Az értékelési részszempontban az ajánlatkérő a Kbt. 76.§ (3) bekezdés b) pont valamint a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 9.§ (2) pontja alapján az ajánlattevő személyi állományának szakmai tapasztalatát fogja értékelni. Ajánlattevőnek a szakmai ajánlat részeként csatolni szükséges az adott értékelési részszempontra bemutatott szakember részletes szakmai önéletrajzát (a közbeszerzési dokumentumban kiadott minta szerinti minimális tartalommal).

Többlettapasztalt (FMV):Az értékelési részszempontban az ajánlatkérő a Kbt. 76.§ (3) bekezdés b) pont alapján az ajánlattevő személyi állományának szakmai tapasztalatát fogja értékelni. Ajánlattevőnek csatolni szükséges az adott értékelési részszempontra bemutatott szakember részletes szakmai önéletrajzát (a közbeszerzési dokumentumban kiadott minta szerinti minimális tartalommal).

AK felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a kommunikáció - a Kbt. 41/C. § (1) bekezdésében meghatározott kivételektől eltekintve- az EKR rendszeren keresztül történik. Az EKR működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.

Az AK előírja a PDF, valamint az árazott költségvetések esetén XLS fájlformátum alkalmazását. A PDF fájlformátum tekintetében, csak olyan forma alkalmazható és használható, amely mindenki számára, ingyenesen elérhető Adobe Acrobat Reader DC programmal megnyitható és olvasható. A PDF és XLS fájlformátumú dokumentumok esetében titkosítás nem alkalmazható. A titkosított dokumentumok esetében az AK él a hiánypótlás lehetőségével.

Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart 2023. augusztus 21. (hétfő) napján, 10:00 órakor. Találkozási pont: Tamási Gyógyfürdő főbejárat. A helyszíni bejáráson felmerült kérdéseket a Tisztelt Gazdasági Szereplők a helyszíni bejártást követően az EKR rendszeren keresztül - szerkeszthető formátumban is- kiegészítő tájékoztatás kérés keretében szíveskedjenk benyújtani a kiegészítő tájékoztatás kérés Kbt-ben rögzített szabályainak megfelelően. Ajánlatkérő a helyszíni bejárásról készített jegyzőkönyvet a helyszíni bejárás napjától számított 3 munkanapon belül megküldi az EKR rendszeren keresztül valamennyi Gazdasági Szereplő részére.

Szöveg

A IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje (BT-131) mezőben a következő változtatás történt:

A következő helyett:
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje: BT-131
2023.11.15 13:00

Helyesen:
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje: BT-131
2023.12.15 13:00

Szöveg

A IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei (BT-132) mezőben a következő változtatás történt:

A következő helyett:
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei: BT-132
2023.11.15 15:00

Helyesen:
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei: BT-132
2023.12.15 15:00

Szöveg

A(z) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő (BT-131,BT-1311) mezőben a következő változás történt:
A következő helyett: Thu Feb 01 13:00:00 CET 2024
Helyesen: Mon Mar 04 13:00:00 CET 2024

Szöveg

A(z) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő (BT-132) mezőben a következő változás történt:
A következő helyett: Thu Feb 01 15:00:00 CET 2024
Helyesen: Mon Mar 04 15:00:00 CET 2024

Szöveg

A(z) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő (BT-131,BT-1311) mezőben a következő változás történt:
A következő helyett: Thu Mar 28 13:00:00 CET 2024
Helyesen: Wed May 08 13:00:00 CEST 2024

Szöveg

A(z) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő (BT-132) mezőben a következő változás történt:
A következő helyett: Thu Mar 28 15:00:00 CET 2024
Helyesen: Wed May 08 15:00:00 CEST 2024