Vám téri csomópont fejlesztése-tervezés

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

Vám téri csomópont fejlesztése kapcsán tervezési feladat és tervezői művezetés ellátása

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2023-03-23. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2023-02-13.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• Perfektum Építész Kft.

Kicsoda?

• Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mi az?

• Mérnöki tervezési szolgáltatások › Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások

Hol?

• Dél-Alföld › Csongrád

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2023-02-13	Ajánlati felhívás
2023-08-02	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-03-11	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2025-12-04	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2023-02-13)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Mérnöki tervezési szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR000151762023
Rövid leírás:

Vám téri csomópont fejlesztése kapcsán tervezési feladat és tervezői művezetés ellátása

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Szolgáltatások
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Mérnöki tervezési szolgáltatások 📦
További CPV-kód: Mérnöki tervezési szolgáltatások 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Csongrád 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postacím: Széchenyi Tér 10.
Postai irányítószám: 6720
Postai város: Szeged
Kapcsolat
Internetcím: http://www.szegedvaros.hu 🌏
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu 📧
Telefon: +36 62564363 📞
Fax: +36 62564292 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000151762023/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000151762023/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-02-13 📅
Benyújtási határidő: 2023-03-23 📅
Közzététel dátuma: 2023-02-17 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 035-101933
HL-S szám: 35
További információk

1. A II.2.7. pont kapcsán rögzíti Ajánlatkérő, hogy az ott megadott 250 nap alatt naptári napot ért, és az a hirdetmény feladhatósága érdekében került beírásra. A teljesítési határidők pontos meghatározása az alábbi: -Előkészítő munkák (geodézia felmérés, meglévő infrastruktúra állapotának felmérése, növényállomány- és fafelmérés, e-közmű adatszolgáltatások megkérése), javaslattétel feladatkiíráson felül szükséges műszaki beavatkozásokra, előzetes egyeztetések (közműszolgáltatók, kezelők, üzemeltetők, érintettek) elvégzése: a szerződéskötéstől számított 50 naptári napon belül. -Szakmai tervismertető fórum megtartása, a bemutatott, engedélyezésre alkalmas tervek szakmai szereplők és Megrendelő általi véleményezésének (a megrendelői vélemény a fórum megtartását követő 10 naptári napon belül megküldésre kerül) megfelelően javított tervek átadása 2 példányban elektronikus adathordozón: az előkészítő munkák megrendelői jóváhagyásától számított 120 naptári napon belül. -Komplett kiviteli tervdokumentáció, szakági tervek, továbbá a szükséges nyilatkozatok és hozzájárulások (többek között: közútkezelői nyilatkozatok és e-közmű üzemeltetői nyilatkozatok) átadása ajánlatkérő általi jóváhagyásra 5 példányban papír alapon színes nyomtatással és 2 példányban elektronikus adathordozón: a szakmai tervismertető fórum megtartását követően átadott - adott esetben javított- tervek megrendelői jóváhagyásától számított 80 naptári napon belül. 2. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontjában foglalt eredménytelenségi ok alkalmazását előírja (Kbt.75.§(6) bekezdés). 3. A II.2.4) A közbeszerzés ismertetése pont folytatása: A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás megindítása előtt, tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értékének meghatározásakor a közbeszerzés megkezdését megelőző 12 hónapnál nem régebben készült - szükség esetén a közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontjára aktualizált − költségvetést kell irányadónak tekinteni, nyertes ajánlattevő feladata adott esetben az árazott költségvetés felülvizsgálata. A kivitelezés megvalósítása érdekében megindított építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárásban való részvétel nyertes ajánlattevő feladata, oly módon, hogy a beérkezett, tervezőt érintő műszaki jellegű kiegészítő tájékoztatáskérésekre a választervezetet megadja, a kiegészítő tájékoztatások eredményeképpen szükségessé vált javításokat/módosításokat átvezeti mind a tervlapokon, mind a szöveges munkarészekben, illetve mind az árazott, mind az árazatlan költségvetési kiírás kapcsán szükséges módosításokat elvégzi. Nyertes ajánlattevőnek feladata az E-közmű és egyéb, érvényességi idővel rendelkező szolgáltatói, üzemeltetői és kezelői nyilatkozatok megújítása, azok lejárata előtt, 5 évig (legfeljebb négy alkalommal). A megújításokat az engedélyek érvényességi ideje alatt, vagy a kivitelezés megkezdéséig (munkaterület átadás-átvétel) kell végezni éves rendszerességgel. A munkaterület átadás-átvétel időpontjában, vagy az útépítési engedély érvényességi ideje alatt minden nyilatkozatnak érvényesnek kell lennie, és a rendelkezésre álló terveknek és dokumentumoknak beszerzésre és kivitelezésre alkalmas állapotban kell lennie. Nyertes ajánlattevő feladata továbbá az egyéb szükséges engedélyek megújítása az útépítési engedély érvényességi ideje alatt 5 évig vagy a kivitelezés megkezdéséig (munkaterület átadás-átvétel időpontjáig). Ezen feladat ellátására nyertes ajánlattevő legfeljebb 5 alkalomra köteles rendelkezésre állni. Az ellátandó feladattal kapcsolatos további részletes előírások a műszaki leírásban kerültek részletezésre.

További információk

1. A II.2.7. pont kapcsán rögzíti Ajánlatkérő, hogy az ott megadott 250 nap alatt naptári napot ért, és az a hirdetmény feladhatósága érdekében került beírásra.

A teljesítési határidők pontos meghatározása az alábbi:

-Előkészítő munkák (geodézia felmérés, meglévő infrastruktúra állapotának felmérése, növényállomány- és fafelmérés, e-közmű adatszolgáltatások megkérése), javaslattétel feladatkiíráson felül szükséges műszaki beavatkozásokra, előzetes egyeztetések (közműszolgáltatók, kezelők, üzemeltetők, érintettek) elvégzése: a szerződéskötéstől számított 50 naptári napon belül.

-Szakmai tervismertető fórum megtartása, a bemutatott, engedélyezésre alkalmas tervek szakmai szereplők és Megrendelő általi véleményezésének (a megrendelői vélemény a fórum megtartását követő 10 naptári napon belül megküldésre kerül) megfelelően javított tervek átadása 2 példányban elektronikus adathordozón: az előkészítő munkák megrendelői jóváhagyásától számított 120 naptári napon belül.

-Komplett kiviteli tervdokumentáció, szakági tervek, továbbá a szükséges nyilatkozatok és hozzájárulások (többek között: közútkezelői nyilatkozatok és e-közmű üzemeltetői nyilatkozatok) átadása ajánlatkérő általi jóváhagyásra 5 példányban papír alapon színes nyomtatással és 2 példányban elektronikus adathordozón: a szakmai tervismertető fórum megtartását követően átadott - adott esetben javított- tervek megrendelői jóváhagyásától számított 80 naptári napon belül.

2. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontjában foglalt eredménytelenségi ok alkalmazását előírja (Kbt.75.§(6) bekezdés).

3. A II.2.4) A közbeszerzés ismertetése pont folytatása:

A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás megindítása előtt, tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értékének meghatározásakor a közbeszerzés megkezdését megelőző 12 hónapnál nem régebben készült - szükség esetén a közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontjára aktualizált − költségvetést kell irányadónak tekinteni, nyertes ajánlattevő feladata adott esetben az árazott költségvetés felülvizsgálata.

A kivitelezés megvalósítása érdekében megindított építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárásban való részvétel nyertes ajánlattevő feladata, oly módon, hogy a beérkezett, tervezőt érintő műszaki jellegű kiegészítő tájékoztatáskérésekre a választervezetet megadja, a kiegészítő tájékoztatások eredményeképpen szükségessé vált javításokat/módosításokat átvezeti mind a tervlapokon, mind a szöveges munkarészekben, illetve mind az árazott, mind az árazatlan költségvetési kiírás kapcsán szükséges módosításokat elvégzi.

Nyertes ajánlattevőnek feladata az E-közmű és egyéb, érvényességi idővel rendelkező szolgáltatói, üzemeltetői és kezelői nyilatkozatok megújítása, azok lejárata előtt, 5 évig (legfeljebb négy alkalommal). A megújításokat az engedélyek érvényességi ideje alatt, vagy a kivitelezés megkezdéséig (munkaterület átadás-átvétel) kell végezni éves rendszerességgel. A munkaterület átadás-átvétel időpontjában, vagy az útépítési engedély érvényességi ideje alatt minden nyilatkozatnak érvényesnek kell lennie, és a rendelkezésre álló terveknek és dokumentumoknak beszerzésre és kivitelezésre alkalmas állapotban kell lennie.

Nyertes ajánlattevő feladata továbbá az egyéb szükséges engedélyek megújítása az útépítési engedély érvényességi ideje alatt 5 évig vagy a kivitelezés megkezdéséig (munkaterület átadás-átvétel időpontjáig). Ezen feladat ellátására nyertes ajánlattevő legfeljebb 5 alkalomra köteles rendelkezésre állni.

Az ellátandó feladattal kapcsolatos további részletes előírások a műszaki leírásban kerültek részletezésre.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Becsült összérték: 1 HUF 💰
Rövid leírás:

,,Vám téri csomópont fejlesztése kapcsán tervezési feladat és tervezői művezetés ellátása” vállalkozási szerződés keretében.

Tervezési feladattal érintett helyszínek:

Petőfi Sándor sugárút a Rákóczi utca csomópont és a Cserepes sor csomópont között beleértve a csomópontokat a kiadott engedélyes terv és a közbeszerzési dokumentumokban szereplő - tervezetten felhasználni kívánt - helyrajzi számokat tartalmazó táblázat alapján.

Az elvégzendő tervezési feladat kapcsán általános műszaki tartalom:

-A tervezéssel, a beavatkozásokkal kapcsolatban az Útügyi Műszaki Előírásoknak (UME) a hatályos szabványoknak, műszaki előírásoknak való megfelelés szükséges.

-A feladat a kiviteli terv elkészítése a - Megrendelő által kiadott - engedélyes terv és a szakaszolt kiviteli tervek figyelembe vételével, beleértve a kapcsolódó szakági tervek elkészítését. Az elkészített útépítési és szakági kiviteli tervek alapján a műnek egyben, egy ütemben megvalósíthatónak kell lennie.

-Az egyéb szükséges engedélyek teljes körű beszerzése, vagy nyilatkozat arról, hogy nem szükséges engedély beszerzése. (Az engedélyezéssel járó költségek az Ajánlatkérőt terhelik).

-A kiviteli tervdokumentációkhoz tételes árazott és árazatlan tervezői költségvetések összeállítása (helyrajzi számonkénti bontásban és mindösszesen) és részletes Excel formátumú méret- és mennyiség-kimutatás készítése, helyrajzi számonként megbontva. A költségbecslést és tételes költségvetést a TERC normagyűjtemény alapján kell összeállítani, lehetőség szerint a helyi adottságokat, a környéken jellemző anyagárakat is figyelembe véve.

-A tervezéssel érintett helyszíneken, ahol az az érvényes előírások okán szükséges, a tervezett közvilágítás megfelelőségét számítással igazolni kell.

-A tervezéssel érintett területen az akadálymentesítés megoldása taktilis elemekkel és legközelebbi járda kapcsolat kialakítással.

-A tervezett létesítmények vízelvezetését biztosítani kell, a meglévő vízelvezetéssel összhangban.

-A teljes tervezési terület (helyszínenként) geodéziai bemérése, a járda, a kerékpárút és az út szintjének összehangolása, a szegély magasságok ellenőrzése, stb.

-Meglévő elemek (burkolatok, burkolati jelek, szegélyek, rétegrendek stb.) vizsgálata és szükség szerinti cseréjének, felújításának tervezése. Amennyiben a műszaki tartalom megvalósításához elengedhetetlen rétegrendi információk hiteles adatszolgáltatásból nem beszerezhetők, úgy Ajánlatkérő ragaszkodik a fúrásos rétegrendi mintavételhez a rétegrendek összehangolása érdekében.

-A beavatkozási területhez közvetlenül csatlakozó helyeken vizsgálni szükséges a csatlakozó felületek állapotát és a szükséges kopóréteg javításokat, lokális rétegrendi javításokat, valamint a repedések javításait tervezni szükséges. Továbbá szükséges vizsgálni ezen csatlakozások vízelvezetését az új építmények figyelembevételével.

-A tervezési területen, az új létesítmények nyomvonalába eső aknák és víznyelők fedlapjainak szintbehelyezése, szükség szerinti átépítése tervezendő lehetőség szerint DURA LEVEL SYSTEM, vagy azzal egyenértékű technológiával. Burkolható fedlapok esetén azok burkolatát az új létesítmények burkolatával azonos, egyező burkolattal kell tervezni.

-A független közlekedés biztonsági auditor és tervzsűri észrevételek tervekbe építése, vagy indoklás azok mellőzésére.

-Ideiglenes forgalomtechnika tervezése, az érintett közútkezelők és a közösségi közlekedési szolgáltatókkal való dokumentált egyeztetéssel. Megállóhelyek tervezése során különös figyelemmel kell lenni arra, hogy az építési folyamatok változó irányú forgalom esetén megvalósíthatók-e a szükséges forgalomterelési elemek és a közútkezelői minimum útszélesség előírások figyelembe vételével. Amennyiben az építés a forgalom más utcára való terelésével valósítható csak meg, úgy arra Ajánlatkérő figyelmét fel kell hívni és a terelés módját meg kell tervezni.

-Kerékpártámaszok tervezése Főépítésszel egyeztetett módon és típussal. Preferált típus: „U”, tűzi horganyzott, nem festett kivitel. A kerékpártámaszok rögzítése nem lehet csavaros, dűbeles. Alaptest építése szükséges.

-Közművek vizsgálata, tervezése (az egyeztetések során előírt, szükséges kiváltások vizsgálata, engedélyeztetése).

-Zöldfelületi, kertészeti terv készítése; a meglévő fák-fás szárú növények megtartásának szem előtt tartásával. A kivágandó növényekről jegyzék készítése jelölve a növény faját és darabszámot. Növénypótlás tervezése (elsődlegesen a tervezési helyszínen belül, ill. - amennyiben a pótlandó mennyiség szükségessé teszi, de a tervezési helyszín nem teszi lehetővé - külső, Megrendelő által később kijelölt helyszínen). Fakivágási engedély beszerzése. Az előkészítő munkák tartalmazzák a fafelmérést is.

-Valamennyi nyilatkozat, hozzájárulás (közút- zöldfelület kezelői, tulajdonosi, stb.), megkérése során, valamint az e-közmű rendszerben a Nyertes ajánlattevőnek valamennyi útépítési- és szakági tervet egyben, generál jelleggel szükséges megküldenie/feltöltenie, arra a hozzájárulásokat egyben szükséges megszereznie.

-A tervezés során figyelemmel kell lenni a fenntarthatóságra.

-A tervezési feladat részét képezi a szükséges villamospálya-kereszteződések megtervezése.

-A később telepítendő térfigyelő kamera és városi informatikai hálózat kiépítéséhez szükséges alépítmények és aknák megtervezése, a Megrendelővel egyeztetett nyomvonalon.

-Látványterv készítése. (10db színes 4Mb méretű renderelt utcakép vagy madártávlati kép az engedélyezési tervek során és további 5+5db színes 4Mb méretű renderelt utcakép vagy madártávlati kép a kiviteli tervek során).

Tervezői művezetés:

Ajánlatkérő jelzi, hogy a kivitelezés folyamán tervezői művezetésre igényt tart legfeljebb 15 mérnöknap terjedelemben. Egy mérnöknap 8 mérnökórát jelent. A tervezői művezetéssel kapcsolatos követelmények az alábbiak:

-A tervezési művezetést a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések, szakmai szabályok figyelembevételével kell végezni.

-Nyertes ajánlattevő a tervezői művezetés keretében közreműködik a műszaki, kiviteli tervnek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, a kivitelezés közben előálló előre nem látható problémák megoldásában közreműködik (többek között: helyszíni bejárásokon részvétel, napló bejegyzések, fedvénytervek készítése).

-Nyertes ajánlattevő a tervezői művezetést az építőipari kivitelezési tevékenység kezdő napjától (építési munkaterület átadása-átvétele) az építőipari kivitelezési tevékenység befejezéséig (műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása) terjedő időszakban látja el.

-Nyertes ajánlattevőt képviselő Tervező szükséges időközönként, megállapodás szerinti időpontokban megjelenik az építési helyszínen, igény szerint részt vesz a kivitelezői kooperációkon.

-Nyertes ajánlattevő észrevételeit írásos állásfoglalásban rögzíti az e-naplóban.

Karakterkorlát miatt folytatás az Ajánlati felhívás II.2.14.) pontjában.

Becsült érték héa nélkül: 1 HUF 💰
Időtartam: 250 nap
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: TOP Plusz-1.3.2-21 kódszámú, Fenntartható városfejlesztés c. felhívás
További információk:

1. A II.2.7. pont kapcsán rögzíti Ajánlatkérő, hogy az ott megadott 250 nap alatt naptári napot ért, és az a hirdetmény feladhatósága érdekében került beírásra.

A teljesítési határidők pontos meghatározása az alábbi:

-Előkészítő munkák (geodézia felmérés, meglévő infrastruktúra állapotának felmérése, növényállomány- és fafelmérés, e-közmű adatszolgáltatások megkérése), javaslattétel feladatkiíráson felül szükséges műszaki beavatkozásokra, előzetes egyeztetések (közműszolgáltatók, kezelők, üzemeltetők, érintettek) elvégzése: a szerződéskötéstől számított 50 naptári napon belül.

-Szakmai tervismertető fórum megtartása, a bemutatott, engedélyezésre alkalmas tervek szakmai szereplők és Megrendelő általi véleményezésének (a megrendelői vélemény a fórum megtartását követő 10 naptári napon belül megküldésre kerül) megfelelően javított tervek átadása 2 példányban elektronikus adathordozón: az előkészítő munkák megrendelői jóváhagyásától számított 120 naptári napon belül.

-Komplett kiviteli tervdokumentáció, szakági tervek, továbbá a szükséges nyilatkozatok és hozzájárulások (többek között: közútkezelői nyilatkozatok és e-közmű üzemeltetői nyilatkozatok) átadása ajánlatkérő általi jóváhagyásra 5 példányban papír alapon színes nyomtatással és 2 példányban elektronikus adathordozón: a szakmai tervismertető fórum megtartását követően átadott - adott esetben javított- tervek megrendelői jóváhagyásától számított 80 naptári napon belül.

2. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontjában foglalt eredménytelenségi ok alkalmazását előírja (Kbt.75.§(6) bekezdés).

3. A II.2.4) A közbeszerzés ismertetése pont folytatása:

A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás megindítása előtt, tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értékének meghatározásakor a közbeszerzés megkezdését megelőző 12 hónapnál nem régebben készült - szükség esetén a közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontjára aktualizált − költségvetést kell irányadónak tekinteni, nyertes ajánlattevő feladata adott esetben az árazott költségvetés felülvizsgálata.

A kivitelezés megvalósítása érdekében megindított építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárásban való részvétel nyertes ajánlattevő feladata, oly módon, hogy a beérkezett, tervezőt érintő műszaki jellegű kiegészítő tájékoztatáskérésekre a választervezetet megadja, a kiegészítő tájékoztatások eredményeképpen szükségessé vált javításokat/módosításokat átvezeti mind a tervlapokon, mind a szöveges munkarészekben, illetve mind az árazott, mind az árazatlan költségvetési kiírás kapcsán szükséges módosításokat elvégzi.

Nyertes ajánlattevőnek feladata az E-közmű és egyéb, érvényességi idővel rendelkező szolgáltatói, üzemeltetői és kezelői nyilatkozatok megújítása, azok lejárata előtt, 5 évig (legfeljebb négy alkalommal). A megújításokat az engedélyek érvényességi ideje alatt, vagy a kivitelezés megkezdéséig (munkaterület átadás-átvétel) kell végezni éves rendszerességgel. A munkaterület átadás-átvétel időpontjában, vagy az útépítési engedély érvényességi ideje alatt minden nyilatkozatnak érvényesnek kell lennie, és a rendelkezésre álló terveknek és dokumentumoknak beszerzésre és kivitelezésre alkalmas állapotban kell lennie.

Nyertes ajánlattevő feladata továbbá az egyéb szükséges engedélyek megújítása az útépítési engedély érvényességi ideje alatt 5 évig vagy a kivitelezés megkezdéséig (munkaterület átadás-átvétel időpontjáig). Ezen feladat ellátására nyertes ajánlattevő legfeljebb 5 alkalomra köteles rendelkezésre állni.

Az ellátandó feladattal kapcsolatos további részletes előírások a műszaki leírásban kerültek részletezésre.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Magyarország_6720_Szeged_Széchenyi_tér_10._(Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal)

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.

Igazolási mód a Kbt. és a 321/2015. (X.30.) Korm.r.1-8.,10.,12-16.§ alapján:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.-4. §-aiban foglaltak szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozattal, Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás esetén magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k)nek és alvállalkozó(k), valamint adott esetben az alkalmassági igazolásában részt vevő gazdasági szereplő (k)vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §-ában, nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k)és Alvállalkozó(k), adott esetben az alkalmassági igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában foglaltak szerint, figyelemmel a Korm. rendelet 6. § és 12-16. §-aiban foglaltakra is kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.

A Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Ajánlattevőnek továbbá a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján történő felhívás esetén be kell nyújtania a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpont szerinti nyilatkozatokat.

Kizáró okokat a dokumentáció részletezi.

Öntisztázás lehetséges a Kbt. 64. § szerint.

Ajánlattevő alkalmatlan, ha a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § alapján az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Előzetes igazolás: Kbt.67.§(1)bek. alapján az alkalmassági feltételeknek való megfelelésre vonatkozóan egységes európai

közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtása szükséges. A 321/2015.(X.30.)Korm.rendelet. 2.§ (5)bekezdése alapján előzetes igazolásra Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, nem kéri az EEKD IV. részében részletes adatok megadását.

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerint, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 8. § alapján ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI.mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

A fenti nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen mód- a nyilvántartás kivonatának, nyilvántartást vezetőszerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum benyújtásával szükséges igazolni.

EKR-ben elektronikus űrlappal teendő nyilatkozatokat(beleértve EEKD-t)közös ajánlattevők,valamint alkalmasságot igazoló szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó teszi meg.

Műszaki és szakmai képességek:

Előzetes igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján az alkalmassági feltételeknek való megfelelésre vonatkozóan csak egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtása szükséges mind az ajánlattevők, mind a részükre adott esetben kapacitást nyújtószervezetek tekintetében.

A 321/2015. Korm. r. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés

megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.

A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az alkalmassági

követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Igazolás a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívás esetén:

M/1: Mutassa be azon szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, a szakember szakmai tapasztalatát, gyakorlati idejét bemutató szakember által aláírt szakmai önéletrajz mellett a végzettséget/képzettséget igazoló okirat egyszerű másolatának csatolásával vagy adott esetben a névjegyzéki jogosultság igazolásával (bejegyző határozat csatolásával vagy regisztrációs szám megadásával) (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) b)/.

Amennyiben a névjegyzéki jogosultság az ajánlattétel időszakában már fennáll, abban az esetben a jogosultság első megszerzésének ideje a kamarai szám megadása mellett a szakmai önéletrajzban feltüntetendő! Figyelem! Az azonos időszakban más munkán szerzett gyakorlat ideje -amennyiben az egy alkalmassági követelmény igazolása céljából kerül bemutatásra- külön időnek nem számít. Ajánlatkérő elfogadja az azonos időszakban más munkán szerzett gyakorlati időt külön időként, amennyiben egy szakember egyidejűleg több alkalmassági követelményt igazol, és ez a szakmai önéletrajzban beazonosítható módon megjelölésre kerül. A szakmai tapasztalat tárgyát év/hónap bontásban szükséges megadni!!! Továbbá csatolandó a szakemberek rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozata is.

Gyakorlati idő vizsgálata körében végzett munkák esetében kérjük megadni a munkakezdést és befejezés idejét év és hónap megadásával (folyamatban lévő munkák esetében ezen információ rögzítésével). Csak a teljes hónapok kerülnek értékelésre.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az alkalmasságra bemutatott szakember tekintetében többlet tapasztalat kerül megajánlásra, úgy a szakemberek önéletrajzát teljes körűen (mind alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) szükséges ajánlattevőknek már az ajánlatban benyújtani.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1: Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

a) legalább 1 fő építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013.(VII. 11.)

Korm. rendelet szerinti KÉ-K kódú (Közlekedési építmények tervezési szakterület, közúti építmények tervezési részszakterület) jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel, így 3 év szakmai gyakorlati idővel és okleveles közlekedés-építőmérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel, vagy 8 év szakmai gyakorlati idővel és közlekedés-építőmérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel.

b) legalább 1 fő építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013.(VII. 11.)

Korm. rendelet szerinti KÉ-VA kódú (Közlekedési építmények tervezési szakterület, vasúti építmények tervezési részszakterület) jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel, így 3 év szakmai gyakorlati idővel és okleveles közlekedés-építőmérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel, vagy 8 év szakmai gyakorlati idővel és közlekedés-építőmérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel.

c) legalább 1 fő építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

szóló 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet szerinti K (Táj- és kertépítészeti tervezési terület) jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel, így 2 év szakmai gyakorlati idővel és táj- és kertépítészeti szakon végzett okleveles kertészmérnök és/vagy okleveles tájépítész mérnök és/vagy okleveles tájépítész végzettséggel rendelkező szakemberrel.

Egy szakember több pozícióra is jelölhető,az előírt végzettséggel, képzettséggel egyenértékű végzettséget,képzettséget is elfogadja Ajánlatkérő. Továbbá Ajánlatkérő az előírt jogosultsággal egyenértékű jogosultságot is elfogadja.

(Figyelem! Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattevő munkavállalója vagy tagja, vagy cégvezetője,úgy az igazolás az ajánlattevő saját igazolásának számít. Amennyiben a bemutatott szakember munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott (megbízási szerződéssel esetileg vagy állandóan foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kívánt), úgy a szakember alvállalkozónak minősül, mivel a bemutatott szakembereknek kell részt venni a teljesítésben.).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a bemutatott szakemberek tekintetében a névjegyzéki jogosultság

igazolását (bejegyző határozat csatolását vagy regisztrációs szám megadását) is elfogadja ajánlatkérő a végzettségre és gyakorlati időre vonatkozó minimumkövetelmény igazolásaként a szakmai önéletrajz benyújtása mellett. Amennyiben a bemutatott szakemberek kapcsán a jogosultság az ajánlattétel időszakában nem áll fenn,nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles igazolni a névjegyzékben szereplés tényét.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

AK előleget nem biztosít.

A tervezési feladat teljesítése során nyertes Ajánlattevő (NYAT) az alábbiak szerint jogosult számlázásra:

-NYAT számla benyújtására jogosult az előkészítő munkák elvégzésének AK általi jóváhagyását követően a váll.díj 30%-ának megfelelő összegben

-NYAT számla benyújtására jogosult a szakmai tervismertető fórumon bemutatott -adott esetben a szakmai szereplők és AK véleménye alapján javított- engedélyezésre benyújtásra alkalmas tervek AK általi jóváhagyását és AK részére történő átadását követően a váll.díj 40%-ának megfelelő összegben

-NYAT számla benyújtására jogosult az AK által jóváhagyott komplett kiviteli tervdokumentáció,szakági tervek és a szükséges nyilatkozatok,hozzájárulások átadását követően a váll.díj 30%-ának megfelelő összegben.

Tervezői művezetés kapcsán NYAT a munkaterület átadás-átvételétől számított 3 hónap után,valamint a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően számla benyújtására jogosult a teljesített mérnöknapok száma alapján tételes elszámolással nettó 140 000,-Ft+ÁFA/mérnöknap rögzített érték figyelembevételével.

Az E-közmű és egyéb,érvényességi idővel rendelkező szolgáltatói,üzemeltetői és kezelői nyil.ok és hozzájárulások évenkénti megújítása kapcsán NYAT az adott esetben szükséges évenkénti megújítások alkalmával jogosult számlát kiállítani a teljesítést követően nettó 375 000,-Ft+ÁFA/alkalom rögzített értéken.

Az egyéb szükséges engedélyek megújítását az útépítési engedély érvényességi ideje alatt 5 évig vagy a kivitelezés megkezdéséig (munkaterület átadás-átvétel) NYAT köteles elvégezni.NYAT az adott esetben szükséges engedély megújítás alkalmával jogosult számlát kiállítani a teljesítést követően nettó 750 000,-Ft+ÁFA/1 db engedély megújítása rögzített értéken.

Ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől,vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül írásban köteles nyilatkozni.

A szerződésben foglalt ellenérték kifizetésére a Ptk. 6:130.§(1)-(2) bekezdése irányadó,így a kifizetés a számla AK általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül történik.A fizetési határidő kezdőnapja a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei AK általi kézhezvétele.Ajánlattétel,a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).

AK pénzügyi késedelme esetén a nyertes ajánlattevőként szerződő felet a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg.

Eljárásban alkalmazandók a 256/2021.(V. 18.) Korm.rend.előírásai is.

AK a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert,egynemű és lejárt követelését számíthatja be (Kbt. 135.§ (6) bek.).

-A tervezési feladat kapcsán rögzített teljesítési határidők késedelmes teljesítése esetén a NYAT köteles késedelmi kötbér megfizetésére,amely a nettó vállalkozási díj 0,5%/naptári nap,de összesen legfeljebb a nettó váll-i díj 20 %-a.AK jogosult a szerződéstől elállni vagy a szerződést felmondani,amennyiben a késedelmi kötbér összege eléri a maximális összeget.A kötbér felszámítása a teljesítési határidő lejártát követő első nappal indul.

-NYAT az olyan okból történő meghiúsulás vagy nemteljesítés esetére,amelyért felelős,teljes nettó vállalkozási díj 25 %-a mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni.A kötbér a meghiúsulással egyidejűleg esedékes.AK meghiúsulás esetén jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani.

AK a kötbéren felüli kárát a NYAT.vel szemben érvényesíti.

-NYAT-t kiviteli tervek AK általi elfogadásától 60 hó jótállási kötelezettség terheli.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 13:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2023-03-23 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 15:00
Hely: https://ekr.gov.hu
További információk:

Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben történik a Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII. 19.) Korm rendelet 15. § rendelkezései szerint.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Az alkalmasság körében M/1 a) pontnál bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje tervezési munkák kapcsán (minimum 0 hónap - maximum 24 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 20
Minőségi kritérium (név): Az alkalmasság körében M/1 b) pontnál bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje tervezési munkák kapcsán (minimum 0 hónap - maximum 24 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Minőségi kritérium (név): Az alkalmasság körében M/1 c) pontnál bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje tervezési munkák kapcsán (minimum 0 hónap - maximum 24 hónap)
Ár (súlyozás): 50

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 15735629206
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Tapasztó Magdolna
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000151762023/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1. Részajánlattétel kizárásának indoka: Biztosítása ellentétes lenne a gazdasági észszerűséggel, a teljesítés nem osztható. A beszerzési tárgy jellegéből, az egybefüggő tervezési területre tekintettel észszerűtlen lenne annak biztosítása. A tervezési feladat egy területi egységet képez, a Vám teret átszelő utat és a két végét lezáró kereszteződéseket foglalja magában. A zökkenőmentes és teljeskörű tervezéshez szükséges, hogy egy Tervező az általa megalkotott koncepció alapján vigye végbe a tervezést, különösképpen a zöldhullám és a besorolások megtervezésénél, hogy az egyes irányok a lehető leggyorsabb áthaladást érhessék el. Erre tekintettel műszaki szempontból ésszerűtlen lenne a részajánlattétel lehetőségének biztosítása.

Továbbá gazdasági szempontból jelen rezsiárak és felvonulási költségek mellett a Tervezőtől elvárt minőségű és gyakoriságú bejárások és egyeztetések bonyolítása - adott esetben nem helyi ajánlattevő esetén különösen - gazdaságosabban teljesíthető egy nagyobb, különös tekintettel az egy területi egységet érintő tervezési munka esetén. Részajánlattétel kizárása mellett a teljes tervezési területre vonatkozó fajlagos felvonulási költségek alacsonyabbak, mint több nyertes Tervező felvonulása esetén. Amennyiben a feladatot több Tervező látja el, többszörösen jelennének meg azonos költségelemek és hátrányos helyzetűvé tennék adott esetben a gazdasági szereplőket.

2. Ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részé(ei)t,melynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni,e részek tekintetében igénybe venni kívánt,ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat,valamint az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát(Kbt. 66.§ (6)). Nemleges nyilatkozat csatolása is szükséges.

3. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelésére van mód.

4. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár érték arányt megjelenítő szempontrendszert alkalmazza az ajánlatok értékelése során.

5. Értékelés során adható pontszám alsó,felső határa: 0-10.

Értékelési módszer:

1.részszempont: (Nettó ajánlati ár): Ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlat(legalacsonyabb ár) kap 10 pontot,a többi ajánlat pontértéke a legelőnyösebbhez arányosítva kerül meghatározásra a fordított arányosítás módszerét követve,a Közbeszerzési Hatóság nyertes AT kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója alapján a dokumentációban részletezett képlet /P= (Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+ Pmin/ szerint.

2-4. részszempont: (Többlet gyakorlati idő): A többletvállalást nem tartalmazó ajánlat az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot (0 pont) kap. A többletvállalást tartalmazó ajánlatok esetében a legkedvezőbb szintet elérő ajánlat az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kap, míg a

többi ajánlat pontértéke a legelőnyösebbhez arányosítva kerül meghatározásra az egyenes arányosítás módszerét követve a Közbeszerzési Hatóság, a nyertes AT kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója alapján a dokumentációban részletezett képlet (P=(Avizsgált/Alegjobb)* (Pmax-Pmin) + Pmin) szerint.

6.Ajánlatkérő térítésmentesen,teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton bocsátja a közbeszerzési dokumentumokat az AT-k rendelkezésére a felhívás megjelenésének napjától a https://ekr.gov.hu címen.A részvétel feltétele az oldalon történő regisztrációt követően a dokumentumok letöltése.

7. Csatolandó Ajánlattevőknek a Kbt. 66. § (2) bek. foglaltaknak megfelelő nyilatkozata az ajánlattételi felhívás feltételeire,a szerződés megkötésére és teljesítésére,a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

8. Ajánlathoz csatolandó az AT-(k), az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet(ek) részéről aláíró aláírását igazoló aláírási címpéldánya,aláírás-mintája.

9. Változásbejegyzési eljárás tekintetében nyilatkozni szükséges EKR űrlap kitöltés útján és folyamatban lévő vált.bejegy. eljárás esetén csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem,s érkezéséről cégbíróság által megküldött igazolás. Nemleges nyilatkozat csatolása is szükséges.

10. Közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Tapasztó Magdolna (lajstromszám:00498)

11. Alkalmassági feltételek,igazolási módjuk a minősített AT-i jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

12. Ajánlattevők számára a teljesítés érdekében gazdálkodó szervezet(projekttársaság)létrehozása kizárt.

13. AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.

14. Nyertes AT-nek szakmai (építészeti és műszaki tervezés) felelősségbiztosítással kell rendelkezni a dokumentáció előírása szerint legkésőbb a szerződéskötés időpontjára. Kártérítési limit: minimum 10 000 000,- Ft/kár és minimum 20 000 000,- Ft/év.

15. AK a felhívás IV.2.6) pontjában 2 hónapban meghatározott ajánlati kötöttség időtartamán 60 napot ért, tekintettel arra, hogy az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik.

16. Az ajánlat elkészítése során, amennyiben vmely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll,azt az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Azon dokumentumok,amelyek tekintetében az EKR rendszerben nem áll rendelkezésre elektr.űrlap, AK a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus, pdf formátumú másolatának csatolását írja elő.

17. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (9) bekezdés a) pontjára.

18. Az értékelésre kerülő szakember(ek) nevét az ajánlatban fel kell tüntetni, és amennyiben az ajánlat nem tartalmazza a

többlettapasztalat értékelési szempontra bemutatni kívánt szakember(ek) nevét, akkor annak hiánypótlására nincs lehetőség, tehát az ajánlat érvénytelen.

19. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat.

20. Jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt.,a végrehajtási rendeletek,s a Ptk. szabályai irányadóak.

21. Jelen közbeszerzési eljárás NEM feltételes eljárás.

22. Az Európai Unió Tanácsa 2022. április 8-án elfogadta az Oroszország elleni szankciók kibővítéséről szóló rendeletét, amellyel tilalmat vezetnek be az Oroszországhoz köthető személyek közbeszerzésekben való részvétele tekintetében. A rendeletben foglaltakra tekintettel ajánlattevők a tilalom kapcsán nyilatkozatot kötelesek benyújtani a kiadott nyilatkozatminta alapján.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2023/S 035-101933 (2023-02-13)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2023-08-02)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Rövid leírás

A beszerzés teljes értéke: 31 700 000 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-08-02 📅
Közzététel dátuma: 2023-08-07 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 150-478253
Hirdetményre hivatkozik: 2023/S 035-101933
HL-S szám: 150
További információk

A tájékoztató II.1.4) és II. 2. 4) pontjainak folytatása: -Kerékpártámaszok tervezése Főépítésszel egyeztetett módon és típussal. Preferált típus: „U”, tűzi horganyzott, nem festett kivitel. A kerékpártámaszok rögzítése nem lehet csavaros, dűbeles. Alaptest építése szükséges. -Közművek vizsgálata, tervezése (az egyeztetések során előírt, szükséges kiváltások vizsgálata, engedélyeztetése). -Zöldfelületi, kertészeti terv készítése; a meglévő fák-fás szárú növények megtartásának szem előtt tartásával. A kivágandó növényekről jegyzék készítése jelölve a növény faját és darabszámot. Növénypótlás tervezése (elsődlegesen a tervezési helyszínen belül, ill. - amennyiben a pótlandó mennyiség szükségessé teszi, de a tervezési helyszín nem teszi lehetővé - külső, Megrendelő által később kijelölt helyszínen). Fakivágási engedély beszerzése. Az előkészítő munkák tartalmazzák a fafelmérést is. -Valamennyi nyilatkozat, hozzájárulás (közút- zöldfelület kezelői, tulajdonosi, stb.), megkérése során, valamint az e-közmű rendszerben a Nyertes ajánlattevőnek valamennyi útépítési- és szakági tervet egyben, generál jelleggel szükséges megküldenie/feltöltenie, arra a hozzájárulásokat egyben szükséges megszereznie. -A tervezés során figyelemmel kell lenni a fenntarthatóságra. -A tervezési feladat részét képezi a szükséges villamospálya-kereszteződések megtervezése. -A később telepítendő térfigyelő kamera és városi informatikai hálózat kiépítéséhez szükséges alépítmények és aknák megtervezése, a Megrendelővel egyeztetett nyomvonalon. -Látványterv készítése. (10db színes 4Mb méretű renderelt utcakép vagy madártávlati kép az engedélyezési tervek során és további 5+5db színes 4Mb méretű renderelt utcakép vagy madártávlati kép a kiviteli tervek során). Tervezői művezetés: Ajánlatkérő jelzi, hogy a kivitelezés folyamán tervezői művezetésre igényt tart legfeljebb 15 mérnöknap terjedelemben. Egy mérnöknap 8 mérnökórát jelent. A tervezői művezetéssel kapcsolatos követelmények az alábbiak: -A tervezési művezetést a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések, szakmai szabályok figyelembevételével kell végezni. -Nyertes ajánlattevő a tervezői művezetés keretében közreműködik a műszaki, kiviteli tervnek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, a kivitelezés közben előálló előre nem látható problémák megoldásában közreműködik (többek között: helyszíni bejárásokon részvétel, napló bejegyzések, fedvénytervek készítése). -Nyertes ajánlattevő a tervezői művezetést az építőipari kivitelezési tevékenység kezdő napjától (építési munkaterület átadása-átvétele) az építőipari kivitelezési tevékenység befejezéséig (műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása) terjedő időszakban látja el. -Nyertes ajánlattevőt képviselő Tervező szükséges időközönként, megállapodás szerinti időpontokban megjelenik az építési helyszínen, igény szerint részt vesz a kivitelezői kooperációkon. -Nyertes ajánlattevő észrevételeit írásos állásfoglalásban rögzíti az e-naplóban. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás megindítása előtt, tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értékének meghatározásakor a közbeszerzés megkezdését megelőző 12 hónapnál nem régebben készült - szükség esetén a közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontjára aktualizált − költségvetést kell irányadónak tekinteni, nyertes ajánlattevő feladata adott esetben az árazott költségvetés felülvizsgálata. A kivitelezés megvalósítása érdekében megindított építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárásban való részvétel nyertes ajánlattevő feladata, oly módon, hogy a beérkezett, tervezőt érintő műszaki jellegű kiegészítő tájékoztatáskérésekre a választervezetet megadja, a kiegészítő tájékoztatások eredményeképpen szükségessé vált javításokat/módosításokat átvezeti mind a tervlapokon, mind a szöveges munkarészekben, illetve mind az árazott, mind az árazatlan költségvetési kiírás kapcsán szükséges módosításokat elvégzi. Az ellátandó feladattal kapcsolatos további részletes előírások a műszaki leírásban kerültek részletezésre.

További információk

A tájékoztató II.1.4) és II. 2. 4) pontjainak folytatása:

-Kerékpártámaszok tervezése Főépítésszel egyeztetett módon és típussal. Preferált típus: „U”, tűzi horganyzott, nem festett kivitel. A kerékpártámaszok rögzítése nem lehet csavaros, dűbeles. Alaptest építése szükséges.

-Közművek vizsgálata, tervezése (az egyeztetések során előírt, szükséges kiváltások vizsgálata, engedélyeztetése).

-Zöldfelületi, kertészeti terv készítése; a meglévő fák-fás szárú növények megtartásának szem előtt tartásával. A kivágandó növényekről jegyzék készítése jelölve a növény faját és darabszámot. Növénypótlás tervezése (elsődlegesen a tervezési helyszínen belül, ill. - amennyiben a pótlandó mennyiség szükségessé teszi, de a tervezési helyszín nem teszi lehetővé - külső, Megrendelő által később kijelölt helyszínen). Fakivágási engedély beszerzése. Az előkészítő munkák tartalmazzák a fafelmérést is.

-Valamennyi nyilatkozat, hozzájárulás (közút- zöldfelület kezelői, tulajdonosi, stb.), megkérése során, valamint az e-közmű rendszerben a Nyertes ajánlattevőnek valamennyi útépítési- és szakági tervet egyben, generál jelleggel szükséges megküldenie/feltöltenie, arra a hozzájárulásokat egyben szükséges megszereznie.

-A tervezés során figyelemmel kell lenni a fenntarthatóságra.

-A tervezési feladat részét képezi a szükséges villamospálya-kereszteződések megtervezése.

-A később telepítendő térfigyelő kamera és városi informatikai hálózat kiépítéséhez szükséges alépítmények és aknák megtervezése, a Megrendelővel egyeztetett nyomvonalon.

-Látványterv készítése. (10db színes 4Mb méretű renderelt utcakép vagy madártávlati kép az engedélyezési tervek során és további 5+5db színes 4Mb méretű renderelt utcakép vagy madártávlati kép a kiviteli tervek során).

Tervezői művezetés:

Ajánlatkérő jelzi, hogy a kivitelezés folyamán tervezői művezetésre igényt tart legfeljebb 15 mérnöknap terjedelemben. Egy mérnöknap 8 mérnökórát jelent. A tervezői művezetéssel kapcsolatos követelmények az alábbiak:

-A tervezési művezetést a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések, szakmai szabályok figyelembevételével kell végezni.

-Nyertes ajánlattevő a tervezői művezetés keretében közreműködik a műszaki, kiviteli tervnek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, a kivitelezés közben előálló előre nem látható problémák megoldásában közreműködik (többek között: helyszíni bejárásokon részvétel, napló bejegyzések, fedvénytervek készítése).

-Nyertes ajánlattevő a tervezői művezetést az építőipari kivitelezési tevékenység kezdő napjától (építési munkaterület átadása-átvétele) az építőipari kivitelezési tevékenység befejezéséig (műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása) terjedő időszakban látja el.

-Nyertes ajánlattevőt képviselő Tervező szükséges időközönként, megállapodás szerinti időpontokban megjelenik az építési helyszínen, igény szerint részt vesz a kivitelezői kooperációkon.

-Nyertes ajánlattevő észrevételeit írásos állásfoglalásban rögzíti az e-naplóban.

A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás megindítása előtt, tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értékének meghatározásakor a közbeszerzés megkezdését megelőző 12 hónapnál nem régebben készült - szükség esetén a közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontjára aktualizált − költségvetést kell irányadónak tekinteni, nyertes ajánlattevő feladata adott esetben az árazott költségvetés felülvizsgálata.

A kivitelezés megvalósítása érdekében megindított építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárásban való részvétel nyertes ajánlattevő feladata, oly módon, hogy a beérkezett, tervezőt érintő műszaki jellegű kiegészítő tájékoztatáskérésekre a választervezetet megadja, a kiegészítő tájékoztatások eredményeképpen szükségessé vált javításokat/módosításokat átvezeti mind a tervlapokon, mind a szöveges munkarészekben, illetve mind az árazott, mind az árazatlan költségvetési kiírás kapcsán szükséges módosításokat elvégzi.

Az ellátandó feladattal kapcsolatos további részletes előírások a műszaki leírásban kerültek részletezésre.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Karakterkorlát okán folytatás a tájékoztató II.2.14) További információ pontjában.

Folytatás a Tájékoztató II.2.14) További információ pontjában.

További információk:

A tájékoztató II.1.4) és II. 2. 4) pontjainak folytatása:

-Közművek vizsgálata, tervezése (az egyeztetések során előírt, szükséges kiváltások vizsgálata, engedélyeztetése).

-A tervezés során figyelemmel kell lenni a fenntarthatóságra.

-A tervezési feladat részét képezi a szükséges villamospálya-kereszteződések megtervezése.

-A később telepítendő térfigyelő kamera és városi informatikai hálózat kiépítéséhez szükséges alépítmények és aknák megtervezése, a Megrendelővel egyeztetett nyomvonalon.

Tervezői művezetés:

-A tervezési művezetést a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések, szakmai szabályok figyelembevételével kell végezni.

-Nyertes ajánlattevő észrevételeit írásos állásfoglalásban rögzíti az e-naplóban.

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2023-07-25 📅
Név: Perfektum Építész Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 26295464241
Postacím: Monostori Út 34
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 17766005 📞
E-mail: epitesz@perfektumcsoport.hu 📧
Ország: Budapest 🏙️
Internetcím: http://www.perfektumcsoport.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 31 700 000 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 9

Hivatkozás
További információk

1. Az ajánlattevők adatai:

-VONALVEZETŐ Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft. (6000 Kecskemét, Katona József tér 6. 2. em. 8/A., adószám: 13608512-2-03)

-Makadám 2000 Úttervező Mérnöki Iroda és Szolgáltató Kft. (6725 Szeged, Láma utca 9. 1. em. 4. ajtó 24009/121, adószám: 12429734-2-06)

-Innober-Wave Építőipari és Szolgáltató Kft. (1087 Budapest, Baross tér 2. 1. em. 5., adószám:10732009-2-42)

-Perfektum Építész Kft. (1031 Budapest, Monostori út 34., adószám: 26295464-2-41)

-Útterv 83 Mérnöki Iroda Kft. (1032 Budapest, Kenyeres utca 9. 3. em. 2., adószám: 27290565-2-41)

-Célirány Generáltervező Korlátolt Felelősségű Társaság (1223 Budapest, Halk utca 2. C., adószám: 28765310-2-43)

-TSPC Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság (9022 Győr, Dunakapu tér 7., adószám: 24655460-2-08)

-Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1111 Budapest, Zenta utca 1. mfsz 3. ajtó, adószám: 13260534-2-43)

-Züblin Építőipari Beruházási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület), adószám: 10786589-4-43)

Forrás: OJS 2023/S 150-478253 (2023-08-02)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-03-11)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Vám téri csomópont fejlesztése-tervezés
Hivatkozási szám: EKR000151762023
Rövid leírás:

,,Vám téri csomópont fejlesztése kapcsán tervezési feladat és tervezői művezetés ellátása” vállalkozási szerződés keretében. Tervezési feladattal érintett helyszínek: Petőfi Sándor sugárút a Rákóczi utca csomópont és a Cserepes sor csomópont között beleértve a csomópontokat a kiadott engedélyes terv és a közbeszerzési dokumentumokban szereplő - tervezetten felhasználni kívánt - helyrajzi számokat tartalmazó táblázat alapján. Az elvégzendő tervezési feladat kapcsán általános műszaki tartalom: -A tervezéssel, a beavatkozásokkal kapcsolatban az Útügyi Műszaki Előírásoknak (UME) a hatályos szabványoknak, műszaki előírásoknak való megfelelés szükséges. -A feladat a kiviteli terv elkészítése a – Megrendelő által kiadott - engedélyes terv és a szakaszolt kiviteli tervek figyelembe vételével, beleértve a kapcsolódó szakági tervek elkészítését. Az elkészített útépítési és szakági kiviteli tervek alapján a műnek egyben, egy ütemben megvalósíthatónak kell lennie. -Az egyéb szükséges engedélyek teljes körű beszerzése, vagy nyilatkozat arról, hogy nem szükséges engedély beszerzése. (Az engedélyezéssel járó költségek az Ajánlatkérőt terhelik). -A kiviteli tervdokumentációkhoz tételes árazott és árazatlan tervezői költségvetések összeállítása (helyrajzi számonkénti bontásban és mindösszesen) és részletes Excel formátumú méret- és mennyiség-kimutatás készítése, helyrajzi számonként megbontva. A költségbecslést és tételes költségvetést a TERC normagyűjtemény alapján kell összeállítani, lehetőség szerint a helyi adottságokat, a környéken jellemző anyagárakat is figyelembe véve. -A tervezéssel érintett helyszíneken, ahol az az érvényes előírások okán szükséges, a tervezett közvilágítás megfelelőségét számítással igazolni kell. -A tervezéssel érintett területen az akadálymentesítés megoldása taktilis elemekkel és legközelebbi járda kapcsolat kialakítással. -A tervezett létesítmények vízelvezetését biztosítani kell, a meglévő vízelvezetéssel összhangban. -A teljes tervezési terület (helyszínenként) geodéziai bemérése, a járda, a kerékpárút és az út szintjének összehangolása, a szegély magasságok ellenőrzése, stb. -Meglévő elemek (burkolatok, burkolati jelek, szegélyek, rétegrendek stb.) vizsgálata és szükség szerinti cseréjének, felújításának tervezése. Amennyiben a műszaki tartalom megvalósításához elengedhetetlen rétegrendi információk hiteles adatszolgáltatásból nem beszerezhetők, úgy Ajánlatkérő ragaszkodik a fúrásos rétegrendi mintavételhez a rétegrendek összehangolása érdekében. -A beavatkozási területhez közvetlenül csatlakozó helyeken vizsgálni szükséges a csatlakozó felületek állapotát és a szükséges kopóréteg javításokat, lokális rétegrendi javításokat, valamint a repedések javításait tervezni szükséges. Továbbá szükséges vizsgálni ezen csatlakozások vízelvezetését az új építmények figyelembevételével. -A tervezési területen, az új létesítmények nyomvonalába eső aknák és víznyelők fedlapjainak szintbehelyezése, szükség szerinti átépítése tervezendő lehetőség szerint DURA LEVEL SYSTEM, vagy azzal egyenértékű technológiával. Burkolható fedlapok esetén azok burkolatát az új létesítmények burkolatával azonos, egyező burkolattal kell tervezni. -A független közlekedés biztonsági auditor és tervzsűri észrevételek tervekbe építése, vagy indoklás azok mellőzésére. -Ideiglenes forgalomtechnika tervezése, az érintett közútkezelők és a közösségi közlekedési szolgáltatókkal való dokumentált egyeztetéssel. Megállóhelyek tervezése során különös figyelemmel kell lenni arra, hogy az építési folyamatok változó irányú forgalom esetén megvalósíthatók-e a szükséges forgalomterelési elemek és a közútkezelői minimum útszélesség előírások figyelembe vételével. Amennyiben az építés a forgalom más utcára való terelésével valósítható csak meg, úgy arra Ajánlatkérő figyelmét fel kell hívni és a terelés módját meg kell tervezni. -Kerékpártámaszok tervezése Főépítésszel egyeztetett módon és típussal. Preferált típus: „U”, tűzi horganyzott, nem festett kivitel. A kerékpártámaszok rögzítése nem lehet csavaros, dűbeles. Alaptest építése szükséges. -Közművek vizsgálata, tervezése (az egyeztetések során előírt, szükséges kiváltások vizsgálata, engedélyeztetése). -Zöldfelületi, kertészeti terv készítése; a meglévő fák-fás szárú növények megtartásának szem előtt tartásával. A kivágandó növényekről jegyzék készítése jelölve a növény faját és darabszámot. Növénypótlás tervezése (elsődlegesen a tervezési helyszínen belül, ill. – amennyiben a pótlandó mennyiség szükségessé teszi, de a tervezési helyszín nem teszi lehetővé – külső, Megrendelő által később kijelölt helyszínen). Fakivágási engedély beszerzése. Az előkészítő munkák tartalmazzák a fafelmérést is. -Valamennyi nyilatkozat, hozzájárulás (közút- zöldfelület kezelői, tulajdonosi, stb.), megkérése során, valamint az e-közmű rendszerben a Nyertes ajánlattevőnek valamennyi útépítési- és szakági tervet egyben, generál jelleggel szükséges megküldenie/feltöltenie, arra a hozzájárulásokat egyben szükséges megszereznie. -A tervezés során figyelemmel kell lenni a fenntarthatóságra. -A tervezési feladat részét képezi a szükséges villamospálya-kereszteződések megtervezése. -A később telepítendő térfigyelő kamera és városi informatikai hálózat kiépítéséhez szükséges alépítmények és aknák megtervezése, a Megrendelővel egyeztetett nyomvonalon. -Látványterv készítése. (10db színes 4Mb méretű renderelt utcakép vagy madártávlati kép az engedélyezési tervek során és további 5+5db színes 4Mb méretű renderelt utcakép vagy madártávlati kép a kiviteli tervek során). Folytatás a Tájékoztató II.2.14) További információ pontjában.

Rövid leírás

,,Vám téri csomópont fejlesztése kapcsán tervezési feladat és tervezői művezetés ellátása” vállalkozási szerződés keretében.

Tervezési feladattal érintett helyszínek:
Petőfi Sándor sugárút a Rákóczi utca csomópont és a Cserepes sor csomópont között beleértve a csomópontokat a kiadott engedélyes terv és a közbeszerzési dokumentumokban szereplő - tervezetten felhasználni kívánt - helyrajzi számokat tartalmazó táblázat alapján.

Az elvégzendő tervezési feladat kapcsán általános műszaki tartalom:
-A tervezéssel, a beavatkozásokkal kapcsolatban az Útügyi Műszaki Előírásoknak (UME) a hatályos szabványoknak, műszaki előírásoknak való megfelelés szükséges.
-A feladat a kiviteli terv elkészítése a – Megrendelő által kiadott - engedélyes terv és a szakaszolt kiviteli tervek figyelembe vételével, beleértve a kapcsolódó szakági tervek elkészítését. Az elkészített útépítési és szakági kiviteli tervek alapján a műnek egyben, egy ütemben megvalósíthatónak kell lennie.
-Az egyéb szükséges engedélyek teljes körű beszerzése, vagy nyilatkozat arról, hogy nem szükséges engedély beszerzése. (Az engedélyezéssel járó költségek az Ajánlatkérőt terhelik).
-A kiviteli tervdokumentációkhoz tételes árazott és árazatlan tervezői költségvetések összeállítása (helyrajzi számonkénti bontásban és mindösszesen) és részletes Excel formátumú méret- és mennyiség-kimutatás készítése, helyrajzi számonként megbontva. A költségbecslést és tételes költségvetést a TERC normagyűjtemény alapján kell összeállítani, lehetőség szerint a helyi adottságokat, a környéken jellemző anyagárakat is figyelembe véve.
-A tervezéssel érintett helyszíneken, ahol az az érvényes előírások okán szükséges, a tervezett közvilágítás megfelelőségét számítással igazolni kell.
-A tervezéssel érintett területen az akadálymentesítés megoldása taktilis elemekkel és legközelebbi járda kapcsolat kialakítással.
-A tervezett létesítmények vízelvezetését biztosítani kell, a meglévő vízelvezetéssel összhangban.
-A teljes tervezési terület (helyszínenként) geodéziai bemérése, a járda, a kerékpárút és az út szintjének összehangolása, a szegély magasságok ellenőrzése, stb.
-Meglévő elemek (burkolatok, burkolati jelek, szegélyek, rétegrendek stb.) vizsgálata és szükség szerinti cseréjének, felújításának tervezése. Amennyiben a műszaki tartalom megvalósításához elengedhetetlen rétegrendi információk hiteles adatszolgáltatásból nem beszerezhetők, úgy Ajánlatkérő ragaszkodik a fúrásos rétegrendi mintavételhez a rétegrendek összehangolása érdekében.
-A beavatkozási területhez közvetlenül csatlakozó helyeken vizsgálni szükséges a csatlakozó felületek állapotát és a szükséges kopóréteg javításokat, lokális rétegrendi javításokat, valamint a repedések javításait tervezni szükséges. Továbbá szükséges vizsgálni ezen csatlakozások vízelvezetését az új építmények figyelembevételével.
-A tervezési területen, az új létesítmények nyomvonalába eső aknák és víznyelők fedlapjainak szintbehelyezése, szükség szerinti átépítése tervezendő lehetőség szerint DURA LEVEL SYSTEM, vagy azzal egyenértékű technológiával. Burkolható fedlapok esetén azok burkolatát az új létesítmények burkolatával azonos, egyező burkolattal kell tervezni.
-A független közlekedés biztonsági auditor és tervzsűri észrevételek tervekbe építése, vagy indoklás azok mellőzésére.
-Ideiglenes forgalomtechnika tervezése, az érintett közútkezelők és a közösségi közlekedési szolgáltatókkal való dokumentált egyeztetéssel. Megállóhelyek tervezése során különös figyelemmel kell lenni arra, hogy az építési folyamatok változó irányú forgalom esetén megvalósíthatók-e a szükséges forgalomterelési elemek és a közútkezelői minimum útszélesség előírások figyelembe vételével. Amennyiben az építés a forgalom más utcára való terelésével valósítható csak meg, úgy arra Ajánlatkérő figyelmét fel kell hívni és a terelés módját meg kell tervezni.
-Kerékpártámaszok tervezése Főépítésszel egyeztetett módon és típussal. Preferált típus: „U”, tűzi horganyzott, nem festett kivitel. A kerékpártámaszok rögzítése nem lehet csavaros, dűbeles. Alaptest építése szükséges.
-Közművek vizsgálata, tervezése (az egyeztetések során előírt, szükséges kiváltások vizsgálata, engedélyeztetése).
-Zöldfelületi, kertészeti terv készítése; a meglévő fák-fás szárú növények megtartásának szem előtt tartásával. A kivágandó növényekről jegyzék készítése jelölve a növény faját és darabszámot. Növénypótlás tervezése (elsődlegesen a tervezési helyszínen belül, ill. – amennyiben a pótlandó mennyiség szükségessé teszi, de a tervezési helyszín nem teszi lehetővé – külső, Megrendelő által később kijelölt helyszínen). Fakivágási engedély beszerzése. Az előkészítő munkák tartalmazzák a fafelmérést is.
-Valamennyi nyilatkozat, hozzájárulás (közút- zöldfelület kezelői, tulajdonosi, stb.), megkérése során, valamint az e-közmű rendszerben a Nyertes ajánlattevőnek valamennyi útépítési- és szakági tervet egyben, generál jelleggel szükséges megküldenie/feltöltenie, arra a hozzájárulásokat egyben szükséges megszereznie.
-A tervezés során figyelemmel kell lenni a fenntarthatóságra.
-A tervezési feladat részét képezi a szükséges villamospálya-kereszteződések megtervezése.
-A később telepítendő térfigyelő kamera és városi informatikai hálózat kiépítéséhez szükséges alépítmények és aknák megtervezése, a Megrendelővel egyeztetett nyomvonalon.
-Látványterv készítése. (10db színes 4Mb méretű renderelt utcakép vagy madártávlati kép az engedélyezési tervek során és további 5+5db színes 4Mb méretű renderelt utcakép vagy madártávlati kép a kiviteli tervek során).

Folytatás a Tájékoztató II.2.14) További információ pontjában.

Szerződés típusa: Szolgáltatások
Termékek/szolgáltatások: Mérnöki tervezési szolgáltatások 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 31 700 000 HUF 💰
Leírás
Belső azonosító: EKR000151762023/1
Cím: Vám téri csomópont fejlesztése-tervezési feladat
A beszerzés leírása:

,,Vám téri csomópont fejlesztése kapcsán tervezési feladat és tervezői művezetés ellátása” vállalkozási szerződés keretében. Tervezési feladattal érintett helyszínek: Petőfi Sándor sugárút a Rákóczi utca csomópont és a Cserepes sor csomópont között beleértve a csomópontokat a kiadott engedélyes terv és a közbeszerzési dokumentumokban szereplő - tervezetten felhasználni kívánt - helyrajzi számokat tartalmazó táblázat alapján. Az elvégzendő tervezési feladat kapcsán általános műszaki tartalom: -A tervezéssel, a beavatkozásokkal kapcsolatban az Útügyi Műszaki Előírásoknak (UME) a hatályos szabványoknak, műszaki előírásoknak való megfelelés szükséges. -A feladat a kiviteli terv elkészítése a – Megrendelő által kiadott - engedélyes terv és a szakaszolt kiviteli tervek figyelembe vételével, beleértve a kapcsolódó szakági tervek elkészítését. Az elkészített útépítési és szakági kiviteli tervek alapján a műnek egyben, egy ütemben megvalósíthatónak kell lennie. -Az egyéb szükséges engedélyek teljes körű beszerzése, vagy nyilatkozat arról, hogy nem szükséges engedély beszerzése. (Az engedélyezéssel járó költségek az Ajánlatkérőt terhelik). -A kiviteli tervdokumentációkhoz tételes árazott és árazatlan tervezői költségvetések összeállítása (helyrajzi számonkénti bontásban és mindösszesen) és részletes Excel formátumú méret- és mennyiség-kimutatás készítése, helyrajzi számonként megbontva. A költségbecslést és tételes költségvetést a TERC normagyűjtemény alapján kell összeállítani, lehetőség szerint a helyi adottságokat, a környéken jellemző anyagárakat is figyelembe véve. -A tervezéssel érintett helyszíneken, ahol az az érvényes előírások okán szükséges, a tervezett közvilágítás megfelelőségét számítással igazolni kell. -A tervezéssel érintett területen az akadálymentesítés megoldása taktilis elemekkel és legközelebbi járda kapcsolat kialakítással. -A tervezett létesítmények vízelvezetését biztosítani kell, a meglévő vízelvezetéssel összhangban. -A teljes tervezési terület (helyszínenként) geodéziai bemérése, a járda, a kerékpárút és az út szintjének összehangolása, a szegély magasságok ellenőrzése, stb. -Meglévő elemek (burkolatok, burkolati jelek, szegélyek, rétegrendek stb.) vizsgálata és szükség szerinti cseréjének, felújításának tervezése. Amennyiben a műszaki tartalom megvalósításához elengedhetetlen rétegrendi információk hiteles adatszolgáltatásból nem beszerezhetők, úgy Ajánlatkérő ragaszkodik a fúrásos rétegrendi mintavételhez a rétegrendek összehangolása érdekében. -A beavatkozási területhez közvetlenül csatlakozó helyeken vizsgálni szükséges a csatlakozó felületek állapotát és a szükséges kopóréteg javításokat, lokális rétegrendi javításokat, valamint a repedések javításait tervezni szükséges. Továbbá szükséges vizsgálni ezen csatlakozások vízelvezetését az új építmények figyelembevételével. -A tervezési területen, az új létesítmények nyomvonalába eső aknák és víznyelők fedlapjainak szintbehelyezése, szükség szerinti átépítése tervezendő lehetőség szerint DURA LEVEL SYSTEM, vagy azzal egyenértékű technológiával. Burkolható fedlapok esetén azok burkolatát az új létesítmények burkolatával azonos, egyező burkolattal kell tervezni. -A független közlekedés biztonsági auditor és tervzsűri észrevételek tervekbe építése, vagy indoklás azok mellőzésére. -Ideiglenes forgalomtechnika tervezése, az érintett közútkezelők és a közösségi közlekedési szolgáltatókkal való dokumentált egyeztetéssel. Megállóhelyek tervezése során különös figyelemmel kell lenni arra, hogy az építési folyamatok változó irányú forgalom esetén megvalósíthatók-e a szükséges forgalomterelési elemek és a közútkezelői minimum útszélesség előírások figyelembe vételével. Amennyiben az építés a forgalom más utcára való terelésével valósítható csak meg, úgy arra Ajánlatkérő figyelmét fel kell hívni és a terelés módját meg kell tervezni. -Kerékpártámaszok tervezése Főépítésszel egyeztetett módon és típussal. Preferált típus: „U”, tűzi horganyzott, nem festett kivitel. A kerékpártámaszok rögzítése nem lehet csavaros, dűbeles. Alaptest építése szükséges. -Közművek vizsgálata, tervezése (az egyeztetések során előírt, szükséges kiváltások vizsgálata, engedélyeztetése). -Zöldfelületi, kertészeti terv készítése; a meglévő fák-fás szárú növények megtartásának szem előtt tartásával. A kivágandó növényekről jegyzék készítése jelölve a növény faját és darabszámot. Növénypótlás tervezése (elsődlegesen a tervezési helyszínen belül, ill. – amennyiben a pótlandó mennyiség szükségessé teszi, de a tervezési helyszín nem teszi lehetővé – külső, Megrendelő által később kijelölt helyszínen). Fakivágási engedély beszerzése. Az előkészítő munkák tartalmazzák a fafelmérést is. -Valamennyi nyilatkozat, hozzájárulás (közút- zöldfelület kezelői, tulajdonosi, stb.), megkérése során, valamint az e-közmű rendszerben a Nyertes ajánlattevőnek valamennyi útépítési- és szakági tervet egyben, generál jelleggel szükséges megküldenie/feltöltenie, arra a hozzájárulásokat egyben szükséges megszereznie. -A tervezés során figyelemmel kell lenni a fenntarthatóságra. -A tervezési feladat részét képezi a szükséges villamospálya-kereszteződések megtervezése. -A később telepítendő térfigyelő kamera és városi informatikai hálózat kiépítéséhez szükséges alépítmények és aknák megtervezése, a Megrendelővel egyeztetett nyomvonalon. -Látványterv készítése. (10db színes 4Mb méretű renderelt utcakép vagy madártávlati kép az engedélyezési tervek során és további 5+5db színes 4Mb méretű renderelt utcakép vagy madártávlati kép a kiviteli tervek során). Karakterkorlát miatt folytatás a Tájékoztató II.2.14.) pontjában.

A beszerzés leírása

,,Vám téri csomópont fejlesztése kapcsán tervezési feladat és tervezői művezetés ellátása” vállalkozási szerződés keretében.

Tervezési feladattal érintett helyszínek:
Petőfi Sándor sugárút a Rákóczi utca csomópont és a Cserepes sor csomópont között beleértve a csomópontokat a kiadott engedélyes terv és a közbeszerzési dokumentumokban szereplő - tervezetten felhasználni kívánt - helyrajzi számokat tartalmazó táblázat alapján.

Az elvégzendő tervezési feladat kapcsán általános műszaki tartalom:
-A tervezéssel, a beavatkozásokkal kapcsolatban az Útügyi Műszaki Előírásoknak (UME) a hatályos szabványoknak, műszaki előírásoknak való megfelelés szükséges.
-A feladat a kiviteli terv elkészítése a – Megrendelő által kiadott - engedélyes terv és a szakaszolt kiviteli tervek figyelembe vételével, beleértve a kapcsolódó szakági tervek elkészítését. Az elkészített útépítési és szakági kiviteli tervek alapján a műnek egyben, egy ütemben megvalósíthatónak kell lennie.
-Az egyéb szükséges engedélyek teljes körű beszerzése, vagy nyilatkozat arról, hogy nem szükséges engedély beszerzése. (Az engedélyezéssel járó költségek az Ajánlatkérőt terhelik).
-A kiviteli tervdokumentációkhoz tételes árazott és árazatlan tervezői költségvetések összeállítása (helyrajzi számonkénti bontásban és mindösszesen) és részletes Excel formátumú méret- és mennyiség-kimutatás készítése, helyrajzi számonként megbontva. A költségbecslést és tételes költségvetést a TERC normagyűjtemény alapján kell összeállítani, lehetőség szerint a helyi adottságokat, a környéken jellemző anyagárakat is figyelembe véve.
-A tervezéssel érintett helyszíneken, ahol az az érvényes előírások okán szükséges, a tervezett közvilágítás megfelelőségét számítással igazolni kell.
-A tervezéssel érintett területen az akadálymentesítés megoldása taktilis elemekkel és legközelebbi járda kapcsolat kialakítással.
-A tervezett létesítmények vízelvezetését biztosítani kell, a meglévő vízelvezetéssel összhangban.
-A teljes tervezési terület (helyszínenként) geodéziai bemérése, a járda, a kerékpárút és az út szintjének összehangolása, a szegély magasságok ellenőrzése, stb.
-Meglévő elemek (burkolatok, burkolati jelek, szegélyek, rétegrendek stb.) vizsgálata és szükség szerinti cseréjének, felújításának tervezése. Amennyiben a műszaki tartalom megvalósításához elengedhetetlen rétegrendi információk hiteles adatszolgáltatásból nem beszerezhetők, úgy Ajánlatkérő ragaszkodik a fúrásos rétegrendi mintavételhez a rétegrendek összehangolása érdekében.
-A beavatkozási területhez közvetlenül csatlakozó helyeken vizsgálni szükséges a csatlakozó felületek állapotát és a szükséges kopóréteg javításokat, lokális rétegrendi javításokat, valamint a repedések javításait tervezni szükséges. Továbbá szükséges vizsgálni ezen csatlakozások vízelvezetését az új építmények figyelembevételével.
-A tervezési területen, az új létesítmények nyomvonalába eső aknák és víznyelők fedlapjainak szintbehelyezése, szükség szerinti átépítése tervezendő lehetőség szerint DURA LEVEL SYSTEM, vagy azzal egyenértékű technológiával. Burkolható fedlapok esetén azok burkolatát az új létesítmények burkolatával azonos, egyező burkolattal kell tervezni.
-A független közlekedés biztonsági auditor és tervzsűri észrevételek tervekbe építése, vagy indoklás azok mellőzésére.
-Ideiglenes forgalomtechnika tervezése, az érintett közútkezelők és a közösségi közlekedési szolgáltatókkal való dokumentált egyeztetéssel. Megállóhelyek tervezése során különös figyelemmel kell lenni arra, hogy az építési folyamatok változó irányú forgalom esetén megvalósíthatók-e a szükséges forgalomterelési elemek és a közútkezelői minimum útszélesség előírások figyelembe vételével. Amennyiben az építés a forgalom más utcára való terelésével valósítható csak meg, úgy arra Ajánlatkérő figyelmét fel kell hívni és a terelés módját meg kell tervezni.
-Kerékpártámaszok tervezése Főépítésszel egyeztetett módon és típussal. Preferált típus: „U”, tűzi horganyzott, nem festett kivitel. A kerékpártámaszok rögzítése nem lehet csavaros, dűbeles. Alaptest építése szükséges.
-Közművek vizsgálata, tervezése (az egyeztetések során előírt, szükséges kiváltások vizsgálata, engedélyeztetése).
-Zöldfelületi, kertészeti terv készítése; a meglévő fák-fás szárú növények megtartásának szem előtt tartásával. A kivágandó növényekről jegyzék készítése jelölve a növény faját és darabszámot. Növénypótlás tervezése (elsődlegesen a tervezési helyszínen belül, ill. – amennyiben a pótlandó mennyiség szükségessé teszi, de a tervezési helyszín nem teszi lehetővé – külső, Megrendelő által később kijelölt helyszínen). Fakivágási engedély beszerzése. Az előkészítő munkák tartalmazzák a fafelmérést is.
-Valamennyi nyilatkozat, hozzájárulás (közút- zöldfelület kezelői, tulajdonosi, stb.), megkérése során, valamint az e-közmű rendszerben a Nyertes ajánlattevőnek valamennyi útépítési- és szakági tervet egyben, generál jelleggel szükséges megküldenie/feltöltenie, arra a hozzájárulásokat egyben szükséges megszereznie.
-A tervezés során figyelemmel kell lenni a fenntarthatóságra.
-A tervezési feladat részét képezi a szükséges villamospálya-kereszteződések megtervezése.
-A később telepítendő térfigyelő kamera és városi informatikai hálózat kiépítéséhez szükséges alépítmények és aknák megtervezése, a Megrendelővel egyeztetett nyomvonalon.
-Látványterv készítése. (10db színes 4Mb méretű renderelt utcakép vagy madártávlati kép az engedélyezési tervek során és további 5+5db színes 4Mb méretű renderelt utcakép vagy madártávlati kép a kiviteli tervek során).

Karakterkorlát miatt folytatás a Tájékoztató II.2.14.) pontjában.

További információk:

1. A II.2.7. pont kapcsán rögzíti Ajánlatkérő, hogy az ott megadott 250 nap alatt naptári napot ért, és az a hirdetmény feladhatósága érdekében került beírásra. A teljesítési határidők pontos meghatározása az alábbi: -Előkészítő munkák (geodézia felmérés, meglévő infrastruktúra állapotának felmérése, növényállomány- és fafelmérés, e-közmű adatszolgáltatások megkérése), javaslattétel feladatkiíráson felül szükséges műszaki beavatkozásokra, előzetes egyeztetések (közműszolgáltatók, kezelők, üzemeltetők, érintettek) elvégzése: a szerződéskötéstől számított 50 naptári napon belül. -Szakmai tervismertető fórum megtartása, a bemutatott, engedélyezésre alkalmas tervek szakmai szereplők és Megrendelő általi véleményezésének (a megrendelői vélemény a fórum megtartását követő 10 naptári napon belül megküldésre kerül) megfelelően javított tervek átadása 2 példányban elektronikus adathordozón: az előkészítő munkák megrendelői jóváhagyásától számított 120 naptári napon belül. -Komplett kiviteli tervdokumentáció, szakági tervek, továbbá a szükséges nyilatkozatok és hozzájárulások (többek között: közútkezelői nyilatkozatok és e-közmű üzemeltetői nyilatkozatok) átadása ajánlatkérő általi jóváhagyásra 5 példányban papír alapon színes nyomtatással és 2 példányban elektronikus adathordozón: a szakmai tervismertető fórum megtartását követően átadott - adott esetben javított- tervek megrendelői jóváhagyásától számított 80 naptári napon belül. 2. A Tájékoztató II.1.4) és II. 2. 4) pontjainak folytatása: Tervezői művezetés: Ajánlatkérő jelzi, hogy a kivitelezés folyamán tervezői művezetésre igényt tart legfeljebb 15 mérnöknap terjedelemben. Egy mérnöknap 8 mérnökórát jelent. A tervezői művezetéssel kapcsolatos követelmények az alábbiak: -A tervezési művezetést a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések, szakmai szabályok figyelembevételével kell végezni. -Nyertes ajánlattevő a tervezői művezetés keretében közreműködik a műszaki, kiviteli tervnek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, a kivitelezés közben előálló előre nem látható problémák megoldásában közreműködik (többek között: helyszíni bejárásokon részvétel, napló bejegyzések, fedvénytervek készítése). -Nyertes ajánlattevő a tervezői művezetést az építőipari kivitelezési tevékenység kezdő napjától (építési munkaterület átadása-átvétele) az építőipari kivitelezési tevékenység befejezéséig (műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása) terjedő időszakban látja el. -Nyertes ajánlattevőt képviselő Tervező szükséges időközönként, megállapodás szerinti időpontokban megjelenik az építési helyszínen, igény szerint részt vesz a kivitelezői kooperációkon. -Nyertes ajánlattevő észrevételeit írásos állásfoglalásban rögzíti az e-naplóban. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás megindítása előtt, tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értékének meghatározásakor a közbeszerzés megkezdését megelőző 12 hónapnál nem régebben készült – szükség esetén a közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontjára aktualizált − költségvetést kell irányadónak tekinteni, nyertes ajánlattevő feladata adott esetben az árazott költségvetés felülvizsgálata. A kivitelezés megvalósítása érdekében megindított építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárásban való részvétel nyertes ajánlattevő feladata, oly módon, hogy a beérkezett, tervezőt érintő műszaki jellegű kiegészítő tájékoztatáskérésekre a választervezetet megadja, a kiegészítő tájékoztatások eredményeképpen szükségessé vált javításokat/módosításokat átvezeti mind a tervlapokon, mind a szöveges munkarészekben, illetve mind az árazott, mind az árazatlan költségvetési kiírás kapcsán szükséges módosításokat elvégzi. Az ellátandó feladattal kapcsolatos további részletes előírások a műszaki leírásban kerültek részletezésre.

További információk

1. A II.2.7. pont kapcsán rögzíti Ajánlatkérő, hogy az ott megadott 250 nap alatt naptári napot ért, és
az a hirdetmény feladhatósága érdekében került beírásra.
A teljesítési határidők pontos meghatározása az alábbi:
-Előkészítő munkák (geodézia felmérés, meglévő infrastruktúra állapotának felmérése, növényállomány- és fafelmérés, e-közmű adatszolgáltatások megkérése), javaslattétel feladatkiíráson felül szükséges műszaki beavatkozásokra, előzetes egyeztetések (közműszolgáltatók, kezelők, üzemeltetők, érintettek) elvégzése: a szerződéskötéstől számított 50 naptári napon belül.
-Szakmai tervismertető fórum megtartása, a bemutatott, engedélyezésre alkalmas tervek szakmai szereplők és Megrendelő általi véleményezésének (a megrendelői vélemény a fórum megtartását követő 10 naptári napon belül megküldésre kerül) megfelelően javított tervek átadása 2 példányban elektronikus adathordozón: az előkészítő munkák megrendelői jóváhagyásától számított 120 naptári napon belül.
-Komplett kiviteli tervdokumentáció, szakági tervek, továbbá a szükséges nyilatkozatok és hozzájárulások (többek között: közútkezelői nyilatkozatok és e-közmű üzemeltetői nyilatkozatok) átadása ajánlatkérő általi jóváhagyásra 5 példányban papír alapon színes nyomtatással és 2 példányban elektronikus adathordozón: a szakmai tervismertető fórum megtartását követően átadott - adott esetben javított- tervek megrendelői jóváhagyásától számított 80 naptári napon belül.

2. A Tájékoztató II.1.4) és II. 2. 4) pontjainak folytatása:
Tervezői művezetés:
Ajánlatkérő jelzi, hogy a kivitelezés folyamán tervezői művezetésre igényt tart legfeljebb 15 mérnöknap terjedelemben. Egy mérnöknap 8 mérnökórát jelent. A tervezői művezetéssel kapcsolatos követelmények az alábbiak:
-A tervezési művezetést a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések, szakmai szabályok figyelembevételével kell végezni.
-Nyertes ajánlattevő a tervezői művezetés keretében közreműködik a műszaki, kiviteli tervnek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, a kivitelezés közben előálló előre nem látható problémák megoldásában közreműködik (többek között: helyszíni bejárásokon részvétel, napló bejegyzések, fedvénytervek készítése).
-Nyertes ajánlattevő a tervezői művezetést az építőipari kivitelezési tevékenység kezdő napjától (építési munkaterület átadása-átvétele) az építőipari kivitelezési tevékenység befejezéséig (műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása) terjedő időszakban látja el.
-Nyertes ajánlattevőt képviselő Tervező szükséges időközönként, megállapodás szerinti időpontokban megjelenik az építési helyszínen, igény szerint részt vesz a kivitelezői kooperációkon.
-Nyertes ajánlattevő észrevételeit írásos állásfoglalásban rögzíti az e-naplóban.

A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás megindítása előtt, tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értékének meghatározásakor a közbeszerzés megkezdését megelőző 12 hónapnál nem régebben készült – szükség esetén a közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontjára aktualizált − költségvetést kell irányadónak tekinteni, nyertes ajánlattevő feladata adott esetben az árazott költségvetés felülvizsgálata.

A kivitelezés megvalósítása érdekében megindított építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárásban való részvétel nyertes ajánlattevő feladata, oly módon, hogy a beérkezett, tervezőt érintő műszaki jellegű kiegészítő tájékoztatáskérésekre a választervezetet megadja, a kiegészítő tájékoztatások eredményeképpen szükségessé vált javításokat/módosításokat átvezeti mind a tervlapokon, mind a szöveges munkarészekben, illetve mind az árazott, mind az árazatlan költségvetési kiírás kapcsán szükséges módosításokat elvégzi.

Az ellátandó feladattal kapcsolatos további részletes előírások a műszaki leírásban kerültek részletezésre.

További termékek/szolgáltatások: Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások 📦
Postacím: Széchenyi
tér
10.
Irányítószám: 6720
Város: Szeged
Ország: Magyarország 🇭🇺
A teljesítés helye: Csongrád 🏙️
Időtartam: 250 nap
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
A szerződést elnyerő ajánlattevők csoportjának valamilyen jogi formát kell öltenie ✅
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2023-07-25 📅
Cím: Vám téri csomópont fejlesztése kapcsán tervezési feladat és tervezői művezetés ellátása
A szerződés címe: https://kereso-core.kozbeszerzes.hu/megtekintes/kozbeszerzes/191354/ 🌏
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 24 350 000 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR000151762023/1179
Az ajánlattevő fél vezetője ✅
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Az alvállalkozásba adott szerződésrész értéke ismert ✅
Az alvállalkozásba adott szerződésrész százalékos aránya ismert ✅
Leírás:

földmérési feladatok; minőségbiztosítási, tervellenőrzési feladatok; tájépítész feladatok; útépítés tervezési feladatok;projektkoordinációs feladatok; vasúttervezési feladatok; közvilágítás tervezési feladatok; földgázvezeték tervezési feladatok; hírközlési gyengeáramú tervezési feladatok

A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
Valószínűleg harmadik félnek alvállalkozásba adandó, hozzáadottérték-adó nélküli érték: 19 917 500 HUF 💰
Arány (%): 62
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:

A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: Perfektum Építész Kft.
Nemzeti nyilvántartási szám: 26295464241
Postacím: Monostori Út 34
Postai irányítószám: 1031
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: epitesz@perfektumcsoport.hu 📧
Telefon: +36 17766005 📞
Fax: +36 17766006 📠
URL: https://www.perfektumcsoport.hu 🌏

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:

Ajánlattevő(k) számára a teljesítés érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása kizárt.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:

A szerződés finanszírozása saját forrás,azzal,hogy ajánlatkérő (AK) a beszerzés kapcsán a jövőben kíván támogatásra irányuló igényt benyújtani;és az itt felmerült költségeket előkészítési költségek között elszámolni.Vonatkozó uniós alapokból finanszírozott projekt:TOP Plusz-1.3.2-21 kódszámú,Fenntartható városfejlesztés c. felhívás. A szerződésben foglalt ellenérték kifizetésére a Ptk. 6:130.§(1)-(2) bekezdése irányadó,így a kifizetés a számla AK általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül történik. Eljárásban alkalmazandók a 256/2021.(V. 18.) Korm.rend.előírásai is. AK a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert,egynemű és lejárt követelését számíthatja be (Kbt. 135.§ (6) bek.).

A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:

Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A tervezési feladat teljesítése során nyertes Ajánlattevő (NYAT) az alábbiak szerint jogosult számlázásra: -NYAT számla benyújtására jogosult az előkészítő munkák elvégzésének AK általi jóváhagyását követően a váll.díj 30%-ának megfelelő összegben -NYAT számla benyújtására jogosult a szakmai tervismertető fórumon bemutatott –adott esetben a szakmai szereplők és AK véleménye alapján javított- engedélyezésre benyújtásra alkalmas tervek AK általi jóváhagyását és AK részére történő átadását követően a váll.díj 40%-ának megfelelő összegben -NYAT számla benyújtására jogosult az AK által jóváhagyott komplett kiviteli tervdokumentáció,szakági tervek és a szükséges nyilatkozatok,hozzájárulások átadását követően a váll.díj 30%-ának megfelelő összegben. Karakterkorlát okán folytatás a hirdetmény VI.3) További információk pontjában.

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti nyilvántartási szám: 15735629206
Postacím: Széchenyi Tér 10.
Postai irányítószám: 6720
Postai város: Szeged
Régió: Csongrád 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Tapasztó Magdolna
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu 📧
Telefon: +36 62564363 📞
Fax: +36 62564292 📠
URL: https://www.szegedvaros.hu 🌏
Csoportvezető ✅

Kiegészítő információk
További információk

1. A III.4.7) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek c. pont folytatása: Tervezői művezetés kapcsán NYAT a munkaterület átadás-átvételétől számított 3 hónap után,valamint a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően számla benyújtására jogosult a teljesített mérnöknapok száma alapján tételes elszámolással nettó 140.000,-Ft+ÁFA/mérnöknap rögzített érték figyelembevételével. Az E-közmű és egyéb,érvényességi idővel rendelkező szolgáltatói,üzemeltetői és kezelői nyil.ok és hozzájárulások évenkénti megújítása kapcsán NYAT az adott esetben szükséges évenkénti megújítások alkalmával jogosult számlát kiállítani a teljesítést követően nettó 375.000,-Ft+ÁFA/alkalom rögzített értéken. Az egyéb szükséges engedélyek megújítását az útépítési engedély érvényességi ideje alatt 5 évig vagy a kivitelezés megkezdéséig (munkaterület átadás-átvétel) NYAT köteles elvégezni.NYAT az adott esetben szükséges engedély megújítás alkalmával jogosult számlát kiállítani a teljesítést követően nettó 750.000,-Ft+ÁFA/1 db engedély megújítása rögzített értéken. Ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől,vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül írásban köteles nyilatkozni. A szerződésben foglalt ellenérték kifizetésére a Ptk. 6:130.§(1)-(2) bekezdése irányadó,így a kifizetés a számla AK általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül történik.A fizetési határidő kezdőnapja a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei AK általi kézhezvétele.Ajánlattétel,a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF). AK pénzügyi késedelme esetén a nyertes ajánlattevőként szerződő felet a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg. Eljárásban alkalmazandók a 256/2021.(V. 18.) Korm.rend.előírásai is. AK a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert,egynemű és lejárt követelését számíthatja be (Kbt. 135.§ (6) bek.). -A tervezési feladat kapcsán rögzített teljesítési határidők késedelmes teljesítése esetén a NYAT köteles késedelmi kötbér megfizetésére,amely a nettó vállalkozási díj 0,5%/naptári nap,de összesen legfeljebb a nettó váll-i díj 20 %-a.AK jogosult a szerződéstől elállni vagy a szerződést felmondani,amennyiben a késedelmi kötbér összege eléri a maximális összeget.A kötbér felszámítása a teljesítési határidő lejártát követő első nappal indul. -NYAT az olyan okból történő meghiúsulás vagy nemteljesítés esetére,amelyért felelős,teljes nettó vállalkozási díj 25 %-a mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni.A kötbér a meghiúsulással egyidejűleg esedékes.AK meghiúsulás esetén jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani. AK a kötbéren felüli kárát a NYAT.vel szemben érvényesíti. -NYAT-t kiviteli tervek AK általi elfogadásától 60 hó jótállási kötelezettség terheli. 2. A szerződésmódosítás dátuma: 2024.február 29. napja. A szerződésmódosítás folyamatba épített ellenőrzésének kezdeményezésére 2024. január 11. napján került sor.

További információk

1. A III.4.7) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek c. pont folytatása:
Tervezői művezetés kapcsán NYAT a munkaterület átadás-átvételétől számított 3 hónap után,valamint a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően számla benyújtására jogosult a teljesített mérnöknapok száma alapján tételes elszámolással nettó 140.000,-Ft+ÁFA/mérnöknap rögzített érték figyelembevételével.
Az E-közmű és egyéb,érvényességi idővel rendelkező szolgáltatói,üzemeltetői és kezelői nyil.ok és hozzájárulások évenkénti megújítása kapcsán NYAT az adott esetben szükséges évenkénti megújítások alkalmával jogosult számlát kiállítani a teljesítést követően nettó 375.000,-Ft+ÁFA/alkalom rögzített értéken.
Az egyéb szükséges engedélyek megújítását az útépítési engedély érvényességi ideje alatt 5 évig vagy a kivitelezés megkezdéséig (munkaterület átadás-átvétel) NYAT köteles elvégezni.NYAT az adott esetben szükséges engedély megújítás alkalmával jogosult számlát kiállítani a teljesítést követően nettó 750.000,-Ft+ÁFA/1 db engedély megújítása rögzített értéken.
Ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől,vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül írásban köteles nyilatkozni.
A szerződésben foglalt ellenérték kifizetésére a Ptk. 6:130.§(1)-(2) bekezdése irányadó,így a kifizetés a számla AK általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül történik.A fizetési határidő kezdőnapja a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei AK általi kézhezvétele.Ajánlattétel,a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).
AK pénzügyi késedelme esetén a nyertes ajánlattevőként szerződő felet a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg.
Eljárásban alkalmazandók a 256/2021.(V. 18.) Korm.rend.előírásai is.
AK a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert,egynemű és lejárt követelését számíthatja be (Kbt. 135.§ (6) bek.).
-A tervezési feladat kapcsán rögzített teljesítési határidők késedelmes teljesítése esetén a NYAT köteles késedelmi kötbér megfizetésére,amely a nettó vállalkozási díj 0,5%/naptári nap,de összesen legfeljebb a nettó váll-i díj 20 %-a.AK jogosult a szerződéstől elállni vagy a szerződést felmondani,amennyiben a késedelmi kötbér összege eléri a maximális összeget.A kötbér felszámítása a teljesítési határidő lejártát követő első nappal indul.
-NYAT az olyan okból történő meghiúsulás vagy nemteljesítés esetére,amelyért felelős,teljes nettó vállalkozási díj 25 %-a mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni.A kötbér a meghiúsulással egyidejűleg esedékes.AK meghiúsulás esetén jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani.
AK a kötbéren felüli kárát a NYAT.vel szemben érvényesíti.
-NYAT-t kiviteli tervek AK általi elfogadásától 60 hó jótállási kötelezettség terheli.

2. A szerződésmódosítás dátuma: 2024.február 29. napja. A szerződésmódosítás folyamatba épített ellenőrzésének kezdeményezésére 2024. január 11. napján került sor.

Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: 0000000000
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

A vállalkozási szerződés módosítására a hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (2)-(3) bekezdés, (4) bekezdés c) pontjában és (6) bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembe vételével került sor.

A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:

3.1. Felek megállapodnak, hogy az e-ÚT 03.03.32:2022 útügyi műszaki előírás, valamint a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 172/2015. (V. 08.) Kgy. sz. határozatával elfogadott és többször módosított Településszerkezeti Tervének módosítása következtében szükségessé váló áttervezési feladatokat elvégzi, az engedélyezési tervdokumentációt elkészíti, Megrendelő részére átadja, majd az engedélyezési eljárást ezt követően lefolytatja. Felek megállapodnak, hogy a módosítás nettó 2.430.000,-Ft többletköltséget jelent. 3.2. Megrendelő és Vállalkozó a Vállalkozási szerződés 2. (A teljesítés határideje) pont 2.1. alpontját az alábbiak szerint módosítja közös megegyezéssel: -Előkészítő munkák (geodézia felmérés, meglévő infrastruktúra állapotának felmérése, növényállomány- fafelmérés, e-közmű adatszolgáltatások megkérése), javaslattétel feladatkiíráson felül szükséges műszaki beavatkozásokra, előzetes egyeztetések (közműszolgáltatók, kezelők, üzemeltetők, érintettek) elvégzése: a szerződéskötéstől számított 50 naptári napon belül. - Szakmai tervismertető fórum megtartása, a bemutatott, engedélyezési tervdokumentáció szakmai szereplők és Megrendelő általi véleményezésének (a megrendelői vélemény a fórum megtartását követő 10 naptári napon belül megküldésre kerül) megfelelően javított tervek átadása 2 példányban elektronikus adathordozón: az előkészítő munkák megrendelői jóváhagyásától számított 160 naptári napon belül. Megrendelő által jóváhagyott és véglegesített útépítési, vasúti és magasépítési engedélyezési tervdokumentáció és – amennyiben releváns – a tervdokumentációhoz kapcsolódó hatósági engedélyek és hatósági záradékkal ellátott engedélyezési tervek Megrendelőnek való átadása összesen 2 példányban papír alapon és 1 példányban elektronikus adathordozón szükséges. -Komplett kiviteli tervdokumentáció, szakági tervek, továbbá a szükséges nyilatkozatok és hozzájárulások (többek között: közútkezelői nyilatkozatok és e-közmű üzemeltetői nyilatkozatok) átadása Megrendelő általi jóváhagyásra 5 példányban papír alapon színes nyomtatással és 2 példányban elektronikus adathordozón: a jóváhagyott és véglegesített útépítési, vasúti és magasépítési engedélyezési tervdokumentáció és – amennyiben releváns – a tervdokumentációhoz kapcsolódó hatósági engedélyek és hatósági záradékkal ellátott engedélyezési tervdokumentáció átadásától számított 80 naptári napon belül. 3.3. A vállalkozási díj módosítására tekintettel a Vállalkozási szerződés 3. (A vállalkozási díj, fizetési feltételek) pont 3.1. alpontjának első bekezdését Felek az alábbiak szerint módosítják. A Vállalkozót a 2.1. pontban foglalt tervezési feladatok ellátásáért vállalkozási díj illeti meg, az alábbiak szerint: Az alapszerződés szerinti tervezési feladatok ellátásának díja: 24.350.000,- Ft +ÁFA 1. számú szerződésmódosítás kapcsán az alapszerződésben a tervezési feladatok ellátásáért rögzített vállalkozási díjon felül felmerült tervezési feladatok ellenszolgáltatásának összege: 2.430.000,-Ft +ÁFA 3.4. Felek a Vállalkozási szerződés 3. (A vállalkozási díj, fizetési feltételek) pont 3.6. alpontját az alábbiak szerint módosítják: -Vállalkozó számla benyújtására jogosult az előkészítő munkák elvégzésének Megrendelő általi jóváhagyását követően az alapszerződésben rögzített vállalkozási díj 30 %-ának megfelelő összegben. -Vállalkozó számla benyújtására jogosult a szakmai tervismertető fórumon bemutatott – adott esetben a szakmai szereplők és Megrendelő véleménye alapján javított – engedélyezési tervek Megrendelő általi jóváhagyását és Megrendelő részére történő átadását követően az alapszerződésben rögzített vállalkozási díj 40 %-ának, valamint az 1. számú szerződésmódosítás kapcsán az alapszerződésben a tervezési feladatok ellátásáért rögzített vállalkozási díjon felül felmerült tervezési feladatok ellenszolgáltatás összegének megfelelő összegben. -Vállalkozó számla benyújtására jogosult a Megrendelő által jóváhagyott komplett kiviteli tervdokumentáció, szakági tervek és a szükséges nyilatkozatok, hozzájárulások átadását követően az alapszerződésben rögzített vállalkozási díj 30 %-ának megfelelő összegben.

Szöveg

3.1. Felek megállapodnak, hogy az e-ÚT 03.03.32:2022 útügyi műszaki előírás, valamint a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 172/2015. (V. 08.) Kgy. sz. határozatával elfogadott és többször módosított Településszerkezeti Tervének módosítása következtében szükségessé váló áttervezési feladatokat elvégzi, az engedélyezési tervdokumentációt elkészíti, Megrendelő részére átadja, majd az engedélyezési eljárást ezt követően lefolytatja. Felek megállapodnak, hogy a módosítás nettó 2.430.000,-Ft többletköltséget jelent.

3.2. Megrendelő és Vállalkozó a Vállalkozási szerződés 2. (A teljesítés határideje) pont 2.1. alpontját az alábbiak szerint módosítja közös megegyezéssel:

-Előkészítő munkák (geodézia felmérés, meglévő infrastruktúra állapotának felmérése, növényállomány- fafelmérés, e-közmű adatszolgáltatások megkérése), javaslattétel feladatkiíráson felül szükséges műszaki beavatkozásokra, előzetes egyeztetések (közműszolgáltatók, kezelők, üzemeltetők, érintettek) elvégzése: a szerződéskötéstől számított 50 naptári napon belül.

- Szakmai tervismertető fórum megtartása, a bemutatott, engedélyezési tervdokumentáció szakmai szereplők és Megrendelő általi véleményezésének (a megrendelői vélemény a fórum megtartását követő 10 naptári napon belül megküldésre kerül) megfelelően javított tervek átadása 2 példányban elektronikus adathordozón: az előkészítő munkák megrendelői jóváhagyásától számított 160 naptári napon belül.
Megrendelő által jóváhagyott és véglegesített útépítési, vasúti és magasépítési engedélyezési tervdokumentáció és – amennyiben releváns – a tervdokumentációhoz kapcsolódó hatósági engedélyek és hatósági záradékkal ellátott engedélyezési tervek Megrendelőnek való átadása összesen 2 példányban papír alapon és 1 példányban elektronikus adathordozón szükséges.

-Komplett kiviteli tervdokumentáció, szakági tervek, továbbá a szükséges nyilatkozatok és hozzájárulások (többek között: közútkezelői nyilatkozatok és e-közmű üzemeltetői nyilatkozatok) átadása Megrendelő általi jóváhagyásra 5 példányban papír alapon színes nyomtatással és 2 példányban elektronikus adathordozón: a jóváhagyott és véglegesített útépítési, vasúti és magasépítési engedélyezési tervdokumentáció és – amennyiben releváns – a tervdokumentációhoz kapcsolódó hatósági engedélyek és hatósági záradékkal ellátott engedélyezési tervdokumentáció átadásától számított 80 naptári napon belül.

3.3. A vállalkozási díj módosítására tekintettel a Vállalkozási szerződés 3. (A vállalkozási díj, fizetési feltételek) pont 3.1. alpontjának első bekezdését Felek az alábbiak szerint módosítják.

A Vállalkozót a 2.1. pontban foglalt tervezési feladatok ellátásáért vállalkozási díj illeti meg, az alábbiak szerint:
Az alapszerződés szerinti tervezési feladatok ellátásának díja: 24.350.000,- Ft +ÁFA
1. számú szerződésmódosítás kapcsán az alapszerződésben a tervezési feladatok ellátásáért rögzített vállalkozási díjon felül felmerült tervezési feladatok ellenszolgáltatásának összege: 2.430.000,-Ft +ÁFA

3.4. Felek a Vállalkozási szerződés 3. (A vállalkozási díj, fizetési feltételek) pont 3.6. alpontját az alábbiak szerint módosítják:

-Vállalkozó számla benyújtására jogosult az előkészítő munkák elvégzésének Megrendelő általi jóváhagyását követően az alapszerződésben rögzített vállalkozási díj 30 %-ának megfelelő összegben.

-Vállalkozó számla benyújtására jogosult a szakmai tervismertető fórumon bemutatott – adott esetben a szakmai szereplők és Megrendelő véleménye alapján javított – engedélyezési tervek Megrendelő általi jóváhagyását és Megrendelő részére történő átadását követően az alapszerződésben rögzített vállalkozási díj 40 %-ának, valamint az 1. számú szerződésmódosítás kapcsán az alapszerződésben a tervezési feladatok ellátásáért rögzített vállalkozási díjon felül felmerült tervezési feladatok ellenszolgáltatás összegének megfelelő összegben.

-Vállalkozó számla benyújtására jogosult a Megrendelő által jóváhagyott komplett kiviteli tervdokumentáció, szakági tervek és a szükséges nyilatkozatok, hozzájárulások átadását követően az alapszerződésben rögzített vállalkozási díj 30 %-ának megfelelő összegben.

Forrás: OJS 2024/S 052-151651 (2024-03-11)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2025-12-04)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Rövid leírás

A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 31 700 000 HUF 💰
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: Kohéziós Alap (CF) (2021/2027)
Az uniós alapok azonosítója: TOP Plusz-1.3.2-21 kódszámú, Fenntartható városfejlesztés c. felhívás.
Leírás
A beszerzés leírása:

,,Vám téri csomópont fejlesztése kapcsán tervezési feladat és tervezői művezetés ellátása” vállalkozási szerződés keretében. Tervezési feladattal érintett helyszínek: Petőfi Sándor sugárút a Rákóczi utca csomópont és a Cserepes sor csomópont között beleértve a csomópontokat a kiadott engedélyes terv és a közbeszerzési dokumentumokban szereplő - tervezetten felhasználni kívánt - helyrajzi számokat tartalmazó táblázat alapján. Az elvégzendő tervezési feladat kapcsán általános műszaki tartalom: -A tervezéssel, a beavatkozásokkal kapcsolatban az Útügyi Műszaki Előírásoknak (UME) a hatályos szabványoknak, műszaki előírásoknak való megfelelés szükséges. -A feladat a kiviteli terv elkészítése a – Megrendelő által kiadott - engedélyes terv és a szakaszolt kiviteli tervek figyelembe vételével, beleértve a kapcsolódó szakági tervek elkészítését. Az elkészített útépítési és szakági kiviteli tervek alapján a műnek egyben, egy ütemben megvalósíthatónak kell lennie. -Az egyéb szükséges engedélyek teljes körű beszerzése, vagy nyilatkozat arról, hogy nem szükséges engedély beszerzése. (Az engedélyezéssel járó költségek az Ajánlatkérőt terhelik). -A kiviteli tervdokumentációkhoz tételes árazott és árazatlan tervezői költségvetések összeállítása (helyrajzi számonkénti bontásban és mindösszesen) és részletes Excel formátumú méret- és mennyiség-kimutatás készítése, helyrajzi számonként megbontva. A költségbecslést és tételes költségvetést a TERC normagyűjtemény alapján kell összeállítani, lehetőség szerint a helyi adottságokat, a környéken jellemző anyagárakat is figyelembe véve. -A tervezéssel érintett helyszíneken, ahol az az érvényes előírások okán szükséges, a tervezett közvilágítás megfelelőségét számítással igazolni kell. -A tervezéssel érintett területen az akadálymentesítés megoldása taktilis elemekkel és legközelebbi járda kapcsolat kialakítással. -A tervezett létesítmények vízelvezetését biztosítani kell, a meglévő vízelvezetéssel összhangban. -A teljes tervezési terület (helyszínenként) geodéziai bemérése, a járda, a kerékpárút és az út szintjének összehangolása, a szegély magasságok ellenőrzése, stb. -Meglévő elemek (burkolatok, burkolati jelek, szegélyek, rétegrendek stb.) vizsgálata és szükség szerinti cseréjének, felújításának tervezése. Amennyiben a műszaki tartalom megvalósításához elengedhetetlen rétegrendi információk hiteles adatszolgáltatásból nem beszerezhetők, úgy Ajánlatkérő ragaszkodik a fúrásos rétegrendi mintavételhez a rétegrendek összehangolása érdekében. -A beavatkozási területhez közvetlenül csatlakozó helyeken vizsgálni szükséges a csatlakozó felületek állapotát és a szükséges kopóréteg javításokat, lokális rétegrendi javításokat, valamint a repedések javításait tervezni szükséges. Továbbá szükséges vizsgálni ezen csatlakozások vízelvezetését az új építmények figyelembevételével. -A tervezési területen, az új létesítmények nyomvonalába eső aknák és víznyelők fedlapjainak szintbehelyezése, szükség szerinti átépítése tervezendő lehetőség szerint DURA LEVEL SYSTEM, vagy azzal egyenértékű technológiával. Burkolható fedlapok esetén azok burkolatát az új létesítmények burkolatával azonos, egyező burkolattal kell tervezni. -A független közlekedés biztonsági auditor és tervzsűri észrevételek tervekbe építése, vagy indoklás azok mellőzésére. -Ideiglenes forgalomtechnika tervezése, az érintett közútkezelők és a közösségi közlekedési szolgáltatókkal való dokumentált egyeztetéssel. Megállóhelyek tervezése során különös figyelemmel kell lenni arra, hogy az építési folyamatok változó irányú forgalom esetén megvalósíthatók-e a szükséges forgalomterelési elemek és a közútkezelői minimum útszélesség előírások figyelembe vételével. Amennyiben az építés a forgalom más utcára való terelésével valósítható csak meg, úgy arra Ajánlatkérő figyelmét fel kell hívni és a terelés módját meg kell tervezni. -Kerékpártámaszok tervezése Főépítésszel egyeztetett módon és típussal. Preferált típus: „U”, tűzi horganyzott, nem festett kivitel. A kerékpártámaszok rögzítése nem lehet csavaros, dűbeles. Alaptest építése szükséges. -Közművek vizsgálata, tervezése (az egyeztetések során előírt, szükséges kiváltások vizsgálata, engedélyeztetése). -Zöldfelületi, kertészeti terv készítése; a meglévő fák-fás szárú növények megtartásának szem előtt tartásával. A kivágandó növényekről jegyzék készítése jelölve a növény faját és darabszámot. Növénypótlás tervezése (elsődlegesen a tervezési helyszínen belül, ill. – amennyiben a pótlandó mennyiség szükségessé teszi, de a tervezési helyszín nem teszi lehetővé – külső, Megrendelő által később kijelölt helyszínen). Fakivágási engedély beszerzése. Az előkészítő munkák tartalmazzák a fafelmérést is. -Valamennyi nyilatkozat, hozzájárulás (közút- zöldfelület kezelői, tulajdonosi, stb.), megkérése során, valamint az e-közmű rendszerben a Nyertes ajánlattevőnek valamennyi útépítési- és szakági tervet egyben, generál jelleggel szükséges megküldenie/feltöltenie, arra a hozzájárulásokat egyben szükséges megszereznie. -A tervezés során figyelemmel kell lenni a fenntarthatóságra. -A tervezési feladat részét képezi a szükséges villamospálya-kereszteződések megtervezése. -A később telepítendő térfigyelő kamera és városi informatikai hálózat kiépítéséhez szükséges alépítmények és aknák megtervezése, a Megrendelővel egyeztetett nyomvonalon. -Látványterv készítése. (10db színes 4Mb méretű renderelt utcakép vagy madártávlati kép az engedélyezési tervek során és további 5+5db színes 4Mb méretű renderelt utcakép vagy madártávlati kép a kiviteli tervek során). Karakterkorlát miatt folytatás a Tájékoztató További információ pontjában foglaltak szerint.

A beszerzés leírása

,,Vám téri csomópont fejlesztése kapcsán tervezési feladat és tervezői művezetés ellátása” vállalkozási szerződés keretében. Tervezési feladattal érintett helyszínek: Petőfi Sándor sugárút a Rákóczi utca csomópont és a Cserepes sor csomópont között beleértve a csomópontokat a kiadott engedélyes terv és a közbeszerzési dokumentumokban szereplő - tervezetten felhasználni kívánt - helyrajzi számokat tartalmazó táblázat alapján. Az elvégzendő tervezési feladat kapcsán általános műszaki tartalom: -A tervezéssel, a beavatkozásokkal kapcsolatban az Útügyi Műszaki Előírásoknak (UME) a hatályos szabványoknak, műszaki előírásoknak való megfelelés szükséges. -A feladat a kiviteli terv elkészítése a – Megrendelő által kiadott - engedélyes terv és a szakaszolt kiviteli tervek figyelembe vételével, beleértve a kapcsolódó szakági tervek elkészítését. Az elkészített útépítési és szakági kiviteli tervek alapján a műnek egyben, egy ütemben megvalósíthatónak kell lennie. -Az egyéb szükséges engedélyek teljes körű beszerzése, vagy nyilatkozat arról, hogy nem szükséges engedély beszerzése. (Az engedélyezéssel járó költségek az Ajánlatkérőt terhelik). -A kiviteli tervdokumentációkhoz tételes árazott és árazatlan tervezői költségvetések összeállítása (helyrajzi számonkénti bontásban és mindösszesen) és részletes Excel formátumú méret- és mennyiség-kimutatás készítése, helyrajzi számonként megbontva. A költségbecslést és tételes költségvetést a TERC normagyűjtemény alapján kell összeállítani, lehetőség szerint a helyi adottságokat, a környéken jellemző anyagárakat is figyelembe véve. -A tervezéssel érintett helyszíneken, ahol az az érvényes előírások okán szükséges, a tervezett közvilágítás megfelelőségét számítással igazolni kell. -A tervezéssel érintett területen az akadálymentesítés megoldása taktilis elemekkel és legközelebbi járda kapcsolat kialakítással. -A tervezett létesítmények vízelvezetését biztosítani kell, a meglévő vízelvezetéssel összhangban. -A teljes tervezési terület (helyszínenként) geodéziai bemérése, a járda, a kerékpárút és az út szintjének összehangolása, a szegély magasságok ellenőrzése, stb. -Meglévő elemek (burkolatok, burkolati jelek, szegélyek, rétegrendek stb.) vizsgálata és szükség szerinti cseréjének, felújításának tervezése. Amennyiben a műszaki tartalom megvalósításához elengedhetetlen rétegrendi információk hiteles adatszolgáltatásból nem beszerezhetők, úgy Ajánlatkérő ragaszkodik a fúrásos rétegrendi mintavételhez a rétegrendek összehangolása érdekében. -A beavatkozási területhez közvetlenül csatlakozó helyeken vizsgálni szükséges a csatlakozó felületek állapotát és a szükséges kopóréteg javításokat, lokális rétegrendi javításokat, valamint a repedések javításait tervezni szükséges. Továbbá szükséges vizsgálni ezen csatlakozások vízelvezetését az új építmények figyelembevételével. -A tervezési területen, az új létesítmények nyomvonalába eső aknák és víznyelők fedlapjainak szintbehelyezése, szükség szerinti átépítése tervezendő lehetőség szerint DURA LEVEL SYSTEM, vagy azzal egyenértékű technológiával. Burkolható fedlapok esetén azok burkolatát az új létesítmények burkolatával azonos, egyező burkolattal kell tervezni. -A független közlekedés biztonsági auditor és tervzsűri észrevételek tervekbe építése, vagy indoklás azok mellőzésére. -Ideiglenes forgalomtechnika tervezése, az érintett közútkezelők és a közösségi közlekedési szolgáltatókkal való dokumentált egyeztetéssel. Megállóhelyek tervezése során különös figyelemmel kell lenni arra, hogy az építési folyamatok változó irányú forgalom esetén megvalósíthatók-e a szükséges forgalomterelési elemek és a közútkezelői minimum útszélesség előírások figyelembe vételével. Amennyiben az építés a forgalom más utcára való terelésével valósítható csak meg, úgy arra Ajánlatkérő figyelmét fel kell hívni és a terelés módját meg kell tervezni. -Kerékpártámaszok tervezése Főépítésszel egyeztetett módon és típussal. Preferált típus: „U”, tűzi horganyzott, nem festett kivitel. A kerékpártámaszok rögzítése nem lehet csavaros, dűbeles. Alaptest építése szükséges. -Közművek vizsgálata, tervezése (az egyeztetések során előírt, szükséges kiváltások vizsgálata, engedélyeztetése). -Zöldfelületi, kertészeti terv készítése; a meglévő fák-fás szárú növények megtartásának szem előtt tartásával. A kivágandó növényekről jegyzék készítése jelölve a növény faját és darabszámot. Növénypótlás tervezése (elsődlegesen a tervezési helyszínen belül, ill. – amennyiben a pótlandó mennyiség szükségessé teszi, de a tervezési helyszín nem teszi lehetővé – külső, Megrendelő által később kijelölt helyszínen). Fakivágási engedély beszerzése. Az előkészítő munkák tartalmazzák a fafelmérést is. -Valamennyi nyilatkozat, hozzájárulás (közút- zöldfelület kezelői, tulajdonosi, stb.), megkérése során, valamint az e-közmű rendszerben a Nyertes ajánlattevőnek valamennyi útépítési- és szakági tervet egyben, generál jelleggel szükséges megküldenie/feltöltenie, arra a hozzájárulásokat egyben szükséges megszereznie. -A tervezés során figyelemmel kell lenni a fenntarthatóságra. -A tervezési feladat részét képezi a szükséges villamospálya-kereszteződések megtervezése. -A később telepítendő térfigyelő kamera és városi informatikai hálózat kiépítéséhez szükséges alépítmények és aknák megtervezése, a Megrendelővel egyeztetett nyomvonalon. -Látványterv készítése. (10db színes 4Mb méretű renderelt utcakép vagy madártávlati kép az engedélyezési tervek során és további 5+5db színes 4Mb méretű renderelt utcakép vagy madártávlati kép a kiviteli tervek során). Karakterkorlát miatt folytatás a Tájékoztató További információ pontjában foglaltak szerint.

További információk:

1. A szerződés időtartama kapcsán rögzítendő, hogy az ott megadott 250 nap alatt naptári napot ért, és az a hirdetmény feladhatósága érdekében került beírásra. A teljesítési határidők pontos meghatározása az alábbi: -Előkészítő munkák (geodézia felmérés, meglévő infrastruktúra állapotának felmérése, növényállomány- fafelmérés, e-közmű adatszolgáltatások megkérése), javaslattétel feladatkiíráson felül szükséges műszaki beavatkozásokra, előzetes egyeztetések (közműszolgáltatók, kezelők, üzemeltetők, érintettek) elvégzése: a szerződéskötéstől számított 50 naptári napon belül. - Szakmai tervismertető fórum megtartása, a bemutatott, engedélyezési tervdokumentáció szakmai szereplők és Megrendelő általi véleményezésének (a megrendelői vélemény a fórum megtartását követő 10 naptári napon belül megküldésre kerül) megfelelően javított tervek átadása 2 példányban elektronikus adathordozón: az előkészítő munkák megrendelői jóváhagyásától számított 160 naptári napon belül. Megrendelő által jóváhagyott és véglegesített útépítési, vasúti és magasépítési engedélyezési tervdokumentáció és – amennyiben releváns – a tervdokumentációhoz kapcsolódó hatósági engedélyek és hatósági záradékkal ellátott engedélyezési tervek Megrendelőnek való átadása összesen 2 példányban papír alapon és 1 példányban elektronikus adathordozón szükséges. -Komplett kiviteli tervdokumentáció, szakági tervek, továbbá a szükséges nyilatkozatok és hozzájárulások (többek között: közútkezelői nyilatkozatok és e-közmű üzemeltetői nyilatkozatok) átadása Megrendelő általi jóváhagyásra 5 példányban papír alapon színes nyomtatással és 2 példányban elektronikus adathordozón: a jóváhagyott és véglegesített útépítési, vasúti és magasépítési engedélyezési tervdokumentáció és – amennyiben releváns – a tervdokumentációhoz kapcsolódó hatósági engedélyek és hatósági záradékkal ellátott engedélyezési tervdokumentáció átadásától számított 80 naptári napon belül. 2. A Tájékoztató Közbeszerzés leírása pontjainak folytatása: Tervezői művezetés: Ajánlatkérő jelzi, hogy a kivitelezés folyamán tervezői művezetésre igényt tart legfeljebb 15 mérnöknap terjedelemben. Egy mérnöknap 8 mérnökórát jelent. A tervezői művezetéssel kapcsolatos követelmények az alábbiak: -A tervezési művezetést a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések, szakmai szabályok figyelembevételével kell végezni. -Nyertes ajánlattevő a tervezői művezetés keretében közreműködik a műszaki, kiviteli tervnek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, a kivitelezés közben előálló előre nem látható problémák megoldásában közreműködik (többek között: helyszíni bejárásokon részvétel, napló bejegyzések, fedvénytervek készítése). -Nyertes ajánlattevő a tervezői művezetést az építőipari kivitelezési tevékenység kezdő napjától (építési munkaterület átadása-átvétele) az építőipari kivitelezési tevékenység befejezéséig (műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása) terjedő időszakban látja el. -Nyertes ajánlattevőt képviselő Tervező szükséges időközönként, megállapodás szerinti időpontokban megjelenik az építési helyszínen, igény szerint részt vesz a kivitelezői kooperációkon. -Nyertes ajánlattevő észrevételeit írásos állásfoglalásban rögzíti az e-naplóban. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás megindítása előtt, tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értékének meghatározásakor a közbeszerzés megkezdését megelőző 12 hónapnál nem régebben készült – szükség esetén a közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontjára aktualizált − költségvetést kell irányadónak tekinteni, nyertes ajánlattevő feladata adott esetben az árazott költségvetés felülvizsgálata. A kivitelezés megvalósítása érdekében megindított építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárásban való részvétel nyertes ajánlattevő feladata, oly módon, hogy a beérkezett, tervezőt érintő műszaki jellegű kiegészítő tájékoztatáskérésekre a választervezetet megadja, a kiegészítő tájékoztatások eredményeképpen szükségessé vált javításokat/módosításokat átvezeti mind a tervlapokon, mind a szöveges munkarészekben, illetve mind az árazott, mind az árazatlan költségvetési kiírás kapcsán szükséges módosításokat elvégzi. Az ellátandó feladattal kapcsolatos további részletes előírások a műszaki leírásban kerültek részletezésre.

További információk

A szerződés odaítélése
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 24 350 000 HUF 💰
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Valószínűleg harmadik félnek alvállalkozásba adandó, hozzáadottérték-adó nélküli érték: 20 124 000 HUF 💰
Arány (%): 63

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:

A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:

Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A tervezési feladat teljesítése során nyertes Ajánlattevő (NYAT) az alábbiak szerint jogosult számlázásra: -Vállalkozó számla benyújtására jogosult az előkészítő munkák elvégzésének Megrendelő általi jóváhagyását követően a vállalkozási díj 30 %-ának megfelelő összegben. -Vállalkozó számla benyújtására jogosult a szakmai tervismertető fórumon bemutatott – adott esetben a szakmai szereplők és Megrendelő véleménye alapján javított – engedélyezésre benyújtásra alkalmas tervek Megrendelő általi jóváhagyását és Megrendelő részére történő átadását követően a vállalkozási díj 40 %-ának megfelelő összegben. -Vállalkozó számla benyújtására jogosult a Megrendelő által jóváhagyott komplett kiviteli tervdokumentáció, szakági tervek és a szükséges nyilatkozatok, hozzájárulások átadását követően a vállalkozási díj 30 %-ának megfelelő összegben. Karakterkorlát okán folytatás a hirdetmény További információk pontjában.

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Kapcsolattartó pont: Dr. Tapasztó Magdolna

Kiegészítő információk
További információk

1. A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek c. pont folytatása: Tervezői művezetés kapcsán NYAT a munkaterület átadás-átvételétől számított 3 hónap után,valamint a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően számla benyújtására jogosult a teljesített mérnöknapok száma alapján tételes elszámolással nettó 140.000,-Ft+ÁFA/mérnöknap rögzített érték figyelembevételével. Az E-közmű és egyéb,érvényességi idővel rendelkező szolgáltatói,üzemeltetői és kezelői nyil.ok és hozzájárulások évenkénti megújítása kapcsán NYAT az adott esetben szükséges évenkénti megújítások alkalmával jogosult számlát kiállítani a teljesítést követően nettó 375.000,-Ft+ÁFA/alkalom rögzített értéken. Az egyéb szükséges engedélyek megújítását az útépítési engedély érvényességi ideje alatt 5 évig vagy a kivitelezés megkezdéséig (munkaterület átadás-átvétel) NYAT köteles elvégezni.NYAT az adott esetben szükséges engedély megújítás alkalmával jogosult számlát kiállítani a teljesítést követően nettó 750.000,-Ft+ÁFA/1 db engedély megújítása rögzített értéken. Ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől,vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül írásban köteles nyilatkozni. A szerződésben foglalt ellenérték kifizetésére a Ptk. 6:130.§(1)-(2) bekezdése irányadó,így a kifizetés a számla AK általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül történik.A fizetési határidő kezdőnapja a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei AK általi kézhezvétele.Ajánlattétel,a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF). AK pénzügyi késedelme esetén a nyertes ajánlattevőként szerződő felet a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg. Eljárásban alkalmazandók a 256/2021.(V. 18.) Korm.rend.előírásai is. AK a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert,egynemű és lejárt követelését számíthatja be (Kbt. 135.§ (6) bek.). -A tervezési feladat kapcsán rögzített teljesítési határidők késedelmes teljesítése esetén a NYAT köteles késedelmi kötbér megfizetésére,amely a nettó vállalkozási díj 0,5%/naptári nap,de összesen legfeljebb a nettó váll-i díj 20 %-a.AK jogosult a szerződéstől elállni vagy a szerződést felmondani,amennyiben a késedelmi kötbér összege eléri a maximális összeget.A kötbér felszámítása a teljesítési határidő lejártát követő első nappal indul. -NYAT az olyan okból történő meghiúsulás vagy nemteljesítés esetére,amelyért felelős,teljes nettó vállalkozási díj 25 %-a mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni.A kötbér a meghiúsulással egyidejűleg esedékes.AK meghiúsulás esetén jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani. AK a kötbéren felüli kárát a NYAT.vel szemben érvényesíti. -NYAT-t kiviteli tervek AK általi elfogadásától 60 hó jótállási kötelezettség terheli. 2. A szerződésmódosítás dátuma: 2025. november 28. napja. A szerződésmódosítás folyamatba épített ellenőrzésének kezdeményezésére 2025. október 16. napján került sor.

További információk

Változások
Egyéb kiegészítő információk

A Vállalkozási szerződés jelen módosítására a hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembevételével került sor. A szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 139. § (1) bekezdésben foglaltaknak. Vállalkozó tájékoztató levelében jelezte Megrendelő felé, hogy 2025. február 28. napján aláírt Üzletág Átruházásról szóló Megállapodás értelmében 2025. március 01. napján a Global Terv Kft. megvásárolta a Perfektum Építész Kft. Tervezési és Mérnöki üzletágát. Az üzletág átruházással a Global Terv Kft. átvette az Üzletághoz tartozó teljes tervezési és mérnöki szerződéseket. A megállapodás következtében mind a Global Terv Kft., mind a Perfektum Építész Kft. neve megváltozott. A Tervezési és Mérnöki üzletágát átvevő, korábban Global Terv Kft. neve 2025. március 5. napján Perfektum Építész Kft.-re módosult. Az üzletág átruházás okán Vállalkozó cégjegyzékszáma, adószáma, cégkapu azonosítója, valamint bankszámlaszáma és számlavezető pénzintézetének neve megváltozott. Erre tekintettel indokolt a megkötött szerződésben szereplő ezen adatok módosítása.

A változtatás fő oka: Nem jelentős módosítások.
Új érték
Szöveg:

Felek rögzítik, hogy az üzletág átruházás következtében Vállalkozó Perfektum Építész Kft. adatai a következőre módosultak: cégjegyzékszám: 01-09-908596, adószám: 14541744-2-41, cégkapu azonosító: 14541744#cegkapu, pénzintézetének neve: Raiffeisen Bank Zrt. bankszámlaszám: 12011351-01681121-00100001. Ezen adatok módosulása a szerződés Felek adatait tartalmazó fejrészében átvezetésre kerültek.

Forrás: OJS 2025/S 235-807174 (2025-12-04)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások (>20 új beszerzések)

Mérnöki szolgáltatások (18)

Mérnöki tervezési szolgáltatások (14)