Zöld Város Belváros Avasi Kilátó körny. magasép

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Miskolc, Avas-tető 11986. hrsz. és 13003/1. hrsz. telken kialakítandó Vendéglátó, kereskedelmi épület (Avas-tető terasz) + I. komfortpont; II. komfortpont; Információs pont + III. komfortpont létesítéséhez kapcsolódó feladatok teljesítése a jelen felhívás II.2.4) pontjában, illetve a műszaki leírásban, a releváns engedélyezési és kiviteli tervdokumentációban részletezettek szerint.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2023-03-07. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2023-02-01.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kicsoda?

• Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mi az?

• Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka › Magasépítési munka

Hol?

• Észak-Magyarország › Borsod-Abaúj-Zemplén

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2023-02-01	Ajánlati felhívás
2023-03-06	További információk
2023-06-12	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2024-01-02	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2023-02-01)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Magasépítési munka
Hivatkozási szám: EKR001988242022
Rövid leírás:

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Magasépítési munka 📦
További CPV-kód: Magasépítési munka 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Borsod-Abaúj-Zemplén 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő neve: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postacím: Városház Tér 8
Postai irányítószám: 3525
Postai város: Miskolc
Kapcsolat
Internetcím: http://www.miskolc.hu 🌏
E-mail: tothne.erzsebet@miskolc.hu 📧
Telefon: +36 704534402 📞
Fax: +36 46347807 📠
Dokumentumok URL-je: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001988242022/reszletek 🌏
Részvételi URL: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001988242022/reszletek 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-02-01 📅
Benyújtási határidő: 2023-03-07 📅
Közzététel dátuma: 2023-02-06 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 026-076808
HL-S szám: 26
További információk

Kiegészítés a II.2.5) ponthoz: Értékelés módszere: 1. részszempont (Ajánlati ár) az értékarányosítás, fordított arányosítás módszere szerint kerül értékelésre, ahol kedvezőbb a minél alacsonyabb szám/érték. 2. értékelési részszempont 2.1. és 2.2. alszempontjai az értékarányosítás, egyenes arányosítás módszere szerint kerül(nek) értékelésre, ahol kedvezőbb a minél magasabb szám/érték. Ajánlatkérő a 2. (minőségi) értékelési szempont tekintetében értékeli az M.2.1), M.2.2) alpont tekintetében bemutatott szakember(ek) vonatkozásában az alkalmassági minimumkövetelményen felüli, időben (hónap) meghatározott többlettapasztalatot (2.1., 2.2. értékelési alszempontok) Amennyiben a 2. értékelési részszempont 2.1-2.2. alszempontjai szerinti szakember(ek) esetében többlet szakmai tapasztalat (többlet szakmai hónapok) kerül(nek) megajánlásra, úgy már az ajánlatban csatolandó a szakember ismertetéséről szóló nyilatkozat (EKR űrlap; illetve nyilatkozatminta), a szakember(ek) szakmai önéletrajza, a képzettséget/végzettséget igazoló dokumentuma(i) és rendelkezésre állási nyilatkozata(i), amelyből kétséget kizáróan megállapítható, hogy az AT mely szakmai tapasztalatot mutat be és kér figyelembe venni az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítása során és mely tapasztalatot kéri figyelembe venni az értékelés során. Az értékelés során adható pontszám valamennyi értékelési szempont tekintetében: 0-10. Értékelés során irányadó a Közbeszerzési Hatóság vonatkozó útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.).

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A közbeszerzés tárgya: Zöld Város Belváros Avasi Kilátó környezete - magasépítés

A tervezett építési tevékenység megnevezése, rövid leírás, jellemzői:

Telek területek: 26 416 m2 (11986. hrsz.) és 127 441 m2 (13003/1.hrsz.), összesen 153 857 m2

Vendéglátó és kereskedelmi épület + I. komf.pont: földszinti hasznos nettó területe: 745,98 m2, emeleti helyiségek és emeleti terasz számított hasznos területe 43,97 m2 és 145,47 m2.

II. komfortpont hasznos alapterülete: 36,23 m2

Információs pont + III. komfortpont hasznos alapterülete: 57,56 m2

Összes hasznos alapterület: 1029,21 m2

A beruházást generálkivitelezőként, minden szakágra (építészet, tartószerkezet, szakipar, épületgépészet, épületvillamosság, közműellátás, területrendezés és térépítés, útépítés) kiterjedően, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban befejezve kell megvalósítani.

Helyiségek:

I. Fszt: komfortpont, kereskedelmi egységek, 50 adagos főzőkonyha vendégtérrel, kiszolgáló helyiségekkel (nettó: 702,31 m2 ), földszinti fedett teraszok: 181,47 m2, összes földszinti hasznos terület: 745,98 m2. Emelet: gépészeti tér, a 2 db felvonó + közlekedő területek (nettó 43,97 m2), fedett terasz és előterek (nettó 181,47 m2), összes nettó alapterület: 935,42 m2. Az épület a „közel nulla energiaigényű épület” követelményszintjének megfelelően valósítható meg, melynél 702,31 m2 nettó alapterületű helyiséghez levegő-víz hőszivattyúval biztosított energiatermeléssel ellátott fűtési és hűtési rendszer építendő ki, a beépítendő levegő-víz hőszivattyúk mennyisége 3 db.

II. Fszt.: vizesblokkok, gépészet (nettó alapterület 36,23 m2)

III. Fszt.: kiállító tér, vizesblokkok, gépészet (nettó alapterület 57,56 m2)

Megépítendő összes nettó alapterület: 1029,21 m2.

ALKALMAZOTT ANYAGOK ÉS SZERKEZETEK

Alapozás: 40 cm vtg, monolit vb. lemezalap és monolit beton sávalapok + monolit vb. talpgerendarács

Felmenő szerkezetek: Az I. épület, körívekre szerkesztett monolit vb. szerkezetű létesítmény zöldtetős fedéssel egy lapos kúpfelületet alkot. Az I. épület összes monolit vasbeton teherhordó szerkezetének mennyisége 1171,66 m3, amely összesen 118,59 t betonacél beépítését tartalmazza. A függőleges tartószerkezet az épület sugárirányban elhelyezett födémgerendái alá épített vb. pillérekből és a körívek vonalában elhelyezett vb. falakból áll. Az épület zöldtetős födéme egymáshoz kis szögben törő, körcikk alakú síklemezekből áll. Egyebekben 20,0 cm vasbeton födém és előregyártott 12 cm széles nyílásáthidalások kialakítására alkalmas, kerámiaköpenyes előfeszített vasbeton áthidalók. Acél vázszerkezetű, csőkeresztmetszetű oszlopokra támaszkodó védőtetők. A védőtetők Ø193x6 mm-es, kibetonozott acélcső oszlopokon támaszkodnak. Az acélszerkezet hegesztett kivitelű, festett.

Az épület vázkitöltő falai 30 cm. vtg. kiemelkedő hőszigetelő képességű üreges, nútféderes kerámia falazóelemek. A válaszfalak 10 cm. vtg. kerámia falak, ill. 15 cm szerelt gipszkarton válaszfalak.

Homlokzati anyagok: kiszellőztetett szálcement homlokzat burkolat: 361 m2 - helyszíni műkő fedkő travertin mészkő, rakott terméskő falazat - konzol osztópárkány, látszó nyersbeton felülettel - hőhídmentes alumínium szerkezetű, fokozott hőszigetelésű függönyfal szerkezet - fa szerkezetű kültéri nyílászáró (tölgy színben) - 30x30 cm üvegtégla - épületgépészeti zsaluzia - rejtett kialakítású növény kazetta - árnyékoló napvitorla - vb. szerkezetű lépcső - rozsdamentes acél csőkorlát - terméskő lépcső burkolat - korcolt fémlemez fedés.

Vízszigetelések: 2248,5 m2, melyből a gyökérálló minőségben megvalósítandó csapadékvíz elleni szigetelés 708,5 m2.

Tér- és kertépítési munkák összesen 3969 m2 területen, amely tartalmaz az alépítményi vízszigetelésekkel és a környező térszinttel szintben csatlakozó, parkként és nézőtérként is kialakított járható és zöldtető teljes rétegrendi kialakítását 652 m2 alapterületen, térburkolatok teljes rétegrendű kiépítését 1660 m2 alapterületen és térszinti zöldfelület építést 1657 m2 alapterületen, összesen 2176 db konténeres fa és cserje elültetésével együtt.

II és III. épületnél hagyományos teherhordó falazatokon vasbeton födém teherhordó szerkezet készül. III épületnél Acél vázszerkezetű, csőkeresztmetszetű oszlopokra támaszkodó védőtetők. A védőtetők Ø193x6 mm-es, kibetonozott acélcső oszlopokon támaszkodnak. Az acélszerkezet hegesztett kivitelű, festett.

Összesen 195,41 m2 nettó alapterületű vizesblokk (mosdó, wc, zuhanyzó, pissoire helyiségek) minden szakágra kiterjedő kivitelezése valósítandó meg, mely során összesen 87 db víz-berendezés (mosdó, zuhany, wc, pissoire) építendő be.

Térburkolatok:

− a nyugati és középső nagy lépcsőkhöz vezető gyalogos: mészkő terméskő térburkolat - akadálymentes közlekedésre alkalmas, hézagmentes felülettel − az épület déli oldalán kialakított nagy közönségforgalmi terek kiselemes beton térkő burkolatok

Közművek

Vízellátás: A tervezett épület ivóvízellátása a Horváth tetői úton üzemelő DN 100 KMPVC vízvezetékről lesz biztosítva, tolózáraknában szerelvényezett vízfogyasztás főmérő beépítésével.

Szennyvíz elvezetés: A tervezett épület földszinti tervezett padlóvonalaira tekintettel az épület szennyvízcsatorna kitörései gravitációs csatornával lesznek összegyűjtve, mely átemelő műtárgyba csatlakozik. A tervezett szennyvízátemelő nyomóvezetéke a meglévő állapotnál részletezett feltételek teljesülése esetén a helyszínrajzon jelölt gravitációs csatornaszakaszon keresztül a meglévő szennyvízcsatorna hálózatba lesz elvezetve. Konyhai zsíros szennyvíz kitörés létesítése esetén zsírfogó műtárgy beépítése tervezett.

Csapadékvíz elvezetés: A Horváth tetői út csapadékvíz elvezetése a tervezett épületet védőcsőben keresztező gravitációs csatornával készül. Az épületet déli irányban megkerülő beton térkő burkolatú út nyomvonalán tervezett csapadékvíz elvezető hálózat, az épület alatt átvezetett csatornákkal együtt a tervezési területünk határán a vízjogi engedélyes Avas-Észak tervezett övárok -1 jelű árokba lesz csatlakoztatva.

AK alkalmazza a 321/2015. Kr. 46. (3)-t, az egyenértékűség részletes, releváns ismérvéit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

További részletes elvárások a Közbeszerzési Dokumentumok részeként kiadott kiviteli tervdokumentációban.

Időtartam: 240 nap
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: TOP-6.3.2-16-MI1-2017-00001 azonosító számú „Zöld város kialakítása Miskolc Belváros - Történelmi Avas akcióterületen”, támogatás mértéke: 100,000000%
További információk:

Kiegészítés a II.2.5) ponthoz:

Értékelés módszere:

1. részszempont (Ajánlati ár) az értékarányosítás, fordított arányosítás módszere szerint kerül értékelésre, ahol kedvezőbb a minél alacsonyabb szám/érték.

2. értékelési részszempont 2.1. és 2.2. alszempontjai az értékarányosítás, egyenes arányosítás módszere szerint kerül(nek) értékelésre, ahol kedvezőbb a minél magasabb szám/érték.

Ajánlatkérő a 2. (minőségi) értékelési szempont tekintetében értékeli az M.2.1), M.2.2) alpont tekintetében bemutatott szakember(ek) vonatkozásában az alkalmassági minimumkövetelményen felüli, időben (hónap) meghatározott többlettapasztalatot (2.1., 2.2. értékelési alszempontok)

Amennyiben a 2. értékelési részszempont 2.1-2.2. alszempontjai szerinti szakember(ek) esetében többlet szakmai tapasztalat (többlet szakmai hónapok) kerül(nek) megajánlásra, úgy már az ajánlatban csatolandó a szakember ismertetéséről szóló nyilatkozat (EKR űrlap; illetve nyilatkozatminta), a szakember(ek) szakmai önéletrajza, a képzettséget/végzettséget igazoló dokumentuma(i) és rendelkezésre állási nyilatkozata(i), amelyből kétséget kizáróan megállapítható, hogy az AT mely szakmai tapasztalatot mutat be és kér figyelembe venni az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítása során és mely tapasztalatot kéri figyelembe venni az értékelés során.

Az értékelés során adható pontszám valamennyi értékelési szempont tekintetében: 0-10.

Értékelés során irányadó a Közbeszerzési Hatóság vonatkozó útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.).

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Miskolc, Avas-tető 11986. hrsz. és 13003/1. hrsz.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (KNY), akivel szemben a Kbt. 62. § (1) a)-f) és h)-o) pontjaiban, illetőleg (2) a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, figyelemmel a Kbt. 62. § (1a) bekezdésében foglaltakra is.

Ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján eljárásból ki kell zárnia azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-f) és h)-o) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll, vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

A Kbt. 62. § (1) b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére - beleértve azon eseteket, amikor a törvényben meghatározott kötelességszegés vagy jogsértés az ajánlatkérő mérlegelése alapján vezet kizáráshoz - az AT, AV vagy KNY nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a KH a 188. § (4) szerinti véglegessé vált határozata vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő (GSZ) az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát [Kbt. 64. §]

A Kbt. 62. § (1) c) pontja azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy az AK dönthet úgy, hogy nem zárja ki azon gazdasági szereplőt (GSZ), amelynek tekintetében a kizáró ok szerinti valamely helyzet fennáll, amennyiben az AK megállapította, hogy - az üzletmenet-folytonosság biztosításával kapcsolatos jogszabályokat és intézkedéseket figyelembe véve - az érintett GSZ képes lesz a szerződés teljesítésére [Kbt. 62. § (1a)]

Igazolási mód:

AT-nek a 321/2015. (X.30.) Kr. (a továbbiakban: KR) 1. § (1) szerint, a KR II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) a)-f) és h)-o) pontjaiban és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. Az EEKD-t az EKR-ben elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös AT-k képviseletében az ajánlatot benyújtó GSZ teszi meg.

A KNY a KR 3. § (3) szerint, a közös AT-k a KR 3. § (5) szerint kötelesek az EEKD-t benyújtani, azaz ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be, míg Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT(k)-nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az AK felhívása alapján a KR 1. § (2)-nek megfelelően, a KR III. Fej-ben (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a Kbt. 69. § (4)-(5) szabályaira is.

Dokumentumok benyújtása tekintetében irányadó a Kbt. 41/A. § (1).

AK nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha AK közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló, EEKD-ban megjelölt adatbázisokhoz vagy korábban az AK eljárásában benyújtott igazolásokhoz [Kbt. 69.§ (11)-(11a)]

A KR III. Fej-ben meghatározott igazolási módok a KR V. Fej-nek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett GSZ minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybe vételével be kell nyújtani AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez kizáró okok hatálya alá eső AV-t [Kbt. 67. § (4)].

Ajánlatkérő előírja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-7. § alkalmazását.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény/adat tartalma valós [KR 1. §(7)]

UKRAJNAI HELYZETET DESTABILIZÁLÓ OROSZ INTÉZKEDÉSEK MIATT HOZOTT KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ 833/2014/EU TANÁCSI RENDELET 5K. CIKK (1) BEKEZDÉSE SZERINTI TILALOM:

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a bírálati szakasz során, ha ajánlatkérő megállapítja az ajánlatban benyújtott nyilatkozat alapján, hogy ajánlattevő a tilalom hatálya alá tartozik, ajánlatkérő köteles az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítani. Amennyiben az ajánlattevő a nyilatkozatot nem, vagy hiányos tartalommal nyújtja be, ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerinti hiánypótlás keretében köteles felhívni az ajánlattevőt a hiányosságok orvoslására, amennyiben ez sikertelen, ajánlatkérő köteles az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára alapozva érvénytelenné nyilvánítani. Ha az ajánlattevő által az eljárásban már bejelentett, a szerződés értékének 10 %-át meghaladó alvállalkozó, szállító vagy kapacitást biztosító szervezettel összefüggésben kerül megállapításra a tilalom személyi hatálya alá tartozás, ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerinti hiánypótlás keretében hívhatja fel az ajánlattevőt az érintett szervezet, személy cseréjére, a hiánypótlási felhívásban foglaltak nem teljesítése pedig az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont szerinti érvénytelenségét vonja maga után.

Szakmai nyilvántartásban szereplés követelménye:

SZ.1) Alkalmatlan az AT, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel a 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, vagy ha nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban, vagy nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. [Kbt. 65. § (1) c); 322/2015 Kr. 21. § (1)]

SZ.1) Az alkalmasság igazolása:

AT-nek a III.1.1) pontban foglaltak szerint EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott fenti követelménynek azzal, hogy AK az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (elegendő az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni).

AK - Kbt. 69.§ (4) szerinti felhívására történő - részletes igazolás módja:

Folyt.köv:

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Az AT-nek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bek-nek illetve a Korm. rendelet II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak (EEKD) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlap benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az AK az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT(k)-nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, AK felhívása alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bek-nek és a Korm. rendelet IV. fejezetében (19. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek [Kbt. 69. § (4), alkalmazható ettől eltérően a Kbt. 69. § (7) is].

Ajánlatkérő nem kéri az érintett AT(k)-től a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, a GSZ alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a GSZ ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. [Kr.1.§ (7)]

Az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kérhető a GSZ-től olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon AK részére a GSZ korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a GSZ nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. AK attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti - AK Kbt. 69. § (4) szerinti felhívására történő - részletes igazolás módja:

Az AT alkalmassága igazolható:

P.1.) az AT valamennyi, a számára pénzforgalmi számlát vezető pénzügyi intézménytől származó, a felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozatával arról, hogy volt-e a számláján - beleértve a már megszűnt számlákat is - a felhívás feladásának napjától visszaszámított kettő évben (24 hónapban) a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti, egybefüggően 15 napot elérő vagy meghaladó sorba állítás (attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) [Kbt. 65. § (1) a) és Kr. 19. § (1) a)];

P.2.) az AT tekintetében a felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évére vonatkozó - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítés kivitelezés) árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak [Kbt. 65. § (1) a) és Kr. 19. § (1) c)]

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az AT pénzügyi és gazdasági szempontból,

P.1.) ha az általa benyújtott pénzügyi intézményi nyilatkozat(ok) alapján megállapítható, hogy bármelyik pénzforgalmi számláján előfordult a felhívás feladásának napjától visszaszámított kettő évben (24 hónapban), egybefüggően 15 napot elérő vagy meghaladó, a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti sorbaállítás;

P.2.) ha a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás (magasépítés kivitelezés) nyújtásából származó - ÁFA nélkül számított - árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében nem érte el a 450 000 000 HUF összeget, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A megjelölt alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek, illetőleg az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg, továbbá az alkalmassági követelménynek AT bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik azzal, hogy az a szervezet, amelynek adatait AT a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az AK-t az AT teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. [Kbt. 65. § (6)-(8)]

Az igazolási módra vonatkozó előírások folytatása:

Ha az AT a P2) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról a Kr. 19. § (3) szerint.

Műszaki és szakmai képességek:

Az AT műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolható:

Az AT-nek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1.§ (1) bekezdésnek megfelelően, a Kr. II. Fejezetében (5.§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak (EEKD) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlap benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az AK az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (elegendő az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni).

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT(k)-nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az AK felhívása alapján a Kr. 1.§ (2) bekezdésnek megfelelően, a Kr. IV. fej-ben (21-22.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek.

Az AK nem kéri az érintett ajánlattevőtől a Kr. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, az ajánlatban megjelölt alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz vagy az AT által az ajánlatkérő eljárásában korábban benyújtott igazolásokhoz [Kbt. 69.§ (11)-(11a)]

Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)].

A Kr. szerinti - az Ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására történő - részletes igazolás módja:

M.1) Az ajánlattevő alkalmassága igazolható az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított öt év (60 hónap) legjelentősebb (magasépítés kivitelezés) referenciáinak ismertetésével, megjelölve, a szerződést kötő másik felet (névvel, címmel), a részéről információt adó személy nevét és elérhetőségét; a referencia tárgyát/műszaki tartalmát (olyan módon, hogy abból az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), így különösen a teljesítés helyét és idejét (a szerződés teljesítésének kezdő- és befejezési időpontját év/hónap/nap bontásban), a referencia mennyiségi adatait, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e [(Kr.) 21. § (2) bek. a) pont].

A referenciákat a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással kell igazolni [Kr. 22. § (3)].

Ajánlatkérő az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciát fogad el.

M.2) A teljesítésbe bevonni kívánt szakember megnevezésének, - amely szakember esetében releváns- végzettségének/képzettségének/jogosultságának és szakmai tapasztalatának ismertetésével (EKR űrlap), valamint a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentumok, valamint a szakember(ek) - adott esetben- végzettségét/képzettségét/jogosultságát igazoló dokumentumainak, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzainak [feltüntetve legalább az alkalmasság megállapításához szükséges adatokat, így különösen a szakember jelenlegi munkahelyét és a releváns szakmai gyakorlat időtartamát (gyakorlat megszerzésének kezdő és befejező időpontját, legalább év/hónap pontossággal)], saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata vagy annak egyszerű másolatának csatolásával [Kr. 21. § (2) b)]

Ha az M2.1)-M2.2) alpont szerinti szakemberek (MV-É FMV, MV-ÉG FMV) a vonatkozó honlapo(ko)n (www.mmk.hu és/vagy www.mekon.hu) az előírtak szerinti felelős műszaki vezetői névjegyzékében szerepelnek, elegendő a kamarai szám ill. a jogosultság (első) megszerzése idejének feltüntetése az önéletrajzban, további dokumentum csatolása nem szükséges e tekintetben, azonban ebben az esetben is szükséges csatolni a szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.

AK felhívja a figyelmet, hogy az M2.1)-M2.2) alkalmassági követelményekhez - a II.2.5) pontban foglaltak szerint - értékelési szempont fűződik, ennek megfelelően a II.2.5) pont 2.1.-2.2. értékelési alszempontjai tekintetében tett vállalás [azaz az M2.1)-M.2.2) alpontjaiban meghatározottan felül megajánlásra kerülő többlet szakmai tapasztalat] esetén már az ajánlat benyújtásakor csatolni kell a szakemberek bemutatásáról szóló EKR űrlapot és a szakember(ek) saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát [azzal, hogy ha az M2.1)-M.2.2) alpont szerinti szakemberek (MV-É FMV, MV-ÉG FMV) az előző bekezdés szerinti névjegyzékében szerepelnek, úgy az önéletrajzban a kamarai szám és/vagy elérhetőségének, valamint a jogosultság megszerzés időpontjának feltüntetésén túl csak az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalatot kell bemutatni], a szakember(ek) képzettséget/végzettséget igazoló dokumentumait [ha az M2.1) )-M.2.2) alpont szerinti szakemberek az előző bekezdés szerinti névjegyzékében nem szerepel)], valamint a szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát. Amennyiben az M2.1) -M.2.2) alpont szerinti szakemberek az előző bekezdés szerinti névjegyzékében nem szerepelnek, úgy az önéletrajzban az alkalmasság szempontjából releváns szakmai tapasztalatot és az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalatot is be kell mutatni.

AK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a jogosultság megszerzését megelőző többlettapasztalatot is szükséges figyelembe venni - a II.2.5) pontban foglaltak szerinti -értékelési szempont(ok)ra tett megajánlás vonatkozásában, úgy azt az önéletrajzban egyértelműen fel kell tüntetni!

Ajánlatkérő felhívja figyelmet továbbá arra, hogy ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy III.1.3) pont M.2.1), M.2.2) alpontja tekintetében megajánlott szakemberek a szerződés hatálybalépéséig az illetékes kamara névjegyzékében fognak szerepelni azzal, hogy amennyiben adott/valamelyik szakember határidőben nem szerepel az előző bekezdés szerinti kamarai névjegyzékben, úgy az a szerződés AT érdekkörében történő okból történő meghiúsulásának minősül.

AK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a jogosultság megszerzését megelőző releváns szakmai tapasztalatot is be kívánja mutatni Ajánlattevő a vonatkozó értékelési szempontra, úgy az önéletrajzban úgy kell bemutatni a szakmai tapasztalatot, hogy egyértelműen és külön-külön azonosíthatóan kell feltüntetni a jogosultság megszerzéséhez felhasznált tapasztalatot, és az azon túli, a megajánlással érintett gyakorlatot.

A szakemberek között az átfedés megengedett (egy/ugyanazon szakember több pozícióra is jelölhető).

A párhuzamos szakmai tapasztalatot csak egyszer veszi figyelembe Ajánlatkérő!

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból:

M.1) ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszaszámított 5 évben (60 hónapban) szerződésszerűen teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belül megkezdett, (egy vagy több szerződésből származó), szerződésszerűen teljesített és legalább 700 m2 hasznos nettó területre vonatkozó új épület építési és/vagy épületbővítési és/vagy felújítási referencia munkákkal.

Az ajánlatkérő az alkalmassági követelmény(ek)nek való megfelelés szempontjából a következő fogalmak(at) határozza meg:

- épület: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló felszín feletti építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából.

A bemutatott referencia akkor tekinthető az aj. felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapon belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (sikeres műszaki átadás-átvétel) erre az időszakra esik, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2a) a)-ban foglaltakra.

AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg [Kr. 21/A. §].

M.2) nem vonja be a teljesítésbe az alábbi szakembereket:

M.2.1) 1 fő, az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint MV-ÉG jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakembert

M.2.2) 1 fő, az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV -É jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakembert;

A fentiekben megjelölt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, továbbá az alkalmassági követelményeknek az AT bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt, és amely az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat [Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (12)].

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők szíves figyelmét, hogy a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti jogosultsággal egyenértékű jogosultságot, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel egyenértékű végzettséget is elfogad Ajánlatkérő.

AK alkalmazza a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdését, a 69. § (11a) bekezdést.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

A tárgyi beruházás építési hatósági engedélyköteles, amelyről a szolgáltatás igénybevevője előzetesen és írásban köteles nyilatkozni a szolgáltatás nyújtójának.

Ennek megfelelően a fordított adózás szabályai érvényesülnek (ÁFA összegét AK fizeti meg).

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF

A beszerzés az Európai Unióból származó forrásból kerül finanszírozásra (a támogatás 100%).

Teljesítés igazolás: A Kbt. 135. § (1) bekezdése és a szerződéstervezetben foglaltak szerint történik. Ajánlatkérő az előbbieknek megfelelően igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja el.

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes Vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő összeg mértékben biztosítja az előleg igénybevételét.

Ellenérték kifizetése átutalással, utólag, Ptk. 6:130. § (1)-(2) és Kr. 32/A.§ szerint, számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül.

AK részszámlázási lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:

Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdésének megfelelően biztosítja a részszámlázási lehetőséget, a (2) bekezdésnek megfelelően az Ajánlatkérő legalább hat, (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosítja. A részszámlázásra vonatkozó részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.

Az AK elfogadja és feldolgozza az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az EUHL-ben közzétett szintaxislistának. Nyertes AT köteles előzetesen jelezni AK részére az elektronikus számla adási igényét a szerződéskötést követően. A szerződéstervezet tartalmaz ide vonatkozó részletes feltételeket.

Figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésére, az ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

Fizetési késedelem esetén Ptk. 6:155. § (1) szerinti késedelmi kamat és 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalány érvényesek.

Szerződést megerősítő biztosítékok:

- jótállási biztosíték: vállalkozói díj - általános forgalmi adó nélkül számított - 5 %-a;

- késedelmi kötbér: naptári naponként a késedelemmel érintett, vagyis a teljesítési határidőig el nem végzett munkarész(ek)re jutó nettó vállalkozói díj - általános forgalmi adó nélkül számított - 0,5%-a, legfeljebb a teljes, nettó díj 7,5%-a;

- hibás teljesítési kötbér: naptári naponként a hibás teljesítéssel érintett munkarészre eső Vállalkozói díj nettó összegének 0,5 %-a, de legfeljebb a kötbéralap 10 %-a.

- meghiúsulási kötbér: nettó vállalkozói díj - általános forgalmi adó nélkül számított - 20%-a;

Kötelező jótállás: 60 hónap. Azon építményrészekre, melyekre nézve jogszabály ennél hosszabbat ad meg, a jogszabály szerinti időtartam irányadó. A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel napja.

A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok:

- 2007. évi CXXVII. tv;

- 2011. évi CXCV. tv;

- Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2022. évi XXIV. törvény;

- 2013. évi V. tv 6:130. § (1)-(2) bekezdései, Ptk. 6:155. §;

- 2015. évi CXLIII. tv. 27/A. §, 135. § (1),(3), (5)-(6) bekezdései;

- 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §.

A részletes fizetési feltételeket a KD részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Eljárás
Jogalap: 32014L0024
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 10:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2023-03-07 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 12:00
Hely: https://ekr.gov.hu
További információk:

Az ajánlatot az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül kell benyújtani elektronikusan.

Az EKR használatához a 424/2017. Kr. 6.§-a szerinti regisztráció szükséges.

Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdése tartalmazza.

Az ajánlatok felbontását EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg [424/2017.(XII.19.) Kr. 15. § (2)].

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2.1. AF III.1.3) pont M.2.1) alpontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelmény körében meghatározottakon - az előírt kötelező gyakorlati időn - felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap - 0-36 hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Minőségi kritérium (név): 2.2. AF III.1.3) pont M.2.2) alpontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelmény körében meghatározottakon - az előírt kötelező gyakorlati időn - felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap - 0-36 hónap)
Ár (súlyozás): 70

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: 15735605205
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Tóthné dr. Pail Erzsébet
Dokumentumok URL címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001988242022/reszletek 🌏

Hivatkozás
További információk

1. Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 13/2021. (XI. 29.) MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. (https://ujvilag.gov.hu/ekr) látja el.

Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas címen.

2. Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő (AK) ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel/ajánlattevőkkel (AT).

Az ajánlatot [annak részeként a felhívás (AF) és a KD által előírt nyilatkozatokat] az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában (ahol az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ennek használatával kell benyújtani).

3. Ajánlathoz csatolni kell:

a. felolvasólapot (EKR űrlap kitöltésével), amely feltünteti a II.2.5) pont szerinti számszerűsíthető ajánlati elemeket;

b. árazatlan költségvetést a kiadott minta szerint;

c. AT nyilatkozatát a felelősségbiztosítás határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról azzal, hogy AT-nek legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül, min. káronkénti 100 (száz) Millió Ft-os, továbbá évi 300 (háromszáz) Millió Ft-os értékhatárra kötött, a szerződés/kivitelezés teljes időtartamára érvényes, teljes körű (all risk) összkockázatú építési-szerelési felelősség- és vagyonbiztosítás (C.A.R.) felelősségbiztosítási szerződéssel kell rendelkeznie (kötvény a szerződés melléklete) (részletek a szerződésben); (322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 26. §)

d. AT Kbt. 66. § (2), (6) bekezdéseinek, illetve a Kbt. 65. § (7) szerinti nyilatkozatait/nemleges nyilatkozatot;

e. Közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást [Kbt.35. §]:

EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők/kapacitás nyújtók képviseletében Ajánlattevő teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevő ajánlattevők Kbt. 35.§ (6) szerinti egyetemleges felelősségét;

f. AT (kapacitás nyújtó) aláírási címpéldányát/ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, adott esetben meghatalmazást, (természetes személynél elegendő telj. biz. erejű magánokiratba/közokiratba foglalt aláírás-minta);

g. Cégkivonatot/elérhetőségét (URL), ha az ingyenes adatbázisból AK számára nem elérhető, adott esetben változásbejegyzési iratok/nemleges nyilatkozat;

h. az alkalmassági követelmény körében megajánlott szakemberek tekintetében a szerződés hatálybalépésétől számított 5 munkanapon belül történő kamara névjegyzékben való szerepelésre vonatkozó nyilatkozatot;

i. AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalom vonatkozásában [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (9) bek.];

4. Tekintettel arra, hogy a tárgyi építési beruházás a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozik, a szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles az Üvegkapu alkalmazására.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattevő(k) - a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 34/A.§ (2) bekezdése alapján - az ajánlatában köteles nyilatkozni, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte.

Ajánlatkérő a fentiek mellett a közbeszerzési dokumentumokban is rögzítette szerződés teljesítésére vonatkozó feltételként, hogy a nyertes ajánlattevő biztosítani köteles az Üvegkapu alkalmazását.

5. Kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Kbt. 56.§ szerint, kizárólag az EKR-en keresztül.

6. Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44. § szerint.

7. Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költség ajánlattevőt terheli.

8. Valamennyi időpont/határidő a közép-európai idő (CET) szerint.

További információ. a VI.4.3)-ban, a fentiekre vonatkozó részletes információ a KD-ban.

9. Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71. § szerint

10. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat [Kbt.75. §(6)].

11. AK jelen eljárás tekintetében alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.

12. AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. [Kbt. 35. § (9)]

13. AK a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg a műszaki alkalmasság feltételeit, azok igazolását [III.1.3) M.1), és M.2) alpontok; 321/2015.(X. 30.) Kr. 30.§ (4)].

14. IV.2.6) pont kiegészítése: AK a megjelölt időtartam alatt 60 napot ért. Ha AK az ajánlatok bírálatát az ajánlati kötöttség - esetleges hosszabbítással együtt számított - 120 napos időtartama alatt sem tudja elvégezni, felkérheti AT-ket ajánlataik meghatározott időpontig történő további fenntartására. Ha az AT-k eljárást lezáró döntésről való értesítését megelőzően az ajánlati kötöttség a 180 napot meghaladná, az AK az eljárást lezáró döntést a 75. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel hozhatja meg [Kbt. 70. § (2a)]

15. AK az idegen devizanemben megadott adatok forintra történő átszámítását a felhívás feladásának napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által honlapján közzétett hivatalos középárfolyam figyelembevételével végzi el.

16. A felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., a Ptk. és a 424/2017. (XII. 19.) Kr. előírásai, valamint a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.

17. Ajánlattevőnek informálódnia kell azon a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, melyeket a jogszabályok/kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés és a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.

18. KIEGÉSZÍTÉS A II.1.6) PONTHOZ: Az Ajánlatkérő kizárja a részajánlat benyújtásának lehetőségét figyelemmel arra, hogy a részajánlattételi lehetőség nem egyeztethető össze a gazdasági észszerűséggel. A megvalósítandó feladatok szakmailag is kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok szoros összehangolást igényelnek. (Kbt. 61. § (4) bekezdés)

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

Jogorvoslati kérelmek benyújtása a Kbt. 148. § szerint.

VI.3.) pont folytatása:

19.KIEG.A III.1.1) PONTHOZ: Az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelést az AK elsősorban a Kbt. 69. § (11)-ben foglaltaknak megfelelően az általa elérhető nyilvántartásokban ellenőrzi, ha annak ingyenes ellenőrzésére nincs lehetőség vagy a GSZ az előbbiek szerint nyilvántartásban nem szerepel, úgy az AT köteles a követelménynek való megfelelést a nyilvántartásban való szereplés igazolásának vagy az engedély/jogosítvány/tagsági jogviszony igazolásának csatolásával bizonyítani.

20.Nem magyar nyelvű dokumentumok csatolása esetén annak magyar nyelvű fordítása is csatolandó.

21.AK a felhívás II.2.7) pontjában rögzített 240 nap alatt 240 naptári napot ért.

22.AK a Kbt. 56. § (7) bekezdésére tekintettel tájékoztatja a T. Érdeklődő Gazdasági Szereplőket, hogy helyszíni bejárást nem biztosít tekintettel arra, hogy a terület bárki számára bármikor szabadon megtekinthető a helyszín közterület jellegéből adódóan.

23.AK által az eljárás lefolytatásával megbízott felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: dr. Daczuk Balázs (00313) és dr. Illényi Péter Tamás (00316) (elérhetőségek a KD-ban).

III.1.1. folyt.:

Az előírt követelménynek való megfelelést AK az általa elérhető nyilvántartásokban ellenőrzi, amennyiben azokhoz a Kbt. 69. § (11)-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér azzal, hogy amennyiben előbbiek ingyenes ellenőrzésére nincs lehetőség vagy a GSZ az előbbiek szerint nyilvántartásban nem szerepel, úgy az AT köteles a követelménynek való megfelelést a nyilvántartásban való szereplés igazolásának vagy az engedély/jogosítvány/tagsági jogviszony igazolásának csatolásával bizonyítani [Kbt. 69. § (11)].

SZ.1) A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő tekintetében a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. [321/2015 Kr. 26. § (2)]

A Kbt. 69. § (4) alapján az EEKD-ban szereplő nyilatkozatnak való megfelelés igazolandó.

A fenti névjegyzékek adatait Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az AK ellenőrzi, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv szerinti nyilvántartások szerinti igazolást kell benyújtani az AK felhívására.

Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2023/S 026-076808 (2023-02-01)

További információk (2023-03-06)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-03-06 📅
Benyújtási határidő: 2023-03-21 📅
Közzététel dátuma: 2023-03-10 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 050-147283
Hirdetményre hivatkozik: 2023/S 026-076808
HL-S szám: 50
További információk

Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Érdekelt Gazdasági Szereplő(ke)t, hogy a közbeszerzési dokumentumok módosítását hajtotta végre, illetve ezzel egyidejűleg kezdeményezte az ajánlattételi határidőt meghosszabbítását is.

Forrás: OJS 2023/S 050-147283 (2023-03-06)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2023-06-12)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 929 990 500 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-06-12 📅
Közzététel dátuma: 2023-06-16 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 115-355703
HL-S szám: 115
További információk

1) Az eljárásban részt vett ajánlattevők neve, címe, adószáma és KKV minősítése: Építő-és épületkarbantartó Zrt. 1112 Budapest, Németvölgyi út 146. 11266101244 Nem tartozik a törvény hatálya alá CreativEnergy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Petőfi Sándor utca 45. 11690911205 Kisvállalkozás Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Kft. 1047 Budapest, Attila utca 34. 11066901244 Nem tartozik a törvény hatálya alá JD Bau 2014 Kft. 3555 Harsány, Jókai Mór utca 14. 25099430205 Mikrovállalkozás PEKA BAU 2000 Építőipari, Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3516 Miskolc, Forrás utca 4. 12513712205 Nem tartozik a törvény hatálya alá Pesti Építő Zrt. 1112 Budapest, Rózsatő utca 10. 14400276243 Kisvállalkozás Syntax Consult Szolgáltató Kft. 3826 Rakacaszend, Fő u. 16. 23898903205 Kisvállalkozás 2) A II.2.5) és V.2.4) pontok kiegészítése - A nyertes Ajánlattevő értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: Összesített ajánlati ár (nettó Ft): 929 990 500,- HUF 2.1. AF III.1.3) pont M.2.1) alpontja szerinti szakember alkalmassági min. követelmény körében meghatározottakon felül - az előírt kötelező gyakorlati időn felüli - többlet szakmai tapasztalata (hónap - 0-36 hónap): 36 2.2. AF III.1.3) pont M.2.2) alpontja szerinti szakember alkalmassági min. követelmény körében meghatározottakon felül - az előírt kötelező gyakorlati időn felüli - többlet szakmai tapasztalata (hónap - 0-36 hónap): 36

További információk

1) Az eljárásban részt vett ajánlattevők neve, címe, adószáma és KKV minősítése:

Építő-és épületkarbantartó Zrt.

1112 Budapest, Németvölgyi út 146.

11266101244

Nem tartozik a törvény hatálya alá

CreativEnergy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

3530 Miskolc, Petőfi Sándor utca 45.

11690911205

Kisvállalkozás

Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Kft.

1047 Budapest, Attila utca 34.

11066901244

Nem tartozik a törvény hatálya alá

JD Bau 2014 Kft.

3555 Harsány, Jókai Mór utca 14.

25099430205

Mikrovállalkozás

PEKA BAU 2000 Építőipari, Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

3516 Miskolc, Forrás utca 4.

12513712205

Nem tartozik a törvény hatálya alá

Pesti Építő Zrt.

1112 Budapest, Rózsatő utca 10.

14400276243

Kisvállalkozás

Syntax Consult Szolgáltató Kft.

3826 Rakacaszend, Fő u. 16.

23898903205

Kisvállalkozás

2) A II.2.5) és V.2.4) pontok kiegészítése - A nyertes Ajánlattevő értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:

Összesített ajánlati ár (nettó Ft): 929 990 500,- HUF

2.1. AF III.1.3) pont M.2.1) alpontja szerinti szakember alkalmassági min. követelmény körében meghatározottakon felül - az előírt kötelező gyakorlati időn felüli - többlet szakmai tapasztalata (hónap - 0-36 hónap): 36

2.2. AF III.1.3) pont M.2.2) alpontja szerinti szakember alkalmassági min. követelmény körében meghatározottakon felül - az előírt kötelező gyakorlati időn felüli - többlet szakmai tapasztalata (hónap - 0-36 hónap): 36

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2023-06-02 📅
Név: Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 11266101244
Postacím: Németvölgyi Út 146
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 14223550 📞
E-mail: vallalkozas@epkar.hu 📧
Ország: Budapest 🏙️
Internetcím: http://www.epkar.hu 🌏
A beszerzés teljes értéke: 929 990 500 HUF 💰
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 7

Hivatkozás
További információk

1) Az eljárásban részt vett ajánlattevők neve, címe, adószáma és KKV minősítése:

Építő-és épületkarbantartó Zrt.

1112 Budapest, Németvölgyi út 146.

11266101244

Nem tartozik a törvény hatálya alá

CreativEnergy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

3530 Miskolc, Petőfi Sándor utca 45.

11690911205

Kisvállalkozás

Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Kft.

1047 Budapest, Attila utca 34.

11066901244

JD Bau 2014 Kft.

3555 Harsány, Jókai Mór utca 14.

25099430205

Mikrovállalkozás

PEKA BAU 2000 Építőipari, Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

3516 Miskolc, Forrás utca 4.

12513712205

Pesti Építő Zrt.

1112 Budapest, Rózsatő utca 10.

14400276243

Syntax Consult Szolgáltató Kft.

3826 Rakacaszend, Fő u. 16.

23898903205

2) A II.2.5) és V.2.4) pontok kiegészítése - A nyertes Ajánlattevő értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:

Összesített ajánlati ár (nettó Ft): 929 990 500,- HUF

2.1. AF III.1.3) pont M.2.1) alpontja szerinti szakember alkalmassági min. követelmény körében meghatározottakon felül - az előírt kötelező gyakorlati időn felüli - többlet szakmai tapasztalata (hónap - 0-36 hónap): 36

2.2. AF III.1.3) pont M.2.2) alpontja szerinti szakember alkalmassági min. követelmény körében meghatározottakon felül - az előírt kötelező gyakorlati időn felüli - többlet szakmai tapasztalata (hónap - 0-36 hónap): 36

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
Forrás: OJS 2023/S 115-355703 (2023-06-12)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2024-01-02)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Zöld Város Belváros Avasi Kilátó körny. magasép.
Hivatkozási szám: EKR001988242022
Szerződés típusa: Építési beruházás
Termékek/szolgáltatások: Magasépítési munka 📦
A beszerzés teljes értéke (HÉA nélkül): 929 990 500 HUF 💰
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) (2021/2027)
Uniós alapok további adatai:

TOP-6.3.2-16-MI1-2017-00001 azonosító számú „Zöld város kialakítása Miskolc Belváros – Történelmi Avas akcióterületen”, támogatás mértéke: 100,000000%

Az uniós alapok azonosítója: TOP-6.3.2-16-MI1-2017-00001 azonosító számú „Zöld város kialakítása Miskolc Belváros – Történelmi Avas akcióterületen”, támogatás mértéke: 100,000000%
Leírás
Belső azonosító: EKR001988242022/1
A beszerzés leírása:

A közbeszerzés tárgya: Zöld Város Belváros Avasi Kilátó környezete - magasépítés A terv. építési tev. megnevezése, rövid leírás, jellemzői: Miskolc, Avas-tető 11986. hrsz. és 13003/1. hrsz. telken kialakítandó Vendéglátó, kereskedelmi épület (Avas-tető terasz) + I. komfortpont; II. komfortpont; Információs pont + III. komfortpont létesítéséhez kapcsolódó feladatok teljesítése. Telek területek: 26.416 m2 (11986. hrsz.) és 127.441 m2 (13003/1.hrsz.), összesen 153.857 m2 Vendéglátó és kereskedelmi épület + I. komf.pont: földszinti hasznos nettó ter.: 745,98 m2, emeleti helyiségek és emeleti terasz számított hasznos ter. 43,97 m2 és 145,47 m2. II. komfortpont hasznos alapter.: 36,23 m2 Információs pont + III. komfortpont hasznos alapter.: 57,56 m2 Össz. hasznos alapter.: 1029,21 m2 A beruházást generálkivitelezőként, minden szakágra (építészet, tartószerkezet, szakipar, épületgépészet, épületvillamosság, közműellátás, területrendezés és térépítés, útépítés) kiterjedően, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban befejezve kell megvalósítani. Helyiségek: I. Fszt: komfortpont, kereskedelmi egységek, 50 adagos főzőkonyha vendégtérrel, kiszolgáló helyiségekkel (nettó: 702,31 m2 ), földszinti fedett teraszok: 181,47 m2, összes földszinti hasznos ter.: 745,98 m2. Emelet: gépészeti tér, a 2 db felvonó + közlekedő ter. (nettó 43,97 m2), fedett terasz és előterek (nettó 181,47 m2), összes nettó alapter.: 935,42 m2. Az épület a „közel nulla energiaigényű épület” követelményszintjének megfelelően valósítható meg, melynél 702,31 m2 nettó alapterületű helyiséghez levegő-víz hőszivattyúval biztosított energiatermeléssel ellátott fűtési és hűtési rendszer építendő ki, a beépítendő levegő-víz hőszivattyúk mennyisége 3 db. II. Fszt.: vizesblokkok, gépészet (nettó alapterület 36,23 m2) III. Fszt.: kiállító tér, vizesblokkok, gépészet (nettó alapterület 57,56 m2) Megépítendő összes nettó alapterület: 1029,21 m2. ALKALMAZOTT ANYAGOK ÉS SZERKEZETEK Alapozás: 40 cm vtg, monolit vb. lemezalap és monolit beton sávalapok + monolit vb. talpgerendarács Felmenő szerkezetek: Az I. épület, körívekre szerkesztett monolit vb. szerkezetű létesítmény zöldtetős fedéssel egy lapos kúpfelületet alkot. Az I. épület összes monolit vasbeton teherhordó szerkezetének mennyisége 1171,66 m3, amely összesen 118,59 t betonacél beépítését tartalmazza. A függőleges tartószerkezet az épület sugárirányban elhelyezett födémgerendái alá épített vb. pillérekből és a körívek vonalában elhelyezett vb. falakból áll. Az épület zöldtetős födéme egymáshoz kis szögben törő, körcikk alakú síklemezekből áll. Egyebekben 20,0 cm vasbeton födém és előregyártott 12 cm széles nyílásáthidalások kialakítására alkalm., kerámiaköpenyes előfeszített vasbeton áthidalók. Acél vázszerkezetű, csőkeresztmetszetű oszlopokra támaszkodó védőtetők. A védőtetők Ø193x6 mm-es, kibetonozott acélcső oszlopokon támaszkodnak. Az acélszerkezet hegesztett kivitelű, festett. Az épület vázkitöltő falai 30 cm. vtg. kiemelkedő hőszigetelő képességű üreges, nútféderes kerámia falazóelemek. A válaszfalak 10 cm. vtg. kerámia falak, ill. 15 cm szerelt gipszkarton válaszfalak. Homlokzati anyagok: kiszellőztetett szálcement homlokzat burkolat: 361 m2 - helyszíni műkő fedkő travertin mészkő, rakott terméskő falazat - konzol osztópárkány, látszó nyersbeton felülettel - hőhídmentes alumínium szerkezetű, fokozott hőszigetelésű függönyfal szerkezet - fa szerkezetű kültéri nyílászáró (tölgy színben) - 30x30 cm üvegtégla - épületgépészeti zsaluzia - rejtett kialakítású növény kazetta - árnyékoló napvitorla - vb. szerkezetű lépcső - rozsdamentes acél csőkorlát - terméskő lépcső burkolat - korcolt fémlemez fedés. Vízszigetelések: 2248,5 m2, melyből a gyökérálló minőségben megvalósítandó csapadékvíz elleni szigetelés 708,5 m2. Tér- és kertépítési munkák összesen 3969 m2 területen, amely tartalmaz az alépítményi vízszigetelésekkel és a környező térszinttel szintben csatlakozó, parkként és nézőtérként is kialakított járható és zöldtető teljes rétegrendi kialakítását 652 m2 alapterületen, térburkolatok teljes rétegrendű kiépítését 1660 m2 alapterületen és térszinti zöldfelület építést 1657 m2 alapterületen, össz: 2176 db konténeres fa és cserje elültetésével együtt. II és III. épületnél hagyományos teherhordó falazatokon vasbeton födém teherhordó szerkezet készül. III épületnél Acél vázszerkezetű, csőkeresztmetszetű oszlopokra támaszkodó védőtetők. A védőtetők Ø193x6 mm-es, kibetonozott acélcső oszlopokon támaszkodnak. Az acélszerkezet hegesztett kivitelű, festett. Összesen 195,41 m2 nettó alapterületű vizesblokk (mosdó, wc, zuhanyzó, pissoire helyiségek) minden szakágra kiterjedő kivitelezése valósítandó meg, mely során összesen 87 db víz-berendezés (mosdó, zuhany, wc, pissoire) építendő be. Térburkolatok: − a nyugati és középső nagy lépcsőkhöz vezető gyalogos: mészkő terméskő térburkolat - akadálymentes közlekedésre alkalmas, hézagmentes felülettel − az épület déli oldalán kialakított nagy közönségforgalmi terek kiselemes beton térkő burkolatok Közművek Vízellátás: A tervezett épület ivóvízellátása a Horváth tetői úton üzemelő DN 100 KMPVC vízvezetékről lesz biztosítva, tolózáraknában szerelvényezett vízfogyasztás főmérő beépítésével. Szennyvíz elvezetés: Az épület szennyvízcsatorna kitörései gravitációs csatornával lesznek összegyűjtve, mely átemelő műtárgyba csatlakozik. A terv. szennyvízátemelő nyomóvezetéke a meglévő állapotnál részletezett feltételek teljesülése esetén a helyszínrajzon jelölt gravitációs csatornaszakaszon keresztül a meglévő szennyvízcsatorna hálózatba lesz elvezetve. Konyhai zsíros szennyvíz kitörés létesítése esetén zsírfogó műtárgy beépítése tervezett. Csapadékvíz elvezetés: A Horváth tetői út csapadékvíz elvezetése a tervezett épületet védőcsőben keresztező gravitációs csatornával készül. Az épületet déli irányban megkerülő beton térkő burkolatú út nyomvonalán tervezett csap.víz elv. hál. az Avas-Észak tervezett övárok -1 jelű árokba lesz csatlakoztatva.

A beszerzés leírása

A közbeszerzés tárgya: Zöld Város Belváros Avasi Kilátó környezete - magasépítés
A terv. építési tev. megnevezése, rövid leírás, jellemzői:
Miskolc, Avas-tető 11986. hrsz. és 13003/1. hrsz. telken kialakítandó Vendéglátó, kereskedelmi épület (Avas-tető terasz) + I. komfortpont; II. komfortpont; Információs pont + III. komfortpont létesítéséhez kapcsolódó feladatok teljesítése.
Telek területek: 26.416 m2 (11986. hrsz.) és 127.441 m2 (13003/1.hrsz.), összesen 153.857 m2
Vendéglátó és kereskedelmi épület + I. komf.pont: földszinti hasznos nettó ter.: 745,98 m2, emeleti helyiségek és emeleti terasz számított hasznos ter. 43,97 m2 és 145,47 m2.
II. komfortpont hasznos alapter.: 36,23 m2
Információs pont + III. komfortpont hasznos alapter.: 57,56 m2
Össz. hasznos alapter.: 1029,21 m2
A beruházást generálkivitelezőként, minden szakágra (építészet, tartószerkezet, szakipar, épületgépészet, épületvillamosság, közműellátás, területrendezés és térépítés, útépítés) kiterjedően, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban befejezve kell megvalósítani.
Helyiségek:
I. Fszt: komfortpont, kereskedelmi egységek, 50 adagos főzőkonyha vendégtérrel, kiszolgáló helyiségekkel (nettó: 702,31 m2 ), földszinti fedett teraszok: 181,47 m2, összes földszinti hasznos ter.: 745,98 m2. Emelet: gépészeti tér, a 2 db felvonó + közlekedő ter. (nettó 43,97 m2), fedett terasz és előterek (nettó 181,47 m2), összes nettó alapter.: 935,42 m2. Az épület a „közel nulla energiaigényű épület” követelményszintjének megfelelően valósítható meg, melynél 702,31 m2 nettó alapterületű helyiséghez levegő-víz hőszivattyúval biztosított energiatermeléssel ellátott fűtési és hűtési rendszer építendő ki, a beépítendő levegő-víz hőszivattyúk mennyisége 3 db.
II. Fszt.: vizesblokkok, gépészet (nettó alapterület 36,23 m2)
III. Fszt.: kiállító tér, vizesblokkok, gépészet (nettó alapterület 57,56 m2)
Megépítendő összes nettó alapterület: 1029,21 m2.
ALKALMAZOTT ANYAGOK ÉS SZERKEZETEK
Alapozás: 40 cm vtg, monolit vb. lemezalap és monolit beton sávalapok + monolit vb. talpgerendarács
Felmenő szerkezetek: Az I. épület, körívekre szerkesztett monolit vb. szerkezetű létesítmény zöldtetős fedéssel egy lapos kúpfelületet alkot. Az I. épület összes monolit vasbeton teherhordó szerkezetének mennyisége 1171,66 m3, amely összesen 118,59 t betonacél beépítését tartalmazza. A függőleges tartószerkezet az épület sugárirányban elhelyezett födémgerendái alá épített vb. pillérekből és a körívek vonalában elhelyezett vb. falakból áll. Az épület zöldtetős födéme egymáshoz kis szögben törő, körcikk alakú síklemezekből áll. Egyebekben 20,0 cm vasbeton födém és előregyártott 12 cm széles nyílásáthidalások kialakítására alkalm., kerámiaköpenyes előfeszített vasbeton áthidalók. Acél vázszerkezetű, csőkeresztmetszetű oszlopokra támaszkodó védőtetők. A védőtetők Ø193x6 mm-es, kibetonozott acélcső oszlopokon támaszkodnak. Az acélszerkezet hegesztett kivitelű, festett.
Az épület vázkitöltő falai 30 cm. vtg. kiemelkedő hőszigetelő képességű üreges, nútféderes kerámia falazóelemek. A válaszfalak 10 cm. vtg. kerámia falak, ill. 15 cm szerelt gipszkarton válaszfalak.
Homlokzati anyagok: kiszellőztetett szálcement homlokzat burkolat: 361 m2 - helyszíni műkő fedkő travertin mészkő, rakott terméskő falazat - konzol osztópárkány, látszó nyersbeton felülettel - hőhídmentes alumínium szerkezetű, fokozott hőszigetelésű függönyfal szerkezet - fa szerkezetű kültéri nyílászáró (tölgy színben) - 30x30 cm üvegtégla - épületgépészeti zsaluzia - rejtett kialakítású növény kazetta - árnyékoló napvitorla - vb. szerkezetű lépcső - rozsdamentes acél csőkorlát - terméskő lépcső burkolat - korcolt fémlemez fedés.
Vízszigetelések: 2248,5 m2, melyből a gyökérálló minőségben megvalósítandó csapadékvíz elleni szigetelés 708,5 m2.
Tér- és kertépítési munkák összesen 3969 m2 területen, amely tartalmaz az alépítményi vízszigetelésekkel és a környező térszinttel szintben csatlakozó, parkként és nézőtérként is kialakított járható és zöldtető teljes rétegrendi kialakítását 652 m2 alapterületen, térburkolatok teljes rétegrendű kiépítését 1660 m2 alapterületen és térszinti zöldfelület építést 1657 m2 alapterületen, össz: 2176 db konténeres fa és cserje elültetésével együtt.
II és III. épületnél hagyományos teherhordó falazatokon vasbeton födém teherhordó szerkezet készül. III épületnél Acél vázszerkezetű, csőkeresztmetszetű oszlopokra támaszkodó védőtetők. A védőtetők Ø193x6 mm-es, kibetonozott acélcső oszlopokon támaszkodnak. Az acélszerkezet hegesztett kivitelű, festett.
Összesen 195,41 m2 nettó alapterületű vizesblokk (mosdó, wc, zuhanyzó, pissoire helyiségek) minden szakágra kiterjedő kivitelezése valósítandó meg, mely során összesen 87 db víz-berendezés (mosdó, zuhany, wc, pissoire) építendő be.
Térburkolatok:
− a nyugati és középső nagy lépcsőkhöz vezető gyalogos: mészkő terméskő térburkolat - akadálymentes közlekedésre alkalmas, hézagmentes felülettel − az épület déli oldalán kialakított nagy közönségforgalmi terek kiselemes beton térkő burkolatok
Közművek
Vízellátás: A tervezett épület ivóvízellátása a Horváth tetői úton üzemelő DN 100 KMPVC vízvezetékről lesz biztosítva, tolózáraknában szerelvényezett vízfogyasztás főmérő beépítésével.
Szennyvíz elvezetés: Az épület szennyvízcsatorna kitörései gravitációs csatornával lesznek összegyűjtve, mely átemelő műtárgyba csatlakozik. A terv. szennyvízátemelő nyomóvezetéke a meglévő állapotnál részletezett feltételek teljesülése esetén a helyszínrajzon jelölt gravitációs csatornaszakaszon keresztül a meglévő szennyvízcsatorna hálózatba lesz elvezetve. Konyhai zsíros szennyvíz kitörés létesítése esetén zsírfogó műtárgy beépítése tervezett.
Csapadékvíz elvezetés: A Horváth tetői út csapadékvíz elvezetése a tervezett épületet védőcsőben keresztező gravitációs csatornával készül. Az épületet déli irányban megkerülő beton térkő burkolatú út nyomvonalán
tervezett csap.víz elv. hál. az Avas-Észak tervezett övárok -1 jelű árokba lesz csatlakoztatva.

Postacím: Avas-
tető
11986. hrsz. és 13003/1. hrsz.
Irányítószám: 3525
Város: Miskolc
Ország: Magyarország 🇭🇺
A teljesítés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén 🏙️
Időtartam: 240 nap
Cím
Tétel azonosító száma: LOT-0001

Eljárás
Az eljárás típusa
Jogalap: 2014/24/EU irányelv
A közbeszerzési eljárás feltételei
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus fizetést használnak ✅
A szerződés teljesítési feltételeket tartalmaz ✅

A szerződés odaítélése
Jogorvoslati eljárások
A panaszosok száma: 0
Tétel azonosító száma: LOT-0001
Szerződés száma: 1
A szerződés megkötésének időpontja: 2023-06-02 📅
A szerződés/tétel értékére vonatkozó információ (héa nélkül)
A szerződés/tétel teljes értéke: 929 990 500 HUF 💰
Ajánlat azonosítója: EKR001988242022/3203
Az alvállalkozással kapcsolatos információk
Leírás:

Felvonulási létesítmények részmunkái Irtás, föld- és sziklamunka részmunkái Szivárgóépítés, alagcsövezés részmunkái Síkalapozás részmunkái Helyszíni beton és vasbeton munka részmunkái Falazás és egyéb kőművesmunka részmunkái Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése részmunkái Vakolás és rabicolás részmunkái Szárazépítés részmunkái Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés részmunkái Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése részmunkái Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése részmunkái Felületképzés részmunkái Szigetelés részmunkái Kőburkolat készítése részmunkái Zsaluzás és állványozás részmunkái Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése részmunkái Épületgépészeti költségek részmunkái Víz-csatorna részmunkái Szellőzés részmunkái Fűtés-hűtés részmunkái Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés részmunkái Gyengeáram részmunkái Külső elektromos munkák és egyéb munkák részmunkái Bontási és előkészítő munkák részmunkái Burkolatépítési munkák részmunkái Parképítési munkák részmunkái Kertberendezési tárgyak részmunkái Dúcolás, földpartmegtámasztás részmunkái Útburkolatalap és makadámburkolat készítése részmunkái Bitumenes alap és makadámburkolat készítése részmunkái Műtárgy-építés részmunkái Közműcsatorna-építés részmunkái Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése részmunkái Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése részmunkái Bádogozás részmunkái Üvegezés részmunkái Technológiai légtechnikai munkák részmunkái Épületgépészeti csővezeték szerelése részmunkái Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram) részmunkái Külső villamos munkák részmunkái Táj és kertépítészeti munkák részmunkái Csapadékvízcsatorna építés részmunkái Szennyvízcsatorna építés részmunkái Útépítés forgalomtechnika részmunkái Vízvezeték építés részmunkái Piperék részmunkái

Leírás

Felvonulási létesítmények részmunkái
Irtás, föld- és sziklamunka részmunkái
Szivárgóépítés, alagcsövezés részmunkái
Síkalapozás részmunkái
Helyszíni beton és vasbeton munka részmunkái
Falazás és egyéb kőművesmunka részmunkái
Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése részmunkái
Vakolás és rabicolás részmunkái
Szárazépítés részmunkái
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés részmunkái
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése részmunkái
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése részmunkái
Felületképzés részmunkái
Szigetelés részmunkái
Kőburkolat készítése részmunkái
Zsaluzás és állványozás részmunkái
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése részmunkái
Épületgépészeti költségek részmunkái
Víz-csatorna részmunkái
Szellőzés részmunkái
Fűtés-hűtés részmunkái
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés részmunkái
Gyengeáram részmunkái
Külső elektromos munkák és egyéb munkák részmunkái
Bontási és előkészítő munkák részmunkái
Burkolatépítési munkák részmunkái
Parképítési munkák részmunkái
Kertberendezési tárgyak részmunkái
Dúcolás, földpartmegtámasztás részmunkái
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése részmunkái
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése részmunkái
Műtárgy-építés részmunkái
Közműcsatorna-építés részmunkái
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése részmunkái
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése részmunkái
Bádogozás részmunkái
Üvegezés részmunkái
Technológiai légtechnikai munkák részmunkái
Épületgépészeti csővezeték szerelése részmunkái
Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram) részmunkái
Külső villamos munkák részmunkái
Táj és kertépítészeti munkák részmunkái
Csapadékvízcsatorna építés részmunkái
Szennyvízcsatorna építés részmunkái
Útépítés forgalomtechnika részmunkái
Vízvezeték építés részmunkái
Piperék részmunkái

A rész vagy a részcsoport azonosítója: LOT-0001
A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása:

A szerződés alvállalkozásba adandó részének rövid leírása

Felvonulási létesítmények részmunkái
Irtás, föld- és sziklamunka részmunkái
Szivárgóépítés, alagcsövezés részmunkái
Síkalapozás részmunkái
Helyszíni beton és vasbeton munka részmunkái
Falazás és egyéb kőművesmunka részmunkái
Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése részmunkái
Vakolás és rabicolás részmunkái
Szárazépítés részmunkái
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés részmunkái
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése részmunkái
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése részmunkái
Felületképzés részmunkái
Szigetelés részmunkái
Kőburkolat készítése részmunkái
Zsaluzás és állványozás részmunkái
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése részmunkái
Épületgépészeti költségek részmunkái
Víz-csatorna részmunkái
Szellőzés részmunkái
Fűtés-hűtés részmunkái
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés részmunkái
Gyengeáram részmunkái
Külső elektromos munkák és egyéb munkák részmunkái
Bontási és előkészítő munkák részmunkái
Burkolatépítési munkák részmunkái
Parképítési munkák részmunkái
Kertberendezési tárgyak részmunkái
Dúcolás, földpartmegtámasztás részmunkái
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése részmunkái
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése részmunkái
Műtárgy-építés részmunkái
Közműcsatorna-építés részmunkái
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése részmunkái
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése részmunkái
Bádogozás részmunkái
Üvegezés részmunkái
Technológiai légtechnikai munkák részmunkái
Épületgépészeti csővezeték szerelése részmunkái
Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram) részmunkái
Külső villamos munkák részmunkái
Táj és kertépítészeti munkák részmunkái
Csapadékvízcsatorna építés részmunkái
Szennyvízcsatorna építés részmunkái
Útépítés forgalomtechnika részmunkái
Vízvezeték építés részmunkái
Piperék részmunkái

A szerződést valószínűleg alvállalkozóval kötik meg ✅
A vállalkozó neve és címe
Név: Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti nyilvántartási szám: 11266101244
Postacím: Németvölgyi Út 146
Postai irányítószám: 1112
Postai város: Budapest
Régió: Budapest 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: vallalkozas@epkar.hu 📧
Telefon: +36 14223550 📞
Fax: +36 14223559 📠
URL: https://www.epkar.hu 🌏

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
A szerződéssel kapcsolatos feltételek
A szerződés teljesítésének feltételei:

A tárgyi beruházás építési hatósági engedélyköteles, amelyről a szolgáltatás igénybevevője előzetesen és írásban köteles nyilatkozni a szolgáltatás nyújtójának. A fordított adózás szabályai érvényesülnek (ÁFA összegét AK fizeti meg). Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF A beszerzés az Európai Unióból származó forrásból kerül finanszírozásra (a támogatás 100%). Teljesítés igazolás: A Kbt. 135. § (1) bekezdése és a szerződéstervezetben foglaltak szerint történik. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes Vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő összeg mértékben biztosítja az előleg igénybevételét. Ellenérték kifizetése átutalással, utólag, Ptk. 6:130. § (1)-(2) és Kr. 32/A.§ szerint, számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül. AK részszámlázási lehetőséget biztosít. Kötelező jótállás_60 hónap.

Ajánlatkérő hatóság
Név és címek
Név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti nyilvántartási szám: 15735605205
Postacím: Városház Tér 8
Postai irányítószám: 3525
Postai város: Miskolc
Régió: Borsod-Abaúj-Zemplén 🏙️
Ország: Magyarország 🇭🇺
Kapcsolattartó pont: Tóthné dr. Pail Erzsébet
E-mail: tothne.erzsebet@miskolc.hu 📧
Telefon: +36 704534402 📞
Fax: +36 46347807 📠
URL: http://www.miskolc.hu 🌏
Csoportvezető ✅

Kiegészítő információk
További információk

A BT-202 mező (VII.2.4) pont) folytatása A számlák benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás kiadása. Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, a Megrendelő által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult végszámlát benyújtani (mértéke a vállalási ár 10 %-a). Módosított 3. [Fizetési feltételek:] 3. A kivitelezés során 5 részszámla és 1 végszámla benyújtására van lehetőség. - Az 1. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli, a 2.1. a) pont szerinti szerződéses érték 15%-át elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség, mely részszámla összege az Eredeti vállalkozói díj 15%-a, - a 2. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli, a 2.1. a) pont szerinti szerződéses érték 25%-át elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség, mely részszámla összege az Eredeti vállalkozói díj 10%-a, - a 3. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli, a 2.1.a) pont szerinti szerződéses érték 50%-át elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség, mely részszámla összege az Eredeti vállalkozói díj 25%-a, - a 4. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli, a 2.1.a) pont szerinti szerződéses érték 75%-át elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség, mely részszámla összege az Eredeti vállalkozói díj 25%-a, - az 5. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli, a 2.1.a) pont szerinti szerződéses érték 90%-át elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség, mely részszámla összege az Eredeti vállalkozói díj 15%-a, valamint (az előbbieken felül) a Pótmunka 1. és Pótmunka 2. díja. A számlák benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás kiadása. Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, a Megrendelő által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult végszámlát benyújtani a 2.1.c) pont szerinti Módosított vállalkozói díjnak a fenti-ek szerinti részszámlákkal nem fedezett összegéről. A számlában a Pótmunka 1. és Pótmunka 2. díját elkülönítetten kell szerepeltetni.

További információk

A BT-202 mező (VII.2.4) pont) folytatása

A számlák benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás kiadása.
Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, a Megrendelő által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult végszámlát benyújtani (mértéke a vállalási ár 10 %-a).

Módosított
3. [Fizetési feltételek:]

3. A kivitelezés során 5 részszámla és 1 végszámla benyújtására van lehetőség.
- Az 1. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli, a 2.1. a) pont szerinti szerződéses érték 15%-át elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség, mely részszámla összege az Eredeti vállalkozói díj 15%-a,
- a 2. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli, a 2.1. a) pont szerinti szerződéses érték 25%-át elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség, mely részszámla összege az Eredeti vállalkozói díj 10%-a,
- a 3. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli, a 2.1.a) pont szerinti szerződéses érték 50%-át elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség, mely részszámla összege az Eredeti vállalkozói díj 25%-a,
- a 4. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli, a 2.1.a) pont szerinti szerződéses érték 75%-át elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség, mely részszámla összege az Eredeti vállalkozói díj 25%-a,
- az 5. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli, a 2.1.a) pont szerinti szerződéses érték 90%-át elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség, mely részszámla összege az Eredeti vállalkozói díj 15%-a, valamint (az előbbieken felül) a Pótmunka 1. és Pótmunka 2. díja.

A számlák benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás kiadása.
Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, a Megrendelő által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult végszámlát benyújtani a 2.1.c) pont szerinti Módosított vállalkozói díjnak a fenti-ek szerinti részszámlákkal nem fedezett összegéről. A számlában a Pótmunka 1. és Pótmunka 2. díját elkülönítetten kell szerepeltetni.

Felülvizsgálati testület
Nemzeti nyilvántartási szám: EKRSZ_40664534
Régió: Budapest 🏙️
URL: https://www.kozbeszerzes.hu 🌏
Felülvizsgálati eljárás
Pontos információ a felülvizsgálati eljárások határidejéről (határidejeiről): Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
Információk az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikus számlázást fogadunk el

Változások
Egyéb kiegészítő információk

Jelen szerződésmódosításra 2023.december 18-án, két körülményre figyelemmel kerül sor. Az első körülmény alap-ján a Felek a Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásra irányadó, a közbeszerzé-sekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141. § (6) bekezdésében foglal-tak alapján módosítják a Szerződésben megjelölt két felelős műszaki vezető és a Megrendelő részéről eljáró műszaki ellenőrök személyét, valamint rendelkeznek a teljesítéssel összefüggő technológia-váltásról és termék-kiváltásról, tekintettel arra, hogy a Szerződés megkötését kö-vetően váltak ismertté olyan körülmények, amelyek miatt a teljesítés végleges feltételei rög-zíthetővé váltak, összhangban az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kap-csolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 28. § (1)-(3) bekezdései-ben foglaltakra is. A Felek egyetértőleg megállapítják, hogy a szerződésmódosítás jelen első körülmény tekintetében megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdésének, figyelemmel arra, hogy - a Szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges és a Szerződés módosítása akkor lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg, ugyanakkor - jelen szerződésmódosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, mivel (i) a felelős műszaki vezetők és a műszaki ellenőrök személye (amennyiben azok megfelelnek az ajánlatkérői elvárásoknak) nem befolyásolják az ajánlattételi szándékot, különösen ha olyan szakemberek személye változik, akik rendelkezésre állása a hasonló tárgyú szerződések teljesítése során jellemzően elvárható, (ii) a technológia-váltást és a termékkiváltást követően is megállapítható, hogy a szükséges építőipari szaktudással rendelkező gazdasági szereplők ajánlattételi szándékát a változás nem befolyásolta/nem befolyásolhatta; - a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatta meg, hiszen (i) a felelős műszaki vezetők és a műszaki ellenőrök személyének változása, valamint (ii) a technológia-váltás és a termékkiváltás nem jár(t) a teljesítési körülmények változásával (ugyanolyan szakemberek kerülnek bevonásra a Szerződés teljesítésébe, ugyanolyan műszaki elvárásoknak megfelelő technológiák és termékek kerülnek alkalmazásra) és/vagy a költségek változásával, - a módosítás a Szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjesztette ki, mivel (i) a felelős műszaki vezetők a Szerződésben előírásra kerültek, valamint (ii) a technológia-váltás és a termékkiváltás is olyan technológiát és terméket érintett, amelyek eredetileg is szerepeltek a közbeszerzési dokumentumokban A második körülmény alapján a Felek az alábbiak szerinti körben elsődlegesen a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján módosítják a Szerződés 1. pontjában megjelölt eredeti műszaki tartalmat, és további tevékenységekkel/műszaki tartalommal egészítik ki a Vállalkozó kötelezettségeit, tekintettel arra, hogy olyan, a kellő gondossággal eljárva előre nem látható körülmények merültek fel, amelyek nélkülözhetetlenné tették a kiegészítő tevékenységek megrendelését, és ezen tevékenységek ellátása/műszaki tartalmak megrendelése szükségessé vált a kivitelezés egészének megvalósításához. Másfelől az alábbiakban részletezett körben a Felek a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltak alapján módosítják a Szerződés 1. pontjában megjelölt eredeti műszaki tartalmat, és további tevékenységekkel/műszaki tartalommal egészítik ki a Vállalkozó kötelezettségeit, tekintettel arra, hogy ezen tevékenységek ellátása/műszaki tartalmak megrendelése szükségessé vált a kivitelezés egészének megvalósításához. A Szerződés szerinti kivitelezési tevékenység rendeltetésszerű használatához szükségessé váltak a következő kiegészítő tevékenységek: (1) a kivitelezési területet érintő játszótéri eszközök bontása és miskolci városgazda telephelyére történő szállítása összesen nettó 1.373.274,- Ft értékben, az 5. számú mellékletben foglalt műszaki tartalom, mennyiségek és egységárak szerint, (2) a Miskolc Avas tető, Vendéglátó, kereskedelmi épület tekintetében B.J. statikus tervező által előírt új rétegrend szerinti talajcsere és kapcsolódó tevékenységek összesen nettó 12.010.760,- Ft értékben, a 6. számú mellékletben foglalt műszaki tartalom, mennyiségek és egységárak szerint, (3) a Miskolc Avas tető, Vendéglátó, kereskedelmi épület tekintetében előírt közműkiváltások és kapcsolódó tevékenységek összesen nettó 40.800.000,- Ft értékben, a 7. számú mellékletben foglalt műszaki tartalom, mennyiségek és egységárak szerint. Utóbbi pótmunkák két egységre oszthatók, (3a) ivóvíz ideiglenes áthelyezése nettó 14.813.418.- Ft összegben, és (3b) gyengeáramú kábelkiváltások nettó 25.986.582.- Ft összegben. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás 3. pont (2) bekezdésében foglalt munka és (3) bekezdés (3b) alpontjában foglalt gyengeáramú kábelkiváltás munkái tekintetében a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, illetőleg amelyre a legnagyobb gondosság mellett a beszerzés körülményeinek ismeretében sem számíthatott. A módosításra okot adó körülmény a Váll. érdekkörén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában számára és a Megr. számára sem volt előre látható, így a szerződő felektől nem volt elvárható, hogy ezen körülményeket elkerüljék. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és teljes körűen illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, nem tartalmaz az eredeti műszaki tartalomtól lényeges eltérést.

Egyéb kiegészítő információk

Jelen szerződésmódosításra 2023.december 18-án, két körülményre figyelemmel kerül sor. Az első körülmény alap-ján a Felek a Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásra irányadó, a közbeszerzé-sekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141. § (6) bekezdésében foglal-tak alapján módosítják a Szerződésben megjelölt két felelős műszaki vezető és a Megrendelő részéről eljáró műszaki ellenőrök személyét, valamint rendelkeznek a teljesítéssel összefüggő technológia-váltásról és termék-kiváltásról, tekintettel arra, hogy a Szerződés megkötését kö-vetően váltak ismertté olyan körülmények, amelyek miatt a teljesítés végleges feltételei rög-zíthetővé váltak, összhangban az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kap-csolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 28. § (1)-(3) bekezdései-ben foglaltakra is. A Felek egyetértőleg megállapítják, hogy a szerződésmódosítás jelen első körülmény tekintetében megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdésének, figyelemmel arra, hogy
- a Szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges és a Szerződés módosítása akkor lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg, ugyanakkor
- jelen szerződésmódosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, mivel (i) a felelős műszaki vezetők és a műszaki ellenőrök személye (amennyiben azok megfelelnek az ajánlatkérői elvárásoknak) nem befolyásolják az ajánlattételi szándékot, különösen ha olyan szakemberek személye változik, akik rendelkezésre állása a hasonló tárgyú szerződések teljesítése során jellemzően elvárható, (ii) a technológia-váltást és a termékkiváltást követően is megállapítható, hogy a szükséges építőipari szaktudással rendelkező gazdasági szereplők ajánlattételi szándékát a változás nem befolyásolta/nem befolyásolhatta;
- a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatta meg, hiszen (i) a felelős műszaki vezetők és a műszaki ellenőrök személyének változása, valamint (ii) a technológia-váltás és a termékkiváltás nem jár(t) a teljesítési körülmények változásával (ugyanolyan szakemberek kerülnek bevonásra a Szerződés teljesítésébe, ugyanolyan műszaki elvárásoknak megfelelő technológiák és termékek kerülnek alkalmazásra) és/vagy a költségek változásával,
- a módosítás a Szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjesztette ki, mivel (i) a felelős műszaki vezetők a Szerződésben előírásra kerültek, valamint (ii) a technológia-váltás és a termékkiváltás is olyan technológiát és terméket érintett, amelyek eredetileg is szerepeltek a közbeszerzési dokumentumokban
A második körülmény alapján a Felek az alábbiak szerinti körben elsődlegesen a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján módosítják a Szerződés 1. pontjában megjelölt eredeti műszaki tartalmat, és további tevékenységekkel/műszaki tartalommal egészítik ki a Vállalkozó kötelezettségeit, tekintettel arra, hogy olyan, a kellő gondossággal eljárva előre nem látható körülmények merültek fel, amelyek nélkülözhetetlenné tették a kiegészítő tevékenységek megrendelését, és ezen tevékenységek ellátása/műszaki tartalmak megrendelése szükségessé vált a kivitelezés egészének megvalósításához. Másfelől az alábbiakban részletezett körben a Felek a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltak alapján módosítják a Szerződés 1. pontjában megjelölt eredeti műszaki tartalmat, és további tevékenységekkel/műszaki tartalommal egészítik ki a Vállalkozó kötelezettségeit, tekintettel arra, hogy ezen tevékenységek ellátása/műszaki tartalmak megrendelése szükségessé vált a kivitelezés egészének megvalósításához.
A Szerződés szerinti kivitelezési tevékenység rendeltetésszerű használatához szükségessé váltak a következő kiegészítő tevékenységek:
(1) a kivitelezési területet érintő játszótéri eszközök bontása és miskolci városgazda telephelyére történő szállítása összesen nettó 1.373.274,- Ft értékben, az 5. számú mellékletben foglalt műszaki tartalom, mennyiségek és egységárak szerint,
(2) a Miskolc Avas tető, Vendéglátó, kereskedelmi épület tekintetében B.J. statikus tervező által előírt új rétegrend szerinti talajcsere és kapcsolódó tevékenységek összesen nettó 12.010.760,- Ft értékben, a 6. számú mellékletben foglalt műszaki tartalom, mennyiségek és egységárak szerint,
(3) a Miskolc Avas tető, Vendéglátó, kereskedelmi épület tekintetében előírt közműkiváltások és kapcsolódó tevékenységek összesen nettó 40.800.000,- Ft értékben, a 7. számú mellékletben foglalt műszaki tartalom, mennyiségek és egységárak szerint. Utóbbi pótmunkák két egységre oszthatók,
(3a) ivóvíz ideiglenes áthelyezése nettó 14.813.418.- Ft összegben, és
(3b) gyengeáramú kábelkiváltások nettó 25.986.582.- Ft összegben.
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás 3. pont (2) bekezdésében foglalt munka és (3) bekezdés (3b) alpontjában foglalt gyengeáramú kábelkiváltás munkái tekintetében a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, illetőleg amelyre a legnagyobb gondosság mellett a beszerzés körülményeinek ismeretében sem számíthatott. A módosításra okot adó körülmény a Váll. érdekkörén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában számára és a Megr. számára sem volt előre látható, így a szerződő felektől nem volt elvárható, hogy ezen körülményeket elkerüljék. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és teljes körűen illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, nem tartalmaz az eredeti műszaki tartalomtól lényeges eltérést.

A változtatás fő oka: A módosítások olyan körülmények miatt szükségesek, amelyet a kellően gondos vevő előre nem láthatott.
Az eredeti közleményben javítandó szöveg
Szekciószám: CON-0001
Új érték
Szöveg:

1. [A szerződés tárgya] Eredeti 1. [A szerződés tárgya] Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a TOP-6.3.2-16-MI1-2017-00001 projekt keretében az ,,Zöld Város Belváros Avasi Kilátó körny. magasép.” tárgyú kivitelezési munkát (továbbiakban: Projekt), az ajánlattételi felhívás (továbbiakban Felhívás), valamint a további közbeszerzési dokumentumok (a továbbiakban: Dokumentáció), illetve a Vállalkozó ajánlata (továbbiakban: Ajánlat) szerint. Módosított 1. [A szerződés tárgya] Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a TOP-6.3.2-16-MI1-2017-00001 projekt keretében az ,,Zöld Város Belváros Avasi Kilátó körny. magasép.” tárgyú kivitelezési munkát (továbbiakban: Projekt), az ajánlattételi felhívás (továbbiakban Felhívás), valamint a további közbeszerzési dokumentumok (a továbbiakban: Dokumentáció), illetve a Vállalkozó ajánlata (továbbiakban: Ajánlat) szerint, figyelemmel a Felek által kötött I. számú szerződésmódosítás 1. és 3. számú melléklete szerinti technológia-váltásra és termék-kiváltásra. Megrendelő a Szerződés I. számú módosításával megrendeli, Vállalkozó elvállalja a kivitelezési területet érintő játszótéri eszközök bontását és miskolci városgazda telephelyére történő szállítását az I. számú szerződésmódosítás 5. számú mellékletében foglalt mennyiségek és műszaki tartalom szerint, a Miskolc Avas tető, Vendéglátó, kereskedelmi épület tekintetében előírt új rétegrend szerinti talajcserét és kapcsolódó tevékenységeket az I. számú szerződés-módosítás 6. számú mellékletében foglalt mennyiségek és műszaki tartalom szerint, valamint a Miskolc Avas tető, Vendéglátó, kereskedelmi épület tekintetében előírt közműkiváltásokat és kapcsolódó tevékenységeket az I. számú szerződésmódosítás 7. számú mellékletében foglalt mennyiségek és műszaki tartalom szerint. Módosult továbbá a Szerződés 5.2 és 11.8 pontja szerinti kapcsolattartók és szakemberek személye. A BT-202 mező (VII.2.4) pont) folytatása 7. A fenti 6. pontban foglaltakra tekintettel a Felek megegyeztek a Szerződés szerinti műszaki tartalom, elvégzendő tevékenység kiegészítésében (lásd a jelen szerződésmódosítás 6. pontjá-val módosított Szerződés 1. pontját), és ehhez kapcsolódva a vállalkozói díj növelésében, az alábbiak szerint. Eredeti 2. [A vállalkozói díj összege] 1. Jelen szerződés szerinti munkák maradéktalan, határidőben és a Megrendelő megelégedésé-re történő elvégzésének ellenértékeként Vállalkozó az alábbi vállalkozói díjra jogosult: A vállalkozói átalánydíj összege: Nettó összesen: 929.990.500,- Ft azaz kilencszázhuszonkilencmillió kilencszázkilencvenezer-ötszáz Az általános forgalmi adó összegére és megfizetésének módjára az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény rendelkezése irányadó a jelen szerződés 3.8. pontjában írt rendelkezésekre figyelemmel. Módosított 2. [A vállalkozói díj összege] 1. Jelen szerződés szerinti munkák maradéktalan, határidőben és a Megrendelő megelégedésé-re történő elvégzésének ellenértékeként Vállalkozó az alábbi vállalkozói díjra jogosult: A vállalkozói átalánydíj összege: Nettó összesen: 984.174.534,- Ft azaz kilencszáznyolcvan-négymillió százhetvennégyezer-ötszázharmincnégy Az általános forgalmi adó összegére és megfizetésének módjára az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény rendelkezése irányadó a jelen szerződés 3.8. pontjában írt rendelkezésekre figyelemmel. A vállalkozói díjjal összefüggő rendelkezések: a) Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti vállalkozói átalánydíj összegéből a vállalkozási szerződés aláírásakor meghatározott vállalkozói díj: nettó 929.990.500.-Ft, azaz nettó kilencszázhuszonkilencmillió- kilencszázkilencvenezer-ötszáz forint (betűvel) forint (a továbbiakban: Eredeti vállalkozói díj), b) melyet megnövel a pótmunkák (Pótmunka 1.+ Pótmunka 2.) nettó ellenértéke: nettó 54.184.034.- Ft (Pótmunka díj), azaz ötvennégymillió-egyszáznyolcvannégyezer-harmincnégy forint, melyből a) támogatásból finanszírozandó pótmunka nettó értéke: 37.997.342.- Ft, azaz harminchétmillió-kilencszázkilencvenhétezer-háromszáznegyvenkettő forint (a továbbiakban: Pótmunka 1.), b) nem támogatásból, hanem Megrendelői saját forrásból finanszírozandó pót-munka nettó értéke: 16.186.692.-Ft, azaz tizenhatmillió-egyszáznyolcvanhatezer-hatszázkilencvenkettő forint (a továbbiakban: Pótmunka 2.), c) mindezek figyelembevételével a Módosított Vállalkozói díj, azaz az Eredeti vállalkozói díj + Pótmunka díj: nettó 984.174.534.- Ft, azaz Kilencszáznyolcvannégymillió-egyszázhetvennégyezer-ötszázharmincnégy (betűvel) forint. 8. A fenti 7. pontban foglaltakra tekintettel a Felek megegyeztek a Szerződés számlázására vonatkozó rendelkezéseinek módosításában is az alábbiak szerint: Eredeti 3. [Fizetési feltételek:] 3. A kivitelezés során 5 részszámla és 1 végszámla benyújtására van lehetőség. - Az 1. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 15%-át elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség, mely részszámla összege a vállalkozói díj 15%-a, - a 2. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 25%-át elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség, mely részszámla összege a vállalkozói díj 10%-a, - a 3. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 50%-át elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség, mely részszámla összege a vállalkozói díj 25%-a, - a 4. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 75%-át elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség, mely részszámla összege a vállalkozói díj 25%-a, - az 5. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 90%-át elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség, mely részszámla összege a vállalkozói díj 15%-a.

Szöveg

1. [A szerződés tárgya]
Eredeti
1. [A szerződés tárgya] Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a TOP-6.3.2-16-MI1-2017-00001 projekt keretében az ,,Zöld Város Belváros Avasi Kilátó körny. magasép.” tárgyú kivitelezési munkát (továbbiakban: Projekt), az ajánlattételi felhívás (továbbiakban Felhívás), valamint a további közbeszerzési dokumentumok (a továbbiakban: Dokumentáció), illetve a Vállalkozó ajánlata (továbbiakban: Ajánlat) szerint.

Módosított
1. [A szerződés tárgya] Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a TOP-6.3.2-16-MI1-2017-00001 projekt keretében az ,,Zöld Város Belváros Avasi Kilátó körny. magasép.” tárgyú kivitelezési munkát (továbbiakban: Projekt), az ajánlattételi felhívás (továbbiakban Felhívás), valamint a további közbeszerzési dokumentumok (a továbbiakban: Dokumentáció), illetve a Vállalkozó ajánlata (továbbiakban: Ajánlat) szerint, figyelemmel a Felek által kötött I. számú szerződésmódosítás 1. és 3. számú melléklete szerinti technológia-váltásra és termék-kiváltásra.
Megrendelő a Szerződés I. számú módosításával megrendeli, Vállalkozó elvállalja a kivitelezési területet érintő játszótéri eszközök bontását és miskolci városgazda telephelyére történő szállítását az I. számú szerződésmódosítás 5. számú mellékletében foglalt mennyiségek és műszaki tartalom szerint, a Miskolc Avas tető, Vendéglátó, kereskedelmi épület tekintetében előírt új rétegrend szerinti talajcserét és kapcsolódó tevékenységeket az I. számú szerződés-módosítás 6. számú mellékletében foglalt mennyiségek és műszaki tartalom szerint, valamint a Miskolc Avas tető, Vendéglátó, kereskedelmi épület tekintetében előírt közműkiváltásokat és kapcsolódó tevékenységeket az I. számú szerződésmódosítás 7. számú mellékletében foglalt mennyiségek és műszaki tartalom szerint.

Módosult továbbá a Szerződés 5.2 és 11.8 pontja szerinti kapcsolattartók és szakemberek személye.
A BT-202 mező (VII.2.4) pont) folytatása

7. A fenti 6. pontban foglaltakra tekintettel a Felek megegyeztek a Szerződés szerinti műszaki tartalom, elvégzendő tevékenység kiegészítésében (lásd a jelen szerződésmódosítás 6. pontjá-val módosított Szerződés 1. pontját), és ehhez kapcsolódva a vállalkozói díj növelésében, az alábbiak szerint.

Eredeti
2. [A vállalkozói díj összege]
1. Jelen szerződés szerinti munkák maradéktalan, határidőben és a Megrendelő megelégedésé-re történő elvégzésének ellenértékeként Vállalkozó az alábbi vállalkozói díjra jogosult:

A vállalkozói átalánydíj összege:
Nettó összesen: 929.990.500,- Ft azaz kilencszázhuszonkilencmillió kilencszázkilencvenezer-ötszáz

Az általános forgalmi adó összegére és megfizetésének módjára az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény rendelkezése irányadó a jelen szerződés 3.8. pontjában írt rendelkezésekre figyelemmel.

Módosított
2. [A vállalkozói díj összege]
1. Jelen szerződés szerinti munkák maradéktalan, határidőben és a Megrendelő megelégedésé-re történő elvégzésének ellenértékeként Vállalkozó az alábbi vállalkozói díjra jogosult:

A vállalkozói átalánydíj összege:
Nettó összesen: 984.174.534,- Ft azaz kilencszáznyolcvan-négymillió százhetvennégyezer-ötszázharmincnégy

Az általános forgalmi adó összegére és megfizetésének módjára az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény rendelkezése irányadó a jelen szerződés 3.8. pontjában írt rendelkezésekre figyelemmel.

A vállalkozói díjjal összefüggő rendelkezések:
a) Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti vállalkozói átalánydíj összegéből a vállalkozási szerződés aláírásakor meghatározott vállalkozói díj: nettó 929.990.500.-Ft, azaz nettó kilencszázhuszonkilencmillió- kilencszázkilencvenezer-ötszáz forint (betűvel) forint (a továbbiakban: Eredeti vállalkozói díj),

b) melyet megnövel a pótmunkák (Pótmunka 1.+ Pótmunka 2.) nettó ellenértéke: nettó 54.184.034.- Ft (Pótmunka díj), azaz ötvennégymillió-egyszáznyolcvannégyezer-harmincnégy forint, melyből
a) támogatásból finanszírozandó pótmunka nettó értéke:
37.997.342.- Ft, azaz harminchétmillió-kilencszázkilencvenhétezer-háromszáznegyvenkettő forint (a továbbiakban: Pótmunka 1.),
b) nem támogatásból, hanem Megrendelői saját forrásból finanszírozandó pót-munka nettó értéke:
16.186.692.-Ft, azaz tizenhatmillió-egyszáznyolcvanhatezer-hatszázkilencvenkettő forint (a továbbiakban: Pótmunka 2.),

c) mindezek figyelembevételével a Módosított Vállalkozói díj, azaz az Eredeti vállalkozói díj + Pótmunka díj: nettó 984.174.534.- Ft, azaz Kilencszáznyolcvannégymillió-egyszázhetvennégyezer-ötszázharmincnégy (betűvel) forint.

8. A fenti 7. pontban foglaltakra tekintettel a Felek megegyeztek a Szerződés számlázására vonatkozó rendelkezéseinek módosításában is az alábbiak szerint:

Eredeti
3. [Fizetési feltételek:]

3. A kivitelezés során 5 részszámla és 1 végszámla benyújtására van lehetőség.
- Az 1. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 15%-át elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség, mely részszámla összege a vállalkozói díj 15%-a,
- a 2. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 25%-át elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség, mely részszámla összege a vállalkozói díj 10%-a,
- a 3. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 50%-át elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség, mely részszámla összege a vállalkozói díj 25%-a,
- a 4. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 75%-át elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség, mely részszámla összege a vállalkozói díj 25%-a,
- az 5. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 90%-át elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség, mely részszámla összege a vállalkozói díj 15%-a.

Forrás: OJS 2024/S 002-003749 (2024-01-02)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (17 új beszerzések)

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (13)

Magasépítési munka (4)